建筑是人们生活的舞台，它们与人们的生活息息相关，对于社会和文化的发展有着深远的影响。建筑设计是一门艺术，这里分享了一些设计师的心得和经验。
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇一
委托单位(公章)：
200年月日。
总建筑面积。
平方米。
结构。
总长乘宽。
长宽(米)。
层数。
工程位置。
1、相邻建筑物关系。
2、建筑物市内外自然高差。
3、建筑物自然地面确定。
包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
1、外墙面。
2、内墙面。
卫生间。
厨房。
其它间。
续前页表。
3、顶棚:。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
44、地面:。
5、门窗:。
通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
6、其它:。
一、工程地质勘察资料：
二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：
1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:。
(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。(四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。(五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:。
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:。
4、结构设计其它要求:。
一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：
二、是否要求供应热水及其它要求：
三、消防供水情况：
四、建筑物处给水管网管径、压力情况：
五、给水调节间位置：
六、给排水专业其它要求：
一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：
二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：
三、是否有特殊通风要求：
四、其它要求：
一、建筑物供电入口方向:。
二、电气照明设计要求:。
三、建筑物处的市网线径及电压情况:。
四、电话系统设计要求:。
五、电视系统设计要求:。
（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。
六、其它要求:。
补充说明:。
受委托单位(章):。
200年月日。
文档为doc格式。
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇二
甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。
2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。
3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。
4、协议变更终止。
（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的`资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。
（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处。
5、付费方式。
按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。
6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。
甲方（盖章）：_________。
乙方（盖章）：_________。
代表（签字）：_________。
代表（签字）：_________。
_________年____月____日。
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇三
44、地面:。
5、门窗:。
6、其它:。
结构专业。
一、工程地质勘察资料：
二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：
四、场地其它情况：
五、基础上部结构要求：
1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:。
2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:。
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:。
4、结构设计其它要求:。
给排水专业。
一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：
二、是否要求供应热水及其它要求：
三、消防供水情况：
四、建筑物处给水管网管径、压力情况：
五、给水调节间位置：
六、给排水专业其它要求：
采暖专业。
一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：
二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：
三、是否有特殊通风要求：
四、其它要求：
电气专业。
一、建筑物供电入口方向:。
二、电气照明设计要求:。
三、建筑物处的市网线径及电压情况:。
四、电话系统设计要求:。
五、电视系统设计要求:。
六、其它要求:。
补充说明:。
受委托单位(章):。
201年月日。
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇四
合同编号：______________________________。
（由设计人编填）。
设计证书等级：__________________________。
发包人：________________________________。
设计人：________________________________。
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制。
国家工商行政管理局。
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据。
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据。
2.2发包人提交的基础资料。
第三条合同文件的优先次序。
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书。
3.2中标函（文件）。
3.3发包人要求及委托书。
3.4投标书。
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。
第七条费用。
7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式。
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任。
9.1发包人责任。
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9.2设计人责任。
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的.内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密。
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁。
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他。
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：___________设计人名称：___________。
（盖章）（盖章）。
法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）。
委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）。
项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）。
住所：___________住所：___________。
邮政编码：___________邮政编码：___________。
电话：___________电话：___________。
传真：___________传真：___________。
开户银行：___________开户银行：___________。
银行帐号：___________银行帐号：___________。
建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________。
（盖章）（盖章）。
备案号：___________经办人：___________。
备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇五
xxx通信工程有限公司：
根据我公司业务发展需要，我公司已经立项建设20xx年中国联通湖南宽带及数据综合客户xx工程。要求于20xx年06月18日开通附件所属全部单项。请贵公司马上对此工程组织实施，主要要求如下：
一、请贵公司尽快确定本工程负责人，并于20xx年06月10日前完成设计交底工作，根据设计方案制定工程实施方案，尽快启动本工程。工程结算应按照我公司相关取费标准进行预估。
二、请贵单位认真组织现场实施工作，重视安全生产。施工期间发生如下安全事故和损坏事宜，其所有直接和间接责任均由贵公司负责，我司不承担任何的.责任：
1、施工期间各类人身安全事故、电源等其他事故。
2、施工不当所造成的通信故障、对其他公共财产、私人财产损害。
3、设计所造成的。
4、由于施工考虑不到位的原因引起工程质量、材料问题事故。
5、其他相关的责任事故。
公司网络建设部。
20xx年x月x日。
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇六
委托单位（公章）：
200年月日。
总建筑面积。
平方米。
结构。
总长乘宽。
长宽(米)。
层数。
工程位置。
建筑专业。
一、总平面图。
1、相邻建筑物关系。
2、建筑物市内外自然高差。
3、建筑物自然地面确定。
二、各层功能要求：
三、各层层高及檐地高：
四、屋面形式：
五、建筑物内外装修要求：
1、外墙面。
2、内墙面。
卫生间。
厨房。
其它间。
续前页表。
3、顶棚:。
4、地面:。
5、门窗:。
6、其它:。
结构专业。
一、工程地质勘察资料：
二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：
四、场地其它情况：
五、基础上部结构要求：
1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:。
2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:。
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:。
4、结构设计其它要求:。
给排水专业。
一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：
本站()。
二、是否要求供应热水及其它要求：
三、消防供水情况：
四、建筑物处给水管网管径、压力情况：
五、给水调节间位置：
六、给排水专业其它要求：
采暖专业。
一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：
二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：
三、是否有特殊通风要求：
四、其它要求：
电气专业。
一、建筑物供电入口方向:。
二、电气照明设计要求:。
三、建筑物处的市网线径及电压情况:。
四、电话系统设计要求:。
五、电视系统设计要求:。
六、其它要求:。
补充说明:。
受委托单位(章):。
200年月日。
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇七
委托单位(公章)：
200年月日。
工程名称:。
工程名称。
工程基本情况。
总建筑面积。
平方米。
结构。
总长乘宽。
长宽(米)。
层数。
工程总造价。
工程位置。
建筑专业。
一、总平面图。
1、相邻建筑物关系。
2、建筑物市内外自然高差。
3、建筑物自然地面确定。
二、各层功能要求：
三、各层层高及檐地高：
四、屋面形式：
五、建筑物内外装修要求：
1、外墙面。
2、内墙面。
卫生间。
厨房。
其它间。
续前页表。
3、顶棚:。
44、地面:。
5、门窗:。
6、其它:。
结构专业。
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇八
委托单位(公章)：
200年月日。
平方米。
结构。
总长乘宽。
长宽(米)。
层数。
工程位置。
建筑专业。
一、总平面图。
1、相邻建筑物关系。
2、建筑物市内外自然高差。
3、建筑物自然地面确定。
包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。
二、各层功能要求：
三、各层层高及檐地高：
四、屋面形式：
五、建筑物内外装修要求：
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
1、外墙面。
2、内墙面。
卫生间。
厨房。
其它间。
续前页表。
3、顶棚:。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
44、地面:。
5、门窗:。
通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
6、其它:。
结构专业。
一、工程地质勘察资料：
二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：
四、场地其它情况：
五、基础上部结构要求：
1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:。
(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。(四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。(五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:。
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:。
4、结构设计其它要求:。
给排水专业。
一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：
二、是否要求供应热水及其它要求：
三、消防供水情况：
四、建筑物处给水管网管径、压力情况：
五、给水调节间位置：
六、给排水专业其它要求：
采暖专业。
一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：
二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：
三、是否有特殊通风要求：
四、其它要求：
电气专业。
一、建筑物供电入口方向:。
二、电气照明设计要求:。
三、建筑物处的市网线径及电压情况:。
四、电话系统设计要求:。
五、电视系统设计要求:。
（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。
六、其它要求:。
补充说明:。
受委托单位(章):。
200年月日。
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇九
工程指挥部：
兹委托________（居民身份证编号：________）为我单位的委托代理人，代表我单位就工程合同（合同编号：________）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书未尾所示，特此证明。
授权委托单位：________水利工程局
法定代表人：________
委托代理人：________
本人因工作繁忙，特委托受委托人________为我的合法代理人，全权代表我办理徐州华昌肥业有限公司的所有业务，________在其权限范围内签署的一切有关文件和所做的一切决定，我均予承认，由此在法律上产生的权利义务，均由授权单位和法定代表人享有和承担。
委托人：________
________年________月________日
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇十
__建设工程有限公司 ：
兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。
我方对上述被委托人的行为承担全部责任。
除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。
投标人：（公司全称，盖章）
法定代表人：（姓名 ，签字） 职务：
委托代表人： （姓名 ，签字） 职务：
日 期： 年 月日
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇十一
___工程指挥部：
兹委托某某(居民身份证编号：________)为我单位的委托代理人，代表我单位就___工程合同(合同编号：____)签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书未尾所示，特此证明。
授权委托单位：某水利工程局
本人因工作繁忙，特委托受委托人_________为我的合法代理人，全权代表我办理徐州华昌肥业有限公司的所有业务，_________在其权限范围内签署的一切有关文件和所做的一切决定，我均予承认，由此在法律上产生的权利义务，均由授权单位和法定代表人享有和承担。
委托人：
20__年__月__日
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇十二
本授权委托书声明：我系有限公司的法定代表人，现授权委托有限公司的为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人姓名：性别：年龄：
身份证号码：职务：
投标人：有限公司。
法定代表人：
代理人：
授权委托日期：年月日
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇十三
本人：______（姓名）系:______（投标人名称）的法定代表人，现将原委托本单位人员（原委托人）变更为：______（现委托人）。参加：______（工程名称）投标工作。
委托人姓名：______性别：______年龄：______岁。
电话：______。
代理人无转委托权。
单位名称：______（盖单位章）。
法定代表人：______（签字）。
20______年10月21日。
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇十四
我________系________的法定代表，授权委托________的________为我公司代理人，以本公司的名义参加________组织实施的编号为________邀请招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字）
日期：20__年_月_日
建筑工程设计的委托书（热门15篇）篇十五
兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。
我方对上述被委托人的行为承担全部责任。
除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。
投标人：（公司全称，盖章）
法定代表人：（姓名，签字）
职务：
委托代表人：（姓名，签字）
职务：
日期： 年 月 日