承包合同的履行需要双方共同努力，确保各项工作的完成。承包合同范文的分享可以帮助大家更好地理解合同条款的表述方式。
防水包工承包合同（模板14篇）篇一
合同编号：
项目名称：
建设地点：
建设单位：_______（以下简称甲方）。
施工单位：_______（以下简称乙方）。
签约时间：_______年____月______日。
签约地点：
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况。
（一）工程名称：_______私家花园工程。
（二）建设地点：
（三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期。
该项目工程总工期_______天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。
（一）如遇下列原因工期顺延：
1、未及时签审施工图纸和施工组织计划；
2、设计变更；
3、甲方未能按期提交施工场地；
4、连续4小时遇雨和停水、停电；
5、未按合同规定时间拨付工程款项；
6、遇不可抗拒因素。
（二）竣工验收：
1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；
2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。
第三条工程合同总价及支付方式。
（一）结算依据：
2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；
3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；
4、竣工图。
（二）合同金额：
1、本合同暂定造价6万元；
2、工程竣工验收后按实结算。
（三）合同金额的支付时间：
1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。
2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；
3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。
第四条关于设计调整（更改）。
本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。
第五条质保期。
（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按^v^2000年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。
（二）成活率：植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。
第六条双方的责任。
（一）甲方责任：
1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；
3、负责协助办理施工的各项进场手续；
4、负责协调现场各施工单位间的关系；
5、若施工变更应以书面形式通知乙方；
6、按合同规定时间按时付款。
（二）乙方责任：
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；
4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
5、负责施工中的成品保护。
第七条甲、乙双方现场代表及责任。
（一）甲方施工负责人：
现场代表：
（二）乙方施工负责人：
土建：
绿化：
现场代表：
（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。
第八条材料的认定及采购。
（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条违约责任。
（一）甲方违约责任：
1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_______‰向乙方支付逾期违约金。
（二）乙方违约责任：
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式。
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：____乙方（盖章）：
法人代表：________法人代表：
委托代理人：______委托代理人：
____年____月____日。
防水包工承包合同（模板14篇）篇二
甲方：
乙方：
根据工程建设需要，甲、乙双方就福鑫星域商业广场工程内墙与外墙漆单项工程承包事宜，达成协议如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围及内容：
四、承包价格：
单价、内墙包工包料元每平方、外墙包工包料每平方元。
五、质量及工期要求：
1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责;否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
六、安全要求：
乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。
七、付款方式：
甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方内墙67000平方、外墙真石漆6000平方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：
从进场之日起次月的五至十号拨80%的进度款、余下15%在工程经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留5%的工程款作为保修金。保修期为壹年，保修期满，甲方结清余款给乙方。
八、其它事项：
1、乙方进场后，甲方应指定专人对施工过程中质量及进度进行监督与乙方配合办理工程阶段验收和竣工验收，及时审核乙方申报的工程拨款请求，及时配合乙方协调，处理施工中遇到的必须要甲方协调解决的问题。
2、甲方施工场地应具备水、电条件供乙方无偿接驳使用。
3、甲方对乙方安全教育，乙方签订安全责任书，对乙方进入工地的施工人员投意外伤害保险，乙方提供必需保险的材料后办理。
4、甲方须每月按时发放进度款，如果因进度款延误而造成的工期延误损失，由甲方承担。
5、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。
6、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。
7、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。
8、双方需约定的事项：工程质量、内墙的天棚与墙面交接处不能有污染、刮两边腻子粉不打磨、外墙阴阳角修直刮外墙腻子粉一遍、打磨后上封闭底一遍、喷真石漆。
九、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法律效力。
甲方：_________乙方：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防水包工承包合同（模板14篇）篇三
甲方：(发包方)。
乙方：(承包方)。
依照《^v^合同法》《^v^建筑法》及其他有关法律，行政法规。遵守平等，自愿，公平和诚实守信的原则，太山庙石正清私人自建房砖砌体承包给乙方。
合同内容：
1、工程地点：：合面镇太山村。
2、工程名称：石正清私人建房。
3、承包方式：石正清私人建房砌体承包给乙方，(单包人工)楼面上的砖砂浆起吊运输由乙方负责，楼下的砖砂浆起吊运输由甲方负责。
4、承包单价：按每匹元计算。按实收方计算。
5、工伤：本工程施工过程中如出现工伤，在500元以内由乙方负责，在500元以上由甲方负责。
6、付款方式：除底层压1000元保证金以外，按每层砖砌体完工后付款。
7、质量要求：垂直度按内计算。本合同一式两份，甲乙双方各一份。要求双方共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防水包工承包合同（模板14篇）篇四
甲方：（雇主）。
地址：
乙方：（雇员）。
地址：
为了安全、保质、保量、按期完成______________工程项目，甲方将该项目防水工程劳务施工委托乙方负责完成。为了双方的协作、保证工程顺利施工，按照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专项施工事项协商一致，订立本协议。
1、工程名称：___________________防水工程。
2、工程地点：___________________________。
3、工程范围：___________________________。
开工日期：______年______月______日。
竣工日期：______年______月______日。
1、甲方分配乙方在________岗位担任________职务（工种）。在正常情况下乙方必须完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务为：______________________________________。
2、工作地点：______________________________________________。
1、乙方自带工具和安全防护用品，相关人员要服从甲方现场管理各项条款。乙方严格按照操作程序施工，在施工中因自身原因造成的作业人员财产损失及人身伤害由乙方自行负责，与甲方无关。乙方负责所属人员的安全教育和安全施工。
2、甲方负责对乙方工程进度、质量、安全施工情况进行检查，负责协调乙方与其它相关作业队伍关系。
1、劳务费______________________________元整（_________元）/月。
2、劳务费用的支付方式：每月____号，甲方转账到乙方银行账号（开户行：_______________________；账号：______________________________）。
3、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。
双方约定承包范围内的工程质量达到国家现行验收规范的合格标准。乙方自行组织技术人员按照规范施工。乙方严格落实安全文明施工规定组织施工，及时排除安全隐患，杜绝安全事故的发生。
甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
乙方无故终止施工影响工程进度，甲方有权终止，由此造成的一切经济损失由乙方负责。甲方双方因协议发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，可向当地主管部门申请解决办法。
凡因履行合同发生的任何争议，双方应友好协商，协商不成的，任何乙方均可向________________人民法院提起诉讼。
本协议一式____份，甲乙双方各执____份。双方签字后生效，支付完工程款后协议失效。
甲方：（签章）。
经办人：
______年______月______日。
乙方：（签章）。
经办人：
______年______月______日。
防水包工承包合同（模板14篇）篇五
甲方将xx市汽车零配件交易中心展厅屋面防水工程承包给乙方施工。依照（^v^合同法）及相关法律、行政法规、并遵循自愿公正、诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包施工范围：屋面防水施工工程（包工包料完成施工工程）。
四、施工期限：总工期天，必须保证工程质量。（雨雪天气或不可抗力因素顺延）。
五、材质要求：
1、sbs高聚物改性沥青防水卷材，聚酯胎、4厚、－10度、帯箔。
2、乙方进场材料必须现场切割抽检材料样品，经监理甲方抽检确认。若抽检不合格，乙方应当及更换。
3、卷材4厚，达到国标，冷底子油必须符合建筑工工程屋面防水质量标准要求，严禁加水调兑稀释，卷材和冷底子油必须具备质量合格证和质量检测报告。
六、施工质量。
1、必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排气管根部等必须用石油沥青热油毡灌填缝密实。泛水细部（包括排水、排气、女儿墙根部等）处理的卷材必须上翻足够的尺寸，卷材铺设搭接方法必顺水搭接，卷材搭接之间宽度要足够，严密。
2、屋面防水施工完毕，必须经监理、甲方个月期限观察无渗透现象发生，质保期年。
七、面积计算方式和单价。
2、工程结款：经监理、甲方验收合格后付工程款的%，剩余的%年后无质量问题无息返还。
八、施工注意事项：
1、乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，严禁在女儿墙压顶部位上打跳，翻作，走动，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。
2、乙方应服从甲方监理的正常管理，施工期间发生违纪行为，将给予经济处罚。
3、乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。
竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。
九、合同争议；
1、出现本协议规定的不可抗力的事件而给工程本身造成损失，乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。
2、本合同在履行过程中若发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
甲方；乙方。
防水包工承包合同（模板14篇）篇六
委托方：业主大会(以下简称甲方)。
受托方：(以下简称乙方)。
按照《^v^民法典》和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。
第一条工程概况。
1、工程名称：
工程地点：
开工日期：
竣工日期：
建筑面积：
平方米结构类别：
预算造价：元。
决算造价：元。
2、物业业管理企业：
3、施工单位：
4、监理单位：
5、其他：
第二条合同内容(取消的条款，在其编号前括号内标示^v^____^v^)1、甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);2、甲方委托乙方审核该工程预算(或结算);3、甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;4、其他。
第三条：甲方权利与义务。
1、甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;。
2、甲方可向乙方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);。
3、甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;。
4、甲方应向乙方及时提供工程所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;。
5、甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;。
6、甲方须按约及时向乙方支付服务费用;。
7、其他。
第四条乙方权利与义务。
1、乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;。
2、乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;。
3、乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;。
5、乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作;。
6、其他。
第五条合同费用。
1、甲乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行。
2、基本费：按为取费基础，计元。人民币(大写)：
3、差额费：按为取费基础，计元。人民币(大写)：
4、甲乙双方商定：按元，一次确定，不另调整。人民币(大写)：
5、上列三款费用不得同时计取，如发生差异，应按其中金额最大一类收费。
6、付款办法：
第一次支付：元。人民币(大写)：支付日期：年月日
第二次支付：元。人民币(大写)：支付日期：年月日如有余款，待合同履行完毕时，一次结清。
第六条合同时效。
1、本合同自签订之日起生效。
2、双方确定，本合同所含工作内容至年月日结束。
3、双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效。
第七条违约责任本合同如发生违约，按下列约定承担违约责任。
1、甲方原因造成违约，按合同费用总额支付给乙方%违约金;。
2、乙方原因造成违约，按合同费用总额支付给甲方%违约金;。
第八条争议解决办法甲方或乙方在履行本合同中发生争议，如协商不成，按下列途径处理(取消的条款在其编号前括号内标示^v^____^v^)：1、向上海仲裁委员会申请仲裁;2、向人民法院起诉。
第九条附则。
1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式份，其中正本份，副本份;甲乙双方各执正本份，副本份;。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
地址：地址：
负责人或委托代理人：负责人或委托代理人：
(签)(签)。
电话：电话：
开户银行及帐号：开户银行及帐号：
邮政编码：邮政编码：
合同订立日期：年月日
防水包工承包合同（模板14篇）篇七
发包单位：____(以下简称甲方)。
承包单位：____(以下简称乙方)。
为了明确责任，按时，按量、按质完成建设任务，依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程名称：淮南国际汽车博览城a1#、a2#楼屋面防水。
二、工程地点：淮南市大通区十五中东。
三、工程范围和内容：
1、汽车博览城a1#、a2#楼屋面防水;内容：1mm厚高聚物改性沥青防水涂膜一道。聚酯胎-10°c3mm厚sbs防水层一道(sbs-py-i-3s)2mm水泥基防水。
2、材料选用：符合图纸设计的合格材料。
四、工程造价：
本工程按图纸预算人民币____元。
五、施工工期：
1、自开工之日起天内完工，计划开工日期____年____日，施工工期____天。
2、施工过程中若遇阴雨天时间顺延。
本工程采用包工包料的方式，防水涂膜以平方米单价25元包干，sbs以平方米单价元包干，水泥基以平方米单价元包干完工后按实际验收面积结算。
合同签订后，材料进场甲方按拔付工程备料款____元，单项工程完工经验收合格后天内按工程量结算的价款一次付至余款满一年付清。
本工程在施工中，任何一方不得随意变更，如工程内容及工程数量确需要变更时，双方应达成变更协议。
完工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图和施工技术资料为依据。
一、甲方责任：
2、负责及时组织完工工程的验收。
二、乙方责任：
1、乙方必须自觉遵守国家法律、法规和工程所在地地方政府的有关法规、文件等，若违反承担相应责任。乙方应严格履行甲方与建设单位签订的《施工合同》及工程各项协议中的有关条款。
2、乙方应严格按施工进度计划进行施工管理，服从建设单位、监理单位、总包方管理。
3、工程施工过程中，乙方必须接受甲方对工程的各方面的管理，并对甲方提出的整改意见及时整改，消灭各项隐患，乙方加强现场安全管理工作。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
防水包工承包合同（模板14篇）篇八
甲方：
乙方：
甲方双方依据《^v^合同法》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：
1、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格。
本次防水施工为双包方式（包工包料），此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目，遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保。
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。
6、双方责任。
甲方责任：
在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。
乙方责任：
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。
1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：
乙方：
代表签章：
代表签章：
_________年____月____日。
_________年____月____日。
防水包工承包合同（模板14篇）篇九
劳务发包人(甲方)：
劳务承包人(乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚实信用的原则，双方就本建设工程防水施工(材料)劳务条款商订如下：
一、工程名称：
二、工程地址：
三、内容：该工程设计图纸中所有需要做防水的部位，承包人自带材料(3cm厚淮南产翔雨牌sbs，每平方米元;2cm厚山东产寿光牌聚胺脂，每平方米元)，配备专业人员施工，并负责提供产品证件和材料送检，如发生验收不合格，每次处罚承包人1000元，平时查到问题，每次处罚承包人300元。
四、工期：根据施工总进度和甲方要求，施工期间必须满足工期需要，配合有关班组同步施工，该夜晚加班的，必须加班。如实际需要加班，承包人无人力不愿加班，每个班次处罚承包人1000元。
五、质量：必须参照有关规范，根据现场实际情况达到国家工程质量验收合格标准。如在施工中由于承包人施工错误或施工工艺造成的一切损失，由承包人自行承担，给发包方带来的延期费用，按发包方和建设单位签定的每天3000元工期罚款，另加每天3000元项目部的开支费用，一并计算。
六、付款：根据承包人所做的工程量70%付款，余款作为质保金，根据发包人和建设方签定的合同付款。
七、安全责任：发包人替承包人班组中在项目部登记在册、有项目部签字认可的现场施工人员，购买国家有关政策规定的工伤保险，甲乙双方必须加强对班组人员进行安全教育培训，甲乙双方共同做好技术交底。乙方必须认真执行安全技术规范和行业标准施工，遵守国家法律法规，服从施工现场管理，确保安全施工，勇于承担自身造成的安全事故后果，该项目部不承担工地以外及工地内打架斗殴等违章的伤害。
八、文明施工：
1、施工人员进入工地必须戴安全帽，违者每人每次处罚50元，公司和有关部门查到每人每次处罚500元。
2、饮酒进工地者每人每次处罚200元，并将饮酒者逐出工地。
3、工地男女工种都有如同自己姐妹，工地有公厕，大小便必须入厕，在厕所外小便者每人每次处罚50元，室外大便每人每次处罚200元，室内大便如同大便者在自家锅里解大便，逮到一次罚款500元。
4、每个人都想有好心情，好心情来自于好的环境。车辆进入工地不按秩序停放着者是无教养素质差的人，违者有承包人劝告，劝告3次无效时，必须开除当事人。否则，处罚承包人每次100元。
5、能吃能干是好事，对于带早餐进入工地吃的，随手丢包装袋者，前2次由承包人劝告，劝告无效时，每次罚款承包人100元。
6、不准穿拖鞋、钉子鞋、硬底鞋、易滑鞋等进入工地，如发现通知承包人，由承包人劝告当事人，如二次劝阻无效，罚款承包人每人每次50元。
7、承包人不准聘用违反《劳动法》规定的人员，否则后果自负。
九、由于施工现场各班组工人多，项目部管理人少，认不清各施工人员，每次发放工资，项目部只负责监督，不负责实名制。如有领不到工资的，由承包人负责，项目部不承担任何责任。
十、为了加强项目管理，增强违章人记忆，以上所有违章罚款都从当期劳务费中扣除承包人，然后由承包人落实到违章人。
十一、以上条款双方商订，如有争议，可根据建设单位及监督部门和在场知情的现场监理部门协调，如发现乙方确实无能力施工违约，或有其它原因造成违约，不能按甲方要求完工均属承包人责任。甲方有权清理违约承包人人员，违约承包人必须自负农民工工资，并承担甲方和建设单位签定的每天3000元工期罚款和项目部每天3000元的开支费用。合同生效后，如有违约，由违约方承担被违约方经济损失50000元，争议解决方式为诉讼。
十二、为了双方共同利益，在确保该工程能按期、保质保量，确保安全的情况下，项目部要求各班组只要有人施工，承包人每天上下班必须签到，一次不签罚款5元，一天不签罚款10元，连续2天不签，罚款100元，连续3天不签，等于承包人自行毁约，发包人可以清理承包人人员出场，发包人有权另行换人。另要求承包人每10天到项目部做一次书面汇报(质量、安全、施工人员特别是进度和违章情况)，如有一次不汇报，视为有1000元违章，一个月不视为承包人违约。
十三、补充条款：
十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字生效。
甲方：乙方：
电话：电话：
身份证号码：身份证号码：
防水包工承包合同（模板14篇）篇十
发包方： (以下简称甲方)
法定代表人： 联系电话：
地址：
承包方(简称乙方)： 身份证号码：
联系电话：
地址：
为明确双方的权利义务，以便更好的发展农业生产，培育和合理使用土地资源，并同时促进甲乙双方的经济发展，根据现行《中华人民共和国农村土地承包法》、和《山东省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，经甲方村民代表会议通过、并经甲乙双方充分协商同意，就乙方承包甲方享有所有权的土地事宜依法达成如下补充协议：
1、承包地块位置：
2、承包地块的要求：
(1)、甲方保证该地块有合法的所有权和使用权。
(2)、在本合同签订的之前甲方未对该地块所有权和使用权作任何处理(包括无转让、无抵押、无租赁、无发包等)。
1、 承包经营期限为 年，即从 年 月 日起至 年 月 日止。
2、 承包经营期限届满，甲方将该地块继续对外发包的在同等条件下，乙方享有承包经营优先权，但双方应当以书面形式延长本合同的经营期限，或者重新订立承包经营合同。
3、 承包经营期届满，乙方应当将该地块交回甲方，移交时，乙方在承包期添置的设备、设施归乙方所有，乙方有权拆除并予以处理，乙方在期满后30天内未拆除或处理的，视为无偿归甲方所有，并由甲方予以处理。
承包款：该地块的承包费为每亩每年800.00元，全年共计 2960.00元人民币，费用为5年一付，即合同签定后的当天乙方付款合同期前5年（20xx.09.26—20xx.09.26）期间的费用14800.00元，以此类推，先交费后使用。
乙方有权无偿使用该地块范围内外的现有公路、林道及甲方移交该地块时未处理的其他设施及道路。承包经营期,乙方必须负责该地块防火，如发现该地块有点火现象，乙方应支付甲方违约金20xx元，情节严重的移交司法机关并解除合同。
承包经营期间，乙方在该地块上拥有自主经营权及收益权。
如旅游业发展旅游单位须租用或征用乙方承包的部份地块时，在征(占)用地的补偿费中，属土地补偿归甲方所有，属地面物补偿甲方种植的归甲方，乙方种植的归乙方，并共同签署补充协议确认减免林地承包费事宜。但在乙方已缴交当年度的承包费的，应按实际使用期和使用面积折算林地承包费，并将多交部份的承包款退还给乙方。承包经营期间，乙方在该地块上投资经营所得的一切收益归乙方所有，任何单位和个人不得侵占、截留。
承包经营期间，乙方可自主决定将该地块转给他人承包，但必须经甲方同意。
承包经营期间，该地块因国家建设需要被征(占)用的，在征(占)用单位支付的补偿费中，属于土地补偿费归甲方所有外，其余属乙方投入的一切地上附首物补偿均属乙方所有。
经双方协商同意提前解除的，该林地的设施物和林木双方可协商给甲方，属国家征(占)用地原因致合同提前解除的，依照本合同第八条处理。
承包经营期间，双方应共同遵守本合同规定的条款，不得单方擅自终止合同，如单方终止合同，则视为违约，违约方除按本合同承包总款的20%赔偿给守约方外，还应当赔偿守约方因此所遭受的经济损失。
任何一方如遇到不可抗力的影响，以致使无法履行本合同时，则在此范围内得以免除其责任。但遭遇不可抗力事由的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供合法证明。如未能及时通知另一方，致使另一方造成损失的，应负责赔偿责任。
本合同所指不可抗力，是指双方在订立本合同时不能预见、不能避免并不能克股、且足以直接影响本合同履行的客观情况，包括自然灾害，战争、国家法律法规的变更等。
本合同未尽事宜，由双方自行协商补充。补充合同与本合同具有同等的法律效力。
本合同正本一式三份，共 页。甲、乙双方各执一份，街道办事处经管站一份、具有同等法律效力。
本合同经甲乙双方签字、盖章后生效 。
甲方：
法定代表人：
乙方：
年 月 日
防水包工承包合同（模板14篇）篇十一
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规之规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上，本着全面履行合同各项条款，确保工程质量、安全、工期标准化等管理目标，达成以下协议，以资共同遵守。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.承包范围(含施工面积)：
4.承包方式：
5.工期：工程自
6.工程质量(含质保期限)：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gbg50300-2017)的规定合格要求，质保期为工程结束验收后五年，如在质保期内有质量问题，乙方须在接到甲方通知次日对其进行免费维修和维护。
7.合同单价：
8.合同价款(人民币大写)：
1.开工前向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明一份，并向一方进行现场交底，并说明使用注意事项。
2.指派为甲方驻工地代表，负责相关协调及合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等各项事宜。
1.参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2.指派为乙方驻工地代表，负责相关协调及合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，负责乙方各项事宜及相关工作的协调。
3.严格执行施工规定，安全操作规程，按照施工说明和甲方要求进行施工，并做好各项检查记录，参加施工验收。
1.因甲方原因影响工期，工期顺延。
2.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期及工程交付，每延误一天罚款 元。
2.乙方施工结束后通知甲方进行验收，认定符合要求后，填写工序报验单，进行下道工序施工。
3.如甲方的土建工程不具备施工，乙方应及时与土建单位协商解决。
4.由于乙方原因造成质量事故，乙方需无条件进行修复。
5.验收合格后交甲方，乙方有责任和义务对下道施工工序进行技术交底。
1.乙方材料进场需提供相应的质保资料，如生产厂家的资料，材料的出厂合格证、质保书，现场取样复试检测报告等。
本合同生效后，按以下约定支付工程款和尾款。
1.承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施监督，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
1.如乙方不能及时完成甲方的施工任务，甲方有权根据合同规定进行罚款。
2.如甲方不按合同付款方式付款，乙方有权向甲方提出付款申请，如不能及时付款，乙方有权停止施工并要求付款。
3.本合同履行期内，双方发生争议，在不影响工作进度的情况下，双方采取友好协商或请相关部门调解的.原则解决。
4.当事人不愿通过协商调解或协商调解不成时，本合同在执行中发生的争执双方交由劳动仲裁委员会仲裁，未达成仲裁协议的可向人民法院起诉。
1.本合同共二份，甲乙双方各执一份，共同签字盖章后生效。
2.本合同履行完成，质保期结束后终止。
甲方：
乙方：
日期：
防水包工承包合同（模板14篇）篇十二
甲方：
乙方：
甲方现将龙阳新村3#、4#楼防水工程承包给乙方。
1、乙方现场施工必须严格按照图纸设计和甲方要求及规范施工。
2、甲方办公室对工程进度与质量进行监督，负责现场协调工作，参与工程验收工作，验收不符合要求，甲方现场质管组成员有权责令乙方返工。
3、乙方必须提供该工程所需的一切资料，保证工程验收和备案。
1、2mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混30元。
2、1.6mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混26元，1.1mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混23.5元。
3、1.5mm厚聚氨酯24元。
4、1.5mm厚丙纶18元，3mm厚sbs20元。
乙方所承包的分项工程，其分项工程必须满足施工规范的.要求及验收标准的规定，达到优良分项等级。
工程全部完工后，甲方付给乙方工程总造价50%;工程验收合格后，甲方付给乙方工程总造价40%，办完备案证后再付5%，余_____为工程质量保证金，待保修期满后付清。
1、结算工程款时，甲方留5%作质保金，质量保证按国家文件精神，保修五年。
1、乙方现场施工必须符合施工规范的要求，不按要求施工，甲方有权责令停工、罚款。
2、乙方在现场施工中，须注意安全生产、文明施工，提高职工安全意识，消除安全隐患。甲方在承包该分项工程给乙方时，已根据建设部、公安部、安全管理建管站、文明精神，将安全管理_____、防护费用等各项费用列入了在包价格中，乙方现场施工中，其安全由乙方负责，如因乙方自身原因，造成的安全事故，其一切责任由乙方自负，甲方慨不承担任何责任。
3、乙方现场施工中要注意安全与质量两个第一的原则，并遵守工地各项规章制度，严禁偷盗、打架、斗殴等行为，违者一次罚款500元，所发生的后果全部由乙方承担。
甲方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
防水包工承包合同（模板14篇）篇十三
鉴于_______，公司(以下简称转让公司)是由甲方于________年____月____日基于其掌握的技术针对项目投资注册的全资控股公司，注册资本万元，营期限为________年。鉴于_______，甲方有意将其所属的占%股权的转让公司按本协议规定的条款和条件转让给乙方，乙方愿意按同样的条件受让转让公司。故此，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、政策之规定，并本着平等互利、友好协商的原则，双方签订本协议。
二、员工的安置：本合同公司转让时所涉及员工的安置，经甲、乙双方约定按如下方式处理：一并由乙方接收。
三、债权、债务处理经甲、乙双方约定，按如下办法处理：一并由乙方接收。
四、土地使用权使用方式本合同转让公司坐落场所的土地性质为，经甲、乙双方约定，按如下办法处理：一并由乙方接收。
五、公司转让价款及支付方式：
1、转让价款为人民币(大写)元，双方约定在本合同签订后____日内，乙方预支付甲方%转让价款(包括20%定金，适用定金规则)。
2、甲方收到乙方上述%转让价款后，乙方支付给甲方剩余%转让价款。
六、产权交割甲方收到乙方100%转让价款后，转让公司相关权利义务归乙方所有，甲方不再承担任何权利义务。甲乙双方约定在____月内办理相关产权交割手续。
八、争议处理在本合同履行过程中，甲、乙双方发生争议，经协商无效时，当事人可以依法向具有管辖权人民法院起诉。
九、违约责任。
2、乙方未能按期支付本合同公司的价款，或者甲方未能按期交割本合同公司，每逾期____日应按逾期部分金额的%，向对方支付违约金。
3、一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。
十、合同的变更和解除当发生下列情况之一时，可以变更、解除合同；
1、因情况发生变化，当事人双方协商一致，并订立了变更或解除协议，而且不因此损害国家和社会公共利益的。
2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。
3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同，另一方予以认同的。本合同需变更或解除，甲、乙双方必须签定变更或解除协议。
十一、权证变更甲、乙双方在交割完成后，由负责,于____日之内办妥权证变更事项。
十二、双方约定的其他条款：
十三、合同的生效本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效。
十四、其他本合同共页，附件件(共页)。一式份，甲、乙双方及委托的会员各执份；产权交易机构备。
甲方：______________。
乙方：______________。
________年____月____日。
防水包工承包合同（模板14篇）篇十四
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商就乙方在指定区域代理甲方产品有关适宜达成一致，订立本合同。
1、代理产品：乙方在本合同约定期限____区域内推广、销售甲方系列产品。产品明细、供货、建议销售价格，参见本合同附件1。产品价格包含运费；产品价格因遇到原材料价格大幅波动，乙方同意甲方调整价格，甲方应提前一个星期通知乙方。甲方通知乙方调整价格后，乙方按新的价格提货。供应的产品价格中不包含专用胶粉和其它配套材料。
2、工程承包：乙方可以以甲方的防水工程公司名义开展防水工程方案设计、施工、维修等业务。(工程报价参照本合同附件)，乙方在征得甲方同意的前提下，可以代甲方签订工程承包合同。
双方商定的代____区域是市及附属____县。特殊约定：
3、甲方在没有乙方许可的前提下，不能在乙方销售区域内销售或者委托第三方销售甲方产品。
乙方支付甲方履约保证金万元。
自________年____月____日起，至________年____月____日止。有效期________年。合同期满前____日双方商定是否继续签订新的合同。
销售材料和工程合计，需要完成如下商定数量。________年万平米(折合300克平米)________年万平米(折合300克平米)________年万平米(折合300克平米)
a)乙方通知甲方发货，并在支付全部货款后，甲方应于3个工作日内发货；
b)甲方代办发货适宜；
c)因乙方货款未能及时到账，发货期限顺延；
d)甲方按乙方付款金额给乙方开具发票；
e)乙方应支付当期货款，不能支付当期货款时，应在征得公司同意的前期下，以实物或有价证券抵押，甲方同意的前提下，甲方应该给予供货；乙方应在供货后，两个月内，付清欠款，甲方接触抵押。
在以甲方签订合同前，需向甲方如实提供拟就的合同全部内容，待甲方同意，书面确认后，方可与第三方签订合同。
1、甲方支持乙方以甲方的名义开展工程承包；
2、第三方必须使用甲方的合同、使用甲方的材料、由甲方工程施工队负责施工和管理；
3、甲方支付乙方服务费合同金额的10%；收到第三方第一笔材料款，支付5%，其余的5%在合同全部履约完毕后支付。
4、乙方负责催讨第三方工程款，并对工程款安全承担连带责任。
2、乙方在非销售区域销售甲方产品，或者在承揽防水工程中使用非甲方防水卷材，乙方应支付违约金额的20%给甲方，同时甲方有权取消给予乙方的奖励，并有权单方取消合同。
3、乙方不能按照本合同规定支付货款，每逾期____日，按违约额的千分之一向甲方支付违约金，同时甲方单方面决定是否解除本合同。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：__________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_______年____月____日