合同协议中的交付条件、付款方式等关键条款是交易双方需特别关注和互相商议的内容。以下是一些成功案例中采用的合同协议范本，供参考借鉴。
框架合同合同（模板22篇）篇一
的阅读。
甲：
乙：
为发挥甲的资质资源和管理能力，并考虑到充分利用乙在当地社会关系和施工经验及力量，本着遵章守法、互利互惠、平等合作、共同发展的原则，甲乙双方决定合作参加蓝色硅谷区域及周边相关建设项目工程的投标及工程中标后施工事宜。为明确双方的权利义务，经充分友好协商，甲乙双方就有关事项达成一致意见，来签订本合作协议书，双方应共同遵守。
1、每项工程在报名前，双方互通信息，以防重报。
2、甲使用自有资质和执照参加本项目的投标工作。本项目的投标与中标后施工的一切事宜，均以甲名义实施。
3、本项目中标后，以甲名义与业主签订施工合同，工程项目由双方协商组织实施，按中标的合同价（不包括中标合同清单中专项暂定金额及不可预见费暂定金额）向对方收取 %的管理费用。
在工程联系及投标过程中
1、甲职权和分工
（1）负责提供投标所需的营业执照、资质证书等有关
证照及业主要求提供的其他证明材料，完成本项目资格预审和投标文件的编制、资审，投标文件编制必须认真负责，严禁因文件问题而不能通过评审。
（2）负责资审、投标文件的购买与编制工作。
（3）负责投标保函的办理工作。
（4）甲保证在上述项目中必须与乙合作，未经乙同意不得再与第三方合作。
2、乙的职权和分工：
（1）负责与业主联系并及时向甲通报项目运作情况，确保甲通过资格预审、运作投标事项。
（3）承担投标文件的购买与编制费用。
（4）负责投标保证金的投入或投标保函办理和银行和手续费用。
3、投标报价：由于乙熟悉项目的设计方案、材料价格、施工环境等信息，最终投标报价以乙意见为主，双方共同确定。乙承诺绝不以低于当时成本价的报价投标。
1、甲职权和分工：
（1）负责给业主开具工程所需的有关一切资料。
（2）负责以甲名义与业主进行合同谈判。
（3）为更好的管理项目，应对各级主管部门对施工人员的检查，甲乙双方应提前进行协商，在合同谈判时甲可申请项目主要人员由乙人员替换，以便项目的顺利实施。在上级主管部门检查时，甲的项目主要负责人必须到场。
（4）甲可根据项目的实际情况委派相关管理人员，对乙所承担施工项目收取管理费，同时对乙承担施工任务质量、安全、进度进行全面监控，并与乙共同协商管理本项目的财税工作，但在项目运转正常的情况下不得干预乙的工作。
（5）甲收到业主每期计量支付款并在乙已完善了相关财务手续，同时按本协议的有关规定扣除管理费、相关规费和税金后应在正常情况下5个银行工作日内办理并支付乙应得款项。
2、乙职权和分工：
（1）负责配合甲和业主签订施工合同。
（2）负责开工预付款保函、履约银行保函办理的手续费用及抵押金。
任和权利；与甲共同协商管理本项目的财税工作，满足国家财税制度要求。
（4）乙组织的施工人员、设备等资源的投入必须满足投标书承诺和工程的需要。
（5）负责整个工程实施过程中与业主、监理、涉及等各方面的协调处理工作，并承担其费用。
（6）乙严格按照招投标文件、合同、技术规范、施工图纸及业主的要求如期优质的完成所承担的'施工任务。
（7）乙对项目的经营结果负责，不论项目的经营状况如何、不得向甲提出索赔，同时甲不得向乙收取除管理费外的其他任何费用。
1、甲如果在中标后或履行合同过程中无理由终止合同，甲将赔偿乙一切直接或间接经济损失，并承担法律责任。
2、乙在承担工程如发生质量、安全、文明施工等不满足业主要求时，甲有权要求乙进行整改，若乙不服从整改或整改无效，由此发生的费用和法律责任由乙承担。
3、合作过程中或发生违约情况双方首先进行协商，协商未果可向工程所在地法院提起诉讼。
1、甲乙双方必须对本协议内容严格保密，严禁任何一方向第三方透露本协议的任何内容。
2、若本项目中标，甲乙双方根据具体情况经友好协商，在本协议的框架与原则的基础上签订详细的施工合作协议书。
六、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方法人或其授权代理人签字盖章后生效。
甲： 法定代表人：
授权代理人：
乙： 法定代表人：
授权代理人：
签订日期：
框架合同合同（模板22篇）篇二
甲方：（出资方）
联系方式：
身份证号码：
乙方：（管理方）
联系方式：
身份证号码：
甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、互助合作的意愿达成本协议，并郑重声明共同遵守。
甲方委托乙方代理操作甲方所出资金额用于投资资本市场（股票、基金、期货、风投等），由乙方全权管理，在操作上具有完全独立的决策和执行空间。
甲方出资金额封闭期为一年，起始时间________截止时间________。
甲方出资金额为________元人民币。
风险承担：风险由乙方承担，甲方不必承担风险。
利益分配：甲方将获取年利润收入____%。
协议的终止：甲方所出资金额封闭期为____年，为便于乙方操作和安全启动交易，资金从签约日期起____年内禁止出金，半年后如非甲、乙方本人身体健康方面的原因，应尽可能的不出金；如果由于某种特殊原因必须终止合同的，则按照事情真实情况而再行商谈，可作考虑。
协议一式二份，甲、乙双方各执一份，协议条款自签订起生效，未尽事宜，双方本着友好的态度协商解决。
为了尽量保证投资安全，出资方和管理方责任人应互换身份证复印件和出示近照。
甲方（签字）：
______年___月___日
乙方（签字）：
______年___月___日
知识产权保护框架合同
知识产权保护框架协议合同
知识产权（tpr）保护框架合同
项目合作开发框架协议合同
知识产权(tpr)保护框架合同-知识产权合同范本
合作框架协议书
框架异型柱加固施工
英文简历的基本框架
简析建筑框架设计要点
底层框架抗震墙的抗震设计
框架合同合同（模板22篇）篇三
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
签订地点：上海(以下简称需方)签订时间：20xx年1月1日依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，供、需双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应产品签订本合同。
一、供货方式及交货周期：
1.由需方以《物料订购单》传真方式向供方下达采购订单，供方须按照订单要求提供产品。
2.供方在收到《物料订购单》传真后应回传确认函(合同)，如有任何问题必须在半个工作日(4小时)内书面通知需方，否则视为默认。
3.需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整，供方有义务积极配合。
4、交货期以双方协商确定的交货期为准。
二、产品的质量要求和品质保证：
1.供方应按需方认可的产品供货，未经需方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。
2.供方需严格按照经需方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何改变，需方负责知会供方更新有关图纸等，供方积极跟进相关的变化。
3.供方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。
4.供方应保证所使用的原材料符合需方要求，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报需方确认。
5.供方应建立有效的质量保证体系以满足需方要求，需方有权随时对此进行检查考核。
6.供方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于需方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。
7.对需方提出的质量问题和要求整改意见，供方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，需方有权停止供方供货。
8、质保期限：供方对提供的产品实行3年保修。
三、包装要求：
供方须按需方要求定量包装，并在外包装上标识订单工作令号、物料名称、材质、型号、规格、数量等，包装物应适应装卸、长途运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损坏等由供方负责。
四、交货地点及运输、装卸费用承担：
交货地点：
五、价格及付款方式：
1.价格构成：
供、需双方均应不断改进，通过提高质量与效率来降低成本及价格，并让利给最终客户，双方确认努力保持这种降低成本的趋势。
2.供、需双方同意在本合同明确的交货条件及付款条件下，共同遵守经买卖双方协商后的价格。
3.付款条件和付款方式：每月根据发票进账情况支付货款，12月30日前全部付清。付款方式原则上采取电汇方式，可采用承兑汇票付款。
六、交货及验收：
1.供方须按需方要求定量包装，并按订单要求的交货时间将货物送至指定地点，并附上《送货清单》及供方的出货自检报告或证明(必要时需提供第三方检测的材料性能测试报告)供需方备查。《送货清单》须列明需方订购单号及物料信息(制造批号、物料名称、材质、规格、颜色、数量等)。
2.需方依据双方约定的品质标准、技术要求和检测方案，并参照原封样件的要求进行检验和判定是否合格(为初步验收)。
3.需方检测不合格应及时通知供方，供方如对检测结果有异议，应及时向需方提出书面申请意见复检，否则视同接受。
4.虽已检验合格入库，但在需方装配和使用过程中发现的不合格品，供方仍应承担质量责任，并及时配合需方采取有效措施予以补救。
5.需方对供方产品所行使的检验，并不能免除供方对产品质量的责任。
七、供方违约责任：
1.供方交付的产品品种、型号、规格等质量不符合合同规定的，如果需方同意利用，应当按质论价;如果需方不能利用的，应根据产品的具体情况，由供方负责挑选、返修或退换，所发生的费用由供方负责;如使用紧急需挑选、返修时，则供方应立即组织挑选、返修或需方直接组织挑选、返修，因此发生的费用由供方承担;供方不能返修或调换的，按不能交货处理。
2.供方因产品包装不符合规定，必须返修或重新包装的，供方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用，需方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，供方应当偿付需方该不合格包装物重新包装的所有费用。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，供方应当负责赔偿。
3.，供方必须事先与需方联系，说明原因和解决方案，并获得需方同意后方可实施，并向需方支付逾期交货的违约金，违约金按每逾期一天一千五元计算，同时供方还须赔偿因逾期供货而给需方造成的损失。如供方交货时间完成，需方未提货，壹个月内不收滞库费，超过壹个个月部分按银行同期利率结算。
4.供方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、颜色等质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际发生的保管、保养等费用以及非因需方保管不善而发生的损失，由供方承担;供方提前交货，需方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款，合同规定自提的，需方可拒绝提前提货。
5.因供方产品不合格进行挑选、返修或退换，而造成需方生产停工待料时，需方有权视情况严重程度要求供方支付违约金，每延误一个工作日支付至少壹仟元违约金，延误需方出货期而致需空运交货或遭到需方客户延误交期索赔而产生的费用由供方承担。
6.因供方提供需方的产品质量问题导致需方客户投诉，造成需方损失的，需方对其有形损失(费用、索赔)及无形损失(公司信誉)进行核算后，以书面通知供方，经供需双方对质量问题确认后从供方货款中扣除，如供方对质量问题有异议，可提交合同签订地质量技术监督局进行质量鉴定，。
八、保密条款：
1.在未取得双方事先许可的情况下，不得将本协议内容向第三方公开或泄露。
2.供方从需方得到的图纸、规格书、技术文件、模具和样品等，未经需方同意，供方不得向第三者转让、公开、泄露或被使用。
3.供方绝不允许把需方提供的图纸、技术文件和模具转让给第三方加工、制作产品出售，其所造成的后果，均由供方负全部责任。
4.本规定在本合同终止后继续有效。
九、合同解除：
1.供方有以下任何事项时，需方不需要任何通知，可马上解除本合同：
a.违反本合同条款约定的行为或事实时;
b.在供应期间内，不能满足需方数量及品质要求，无能力供应时;
c.被政府机关停止或取消营业资格处罚。
2.协议一旦解除，供方接到需方通知后，应立即归还需方所提供的模具、图纸、技术文件等，并偿还一切债务。
3.因违反合同条款造成需方损失的，需方有权要求供方赔偿损失。但买卖双方因不可抗力不能或延迟履行销售合同义务时，均不承担责任，不可抗力应指遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件，包括但不限于：自然力、自然灾害、劳工纠纷、封锁、战争状态、阴谋破坏、火灾、履行销售合同的关键设备瘫痪、运输阻滞或交通事故、政府行为(例如但不限于修改法律规定和取消进口许可)以及疫情的爆发。
十、合同纠纷解决：
本合同未尽事宜，双方友好协商解决。因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，双方同意向合同签订地或合同履行地仲裁会员会申请仲裁。
十一、合同期限：
本合同经双方签章后，即刻生效。本合同一式两份，供、需双方各执一份。
合同期限为：20xx年1月1日至20xx年12月31日。
鉴于供、需双方合作的长期性和稳定性，在本合同期满前三个月内，如合同一方提出需延长合同的有效期，经另一方确认后可延长合同期限。
十二、合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
十三、本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。
十四、其他事项：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
框架合同合同（模板22篇）篇四
（编号：20xx-001）。
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
经甲、乙双方协商，甲方将xxxxxxx工程委托给乙方施工，结合该工程具体情况,订立本协议，以资共同遵守。并在项目总承包施工单位中标后，由甲方与中标单位签订施工总承包合同。同时甲乙双方终止本此协议，不再具备法律效力。
1、工程名称：xxxxxxx。
2、工程地点：xxxxxxx。
3、工程内容：xxxxxxx。
4、资金来源：xxxxxxx。
1、工程内容：协议承包范围：xxxxxxx施工图纸所包含的内容。
2、材料选用：依据设计施工图纸要求。
3、承包形式：包工、包料、包含施工图纸内所有施工内容、包机械、包工期、包质量、包安全、包工程施工资料编制报验、包验收。
工程质量标准：达到国家《建筑工程质量验收统一标准》，达到验收合格备案标准。
1、经双方协商，采用单价承包方式，执行贵阳市固定资产投资评审中心对贵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目的投资预算审计结果单价。
2、结算时如未达到预算工程量则按实结算；超出施工图纸范围工程量，则根据现场甲方、监理、乙方三方共同确认的签证单进行费用增减；该价格包括人工费、材料费、机械费、水电费、税费、安全措施费等所有工程相关费用。
经双方协商，以项目总进度计划为依据，于xxx年xx月xx日前完成项目建设，进入生产试运行状态。
1、安全施工：乙方应规范施工并严格按照施工组织设计组织施工。施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任由乙方承担。。
3、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，安全防护措施费用由甲方承担。
4、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由承包方承担发生的费用。
1、本合同采用可调价格合同方式确定。
2、相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：甲方提出或确认的设计变更和材料变更，由现场监理工程师或甲方现场项目负责人确认的综合单价及工程量签证单、技术核定单、因变更造成乙方废弃已完工程部分工作量等均作为合同价款调整的依据。
3、主要材料价格涨跌超过工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨或下跌超过开标时材料指导价的5%，5%以内部分由乙方承担或受益，5%以外部分由甲方承担或受益，材差只计取税金，不再计取任何费用，单独计入结算。
4、无论本工程单体中工程量的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。
5、主材：钢筋、水泥。采用甲乙双方询市场价定。
6、钢筋、水泥按市场价均不下调，人工费按04定额不下调。
7、乙方只负责土建施工图纸所包含的施工部分，设备安装工程施工乙方不能提出收取各项配合费。
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间（进度款依据暂估总价计算，施工过程产生的变更洽商所增加的工程量在结算时计算，不包含在进度款内）：
（1）预付款：不支付预付款。
（2）具体单项工程基础完工后15日内（需提供符合合同规定的证明），甲方支付至该单项工程已成完工程量的30%。
（3）具体单项工程主体完工15日内（需提供符合合同规定的证明），甲方支付至该单项工程已完成工程量的60%。
（4）项目经最终验收合格，竣工资料齐全完后15日内付到已完成工程量的85%。
（5）结算协议书签订且审计完成后60天内甲方向乙方支付至扣除保修金、乙方向甲方的借款（如有）、违约金及本合同规定的其他款项后的结算总价的95%。
（6）剩余工程结算总价款的5%作为质保金，于两年保修期满支付质保金的90%，剩余10%作为五年防水工程的质保金，于五年保修期满结算。
16.2申请付款的手续。
每次付款乙方需向甲方提供以下资料：
（1）付款申请书（经监理审核完成）；
（2）与付款金额相同的符合要求的建设工程发票；
（3）甲方和现场监理的验收证明；
（4）甲方认为需要提供的其他材料。
16.3施工中发现不合格项目时，乙方应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报甲方（监理）存档备查。不合格项目整改工作应在当次申请工程款之前完成，并请甲方（监理）复查通过，否则相应工程款顺延至下次拨付。不合格项目不计入完成工作总量内，即不能申报支付进度款。
16.4在签订工程质量保修书、办完工程移交手续及验收备案工作完成后，乙方方可向甲方递交竣工结算报审资料，甲方收到乙方递交的竣工结算报审资料或此后提供的补充资料后60天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。结算审核完毕后，双方签订结算协议书。
1、负责提供生活及施工用水、用电接入点。
2、对施工中遇到的变更、签证等实际问题进行确认（甲方在乙方提出问题5日内给与答复，否则视为认可乙方提出问题）。
3、组织并参与工程施工安全、质量、进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
4、及时审核批复乙方的要求、请示和通知，及时解决施工中的问题。
5、负责协调与本工程有关的其他施工单位的关系和施工过程中其他属于甲方应办的工作。
1、切实履行施工总承包单位职责，配合甲方及监理单位做好施工进度、质量、安全、资料管理工作。
2、解决施工现场用水、用电，费用由乙方自行承担。。
4、严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定及安全规定，
5、严格执行甲方及当地行政主管部门安全方面的各项规定，因乙方原因造成的安全事故均由乙方承担全部责任。
6、施工期间乙方负责当地施工的协调工作，费用由乙方承担。
7、混凝土、砂浆必须使用机械搅拌，混凝土、砂浆严格按有关规定进行检试验。
8、乙方提供的材料到达施工现场后通知甲方及监理，三方就材料质量、环保标准共同验收。
1、工程完工后，乙方应将施工现场及剩余建筑材料清运干净并通知甲方、监理进行验收，甲方自接到竣工验收通知后十日内组织验收。
2、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和乙方工程现场的全部安全。
1、乙方应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修合同，并对交付甲方使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修合同作为本合同的附件。
1、乙方延误工期的，延误一日乙方应向甲方按协议总额的1‰支付违约金；工期延误违约金不得超过工程总价的1%，如有特殊原因（如非施工造成堵工，自然灾害等不可抗拒因素）。
造成工期延误，工期顺延。
2、由于乙方责任导致工程质量不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。
3、工程质量未达到协议规定的质量验收标准或未通过政府部门的验收，乙方应在甲方指定的期限内无偿返工直至通过验收，同时乙方应自协议规定竣工时间起按本工程总造价的每日1‰的支付违约金（但违约金总额不得超过工程总价的1%），并承担由此给甲方造成的一切损失。
若乙方在项目建设施工总承包招投标中没有中标，则将乙方已经施工产生的工程量结算给中标的单位，由中标单位对产生的工程量按照合同价格结算给乙方。
本协议未尽之内容，根据甲方与施工总承包单位所签订的施工总承包合同条款内容执行。
1、本协议项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，提交甲方住所地人民法院裁决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
知识产权(tpr)保护框架合同-知识产权合同范本。
英文简历的基本框架。
底层框架抗震墙的抗震设计。
企业信息安全治理框架论文。
框架合同合同（模板22篇）篇五
甲方：（以下简称甲方）地址：邮编：
乙方：（以下简称乙方）地址：邮编：
第一条总则。
1.1甲方委托乙方承担集成项目工程施工。为了明确双方职责，保证施工的顺利完成，经甲、乙双方协商同意，特签订本框架协议。
第二条合作方式。
2.1集成项目工程的具体合作内容和形式，由甲方与乙方依照国家有关法律、法规，的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。遇施工保同不能及时签订时，甲方应先向乙方出具书面施工委托书，乙方依据委托书组织相应工程施工，然后双方适时补签施工合同，该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。在正式签订施工合同前，双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。
第三条定价原则及支付。
3.1工程量及施工费计取方式。
针对具体项目，甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准；最终施工费以甲方审计部门审定金额为准。
3.2工程款支付：
以最终签订的单个项目的具体合同为准。
第四条权利和义务。
4.1甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。
4.2乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查，按甲方要求参加相关工程会议。
4.3乙方需按甲方要求编写竣工资料，对竣工资料不合格内容乙方应及时整改，如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料，造成工程不能及时验收，一切后果由乙方承担。
4.5工程施工项目竣工后，由乙方在五个工作日内编制竣工资料、决算文件，并向甲方提交验收申请报告；甲方在接到乙方验收申请报告和完整竣工资料后10个工作日天内，按有关工程验收规范，组织相关人员对乙方承担的工程进行验收，乙方应给予配合（如有争议时应在该期限内通知乙方）。工程验收合格后，及时办理工程交接手续。
4.6甲方负责工程项目的设计变更的审批、随工验收的签证及隐蔽工程随工检查，在随工验收不合格或对质量有争议时，甲方有权要求乙方暂停工程施工。
4.7乙方对其所承担施工的系统集成项目工程，应严格按工程施工规范要求进行施工，并确保在合同规定的期限内按质按量完成。如因乙方无合理解释原因造成工程工期延长，每延长一天，将按整个施工费的1%扣罚施工费。
4.9未经甲方许可，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案，否则由此带来的一切损失均由乙方承担。
4.10乙方应按规范要求进行施工，如因施工质量问题造成甲方的损失，甲方有权向乙方追究所有损失费用及合理开支。乙方负责对工程中质量不合格工作项进行整改，工程验收后一周内没有整改的工作项，甲方有权扣罚改此项费用，如造成了严重后果，甲方有权取消与乙方的合作，并依照法律程序追究乙方相应的责任。
4.11乙方需及时向甲方提供开工报告、停/复工报告、完工报告、工程进度报表、工程草图及完整竣工资料，否则甲方有权对乙方酌情予以处罚，处罚标准每次延长一天罚100元。
4.12乙方在工程验收后一年内负责免费保修，如有特殊质保需求，以具体项目工程施工协议为准。
4.13乙方施工中应做到文明生产，安全施工，工程期间的安全问题甲方不承担任何责任，所有安全责任将由乙方保部承担。
4.15乙方在承接甲方委托的项目过程中，除遵守本协议。
外，还必须严格执行制定的施工单位管理考评办法。
第五条保密。
5.1除另有规定外，甲、乙双方对本框架协议条款以及与其相关联内容负有保密的责任。
5.2未经对方书面许可，任何一方不得向任何组织、个人提供、披露或泄露对方或对方有关联的资料和信息。
第六条期限与终止。
6.1本协议有效期为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
6.2在发生下列情形时，任何一方可书面通知对方延迟履行其在本协议项下的义务或立即终止本协议：
6.2.1有下列情形之一的，甲方乙方双方可以解除合同：
6.2.1.1因不可抗力致使合同无法履行；
6.2.1.2因一方违约致使合同无法履行。
6.2.2一方依据上述条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
6.2.3关于甲方单方面解除合同的约定；如乙方违反本协议4.8款，甲方可以单方面解除项目施工合同。
第七条协议的生效及其他。
7.1本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
7.2按照本协议规定的各项原则所订立的附属合同文。
件，均为本协议的组成部分。经双方协商一致，可以更改、修订或补充本协议。所有更改、修主或补充须经双方法定代表人或其授权代表书面签署并加盖公章后生效，成为本协议不可分割的一部分。
7.3本协议项下的任何一项权利和义务，任何一方未经对方书面同意，不得转让。
7.4甲方和乙方签署本协议并不能成为乙方和甲方因此成立雇用、合资、合伙或其他类似关系的证明。
7.5本协议正一一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效办。
7.6任何与本协议有关的通知应以书面做出，由本协议一方以专人递送给另一方。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
（或授权代表）：（或授权代表）：
经办人：经办人：
年月日年月日。
框架合同合同（模板22篇）篇六
乙方：
甲乙双方遵循自愿、公平、合法、诚信的原则，签订本协议，共同遵守。
1、乙方作为供应商，负责安排甲方公司员工的相关旅游项目。
2、甲方员工报名的出发日期相同、服务内容相同的旅游产品，乙方报价不应高于温州市场其他旅行社报价。
3、甲方参加乙方的旅游项目中，必须含有保险；
甲方应当履行下列义务：
1、甲方所提供的证件及相关资料必须真实有效、
2、甲方应确保自身身体条件适合参加旅游团旅游，并有义务在签订本合同时将自身健康状况告知乙方。
3、甲方应妥善保管随身携带的行李物品，未委托乙方代管而损坏或丢失的，责任自负。
4、甲方在旅游活动中应遵守团队纪律，配合导游完成本次旅游-行程、
5、甲方应尊重目的地的宗教信仰、民族习惯和风土人情。
乙方应履行下列义务：
1、乙方应当提醒甲方注意免除或限制其责任的条款，按照甲方的要求，对有关条款予以说明。
2、乙方应当按照有关规定购买保险，并在接受甲方报名时提示甲方自愿购买旅游期间的个人保险。
3、乙方代理甲方办理旅游所需的手续，应妥善保管甲方的各项证件，如有遗失或毁损，应立即主动补办，并承担补办手续费，因此导致甲方的直接损失，乙方应当承担赔偿责任。
4、乙方应为甲方提供导游服务，无全陪的旅游团体，乙方应告知甲方旅游目的地的具体接洽办法和应急措施。
5、甲方在旅游中发生人身伤害或财产损失事故时，乙方应做出必要的协作和处理。如因乙方原因导致甲方人身伤害或财产损失，乙方应承担赔偿责任。
6、乙方应当按照《旅游-行程表》安排行程，不得强制甲方购物。当甲方发现所购物品系假冒伪劣商品，如购物为甲方要求的，乙方不承担任何责任，如购物为行程内安排的，乙方应当协助甲方退还或索赔;如购物为乙方在行程外擅自增加的，乙方应赔偿甲方全部损失。
7，非因乙方原因，导致甲方在旅游期间搭乘飞机、轮船、火车、长途汽车、地铁、索道、缆车等交通工具时受到人身伤害和财产损失的，乙方应协助甲方向提供上列服务的经营者索赔。
1、旅游项目金额按月结，出团前签订的合同金额的50%左右固定金额为合同定金，在合同签订的一周内支付，尾款在所对应的合同履行完成30天内，乙方提交给甲方最终旅游价格结算单，经由甲方采购确认无误后凭票结算，复印件由乙方留底。
2、签订合同后，如因甲方（乙方）原因未能完成行程的，则根据按所对应的旅游合同违约条款协商解决，并支付相应的违约金。
3、乙方公司账号：
户 名：
帐 号：
开 户 行：
甲方客户和乙双方在旅游开始前必须签订合法的旅游合同，明确双方的权利、义务关系，报价包含的内容，附加服务，以及关于合同变更、解除的约定。如出现服务质量等违约行为，根据合同约定承担违约责任。
除了以上约定的权利义务，乙方为甲方旅游旅游团队提供的服务应该符合《旅行社管理条例》，乙方出现以下任何情况之一并造成游客投诉、索赔的，甲方有权根据《旅行社管理条例》的相关规定向乙方索赔：
1、 将旅游业务委托给不具备相应资质的旅行社；
2、 未经甲方同意，将为优质转交给其他旅行社组织，接待的；
3、 拒不履行旅游合同约定的义务和内容条款的；
4、 非因不可抗力改变旅游合同安排的行程的；
8、 为旅游者安排或介绍旅游活动含违反相关法律、法规规定的内容的；
10、 发生危机旅游者人身安全的情形，未采取必要的处置措施并及时报告的
1、本协议壹式贰份，具有等同法律效力，双方各执壹份。
2、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为一年。
3、在协议执行过程中，如因国家政策、市场变化等原因导致协议需要修改，经双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、在协议执行过程中如产生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，提交温州仲裁委员会裁决。
5、任何一方违反上述条款均视为违约，守约方有权要求违约方赔偿造成的一切损失，并有权终止本协议。
甲 方：（公章） 乙方：（公章）
授权代表： 授权代表：
日期： 日期：
框架合同合同（模板22篇）篇七
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙双方本着平等、诚实信用、互惠互利的原则，经协商一致，就广告发布合作事宜达成以下协议：
一、投放说明。
乙方在年月日至年月日期间代理甲方在【】（媒体名称）投放广告，因该广告投放发生的全部费用预计为人民币【】万元。广告刊例价按即时对外公布的价目表（附后）执行。具体的规格与版面以广告认刊书为准。
1、在上述前提下，甲方享受如下优惠：
2、付款方式：于月日前付款完成。
乙方账户信息：
开户行：
帐号：
户名：司。
乙方在每次收款前或收款的同时，应向甲方开具正规财务发票，乙方迟延开具发票的，甲方有权相应顺延付款时间且不承担任何责任。
本合同约定费用之外支付任何费用。
4、乙方为甲方提供活动的策划、组织及支持，并全程跟进双方合作的重大活动，在（媒体名称）全媒体平台上进行突出报道。乙方为甲方策划组织的本合同约定广告之外的活动，经甲方同意后，甲方应给予大力支持配合，并负责必要的活动经费。
二、甲方权利与义务：
1、自本协议签订之日起，甲方有权根据自身的广告发布计划向乙方提出每期的广告刊登需求，双方需于甲方提出需求之日起2日内签订广告认刊书，以确定每期广告投放的具体规格及版面。
2、活动宣传广告稿件由甲方设计、制作。甲方保证刊登的广告内容（包括文字和图片）和形式合法真实，没有侵犯他人著作权、肖像权、商标权、名誉权及其他民事权利，如有侵权行为发生，甲方应承担全部法律责任，若导致乙方损失的，甲方应承担损害赔偿责任。但因乙方提供的广告素材或广告设计侵犯甲方或第三方合法权利的，乙方自行承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方保留单方解除本合同的权利。
三、乙方权利及义务。
1、乙方保证有权进行广告投放活动，积极、尽责履行本合同义务。
2、自本协议签订之日起，确保广告按照本合同及广告认刊书要求予以发布。
3、协助甲方审核宣传广告内容及信息咨询，需于甲方提出相应要求之日起1日内书面答复，且不因此在合同实付金额之外向甲方收取任何费用。
4、承诺甲方在同一行业、同等条件下（实投金额、市场份额），享受。
框架合同合同（模板22篇）篇八
合同编号：
甲方(供方)：签订时间：年月日
乙方(需方)：签订地点：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方向甲方购买事宜达成协议如下：
(规格、型号、单位、数量等)：
1、甲方提供的产品应符合现行或最新国家标准、行业有关标准以及乙方提供或经乙方会签的产品图样、技术要求及验收规范等;属国家强制认证(简称“3c”)产品应有认证证书并在产品上附“3c”标志;没有国家、行业、企业等相关标准的，按照本合同项下产品使用目的和乙方的解释予以履行。
2、产品质保期自乙方投入使用后算起壹年。质保期内甲方对产品质量实行三包，甲方对产品质量及其产生的不良后果承担全部责任。
甲方应为产品提供适宜运输的包装方式，并附有相关资料和明显标识，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损毁，甲方应承担由此而产生的一切费用和全部损失。
1、乙方每月月底前以传真或者电子邮件的方式向甲方下达次月订单(订单应注明产品的名称、规格型号、数量、品牌及交货日期)，作为甲方交货的依据。
2、甲方应在收到乙方订单后4个小时内回复，并确认回传给乙方;确认后的订单甲方必须严格执行。
3、甲方按乙方订单指定的时间和地点将货物完全交付乙方，订单未指定地点的，交本合同乙方所在地工厂;产品途中运输费、装卸费及乙方接收之前的一切风险及费用由甲方承担。
4、甲方每次供货时必须随货提交产品自检的合格报告书及送货清单(注明产品名称、规格型号、数量、含税单价)，并盖章确认。
1、乙方依据质量标准要求条款对每批到达的产品进行验收，对验收不合格的产品有权拒收，因此造成逾期交付，甲方应承担逾期交付责任。
2、乙方仅对产品的数量、规格、型号与外观进行初步验收，初步验收合格不代表甲方对产品潜在的质量问题免责。乙方有权以实际使用过程为期限对产品的质量问题提出异议。
3、甲方收到乙方通过传真、邮件、电话等方式的反馈后，应当于4个小时内以书面形式对乙方的反馈进行回复，并在2日内将存在质量问题的产品按同等数量替换为合格产品，否则，即视同默认乙方的处理意见，处理费用由甲方承担。乙方对甲方未在规定期限内取回存在质量问题的产品不负保管责任;甲方对取回的产品质量持有异议，可以取回产品的三日内提出书面异议与权威见证性资料，否则，视同接受乙方的意见。
甲方以货款万元作为本合同产品的质量保证金。质量保证金于最长一项产品质保期届满后10个工作日内结清，保证金不计利息。
1、甲方每月28日前开具当月货款全额的增值税发票，乙方收到发票并经核对无误后于次月30日前结清上月货款(不含保证金)。
2、付款方式：银行转账或承兑汇票。
1、甲方未能按乙方订单或发货通知要求交付，每逾期1日，甲方应当支付给乙方当笔订单总价款5‰的违约金并同意乙方从当月货款或保证金中扣除，逾期超过5日者，视为无法交货，乙方有权单方面解除合同并要求甲方承担由此造成的全部损失;甲方无法交货或产品质量无法按约定标准执行(包括但不限于产品的品种、型号、规格和质量等不合规定或约定)，甲方应当支付给乙方当次订单货款总额30%的违约金，若由此给乙方造成损失，还应当承担全部赔偿责任。
2、乙方无正当理由未按合同约定支付款项的，每逾期一日，乙方应当支付给甲方应付金额5‰的违约金。
任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件结束后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后3日内，按银行规定的结算办法付清。
2、本合同签订后，产品价格涨幅超过20%时，双方对于价格可另行协商，但不包括甲方已确认订单;遇降则降。
3、双方来往函件，按照合同规定的地址、邮箱或传真号码以书面方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的3日内书面通知对方，否则，应对由此造成的后果承担责任。
4、本合同所含的条款应在法律许可的最大范围内予以执行，如上述条款的适用性在任何程序上被依法解释为全部或者部分无效或者不可执行，本合同的其他条款应当继续完全有效和履行。
十一、未尽事宜双方本着真诚合作的态度，另行友好协商，并作补充协议。补充协议一经双方签字盖章，与本合同具有同等法律效力。
十二、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期壹年，但甲方对产品质量的保证和保密责任不因合同的终止而免除。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
十三、本合同书一式叁份，甲方壹份，乙方贰份。本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成时，双方指定由乙方所在地人民法院裁决。
甲方：地址：代表(签字)：电话：电子邮箱：开户行：帐号：邮编：(章)传真：
乙方：地址：代表(签字)：电话：电子邮箱：开户行：帐号：邮编：(章)传真：
年月日：
框架合同合同（模板22篇）篇九
甲方：
地址：
乙方：
地址：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。
一、___有限公司___光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、__利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现__利共赢。风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在___注册项目公司。(具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。)。
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取______省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于____年____月____日签订。签订地点：_____。
七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。
甲方：
(盖章)。
法定代表人授权代表：
____年____月____日。
乙方：(盖章)。
法定代表人授权代表：
____年____月____日。
框架合同合同（模板22篇）篇十
的阅读。
甲：
乙：
为发挥甲的资质资源和管理能力，并考虑到充分利用乙在当地社会关系和施工经验及力量，本着遵章守法、互利互惠、平等合作、共同发展的原则，甲乙双方决定合作参加蓝色硅谷区域及周边相关建设项目工程的投标及工程中标后施工事宜。为明确双方的权利义务，经充分友好协商，甲乙双方就有关事项达成一致意见，来签订本合作协议书，双方应共同遵守。
1、每项工程在报名前，双方互通信息，以防重报。
2、甲使用自有资质和执照参加本项目的投标工作。本项目的投标与中标后施工的一切事宜，均以甲名义实施。
3、本项目中标后，以甲名义与业主签订施工合同，工程项目由双方协商组织实施，按中标的合同价（不包括中标合同清单中专项暂定金额及不可预见费暂定金额）向对方收取%的管理费用。
在工程联系及投标过程中
1、甲职权和分工
（1）负责提供投标所需的营业执照、资质证书等有关
证照及业主要求提供的其他证明材料，完成本项目资格预审和投标文件的编制、资审，投标文件编制必须认真负责，严禁因文件问题而不能通过评审。
（2）负责资审、投标文件的购买与编制工作。
（3）负责投标保函的办理工作。
（4）甲保证在上述项目中必须与乙合作，未经乙同意不得再与第三方合作。
2、乙的职权和分工：
（1）负责与业主联系并及时向甲通报项目运作情况，确保甲通过资格预审、运作投标事项。
（3）承担投标文件的购买与编制费用。
（4）负责投标保证金的投入或投标保函办理和银行和手续费用。
3、投标报价：由于乙熟悉项目的设计方案、材料价格、施工环境等信息，最终投标报价以乙意见为主，双方共同确定。乙承诺绝不以低于当时成本价的报价投标。
1、甲职权和分工：
（1）负责给业主开具工程所需的有关一切资料。
（2）负责以甲名义与业主进行合同谈判。
（3）为更好的管理项目，应对各级主管部门对施工人员的检查，甲乙双方应提前进行协商，在合同谈判时甲可申请项目主要人员由乙人员替换，以便项目的顺利实施。在上级主管部门检查时，甲的项目主要负责人必须到场。
（4）甲可根据项目的实际情况委派相关管理人员，对乙所承担施工项目收取管理费，同时对乙承担施工任务质量、安全、进度进行全面监控，并与乙共同协商管理本项目的财税工作，但在项目运转正常的情况下不得干预乙的工作。
（5）甲收到业主每期计量支付款并在乙已完善了相关财务手续，同时按本协议的有关规定扣除管理费、相关规费和税金后应在正常情况下5个银行工作日内办理并支付乙应得款项。
2、乙职权和分工：
（1）负责配合甲和业主签订施工合同。
（2）负责开工预付款保函、履约银行保函办理的手续费用及抵押金。
任和权利；与甲共同协商管理本项目的财税工作，满足国家财税制度要求。
（4）乙组织的施工人员、设备等资源的投入必须满足投标书承诺和工程的需要。
（5）负责整个工程实施过程中与业主、监理、涉及等各方面的协调处理工作，并承担其费用。
（6）乙严格按照招投标文件、合同、技术规范、施工图纸及业主的要求如期优质的完成所承担的施工任务。
（7）乙对项目的经营结果负责，不论项目的经营状况如何、不得向甲提出索赔，同时甲不得向乙收取除管理费外的其他任何费用。
1、甲如果在中标后或履行合同过程中无理由终止合同，甲将赔偿乙一切直接或间接经济损失，并承担法律责任。
2、乙在承担工程如发生质量、安全、文明施工等不满足业主要求时，甲有权要求乙进行整改，若乙不服从整改或整改无效，由此发生的费用和法律责任由乙承担。
3、合作过程中或发生违约情况双方首先进行协商，协商未果可向工程所在地法院提起诉讼。
1、甲乙双方必须对本协议内容严格保密，严禁任何一方向第三方透露本协议的任何内容。
2、若本项目中标，甲乙双方根据具体情况经友好协商，在本协议的框架与原则的基础上签订详细的施工合作协议书。
六、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方法人或其授权代理人签字盖章后生效。
甲：法定代表人：
授权代理人：
乙：法定代表人：
授权代理人：
签订日期：
框架合同合同（模板22篇）篇十一
鉴于:基于gsm和gprs及其演进技巧的移动运营商、移动终端制造商、终端技巧(器件)的开辟商及制造商、增值交易供给商自愿构造_________论坛(以下简称“本论坛”),对移动终端新技巧,新交易以及各种移动终端之间的互通本领和对交易的承载本领进行探讨,构成华语地区移动终端的倡导性发起,互助鞭策华语地区移动交易成长,满足日趋充裕的移动交易对终端的要求。
各方授权代表经过议定友爱会商根据《_________论坛章程》,就各方在倡导性发起中具有的有权结果的履行允许达成同等定见;赞成签订本和谈。
1.1各方:是指参加本论坛,签订本和谈的扫数成员。
1.2一方:是指参加本论坛,签订本和谈的任何一个论坛成员。
1.3其他各方:是指各方中清除上述一方以外,其他扫数签订本和谈,参加本论坛的论坛成员。
1.4和谈外其他方:是指除签订本和谈,参加本论坛的各方以外的个人,法人或其他构造。
1.5倡导性发起:是指经过议定论坛表决程序经过议定的针对某项移动终端新技巧或新交易的技巧文件,该文件将在本论坛成员中获得广泛的保举和利用。
1.6有权结果:是指一个或多个论坛成员提交到本论坛的,在本和谈见效前及见效后,该成员或这些成员具有知识产权的结果。
1.7知识产权(ipr):是指由一个或多个论坛成员或和谈外其他方的智力工作结果依法获得的(无形资产)特有权力,包括但不限于专利申请权、专利权、着作权的文件、技巧及相干结果的合法权力。
1.8允许方:是指具有本和谈中的有权结果,并赐与其他成员傍边的一方或多方履行允许或授权其他各方利用的一方。
1.9被允许方:是指对本和谈中的有权结果,获得其扫数人(允许方)履行允许或利用授权的其他各方。
除非允许方和被允许方就有权结果的知识产权达成的允许和谈(以下称“允许和谈”)另有法则,在本论坛所触及的扫数探讨范畴内,有权结果的允许范畴包括但不限于在中国境内从事用于gsm、gprs及其演进技巧范畴内的移动终端产品或技巧的计划、开辟、利用、制造、销售等。
3.1各方应各自包管资本,致力于符合和推行利用本论坛最终构成的各项倡导性发起。
3.2经过议定论坛表决程序经过议定的倡导性发起,以及或由论坛成员互助评论辩论和探讨构成的其他结果,除论坛成员在此中已具有的有权结果和知识产权外,其他知识产权属于论坛成员互助享有。
3.3论坛成员在倡导性发起的构成进程中应照实向论坛其他成员告知其供给的文件、资料和技巧结果中是不是包括知识产权或大略存在的知识产权,其他论坛成员应在倡导性发起构成之前对触及的本身具有的知识产权发起主张。若倡导性发起构成后发觉存在论坛成员还没有表露的知识产权信息,则各方可凭占有关论坛法则,从头对倡导性发起进行评论辩论和表决。倡导性发起被论坛经过议定前,任何成员可以谢绝在议案中参加其知识产权并谢绝允许。
3.4若上述倡导性发起,相干结果中包括一方的有权结果,该方将连续具有该方对有权结果的扫数权力。
3.5倡导性发起被论坛经过议定前,任何成员可以撤回其议案,并谢绝向其他各方进行知识产权的允许,详细的时候和处理方法,各方将另行评论辩论,并在有关法则中肯定,但论坛成员不该随便撤回其已经发起的议案。
3.6一旦被论坛经过议定成为倡导性发起,在倡导性发起中包括其有权结果的成员可根据各方已经达成的同等,与其他成员签订有关允许和谈,允许和谈的签订应基于刚正、公道、非鄙视的原则。若该成员谢绝进行允许,应以书面式样阐明公道原因,上报理事会。
3.7除非允许和谈另有法则,允许方根据本和谈做出的知识产权许但好坏独有的,非排他的,不可撤除的和不可让渡的。同时,允许方可向和谈外其他方进行允许,其前提不受本和谈的限制,由允许方自行决议。
3.8倡导性发起被通过后,其他各方可自愿按第3.6条的法则与有权结果的扫数者签订和谈,签订的时候,范畴由成员自行决议。
3.9对付论坛未构成的倡导性发起,提交原文件的成员有权自行选择进行专利申请或对其作其他处理,但不该侵犯其他论坛成员的合法权力。
3.10允许方向被允许方的授权范畴和允许的期限以各自另行签订的允许和谈为准。
3.11各方赞成将在本论坛内恭敬和保卫和谈外其他方的知识产权。任何一方将含有和谈外其他方知识产权的文件、资料、结果提交到论坛,均应获得权力扫数者的允许。
允许方该当作公道的竭力及时向被允许方供给与其有权结果相干的信息。上述信息包括但不限于:有权结果数量;有权结果阐明书、附图和权力要求书。
上述信息供给的详细安排遵照两边达成的允许和谈履行。
5.1除非是法律另有要求或践诺本和谈所公道必要的,各方均应对本和谈及与本和谈相干的扫数信息严厉隐瞒。未经其他各方的书面允许,任何一方不得将本和谈及相干隐瞒信息表露给和谈外其他方。
5.2本隐瞒条目在本和谈有效期内,及一方退出本和谈后大略本和谈停止后连续有效。
5.3各方另行签订的隐瞒和谈的条目适用于各方在本和谈项下的隐瞒任务。
6.1除非允许和谈另行法则,允许方异国任务向被允许方供给任何相干的技巧赞成与办事。
6.2本和谈下产生的各方的各项费用,包括专利费用、其他费用等,由各方各自负担。
6.3论坛构成的倡导性发起,以及由论坛成员互助评论辩论和探讨构成的其他结果,进行挂号、申请专利等所产生的各项费用由权力扫数者负担。
本和谈下要求或许可发出的扫数正式关照、要求、哀告、赞成和别的通信来往(以下称“关照”)应采取书面式样,同时采取电子邮件或其他便利方法发送给应接管关照的一方。
8.1凡因本和谈引发的或与本和谈有关的任何争议,最终该当提交给本论坛,各方经过议定友爱会商办理,如在三个月内未能达成同等,提交_________仲裁委员会,根据申请仲裁时该仲裁委员会现行有效的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点在___________________。仲裁判决是结局的,对参加仲裁的各方均有束厄狭隘力。
8.2本和谈适用中华人民共和国法律。
9.1本和谈自本论坛倡导成员的授权代表签字盖印后见效,有效期_________年,除非根据_________或本和谈有关法则被提早停止或撤除。各方可以在本和谈期满前经过议定友爱会商肯定是不是连续本和谈。
9.2除非允许和谈另有法则或论坛成员另行达成其他和谈,本和谈停止时,本和谈项下付与被允许方的扫数允许也应停止,并且被允许方应立即中断利用允许方的任何知识产权或信息;且被允许方应归还或烧毁由允许方向其供给的扫数信息和文件资料。
9.3未经其他各方书面赞成,任何一方不得随便点窜或清除本和谈。任何对本和谈的补充,点窜或清除须经各方授权代表签字后成为本和谈的一部分,与本和谈具有划一法律出力。
9.4本和谈见效后,如任何和谈外其他方盼望享有和谈所述权力,负担本和谈所述任务,该和谈外其他方该当根据本论坛的章程或相干工作法则所肯定的程序参加本和谈。
9.5一方退出本论坛的,同时退出本和谈。
9.6本和谈一式贰份,和谈各方及本论坛各持一份,具有划一法律出力。
知识产权(tpr)保护框架合同-知识产权合同范本。
英文简历的基本框架。
框架合同合同（模板22篇）篇十二
甲方：
乙方：
根据〈〈中华人民共和国合同法〉〉及其它有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方充分协商，一致同意，特签订以下条款，共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址：。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：天（日历天）。在甲乙双方认同可以开工、材料进场的第二天计算工期，开工日期为20xx年11月22日。
第二条甲方责任，权利和义务
1、甲方提出设计思路、项目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通电等工作，使之达到乙方装饰施工要求。
3、做好乙方开工现场准备工作，清除影响施工的障碍物，安排好乙方施工所需水、电，并承担相关费用。
4、根据乙方要求及时做好工程验收工作。
第三条乙方责任、权利和义务
1、指派项目责任人，按合同及规范要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按甲方认定的图纸或按照图纸变更通知和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
第四条工程项目
1、振升平开窗，双层钢化中空玻璃，单价420元/m2×81m2=34020元（大写：叁万肆仟零贰拾元）
（大写：叁万玖仟玖佰玖拾元）
3、上海双雄铜门厂，单价12800元/m2×4。7m2=60160元（大写：陆万零壹佰陆拾元）样式如图40—01所示。
4、隐形防盗网，单价150元/m2×54m2=8100元
5、推拉门：单价560元/m2×35。3m2=19768元
7、卫浴门，1080元/条×5条=5400元
8、室内门，2880元/条×9条=25920元
9、美步楼梯，甲方指定样式，单价1280元/m×65。8m=84224元
第五条工程质量及验收
1、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须通知乙方，另约定验收日期，但甲方应承认竣工日期。如甲方在约定时间内未能组织验收，则视为验收认可。
3、在成品或半成品未办理验收移交手续前，甲方不得提前使用，如提前使用可视同该部分验收认可合格。
4、如因验收不合格的工程而须返工的，乙方应承担相应的责任和造成的一切损失。
第六条付款方式
合同总金额：（大写）贰拾玖万肆仟贰佰叁拾贰元
（小写）
1、乙方完成1。2。3项的工程时，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付总工程款的95%，
余下5%作为保证金6个月后再支付。
第七条本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，经双方签字之日起生效；
甲方：乙方：
签订日期：年月日签订日期：年月日
购销框架合同
知识产权保护框架合同
知识产权保护框架协议合同
知识产权（tpr）保护框架合同
项目合作开发框架协议合同
知识产权(tpr)保护框架合同-知识产权合同范本
框架异型柱加固施工
英文简历的基本框架
框架合同合同（模板22篇）篇十三
法定代表人：
联系电话：
乙方：
项目合作框架协议住所地：________________________。
法定代表人：____________________。
联系电话：______________________。
甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿的基础上，就合作投资建设___________区域联通宽带合建项目达成本协议，以资共信守。
1.合作内容。
本项目合作的内容为：合作投资建设___________区域联通宽带合建项目。
2.合作期限。
_____年_____月_____日到_____年_____月_____日，共_3_年。
3.合作体制。
在甲方框架内成立项目部，其权限为负责本项目工程的建设、产品销售及售后服务。
项目部设立独立账户，实行独立核算。
4.甲方职责。
4.1提供本合同项目建设、销售及售后服务的所需资金，前期投入不低于人民币万元(以后根据市情况待定)的基本运作资金，在本协议签订生效后的十个工作日内存入开列的________项目部的独立账户内，实行专款专用，保证该资金的投放与生产、销售及售后服务的进程同步，派出财务人员管理并建立独立的帐目，及时制作月报及年报等财务文件交双方备案。
4.2提供本项目产品必需的经营场所。
4.3监督本项目产品的建设、销售及售后服务的全过程。
4.4与乙方共同制定项目产品的销售计划、共同进行本项目产品的销售及售后服务工作。
4.5与乙方共同做好产品销售资金的回笼工作。
4.6负有对本项目建设及销售等资料及信息的保密义务。
5.乙方职责。
5.1负责配合甲方开拓项目合作区域内的销售渠道。
5.2与甲方共同制定本项目产品的销售计划，共同进行产品的销售及售后服务。
5.3与甲方共同做好产品的货款的回笼工作。
5.4协助甲方对项目合作区域内的客户投诉的处理工作。
5.5对项目部独立帐号中的资金运作进行监督;对项目部独立财务核算进行监督、审核。
6.项目资金支配权限及销售收入的支配。
6.1为不影响项目产品的建设及销售进程，项目建设和销售所需的当前资金先由项目部负责人提出，经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付。
6.2项目建设成本、维护成本、酬金支付成本由负责人根据预先核准的数额核实后，经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付，并纳入项目总成本。
6.3项目建设、管理及销售人员的差旅费及招待费等由项目部负责人核准后，经甲方本项目指定负责人核实后即行支付，并纳入项目总成本。
6.4项目产品将全部以甲方名义对外销售及结算。
销售及售后服务的全部收入必须进入________项目部所开列的独立账户内。
6.5甲方不得随意抽回初期投入基本资金，在确保本项目产品的持续建设、销售及售后服务的前提下，在征得乙方的认可后，双方可以就前期资金回笼及利润部分按投资比例进行分配。
6.6甲、乙双方其同制订本项目产品的销售价格及税务策略。
7.7合作项目部所有财务文件需经甲、乙双方共同审核、签字后方能生效。
8.利润分配。
8.1本项目和税后利润核算时间以年度为单位。
8.2本项目的税后利润分配的前提为：在甲乙双方收回初始投入资金(按实际投入资金)后。
8.3本项目的税后利润分配比例为：甲方占_____%，乙方占_____%。
8.4每年度利润核算后，甲乙双方核对无误应及时划各自账户。
9.争议的解决。
甲乙双方如有争议，则双方友好协商;。
10.违约责任。
任何一方违约，应赔偿另一方由此所受的全部损失(直接和间接损失)。
11.其他事宜。
甲乙双方如有未尽事宜，可另行订约;合作期满后，可自动续约2年。
12.法律效力。
本协议一式贰份，同具法律效力，甲乙双方各执壹份，经双方法定代表人委托人签字盖章后生效。
甲方：--有限公司。
公司盖章：_____________________。
法定代表人：___________________。
委托人：_______________________。
____________年______月_______日。
乙方：
公司盖章：_____________________。
法定代表人：___________________。
委托人：_______________________。
____________年______月_______日。
框架合同合同（模板22篇）篇十四
甲方：（以下简称甲方）地址：邮编：
乙方：（以下简称乙方）地址：邮编：
第一条总则。
甲方委托乙方承担集成项目工程施工。为了明确双方职责，保证施工的顺利完成，经甲、乙双方协商同意，特签订本框架协议。
第二条合作方式。
集成项目工程的具体合作内容和形式，由甲方与乙方依照国家有关法律、法规，的规章制度和本协议签订具体的施工委托书和施工合同。遇施工保同不能及时签订时，甲方应先向乙方出具书面施工委托书，乙方依据委托书组织相应工程施工，然后双方适时补签施工合同，该工程合同的生效日期以委托书的签发日期为准。在正式签订施工合同前，双方的权利义务及相应条款将依照本合同履行。
第三条定价原则及支付。
3.1、工程量及施工费计取方式。
针对具体项目，甲乙双方协商后制定具体项目的施工费标准；最终施工费以甲方审计部门审定金额为准。
3.2、工程款支付：
以最终签订的单个项目的具体合同为准。
第四条权利和义务。
4.1、甲乙双方均有义务和责任按照国家及行业的技术标准、规范、质量及安全要求履行具体施工合同。
4.2、乙方必须接受甲方对工程技术规范、质量、安全、进度等方面的检查，按甲方要求参加相关工程会议。
4.3、乙方需按甲方要求编写竣工资料，对竣工资料不合格内容乙方应及时整改，如乙方未按规定的时限按要求完成竣工资料，造成工程不能及时验收，一切后果由乙方承担。
4.4、工程施工项目竣工后，由乙方在五个工作日内编制竣工资料、决算文件，并向甲方提交验收申请报告；甲方在接到乙方验收申请报告和完整竣工资料后10个工作日天内，按有关工程验收规范，组织相关人员对乙方承担的工程进行验收，乙方应给予配合（如有争议时应在该期限内通知乙方）。工程验收合格后，及时办理工程交接手续。
4.5、甲方负责工程项目的设计变更的审批、随工验收的签证及隐蔽工程随工检查，在随工验收不合格或对质量有争议时，甲方有权要求乙方暂停工程施工。
4.6、乙方对其所承担施工的系统集成项目工程，应严格按工程施工规范要求进行施工，并确保在合同规定的期限内按质按量完成。如因乙方无合理解释原因造成工程工期延长，每延长一天，将按整个施工费的1%扣罚施工费。
4.7、乙方不得将所承接的工程向第三方转包和分包，如有特殊原因确需转包、分包，乙方须先征得甲方书面认可，如乙方违反此约定，甲方有权扣押所有施工费并有权解除此合同约定。
4.8、未经甲方许可，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案，否则由此带来的一切损失均由乙方承担。
4.9、乙方应按规范要求进行施工，如因施工质量问题造成甲方的损失，甲方有权向乙方追究所有损失费用及合理开支。乙方负责对工程中质量不合格工作项进行整改，工程验收后一周内没有整改的工作项，甲方有权扣罚改此项费用，如造成了严重后果，甲方有权取消与乙方的合作，并依照法律程序追究乙方相应的责任。
4.10、乙方需及时向甲方提供开工报告、停/复工报告、完工报告、工程进度报表、工程草图及完整竣工资料，否则甲方有权对乙方酌情予以处罚，处罚标准每次延长一天罚100元。
4.11、乙方在工程验收后一年内负责免费保修，如有特殊质保需求，以具体项目工程施工协议为准。
4.12、乙方施工中应做到文明生产，安全施工，工程期间的安全问题甲方不承担任何责任，所有安全责任将由乙方保部承担。
4.14、乙方在承接甲方委托的项目过程中，除遵守本协议外，还必须严格执行制定的施工单位管理考评办法。
第五条保密。
5.1、除另有规定外，甲、乙双方对本框架协议条款以及与其相关联内容负有保密的责任。
5.2、未经对方书面许可，任何一方不得向任何组织、个人提供、披露或泄露对方或对方有关联的资料和信息。
第六条期限与终止。
6.1、本协议有效期为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
6.2、在发生下列情形时，任何一方可书面通知对方延迟履行其在本协议项下的义务或立即终止本协议：
6.2.1、有下列情形之一的，甲方乙方双方可以解除合同：
6.2.1.1、因不可抗力致使合同无法履行；
6.2.1.2、因一方违约致使合同无法履行。
6.2.2、一方依据上述条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
6.2.3、关于甲方单方面解除合同的约定；如乙方违反本协议4.8款，甲方可以单方面解除项目施工合同。
第七条协议的生效及其他。
7.1、本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
7.2、按照本协议规定的各项原则所订立的附属合同文件，均为本协议的组成部分。经双方协商一致，可以更改、修订或补充本协议。所有更改、修主或补充须经双方法定代表人或其授权代表书面签署并加盖公章后生效，成为本协议不可分割的一部分。
7.3、本协议项下的任何一项权利和义务，任何一方未经对方书面同意，不得转让。
7.4、甲方和乙方签署本协议并不能成为乙方和甲方因此成立雇用、合资、合伙或其他类似关系的证明。
7.5、本协议正一一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效办。
7.6、任何与本协议有关的通知应以书面做出，由本协议一方以专人递送给另一方。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
（或授权代表）（或授权代表）：
经办人：经办人：
___年___月___日___年___月___日。
框架合同合同（模板22篇）篇十五
供方：(以下简称甲方)。
需方：(以下简称乙方)。
签订地点：上海(以下简称需方)签订时间：20xx年1月1日依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，供、需双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应产品签订本合同。
一、供货方式及交货周期：
1.由需方以《物料订购单》传真方式向供方下达采购订单，供方须按照订单要求提供产品。
2.供方在收到《物料订购单》传真后应回传确认函(合同)，如有任何问题必须在半个工作日(4小时)内书面通知需方，否则视为默认。
3.需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整，供方有义务积极配合。
4、交货期以双方协商确定的交货期为准。
二、产品的质量要求和品质保证：
1.供方应按需方认可的产品供货，未经需方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。
2.供方需严格按照经需方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何改变，需方负责知会供方更新有关图纸等，供方积极跟进相关的变化。
3.供方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。
4.供方应保证所使用的原材料符合需方要求，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报需方确认。
5.供方应建立有效的质量保证体系以满足需方要求，需方有权随时对此进行检查考核。
6.供方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于需方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。
7.对需方提出的质量问题和要求整改意见，供方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，需方有权停止供方供货。
8、质保期限：供方对提供的产品实行3年保修。
三、包装要求：
供方须按需方要求定量包装，并在外包装上标识订单工作令号、物料名称、材质、型号、规格、数量等，包装物应适应装卸、长途运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损坏等由供方负责。
四、交货地点及运输、装卸费用承担：
交货地点：
五、价格及付款方式：
1.价格构成：
供、需双方均应不断改进，通过提高质量与效率来降低成本及价格，并让利给最终客户，双方确认努力保持这种降低成本的趋势。
2.供、需双方同意在本合同明确的交货条件及付款条件下，共同遵守经买卖双方协商后的价格。
3.付款条件和付款方式：每月根据发票进账情况支付货款，12月30日前全部付清。付款方式原则上采取电汇方式，可采用承兑汇票付款。
六、交货及验收：
1.供方须按需方要求定量包装，并按订单要求的交货时间将货物送至指定地点，并附上《送货清单》及供方的出货自检报告或证明(必要时需提供第三方检测的材料性能测试报告)供需方备查。《送货清单》须列明需方订购单号及物料信息(制造批号、物料名称、材质、规格、颜色、数量等)。
2.需方依据双方约定的品质标准、技术要求和检测方案，并参照原封样件的要求进行检验和判定是否合格(为初步验收)。
3.需方检测不合格应及时通知供方，供方如对检测结果有异议，应及时向需方提出书面申请意见复检，否则视同接受。
4.虽已检验合格入库，但在需方装配和使用过程中发现的不合格品，供方仍应承担质量责任，并及时配合需方采取有效措施予以补救。
5.需方对供方产品所行使的检验，并不能免除供方对产品质量的责任。
七、供方违约责任：
1.供方交付的产品品种、型号、规格等质量不符合合同规定的，如果需方同意利用，应当按质论价;如果需方不能利用的，应根据产品的具体情况，由供方负责挑选、返修或退换，所发生的费用由供方负责;如使用紧急需挑选、返修时，则供方应立即组织挑选、返修或需方直接组织挑选、返修，因此发生的费用由供方承担;供方不能返修或调换的，按不能交货处理。
2.供方因产品包装不符合规定，必须返修或重新包装的，供方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用，需方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，供方应当偿付需方该不合格包装物重新包装的所有费用。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，供方应当负责赔偿。
3.，供方必须事先与需方联系，说明原因和解决方案，并获得需方同意后方可实施，并向需方支付逾期交货的违约金，违约金按每逾期一天一千五元计算，同时供方还须赔偿因逾期供货而给需方造成的损失。如供方交货时间完成，需方未提货，壹个月内不收滞库费，超过壹个个月部分按银行同期利率结算。
4.供方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、颜色等质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际发生的保管、保养等费用以及非因需方保管不善而发生的损失，由供方承担;供方提前交货，需方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款，合同规定自提的，需方可拒绝提前提货。
5.因供方产品不合格进行挑选、返修或退换，而造成需方生产停工待料时，需方有权视情况严重程度要求供方支付违约金，每延误一个工作日支付至少壹仟元违约金，延误需方出货期而致需空运交货或遭到需方客户延误交期索赔而产生的费用由供方承担。
6.因供方提供需方的产品质量问题导致需方客户投诉，造成需方损失的，需方对其有形损失(费用、索赔)及无形损失(公司信誉)进行核算后，以书面通知供方，经供需双方对质量问题确认后从供方货款中扣除，如供方对质量问题有异议，可提交合同签订地质量技术监督局进行质量鉴定，。
八、保密条款：
1.在未取得双方事先许可的情况下，不得将本协议内容向第三方公开或泄露。
2.供方从需方得到的图纸、规格书、技术文件、模具和样品等，未经需方同意，供方不得向第三者转让、公开、泄露或被使用。
3.供方绝不允许把需方提供的图纸、技术文件和模具转让给第三方加工、制作产品出售，其所造成的后果，均由供方负全部责任。
4.本规定在本合同终止后继续有效。
九、合同解除：
1.供方有以下任何事项时，需方不需要任何通知，可马上解除本合同：
a.违反本合同条款约定的行为或事实时;。
b.在供应期间内，不能满足需方数量及品质要求，无能力供应时;。
c.被政府机关停止或取消营业资格处罚。
2.协议一旦解除，供方接到需方通知后，应立即归还需方所提供的模具、图纸、技术文件等，并偿还一切债务。
3.因违反合同条款造成需方损失的，需方有权要求供方赔偿损失。但买卖双方因不可抗力不能或延迟履行销售合同义务时，均不承担责任，不可抗力应指遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件，包括但不限于：自然力、自然灾害、劳工纠纷、封锁、战争状态、阴谋破坏、火灾、履行销售合同的关键设备瘫痪、运输阻滞或交通事故、政府行为(例如但不限于修改法律规定和取消进口许可)以及疫情的爆发。
十、合同纠纷解决：
本合同未尽事宜，双方友好协商解决。因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，双方同意向合同签订地或合同履行地仲裁会员会申请仲裁。
十一、合同期限：
本合同经双方签章后，即刻生效。本合同一式两份，供、需双方各执一份。
合同期限为：20xx年1月1日至20xx年12月31日。
鉴于供、需双方合作的长期性和稳定性，在本合同期满前三个月内，如合同一方提出需延长合同的有效期，经另一方确认后可延长合同期限。
十二、合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
十三、本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。
十四、其他事项：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
框架合同合同（模板22篇）篇十六
甲方：（简称委托方）。
地址：
法定代表人：卢格。
乙方：（简称承运方）。
地址：
法定代表人：
根据国家有关法律和规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便明确双方的责任、权利和义务，并督促双方共同遵守执行。
1.本合同委托承运的货物为电线、电缆产品，包装采用圈、盘或箱的包装方式。
2.合同的标的货物不仅包括运输清单中的产品，还包括产品的包装、资料及其它附属物品。
3.本合同为框架合同，每次的运输合同以委托方提供的运输清单为准。
1.委托方有权利选择承运方、及确定每批货物由任一承运方运输，并且没有对该选择解释的义务。
2.在委托方的业主签收货物之前，委托方是运输货物唯一的所有人，并且该权利不因其它条件的变更而改变。
3.委托方在每批货物发运前向各承运人询价和议价，择其性价比优者优先使用。承运人报价则代表有能力并愿意执行该批次运输合同。承运人如不具备执行运输合同的能力，亦应尽到协助义务，如提供参考价、推荐其它承运人等。
4.委托方在询议价之后会将确认信息反馈给预定承运人，并将时间告知承运人，承运人应保证在计划时间准时到达。如委托方运输计划有变更，委托方将在承运方车辆未到达委托方地址前通知放弃运输任务，并不对此产生的承运方损失负责。
5.承运方有权在询议价阶段拒绝委托方提供的运输计划，但需对拒绝原因说明。
6.委托方有义务向承运方提供真实的货物重量、体积等信息，承运方根据委托方提供的信息合理安排车辆。
7.承运人须协助委托人业主做好货物接受工作，服务态度热情周到。
8.承运人在运输过程中产生的运费以外的费用由承运人自行承担。
1.不可抗力是指在发生地震、洪涝、暴雪、台风等自然原因或战争，导致合同无法执行的因素。
2.在发生不可抗力的情况下，承运方应在第一时间通知委托方。在委托方未收到承运方通知的情况下，则默认为承运方可以按期执行合同。
3.判断自然因素不可抗力是否发生的依据以国家权威气象、地质等预报为准；非自然因素产生的不可抗力以权威时政要闻为准。
1.结算方式为季度结算。承运方在每个季度的前5个工作日内将上季度产生的运输费用开具增值税发票并提交给委托方。
2.委托方在收到承运方增值税发票并验票通过后15个工作日内支付发票等额的运输费。
3.结算货币为人民币。结算方式是汇票、转账、支票、现金、承兑汇票的一种或多种，在支付过程中所产生的财务费用由承运方承担。
1.委托人和承运人之间的风险交割以货物离开委托人发运车间为限。
2.承运人应对货物购买运输保险。
3.承运人在运输单据上签字即认可产品运输前无损伤。
4.货物风险交割后直到委托方的业主验收通过，在此期间发生的货物丢失、损毁及包装的破损、资料的遗失等任何因承运方原因而影响委托方交货的情况，损失由承运方承担。
5.除不可抗力导致的延期到货外，承运人应严格按照双方协定的日期运输，逾期不能到达的货物，则按照每迟到1天扣当批运费的5%计算。如双方有约定到货的时间钟点，则到货迟到按照每30min扣当批运费的2%。
6.委托方在发货前会提前通知承运方并确认到达信息，承运方迟到或不到均视为违约。委托人会通知承运人最迟到达装货地点时间，迟到按照每30min扣当批运费的2%计算；迟到时间超过3小时委托方有权取消本次协定，视为承运人不到。年度内第1次不到缓付当季度运费3个月，第2次不到扣除当季度运费10%并缓付当季度运费3个月，第3次不到扣除当季度运费30%、缓付当季度运费3个月，并取消承运人资格。
7.委托方在收到业主投诉并确认后，将视投诉问题的严重性，酌情由委托方的销售部门提供处罚意见。
1.无论承运方到达发货现场还是送货现场，所协定的时间统一按照以下理解：“早上”是每天的7：00~9：00；“上午”是每天的9：00~11：00；“中午”是每天的11：00~13：00；“下午”是每天的13：00~17：00；“晚上”是每天的17：00~19：00。
2.如无特殊要求，仅说明是某一天到货，则双方协定的到货日期是以该日的17：00为终点，晚于17：00则计入下一日。
1.双方在执行本合同时，如发生纠纷，可通过友好协商解决。
2.协商无法解决的问题，通过向常州市辖内的仲裁机构或人民法院申请仲裁或提起诉讼。
1.本合同经双方签字盖章之日起生效，合同有效期壹年。
2.本合同一式三份，委托人存档二份，承运人存档一份，合同内容手写或涂改部分无效。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
电话：
电话：
邮编：
邮编：
代理人签字：
代理人签字：
日期：
日期：
知识产权(tpr)保护框架合同-知识产权合同范本。
公司合作框架协议书。
英文简历的基本框架。
底层框架抗震墙的抗震设计。
简析建筑框架设计要点。
框架合同合同（模板22篇）篇十七
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙双方本着平等、诚实信用、互惠互利的原则，经协商一致，就广告发布合作事宜达成以下协议：
乙方在年月日至年月日期间代理甲方在（媒体名称）投放广告，因该广告投放发生的全部费用预计为人民币xx万元。广告刊例价按即时对外公布的价目表执行。具体的规格与版面以广告认刊书为准。
1、在上述前提下，甲方享受如下优惠：
2、付款方式：于月日前付款完成
乙方账户信息：
开户行：
帐号：
户名：
乙方在每次收款前或收款的同时，应向甲方开具正规财务发票，乙方迟延开具发票的，甲方有权相应顺延付款时间且不承担任何责任。
本合同约定费用之外支付任何费用。
4、乙方为甲方提供活动的策划、组织及支持，并全程跟进双方合作的重大活动，在（媒体名称）全媒体平台上进行突出报道。乙方为甲方策划组织的本合同约定广告之外的活动，经甲方同意后，甲方应给予大力支持配合，并负责必要的活动经费。
1、自本协议签订之日起，甲方有权根据自身的广告发布计划向乙方提出每期的广告刊登需求，双方需于甲方提出需求之日起2日内签订广告认刊书，以确定每期广告投放的具体规格及版面。
2、活动宣传广告稿件由甲方设计、制作。甲方保证刊登的广告内容（包括文字和图片）和形式合法真实，没有侵犯他人著作权、肖像权、商标权、名誉权及其他民事权利，如有侵权行为发生，甲方应承担全部法律责任，若导致乙方损失的，甲方应承担损害赔偿责任。但因乙方提供的广告素材或广告设计侵犯甲方或第三方合法权利的，乙方自行承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方保留单方解除本合同的权利。
1、乙方保证有权进行广告投放活动，积极、尽责履行本合同义务。
2、自本协议签订之日起，确保广告按照本合同及广告认刊书要求予以发布。
3、协助甲方审核宣传广告内容及信息咨询，需于甲方提出相应要求之日起1日内书面答复，且不因此在合同实付金额之外向甲方收取任何费用。
4、承诺甲方在同一行业、同等条件下（实投金额、市场份额），享受
【】（媒体名称）最优惠广告价格。
1、甲乙双方应正当行使权利、合理的履行义务，保证本协议的正确履行。双方无法定或约定理由单方解除本合同的，需向对方支付合同预计金额百分之二十的违约金，造成甲方损失且违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应进行相应赔偿。
2、乙方迟延履行本合同义务的，每迟延一日，需向甲方支付合同预计金额千分之6的违约金，迟延超过10日的，甲方有权单方解除合同。造成甲方损失且违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应进行相应赔偿。
3、广告刊登的规格、版面不符合本合同约定或广告认刊书的，或者发生广告错登、漏登等情形的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同预计金额百分之二十的违约金，乙方应按照不低于本合同约定及广告认刊书标准免费安排补登造成甲方损失且违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应进行相应赔偿。
4、甲方无法定或约定理由迟延履行付款义务，经乙方书面催告5日内仍不支付相应款项的，乙方有权停止刊登甲方的广告。
5、乙方迟延履行开具发票义务的，甲方有权相应顺延付款义务，且不承担任何责任。
6、甲方未能依照本合同第三条第4款享受xxx最优惠广告价格的，乙方需向甲方支付合同预计金额百分之二十的违约金。
1、如出现不可抗力，遇到不可抗力一方需于2日内书面通知对方，双
方应立即协商解决问题的方案。双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。合作期限可根据中止履行的期限而作相应延长或终止，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担责任。如果不可抗力持续三十(30)日以上，且对本协议之履行产生重大不利影响，则任何一方均可终止本协议。
2、如本协议因不可抗力造成延期或取消，甲乙双方均不承担违约责任。
如乙方人员发现任何商业贿赂行为，可向甲方举报，甲方审计监察部举报电话：；举报邮箱:。
1、关于本协议履行事项细节约定不明或未尽事宜，由双方另行签订书面补充协议，补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力；不能达成一致意见的，应由义务履行方承担相关责任和费用。
2、因合同发生的法律纠纷，可向甲方所在地法院提起诉讼。
3、本协议一式五份，甲方存留两份，乙方存留三份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
20xx年xx月xx日
框架合同合同（模板22篇）篇十八
供货方（以下简称“甲方”）：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
采购方（以下简称“乙方”）：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方向甲方购买事宜达成协议如下：
1、商品名称：
2、单价：
3、商品数量：
4、单品总额：
5、总金额：
1、甲方提供的产品应符合现行或最新国家标准、行业有关标准以及乙方提供或经乙方会签的产品图样、技术要求及验收规范等。属国家强制认证（简称“______”）产品应有认证证书并在产品上附“______”标志。没有国家、行业、企业等相关标准的，按照本合同项下产品使用目的和乙方的解释予以履行。
2、产品质保期自乙方投入使用后算起______年。质保期内甲方对产品质量实行三包，甲方对产品质量及其产生的不良后果承担全部责任。
甲方应为产品提供适宜运输的包装方式，并附有相关资料和明显标识，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损毁，甲方应承担由此而产生的一切费用和全部损失。
1、乙方每月月底前以传真或者电子邮件的方式向甲方下达次月订单（订单应注明产品的名称、规格型号、数量、品牌及交货日期），作为甲方交货的依据。
2、甲方应在收到乙方订单后______个小时内回复，并确认回传给乙方。确认后的订单甲方必须严格执行。
3、甲方按乙方订单指定的时间和地点将货物完全交付乙方，订单未指定地点的，交本合同乙方所在地工厂。产品途中运输费、装卸费及乙方接收之前的一切风险及费用由甲方承担。
4、甲方每次供货时必须随货提交产品自检的合格报告书及送货清单（注明产品名称、规格型号、数量、含税单价），并盖章确认。
1、乙方依据质量标准要求条款对每批到达的产品进行验收，对验收不合格的产品有权拒收，因此造成逾期交付，甲方应承担逾期交付责任。
2、乙方仅对产品的数量、规格、型号与外观进行初步验收，初步验收合格不代表甲方对产品潜在的质量问题免责。乙方有权以实际使用过程为期限对产品的质量问题提出异议。
3、甲方收到乙方通过传真、邮件、电话等方式的反馈后，应当于______个小时内以书面形式对乙方的反馈进行回复，并在______日内将存在质量问题的产品按同等数量替换为合格产品，否则，即视同默认乙方的处理意见，处理费用由甲方承担。乙方对甲方未在规定期限内取回存在质量问题的产品不负保管责任。甲方对取回的产品质量持有异议，可以取回产品的______日内提出书面异议与权威见证性资料，否则，视同接受乙方的意见。
甲方以货款______万元作为本合同产品的质量保证金。质量保证金于最长一项产品质保期届满后______个工作日内结清，保证金不计利息。
1、甲方每月______日前开具当月货款全额的增值税发票，乙方收到发票并经核对无误后于次月______日前结清上月货款（不含保证金）。
2、付款方式：银行转账或承兑汇票。
1、甲方未能按乙方订单或发货通知要求交付，每逾期______日，甲方应当支付给乙方当笔订单总价款______‰的违约金并同意乙方从当月货款或保证金中扣除，逾期超过______日者，视为无法交货，乙方有权单方面解除合同并要求甲方承担由此造成的全部损失。甲方无法交货或产品质量无法按约定标准执行（包括但不限于产品的品种、型号、规格和质量等不合规定或约定），甲方应当支付给乙方当次订单货款总额______%的违约金，若由此给乙方造成损失，还应当承担全部赔偿责任。
2、乙方无正当理由未按合同约定支付款项的，每逾期______日，乙方应当支付给甲方应付金额______‰的违约金。
任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件结束后______日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期______年，但甲方对产品质量的保证和保密责任不因合同的终止而免除。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
本合同书一式______份，甲方______份，乙方______份。本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，双方指定由乙方所在地人民法院裁决。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
框架合同合同（模板22篇）篇十九
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲乙双方本着平等、诚实信用、互惠互利的原则，经协商一致，就广告发布合作事宜达成以下协议：
乙方在年月日至年月日期间代理甲方在【】（媒体名称）投放广告，因该广告投放发生的全部费用预计为人民币【】万元。广告刊例价按即时对外公布的价目表（附后）执行。具体的规格与版面以广告认刊书为准。
1、在上述前提下，甲方享受如下优惠：
2、付款方式：于月日前付款完成。
乙方账户信息：
开户行：
帐号：
户名：司。
乙方在每次收款前或收款的同时，应向甲方开具正规财务发票，乙方迟延开具发票的，甲方有权相应顺延付款时间且不承担任何责任。
本合同约定费用之外支付任何费用。
4、乙方为甲方提供活动的策划、组织及支持，并全程跟进双方合作的重大活动，在（媒体名称）全媒体平台上进行突出报道。乙方为甲方策划组织的本合同约定广告之外的活动，经甲方同意后，甲方应给予大力支持配合，并负责必要的活动经费。
1、自本协议签订之日起，甲方有权根据自身的广告发布计划向乙方提出每期的广告刊登需求，双方需于甲方提出需求之日起2日内签订广告认刊书，以确定每期广告投放的具体规格及版面。
2、活动宣传广告稿件由甲方设计、制作。甲方保证刊登的广告内容（包括文字和图片）和形式合法真实，没有侵犯他人著作权、肖像权、商标权、名誉权及其他民事权利，如有侵权行为发生，甲方应承担全部法律责任，若导致乙方损失的，甲方应承担损害赔偿责任。但因乙方提供的广告素材或广告设计侵犯甲方或第三方合法权利的，乙方自行承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方保留单方解除本合同的权利。
1、乙方保证有权进行广告投放活动，积极、尽责履行本合同义务。
2、自本协议签订之日起，确保广告按照本合同及广告认刊书要求予以发布。
3、协助甲方审核宣传广告内容及信息咨询，需于甲方提出相应要求之日起1日内书面答复，且不因此在合同实付金额之外向甲方收取任何费用。
4、承诺甲方在同一行业、同等条件下（实投金额、市场份额），享受。
框架合同合同（模板22篇）篇二十
甲方：
地址：
代表人：
联系电话：
乙方：
地址：
代表人：
联系电话：
甲乙双方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，为发挥各自优势，建立长期合作关系，经友好协商，现签署本协议书，以资双方共同遵守。
1．1共同合作在配合境内银行融资性对外担保业务操作过程中通过提高利差等方式提高收益。鉴于人民币资本市场存在以下需求：境内企业的信用做担保促成其境外子公司更容易获得境外贷款；境外企业的信用做担保来促成其境内子公司更容易获得境内贷款；在额度范围内可以反复循环，使得利润最大化，并且退出时无资金沉淀。甲乙双方利用各自的资源优势，通过集合资本提高存入境内银行的数额增强境外贷额度等相关支持，通过境外提高贷款数额获取更低贷款利息，通过远期合约等方式提高利差收益等措施进一步提高合作收益。
1．2共同开拓境内外资本市场的其它业务。双方同意为对方提供与境内与境外各级政府部门、大型券商、中介机构、优秀企业接触和合作的机会，共同开拓境内外资本市场，以寻求更多的合作空间。
甲方利用自有资金或委托资金解决短期过桥资金的发起投入，乙方利用自身资源进行操作方案的设计和具体执行，最大化提高合作收益，双方对扣除所有费用后的收益进行分配。
3．1甲方负责安排解决过桥资金的发起和使用；
3．2甲方确保过桥资金来源合法；
3．3甲方负责过桥资金到位前的费用开支；
3．4甲方确保过桥资金按照约定时间及时到位。
4．1乙方负责双方合作业务的具体操作方案设计；
4．2乙方负责在甲方过桥资金到位后的境内外配套操作系统的具体执行。
4．3乙方及时向甲方通报资金操作进度。
4．4乙方确保在每笔资金操作完毕后及时向甲方分配合作收益。
5．1双方收益分配仅限对于甲方所投入过桥资金与乙方合作操作所获取的收益。
5．2双方收益分配比例为扣除所有的成本费用后各得50%。
6．1甲乙双方对对方提供的企业文件、合作方案、技术秘密、操作流程、投资方案、财务数据、商业秘密、谈判内容、相关协议等均须承担保密义务，未经对方书面同意，不得以口头或书面形式将上述内容泄漏给协议以外的第三方。
6．2甲乙双方有义务要求其参加项目工作的职员及其委托的中介机构等承担同样的保密义务。
非经乙方书面许可，就本协议约定的合作业务领域，甲方不可跨过乙方直接与乙方操作银行等相关合作团队进行任何形式的联系与合作。
除不可抗力的原因外，任何一方违反本协议，违约方应向对方支付违约金予以赔偿。
本协议书由甲乙双方签署后生效。本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
代表（签字）：_________代表（签字）：_________。
知识产权(tpr)保护框架合同-知识产权合同范本。
英文简历的基本框架。
底层框架抗震墙的抗震设计。
框架合同合同（模板22篇）篇二十一
甲方：
住址：
法人代表：
身份证号：
乙方：
住址：
法人代表：
身份证号：
为更好的促进________市大学生创业孵化基地建设、____________学院大学生创业观念转变及创业技能的培训的工作，本着鼓励、支持大学生开展创新创业尝试的原则，就甲乙双方大学生创业园区合作开发事项，签订本框架协议。
1、甲方权利。
（1）对乙方进行的创业项目经营拥有指导、监督权，考核乙方业绩，并根据实际情况决定授权期限和奖惩办法。
（2）对乙方未经授权用甲方名义开展的其他工作，有追究其责任权。所造成的经济损失和法律责任由乙方自负。
（3）督促乙方遵守创业孵化基地相关工作规章制度。
2、甲方义务。
（1）负责业务培训及协助办理入驻团队的资格证件，以便更好的开展各项工作。
（2）定期接受乙方提出的关于创业孵化基地设施和经营方面问题的反馈并给予相应的解决。协助和指导乙方开展相关工作。
（3）保守乙方秘密，未经乙方同意，不得向第三方透露任何乙方商业计划中所涉及的内容。
（4）为乙方提供相应的物业服务。
1、权利。
（1）对授权的活动区域在协议期间内拥有唯一的使用权。
（2）享受甲方的实施的奖励政策。
（3）以经甲方批准的展品和商品独立经营，自负盈亏。
（4）遇到关于基地办公室使用方面的问题，有权向甲方申请一定帮助。
2、义务。
（1）执行甲方管理标准和业务规范，接受甲方的指导、监督。
（2）保守甲方机密，未经甲方同意，不得向第三方透露本协议履行过程中所涉及的内容。
（3）积极配合甲方在大学生创业实践方面开展的各项活动。
（4）每个季度组织创业学生向甲方提供经营报告；对甲方的不定期问询，乙方需积极配合。
（5）对基地设施进行二次维修，须提前向甲方提交装修方案，经甲方批准，方可实施。
1、乙方所经营的物品需妥善保管，如因管理不善丢失，甲方概不负责。
2、甲方授权乙方可以在园区内进行学生创意作品的展示与商品的经营。
1、协议期满，本协议自然终止。
2、乙方因长期大幅度亏损的想放弃经营权，且经甲方核实其亏损属实，乙方有权申请终止协议。
3、本协议终止或期满时，双方应履行下列事项；
（1）乙方立即停止使用甲方授予的一切权限，并将其未完成事项书面报请甲方。
（2）结算双方未清的经济问题。
本协议履行过程中出现争议时，甲、乙双方友好协商解决，并以补充协议形式载明。
1、协议一式______份，甲乙双方各执______份。
2、协议未涉及到的内容，双方可协商后以补充协议载明。
3、协议的有效期为______年。
甲方：（签章）。
地址：
联系方式：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：（签章）。
地址：
联系方式：
签约日期：________年_______月_______日
知识产权(tpr)保护框架合同-知识产权合同范本。
英文简历的基本框架。
底层框架抗震墙的抗震设计。
框架合同合同（模板22篇）篇二十二
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
经甲、乙双方协商，甲方将xxxxxxx工程委托给乙方施工，结合该工程具体情况,订立本协议，以资共同遵守。并在项目总承包施工单位中标后，由甲方与中标单位签订施工总承包合同。同时甲乙双方终止本此协议，不再具备法律效力。
第一条、工程概况
1、工程名称：xxxxxxx
2、工程地点：xxxxxxx
3、工程内容：xxxxxxx
4、资金来源：xxxxxxx
第二条、承包内容及材料
1、工程内容：协议承包范围：xxxxxxx施工图纸所包含的内容。
2、材料选用：依据设计施工图纸要求
3、承包形式：包工、包料、包含施工图纸内所有施工内容、包机械、包工期、包质量、包安全、包工程施工资料编制报验、包验收。
第三条、质量标准
工程质量标准：达到国家《建筑工程质量验收统一标准》，达到验收合格备案标准。
第四条、合同价款
1、经双方协商，采用单价承包方式，执行贵阳市固定资产投资评审中心对贵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目的投资预算审计结果单价。
2、结算时如未达到预算工程量则按实结算；超出施工图纸范围工程量，则根据现场甲方、监理、乙方三方共同确认的签证单进行费用增减；该价格包括人工费、材料费、机械费、水电费、税费、安全措施费等所有工程相关费用。
第五条：工期
经双方协商，以项目总进度计划为依据，于xxx年xx月xx日前完成项目建设，进入生产试运行状态。
第六条、安全防护
1、安全施工：乙方应规范施工并严格按照施工组织设计组织施工。施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任由乙方承担。。
3、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，安全防护措施费用由甲方承担。
4、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由承包方承担发生的费用。
第七条、结算方式
1、本合同采用可调价格合同方式确定。
2、相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：甲方提出或确认的设计变更和材料变更，由现场监理工程师或甲方现场项目负责人确认的综合单价及工程量签证单、技术核定单、因变更造成乙方废弃已完工程部分工作量等均作为合同价款调整的依据。
3、主要材料价格涨跌超过工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨或下跌超过开标时材料指导价的5%，5%以内部分由乙方承担或受益，5%以外部分由甲方承担或受益，材差只计取税金，不再计取任何费用，单独计入结算。
4、无论本工程单体中工程量的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。
5、主材：钢筋、水泥。采用甲乙双方询市场价定。
6、钢筋、水泥按市场价均不下调，人工费按04定额不下调。
7、乙方只负责土建施工图纸所包含的施工部分，设备安装工程施工乙方不能提出收取各项配合费。
第八条、工程款支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间（进度款依据暂估总价计算，施工过程产生的变更洽商所增加的工程量在结算时计算，不包含在进度款内）：
（1）预付款：不支付预付款。
（2）具体单项工程基础完工后15日内（需提供符合合同规定的证明），甲方支付至该单项工程已成完工程量的30%。
（3）具体单项工程主体完工15日内（需提供符合合同规定的证明），甲方支付至该单项工程已完成工程量的60%。
（4）项目经最终验收合格，竣工资料齐全完后15日内付到已完成工程量的85%。
（5）结算协议书签订且审计完成后60天内甲方向乙方支付至扣除保修金、乙方向甲方的借款（如有）、违约金及本合同规定的其他款项后的结算总价的95%。
（6）剩余工程结算总价款的5%作为质保金，于两年保修期满支付质保金的90%，剩余10%作为五年防水工程的质保金，于五年保修期满结算。
16.2申请付款的手续
每次付款乙方需向甲方提供以下资料：
（1）付款申请书（经监理审核完成）；
（2）与付款金额相同的符合要求的建设工程发票；
（3）甲方和现场监理的验收证明；
（4）甲方认为需要提供的其他材料。
16.3施工中发现不合格项目时，乙方应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报甲方（监理）存档备查。不合格项目整改工作应在当次申请工程款之前完成，并请甲方（监理）复查通过，否则相应工程款顺延至下次拨付。不合格项目不计入完成工作总量内，即不能申报支付进度款。
16.4在签订工程质量保修书、办完工程移交手续及验收备案工作完成后，乙方方可向甲方递交竣工结算报审资料，甲方收到乙方递交的竣工结算报审资料或此后提供的补充资料后60天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。结算审核完毕后，双方签订结算协议书。
第九条、甲方工作
1、负责提供生活及施工用水、用电接入点。
2、对施工中遇到的变更、签证等实际问题进行确认（甲方在乙方提出问题5日内给与答复，否则视为认可乙方提出问题）。
3、组织并参与工程施工安全、质量、进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
4、及时审核批复乙方的要求、请示和通知，及时解决施工中的问题。
5、负责协调与本工程有关的其他施工单位的关系和施工过程中其他属于甲方应办的工作。
第十条、乙方工作
1、切实履行施工总承包单位职责，配合甲方及监理单位做好施工进度、质量、安全、资料管理工作。
2、解决施工现场用水、用电，费用由乙方自行承担。。
4、严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定及安全规定，
5、严格执行甲方及当地行政主管部门安全方面的各项规定，因乙方原因造成的安全事故均由乙方承担全部责任。
6、施工期间乙方负责当地施工的协调工作，费用由乙方承担。
7、混凝土、砂浆必须使用机械搅拌，混凝土、砂浆严格按有关规定进行检试验。
8、乙方提供的材料到达施工现场后通知甲方及监理，三方就材料质量、环保标准共同验收。
第十一条、工程验收
1、工程完工后，乙方应将施工现场及剩余建筑材料清运干净并通知甲方、监理进行验收，甲方自接到竣工验收通知后十日内组织验收。
2、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和乙方工程现场的全部安全。
3、本工程最终验收合格时间以甲方贵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目为准。
第十二条、保修条款
1、乙方应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修合同，并对交付甲方使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修合同作为本合同的附件。
2、采用保修金保修担保的，甲方与乙方应当在专用条款或质量保修合同中约定保修金担保的范围及保修金的返还期限。采用其他保修担保方式的，甲方无需从工程款中提留保修金。
第十三条、违约责任
1、乙方延误工期的，延误一日乙方应向甲方按协议总额的1‰支付违约金；工期延误违约金不得超过工程总价的1%，如有特殊原因（如非施工造成堵工，自然灾害等不可抗拒因素）
造成工期延误，工期顺延。
2、由于乙方责任导致工程质量不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。
3、工程质量未达到协议规定的质量验收标准或未通过政府部门的验收，乙方应在甲方指定的期限内无偿返工直至通过验收，同时乙方应自协议规定竣工时间起按本工程总造价的每日1‰的支付违约金（但违约金总额不得超过工程总价的1%），并承担由此给甲方造成的一切损失。
第十四条、若乙方在项目建设施工总承包招投标中没有中标，则将乙方已经施工产生的工程量结算给中标的单位，由中标单位对产生的工程量按照合同价格结算给乙方。
第十五条、本协议未尽之内容，根据甲方与施工总承包单位所签订的施工总承包合同条款内容执行。
第十六条、争议解决
1、本协议项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，提交甲方住所地人民法院裁决。
第十七条、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。
第十八条、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表（签字）：
代表（签字）：
20年月日