工程钻机租赁合同(热门15篇)

时间:2025-05-28 作者:LZ文人

租赁合同的主要目的是保护租赁双方的利益并规范双方的权利和义务。下面是一份标准的租赁合同样本,希望对大家起到一定的参考作用。

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇一

1、机械进出场费用,含乙方负责机械进出场费、顶升、所有护墙设施、护墙安装、拆除费及经有关部门签发合格、挂牌和退场拆卸运输等等相关费用,并符合文明施工要求。

2、机械每月租金含每台机配驾驶员的人工工资,塔机操作时间必须保证甲方的施工生产要求随叫随到。操作人员必须持证上岗,驾驶员的工资由甲方发放,但在其每月租金内扣除。不服从管理的,甲方有权要求乙方立即更换人员,并派修理人员住现场。

3、塔机基础部分施工,予埋地脚螺栓、墙面埋件,乙方提供相关图纸和施工具体方案,甲方按要求施工,并有乙方现场管理验收认可,乙方承担责任。

4、乙方必须提供给甲方有关的证件及施工方案,并承担相应的责任。

6、平时有关部门的检查,塔机必须符合验收要求,一旦须整改,乙方必须派人在12小时内进行整改完毕,乙方负责其费用。

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇二

乙方:______________________。

根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。

甲方租用乙方钻机两台,用于_______________________,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

1.乙方进场前,做好场地的三通一平。

3.协助解决工人住宿。

1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔。

2.做好施工原始记录。

3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理。

5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。

按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。

2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机________元支付预付款。

3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的________%支付进度款。

4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的.________%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。

5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

6.未尽事宜,双方协商解决。

本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。

本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方:_________。

____年____月____日。

乙方:_________。

____年____月____日。

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇三

承租方:

出租方:

根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。

第一条:租赁机械的名称:

规格:315。

数量:___台。

使用地点:110田园变电站工程。

第二条:甲方为租赁机械配备操作手3名,其每人工资__元/月,由甲方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由甲方负责承担。

第三条:租赁期限。

自____年____月____日至____年____月____日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。

第四条:租赁机械的所有权。

1、在租赁期间,合同附属文件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。

2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。

3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。

第五条:租金的计算和支付。

自____年____月____日至____年____月____日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

第六条:保证金。

经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金___元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。

第七条:租赁机械的交货和验收。

1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。

2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附属文件的约定要求。

第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用。

1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。

2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。

4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。

第九条:租赁机械运费的承担。

租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。

第十条:租赁机械的毁损和灭失。

1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损和灭失的风险。

2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:

将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;。

更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。

第十一条:违约责任。

1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租用,造成的损失均由乙方负责。

2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,

3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:

要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;。

终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

第十二条:争议的解决。

凡因履行本合同所发生的`或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交临沂市仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

甲方:_________乙方:_________。

法定代表人:_________法定代表人:_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇四

发包人(全称):

法定代表人:

住所:

联系电话:

承包人(全称):

法定代表人:

住所:

联系电话:

风险提示:

发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关的法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本合同实施的工程内容,为明确甲、乙双方的权利、义务,确保工程顺利实施,经双方友好协商达成一致意见,特签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、工程运距:

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

三、质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

四、合同价款金额(大写):___________________________________元(人民币);:____________元(人民币)。

五、工程承包范围和内容

1、承包范围及内容:施工段施工图纸标注红线范围内,本合同约定的全部工程内容。

2、乙方应当全面完成承包范围内的.全部工作内容:

(1)本合同约定承包范围正常施工所需全部工程内容包括:本工程所需的原材料、机械设备,劳动力及技术装备的组织等。

(2)办理现场明确范围内土石方的爆破及相关手续的办理。

(3)土石方的场内调配及外运、弃渣。

(4)开挖后边坡支护及周边建筑物、居民居住区的隔离防护。

(5)承包范围内图纸或业主要求的预留预埋工作。

(6)土石方开挖及运输过程中的清洁工作。

(7)负责施工作业范围内的一切安全保卫工作及文明施工工作。

六、双方义务与责任

1、发包人派驻的工程师姓名:____________________;职务:_____________________;职权:___________________________________________________。

2、监理单位委派的工程师姓名:____________________;职务:_____________________;发包人委托的职权:_____________________________________;需要取得发包人批准才能行使的职权:________________________________。

3、不实行监理的,工程师的职权:___________________________________。

4、承包人代表姓名:____________________;职务:_____________________;职权:_________________________________________________。

5、发包人代表姓名:____________________;职务:_____________________;职权:___________________________________________________。

七、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备条件。

2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:已接通。

3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已接通。

4、工程地质和地下管线资料的提供时间:开工后3天内。

5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工后30天内。

6、水准点与座标控制点交验要求:发包人以书面形式交验,并于交付施工现场时,在现场实际交验,并做交验记录。

八、工程验收

1、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,专职质量检查员应进行检查。

2、施工时对路__的中线桩位进行放样测量,对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样,由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测,保证施工的准确性。

3、台背或墙后填土、路__填筑碾压完成规定作业遍数后,在平整度符合规定标准的基础上,采用灌砂法进行检验路__压实度,检验合格,并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查,特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋,在安装完成后应进行检查验收,钢筋必须绑扎牢固,钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。

5、挖基坑专职质量检查员应会同业主单位和监理单位共同对基坑进行质量监控和及时验收。

6、混凝土施工前专职质量检查员应对钢筋模板进行全质量检查和技术复核。

风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

九、材料提供工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

十、合同价款支付方式

1、乙方垫资施工至_______后,经甲方核实确认工程量价款后____日内向乙方支付已完工程量的_______%工程款。

2、工程验收合格后,付至工程总造价的_______%。

3、工程竣工验收合格后,乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后,付到工程决算款的_______%;备案完成后付到工程决算款_______%。

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

十二、违约责任

1、协议后效后,某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的,应承担工程总造价_______%的违约金。

2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交纳_______元每天的违约金,每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

3、乙方在通过竣工验收之日起____日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳_______元每天的违约金,每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

十三、争议解决如有争议,双方友好协商处理,协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

发包人:

________年____月____日

承包人:

________年____月____日

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇五

根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。

第一条:租赁机械的名称:

规格:______________________。

型号:______________________。

数量:______________________。

使用地点:_____________________。

第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。

第三条:租赁期限。

自________年________月_______日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五________日内,重新签订合同。

第四条:租赁机械的所有权。

1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。

2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。

3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。

第五条:租金的计算和支付。

1、自________年________月________________日至________年________月________________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五________日内重新签定续租合同。

2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时,每月累计不得超过_____小时,确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________________元/月,______________元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。

第六条:保证金。

经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。

第七条:租赁机械的交货和验收。

1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。

2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货________日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用。

1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责________日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件_____________元以下由乙方负责承担,在_______________元以上由甲方负责承担。

2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。

4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。

第九条:租赁机械运费的承担。

租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。

第十条:租赁机械的毁损和灭失。

1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损和灭失的风险。

2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:

将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用。

当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。

第十一条:违约责任。

1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当________日停机,如付款后继续租用,造成的损失均由乙方负责。

2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:

要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失。

终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

第十二条:争议的解决。

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

第十三条:____________未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

甲方:__________乙方:__________。

法定代表人:______________法定代表人:__________。

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇六

甲方:

乙方(施工责任方):

甲方承建之,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

一、工程内容。

按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。

二、方式。

甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。

三、组织领导:

1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

2)乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

3)乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

四、双方责任:

1、甲方责任:

1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。

3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

2、乙方责任:

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。

4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。

5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。

7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。

10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。

五、工程质量及验收标准:

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的`要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

六、工期:

乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的‰或元向甲方支付罚金。

七、付款方法:

1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。

2)质保金:质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收两年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

八、其它:

1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。

甲方:

____年____月____日。

乙方(施工责任方):

____年____月____日。

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇七

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,结合本工程具体情况,甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工,为明确双方的权利、义务和责任,便于合同的实施,经双方平等协商一致,达成如下协议,以兹共同遵守...

一、工程名称:华盛达西湖花园住宅小区

二、施工内容及范围:

由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管,电缆敷设,电缆分接箱,单元配电箱,箱式变压器、环网柜的安装、调试,施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。总之,乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。

三、合同价款:

本合同工程总造价为4680000.00元(大写:肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用,此价款不含税,但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格,不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。

四、承包方式:

以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌,乙方按实际工程量购买,购货发票交甲方,货款从总价款中扣除),固定价包干,在方案没有改变的情况下,总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司,甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。

五、施工工期:

一期工程必须在年月

六、使用材料、规格:

本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工,材料规格及材质必须符合国家相应标准。

七、工程款支付:

工程款分三次支付

7.1合同签字生效后,乙方进场之日起七日内,甲方支付乙方合同价款的20%;

7.3__小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后,剩余5%一次性无息支付。

八、质量要求:

本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工,所用设备及材料必须为正规厂家产品,符合设计要求,并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失,全部由乙方负责。

九、工程质保期:该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。

十、双方权利和责任

甲方:

1、按合同及时支付工程款。

2、协助乙方协调施工环境。

3、甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工,双方协商解决后才能进行下一步的施工。

乙方:

3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好,因乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。

4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;

5、乙方必须保证文明安全施工、用工,主管部门对乙方的管理费用由乙方自行承担。

6、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。

7、乙方必须向甲方提供红安供电公司接收__小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方(或开发有限公司)与红安供电公司签订产权交接手续。

十一、事故处理及安全防护:

乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用,无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的`自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失,由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任,甲方不承担其任何费用和法律责任。

十二、成品保护及维护:

工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责,经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位,交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题,全部由乙方负责维护。

十三、工程移交:

工程验收合格送电后,乙方填写工程移交证明书一式两份,甲方对工程质量作出评价,经双方签字盖章后各执一份,即为工程移交。

十四、保修:

本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量和成品保护工作由乙方负责,由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责,由乙方负责与协调,协调不成由乙方承担全部责任。

十五、违约责任:乙方违反工期约定,应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。乙方如不服从甲方现场代表的管理,甲方有权停止拨付工程款并视情节予以罚款。

十六、争议解决方式:本合同履行过程中产生的纠纷,双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉讼。

十七、本合同一式肆份,双方各执两份,经双方签字盖章后生效。

十八、其他:本合同未尽事宜,由双方协商达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(章):

____年____月____日

乙方(章):

____年____月____日

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇八

根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。

第二条:甲方为租赁机械配备操作手(确保项目部能随时使用农用运输车),其人工工资由甲方(出租方)支付。

第三条:租赁期限及租金。

1、自_20__年9月_3日至路面浇筑完毕,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同,实际租期根据现场确定。

2、租金按照每车14元支付(其中包括:操作人员工资、设备保养费等费用)。

3、付款方式:二灰、水稳在混凝土浇筑十天后付清(8月30日前的运输票)。混凝土运输费在混凝土浇筑完后20天付清。

第四条:租赁机械的所有权。

1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。在没有得到乙方的允许下,不得私自将设备运离施工现场。

2、、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。

第五条:租赁设备的管理。

1、租赁期间甲方操作人员必须根据乙方施工人员的上下班时间表执行,无条件服从乙方现场管理人员的`指挥,完成指定的工作任务。不得以任何理由拖延。如甲方设备由于操作人员素质、设备问题无法完成乙方的施工任务,乙方有权随时增加施工机械并终止本合同。

第六条:租赁机械的使用、维修、保养和费用。

1、租赁机械在租赁期内由甲方安排司机操作使用并负责日常维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。

2、在工作过程中甲方若不能对设备故障进行排除,应及时通知乙方现场管理人员。并及时更换机械设备,确保乙方正常施工。造成的误工费用有甲方承担。

第七条:租赁机械运费的承担。

租赁机械的进退场的费用、运费由甲方各承担。

第八条:租赁机械的毁损和灭失。

1、在租赁期间,甲方负责租赁设备的维修、保养、保护工作,对于设备在工作中的损坏乙方不承担任何责任。

第九条:违约责任。

1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。

2、甲方如因机械设备老化、操作人员素质等原因无法确保乙方正常施工,应及时更换机械,对乙方造成的损失按实际发生给予赔偿。

第十条:争议的解决。

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交_蚌埠市_仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

第十一条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。

承租方(乙方):出租方(甲方):

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

电话:电话:

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇九

根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。

一、租机范围及内容。

甲方租用乙方钻机两台,用于_________,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

二、甲方责任。

1.乙方进场前,做好场地的三通一平;。

3.协助解决工人住宿。

三、乙方责任。

1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;。

2.做好施工原始记录;。

3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;。

5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。

四、质量标准。

按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

五、付款及结算方式。

1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。

2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机________元支付预付款。

3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的________%支付进度款。

4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。

5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。

本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方:

乙方:

日期:

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇十

出租方:(以下简称甲方)________。

根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。

第二条:甲方为租赁机械配备操作手(确保项目部能随时使用农用运输车),其人工工资由甲方(出租方)支付。

第三条:租赁期限及租金。

1、自_________年_______月_______日至路面浇筑完毕,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同,实际租期根据现场确定。

2、租金按照每车14元支付(其中包括:操作人员工资、设备保养费等费用)。

3、付款方式:二灰、水稳在混凝土浇筑十天后付清(8月30日前的运输票)。混凝土运输费在混凝土浇筑完后20天付清。

第四条:租赁机械的所有权。

1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。在没有得到乙方的允许下,不得私自将设备运离施工现场。

2、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。

第五条:租赁设备的管理。

1、租赁期间甲方操作人员必须根据乙方施工人员的上下班时间表执行,无条件服从乙方现场管理人员的指挥,完成指定的工作任务。不得以任何理由拖延。如甲方设备由于操作人员素质、设备问题无法完成乙方的施工任务,乙方有权随时增加施工机械并终止本合同。

第六条:租赁机械的使用、维修、保养和费用。

1、租赁机械在租赁期内由甲方安排司机操作使用并负责日常维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。

2、在工作过程中甲方若不能对设备故障进行排除,应及时通知乙方现场管理人员。并及时更换机械设备,确保乙方正常施工。造成的误工费用有甲方承担。

第七条:租赁机械运费的承担。

租赁机械的进退场的费用、运费由甲方各承担。

第八条:租赁机械的毁损和灭失。

1、在租赁期间,甲方负责租赁设备的维修、保养、保护工作,对于设备在工作中的损坏乙方不承担任何责任。

第九条:违约责任。

1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。

2、甲方如因机械设备老化、操作人员素质等原因无法确保乙方正常施工,应及时更换机械,对乙方造成的损失按实际发生给予赔偿。

第十条:争议的解决。

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交_蚌埠市_仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

第十一条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。

承租方(乙方):_______。

出租方(甲方):_______。

委托代理人:_______。

委托代理人:_______。

地址:_______。

地址:_______。

电话:_______。

电话:_______。

时间:______。

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇十一

出租方(以下简称甲方):

承租方(以下简称乙方):

合同签订地:

乙方因钻探工程需要,需向甲方租用钻具及工器具如下,经甲乙双方协商同意,并就相关问题达成一下协议,双方共同遵守。

1、乙方在租赁期内,具有使用权,但没有处置权,不得转租、典当或抵押。

2、乙方不得在甲方的钻具上,增焊任何物品和改变其形状。

3、乙方需租赁时,必须先预付押金;租赁使用后,实际租金发生额超过押金额,尚不能归还时,乙方应向甲方续交押金,否则租赁费按增加30%计算。

4、甲方对出租后的钻具,具有拥有权和处置权,乙方租用后一旦有违反合同规定的行为,甲方有权收回乙方所租赁的钻具。

5、乙方负责在甲方阻力场地的装车及乙方退回后的卸车、吊装费、往返运输费及钻具整理工作,其费用有乙方负担。乙方在承租期内,负责钻具的管理与保养。

6、时间计算:从甲方将钻具实际交付给乙方之日起开始,至乙方归还给甲方之日止,按天计算。

7、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇十二

出租方(以下简称甲方):

承租方(以下简称乙方):

合同签订地:

乙方因钻探工程需要,需向甲方租用钻具及工器具如下,经甲乙双方协商同意,并就相关问题达成一下协议,双方共同遵守。

1、乙方在租赁期内,具有使用权,但没有处置权,不得转租、典当或抵押。

2、乙方不得在甲方的钻具上,增焊任何物品和改变其形状。

3、乙方需租赁时,必须先预付押金;租赁使用后,实际租金发生额超过押金额,尚不能归还时,乙方应向甲方续交押金,否则租赁费按增加30%计算。

4、甲方对出租后的钻具,具有拥有权和处置权,乙方租用后一旦有违反合同规定的行为,甲方有权收回乙方所租赁的钻具。

5、乙方负责在甲方阻力场地的装车及乙方退回后的卸车、吊装费、往返运输费及钻具整理工作,其费用有乙方负担。乙方在承租期内,负责钻具的管理与保养。

6、时间计算:从甲方将钻具实际交付给乙方之日起开始,至乙方归还给甲方之日止,按天计算。

7、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇十三

承租方:(以下简称甲方)出租方:xxxxxxxxxxx(以下简称乙方)。

第一条依据《中华人民共和国合同法》和集团公司相关规定,遵循平等、自愿、互利的原则,合同双方就大扭矩履带式全液压钻机租赁事项协商一致,签订本合同,共同遵守。

1.大扭矩履带式全液压钻机租赁试用期为2个月。实际租赁期限。

为个月,即自年月日至年月日。

乙方因需要延长租期,应在合同期满前15日内重新签订合同。

第三条租金及支付1.租金及计算。

2.设备运输费:租赁和退租的运输费用全部由甲方承担(包括装卸车费用)。

3.租金支付:大扭矩履带式全液压钻机租赁费用按月计算。首次甲方支付12个月租赁费用,乙方向甲方开具结算单。

4.租赁计费起止时间。

由甲乙双方有关技术人员共同对大扭矩履带式全液压钻机进行验收确认完好后,甲方负责装车运输,乙方给予协助配合。

2.使用规定。

大扭矩履带式全液压钻机退租时,必须是能运转的完好设备,否则维修费用由甲方承担,如发现设备有缺件和损坏的一律按原值赔偿。

甲方应加强对租赁设备的'管理与维护,保证设备完好运行,做好租赁设备在正常使用过程中的日常维护,发生的维修费用一律由甲方负责。

(一)甲方责任与义务。

1.负责配备大扭矩履带式全液压钻机操作、维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保设备技术状态完好。

2.与乙方共同输设备的租赁费签认工作。

3.负责租赁费的及时支付。

4.大扭矩履带式全液压钻机在运输、安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由甲方承担。

5.乙方按照上级要求和抢险救援的需要,要求甲方交还设备时,甲方必须及时交还乙方使用。

(二)乙方的责任与义务。

2.乙方应协助甲方完成运输装车等工作;

3.乙方应协助甲方联系生产厂家,进行技术服务;

4.乙方每年应不低于两次实地查看钻机的使用和保存情况;

5.根据上级要求和抢险救援的需要等情况,有权要求甲方将钻机交还乙方使用。

第六条违约责任。

甲乙双方应按相关约定履行义务,若出现违约事件,向对方支会违约金,每次额度5000元。

第七条保证金。

经甲、乙双方协商,乙方收取甲方保证金20x0元,作为履行本合同的保证。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应会租赁大扭矩履带式全液压钻机的缺损赔偿金后,保证金余额退还给甲方。

第八条其他。

1.本合同一式肆份,双方各持贰份。经双方签字和盖章后发生法律效力。2.合同经双方签字生效,双方必须严格遵守。任何一方需要合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。

甲方名称(签章):xxxxxxxxx乙方名称(签章):xxxxxxxx。

甲方代表(签字):乙方代表(签字):

日期:日期:

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇十四

根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。

甲方租用乙方钻机两台,用于_________,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

1.乙方进场前,做好场地的三通一平;

3.协助解决工人住宿。

1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;

2.做好施工原始记录;

3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;

4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;

5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。

按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

1.成孔按_________元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。

2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机_________元支付预付款。

3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的70%支付进度款。

4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的.70%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在六个月内结清。

5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

6.未尽事宜,双方协商解决。

本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。

本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方(签章):_________        乙方(签章):_________

签订地点:_________          签订地点:_________

工程钻机租赁合同(热门15篇)篇十五

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利与义务关系,经双方协商,签订本合同:

第一条:租赁设备名称、数量。

第二条:租赁期限。

自_20__年_8_月_12_日至_20__年_9_月_20_日止合计_40_天。

第三条:租金及结算。

设备租赁费_5500_元/天,_165000_元/月。每月使用到月租期第二十八天时,预付下月租金。由于预付款不及时的,甲方有权终止合同,首次付租金_50000_元。返程运费_10000_元。

若租赁在合同期内提前结束,费用按以下结算:

1、未完期天数。

2、未完期天数=15天。

3、未完期天数=31天。

第四条:运输费用_5000_元。

第五条:设备使用时间,每天工作_24_小时。

第六条:双方责任和义务。

甲方责任和义务:

1、甲方派操作手_10_名到施工现场操作服务,服从乙方正常作息安排。驾驶员工资及施工补助费由甲方负责。

2、甲方设备的使用遵守乙方现场施工指挥。但当乙方违章指挥使用或超出设备租赁范围,甲方操作手有权拒绝服务。

乙方责任和义务:

1、在施工现场,乙方应做好甲方设备的'保护工作,解决协调好地方关系。

2、电费由乙方负责供应,并解决甲方操作手的住宿,就餐等问题。

3、有义力协助甲方操作手,做好设备的维护保养工作,配件、修理保养费1000元以下由乙方负责,1000元以上由甲方负责。

4、租赁期内发生和各类机务事故,乙方均应及时如实填写事故报告,并通知甲方对隐瞒不报或避重就轻者,甲方有权向乙方提出赔偿要求,金额=直接损失费+真损失费_20%-50%,情节严重者,甲方有权中止租用权。

5、使用结束后,乙方一次结清费用并且必须做好设备的退场工作。完好退还到甲方指定地点。

6、政策性费用:如税费、规定费由乙方负责。

第七条:合同期满后,如双方愿意延长租赁期,应重新签订合同。

第八条:当甲方有特殊任务,需提前退场时,乙方应予以配合支持提前退场,具体事宜双方协商解决。

第九条:争议解决方式:双方必须严格履行本合同,本合同未尽事宜按合同法有关规定处理。如发生纠纷,双方尽量协商,协商不成时,向出租方所在地人民法院提起诉讼解决。

本合同一式三份,合同双方各执三份。双方签字后生效。

未尽事宜,双方通过协商做出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
优秀作文在触动人心的同时,也反映出了作者的个性、观点和人生的态度,令人过目难忘。小编为大家推荐了几本关于优秀作文写作的好书,希望对大家的写作有所启发。
设计合理、表达清晰、内容丰富是一份成功的更多申请书必备的要素。下面是一些经典的更多申请书范文,希望能够为大家提供一些思路和方向。xx部门(上级):我单位是***
教学工作计划的灵活性和可操作性是其制定的重要考量因素。教学工作计划范文一:在本学期的教学工作中,我将以培养学生的实践能力和创新意识为目标,通过设计富有趣味性和挑
自我评价不仅是对自己的一种反思和概括,也是对他人展示自己能力和价值的重要途径,因此要注意功利性和可读性。自我评价范文的参考可以激发我们对自身优点和不足的深层思考
优秀作文在结构和内容上都能给人们带来一种震撼和启发。7.这些优秀作文不仅仅给人以美的享受,更给人以人生智慧和人情味。今天我最喜欢上的语文课的课本不见了?我好担心
竞选中的候选人需要具备良好的沟通能力和说服力,以说服选民支持自己的理念和计划。下面是一些成功竞选者的写作技巧和经验分享,希望能对你有所帮助。尊敬的父老乡亲们:今
教学工作计划可以帮助教师合理选用教学资源和教学方法,提高教学灵活性和多样性。小编为大家整理了一些优秀教师的教学工作计划,供大家参考学习。二、学生自读习作提示,明
在策划书中,还需要详细列出项目所需资源和财务预算,确保项目的可行性。这些策划书范文展示了不同领域和行业的创新思维和解决问题的能力,值得我们学习和借鉴。
教学目标的制定需要考虑学生的发展需要,帮助学生全面发展。小编整理了一些小班教案范文,供大家参考学习,提高教学设计能力。1、复习歌曲《小青蛙找家》,通过演唱表现自
教学工作总结是教师个人成长的记录和见证,帮助我们不断完善自己的教学理念和风格。以下是我为大家整理的一些优秀教学工作总结范文,供大家参考。希望这些范文能够给你们在
聘用是企业在招聘过程中,经过多轮面试和评估后,最终选择合适人才并与其签订劳动合同的过程。实例八:在聘用管理人员时,需要考虑其领导风格、沟通能力和决策效率。
通过写实习心得体会,我们可以更好地理清自己的思路,提升对实习内容的理解。接下来是一些实习心得体会的实例,希望对正在进行实习或者即将进行实习的同学们有所帮助。
优秀作文是在文学艺术创作中表现突出、思想深刻、语言精炼的一种文学体裁。小编为大家精选的这些优秀作文范文,不仅在内容上有新意和独特性,在语言表达上也别具一格。
优秀作文能够给人带来思考和启发,它不仅仅是文字的堆砌,更是一种情感的流露。以下是一些备受赞誉和认可的优秀作文范文,值得大家借鉴和学习。我是一名“实验中学的小记者
幼儿园中班的教学活动注重培养孩子的社交能力和情绪管理能力。以下是小编为大家整理的幼儿园中班的教育活动案例,供大家参考。1、通过欣赏,让幼儿理解诗歌的内容,感受诗
在思想汇报中,我们可以充分发掘自己的优点和不足,努力提升自我。思想汇报可以是多种形式的,以下是一些案例供大家参考,希望能给大家一些灵感。敬爱的党组织:您好!成为
中班教案需要注意融入幼儿的兴趣和需求,让学习变得更加有趣。以下是小编为大家整理的中班教案范文,供大家参考。这些教案涵盖了语言、数学、科学、社会、美术等多个领域,
一年级教案的编写需要紧密结合教材内容和教学目标,灵活运用各种教学方法和手段。在下面的一年级教案案例中,您可以看到教师如何根据学生的实际情况和教学目标,设计合适的
调查报告需要收集、整理和分析各种可靠的数据和信息来源。在下面的调查报告中,可以了解到该问题在不同地区和群体间存在的差异和共性。第一,城市建设需要综和处理,服务设
优秀作文充满个性和特色,能够展现作者独特的思维和表达方式。欢迎大家阅读以下优秀作文范文,以提升自己的写作水平和技巧。到了趵突泉的东门,只见大门的前面有一个牌坊,
工作计划书可以帮助我们合理安排工作时间和资源,制定合理的工作计划,达到预期的工作目标。小编整理了一些优秀的工作计划书参考范文,供大家阅读和参考。这学期,我教四年
通过写优秀作文,我们可以提升自己的综合素质和审美能力。通过阅读这些优秀作文范文,我相信你会受到很多启发和思考。童话是最阳光可爱的,犹如那金灿灿的向日葵,天马行空
通过教学工作计划的编写,教师能够提前预判学生的学习需求,针对性地设计教学活动。如果您正在苦恼如何制定一份高质量的教学工作计划,不妨参考一下下面的教学工作计划范文
教案是帮助教师有效组织和指导教学的重要工具,通过编写教案可以提高教学效果和教学质量。以下是一些精心准备的大班教案范文,供教师们参考和借鉴。学习完《2—5以内各数
教案模板能够帮助教师更好地组织教学资源,提高课堂教学的质量。教学设计是教学的灵魂,以下是一些教案模板范文,希望能够给您提供一些创新的思路。沈老师在课堂中巧妙地引
活动总结是锻炼自己思考和表达能力的机会,也是对活动组织者和参与者的一种肯定和激励。以下是小编为大家整理的一些活动总结的参考范文,大家可以在写作时进行借鉴。
小班教案是教师对教学过程进行具体分解和安排的一种指导性文件。小班教案范文中的教学目标设定、教学方法选择和教学活动安排都值得借鉴和思考。一、目标与主要内容:1、初
优秀作文凭借其独特的观点和生动的语言,给人以思想的盛宴和美的享受。探索优秀作文的奥秘,我们可以从这些范文中找到一些启发和技巧。早晨的阳光洋洋洒洒地射进我的房间里
教学工作计划应该合理分配教学时间,避免过度压缩学生课业负担。以下是小编为大家收集的教学工作计划范文,仅供参考,大家一起来看看吧。情感目标:引导幼儿感受小鸭子迷路
中班教案可以帮助教师针对幼儿的发展需求,设计适宜的教学活动。如果您对中班教案的编写感到困惑,不妨看看下面的范文,或许能给您一些启示。1.让幼儿探索有弹性的物体,
合同协议作为法律文书,要求各方具备一定的法律知识和阅读能力。以下是小编为大家精选的合同协议范文,大家可以一起学习和研究,提高自己的合同写作水平。对于______
优秀的作文可以激发读者的思维和想象力,引导读者去思考和探索更深层次的问题。接下来是一些优秀作文的案例,希望能够给大家带来一些灵感和思考。我有一个好爸爸,他练了几
实习总结是对实习期间所遇到的问题、困难和解决方法进行总结和回顾的一种方法,可以帮助我们提高问题解决能力。以下是小编为大家准备的一些实习总结范文,希望能对大家的写
中班教案是教师对教学内容进行编排和设计的工具,它能够帮助教师提前预设教学目标和步骤,合理安排课堂时间。接下来为大家展示的中班教案范文,旨在帮助教师更好地开展教学
优秀作文能够准确把握题目要求,并能够以独特的角度去审视和解读。随着科技的发展和社会的变化,优秀作文的形式也在不断创新,下面是一些具有代表性的范文。从前,某村庄中
作文是对生活、社会、自然等事物进行观察和思考后,进行文字表达的过程。以下是小编为大家推荐的一些优秀作文,希望能给大家带来一些灵感。作为一名销售人员,我在过去一年
优秀学生善于自我反思和总结,他们能够发现自己的不足,并努力改进,取得更好的成绩。这里有一些优秀学生的学习策略和学习技巧,可以帮助大家提升学习效率。“5·25是取
英语是全球通用的语言之一,掌握好英语对我们在国际交流和就业上都有很大的帮助。那么,让我们一起来看看以下的英语学习交流平台,希望能帮助大家互相进步。3、商务英语学
公司的发展需要具备创新意识和适应变革的能力,以应对不断变化的市场环境。希望大家能够通过阅读这些公司总结范文,找到适合自己公司发展的道路和策略。甲方(用人单位)名
范文范本是对某一类文体、题材或主题的作品进行总结和概括的一种参考材料。范文范本中的优秀作品可以给我们带来思想的冲击和感受的震撼,激发我们的创作灵感。
不仅要关注工作成果,还要关注工作中遇到的挑战和解决方案,增强汇报的实用性和可操作性。请大家细心阅读下面的工作汇报样本,它们包含了详细的工作步骤和成果展示,相信会
积极参与各类培训和学习活动,将学到的知识落实到实践中,并进行心得体会的总结。3.参加这次活动,我收获了很多技能和经验,也发现了自己的不足之处,从而得到了一些提高
教案是教师根据教学大纲和学生实际情况编写的一种教学设计,能够帮助教师有效组织教学内容和过程。一年级教案的质量对于学生的学习效果有着至关重要的影响。本单元口语交际
中班教案是为了帮助幼儿教师系统安排、组织和实施教学活动的教学计划。中班教案范文三(关于社交能力发展):本周我们将以“团队合作”为主题,通过团体游戏和分组活动,培
在签订施工合同之前,双方应当进行详细的协商和沟通,确保合同条款的准确性和合理性。不同类型的工程建设需要注意的合同细节也有所区别,以下是一些相关实例,供大家参考分
通过总结心得体会,我们可以更深刻地认识自己,发现自己的优点和不足。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考。这些范文涵盖了不同主题和领域,从中可以学习到一
编制工作计划时,我们还应该考虑到风险管理和应急预案,以规避潜在的问题和困难。随后,我们将介绍一些精选的工作计划范文,希望能够对大家的工作有所启发。搞好会计核算是
大家要养成良好的环保习惯,从小事做起,比如节约用水和垃圾分类等。环保总结范文呈现了环保工作的成果和不足之处,提供了改进环保工作的思路和方法。经过实践我们发现,在
一份完善的合伙协议可以为合作伙伴提供法律保障,保护各方的合法权益。下面是一份经过法律专家审阅的合伙协议范文,供大家参考。丙方:______,身份证号:_____
讲话稿的语言应该简洁明了、条理清晰,能够让聆听者能够轻松理解和接受。以下是小编为大家收集的领导讲话范文,仅供参考,大家一起来看看吧。老师们、同学们:大家好!云淡
教学工作计划需要不断调整和优化,以适应不同学期和不同学生的教学需求。在制定教学工作计划时,可以参考这些范文,结合自己的实际情况进行适当的调整和改进。
作文是一种文字表达的艺术形式,它能够展示出作者的思考能力和语言表达能力。接下来是一些优秀作文的范例,大家可以学习其中的写作技巧和表达方式。1、责无旁贷:贷:推卸
月工作总结是我们衡量自己工作成果的标尺,是我们提升自己的机会之一。下面是小编为大家准备的一些月工作总结格式和写作要点,希望对大家有所帮助。经党组织批准,我实现了
月工作总结是对一个月内工作表现的回顾和总结,可以帮助我们发现问题并寻找改进的方法。接下来,让我们一起来看看下面这些月工作总结范文,或许能给你带来一些启发和灵感。
心得体会是一种对自己经验和感受的总结和归纳,是我们成长路上重要的一笔财富。希望以下这些范文能给你写心得体会提供一些思路和方法。《麦田守望者》是美国作家塞林格的名
小班教案是指针对幼儿园小班学生所设计的教学计划和教学内容。以下是小班教案范文,供大家参考学习,希望对大家有所启发。发展双脚连续行进跳的.能力。激发游戏兴趣,发展
中班教案需要考虑到中班学生的身心特点,合理安排教学内容和教学方法,使学生能够更好地理解和掌握知识。接下来是一些中班教案的示例,供教师们参考和借鉴,为教育教学提供
检讨书的撰写过程需要冷静客观地审视自身,不应该掩盖或美化错误。小编特地为大家整理了一些优秀的检讨书范文,供大家参考借鉴。xxx:学校一开学就三令五申,一再强调校
月工作总结还可以将工作成果进行汇总和展示,让他人了解我们的工作成果和价值。以下是一些经典的月工作总结范文,希望能对大家的写作有所帮助和指导。一是加密旅游咨询服务
月工作总结是一个反思的过程,通过总结过去的工作经验,我们可以更好地改进自己的工作方式和方法。为了帮助大家更好地写作月工作总结,我们特意搜集了一些优秀的范文,供大
在商业交易中,合同协议是保障双方权益的重要法律工具。此处提供的范例合同协议仅供参考,具体交易时应根据实际情况进行调整。开户行:光大银南京市长乐路支行。账号:由甲
教案的编写可以帮助教师更好地了解幼儿的学习情况,针对不同的幼儿进行个性化的教学。小编为大家整理了一些内容丰富、可操作性强的大班教案范文,帮助您更好地开展教学工作
策划方案的执行需要团队合作和有效的沟通,以确保每个环节都能按照计划进行。掌握了一些基本的策划方案写作技巧后,我们来看看一些优秀的范文,以便更好地理解和运用。
活动策划还需要对风险进行预测和评估,并采取相应的措施进行风险管理。如果你正在进行活动策划,不妨参考一下下面这些实用的活动策划案例。了解简单的交通规则,能够自觉的
工作计划范文记录了我们在一段时间内的工作安排和目标完成情况。以下是小编为大家收集的工作计划范文,供大家参考,希望能够对大家的工作计划范文编写提供一些借鉴和参考。
大班教案的编写应当灵活运用不同的教学策略和方法,以满足不同学生的学习需求。教案不仅是教学的有力辅助工具,也是教师教学能力的体现。活动目标:通过剪剪贴贴活动让幼儿
竞争上岗不仅仅是单纯的比拼实力,更需要我们懂得如何利用资源和机会。要提升竞争上岗的能力,需要我们不断学习和接受外界的观点和经验,下面是一些值得一读的材料。
年度总结是一个机会,让我们对自己的成长路径进行深入思考和调整。小编为大家精心挑选了一些典型的年度总结范文,希望能够给大家提供一些写作思路和参考。时间过的真快,作
心得体会是一个自我反思的过程,能够帮助我们提升自我认知和自我管理的能力。以下是小编为大家筛选出的精彩心得体会范文,欢迎大家共同交流和学习。通过认真学习医德医风的
工作计划书的编写可以帮助我们提高工作效率和组织能力,同时也能使我们更好地应对工作中的挑战和困难。以下是一些经验丰富的职场人士分享的工作计划书范文,希望能为您的工
公司是一种经济组织形式,它由一群人共同合作组成,从事盈利活动。每年都有许多公司发布的年度总结,以下是其中一些优秀的案例,供大家参考和学习。为进一步规范驾驶员管理
作文是表达思想和情感的一种重要方式,写一篇优秀的作文可以展现出一个人的才华和能力。鉴于大家对优秀作文表达方式的关注,小编挑选了一些范文供大家参考。1、让我的思念
在编写小班教案时,教师应该根据幼儿的认知能力和兴趣特点,选择适合的教材和教学活动。针对小班教学的需要,小编整理了一些经典的小班教案,供大家参考与借鉴。
优秀作文应该具备独特的观点和深度的思考,通过精心组织语言,使读者在阅读过程中获得新的思考和启发。在这个专题中,我为大家收集了一些优秀作文的范文,希望能够给大家带
通过安全工作总结,我们能够了解和发现存在的安全隐患,以便及时采取措施加以解决。小编整理了一些优秀的安全工作总结范文,希望能够给大家提供一些思路和参考。
发言稿的结构应该清晰,包括引入、主体和结尾三个部分,以使我们的发言更具有条理和连贯性。接下来,我们将分享一些备受好评的发言稿模板,供大家参考和借鉴。
小班教案的编写需要结合教材、教具和教学环境,保证教学内容的科学性和实用性。下面是一些经过精心编写的小班教案范文,希望能为教师们提供一些灵感和参考。1、喜欢观察图
优秀作文是在一片灵感的海洋中诞生的,它如一束清香的花朵,让人陶醉其中。下面是一些我收集的优秀作文范文,希望对大家有所帮助和启发。一年有四个季节,每一个季节都是一
优秀作文是展示作者才华和思维能力的重要途径,我们应该多读、多写、多思考,努力成为一个出色的作家。欣赏一些优秀作文的范例,可以帮助我们更好地了解和掌握写作的要领和
幼儿园小班的教育应注重培养孩子们的想象力和创造力,帮助他们培养独立思考和解决问题的能力。幼儿园小班的月度学习计划已经制定完成,以下是具体的教学内容和安排。
春节是农历新年的开始,标志着冬天的结束和春天的到来。参考这些春节作文范文,我们能够更好地掌握春节写作的技巧和要点。尊敬的市民朋友们:20xx年春节将至,市环保局
幼儿园教案的编写需要综合考量教学资源、教学方法和学生特点等因素。以下是一些关于幼儿园教案设计的书籍和参考资料,供大家深入学习。小班幼儿年龄小,动手能力差,加上现
在编写大班教案时,教师还需考虑教学评估和反思,为教学提供参考和改进的方向。以下的大班教案参考资料,可以帮助教师们更好地设计教学活动。1、懂得人与人之间是需要合作
月工作总结是对过去一个月工作内容和质量的检视和评估的一种方式。以下是一些月工作总结的典型问题和解决方法,供大家参考借鉴。十年,我们是怎么看待自己的工作的呢?怎么
家长会是解决学生学习和成长问题的有效途径,有利于促进学生的全面发展。以下是小编为大家收集的家长会成功案例,希望能够给大家一些借鉴和启示。尊敬的各位家长:大家好!
紧密结合实际,撰写述廉报告能够更好地推动廉政建设的发展,我们应该重视起来。以下是小编为大家整理的一些述廉报告范文,供大家参考。一年来,我校工会在区教育工会和学校
心得体会是对自己在学习、工作或生活中的感受、领悟和得失进行总结的一种方式,它有助于我们更好地反思和成长。在下面这些范文中,你或许能找到对你的学习和思考有所启发的
施工合同是建筑工程必备的重要文书,它通过明确工程建设的目标和条件,促使各方共同努力,实现工程质量的提升。想要了解施工合同的具体内容和编写要点吗?以下是一些优秀的
优秀作文的语言优美流畅,充满韵律感,让人读来如沐春风,心旷神怡。小编为大家整理了一些获奖的优秀作文,希望能够给大家带来一些灵感。当耳边回想起这写话时,我的心时常
优秀作文是一种艺术,它能够通过文字向读者传递出作者的情感和思考。这些优秀作文范文是经过作者精心创作的,对于我们提高写作水平和掌握写作技巧有很大的帮助。
活动总结是在活动结束后对活动内容、组织和效果进行评估和总结的一种方法,它有助于我们提高活动的质量和效益。以下是来自各个领域的优秀活动总结范文,希望能够给大家写活
学校是我们获取知识的场所,也是我们结交朋友、锻炼能力的地方。以下是小编为大家收集的学校相关的优秀范文,希望能给大家提供一些参考。这些范文涵盖了学校生活、学习方法
英语是一门可以突破国界的语言,能够帮助我们与世界各地的人交朋友、建立国际联系。在互联网时代,学习英语可以有更多的途径和资源,以下是一些学习英语的网络资源和工具。
教学计划是教师为了达到教育目的和教育要求,经过分析研究,制定出来的一种详细安排和预定。欢迎大家查阅以下教学计划范文,希望对您的教学工作有所帮助。1、阅读课文,分
通过财务工作总结,我们可以发现那些做得好的方面,进一步强化和推广;也可以发现那些存在问题的方面,及时改进和调整。下面是一些关于财务工作总结的实际案例,希望能够通
合同协议是一种法律文件,规定了各方在特定事项上的权利和义务。有了合同协议范文的参考,可以更好地理解和应用合同法律知识,增强各方的交易安全感。年龄:_______
活动方案的制定需要对目标受众进行充分的了解,以便能够更好地满足他们的需求。不妨来看看这些精选的活动方案范文,或许能帮助你更好地制定自己的活动计划。以党的精神为指
心得体会不仅仅局限于学术领域,也可以涉及到生活、工作、旅行等方方面面。接下来,我们将分享一些精彩的心得体会,让大家共同成长和进步。最近,因武汉新型冠状病毒的肆虐
优秀作文是在写作中达到一定水平并具备较高品质的篇章,它能展现出作者的思想和才能。以下是小编为大家精心挑选的优秀作文范文,供大家参考学习。天冷了,大地一片雪白,树
通过写心得体会,我们可以更好地反思自己的成长与进步。下面是一些具有指导性的总结范文,希望可以为大家提供写作的思路。“爱美之心人皆有之”,人类对美化自身的化妆品,