2023年装修装饰设计合同(优质20篇)

时间:2023-12-17 作者:QJ墨客

装修合同应该包括工程款、材料款、设计费等详细的费用清单。接下来将展示一些装修合同的具体案例,供大家参考和借鉴。

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇一

依照《xxx合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:

第一条工程概况。

1.工程名称:__________________________________。

2、工程地点:__________________________________。

3、承包范围:参见合同附件之预算表。

4、工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式:

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

(3)承包人包工、发包人包料。

(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)。

第二条施工图纸。

双方施工图采取下列第____________种方式提供:

(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

第三条甲方工作。

1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。

yq1109胖丫头。

委托方(甲方):_________________。

承接方(乙方):_________________。

工程项目:__________________________________。

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条:工程概况。

2.居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总计施工面积____________平方米。

3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

5.工程开工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日

工程总天数:________天。

第二条:工程价款。

工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

1、材料款__________元;2、人工费__________元;。

3、设计费__________元;4、施工清运费__________元;。

5、搬卸费__________元;6、管理费__________元;。

7、其他费用(注明内容)______________元。

第三条:质量要求。

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应。

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条:付款方式。

1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第六条:工程工期。

1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第七条:工程验收。

1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

第八条:其他事项。

1.甲方责任。

1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

2.乙方责任。

1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

2)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。

5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

第九条:违约责任。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条:争议解决。

本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第十一条:合同的变更和终止。

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十二条:合同生效。

1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

住所地址:____________企业地址:____________。

邮政编码:____________邮政编码:____________。

工作单位:____________法人代表:____________。

委托代理人:____________委托代理人:____________。

电话:____________电话:____________。

签约地址:____________签约日期:____________

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇二

电话:________________传真:______________。

乙方:_____________________________________。

电话:________________传真:______________。

根据《_民法典》及其它相关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方进行中信浪琴湾大度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议:

一、本合同设计工作的内容及设计深度。

(一)本合同设计工作的内容为:

1、委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计。

2、家具、布艺、搭配色系等设计。

3、室外园林景观。

4、满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。

(二)设计深度。

1、给排水。

2、电器。

3、强电。

4、弱电。

5、暖通。

(三)设计的范围。

1、地下室。

2、一层。

3、二层。

4、三层。

5、三层——十六层。

6、顶层。

电梯机房、屋顶花园、观景台。

7、室外。

(1)主入口景观区、人行道、车道、雨遮。

(2)客房风雨廊、景观区、前地下室车道。

(3)主户外停车场。

(4)次入口景观区、人行道、车道、雨遮。

(5)次户外停车场。

(6)后地下室车道。

(7)员工通道。

(8)夜间灯光效果。

(9)安全防护及隔离。

8、其它。

(1)利用园林特色将室内与室外结合,以与岛内商务酒店区别。

(2)在外围绿地增加设施项目,同时注意夏季与冬季户外活动。

(3)最大化增加室内外停车位,方便客人,地下室50~60,地面100~120。

(4)中餐面积最大化,支持宴会厅用餐。

(5)员工通道及后勤动线。

(6)主入口注意视觉导引设臵,建议弱化次入口设计。

(7)全区客用动线无障碍设臵。

(四)设计要求。

设计方在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时,按甲方提供原则要求、标准及有关文件批示,遵照_现行的设计规范、标准、规程、技术条例,且符合酒店管理提出的标准,设计指引。按时提交设计图纸及文件。

设计应与建筑本身和谐统一,充分体现国际化、生态化、人性化、充满活力的五星级酒店的特色。

应充分理解并满足最终客户关于理念的要求,即旅游客户群体的要求。

充分体现室内环境的活力及生态环保。

充分考虑整体装修效果的协调,并注重细节,细部的处理。

1、空间布局及概念设计阶段。

(1)乙方应向甲方提供度假酒店项目的内部展示概念草案甲方进行交流。乙方依据甲方提供的原则要求进行设计。

(4)设计方应提供可供选择的其它空间规划平面图,以供甲方叁考。

(6)基于已经确定的设计,设计应该向甲方提供一套最终效果色彩和材料的清单样板,以便于甲方对最终的效果进行确认。

2、初步设计阶段。

(1)在已经得到确认的概念方案基础上,于听取各方意见后,设计方应向甲方提供整套初步设计图纸,这些图纸应该能够阐明设计意图。

(2)提供整套满足整个设计区域的初步设计照明图纸;。

(3)提供整套项目设计区域装饰物硬件与金属器皿和卫生用具的设计图纸;。

(4)设计方向甲方提供整套设计区域内的陈设品、灯具、地毯、设计图纸;。

(5)向甲方提供整套餐饮区制服和餐桌/餐具的最终样版。

3、施工图设计阶段:

(1)根据甲方批准的初步设计文件,编制设计区域内所有项目内容施工图纸;。

(4)所有施工图纸应满足施工需要并且节点设计所反映的设计内容符合国家规范要求;。

(5)提供充足的备选材料清单协助甲方进行设计优化和材料替换。

4、施工及安装阶段;。

(五)设计深度。

1、设计阶段的设计深度必须符合_国家规范、福建省有关的政策法规、规定、细则及现行建筑工程设计文件编制的相关规定,并且能够通过政府部门的审批。

2、空间布局及概念设计阶段的深度要求。

(1)清晰明确,有准确的文字说明,各专业设计相互协调,满足甲方要求,且符合酒店营运管理的要求。

(2)达到中国、福建省、漳州市相关文件要求的本阶段的设计深度。3)达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准备造价估算的深度详细程度,并提供满足本设计阶段的必要的材料、设备供应商资料。

3、初步设计的深度要求。

(1)符合甲方已审定通过的设计方案,且符合酒店营运管理的要求。

(2)详列主要设备及材料。

(3)达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准确造价估算的深度,并提供满足本设计阶段必要的材料、设备的供应商料。

(4)协调空调系统、给排水系统、强弱电系统、坚控(闭路电视)系统、消防系统等各专业系统与内部装修的接口。

(5)能够指导施工图设计。

4、施工图设计阶段的深度要求。

(1)施工图确保满足甲方的原则要求、符合酒店营运管理要求、标准及设计理念风格、功能得以落实。

(2)应能据以编制工程预、决算和作为施工招标的依据。

(3)应能据以进行施工和安装。

(4)应能据以进行施工验收。

(六)设计成果。

1、各设计阶段的设计成果必须符合_国家规范、福建省有关的政策法规、规定及细则。设计成果的内容应满足中国、福建省、漳州市地方现行建筑工程设计文件编制的相关规定,并且能够通过政府部门的审批。

2、空间布局及概念设计阶段。

(1)乙方必须按照甲方及酒店管理的要求,以中文制定并向其提供概念设计图和规格说明,其中包括:

文字总说明。

公共部分:

室内门厅、大堂、公用区域及标准层的墙/顶/地等部分的设计效果、色彩、选材方案。涉及功能及视觉效果的典型效果图及细节详图。主要装修材料的实物样品提供工料测量师估算所需的文字说明和图纸。

客房部分:

需提供各种户型的样板平面布局图,尤其是卫生间部分。典型家具布臵图及配合机电工程师完成与之相应的机电解决方案,即a/c、强弱电插座、保安及综合布线的位臵与出口等。

配合机电工程师完成综合吊顶平面图,应包括照明、空调进风出口、喷淋、烟感及其它需要表示的建筑部件。

提供室内部件与天花、外墙的交接详图。

一个标准层高度的能表示吊顶及架空地面(如果有的话)的剖图。主要装修材料的材质、色彩与纹理,并应附有材料实物样品。

表现与描述设计理念的说明书、图纸、效果图及其它必要的文件。以上图纸、文件与样品应对后续装修设计起指导作用。

3、初步设计的设计成果。

乙方必须按照甲方及酒店管理的要求,以中文制定并向其提供初步设计成果,其中包括:设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要材料表及工程概算书等四部分组成,其编排顺序为:

封面、扉页、设计文件目录、设计说明书、图纸、主要设备及材料表、工程概算书、本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方可以建议生产厂及供应商,但乙方的设计成果对生产厂家的适应性不能是唯一。

家具和陈设性质和位臵的客房平面图。客房透视简图或模型,或显示整体设计概念、色调照明和材料的其它方式。地面、墙壁和天花板样品、家具和陈设材料样品的介绍模板,及家具、灯光、固定装臵和附件的照片的图样。员工制服设计、图表、艺术制品。

4、施工图设计成果。

表及工程概算书等四部分组成,其编排顺序为:

封面、扉页、设计文件目录、设计说明书、图纸、主要设备及材料表、工程概算书。

本工程设计资料及文件中,建筑材料配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方可以建议生产厂及供应商,但乙方的设计成果对生产厂家的适应性不能是唯一的。

5、设计配合及其它工作。

(1)设计方在整个室内施工周期内派驻1~2名现场代表协调整个区域内设计施工问题,进行实地监督,确保设计意图和质量按照甲方与承包商的协议实现。

(3)每次来现场实地考察前要征询甲方的同意;。

(4)总设计师在装饰施工单位进场后要就装修的风格、水准对甲方、施工、监理等各单位进行指导。在施工过程中对重点部位的装饰风格效果,要进行现场指导。

(5)设计方负责协助甲方协调室内施工单位,确保施工质量达到室内设计最终确定效果。

(6)设计方通过其现场代表应参加由承包商安排并主持的例会,以回答询问、描述设计意图及解释施工文件和室内陈设品、固定设施设备规范。承包商应负责在此会议中提出问题并要求在现场施工前定时解答。

(7)设计方应通过其现场代表向甲方提供正常的进度及质量报告。现场指令及临时书面装订单应通过甲方项目经理应正式将其提交承商。

(七)各阶段设计需达成任务。

设计方分批次、依照方案设计阶段、扩初阶段、施工图阶段提供给甲方各区域的设计成果。

1、方案设计阶段。

(1)公共部分:公共部分所有区域完整的、经甲方认可的cad总平面图。

(2)客房部分:完整的经甲方认可的cad平面图,包括标准房、豪华套房、行政套房及客用卫生间放大图。

(3)室外园林景观部分:

(4)调整后的总平面。

(5)鸟瞰图(手绘)。

(6)提供参考图片,说明设计特色和亮点,使之更形象化。

2、扩大初步设计阶段:(在甲方选定风格和主题之后)。

(1)公共部分:

提供酒店主要功能区域的主要地点的效果图,供甲方批准。提供优化过的所有公共部分的cad平面图、天花图,并提供给其它各专业工种,使空调、强弱电、消防、给排水、音响等专业开始做出方案设计及扩初设计。

(2)客房部分。

完成标准房、行政套房卫生间、行政套房卫生间效果图,供甲方批准!完成全部客房、客房卫生间的平面、天花立面图,标准化家具设计图以供样板房施工之用。提供图纸给其它专业工种,使空调、强弱电、消防、给排水等专业开始做自己的方案设计及扩初设计。

(3)室外园林景观部分:

优化、调整总平面图,深化园林景观设计并提交功能平面图、尺寸平面图、绿化种植平面图、照明灯位平面图、设施平面图。完成五张基地剖面图,表明标高。提供设计草图和图片说明对应平面图中的各种设计方案及效果,使设计更加形象化。

3、施工图阶段。

(1)公共部分:

在与各个专业设计配合的前提条件下,在平面、天花图中反映出完整的综合设计。完成全部公共部分的家具布臵图、平面尺寸图、地材配臵图、天花图(含照明设计)、天花尺寸图、天花材料配臵图、立面图、节点放大图和详图、材料表、设计说明。

(2)客房部分:完成全部客房的家具平面图、平面尺寸图、地材图、天花图、天花尺寸图、电气定位图以及立面图、节点大样图,材料表,设计说明。

4、设计配合阶段。

(1)协助甲方选定家具供应商,指导并协调家具供应商完成所有家具选型。

(2)协助甲方选定照明灯具供应商,指导并协调灯具供应商完成灯具选型方案。

(3)协助甲方选定酒店与装饰相关的设备、陈设品、艺术、布艺、材料。

二、甲方责任。

1、甲方应向设计方提供设计所需的有关技术资料。

2、收到设计方提交的设计文件及图纸后,甲方应分别组织好有关图纸的审议工作并及时对设计方工作给予明确指示。

3、收到设计方按本合同有关条款发出的收费通知单后,甲方应按时向乙方支付相关设计费用。

三、设计方责任。

2、设计方须向甲方分阶段提供最终完成的设计成果。

3、设计方须在每阶段明确地取得甲方的同意指示后方可进入下一阶段,设计方只可按甲方意见进行修改设计。对已获甲方批准的设计,设计方不得擅自进行修改,如因技术或安全理由必需修改时,设计方应尽快书面通知甲方并获甲方书面同意后方可进行。

4、设计方须对甲方的策划和设计成果做好保密工作,未经甲方许可不得向第三者泄露。

5、设计方负责完成度假酒店内部装修设计的全过程——空间布局及概念设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段,施工及安装阶段。同时还包括所有设计内容的建筑和施工阶段的设计协调指导、自合同签定至工程竣工整个项目实施过程中的设计咨询、对甲方聘请的其它协作设计单位的设计成果进行设计协调等。

6、设计方应保证设计质量和设计进度满足甲方的要求。

四、金额。

1、合同价款为:人民币六十万元整。

2、设计方的所有设计工作在_境内进行。设计费用应包括设计方为进行本合同工作的一切劳务及加班费,设计成果支出费用,后勤行政管理费,长途电话、传真等沟通工作以及为各阶段设计所支出的邮寄费、保险费、工程图纸晒印费等其它一切与本次设计方设计有关的费用。

五、项目费用。

1、总包费用包括下列项目相关费用:

2、设计方应甲方要求发生的合同规定范围内的所有费用。

六、付款。

1、乙方必须负担设计补偿费用。

2、甲方应在合同生效后依照协议付款方式将设计费付给设计方,具体时间由设计方在满足下表约定付款条件的前提下提前14天书面通知甲方。上述设计费用计划分期支付如下,最终支付时间在甲方不可控制的情况下可以进行调整。

3、付款方式。

支付阶段。

金额(元)。

比例%。

累计%。

合同签订3天内。

合同生效后(定金)。

100000。

方案设计最终确认后。

通过甲方审批。

100000。

提交全套施工图后。

通过甲方审批。

100000。

酒店开始全面装修后一周内。

通过甲方审批。

100000。

酒店装修基本。

通过甲方。

100000。

结束后一周内。

工程竣工验收后20天内。

通过政府部门、甲方审批。

100000。

100。

4、根据乙方的要求甲方将设计费电汇至以下指定银行帐户:

5、乙方收到甲方每批付款后3(三)日内,将收款情况书面通知甲方。

6、甲方按照乙方提供的银行帐户将设计费汇出即为支付。

七、税及关税。

有关执行本合同的一切税费,由甲方支付。

八、乙方提交设计周期:80天直接送至甲方办公地点。

九、合同延期。

1、如甲方因自身原因致使项目无法继续进行或无法正常进行,在乙方同意的情况下可以延期本合同,如因此造成乙方经济损失,应赔偿乙方的经济损失。

2、因为乙方设计进度及设计质量不能满足甲方要求和甲方所在地政府审批部门的审批要求而导致的合同延期,乙方应按赔偿条款赔偿甲方的经济损失。

十、知识产权。

1、计合同所涉及的知识产权归甲方所有,前提是甲方已对乙方按合同完成设计支付了相应的费用。甲方因中信浪琴湾度假酒店内部装修项目的建设及营销需要有权转让、转借、出版、发行、印刷合同中提及的任何设计成果文件。乙方不可将该项目的全部或大部分图纸和细则使用于其它项目,但可将图纸细节使用于其它项目;在取得甲方书面同意后,乙方可以采用部分图纸内容用于其它项目及/或将该项目作为营销使用。

2、保证其所完成的中信浪琴湾度假酒店内部装修项目设计合同内容内的设计、资料而产生知识产权是无瑕疵的,如有任何第三方向在上述设计而提出侵权起诉,因此诉讼而产生的所有费用由乙方承担,该费用包括但不仅限于诉讼费、律师费以及判决应承担的侵权赔偿等等。

十一、违约责任。

1、方应按本合同规定的设计费用金额和付费时间向乙方支付设计费,以甲方支付当日计,每逾期支付一天,应承担应付而未付金额千分之五的逾期违约金。逾期超过30(三十)天以上时,乙方有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知甲方。

2、方对设计资料及文件出现的遗漏或忽略错误负责补充并竭尽全力进行更正,甲方将不承担任何费用。乙方对上述责任承担的所有费用不应超过乙方收到甲方支付的总设计费用。

3、乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计成果的交付时间,每延误一天,应减收该设计成果应收设计费的千分之五。

十二、不可抗力。

1、发生不可预见及不可抗拒如台风、地震、洪水等自然灾害;鼠疫、霍乱等流行性灾情;战争、军事_、劫持等恐怖事件,导致本合同无法继续实施时,则双方互不承担相对义务跟责任,如工作已开始,则甲方承担按工作阶段及已完成工作比例的付款(定金充入应付款),同时乙方应立即向甲方提交已完成的工作。

十三、合同解除。

1、乙方完成本合同规定的所有工作内容后,双方履行完成职责后,除本合同第8条款外,本合同自动失效。

2、乙方设计进度及设计质量不能满足本合同规定要求,甲方有权单方面解除合同,甲方不因此承担任何法律责任,对于乙方完成的设计工作,双方协商所需支付的设计费用。

3、因项目立项取消或其它甲方无法控制的原因致使项目无法继续实施,在甲方要求的情况下,可以协商解除本合同,甲方除对乙方支付已做出的专业服务工作设计费外不因此承担任何法律责任。

4、合同签订后双方如有任何一方单方面解除合同(非基于12条的规定、非对方原因、非不可抗力),解约方除赔偿对方的损失外还要向另一方交纳违约金,违约金数量双方另行协商。

5、如有不可抗力因素,如确实不能继续履行合同,经双方协商一致,可以解除本合同(其程序可参照_的相关程序)。

四、仲裁条款。

双方对合同条款发生争议,由双方协商解决;双方达不成一致意见时,提交仲裁委员会进行仲裁,仲裁委员会的裁决对双方均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

十五、其他。

本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效,正本一式五份:甲方二份,乙方二份,交合同审批机关备案一份。

甲方:

乙方:

日期:

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇三

委托方(以下简称甲方):

设计方(以下简称乙方):

第一条委托服务内容:

设计阶段:

乙方应配合甲方引进国内外先进设备、技术、材料,参加本工程的询价、对外谈判等工作;。

乙方须定期向甲方通报本工程的设计进展情况。

施工报价阶段:

乙方为甲方提供乙方设计工作范围内的施工招标或报价所需的有关技术资料、图纸及数据。

施工阶段:

在工程施工期间,根据工程需要和甲方的要求,乙方须加施工技术协调;。

在施工过程中,对于甲方提出而必须进行的设计修改,乙方应及时解决有关设计和施工的技术问题,补充设计图纸,协助甲方向施工单位发出指令。

第二条设计费:

所有本合同中规定的委托服务内容,甲方向乙方支付设计费捌万伍仟二百元人民币(元);。

本合同总价包括乙方承担的国家规定的一切税金及其他费用等。

第三条付费方式:

交付施工设计图三天内,付设计费的50%,即万元人民币;。

工程竣工时,结清余下设计费10%,即万元。

第四条设计周期:

本工程设计周期由20xx年8月21日开始计算,乙方应积极开展方案调整,以便完成以下时间安排:

月24日前提交第一次效果图设计方案及主材表;。

b.经甲方审定通过后,一周内乙方提供所有效果图方案设计;。

c.效果图方案设计经甲方审定通过后10天内乙方提供装饰施工设计图;。

d.本项目自签约之日起至乙方将全部设计文件及设计图纸交付甲方及施工完成之日止,称为本合同设计工作的实际总周期。

在本工程周期内,在保证设计质量的前提下,为确保施工进度的需要,甲方可以要求乙方根据实际情况分期分批出图。

合同所订立之总周期,已包括所有节日及不良天气在内,在履行合同过程中,如遇人力不可抗拒的自然灾害,设计工作确实无法继续而造成停工,或由于甲方不能如期提供乙方必需的设计资料,乙方需及时以书面通知甲方,经甲方以书面确认同意,周期方可顺延。

第五条。

更改设计:

乙方未得到甲方书面通知,不得更改甲方已经确认审批之设计及文件;。

凡设计修改的内容与报建图审批条款矛盾时,甲方应取得原审批单位的同意。

第六条中断或解除合同:

如本合同中断或解除,甲方在支付给乙方设计时,乙方需要立即交给甲方全部设计图纸及有关文件,乙方不得自行销毁、拒交,否则由此引起的一切损失由乙方负责。

第七条图纸交付:

乙方须按时向甲方交付设计施工图图纸一式八份及相对应的电子版一份。

第八条仲裁:

双方在本合同执行期内如有争执,应由双方友好协商解决,如协商无效到完工后,由甲方指定的国内仲裁机构作最后仲裁,双方应遵守。

第九条其他:

本合同一式两份,由甲、乙双方各执一份,另备副本六份,双方各执三份;。

本合同自双方代表签字盖章后生效,全部条款执行完毕后自行失效。

甲方:乙方:

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇四

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况。

1、工程地点:__________________.

2、工程内容及做法:__________________.

3、工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。

(1)承包人包工、包料);。

(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;。

(3)承包人包工、发包人包料。

4、工程期限______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。

5、合同价款:本合同工程造价为(大写):______元。

第二条工程监理。

若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸。

双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:

(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;。

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第四条发包人义务。

2、提供施工期间的水源、电源;。

3、负责协调施工队与邻里之间的关系;。

6、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

第五条承包人义务。

2、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。

3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;。

4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更。

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

第七条材料的提供。

2、由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第八条工期延误。

1、对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;。

(2)不可抗力;。

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

3、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

4、因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

第九条质量标准。

双方约定本工程施工。

质量标准:______施工过程中双方对工程质量发生争议,由______部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条工程验收和保修。

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

(1)__________________;。

(2)__________________;。

(3)__________________.

承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

2、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______月。验收合格签字后,填写工程保修单。

第十一条工程款支付方式。

1、双方约定按以下第______种方式支付工程款:

(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

工程进度过半指:__________________。

(2)其他支付方式:______________.

2、工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

3、工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

第十二条违约责任。

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金______元。

5、由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

6、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金______元。

第十三条合同争议的解决方式。

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

(一)提交______仲裁委员会仲裁;。

(二)依法向人民法院提起诉讼。

第十四条几项具体规定。

1、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)______元(此费用不在工程价款内)。

2、施工期间,发包人将外屋钥匙______把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁______把,由承包人当场负责安装交付使用。

3、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午______点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

第十五条其他约定事项。

______________________________________________________.

第十六条附则。

1、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式______份,双方各执______份,______部门______份。

4、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

发包人(签字):__________________。

承包人(盖章):__________________。

签订日期:______年______月______日

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇五

合同编号:

发包方(甲方):__网络投资有限公司。

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,甲乙双方通过协商,就乙方承包甲方机房装修工程达成如下协议。

第一条、工程项目概况。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围和内容;(详见附件:预算表及设计施工图)。

四、承包方式:该工程以包设计、包工包料、包质量、包安全、包工期、包保修的形式由乙方承包。

第二条、工程总造价(预算)人民币(大写):整。实际工程总造价按甲方验收合格后确认的工程量结算。

第三条、工期。

一、总工期为天(日历天),自乙方按期提供经甲方审查批准乙方的设计文件并经甲方签发开工通知书之日起开始计算至竣工验收合格之日止。(甲方的审查批准并不免除乙方设计错漏、缺陷等所应负的责任。

二、如遇下列情况,经甲方现场管理代表签字证明后,工期相应顺延:

(一)因甲方变更已经审查批准的工程设计,使已完成的工程需拆除更改;

(二)其它因甲方原因造成的延误工期;

(三)因不可控制的原因,经甲、乙双方协商同意延长工期的。

第四条工程质量。

一、工程质量按国家现行施工验收规范,应达到国家有关装修标准。

二、乙方必须严格遵守下列规定:

(一)乙方的设计文件须达到如下要求:

1、地面采用水磨石或普通耐磨砖;

2、不用吊天花;

3、墙面要求用白色ici或其它乳胶漆;

4、门采用甲级防火防盗铁门,窗采用铝合金双层密封窗;

5、装修所有材料应是防火材料;

6、预留好光缆、交流线的进出孔洞;

7、符合国家颁发的有关建筑工程设计的`规范、规程和标准。

(二)乙方在工程施工还须达到以下要求:

2、隐蔽工程需在甲方代表在场的情况下进行测试验收合格后,方可进行下一道工序;

3、乙方不得未经甲方同意改变或破坏工程楼房的承重结构;

5、乙方在施工中应符合防火规范的要求。

第五条本工程所需的所有材料、设备由乙方购买及提供。

(一)乙方对其提供的材料必须提供质量合格证,乙方必须提供符合合同预算规定的材料进行施工,否则要承担相应的责任。

(二)乙方应向甲方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材料等的清单,经甲方代表核实签字后可购买。材料到货后,经甲方代表验收后,方可用于工程施工,但该核实与验收不能免除乙方的责任。

(三)乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的,应向甲方发出正式书面通知,经甲方同意并甲方代表签字认可后,方可用于工程。

第六条付款方式和结算。

二、经甲方验收全部工程验收合格,审定并办理竣工结算有关手续后10个工作日付至实际工程总造价的%。

三、剩余的工程价款,作为工程质量保证金,若乙方无违约行为,在保修期届满后个工作日内付清。

四、甲方支付工程备料款时,乙方须向甲方提供相当于付款金额的收据;验收合格结算时,乙方须向甲方提供符合国家财税规定的相当于实际结算工程总造价的%的金额的合法有效发票;保修期满时,乙方须向甲方提供符合国家财税规定的相当于剩余的工程价款金额的合法有效发票。否则,甲方有权拒绝付款。

五、竣工结算:

工程竣工后,甲方验收合格后的十个工作日内办理竣工结算。

第七条施工与设计变更。

一、乙方交付并经甲方审查批准的设计图纸、说明和有关技术资料,作为竣工的有效依据,乙方不得擅自修改。

二、甲方如需变更、修改设计,必须将正式修改通知书和修改图纸送达给乙方,乙方应予以实施。

三、若由于甲方变更、修改设计,造成工程总造价增加,按实际工程造价结算。

第八条工程验收。

一、验收标准:工程竣工验收,以国家颁布的《工程施工及验收规范》和有关部门制订的竣工验收规定及经甲方批准的施工设计图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、验收方式(手段):乙方在完成装修工程项目并通过自检合格后,向甲方发出验收通知,由甲方派工程人员进行工程竣工验收。验收合格后,甲方向乙方出具竣工验收合格证明书。

三、甲方签署竣工验收合格证书之日起三日内,乙方应将完整的工程技术档案和竣工资料交付给甲方。

第九条保修期。

一、本工程的保修期为12个月,保修期自甲方签署竣工验收合格证书之日起计。

二、在规定的保修期内,凡因设计或材料或施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方完全负责并无偿保修。乙方在接到甲方通知后五天内负责免费返修,否则,甲方有权安排其他人员进行维修,费用在质量保证金中扣除,如质量保证金仍不足以支付的,乙方应向甲方补足。

第十条双方其他义务。

一、甲方委派为甲方现场管理代表,监督检查工程质量、进度、工程质量验收及其他事宜。

二、乙方在合同签订之日起天内提供完整的并经甲方批准的机房装修工程施工设计图、施工技术等资料。

三、乙方承包的工程任务,不得分包给其他任何单位,否则甲方有权解除合同,一切责任由乙方承担。

四、乙方委派为现场管理代表,乙方代表必须经常留守工地,保持与甲方联系,随时处理施工过程出现的问题。

五、乙方应按施工安全规范做好施工质量、安全的管理,并指定安全、防火负责人,保证构件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并应及时通报甲方及有关部门。

六、乙方在施工过程中每天应清理场地,工程竣工后的场地要进行清理(包括建筑周围的余泥及其他堆积泥,临时的生产和生活设施拆除等),并将门窗、玻璃、地面清扫干净。

七、竣工验收合格后,乙方施工单位人员必须在天内撤离施工场地。

八、因乙方设计或施工之故而造成的不符合装修标准的质量问题或工程的隐患在甲方验收时没能发现,乙方仍应负责免费整改。

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇六

根据《xxx经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

一、工程概况。

1.工程地点:__________________。

2.建筑面积:__________________。

3.使用性质:__________________。

4.房屋结构:__________________。

二、设计程序。

1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2____元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2____元/m2计取,设计费总计_____元。

2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的____%,即______元。

3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的____%元。

6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。

7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

8.其它约定:

三、双方责任。

一甲方责任:

1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

和确认。

二乙方责任:

1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、其它。

1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方_____元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方_____元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请_____人民法院解决。

6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

甲方名称(盖章):_________电话:___________________。

乙方名称(盖章):_________电话:___________________。

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇七

发包方:

承包方:

甲、乙双方经过全面充分磋商,甲方同意委托乙方承接专卖店______________,为明确双方的权利、义务和责任,保证工程按质按量顺利进行,本着信任、协作、配合、守约的原则,特订立本合同,以便遵循。

第一条工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、工程期限:

本工程正式施工从_____年_____月_____日——_____年_____月_____日,施工期为_____天。如有不可抗拒的因素,工期顺延。

5、工程装饰装修建筑面积:

第二条工程价款。

1、工程款:本合同工程造价为:____________;。

金额大写:___________________________。

2、报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

第三条施工图纸。

1、图纸、提供的套数:壹套;。

2、保密要求:图纸和预算属于乙方的知识产权和商业机密,仅供甲方在本合同中约定。

的房屋装修使用,甲方不得提供用于其它房屋装修使用。

第四条材料的提供。

1、乙方为甲方所提供的材料数量为计划数量,在时间数量与计划数不一致时,以实际。

数量为准;。

2、属甲方供应的材料由甲方对所供应的材料质量承担责任,由于甲方供应的材料质量。

3、甲方应按约定的供应时间供应材料,如发生延期,工期顺延;。

4、甲方供应的材料送达工地时,甲方应通知乙方代表进行数量确认,并办理交接手续;。

6、甲方接到乙方材料验收通知时应及时进行验收;。

7、乙方提供工程材料若出现市场断、缺货时乙方可采用相等材质、价格、的材料。

第五条工程价款的支付方式。

3、剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算,计______________________________元整;工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方,甲方结清尾款。

第六条工期的延误。

1、以下原因造成的工期延误,工期相应顺延。

工程项目增加或设计变更;。

非乙方原因停水、停电累计超过8小时;。

甲方自作项目影响乙方施工的;。

合同中约定或甲方同意工期顺延的其它情况;。

甲方未按合同约定缴纳给乙方中期、尾款、增项款的;。

其它不可抗力因素。

2、乙方在以上情况发生后3日内,就延误的原因向甲方提出报告,甲方代表在收到报。

告后3日内应与确认、答复、延期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。

3、非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

第七条工程质量及验收。

1、检查与返工。

甲方有权对乙方的施工质量进行检查,乙方的施工质量达不到《建筑装饰装修。

如因甲方的要求进行设计变更或材料更换的,甲方除应承担设计变更和材料更。

换的费用外,如该项目已施工的甲方应承担已做工程的费用,工期相应顺延;。

工程质量是因甲方自购材料的原因造成不合格的,其损失由甲方自行承担。甲。

方要求更换和返工的,返工费用由甲方承担工期相应顺延。

2、隐蔽工程和分项验收。

甲方在收到通知后不在规定的期限内参加验收或参加验收后未在验收记录上签字。

的,可视为甲方以验收合格,乙方可进行被隐蔽项目的下道工程继续施工;。

3、竣工验收。

工程竣工后,乙方应在48小时前通知甲方进行验收,甲方应自身原因不能按期。

验收的,应通知乙方延期验收,但延期不能超过两天;。

甲方不参加验收的,由乙方自行组织乙方的质检部门验收,其验收结果视为甲。

方认可;。

甲方在乙方通知的时间内不进行验收,未经验收入住的,视为验收合格;。

甲、乙双方对质量产生争议的,双方约定按国家技术监督部门的验收结果为准,如检验合格,由甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期;如检验不合格,乙方承担费用工期予以顺延。

第八条工程监理。

监理工程师的姓名_______________;单位_______________;联系方式_______________;监理工程师的职责______________________。

第九条维修约定。

1、本工程交工后,乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为______个工作日。

2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题,乙方实行有偿维修。

3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时,乙方实行有偿服务。

第十条违约责任。

1、合同签订后任何一方均应按照本合同的约定执行,任何违反本合同的规定的行为均。

视为违约。

2、乙方原因不能按期完工的,每拖延一日向甲方支付合同价款0.05%的违约金,但累。

计违约金数额不超过合同价款的2%。

3、甲方原因不能按期完工的,每拖延一日向乙方支付合同价款0.05%的违约金,但累。

计违约金数额不超过合同价款的2%。

4、合同生效后,甲方不得擅自解除合同,否则甲方应向另一方支付合同价款30%的违。

约金。

5、因乙方的工程施工原因违反物业管理有关规定,造成甲方不能全额退还押金、保证。

金的、由乙方承担甲方的损失部分。

6、合同仅作为双方工程约束合同,由甲方用作他用,乙方不承担任何相应间接或直。

接责任。

7、合同条款未约定的,按国家有关规定执行。

第十一争议解决。

合同履行中如发生争议,双方可协商解决,协商不成时:

1、向_____________仲裁委员会申请仲裁。

2、向_______方所在管辖权的人民法院提前诉讼;。

甲方:

委托代理人:

联系电话:

_______年____月____日。

乙方:

法定代表人:

联系电话:

_______年____月____日。

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇八

合同编号:

委托方:(以下简称甲方)。

设计方:(以下简称乙方)。

根据《xxx经济合同法》有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

一、工程概况:

1。工程地点:

2。建筑面积:

3。使用性质:

4。房屋结构:

二、设计程序:

1。甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2×元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2×元/m2计取,设计费总计元。

2。设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。

3。乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4。在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5。施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。

6。甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。

7。施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

8。其它约定:

三、双方责任:

(一)甲方责任:

1。甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2。在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3。事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

4。对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

5。施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

6。甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7。负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8。凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

(二)乙方责任:

1。乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2。乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

3。合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

4。乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、其它:

1。本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2。凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3。如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

4。对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

5。本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请人民法院解决。

6。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表签名:乙方代表签名:

电话:电话:

地址:地址:

日期:201x年月日

日期:201x年月日

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇九

委托代表人:_________。

本工程设计人:_________。

施工队负责人:_________。

依照《xxx合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况。

工程地点:_________。

工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

工程承包方式,双方商定采取下列第____种承包方式:(1)乙方包工、包全部材料(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表,附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

合同价款:本合同工程造价为(人民币)_________元金额大写:_________(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。

第二条工程监理。

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条施工图纸。

双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供:1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸);2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费___元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

第四条甲方工作。

提供施工期间的水源、电源;。

负责协调施工队与邻里之间的关系;。

参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

第五条乙方工作。

严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。

保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;。

保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更。

工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。

第七条材料供应。

按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

第八条工期延误。

对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:1、工程量变化或设计变更;2、不可抗力;3、甲方同意工期顺延的其他情况。

因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

第九条质量标准。

双方约定本工程质量按下列第___项标准执行:(1)《北京市家庭装饰工程质量验收规定》(2)其它规定:__施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第十条工程验收和保修。

本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。

第十一条工程款支付方式。

双方约定按下列第_________种方式支付工程款:

1、此合同签订地为:本市___家庭装饰装修市场,工程款分两次支付:第一次于开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即__元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的40%,即___元,由市场的有关管理部门负责代收。(注:此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证)。

2、合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款;。

3、其它支付方式:____;。

工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后___日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条违约责任;。

未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;。

甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金___元;。

由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;。

由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金___元;。

第十三条合同争议的解决方式;。

双方发生争议协商解决不成时,按下列第____种方式解决;。

1、向_________仲裁委员会申请仲裁;。

2、向_________人民法院起诉。

第十四条几项具体规定;。

施工期间,甲方将外屋门钥匙___把,交给乙方施工队负责人___负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁___把,由乙方当场负责安装交付使用。

施工期间,乙方每天的工作时间为:上午___点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

第十五条附则;。

本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

本合同签订后工程不得转包。

甲、乙双方直拉签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

合同履行完后自动终止。

本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十

设计方(乙方):_______设计证书等级:_______。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、诚信的基础上,就甲方的家庭装饰装修有关事宜进行磋商,结合本工程的具体情况,达成如下一致协议。

一、工程概况。

1、工程名称:_______。

2、工程地点:______________。

3、承包范围:_______。

4、承包方式:_______。

二、施工图纸。

1、甲方委托乙方设计施工图纸,设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

2、施工图纸经甲乙双方确认后,乙方应当负责在约定的开工日期前____日内取得有关部门确认或者批准。

3、施工图纸一式_______份,甲乙双方各持_______份,作为本合同的附件。

三、甲方职责。

1、按时提交设计前资料,并保证其质量以及合法性。

2、按照约定的期限支付设计费。

3、出于设计需要,甲方及时确认乙方提交的设计。

四、乙方职责。

1、按期交付设计图纸。

2、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底。

合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:

其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

五、设计费与结算风险提示:定金。

定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。

在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

1、合同生效后,甲方按约定先向乙方支付设计费的`________%,作为定金,开工后直接作为设计费。

2、当乙方完成初步架构时,甲方应予以确认,并支付设计费___________元。

3、当乙方完成平面图时,甲方予以确认后,应支付设计费___________元。

4、当乙方完成全部设计时,甲方在确认后,付清全部设计费,不留尾款。

六、其他约定。

1、若甲方要求在施工期间,乙方仍须在场,则须另行商定该费用。

2、若乙方设计期间,甲方要求更改设计方案,则工期相应顺延,甲方应支付乙方因此而遭受的损失。

七、违约条款风险提示:赔偿金的确定。

由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。

若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。

1、因乙方及其代理人(代表)的原因不能及时交付设计成果的,每拖延一天,应向甲方支付_________元的违约金。

2、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方设计费的,应当按照设计费的______%支付乙方延期付款违约金。

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,责任方应及时通知守约方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

八、附则。

1、因合同的执行发生争议,双方应友好协商解决;协商无效的,可提交合同履行地的人民法院诉讼。

2、本合同自双方签字后生效,双方义务履行完毕后终止。

3、本合同一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十一

合同编号:__________(由承接方填写)。

签订日期:__________

委托单位:__________(以下简称甲方)。

设计单位:__________(以下简称乙方)。

甲方委托乙方承担装饰工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:

1、《中华人民共和国经济合同法》。

2、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例。

3、建设过程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称,设计要求,设计内容:

1、项目名称:__________。

工程地点:__________。

过程内容:__________。

造价或面积:__________。

2、设计内容:__________。

3、设计要求:__________。

第三条乙方向甲方交付的设计文件(详见附件)。

第四条设计收费。

1、本次合同的设计费为(币)__________元。

大写:__________佰__________拾__________万__________仟__________佰__________拾__________元__________角__________分。

2、设计收费服务内容:(a:量房b:平面布置方案及报价c:设计施工图全套d:陪同甲方全程采购e:配合现场施工五次以上)。

第五条付款方式。

1、本合同生效后天内,甲方付给乙方总设计费的30%,即__________元。

2、交施工设计图天内,付总设计费的70%,即__________元。

第六条甲方责任。

1、甲方按本合同第三条规定内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过期限15天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延。规定期限超过15天以上的,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

2、甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方支付相应的费用。

3、在合同履行期间,甲方要求终止或者解除合同必须书面通知乙方,乙方接通知后,未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金。已开始设计工作的,甲方根据乙方已完成的设计量向乙方支付费用。(按深圳市装饰设计收费标准规定)。

4、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应付金额千分之三的逾期违约金。逾期天以上来时,乙方有权终止履行下阶段工作,并书面通知甲方。发生项目停、缓建,甲方仍应支付应付的`设计费。

5、甲方要求乙方比合同规定时间提前交设计文件时,甲方应支付赶工费。

6、甲方有责任保护乙方的设计。

第九条施工技术配合。

1、甲方如需乙方提供施工技术配合,甲方应支付乙方施工技术配合费。施工技术配合费元。

2、施工技术配合费支付方式:

3、乙方提供施工技术配合应负责下列事宜:

(a)协助甲方招标及签订施工合同。

(b)供给工程需要的详图。

(c)指导施工,解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

第十条其他。

1、如甲方中途变更设计或要求增加设计内容,应以书面通知乙方并签订合约(为合同附件)。

2、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

3、本设计合同在在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解决,协商不成时,双方同意由仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

4、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

5、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

6、甲、乙方双方任何通知文件应按通讯地址为准。

甲方:__________。

乙方:__________。

若通讯地址有变,应以书面通知对方。

第十一条合同的生效与终止。

本合同双方签之盖章之日起生效,双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

委托方:__________。

承接方:__________。

电话:__________。

电话:__________。

日期:__________

日期:__________

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十二

根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

1.工程地点:____________________

2.建筑面积:____________________

3.使用性质:____________________

4.房屋结构:____________________

1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积____________计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。____________计取,设计费总计______元。

2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的______%,即______元。

3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的______%后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(公共区域效果图一张),立、剖面图等。

5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的______%.

6.甲方如需乙方提供______个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图______元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计______元。

7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

(一)甲方责任

1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

(二)乙方责任

1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请舟山市定海区人民法院解决。

6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

现地址:____________________

邮编:______________________

签订日期:______年______月______日

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十三

发包方:(以下简称甲方)。

设计方:(以下简称乙方)。

设计工程面积:

乙方保证承诺其为具有合法资质的设计单位,甲方因装修工程的需要,委托乙方进行装饰装修设计工作,经双方协商一致,签订本合同。装饰设计合同第一条本合同依据下列文件签订:

1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条设计时间。

1.设计期限:

设计期限为天,从乙方收到甲方支付的定金后开始计算,到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复,其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

2.设计交图步骤及时间:

(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签订本合同,同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内,向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图,天内,向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图及初次效果图。如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图及初次效果图,则双倍向甲方返还定金。

(2)甲方确认立面方案、天花方案,对初次效果图提出修改方案即支付第一期。

(3)甲方签字确认设计施工图后即支付第二期设计费,乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。

(4)工程开工后乙方应派员配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务,工程竣工支付第三期设计费。

第三条乙方应向甲方交付的设计资料及文件:

序号资料及文件名称份数提交时间内容要求。

第四条设计费金额、支付时间。

1.设计费为人民币元/平方米,本合同设计费估算总额为:人民币(大写:元整)。

2.支付时间:

(2)甲方支付第一期的设计费为估算总额的20%(含定金);。

(3)甲方支付第二期的设计费为估算总额的50%;。

(4)甲方支付第三期的设计费为估算总额的30%;。

(5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求,超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用,在工程峻工前由甲方支付给乙方。

第五条甲方应向乙方提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

第六条双方责任。

甲方责任:

1.甲方应按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件。

2.甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

3.甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

乙方责任:

1.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

2.乙方采用的主要技术标准是:

3.设计合理使用年限为15年。

4.乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

5.乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

6.乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。

7.乙方应本着认真负责的精神,按照甲方的要求完成设计。

8.乙方未履行本合同规定的任何一项义务皆视为根本违约,甲方有权解除本合同,乙方并赔偿甲方因此造成的损失。

第七条违约责任:

1.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。

2.由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

第八条其他。

1.本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。

2.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

3.由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

4.本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,由合同签订地上海市闵行区人民法院管辖裁决。

5.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签章后生效。

6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

7.其它约定事项:

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)。

委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)。

住所:住所:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

银行帐号:银行帐号:

日期:年月日日期:年月日

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十四

合同编号:

委托方: (以下简称甲方)

设计方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

1. 工程地点:

2. 建筑面积:

3. 使用性质:

4. 房屋结构:

1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 m2× 元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2× 元/ m2计取,设计费总计 元。

2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %,即 元。

3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在 天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后,乙方在 天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的 % 元。

6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制 部位效果图 张,总计 元。

7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

8.其它约定:

一甲方责任:

1. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3. 事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

4. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

5. 施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

6. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

二乙方责任:

1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

3. 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3. 如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方 元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

5. 本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请舟山市定海区人民法院解决。

6. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

甲方名称(签字盖章): 乙方名称(盖章):

甲方代表: 法定人:

电话: 代表人:

现地址:

邮编: 签订日期:

委托方(甲方):______________________________

设计方(乙方):______________________________

甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方特签订本合同供共同遵守执行。

四、设计规格

文件名称

张数

内容要求

提交时间

一、本工程设计费为人民币(大写)_____________________元。

二、本工程设计费按:每平方米设计费___________________元。

建筑面积平方米×元/平方米=__________________________元。

三、付款方式

1.合同一经签订,甲方3天内应付首期款合同总额_________%,计_________元。

2.乙方提交设计方案,甲方3天内应付款合同总额_________%,计_________元。

3.设计图纸完成提交后,甲方3天内付清设计余款合同总额_________%,计_________元。

4.如有增加设计项目,设计费另计。

1.合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。

2.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

3.甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过10天以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。

合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

4.合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的_________%。

5.甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同,乙方应付还甲方双倍设计费。

第四条 争议解议

2.协商不成,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

1.本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等法律效力。

3.本合同签订后不得转包。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

代表(签字):_________ 代表(签字):_________

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十五

委托方:(以下简称甲方)。

设计方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

1.工程地点:__________。

2.建筑面积:__________。

1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积每平方30元计取。

2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的为订金。

3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在三天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的40%后,乙方在七天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图二张),立、剖面图等。

5.施工图由甲方确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的50%。

6.甲方如需乙方提供二个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图500元/张)。

7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

甲方责任:

1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

乙方责任:

1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方负责采取补救措施及承担该部分费用。

3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的'一切问题均与乙方无关。

3.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,县区内甲方应支付乙方30元/次的外出费,县区外甲方应支付乙方50元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请南靖县人民法院解决。

6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十六

乙方:_________

兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:

一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料________日内绘出平面布置图。

二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。

三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。

四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。

含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签定稿。

五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。

六、图纸装裱要求:乙方交付壹套a3设计图纸,超出部分费用甲方自理,甲方结清设计尾款。

七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。

八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。

九、双方权利义务

1.甲方

(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,_________天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

(3)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

(4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据业乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

(5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

(7)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。

2.乙方

(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术规范,标准进行设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

(2)设计合理使用年限为_________年。

(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。

(4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的_________%。

(5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签后生效。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表人(签):_______代表人(签):_______

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十七

甲方(委托方):

乙方(设计方):

甲乙双方本着互惠互利、公平合理、友好协商,等价有偿的原则,就甲方委托乙方承担地址位于:室内装饰设计一事,为明确双方的权利、义务特签定如下合同,双方共同遵守。

二、设计项目户型:

户型设计:电视墙和主卧室背景墙的方案设计及陪同甲方选购主材。

设计内容及设计期限:

第一阶段:完成以下工作内容:

完成客厅背景墙效果图及总平面,包括主卧室背景墙效果图。

第二阶段:完成以下工作内容:

陪同选购材料两次,确定壁纸、家具、衣柜、背景墙等材料。

三、设计费用及结算支付方式:

1.本次方案设计总价为人民币:。

2.付款方式:

设计首期款付,即人民币。安装完成三日内支付剩余尾款即人民币。

六、违约责任:

1.若乙方未能如期交付设计图纸,则每延误一天,减收当阶段设计费用的1%。

2.若甲方未能如期支付设计费用,则每延误一天,加收当前阶段设计费用的1%。

3.甲方不得随意终止合同,如遇特殊情况,必须终止此设计工作,应提前3日书面乙方,甲方向乙方支付合同价款的10%作为违约金。

七、其他条款:

1.最后由双方确认的效果图应由甲方选定材料后确认后,否则施工图应为无效。

2.乙方所承担本专案的客厅和主卧室的背景墙设计,提供全套装饰参考图片,但不负责施工过程及施工过程中所需的材料和施工人工所需费用。

3.乙方不负责施工现场及施工质量监理。

4.乙方将提供和确保所承担装饰设计项目的装饰设计合理性,但不对其土建,结构受力,电气、暖通、空调、消防的专业设计、制造,安装手段、方法或施工过程及施工安全负责,但设计方尽量在不改变设计意图的情况下与施工方协调,配合完成。

5.甲乙双方对于天灾、政灾、火灾、爆炸、战争的不可抗因素而造成的损失和延误不承担责任。

6.协议期间,若双方发生纠纷,经双方协商不能解决的问题可向合同签署地的法院提起诉讼。

八、本协议未尽事宜,经双方友好协商可签署补充协议。

九、本合同之附件、补充协议为本合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。

十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

甲方代表(签字):乙方代表(签字):

年月日年月日。

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十八

根据《民法典》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

1、工程地点:____________。

2、建筑面积:____________。

3、使用性质:____________。

4、房屋结构:____________。

1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积2元2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)2元2计取,设计费总计元。

2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的____________%,即____________元。

3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意草图,由甲方审阅。

4、在甲方确认平面方案图并支付施xx设计费即总设计费的____________%____________元后,乙方在天内完成施xx设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5、施xx由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的____________%____________元。

6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计____________元。

7、施xx由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施xx才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施xx负责。

8、其它约定:____________。

1、甲方责任:

1、甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3、事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

4、对未经甲方确认的',或未付清设计费的图纸均不能外带。

5、施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

6、甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

2、乙方责任:

1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

3、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

4、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

3、其它:

1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的形的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,____区内甲方应支付乙方元次的外出费,____区外甲方应支付乙方元次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

5、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请____市____区人民法院解决。

6、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

甲方代表:____________法定人:____________。

电话:____________。

代表人:____________。

现地址:____________。

邮编:____________。

签订日期:____________

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇十九

合同编号:

委托方:(以下简称甲方)。

设计方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

1.工程地点:

2.建筑面积:

3.使用性质:

4.房屋结构:

1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2×元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2×元/m2计取,设计费总计元。

2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。

3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。

6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。

7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

8.其它约定:

一甲方责任:

1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

二乙方责任:

1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

1.本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3.如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

5.本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请舟山市定海区人民法院解决。

6.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

甲方名称(签字盖章):乙方名称(盖章):

甲方代表:法定人:

电话:代表人:

现地址:

邮编:签订日期:

委托方(甲方):______________________________。

设计方(乙方):______________________________。

甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方特签订本合同供共同遵守执行。

四、设计规格。

文件名称。

张数。

内容要求。

提交时间。

一、本工程设计费为人民币(大写)_____________________元。

二、本工程设计费按:每平方米设计费___________________元。

建筑面积平方米×元/平方米=__________________________元。

三、付款方式。

1.合同一经签订,甲方3天内应付首期款合同总额_________%,计_________元。

2.乙方提交设计方案,甲方3天内应付款合同总额_________%,计_________元。

3.设计图纸完成提交后,甲方3天内付清设计余款合同总额_________%,计_________元。

4.如有增加设计项目,设计费另计。

1.合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。

2.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

3.甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过10天以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。

合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

4.合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的_________%。

5.甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同,乙方应付还甲方双倍设计费。

第四条争议解议。

2.协商不成,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

1.本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等法律效力。

3.本合同签订后不得转包。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。

代表(签字):_________代表(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

2023年装修装饰设计合同(优质20篇)篇二十

委托方: (以下简称甲方)

设计方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

1. 工程地点:__________

2. 建筑面积:__________

1. 甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积每平方30元计取。

2. 设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的为订金。

3. 乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在三天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4. 在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 40% 后,乙方在七天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图二张),立、剖面图等。

5. 施工图由甲方确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的 50 %

6. 甲方如需乙方提供二个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图500元 / 张)。

7. 施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

甲方责任:

1. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3. 事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

4. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

5. 施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

6. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

乙方责任:

1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方负责采取补救措施及承担该部分费用。

3. 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3. 如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,县区内甲方应支付乙方30元 / 次的外出费,县区外甲方应支付乙方50元 / 次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

5. 本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请南靖县人民法院解决。

6. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

相关范文推荐

    最新度宿舍吵闹学生检讨书文档(模板16篇)

    检讨书是一个自我反省的机会,可以帮助我们发现潜在的问题并寻找解决方法。那么,让我们一起来阅读一些优秀的检讨书实例,探索出成功的写作技巧和方法。尊敬的xx老师:您

    最新社团文艺晚会策划书(通用14篇)

    策划书还可以作为项目的宣传材料,向相关方展示项目的价值和意义。希望以下这些策划书范文能够为你的策划工作提供一些新的思路和方法。社团管理与社团文化建设(社团联谊)

    最新餐饮融资商业策划书(模板15篇)

    通过编写策划书,我们可以更好地了解和分析当前的问题和挑战。随后是一些经典策划书的示范,希望可以帮助大家写出更好的策划方案。中国儿童产业市场被公认为世界最有商业机

    入职培训新员工心得体会大全(21篇)

    培训心得体会是我们对培训活动的一种总结和回顾,对我们今后的学习和工作有着重要的指导作用。接下来是小编为大家准备的一些培训心得体会范文,希望能给大家提供一些思路和

    最新预算绩效自评整改报告(优秀13篇)

    整改报告的撰写需要团队成员共同参与,大家共同商讨并形成共识,以达到整改的目标。小编为大家提供了一些整改报告的实例,希望能够为大家构思和撰写整改报告提供一些启示。

    2023年农村大棚房问题专项清理方案(热门15篇)

    编写计划书需要充分考虑各种因素,包括时间、预算、资源等。如果您正在苦恼如何写一份完美的计划书,不妨参考以下这些范文,或许能给您一些启示。全镇管道燃气经营企业,瓶

    社团篮球赛策划(热门19篇)

    通过编写策划书,我们能够对项目进行全面而系统的思考,从而更好地把握和控制项目的进展。在下面的范文中,我们可以看到策划书中的市场分析、目标设定和实施方案等关键要素

    最新我与礼仪有个约会的演讲稿(实用18篇)

    演讲稿的表达方式可以多样化,如通过故事、引用、问题等方式引起听众的兴趣。演讲稿的好坏和效果往往取决于演讲者的表达和演绎能力,希望大家能够多加练习和提高。

    最新学生预防近视讲话稿(实用18篇)

    讲话稿应该具备合理的结构和完整的逻辑,能够引发听众的共鸣和思考。我们搜集了一些具有影响力的讲话稿,希望能够启发你在演讲中发挥自己的创造力。敬爱的老师们,亲爱的同

    大米广告营销策划书(汇总14篇)

    优秀的营销策划需要创新思维和战略规划,以应对市场的变化和挑战。营销策划是市场营销工作中不可或缺的环节,它直接影响着企业的盈利能力和市场份额。在进行营销策划时,首