随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
工程设计合同纠纷属于纠纷篇一
甲方:_____________(以下简称甲方)
乙方:_____________(以下简称乙方)
为了村庄整洁,甲方经研究决定进行河道疏浚。现根据最低标中标和同等价情况下,优先本村村民的原则,通过公开招标的形式,确定上述工程由乙方中标施工。为使该工程能按时、保质顺利完成,现经甲、乙方双方协商,同意订立以下施工合同,以此遵照执行。
一、工程名称:
______河道疏浚工程。计划疏浚长度米。
二、工程施工工期:
自____年____月____日~____年____月____日,历时个历日。
三、工程施工经费结算的方法:
1.工程经费的单价按中标价元/方结算,为综合单价承包。
2.工程量按竣工验收实测的土方量结算。工程的筑坝、开坝、土方围堰费、清障费、排水费及堰体施工期维护费均列入土方单价。
3.甲方负责施工中得调节,把好质量关,掌握竣工验收中第一手资料;合同签订后,乙方对整个工程的费用进行垫资,待工程全部结束后凭甲方验收单合格后方可结账(凭支塘税务所土方发票)。
四、工程施工要求及验收方法:
1.工程采用两栖式挖掘机施工的必须干河,绝不能带水夹浆进行施工,确保工程质量;工程采用水力冲泥疏浚,尽量减少工作坝,乙方应按照甲方规定的河底宽度、坡比等疏浚标准质量要求进行施工,将土方排至制定的排泥点,并做好排泥场的围堰及排水沟的开挖工作,避免泥水淹积农田。
塌坝所造成的损失均由乙方负全部经济责任。
2.乙方应按照甲方要求将河道内的淤积土方全部清理。清理过程中的垃圾杂物应按村要求堆放到指定位置,驳岸边垃圾、杂草、杂树都要清理。放水后驳岸边保持30cm水层,无垃圾。河道内有沉船负责打捞。工程结束告知有关单位,经初步验收后才可开坝防水,否则乙方应负责任。
3.土方工程量的`计算按建管所、水利站竣工验收实测断面土方计取上报,最终以市局验收竣工土方为结算工程量。
4.乙方在施工过程中要切实做好工地施工安全。杜绝和防范机电事故发生。排泥管道线路的定向应尽量避免与村级交通的矛盾,管线与交通道路交叉处应做夜光警示标志和减速保护设置,确保交通安全。
5.乙方应做好工地现场的文明施工,注意环境卫生。
五、以上工程一旦确认,不得反悔,如违反责任自负。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方代表:_____________
乙方代表:_____________
____年____月____日
工程设计合同纠纷属于纠纷篇二
工程名称:工程地点:合同编号:
设计证书等级:发包人:
承包人:
签订日期:年月日
发包人:承包人:
发包人委托承包人承担xx道路建设工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》等相关法律法规。
1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。
1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。第二条承包范围:
2.1本项目规划红线范围内的方案设计。设计范围为:工程红线范围内的需涉及的所有建筑设计(完成工程竣工验收所必须的所有建筑设计),包括但不限于以下内容:估算总序号1分项项目名称规模设计阶段及内容方案初设施工图投资(万元)估算设计费(元)1、承包人承担的设计任务和工作:xx道路建设工程项目的方案设计、说明初步设计、施工图设计,配合发包人完成方案报建。附属建筑工程等所有设计及项目概算资料全套等工作内容,以及施工现场配合服务。2、在工程建设过程中,因发包人原因需承包人做出设计修改、变更或增加设计工作量,相应修改、变更增加设计的设计费其设计费已包含在合同设计费总额中。如上述设计的修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%,双方根据本合同另行签订补充协议。3、根据成华府发【20xx】6号文件设计评审要求,项目方案设计评审完成后,承包人需按照区评审中心出具的评审意见进行优化修改设计,发包人不再支付优化修改设计服务费。若承包人不对设计进行优化修改的,发包人有权结合市场设计收费行情,对设计费作一定扣减。
第三条发包人应向承包人提交的有关资料及文件:(发包人根据项目要求设定)
序号1234
发包人应按合同条款的有关规定,按时向承包人支付设计费用。5.3支付时间
发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请,设计费支付进度详见下表:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向承包人提交资料及文件,但发包人不对其完整性、正确性负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不可抗力造成的变更外,发包人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。
6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意,发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。
6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查,并有权要求承包人配合。
6.1.5承包人在不违反设计规范前提下,根据甲方要求及有关主管部门意见进行施工图设计修改并完成设计审查、取得相关主管部门合格审查批复意见。甲方修改要求均以书面传真方式确认。
6.1.6业主有权对承包人承担在本合同约定的工作范围和内容(合同)中的设计工作做出适当地调整,因新增的工作量造成设计费增加的,设计费不再进行调整,承包人应当无条件接受。若因业主、规划等原因导致项目规模、投资额减小,引发的设计修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%,具体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。
6.2承包人责任:
6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计采用的主要技术标准是:根据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。
6.2.3设计合理使用年限为50年。
6.2.4承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。6.2.6承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告,接受发包人或上级主管部门的审查,并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题:
(3)在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计;
(5)参加本工程的交工、竣工验收,并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时,有权提出更换,承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。
6.2.7承包人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向承包人索赔。
6.2.8重大设计需要修改变更的,承包人接到发包人通知后,主设计师须在48小时内到场,一般变更在3个工作日内作出变更修改设计,提交给发包人,复杂变更设计提交时间双方进行协商后确定。
6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作,若该承包范围外设计工作量较小,则发包人不再向承包人支付费用;若该承包范围外设计工作量较大,发包人可根据承包范围外设计工作量的多少给予承包人适当补偿,该补偿金额由发包人与承包人协商确定。
6.3设计文件应得到发包人、发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。
6.4设计过程中承包人和发包人应紧密配合,发包人对承包人的合理意见承包人应予采纳。
6.5人员保证与变更:
(1)承包人应安排比选文件中承诺的人员投入工作,并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。
(2)如果承包人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动,发包人有权以书面形式提出更换要求,承包人应立即出具有同等资历的人员替换;若非因上述原因,承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员,但应符合合同规定的资历要求,否则,发包人有权拒绝。
(3)承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度计划时,发包人有权提出要求增加承包人员,承包人应立即安排,其费用被认为已包含在合同价格之中。
第七条违约责任7.1发包人违约责任
(1)由于发包人变更设计项目、规模、条件,或提供的资料不准确,或对其所提交资料作较大修改,或未按期提供设计必需的资料、工作条件,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计,承包人可要求发包人延长一定的日期提交成果资料,承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。
(2)发包人超过合同规定的日期支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
(3)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同的(但并非承包人原因造成),应书面通知承包人,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗时,在(1万元以下范围内)增付和结清设计费,同时结束合同关系。
7.2承包人违约责任
(1)承包人将设计任务转包,或者未经发包人同意私自分包的,发包人将有权中止合同,并计扣发包人合同价5%~10%的违约金。
(2)承包人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计,或未根据成果资料进行工程设计,或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的,发包人将计扣承包人合同价5%~10%的违约金。
人延迟履行超过30天,视为承包人不能履行合同,发包人有权解除本合同。
(4)因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的,除由设计负责继续完善设计外,发包人还可视造成的时间延误和费用损失,计扣承包人合同价10%的违约金。
(5)承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场,或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计的,每延期15天(不足15天按15天计),发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。
(6)因承包人错误而造成一般质量事故的,承包人除向发包人支付设计费用的5%作为违约金外,承包人还应无偿继续完善设计。
(7)因承包人错误而造成重大质量事故的,发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。
第八条其他
8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数,承包人按实际发生价格另收工本费。
8.2本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。8.5本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协调解决,协商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的,可依法向合同签订所在地(成都市成华区)法院起诉。
8.6本合同一式捌份,发包人叁份,承包人伍份。8.7本合同经双方签章之日正式生效。
8.8本合同生效后,按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.9本合同未尽事宜,双方协商并签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.10其它约定事项:因设计原因造成结算价高于中标价的,设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。
发包人名称:承包人名称:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:
经办人:
审核人:
委托代理人:经办人:审核人:签订日期:
工程设计合同纠纷属于纠纷篇三
随着社会的进步和科技的不断发展,工程设计在我们的生活中占据着重要的地位。然而,工程设计安全问题一直是我们非常关心的一个问题。为了确保工程设计的安全性,我们需要从实践中总结经验和教训,不断完善我们的工程设计能力。在这篇文章中,我将分享我在工程设计中的心得体会和总结。
首先,工程设计的安全是我们的首要任务。在进行工程设计时,我们必须时刻保持警觉,将安全性置于第一位。我们要深入了解相关的安全标准和规范,确保设计符合安全性要求。此外,要加强与其他专业人员的沟通和合作,确保设计的整体安全性。例如,在桥梁设计中,我们需要与结构工程师和土木工程师紧密合作,以确保桥梁的稳定性和安全性。只有把安全性作为工程设计的核心,我们才能为社会创造更安全可靠的工程。
其次,合理的材料选择对工程设计的安全至关重要。在工程设计过程中,我们应根据实际需求选择合适的材料。例如,在建筑设计中,我们要选择抗震性能好的材料,以增加建筑物的抗震能力。此外,材料的质量也非常重要。我们要选择质量可靠的材料,避免使用劣质材料。劣质材料可能会导致工程设计的安全隐患,给人们的生命和财产造成严重威胁。
再次,工程设计人员要具备良好的风险意识和预防意识。在设计过程中,我们不能仅仅关注工程的外观和功能,而是要考虑到潜在的风险因素。我们要利用专业知识和经验,进行全面的风险评估和预防措施,避免事故的发生。例如,在化工厂的设计中,我们要考虑到可能的爆炸、泄漏等风险,并采取相应的预防措施,确保工厂的安全运行。
此外,工程设计人员还应定期进行安全培训和专业知识的更新。工程设计领域的知识更新非常迅速,我们不能停止学习和提高自己的技能。通过参加相关的培训和学习课程,我们可以掌握最新的工程设计理论和技术,提高我们的专业水平。只有不断充实自己的知识和技能,我们才能更好地应对工程设计中的安全问题。
最后,工程设计安全工作是一个需要全体人员通力合作的过程。不仅仅是设计人员,其他工程团队的成员也需要关注安全问题。我们应该建立健全的安全管理制度和机制,加强团队之间的协作和配合,共同确保工程设计的安全。通过加强团队间的合作和安全意识,我们可以更好地保护人们的生命和财产安全。
总之,工程设计安全是我们永恒的主题。我们要时刻保持警惕,将安全性放在首位。在工程设计中,要合理选择材料,具备良好的风险意识和预防意识。此外,我们还应不断学习和更新专业知识,提高自身的专业水平。最重要的是,我们要加强团队合作,共同致力于保障工程设计的安全。只有这样,我们才能为社会创造更安全可靠的工程。
工程设计合同纠纷属于纠纷篇四
工程名称:
工程地点:
设计阶段:方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配合
甲方:
乙方:
签订日期:年月日
甲方:
乙方:
经方案比选甲方委托乙方承担夜景亮化设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》《建筑工程勘察设计合同管理方法》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4甲方提供并经双方认可的资料。
第二条本合同设计项目范围及内容:夜景亮化设计
第三条本合同设计项目工作阶段及成果
乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行
第一阶段:方案设计阶段
2.1考察现有道路环境条件,包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。
2.2收集及整理有关图片及其它相关资料,设计阶段与甲方相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料,使之与设计主旨一致。
2.3方案设计阶段的工作成果如下:
(1)反映总体设计的效果图;
(2)说明设计构思的有关分析图、设计效果图;
(3)表达主要设计构思及设计特色的方案一份。
第二阶段:施工图设计阶段
2.4提供详细的施工设计图纸。
2.5协助甲方编制工程进度安排。
2.6制备及编制材料表有关的工程规范。协助甲方审理工程量清单,以便于甲方制订招标及合约文件。
2.7与甲方一起,为投标单位提供招标答疑。
2.8出席有关的工程协调会议。
2.9其他;
第三阶段:施工阶段的配合
2.10乙方在施工图完成后,需与甲方代表、工程承包商一同出席设计交底会议。
2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料,必须先书面通知乙方;
2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题,乙方必须予以及时的技术支持,在保证工程质量及设计效果的前提下提出解决方案。
3、设计费用支付安排
双方本着友好协商原则确定设计费为人民币(大写):,(如甲方需
提供设计灯型样品,样品费用另行计算);
3.1设计费结算与支付方式:
本合同设计费用按照以下二个阶段支付:
合同签订后支付设计费总额的30%,设计图纸交付后支付设计费总额的30%,施工图交付后支付设计费总额的30%,照明工程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。
第四条双方责任
4.1甲方责任
4.1.1甲方按本合同第三规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
人转让或用与本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应付法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
4.2乙方责任
4.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。并对设计图纸的安全性负责。若因为设计缺陷造成甲方或第三方的伤害及损失,乙方有相应的赔偿义务。
4.2.2乙方采用的主要技术标准是:
(1)国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。
4.2.3设计合理使用年限为10年。
4.2.4乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
4.2.5乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第五条违约责任
5.1乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定,最高额为全额设计费。
5.2由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付,应减收该项目应收设计费的千分之二。
第六条其他
6.1本工程设计资料及文件中,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。
6.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
6.3本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成的按下列两种方式解决:
(一)提交工程所在地仲裁委员会仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起诉。
6.4本合同一式4份,甲方2份,乙方2份。
6.5本合同经双方签章后生效。
6.6双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
6.7本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方名称:乙方名称:
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:委托代理人:
传输网工程设计
工程设计的开题报告
探究传输网工程设计
工程设计方面表扬信
工程设计服务承诺书
工程设计档案管理研究论文
土木工程设计研究论文
简析传输网工程设计
人工堆造山体特色景观工程设计
工程设计合同纠纷属于纠纷篇五
近年来,随着科技的不断发展,工程项目的数量不断增加,工程设计的重要性也越来越受到重视。然而,由于各种原因,工程设计中的安全问题也屡屡出现。为了更好地总结工程设计中的安全心得体会,提高工程设计的安全性,本文将从合规性、风险评估、信息共享、团队配合和技术创新等方面进行探讨。
首先,在工程设计中,合规性是最基本、最重要的要求之一。无论是政府部门还是企业,都需要严格依照相关法规、标准和规范进行设计,并确保设计方案符合相关要求。只有在合规性的基础上,才能有效地预防和避免工程设计中的安全问题。同时,合规性也需要在整个设计过程中得到充分的重视和执行,包括设计、施工、验收等各个环节。只有全面推行合规性要求,才能为工程设计的安全奠定坚实的基础。
其次,风险评估是工程设计安全的关键环节之一。在工程设计之初,就要对可能存在的各类风险进行评估和分析,制定相应的应对策略。风险评估不仅要考虑设计过程中可能出现的技术风险,还要充分考虑到自然环境、人为因素等可能导致安全问题的因素。只有对潜在风险有足够的认识和了解,才能及时制定相应的预防措施,降低安全风险的发生概率。因此,风险评估是确保工程设计安全的重要手段和保障措施。
第三,信息共享在工程设计中发挥着重要的作用。在工程设计团队中,各个部门之间需要保持着密切的信息共享和沟通。只有通过信息共享,才能更好地了解整个工程设计项目的进展情况,及时发现并解决存在的问题,避免安全隐患的出现。而且,信息共享可以促进团队成员之间的相互了解、理解和信任,提高团队协作效率,确保工程设计的安全性。因此,工程设计团队应该加强信息共享,提高团队内外部联系的密切度。
第四,团队配合是工程设计安全的重要保证。工程设计不是一个人的事情,而是一个团队的合作。“三人行,必有我师焉。”只有团队中每个人员的付出和协作,才能确保工程设计的全面安全。在团队合作中,团队成员需要相互配合,密切协作,形成相互依赖的关系,以确保工程设计项目的安全性。同时,团队管理者也需要提供良好的团队氛围,为团队成员提供必要的支持和保障,为工程设计的安全奠定良好的基础。
最后,技术创新也是工程设计安全的重要推动力。尽管已经制定了一系列的工程设计标准和规范,但随着科技的不断进步,工程设计的要求和应用也在不断更新。团队成员需要不断学习新知识、掌握新技术,以满足新工程设计的要求。同时,技术创新也能够为工程设计提供更为先进、更为安全的解决方案,提高工程设计的安全性。因此,工程设计团队应该积极推行技术创新,不断提升自己的工程设计能力和水平。
综上所述,工程设计安全的心得体会总结可以从合规性、风险评估、信息共享、团队配合和技术创新等方面入手,以提高工程设计的安全性和质量,促进工程项目的顺利进行。相信在各方共同努力下,工程设计的安全性问题将得到有效控制,为社会的发展和进步做出更大的贡献。
工程设计合同纠纷属于纠纷篇六
工程设计规范是工程项目必须严格遵守的标准和要求,对于确保工程质量、提高工程效率起着至关重要的作用。在实际的工程项目中,我有幸参与了一些工程设计规范的制定和实施,对于这方面的经验和体会进行总结和归纳,以期对今后的工程项目提供有益的借鉴。
首先,工程设计规范的制定需要明确目标和任务。在开始制定规范之前,我们需要明确规范的目标和任务,明确规范的范围和适用情况。只有明确了规范的任务和目标,我们才能有针对性地制定具体的规范条款和要求。例如,在电力工程设计规范的制定中,我们需要明确规范的适用范围,包括规格要求、安全要求、施工要求等,这样才能确保规范的实施效果,达到预期目标。
其次,工程设计规范需要严格执行。规范的制定只是第一步,严格执行才是实现规范价值的关键。在工程项目中,我们需要明确规范的执行责任人,制定明确的执行程序,并对执行情况进行监督和检查。只有所有参与人员都能够严格按照规范要求进行设计、施工和验收,才能确保工程的质量和安全。
此外,工程设计规范需要与时俱进。由于科技和社会的不断进步,工程项目的要求也在不断变化。所以,工程设计规范需要与时俱进,及时更新和调整。在制定规范时,我们可以参考国内外的最新标准和技术要求,结合实际情况进行必要的修改和补充。例如,在公路工程设计规范中,根据新材料和新技术的应用,我们需要不断更新标准和要求。
此外,我们还要充分利用科技手段,提高工程设计规范的实施效果。在工程项目中,我们可以借助计算机辅助设计(CAD)等技术工具,提高设计的准确性和效率。同时,我们还可以利用大数据和人工智能等技术手段,对工程项目进行数据分析和风险评估,提前发现和解决问题,确保工程的质量和安全。
最后,工程设计规范需要与其他相关规范相协调。在实际的工程项目中,一个项目可能需要同时遵守多个规范,如安全规范、环境规范、职业健康规范等。所以,我们需要确保各个规范之间的一致性和协调性,避免相互矛盾和冲突。在工程设计规范的制定和实施过程中,我们需要与其他相关方进行充分的沟通和合作,确保各个规范的实施能够协调一致。
总之,工程设计规范是工程质量和安全的重要保证,对于确保工程项目的顺利进行起着至关重要的作用。在今后的工程项目中,我会更加重视工程设计规范的制定和执行,并借鉴我在实际项目中的经验和体会,不断提高工程设计和施工的水平,为实现高质量、高效率的工程项目作出贡献。
工程设计合同纠纷属于纠纷篇七
地址:_______________
联系人:______________
电话:______________
传真:______________
乙方:设计公司(设计人)
一、甲、乙双方通过协商,由甲方委托乙方对____________________________项目进行设计工作。
二、设计工作内容:
1、产品的外观设计
2、产品的结构设计
3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机
三、乙方在委托合同生效后:
3、在正式方案完成后,乙方在______天内制作可供展览使用的仿真样机壹台;
4、每阶段设计成果均由甲方验收,并履行验收手续。
四、设计要求。
乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准,及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中,对有关设计方面需要修改时,及时提供各项有关修改意见;在设计过程中,设计目标需调整时,双方应友好协商,取得一致意见。
五、设计费
经商定,甲方支付人民币______________元作为乙方设计工作之劳务费用,并于合同签字后即将该款%支付给乙方,合同自款项收到之日起生效。当乙方完成样机制作并经甲方认可,甲方即将余款支付给乙方。
六、甲方在设计过程中,应按双方商定的时间进度积极配合做好方案选定工作,提供有关技术资料及设计规定所使用的部件,因甲方原因影响乙方工作进度时,乙方项目完成时间顺延。
七、双方商定,该项目在设计、备产阶段,双方均承担保密责任,因泄密造成的一切经济损失由泄密方负责。
八、双方商定,该项目专利申请权归甲方,乙方保留署名权。设计完成后,有关专利事项按国家专利法规定。
九、产品投产后,甲、乙双方对设计均有宣传权。
十、甲方提供设计费用可用现款、支票、转帐等方式提交乙方,乙方帐号:
十一、委托设计商定之指标见附件,附件共______________页,附件与本委托书共同生效。
十二、合同一经生效,双方必须严格遵守,如有违反,违约方应承担对方由此引起的一切经济损失。
十三、未尽事宜,双方应通过友好协商解决。
甲方:______________乙方:______________
代表:______________代表______________
签字日期:______________签字日期:______________
工程设计合同纠纷属于纠纷篇八
委托方(甲方):________________________
受托方(乙方):________________________
签订时间:______________________________
签订地点:______________________________
深圳市知识产权局深圳市工商行政管理局印制
平面设计作品
委托方(甲方):__________________________
注册地址:________________________________
法定代表人:______________________________
项目联系人:______________________________
联系方式:________________________________
通讯地址:________________________________
电话:____________________________________
传真:____________________________________
电子信箱:________________________________
受托方(乙方):__________________________
注册地址:_______________________________
法定代表人:______________________________
项目联系人:______________________________
联系方式:________________________________
通讯地址:________________________________
电话:____________________________________
传真:____________________________________
电子信箱:________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律法规,双方就甲方委托乙方设计_________________________________作品事项,在真实、充分表达各自意愿的基础上,经过平等协商,达成如下协议(简称本合同),由双方共同恪守。
第一条[合同标的]
1.本合同委托作品的要求:
(1)设计作品的内容(如填写空格不够,可另作附件):
(2)设计作品的用途及使用范围(如填写空格不够,可另作附件):
(3)设计作品的交付时间:
(4)甲方对乙方主要设计工作人员的要求:
2.在本合同履行过程中,如甲方提出新的设计要求,双方可就设计费的调整、设计成果的交付时间等相关事宜另行签订协议。
3.乙方保证所交付的设计作品具有独创性、不存在任何权利瑕疵,包括但不限于知识产权瑕疵,否则因此引起的任何法律责任由乙方负责;乙方为完成本合同委托事项而需要使用他人作品的,应保证得到该作品著作权人的有效授权。
第二条[基础资料]
1.甲方应向乙方提供的基础资料及协作事项如下:
(4)本合同履行完毕后,前述基础资料按以下方式处理:
2.甲方保证所提供的基础资料不存在任何权利瑕疵,包括但不限于知识产权瑕疵,否则因此引起的任何法律责任由甲方负责。
3.乙方在收到基础资料后应立即检查签收。如乙方认为基础资料不符合本条要求,应向甲方说明理由,要求甲方尽快重新提供。
4.在设计过程中,如果乙方发现基础资料存在错误或前后不符的情况,应当及时通知甲方。如确属基础资料存在错误或前后不符而产生的延误及损失由甲方负责。
5.无论乙方是否书面通知甲方,告知基础资料存在错误或前后不符的情况,均不免除甲方就其基础资料存在错误或前后不符应承担的责任。
第三条
1.乙方应在本合同生效后___日内向甲方提交设计工作计划。设计工作计划应包括以下主要内容,乙方应严格按照工作计划开展设计工作:
2.本合同履行过程中,乙方应根据甲方的合理要求提交书面工作进度报告,以使甲方及时了解设计工作的阶段性进展。
第四条[设计建议]
甲方有权对乙方的设计提出建议,以使乙方设计的委托作品更符合甲方要求。甲方提出的建议,如果构成一个新的设计要求,双方可就设计费的调整、设计成果的交付时间等安排另行签订协议。
第五条[工作转让]
未经甲方同意,乙方不得将本合同委托作品设计的主要工作转让第三人承担,但在紧急情况下乙方为维护甲方的利益需要转委托的除外。
第六条[成果转让]
乙方不得在向甲方交付委托设计作品之前,自行将委托设计作品转让给第三人。双方另有约定的除外。
第七条[交付方式]
乙方应当按以下方式向甲方交付委托作品:
1.交付时间:______年___月___日前交付。
2.交付地点为以下第__种:
(1)甲方住所地当面交付;
(2)乙方住所地当面交付;
(3)其他________________________________________________________。
3.交付的载体选择以下第__种形式:
(1)纸质版本;
(2)电子版本;
(3)其他形式的载体_____________________________________________。
第八条[评审验收]
1.双方同意将验收委托设计作品的评审标准、评审人员组成、评审程序作为本合同的附件,另行约定。
2.双方同意选择以下第___种方式对乙方完成的委托设计作品进行验收:
(3)其他____________________________________________________________________________________________________________________________。
第九条[权利归属]
1.设计完成作品的著作权归___方所有。
2.委托作品著作权归属乙方的,甲方在约定的使用范围内享有使用作品的权利;双方没有约定具体使用作品范围的,甲方可以在委托创作的特定目的范围内免费使用该作品,但使用前需付清合同中约定的价款。
第十条[合同价款]
1.甲方按以下约定支付合同价款:
(2)设计完成的作品的著作权归乙方所有的,价款总额为人民币:__________元整(大写),即rmb:__________(小写)。此价款应包括委托作品设计工作报酬和委托作品著作权许可费用。
2.甲方在签订本合同时,应支付定金人民币:_______________元整(大写),即rmb:_________(小写)。剩余价款按下列第__种方式支付。
(2)分阶段支付。甲方应按下表的约定向乙方支付各阶段价款:
3.乙方账户信息为:
第十一条[诚信保密]
双方应遵守的诚信义务和保密义务如下:
(1)不得假借订立合同恶意进行磋商,否则给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任;
(3)双方同意,在甲方足额支付全部合同价款前,甲方应对乙方交付的设计成果严格保密,除为评审设计成果外,甲方不得使用,也不得披露给任何第三方。乙方在接受委托作品设计过程中接触到甲方的商业秘密,应当遵守保密义务,否则给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。
第十二条[违约责任]
任何一方违反本合同,给对方造成损失的,按以下约定承担违约责任:
(5)如一方违反其义务、承诺和保证,则应赔偿另一方的损失,以及另一方为保护其合法权益而支付的合理费用,包括但不限于律师费和诉讼费,另有约定的除外。
第十三条[合同变更]
对本合同内容的变更和补充均应由双方另行签署书面文件,变更和补充后的内容若与原合同有冲突的,以修改后的文件为准。
第十四条[合同解除]
1.发生下列情况之一,甲方可以单方解除本合同,并有权要求赔偿损失:
(2)乙方将本合同项下的设计成果未经甲方同意披露给第三人或用于本合同以外目的的。
2.发生下列情况之一,乙方可以单方解除本合同,并有权要求赔偿损失:
(2)未经乙方同意,甲方为评审设计成果以外的目的使用本合同项下的设计成果或违反本合同的约定披露乙方设计成果的。
第十五条[项目联系]
1.双方之间的所有联络均可通过项目联系人进行,项目联系人承担以下责任:
2.联络信息如果以邮寄方式发送的,以回执上注明的收件日期为送达日期;如果以专人送达方式发送,交收件人签收后即视为送达。联络信息如果以传真或电子邮件发送,发件人应立即用其他联络方式通知收件人。除非收件人在传真或电子邮件发送后[3]个工作日内书面确认收到该传真或电子邮件,该联络信息视为未送达。
3.任何一方如更改项目联系人、地址或其他联系方式,应提前7天通知另一方。
第十六条[争议解决]
双方因履行本合同发生的争议,应当协商解决,协商不成的,按照以下第___种方式解决:
(1)向当地仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院提起诉讼;
(3)其他方式:_________________________________________________。
第十七条[其他事项]
双方约定本合同其他相关事项为:_________________________________。
第十八条[合同效力]
本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式___份,甲、乙双方各执___份,均具同等法律效力。
双方授权代表签署如下:
甲方全称:_____________乙方全称:_____________
(盖章)(盖章)
工程设计合同纠纷属于纠纷篇九
随着社会的不断发展,工程设计规范作为保障工程质量的一项重要工作内容,在各行各业都起到了至关重要的作用。在我所从事的工程设计工作中,我深刻体会到了工程设计规范的重要性,并从中获得了一些宝贵的经验和体会。在此,我将结合自己的亲身经历,对工程设计规范心得进行一些总结与体会。
首先,了解规范是保证设计质量的基础。在工程设计中,我们常常使用一系列的规范文件来指导我们的设计工作。这些规范文件包括国家标准、行业规范,以及单位内部制定的设计规范等。作为设计人员,我们首先要做的就是熟悉并掌握这些规范文件。只有准确理解和应用规范,才能保证工程设计的合理性和科学性,从而达到保证工程质量的目的。
其次,合理运用规范可以提高工作效率。在工程设计的过程中,设计人员经常会遇到各种各样的问题和挑战。如果我们能够在设计中合理运用规范,就可以避免重复劳动和重复设计,节省时间和精力。例如,设计某一类工程时,我们可以通过查阅相应规范文件,找到已有的设计案例或者规范要求,从而避免从零开始进行设计。这样不仅可以提高设计的速度和效率,还可以减少因为设计错误而可能带来的风险和损失。
另外,规范还可以保障工程的安全和可靠性。工程设计中的规范往往包含着大量的安全要求和技术规定,这些规定一般都是以确保工程安全和可靠运行为目标。在进行工程设计时,我们要时刻将安全作为首要考虑因素,并按照规范中规定的安全要求进行设计。只有遵循规范要求,工程才能够达到预期的设计目标,确保工程的安全性和可靠性。
此外,规范有助于提高设计质量。规范文件中往往包含了一系列的设计要求和技术规范,这些要求和规范往往是在实践中总结得出的经验和教训。如果我们能够充分理解并遵守这些规范,就可以避免一些常见的设计错误和失误,从而提高设计质量。并且,规范文件中还规定了一些详细的设计和检查要求,这些要求可以帮助我们跳出自己的思维定势,全面考虑设计问题,从而得出更加科学和合理的设计方案。
最后,规范体现了专业素质和道德要求。作为工程设计人员,我们要时刻保持对规范的尊重和敬畏之心。规范文件的制定往往经过了严谨的审查和研究,其中包含了大量的专业知识和经验。只有通过不断学习和实践才能够真正理解和应用规范,提高自己的专业素质和业务水平。同时,遵守规范要求也体现了我们作为工程设计人员的道德责任,对社会和人民负责。
综上所述,工程设计规范是保证工程质量的重要手段之一。通过熟悉和运用规范,我们可以提高工作效率,保障工程安全和可靠性,提高设计质量。同时,规范还体现了我们作为工程设计人员的专业素质和道德要求。因此,作为一名工程设计人员,我们要时刻关注规范的更新和变化,不断学习和提高自己的规范水平,不断提升自己的工作能力和素质,为社会做出更大的贡献。