施工合同是建筑工程中不可或缺的一环,它规定了工程的质量、进度和报酬等重要内容。下面是小编为大家整理的一些常见的施工合同范本,供大家参考。无论是甲方还是乙方,在签订合同前,都应该认真阅读并了解其中的条款和要求,以免日后发生纠纷。现在就一起来看看吧。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇一
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
1、工程内容:
2、工程安装费_____万元,具体金额为:_____。
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%。
2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇二
甲方:
乙方:
依照《_合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本供水工程事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
项目自来水工程,由滨州市滨城。
二、合同费用。
甲方应缴纳自来水管道安装费元整,并一次性付清。
三、合同工期。
甲方缴费后5日内开工,工期总日历天数天。如遇雨雪天气及施工方案变动等原因,工期相应顺延。
四、质量标准。
达到国家质量验收合格标准。
五、甲方权利与义务。
1.开工前一次性缴纳自来水管道安装费。
2.与乙方协商确定施工方案。
3.提供水表安装位臵。
4.办理相关的用水手续。
六、乙方权利与义务。
1.确定施工方案,并得到甲方确认。
2.收到甲方全部缴费后5日内组织开工。
3.负责管材、管件的采购与施工。
4.保证工程质量,保证施工工期。
5.竣工后,在甲方办理用水手续完整后保证供水。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇三
委托单位:
施工单位:
根据《_合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》(gb50268-20xx)和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3-90)等文件,甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。
一、合同维修范围及费用承包方式。
1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务;。
2、费用承包方式:
二、合同期限。
1、本合同签署后7日内乙方进场施工,施工期限为天(另有约定的除外)。
2、维修工程完工验收合格之日起,
三、履行合同条件:
合同签署后,甲乙双方签字确认后,正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。
四、安全防范措施。
1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业;进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》,并提供复印件供甲方备案。
2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划,以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告;施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识,施工前做好2号楼底商的出行防护,做好地层降水工作,做好防塌方的措施,对异地堆积的回填土进行覆盖;乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时,乙方承担全部责任。
五、管道施工标准。
1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范(gb50268-20xx)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3-90)的相关规定,对污水管道进行施工及验收,确保施工管道符合上述标准。
六、施工费支付方式。
1、本合同工程款:rmb元,总价款(大写):元(小写)元;进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(元)给乙方,乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即:元作为维修保证金交付甲方,维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况,即予退还。
七、甲方权利、义务。
(一)、权利。
2、有权要求乙方按期完工,乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时,甲方有权拒绝在验收记录上签字。
3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工,采取相应措施并经甲方认可后再行施工。
4.甲方对乙方使用的工程材料有权查验。
(二)、义务。
1、提供现场咨询,在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料,供乙方查阅;。
3、配备安全管理人员负责现场监督检查。
4.协助乙方处理涉及到业主的事务。
八、乙方权利、义务。
(一)、权利。
1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料;。
2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定。
3.要求甲方提供水、电、排污接入点。
(二)、义务。
1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质;。
2、乙方施工中应认真遵守国家及北京市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程;。
5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料,施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方;乙方不得以任何形式分包、转包。。
九、违约责任。
4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方自行承担全部责任;。
5、本合同未尽事宜,须经双方协商,并签署书面文件方为有效。,
十、合同生效与终止。
1、本合同自双方签字盖章后即生效;。
2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同,并向违约方追偿相关损失。
3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期,维保期满后本合同即告终止。
十一、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解,协商、调解不成的,按照下列第1种方式解决:
(一)、依法向人民法院人民法院起诉;。
十二、其它约定。
2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投标文件,施工方案是本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
单位负责人:单位负责人:电话:
年月日电话:年日月。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇四
发包单位:(以下简称甲方)。
承包单位:(以下简称乙方)。
甲方委托乙方承担本工程的施工任务,按照《_合同法》,并结合深圳市有关规定以及本工程的具体情况,为明确双方在本工程建设施工过程中的责任、权利和义务,经双方协商一致同意签订本合同。
一、工程名称:“家园”市政接口给水管道工程。
二、工程地点:龙岗区。
三、承包范围:
1、承建范围:建筑工程造价计算书中所包括及必须施工的全部内容。
2、具体内容包括:室外给水管(upvcdn100¢110pn=)安装、法兰阀门安装、法兰套筒伸缩过滤器安装、法兰水表配旁通止回阀、阀门井砌筑、拆除及恢复、土方开挖及夯填等。
3、乙方负责报建、报批、验收、施工中需要办理的一切手续。
四、承包方式:
1、本工程实行采用固定总价的包干方式。
2、工程造价按预算优惠价包干,工程造价一次包定:即包人工、包材料、包机械、包风险、包安全文明施工、包工期、包质量、包安全、包进度、包竣工资料、包调试、包一次验收通过、包免费保修二年、包各种费用,并通过有关部门验收。除另有约定外,本工程不增加任何费用。
3、按国家规定由乙方缴交的各种税费,已包含在本工程造价内,乙方必需依法向税务部门缴纳。
4、安装工程材料、设备及备件由承包人自行采购,所用材料、设备、备件必须符合深圳市有关室外给水工程设备、材料的规定。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇五
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则,就__x工业园路灯施工安装事宜协商一致,订立本合同。
一.工程概况。
工程项目名称:__x工业园厂区路灯安装。
工程地点:__x工业园。
工程内容:厂区路灯安装施工。
资金来源:自筹资金。
二.工程范围。
厂区路灯布臵图内要求的内容。
三.施工工期。
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
四.质量标准。
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求,一次性验收合格。
五.合同款项与支付。
该合同价为包干价:86900.00元,大写:__x元整。
付款方式:验收合格后,扣除质保金一次性结算,质保金为合同总价的5%,即:4345元,大写:肆仟叁佰肆拾伍元整。
六.质保期。
验收合格后,乙方质保时间为________年。
七.违约责任。
由于乙方原因,造成工程质量达不到一次性验收合格要求的,乙方负责整改完善直至合格,造成施工工期延误的,按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇六
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则,就______工业园路灯施工安装事宜协商一致,订立本合同。
一.工程概况。
工程项目名称:______工业园厂区路灯安装。
工程地点:______工业园。
工程内容:厂区路灯安装施工。
资金来源:自筹资金。
二.工程范围。
厂区路灯布臵图内要求的内容。
三.施工工期。
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
四.质量标准。
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求,一次性验收合格。
五.合同款项与支付。
该合同价为包干价:86900.00元,大写:______元整。
付款方式:验收合格后,扣除质保金一次性结算,质保金为合同总价的5%,即:4345元,大写:肆仟叁佰肆拾伍元整。
六.质保期。
验收合格后,乙方质保时间为________年。
七.违约责任。
由于乙方原因,造成工程质量达不到一次性验收合格要求的,乙方负责整改完善直至合格,造成施工工期延误的,按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇七
甲方:
乙方:
为了配合上饶市凤凰大道工程,甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建,为明确双方权利与义务,共同完成该项工程任务。根据_民法典,经甲、乙双方协商签订如下合同:
第一条、项目名称:
项目名称:上饶市凤凰大道通信管道合建工程。
项目范围:
第二条、工程内容:
按上饶市规划设计要求,开挖道路一侧通信管沟约2100米。
敷设8根塑料管(横跨8根)及回填余土清运。
第三条、工期:
20__年2月21日开工至20__年4月20日前完工,如市政府要求提前则应配合加快进程。
第四条、技术要求和验收依据:上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同。
管沟挖深应在1米,沟底宽米,沟底平整。管子敷设平整接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。
人井应用24机砖砌制,井大小为净空长米,宽米,深米,井内应安装托板托架,上覆盖应用主筋18,付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨),井内用水泥浆粉刷,井盖安装复合材料,井盖安装应和路面齐平。
管道水泥包封至少应有20厘米厚60厘米宽,水泥标号应达c4。
混砂回填至少应有30厘米厚60厘米宽。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇八
本条款根据《^v^民法典》、《北京市汽车租赁管理办法》等有关法律、法规、规章制订。
第一条出租方的权利。
1.拥有租赁车辆所有权。
2.依合同向承租方计收租金及约定费用。
第二条出租方的义务。
1.向承租方交付技术状况为一级标准、设备齐全的租赁车辆,以及租赁车辆行驶所需的有效证件。
2.交接租赁车辆时如实提供车辆状况信息。
3.免费提供租赁车辆保养以及承租方按操作规程使用租赁车辆出现的故障维修服务。
4.提供本市行政区域内故障、事故的24小时救援服务。
5.承担不低于80%的因交通事故或盗抢造成的租赁车辆现值损失。
6.承担保险公司相关条款范围内的第三者责任险。
7.对所获得的承租方信息负有保密义务。
第三条承租方的权利。
1.按合同的约定拥有租赁车辆使用权。
2.有权获知保证安全驾驶所需的车辆技术状况及性能信息。
3.有权获得出租方为保障租赁车辆使用功能所提供的相应服务。
第四条承租方的义务。
1.如实向出租方提供驾驶本、身份证、户口本、营业执照等身份证明资料。
2.按合同约定交纳租金及其他费用。
3.按车辆性能、操作规程及相关法律、法规的规定使用租赁车辆。
4.妥善保管租赁车辆,维持车辆原状。未经出租方允许,不得擅自修理车辆,不得擅自改装、更换、增设他物。
5.协助出租方按规定期限对租赁车辆进行车检及维修保养。
6.承担不高于20%的因交通事故或盗抢造成的租赁车辆现值损失;承担因交通事故引发的其他责任。
7.保护出租方车辆所有权不受侵犯。不得转卖、抵押、质押、典当、转借、转租租赁车辆。
8.租赁车辆发生交通事故、被盗抢时,应立即向公安、交管等部门报案并在12小时内通知出租方,并协助出租方办理相关手续。
9.保证租赁车辆为合同登记的驾驶员驾驶。在租赁期内,如承租方登记的信息发生变化,应及时通知出租方。
10.租赁期满,应按时返还租赁车辆及有效证件。
第五条租金、保证金。
1.租金单位为元/年、元/季、元/月、元/天、元/小时。租金标准双方约定。
2.承租方用保证金提供担保的,保证金不得用于充抵租金,合同履行完毕后,保证金应退还承租方。双方经约定也可采取其他方式担保。
第六条意外风险。
1.双方约定的意外风险责任,出租方可向保险公司投保或以其他方式承担。对约定分担的意外风险未投保的,风险损失的计算、赔付,参照机动车辆保险条款及赔付程序进行。
2.政府政策重大变化、不可抗力以及其他无法归究于承、租双方的原因造成的损失,依照有关法规和公平原则双方协商解决。
第七条出租方的违约责任。
出租方未能履行向承租方提供合同约定的车辆、服务等义务时,应承担下列违约责任:
1.经道路运输管理部门认可的专业检测机构认定租赁车辆达不到一级标准的,承租方有权解除合同,并要求出租方承担违约责任。
2.不能按约定提供故障维修、救援时,承租方有权解除合同,出租方应退还租赁车辆停驶期间租金并支付停驶期间租金20%的违约金。
3.维修、救援后租赁车辆仍无法恢复使用功能,出租方应提供相当档次替换车或采取其他措施。
4.因承租方原因造成车辆损坏的,出租方应严格依照汽车维修规定的标准收取修车费用。
第八条承租方的违约责任。
承租方不能按合同约定交纳费用、使用租赁车辆、保管租赁车辆、归还租赁车辆时,应承担下列违约责任:
1.逾期交纳租金的,每逾期一日按应交租金总额的交纳滞纳金。逾期归还租赁车辆的,除继续计收租金外,应交纳逾期应交租金20%的违约金。
2.提前解除合同归还租赁车辆的,应按未履行部分租期租金总额的20%向出租方支付违约金,已交纳租金的,出租方在扣除违约金后应将余款退还承租方。
3.承租方有下列行为的,出租方有权解除合同并收回租赁车辆:
(1)提供虚假信息。
(2)拖欠租金或其他费用。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇九
水管体制改革改变了水利工程运行管理模式,使水管单位和维修养护企业实现了机构、人员和经费的彻底分离,水利工程维修养护逐步走向正规。新的运行机制实施以来,水利部、黄委等出台了一系列标准、制度和管理办法,水利工程维修养护项目的实施进一步规范,维修养护人员的工作积极性大大提高,工程面貌有了较大改观。为推动水利工程维修养护工作的顺利开展,更加规范维修养护项目的实施,根据上级要求,需编制水利工程维修养护实施方案,作为维修养护项目实施的依据。因此,编制水利工程维修养护实施方案,可为维修养护项目的实施奠定基础,标志着水利工程维修养护将采取更为科学有效的管理措施,逐步向正规化、规范化管理的轨道迈进。
二、编制原则和依据。
(一)编制原则。
水利工程维修养护实施方案是合同签订和项目实施的依据,按照黄委、省局三年内完成对达不到标准的工程进行全面整修、工程面貌得到显著改善和专项资金不少于资金总额度50%的要求,编制年度工程维修养护实施方案。
(二)编制依据。
依据年度水利工程维修养护经费预算、《水利工程维修养护定额标准》及修订意见、《黄河堤防工程管理标准(试行)》、《黄河河道整治工程管理标准(试行)》等,结合水管单位的实际情况,编制年度水利工程维修养护实施方案。
三、编制内容。
黄河下游水利工程维修养护分堤防、控导、水闸三类,根据三类资金不能混用、专项资金不少于资金总额度50%的要求,在维修养护资金额度内,合理确定维修养护项目,编制年度工程维修养护实施方案。维修养护实施方案包括日常维修养护和专项维修养护两部分。
(一)合理划分日常和专项维修养护项目。
为合理划分日常维修养护和专项维修养护项目,搞好维修养护工作的开展,实施方案编制过程中,将需经常维护、难以量化的`维修养护项目划为日常维修养护项目;工程量大、较好量化、投资比较集中的项目划为专项维修养护项目。对日常维修养护要区分工程类别,按主体工程、生物措施、标志标牌、附属设施及工程保护等分项编写;专项工程按堤顶维修养护、堤坡堤脚整修、草皮补植、根石加固、整险与水毁工程修复、坝岸整修及管理房维修等分类编写。按三年内对达不到标准的工程进行整修、工程面貌得到显著改善的要求,详细计算重点维修养护项目的投资,计算日常维修养护项目的投资,符合专项资金不少于资金总额度50%的要求,保证日常维修养护和专项维修养护项目划分的合理性,确保日常维修养护项目的顺利实施和专项维修养护项目的重点突破。
(二)搞好日常和专项维修养护的结合。
日常维修养护和专项维修养护项目的划分是按照上级专项维修养护经费不低于资金总额度50%的要求,结合维修养护任务,参照水管单位的实际情况划分的,并非截然分开。维修养护项目实施过程中,专项维修养护项目的实施要为日常维修养护创造条件,日常维修养护项目的实施要为专项维修养护奠定基础,做好日常维修养护和专项维修养护结合的文章,将日常维修养护和专项维修养护作为一个整体考虑,综合协调实施,搞好水利工程维修养护工作。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇十
出租方(甲方):
承租方(乙方):
第一条总则。
根据《^v^民法典》等法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就汽车租赁事宜,协商一致,签订本合同。
第二条租赁物。
本合同中所称的租赁标的物为:一台五十铃双排小货车及司机。
一台推土机及司机(以下简称租赁物)。
第三条租赁期限。
1.租赁期限自___________年_______月_______日至___________年_______月_______日。租赁期不得超过租赁物的使用期限,超过部分无效。
2.租赁期满乙方需要续租的,应当在期满前_______日内通知甲方,经协商一致后,双方办理续租手续。
3.若甲方在租赁期间转让租赁物的,甲方需提前_______日通知乙方,在同等条件下乙方享有优先购买权。租赁物转让后本合同对新的所有人具有同等的约束力。
第四条租金及支付期限。
1.乙方每季度支付甲方租金_______元整。
费用合计:元。
2.支付方式:乙方租金按季度支付一次。
3.支付时间:乙方每季度第一个月_______日前向甲方支付上季度的租金。
4.甲方应按支付时间出具租赁费税务发票,甲方延迟出具发票时,支付时间顺延。
第五条双方责任。
1、拥有租赁车辆的所有权。
2、在下述任何一种情况发生时,出租方有权随时随地收回所租车辆,由此而引起的经济损失由承租方承担。
(1)承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动;。
(2)未经出租方许可连续拖欠应付费用超过个工作日;。
(3)承租方提供虚假情况有可能对出租方带来损失的;。
(4)从事其它有损车辆所有者合法权益的活动。
3、提供车辆应设备齐全、车辆状况良好,相关证件齐全有效。
4、出租方提供的^v^五十铃双排小货车^v^司机必须持有合格有效的《北京市机动车驾驶证》,且实际驾龄年以上;出租方提供的^v^推土机^v^司机必须持有合格有效的《北京市特种作业操作证》,且从事该工种年以上。
5、出租方承担租用期间车辆的保险、车辆维修以及维护保养、车辆燃油等一切费用。
6、出租方负责交通安全的一切责任,承担租用期间的一切风险、交通事故及其它意外事故所造成的车辆损失和人员伤害的一切费用。
7、出租方承担租用期间车辆违章的一切责任。
8、出租方承担租用期间所提供的司机的人身伤亡责任以及劳动保护和劳动报酬等费用。
9、出租方负责对所提供的司机适时进行交通法规、安全行车和安全作业的教育培训,不断提高司机的安全行车意识和安全作业意识。
10、出租方所提供的司机必须遵守承租方的各项规章制度,服从承租方的用车调派以及现场管理和指挥。
11、出租方不得将所提供的机动车交与承租方的人员以及非出租方所确认的人员驾驶或操作,由此而引起的一切损失由出租方承担。
12、出租方提供的车辆携带各类物品进出厂时,必须主动向门卫出示运输货物的有效证件,经确认后方可出厂。
1、拥有所租赁车辆的使用权。
2、按期如数交纳所租机动车的使用费。
3、出租方所提供的机动车不能满足承租方的正常使用时,承租方有权要求出租方及时更换同等档次的机动车辆。
4、出租方提供的司机不服从承租方的调派、管理时,承租方有权要求出租方调换司机,因调换司机造成的损失由出租方承担。
5、租赁期间承租方不得指使所租机动车从事违法活动,由此而引起的各种损失由承租方承担。
第六条租赁物的交付。
1.本合同签订后_______日内,甲方按乙方的要求和指定地点共同办理车辆的租赁登记手续并移交相关的一切运营证照,共同签署^v^租赁物交接确认书^v^。
2.租赁物交接时,甲方应当向乙方说明当时知道或应当知道的租赁物质量瑕疵,并在^v^租赁物交接确认书^v^上标明。
3.租赁期满后,由甲乙双方共同约定交接地点,并办理相关手续进行租赁物交接,签署^v^租赁物收回确认书^v^。甲方对租赁物的毁损有异议的,应当在双方签署^v^租赁物收回确认书^v^之日起_______日内提出,否则视为租赁物完整无非正常损害。
第七条违约责任。
1.在租赁期内,由于甲方的原因造成租赁物不能正常使用的,甲方应当赔偿乙方因此而造成的全部损失。
2.在租赁期间内,由于乙方使用不当造成租赁物毁损或灭失的,由乙方负责赔偿甲方因此而造成的损失。
3.甲方在租赁期内没有法定事由任意解除合同的,除应返还乙方剩余租金外,还应当赔偿乙方因此而造成的损失。
4.乙方延期支付租金的,每延期一日,乙方应向甲方支付应付月租金总额的作为违约金。
5.甲方延迟交付租赁物或相关证照手续的,甲方应向乙方支付应付租金总额的作为违约金。
6.如甲方怠于履行双方约定的应由甲方交纳的各种保险、交通管理、危险品安全管理等费用的义务,影响乙方正常使用租赁物的,除甲方按规定履行上述义务外,甲方应向乙方支付应付租金总额的作为违约金。
第八条不可抗力。
1.由于法定不可抗力因素,致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时,应立即以书面形式通知对方,并应在十日内提供不可抗力详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行理由的有效证明文件,此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具,按其对履行合同的影响程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任或者延期履行合同。
2.受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。
第九条合同的变更与解除。
1.经甲乙双方协商一致,可以变更或解除本合同。
2.如因租赁物质量瑕疵造成乙方重大人身、财产损失或无法满足乙方正常使用需要的,乙方有权单方面解除合同。
3.如甲方怠于履行双方约定的应由甲方交纳的各种保险、交通管理、危险品安全管理等费用的义务,影响乙方正常使用超过_______日的,乙方有权单方面解除合同。
4.非因乙方原因,租赁物连续或累计无法正常使用超过_______日的,乙方有权单方面解除合同。
5.甲方延迟交付租赁物或相关证照手续超过_______日的,乙方有权单方面解除合同。
6.乙方延期支付租金超过_______日,甲方有权单方面解除合同。
7.任何一方单方解除本合同的,应当以书面通知另一方。
第十条争议的解决。
1.双方在合同履行中发生争议,应当协商解决,协商无法达成一致的,采取以下方式解决:
2.双方均可以诉至乙方所在地法院依诉讼解决。
第十一条通知。
甲方联系人:____________电话:____________。
乙方联系人:____________电话:____________。
第十二条合同的生效及其他。
1.本合同自合同签订之日起生效。
2.本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有相同的法律效力,是本合同不可分割的组成部分。
3.本合同共页,一式______份,甲方执______份,乙方执______份。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇十一
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
甲方同意将工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):工程价款36元整。元整。清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板23元/米。
二、承包方式:
1、包工包料;。
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款(金额大写元整;。
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方:(公章)法人代表:
乙方:(公章)法人代表:
(甲方):(以下简称甲方)(乙方):(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称:上营变电站引水工程。
2、工程地点:上营村。
3、工程主要内容:15米dn4给水管道安装。
4、承包方式:包工包料。
二、工程期限。
工程期限8天,预定2xx年4月2日至2xx年4月1日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价8元,工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。
六、付款方式。
开户行:禄丰农行营业室。
账号:398143724。
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按5元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数。
本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,
十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
委托代表:委托代表:
发包人:
承包人:
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:xx市xx级水电站技改工程。
工程地点:xx市xx镇村。
工程内容:水电站厂房技术改造土建工程。
二、工程承包范围。
厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期。
开工日期:二xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二xx年二月二十三日动工,二xx年四月二十三日浇筑完工。二xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准:合格,争创优良。
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
七、本合同《专用条款》。
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作。
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场5之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作。
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料。
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收。
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工。
承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按*有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付。
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴1元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款。
合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付。
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付9%进度款给承包人。
十六、完工结算。
完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金。
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议。
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
发包人:承包人:
住所:
代表:
电话:
签订日期:
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇十二
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促使双方互相创造条件,做好配合协作,按时保质保量完成本项工程建设任务,依照《_经济合同法》、《_建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》和其它有关法律、行政法规。经双方充分协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程项目。
工程名称:
工程概况:建筑面积约为平方米(结算面积以实际面积为准)。采用轻钢结构,主要用材要求如下:
1)结构钢柱、钢梁采用材质、次构件材质采用。
2)屋面板选用型彩钢板,颜色。
3)墙面板选用型彩钢板,颜色。
4)屋面檩条、墙面檩条均为。
5)天沟为镀锌钢板天沟,
三、承包内容:
1.乙方负责钢柱、钢梁、吊车梁、支撑、拉杆、檩托、檩条、屋面板、墙面板及配套附件的采购、制作、运输、安装等施工任务(设计如有变更,变更增加部份甲方应先补齐增加部分的金额)。
2.甲方负责基础、地面、水沟等土建工程。
四、工程造价:
1.以承包界定工程量为工程总包,实际施工时按实际场地大小调整厂房,长度、跨度不变,工程总价约为元整元整),每平方米造价为(不含税)。
2.本合同所承包工程的有效工期定为1、制作期限为合同生效后日历天2、安装期限为,工期计算时间以甲方基础完工通知乙方进场的时间为准。在履约过程中,如遇下列情况得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
一、不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上的台风、大雨、暴雨、地震等则工期顺延。
二、甲方提出变更计划或变更施工图所影响的工期则工期顺延。
三、甲方不能按合同规定及时支付工程进度款而影响施工进度则工期顺延。
四、因甲方图纸中产生矛盾乙方无法按图施工必须做出变更则工期顺延。。
第三条:甲方责任。
一、施工安装钢结构件进场前一星期内完成“三通一平”(包括进场运输道路、接通水源、电源和办理报建,临时场地,占用道路、排水等的批准手续)。乙方用水电及接线由乙方负责,水电费用由甲方负责;运输道路(指吊装工作范围内)能行走平板车及16吨汽车吊。
二、任命甲方驻工地代表必须行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;。
三、负责工程拨款与其它有关部门的协调工作;。
四、负责监督施工质量及工程进度;。
第四条:乙方责任。
一、负责完成所承包的工程量,保证工程质量及生产进度。
二、负责施工现场乙方人员的安全保险工作;负责施工现场乙方的材料、设备等;甲方配合保安工作。
三、严格按国家现行有关标准《钢结构工程施工及验收gb50205—95》进行施工,并做好自检自查工作。
四、乙方必须严格按照施工图与说明以及施工技术规范和操作规程进行施工,确保工程质量,按期完成工程进度。
第五条:付款方式。
钢结构工程进度款按工程进度分期付款,付款方式如下:
一、合同签定3天内,支付预付款30%元整(大写:元整);。
二、刚架进场再付进度款30%元整(大写:元整);。
四、工程在竣工之日起免费质保一年。
五、合同签订地点:长沙。
注:合同生效时间为预付款到账当日。
第六条:工程质量及工程分部隐蔽验收。
一、乙方单位必须坚持按施工详图及说明和操作规程精心施工,工程质量必须符合设计图纸要求,达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。对暂未有检验标准的分部、分项工程可由甲、乙双方和设计方共同商定。
二、工程如出现安全事故,甲方有权监督,若所发生的安全事故确实是乙方责任,由乙方承担全部主要责任。
三、工程质量等级。工程质量应达到合格条件,争创优良工程。
四、工程施工中,甲方就有关工程质量提出的合理问题,乙方须先行解决,方可继续施工。
第七条:竣工验收。
一、乙方认为工程具备竣工验收条件后,乙方在三日内通知甲方,甲方代表应在三天内组织验收,并在三天内提出验收意见,如有修改,乙方按修改意见免费修改;如修改意见是属于甲方另外要求更改的,所产生的费用则由甲方负责。
二、甲方收到乙方竣工验收通知5天内不组织验收或验收后3天内不能提出验收意见,则视为竣工验收报告已被批准,即可办理竣工结算手续。
三、工程未经验收,甲方擅自动用或提前使用,则视为甲方承认工程验收合格。
四、乙方在合同确定的工程现场之生产、生活临时设施,应在竣工验收后7天内全部撤离,做到工完场清。
第八条:工程保修。
自工程验收之日起壹年内,如发生施工质量的问题,由乙方免费保修。如属使用不当或其它甲方原因而发生的问题,可由乙方维修,但一切费用由甲方承担。
第九条:违约责任。
一、甲方不按合同规定拨付工程款,从超过3天次日起,对乙方所造成的一切损失均有甲方负责。
二、甲方逾期组织验收交工工程(包括单项工程),乙方逾期提交竣工结算的,以逾期3天次日起,每逾期一天按工程总造价(单项工程按单项工程造价)的百分之三向对方偿付违约金。
三、一方逾期结算,从逾期3天次日起,比照银行有关延期付款的规定,按工程总造价的1%乘以逾期的天数向对方偿付逾期违约金。
四、如乙方所有构件加工完毕可以进场安装,甲方必须通知乙方构件进场安装,若甲方因为土地使用权问题、资金问题等不能如期进行构件进场安装,超过一年则视为甲方自动放弃本工程的所有构件及预付款,乙方有权自行处理。
五、工程停工或缓建。承发包双方应即时协商,有关承包方现场材料的保管或交付应在平等互利的前提下签订书面协议,由过错方赔偿对方相应的损失。
六、合同签订后即具有法律效力,双方严禁违约,若违约由违约方支付工程总价的5%作为违约金。
第十条:其它。
一、乙方应建立防火和施工安全防护设施,遵守和执行防火、安全施工,文明施工的规定,否则因而造成的损失或被有关部门处罚均由乙方负责。
二、甲、乙双方因合同发生争议,可向甲、乙双方合同签订地点人民法院起诉。
三、本合同自签订之日起生效,到工程交工验收和结清工程款之日止,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
第十一条:附则。
一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,对于增加附件协议,以时间为后者有效。
二、本合同订立之前所有公函、协约,在签订本合同后,可作本合同之附件,与本合同有抵触之处,则以本合同为准。本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份。(每份合同附甲、乙双方身份证复印件一份)。
三、本合同经双方签字、盖章生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇十三
由于今年雨水较多,镇内南环路保民到共合段2公里道路损毁严重,为了方便交通,保持通车顺畅,甲方将该路段的维修事务承包给乙方,为明确双方的权利和义务,双方特签订以下条款,遵守并执行。
一、维修路段:
保民到共合段南环路约2公里。
二、维修标准:
1、清理完所有路边塌方;。
2、路面刮平上土压实,并且水毁路段要用砂石填铺垫平;。
3、整个路面铺设沙石,厚度不低于10cm,路面宽度不小于4米;。
4,完善路边排水沟,确保沟内水流通畅。
三、维修时限:
工期从20__年8月20日至9月20日。
四、工程造价:
工程由乙方包工包料,工程总造价206000元。
五、验收:
维修工程完工后,由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
六、付款方式:
维修工程由乙方垫资施工,工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。
七、权利和责任。
1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实,如不按要求施工,甲方有权拒绝验收,拒付工程款。
2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
3、维修工程验收合格后,甲方必须在当年内一次性付清工程款。
4、如乙方在维修过程中,出现任何事故,一切由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
八、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份。
甲方:_________。
20__年_月_日。
整治水渠的施工合同(专业14篇)篇十四
出租方:
承租方:
根据《^v^合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方权利义务关系,经双方协商一致签订本合同。
第一条:租车期限,交付验车;。
出租方将牌车辆辆,车辆号码,从年月日时起交付给承租方使用至年月日时止收回,租赁期共。
交付地点:__,双方共同检验车辆,确认车辆现状安全性能符合要求并在合同附件上签字认可。租赁期满,出租方按合同附件标准验收回车辆。
第二条:租金﹑押金标准,交纳期限及违约金;。
(1)承租方接收车辆时向出租方预交押金元。大写:__.(承租方未按规定履行合同或者因操作不当造成车辆损坏﹑违章﹑肇事造成车辆损坏停驶等给出租方造成经济损失时,出租方从押金中扣除)。
(2)每天(日)租金元:共计人民币元,出租方于收回车辆时从承租方交纳的押金中按实际租用的天数扣除租金(包月按30天计算)。
(3)承租方租车二个月以上的,每月签订合同时,提前三天向出租方预付下月租金,逾期交租金,超过天数按日租金的40﹪向出租方交纳违约金。
(4)承租方所租车辆,每天(24小时计),行驶不得超过280公里,超出部分由出租方按每公里加收元,承租方还车时,不超过1小时不收费,超出1小时收10元,超出2小时收25元,超出3小时收40元,超出4小时按半天收费,超出6小时按1天收费。(高档车另订超出价格)。
(5)承租方还车后,如有违章罚款需租车本人带驾驶证亲自前来到有关部门办理相关手续(违法﹑违章扣分需本人亲自办理)。
(6)承租方交还车辆时,如车辆不清洁,出租方收取元洗车费作清洁车辆使用。另需在承诺书上签字确认所租车辆的还车时间。
第三条:出租方责任;。
(1)向承租方提供^v^门年检合格及证照齐全的车辆。
(2)提供的车辆保险需按保险的有关规定执行。
(3)协助承租方处理租赁车辆在租赁期间所发生的交通事故及其他事宜。
(4)租赁期间对租赁车辆的使用情况实施监控。
第四条:承租方责任;。
(1)租赁期间,应遵守国家有关法律法规,安全行车,因违法﹑违记﹑违章所造成的民事法律责任由承租方自行负责,并承担给出租方造成的经济损失。
(2)租赁期间负责对车辆例行检查保养和小修,如车辆在例行保养和小修时需要更换零部件,应事先与出租方取得联系,出租方认可后才能更换。车辆在租赁期间如发生故障时承租方必须与出租方取得联系,修复后方可行驶,否则后果由承租方全部承担。
(3)不得用租赁车辆从事营业性活动,不得将车辆转租﹑出借﹑典当﹑抵押或交与无驾驶证人员驾驶和从事违法犯罪活动。
(4)承担车辆租赁期间的油料费﹑过桥费﹑过路费,并负责承担租赁车辆被盗时保险公司赔付后的不足部分和其他费用。
(5)租赁高档车时,应出具本人及担保人合法有效的证明﹑证件及签字。
(6)在租赁期间发生交通事故时,承担公安交通管理部门裁定的责任和第三者损失及其它所以责任和损失,(驾驶人不是承租人时驾驶人负连带责任),并承担保险公司赔付出租方后不足部分的损失和车辆维修期间停驶的租金(停驶租金按日租金的90﹪计算及承担修理费总额30﹪的车辆折旧补偿,车辆发生小的损伤时负责赔偿出租方修理费)。
(7)租赁车辆使用期间,若发生交通事故应及时向当地公安交通﹑保险部门报案联系,并立即通知出租方协助解决,不得擅自移动车辆和改变现场,待有关部门验定完毕,出租方同意后方可移动,否则后果由承租方承担。
(8)如需续租车辆,须在合同期满前向出租方办理续租手续,合同期满未办理手续逾期三天(含三天),未交还车辆,除应交纳逾期期间的租金外,另支付逾期租金40﹪的违约金,逾期三天以上。未与出租方办理续租手续者,出租方将向有关部门申报,由此产生的一切后果及费用由承租方承担。
第五条:其他约定条款;。
(1)租赁期间发生交通事故造成的损失及责任由承租方承担与出租方无关。
(2)租赁期间内若发生交通事故造成车辆损坏应即时与出租方联系,必须到出租方指定的修理厂修理。
(3)如发生车辆被盗遗失,由承租方先行负责全额赔偿给出租方,保险公司赔付的一切款项由承租方获得。在责任人或保险公司赔付后,不足车辆损失的赔偿费及因向责任人或保险公司索赔支出的一切费用由承租人赔偿。
(4)承租方不得使用93#以下汽油,否则后果自负。
第六条:担保条件;。
(1)担保人对担保承租方所租车辆,租金及其它费用负有连带清偿责任,如被盗﹑灭失﹑诈骗﹑交通违章罚款,违反操作规程,导致车辆损坏等一切民事责任。
第七条:违约责任;。
(1)出租方未按规定履行责任,应承担承租方的损失。
(2)承租方未按规定履行责任,应承担出租方的损失。
第八条:补充条款;。
(1)本合同一式贰份,附件为本合同组成部分与本合同有同等效应,双方签字生效。
(2)本合同未尽事宜,双方协商或按有关规定解决。
(3)发生纠纷,适用于《^v^合同法》分则,财产租赁合同有关条款处理。
本合同在履行中发生争议﹑纠纷﹑当事双方协商解决协商不成向昆明仲裁委员会申请仲裁。
出租方(签字盖章)承租方(签字盖章)担保人(签字盖章)。
地址:身份证号:身份证号:
法定代表人:驾驶证档案号:现住址:
委托代理人:工作单位:工作单位: