合同协议的变更或解除应经过双方协商一致，并按照法定程序进行。以下是一些行业常见的合同协议范本，希望对大家的具体业务有所启发。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇一
甲方：
乙方：
乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《xxx合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、平等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
1、乙方承包范围内的涂装工作包括：平整层、打磨、上底油、喷面漆;。
2、现场材料保管;。
3、乙方负责分色、分格;。
4、掩盖不同或不动部位的工作。
四、承包方式：以包工包料的方式。
五、工程量计算：按实做工程量以平方米计算。(按图纸的展开面积计算)。
六、承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m2。
七、付款方式：
支付方式：以现金结算或支票、转账结算。
八、工期条款：
1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)。
九、施工验收标准：
1、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
2、工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。
十、甲乙双方责任：
1、指派，负责合同履行，对涂装工程质量、进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续。在工程管理过程中，对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。
2、开工前，向乙方提供经确认的施工图纸或确认的施工方案，并向乙方进行现场交底。
3、甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。
4、施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。
5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的费用。
6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。
7、乙方指派为乙方代表，负责合同履行，严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。
9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。
十一、争议解决：
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。
十二、其他：
1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。
2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。
3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇二
发包人：
承包人：
经过发包人确定，依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.承包范围：
4.承包方式：包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5.合同价款：合同总价(暂定)：元大写：元。
6.质量标准：合格。
7.工期：天，具体开工日期以发包人通知为准。
1.图纸：发包人提供。
2.技术标准：执行《工程施工质量验收规范》及现行国家质量评定执行相关质量检验评定标准。
1.发包人的权利和义务。
发包人委派的工地监理。
姓名：职务：
职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
发包人主要工作：以书面形式交给承包人并进行现场交验；布置图、有关隐蔽障碍物资料；进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；按合同约定支付工程款。
2.承包人的权利和义务。
1.本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的所有安装费用。
2.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，
1.承包人应按发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2.承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
1.承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
1.发包人违约：因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
2.承包人违约：因承包人原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
3.因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人有权另行安排人完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
1.本合同经双方签字或盖章后生效。
2.发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
1.本合同一执两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇三
1、乙方严格按照建筑设计图纸，合同规定的设计内容及专项施工方案施工。
2、施工人员应注意安全施工，应有专职安全员持证上岗负责施工安全工作，注意排除事故隐患，每周应开一次安全例会，做好班前安全教育和月度安全总结工作。施工中由于乙方的原因一但发生伤亡事故，乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。
3、乙方向甲方提出墙面要求，乙方有权要求甲方协调土建方返工，直至达到要求为止。
4、乙方按照有关施工规范保质保量，按时完工。
5、及时准确向甲方监理单位报告工程进度情况，便于甲方对工程质量和进度实施监察。
6、乙方应根据现行的国家规范，质量标准向甲方提供完整的`竣工资料。
7、乙方应做好成品保护工作;并不得污染其它建筑产品，若发现有污染或者损坏，除了必须恢复到原质量要求外，并处罚金每处500元。
8、乙方进场，应做到文明施工，不得有打架、斗殴现象，若有发生，根据情节轻重进行罚款，每次最低不少于1000元。
9、严格按照合同工期安排进度，超期一天，罚款1000元。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇四
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
根据《xxx合同法》的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称：
二、承包方式：
三、承包单价及结算方式。
1、承包单价为每平方米人民币：完全价格。
2、结算方式：本合同签订之日起至工程全部结束后，甲方支付乙方总工程量的，余款将在验收合格后一次性付清。中途甲方支付乙方的工人生活费，乙方无任何理由其他付款，工人生活费标准为每人每月人民币元整。
四、工期要求：按照甲方施工进度要求完成。
五、质量标准及验收要求：乙方承包的工程为精装修工程，质量要求及验收标准要达到精装修的质量要求及验收标准。质量要求为阴阳角必须做角，保持笔直，大面必须批三遍腻子，一遍底漆，两遍面漆，保持平滑、光洁，颜色一致无色差。验收标准要达到甲方、监理及业主的验收标准，达到样板房的效果。如验收不合格，乙方必须进行修理及返工，直到验收合格交房为止，并负担由此造成的人工费、材料费。
六、安全责任：乙方进入工地后不得在工地上打架闹事，不得进行无理取闹哄抬价格，在施工中乙方必须时刻注意安全，杜绝一切安全事故的发生。如有违反，一切责任由乙方自负，和甲方无关。
七、乙方在施工中必须服从甲方的管理，遵守甲方各项规章制度，如乙方不按照甲方管理要求施工，甲方有权终止合同，甲方在乙方全部人员退场后一周结清已完成工作量的50%的费用，其余50%作为后续班组的补偿和乙方中断协议的违约金。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。本合同余款付清后自行失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇五
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致，订立本协议，并严格执行。
承包方式：包工包料、乙方自备小型施工机械；包质量、进度；包安全生产、文明施工；包验收合格。
承包内容：______________图纸图说及设计变更范围内的室内批白及涂料项目。包括：内墙面(厨卫间除外)基层处理、批107胶白水泥两遍、成品保护；楼梯间及公共部位涂料。
开工日期：________年________月________日
竣工日期：________年________月________日
乙方进场日期听从甲方现场项目部通知，工程进度达到甲方现场项目部制定的总体进度计划要求。
达到国家规范合格标准。
1、内墙批白水泥两遍：________元/m2；按实际施工范围内的建筑面积计算(不含楼梯间及公共部位、厨房、卫生间的建筑面积)。
2、楼梯间及公共部位涂料：________元/m2；按涂料的实际施工面积计算。
3、承包单价内容含完成所有承包范围内工程内容、达到本合同各条款规定所需的全部费用。本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
4、承包单价内容中包括人工费、材料费、机械费、基本工资、补(辅)助工资、手持工具补贴、流动施工津贴、劳动保护费、福利费、医疗补助费、养老金费、失业津贴费、管理费、安全风险费及个人安全用品费、安全文明工地用工、预防一般性自然灾害所采取的措施用工费、人工工资涨价风险费等。
1、月度付款：按乙方月度实际完成施工产值的________。
2、乙方完成全部施工任务经甲方、监理及政府有关部门验收合格后付至乙方承包总价款的75%；余款待本工程竣工验收后，甲方收到业主方相应工程款后三个月内结清。
3、乙方按本合同完成其承包范围内的所有工程内容，办完相关交竣工验收手续后，提交《合同价款结算申请表》及《工程完工验收确认单》，经项目经理审查签字后，办理合同价款结算书。
4、甲方收到合同价款结算书后，三十个工作日审定，提交甲方法人(或委托代理人)审批，经甲方法人(或委托代理人)签字盖章后生效。
5、生效后的结算合同价款，甲方在收到业主相应工程款后按合同约定支付给乙方；合同价款结算时，应扣除乙方所有往来款及5%工程保修金。
1、乙方进场后应按照甲方对质量、进度、安全、成本等方面所要求的标准，完成协议约定的全部施工内容。
2、乙方应配备一名专业管理人员在施工现场配合甲方现场项目部进行施工管理，乙方确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
3、进度责任：按时完成项目部工程进度计划，因乙方责任每延误一天罚款。
4、质量责任：乙方在施工中必须按照图纸设计要求及江苏省一户一验要求进行施工。施工过程中，乙方班组负责人必须监督到位，每天上班前必须有针对性的安全和技术交底，交底内容包括安全生产、质量、进度、环保、消防、技术要求、特别需要注意的部位等，交底应有书面记录，所有作业工人签字。
5、因乙方责任造成返工，返工所需人工、材料、机械、电费等费用由乙方承担。因乙方责任造成验收不合格，其发生费用由乙方负责。在日常检查中，由于乙方责任导致的质量问题，乙方须负责返工反修到合格为止，其所发生的费用，由乙方全部承担。
6、服从甲方的领导和管理，遵守国家的法律与法规，执行工地各项规章制度，对违反制度者，甲方有权予以处罚。
7、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
8、乙方应以自己的名义对外采购本工程所需的用工、材料、机械设备，并保证所采购的用工、材料、机械设备符合要求，乙方不得以甲方名义对外采购；乙方不得将依据本合同取得的施工任务转包或再分包。
9、乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理的各项规定、规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
1、乙方进场后，必须严格遵守建设工程安全生产管理条例有关要求，自觉遵守甲方的安全监督和各种规章制度，施工过程中必须按照安全规章操作，若乙方施工人员不按规定操作，造成一切安全事故，由乙方自负。
2、方施工人员进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，若发现乙方施工人员进入施工现场没按规定做好防护措施，每人每次按50元罚款，严禁酒后作业，否则罚款200元，罚款直接从工程款中扣除。
3、乙方必须按规定配备工人劳保用品，所有进场人员必须接受安全教育，并办理安全教育登记卡，遵守工地《安全规章制度》，工人参加生产前应进行xxx三级安全教育xxx后方可上岗作业，不得违章作业。
4、施工临时用水用电必须由专业人员搭设、接电，严禁私自乱拉乱搭。
1、甲方、乙方应严格执行江苏省人民政府颁发的xxx施工现场管理暂行规定xxx，加强科学管理，坚持文明施工。
2、所有进场材料必须按照甲方指定的地点和堆置要求，堆放整齐和覆盖。
3、严禁从楼层高处向上或向下掷物件、扔垃圾，现场所有材料、工具用具、小型机械包括建筑垃圾等必须从施工电梯或井架或使用塔吊上下。
4、施工区域、施工工作面、各楼层楼面须保持整洁干净，施工垃圾必须随时清运，堆放到指定地点，做到文明施工、人走料清、工完场净。
5、施工中各工种应密切配合，和谐相处，对公用的机电设施、建筑材料等各工种须有序使用，不得哄抢、争用。发生纠纷时，双方须克制情绪，报甲方项目部有关人员处理并服从甲方的调度。严禁打架斗殴、聚从闹事，如果发生此类事件，甲方对双方各处罚款________~5000元；造成严重后果的，交当地xxx门惩处，责任方承担由此产生的一切责任及后果；造成甲方财产损坏损毁的，照价赔款，闹事双方承担赔偿责任。
1、乙方所承包分项工程的保修期依据国家有关规定为保修期自工程通过竣工验收之日算起。
2、保修期内若出现质量问题，甲方在接到业主保修通知后，立即通知乙方进行维修(电话或书面形式)，若乙方在甲方通知规定期限内不进行维修(以业主证明为依据)，甲方将安排人员维修，其维修所发生费用不论乙方认可与否，甲方有权从其保修金中扣除，且乙方必须赔偿由此给甲方造成的其他损失。
1、双方均不得无故终止合同，乙方承包的工程项目，不得再进行分包，否则由此造成的损失由乙方承担。
2、若乙方无力履行合同规定的工期和质量要求，甲方有权责令乙方停工整顿或要求其增加(调整)劳动力；若乙方仍达不到要求，甲方有权终止合同；所造成的损失由乙方赔偿。
1、本合同发生的争议，双方首先进行协商，协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。
2、发生争议后，除非合同确已无法履行、双方协议停止施工、法院要求停止施工以外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
4、本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即自行终止。
5、本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。
6、本合同未尽事宜可经双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇六
甲方：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方项目外墙保温及外墙涂料工程发给乙方施工，为明确甲、乙双方的责任和义务，经双方协商一致同意签订以下合同条款。
一、工程概况：
1、工程名称：
号楼外墙保温及外墙涂料工程。
2、工程地点：
3、承包范围：
号楼外墙保温及外墙涂料工程的施工。
二、乙方工作：
1、施工：包工包料。
(1)根据墙体现状，向甲方提出大的不符合贴板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。
(2)的板粘贴并打钉。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇七
按照《_合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况。
1.工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包范围：
2.开工日期：
竣工日期：
总日历日期：
3.质量等级：
4.合同价款：
第二条合同文件及解释顺序。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
1.合同语言：
2.适用法律法规：
3.适用标准、规范：
第四条图纸。
1.图纸提供日期：
2.图纸提供套：
3.图纸特殊保密要求和费用：
第五条甲方驻工地代表。
1.甲方驻工地代表及委派人员名单：
2.实行社会监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：
第六条乙方驻工地代表。
第七条甲方工作。
1.施工场地具备开工条件和完成时间的要求：
2.水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
3.施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点：
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇八
甲方：
乙方：
经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：
一、工程范围：屋面m2左右，单价元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为_元整。
二、材料要求：
三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。
四、工程时间：签订全同之日个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。
五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇九
根据《_合同法》及《建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，现将河堤工程承包给乙方施工，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议望共同遵守：
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
工程名称：
工作地点：
工程内容及性质：
1、承包方式：
本合同采用包工包料的方式进行总价发包。合同价内含材料费、人工费、转运费、设备机具购置、租赁、使用费、临时设施费、施工措施费及材料检验、试验费等所有费用在内包干，乙方不得以任何借口再次转、分包。
2、承包范围：对所有经双方确认的渗漏区域进行防水堵漏修缮施工（明细如下：
计价方式：采用总价包干方式，合同价xx万元。
1、工程工期：乙方必须按甲方规定的工期要求，编制项目的施工进度计划，经甲方核定后，按工期计划执行。
2、因不可抗力因素造成工程停工，经甲方确认，工期可按实顺延，但由此造成的费用损失不予补偿。
3、施工期限：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
必须按国家颁布的工程防水技术规范中规定的要求达到滴水不漏的质量标准进行工程质量验收。
2、对合同范围内乙方施工的工程经竣工验收合格后，甲方支付工程款总价的%；
3、本工程合同总价余额%作为工程质量保修保证金，保修期限为年。保修期内乙方承担的工程若出现质量问题，乙方应在甲方电话通知24小时内到场进行维修，若乙方不能按时到场进行维修，或维修达不到甲方要求，甲方有权另外通知人员进行维修工作，所产生的维修费用从乙方的工程保修保证金中扣除。保修期满后，甲方将由甲方支付的维修费用与乙方预留保修金进行结算，多退少补。
4、乙方因施工质量不符合要求造成返工，乙方自行承担所有费用。若不能保证工程质量和工期进度，甲方有权中止合同。
（一）甲方的权利与责任。
1、甲方向乙方提供施工图纸及相应设计文件等。
2、负责工程统一指挥和协调，安排总体工程施工进度计划，负责对工程技术内容进行交底。
3、按合同要求及时支付工程款。
（二）乙方的权利与责任。
1、做好工程施工各项原始记录、隐蔽工程验收记录和材料的检验检测记录等技术资料、确保资料的收集、整理、归档工作，待工程竣工交验后移交甲方。
2、乙方施工、生活的用水、用电和食宿由乙方自行解决；乙方的施工机械、安全防护、运输、照明及水电由乙方自行承担；乙方管理人员工作时间内必须随时在施工现场例行管理工作。
3、服从甲方的领导，并按甲方编制的施工进度计划，安全施工有关规定，工程质量要求等进行安全和文明施工。
4、及时处理劳资纠纷，杜绝投诉和上访，严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善，发生违纪违法事件者，一切责任均由乙方负责自行解决。
乙方应严格按安全操作规程进行施工。若乙方所属人员在承包期间发生一切安全责任事故，责任和经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任；同时视情节轻重将酌情对乙方进行惩罚。
1、违约的处理：甲、乙双方任何一方不能履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿，赔偿数额按工程造价的10%。
2、本合同未尽事宜，由双方协商确定。
3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇十
甲方：
乙方：
甲乙双方依照《_合同法》。《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：工程地点：工程量：约_____________，按实际涂刷面积计算。合同价款：约_______________，按实际涂刷面积结算。
二、工程承包范围：
承包范围：
工程质量与工期：
1、工程质量：本工程质量按甲方要求涂刷。因施工技术问题造成的损失及责任由乙方负责。
防火参数：本工程采用白色防火涂料，耐火等级为二级，具体耐火时间见下表：
联合厂房办公楼及辅助用房施工方施工时严格按图纸要求施工，防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规程》的规定。
厚度要求：
薄型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚型防火涂料涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限要求;且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
表面裂纹：
薄型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于，厚型防火涂料层表面裂纹宽度不应大于1mm.
2、工程要求：以配合甲方工程进度要求。
三、双方责任：
1、甲方负责协调与其它工种的配合，负责乙方技术性资料的审核，负责对乙方按工程进度拨付工程款，负责免费提供施工所需正常用水、用电及工人住宿。组织质监部门负责工程监督、检查和验收工作。工程如需变更，甲方应提前通知乙方，经乙方同意后方可施工，甲方以实际增加工程量追加工程款。
2、乙方负责编制组织方案和施工进度计划，与协作单位做好文明施工，确保施工人员的安全。乙方施工中的一切安全事故乙方自负。派驻工地代表施工中乙方全部事项。乙方需自备所需工器具及设备。
四、工程款与付款方式：
1、工程造价：为每平方米__________元。
2、工程合同价款约(大写)：_______________________元。本合同价款不含税。
3、付款方式：材料进场，付工程款的______________元，工程进行到一半时付工程款(大写)_____________元;工程结束，按实际涂刷面积3日内结清余款，留__________%，消防部门验收后，7日内结清余款。
六、施工安全;。
甲乙双方在施工中应密切配合，严格遵守操作规程，杜绝各类事故发生。如有发生，由责任方承担一切责任。乙方进入现场应遵守甲方制定的规定，文明施工，教育工人遵纪守法。
七、违约责任：
1、双方应共同维护本合同内容，及时拨付工程款。不得随意更改或解除，如发生争议双方应友好协商或提交仲裁机构解决。
2、在施工期间，乙方应遵守甲方制定的规定，文明施工，如发生事故，由乙方自行承担。
3、甲方应按合同约定及时拨付工程款，如有特殊情况，应以书面形式通知乙方，否则因此造成责任由甲方负责。
4、非乙方原因或由不可抗力因素造成的工期延误，甲方应适当延长工期。
八、附则：
本协议经甲乙双方签字盖章后具有法律效力，双方应严格遵照执行，任何一方无权私自更改，否则承担一切责任。本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章生效。本工程完工验收合格，工程款全部付清后，本合同自然解除。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
代表：代表：
年月日年月日。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇十一
供方：（以下简称：供方）。
需方：（以下简称：需方）。
依据《_合同法》及有关法律法规，为规范供需双方往来，确保需方所购产品的品牌、品名、规格、数量、颜色准确无误，经供、需双方友好协商，达成以下条款以资共同遵守：
一、需方工程量概况。
工程量：约30万平方米。
二、货物、品名、规格、数量、价格。
1、需方指定收货人及电话：姜振。
三、（货物交付/验收）供方将货物送至本合同指定工地，需方按本合同指定收货人在交货地点及时清点、验收到达的货物，并在货单上签字。即视为履行完本次交付义务。
四、（数量/质量）供、需双方同意，需方应于货物交付时，核验数量和产品质量（包括品种、型号），需方如有异议，需在收货当日或三个工作日内以书面形式传真给供方提出异议，否则视为合格。
五、（运费）运输费用由供方承担，在运输途中的损失由承运方负责。
六、本报价不含上述材料的检测费用。如需方对产品质量有异议，需另行检测，则必须经供、需双方和监理在现场抽样，并经当地的的权威检测部门检测，检测合格，费用由需方承担，产品不合格费用由供方承担。
七、需方订单以传真形式通知供方，收到需方订单，供方开始组织生产，四日内发货；特殊情况货物在7天内发货。供方将货物发到需方施工现场，下车费由需方支付。
八、付款方式：
（1）先付款后发货或货到付款方式结算，货到付款：供、需双方以送货单为付款凭证，当日付清。需方逾期付款，供方有权停止供货。立即申请供方法院强制执行，按欠款总额每日支付5%迟延付款滞纳金。
（2）供、需双方于每月28号统计当月送货数量，需方按照当月送货量货款的全款，在三个工作日内支付款给供方。供、需双方以送货单为结算凭证，供方逾期付款，供方有权停止供货，且需方向供方按欠款总额的日5%支付迟延付款滞纳金。
九、供方为需方提供的涂料产品是属于特殊化工产品，因此不接受退换货。供方可根据需方要求，为需方提供订货预算与支持。
十、需方收到供方货物后，应按上述支付方式支付货款，其货款必须汇入本合同供方指定的公司帐号或卡号，否则视为需方未支付货款。
十一、供方提供完善的售前、售中、售后服务体系，对需方所购之产品进行跟踪服务。同时对需方的资料与验收提供相应技术支持。
十二、需方购买的产品，严格按供方产品说明书、施工工艺与规范施工，严禁参假与偷工减料，否则，由此产生的质量问题由需方承担。
十三、为方便往来传真件与原件有同等法律效力。因本合同引起的或与合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，如果自争议发生之日起一个月内通过协商不能解决的，任何一方均可向守约方所在地法院通过诉讼方式解决，如一方已起诉，则另外一方也只能到已起诉方所在地的法院提起反诉或另行诉讼。
本合同一式肆份，供、需双方各执贰份，双方代表签字，盖章后产生法律效力。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
______年______月______日。
______年______月______日。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇十二
甲方：
乙方：
甲方承建的小别墅工程中的工程委托给乙方施工，有关事项双方协商特订立如下协议，双方共同遵照执行。
一、承包方式：_________。
二、工作范围：____________。
三、承包单价：_________。
四、付款方式：基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款，地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款，余下的每米215%工程款到工程验收合格交付使用后结清。
五、安全责任：乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的，每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。
六、本合同协议一式两份，由甲乙双方各执一份，自签订之日起开始生效，工程竣工验收合格工程款结清后失效。
甲方：
乙方：
日期：
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇十三
1、甲方工作；甲方提供本工程相关的施工要求，确定颜色色号。提供乙方施工所需用水、电源；可提供材料放置场地。协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程（工序）甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。
2、乙方工作:在施工过程中，乙方要做到安全生产、文明施工，杜绝安全事故，所有造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担责任。工程质量不符合合同要求的负责无偿修理或返工。工程竣工未交付甲方前，乙方应负责已完工工程的成品保护工作，在此期间内如有损坏，由乙方予以修复。乙方施工材料应按甲方指定区域堆放，按样板间要求施工；自行负责场内的各种水平和垂直运输及架子的搭设。材料的保管。
一、本合同在履行中发生争议，双方应本着实事求是的原则及时协商解决。
二、本合同一式二份,由双方各执一份，自双方代表签字之日起生效，至本合同条款全部履行完毕后自动失效。
三、本合同未尽事宜，双方可根据本项目具体情况，结合有关规定，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的补充合同。
四、甲方代表：
乙方代表：
合同签订日期：年月日
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇十四
甲方：发包方：
乙方：承包方：
为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据《_合同法》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：
一、工程地点：
二、工程内容：韵家口镇居民安置楼内墙涂料工程，室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，要求墙面顶棚平整光滑，阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样，只是另加刷两遍白色乳胶漆（普通乳胶漆）。
三、承包方式：由乙方包工包料。
四、工程价格：室内为每平米元。楼梯间为每平米。
五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支元生活费，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款项验收合格后一次性付清。
六、工程期限：本工程从。
（如甲方原因或自然灾害，工期顺延）。
七、甲方责任：甲方必须提供乙方施工人员的食宿方便，正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发放工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。
八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，如达不到质量要求，造成返工一切损失由乙方负责。若乙方不按照安全规范施工，造成安全事故一切责任由乙方负责。
九、未尽事宜，双方协商解决。
此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效应。
甲方：
乙方：
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇十五
甲方：
乙方：
甲方双方依据《_合同法》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：
一、防水施工。
1、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格。
本次防水施工为双包方式（包工包料），。此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保。
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。
6、双方责任。
甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。
乙方责任：
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。
二、施工程序及施工要求。
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
三、付款方式。
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。
四、附则。
1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：乙方：
代表签章：代表签章：
年月日年月日。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇十六
根据《_经济合同法的有关规定》和《_建筑法》的有关法律条款，经双方经协商同意签定本合同。
工程名称：______。
工程地点：______。
承包地址：______。
承包单方价格卷材______元/每平方米;。
竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。
发包方责任：______。
负责提供施工现场和作业面。
负责提供必要的技术文件，如施工有变更时提前三天通知乙方。
承包方责任：______。
负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。
负责作业面的灭火器材。
所承担项目工程质量达到北京市地方标准的验收要求。
负责工人的工伤保险和劳保用品。
负责成品保护和文明施工。
承包方负责提供材料相关文件，材料试验和施工资质证书。
自工程验收(一个雨季)之日起，保修期为五年，保修期内的一切费用由承包方承担。
承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故，一切责任全部由承包方负责。
工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的______%，余下______%作为质保金，包修期满一次。
付款以支票形式支付。
双方发生纠纷协商解决，解决无效后到平谷区人民法院裁决。
本合同一式三份，发包方二份，承包方一份。
发包方(盖章)：______。
承包方(盖章)：______。
法定代表：______。
法定代表：______。
______年______月______日。
室内涂料合同优选（汇总17篇）篇十七
发包单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
根据《_建筑法》和《_经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程范围：
四、工程内容：
五、承包方式：包工包料。
六、施工材料：
品名型号规格。
品名型号规格。
品名型号规格。
五、工程造价：
1、施工每平方米____元，(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。
2、施工面积为____m2，总工程款为____元整。大写：________。
六、工程期限：
开工____年____月____日。
竣工____年____月____日(遇雨顺延)。
七、结算方式：
1、材料及人员入场经甲方确认符合合同要求甲方向乙方支付总工程款的%。
2、完工经验收合格后日内甲方一次性向乙方总工程款的%。
3、余款%作为质保金，保修期过后日内甲方一次性向乙方付清。
八、甲、乙双方责权：
1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。
4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
5、工程保修期年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行免费维修，全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责。
九、其他约定：
1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
3、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
4、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起长期有效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。