购销环节的顺利进行，对企业的市场地位和品牌形象具有重要的影响。下面是一些成功企业家的购销经验分享，希望对大家有所启发。
原料购销合同（优秀20篇）篇一
经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就乙方向甲方供应生产资料一事，达成协议，为明确双方的权利和义务，特订立本原材料采购合同：
一、订购产品名称：________________
二、订购产品数量：________________
三、质量标准：________________
四、产品规格和价格：________________
付款方式：双方选择以下方式支付货款。
(1)上缴票据进行结算。第二批货物到达甲方工厂指定地点后，甲方应向乙方支付第一批货款..以后下一次发货类比，最后一次付款结算。
(2)保留结算质量保证金。乙方以前的货物交付验收后，留下人民币作为质量保证金，剩余部分在货物到达当月内付清。合同期满后，货物没有质量问题，质量保证书将退还给乙方..
(3)货物交付给甲方后，经检验合格，在卸货后天内付款。
不及物动词产品包装要求和规格：(包装费用已包含在商品价格中)
七.交货地点：________________。运费由乙方承担..货物在运输过程中的损坏和丢失等一切风险均由乙方承担..
八.交货时间：________________
乙方应在收到甲方第一份传真订单后_____________________个工作日内将货物交付至合同中指定的地点..重复订单，并在工作日内将货物交付至合同中指定的地点。
九.双方的权利和义务：
1.如果所供货物的价格发生较大变化，双方可以根据市场价格，通过协商对所供产品的价格进行必要的调整。协商不成的'，以原条款为准。
2.乙方交货后，甲方应及时进行质量检验。如发现质量问题，乙方应立即进行现场善后处理。给甲方造成损失的，乙方应承担甲方支付的所有费用(包括但不限于赔偿费用、必要的律师费、罚款等。).
3.如果在乙方交付的货物到达甲方指定地点后三个工作日内，甲方未对质量提出异议，则视为乙方达到质量标准。
4.双方应保守对方的商业秘密。
十、补充协议：________________。
十一。特殊声明条款：________________。
十二.本样本原材料采购合同有效期为___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
十三.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。双方如有争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十四.合同签署地点：___________
甲方(盖章)和乙方(盖章)___________
年月日：___________
原料购销合同（优秀20篇）篇二
食品原料是食品供应链的源头,它的安全是保障食品安全的起点。对于食品原料。
你还了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的食品原料购销合同范文，感谢您的阅读。
卖方：（以下简称甲方）。
买方：(以下简称乙方）。
买卖双方遵循平等、自愿、互惠、互利原则，达成如下协议：
第二条生产厂家：生产符合本合同规定的产品的厂家均可。
第四条交货地点：柳州圣益仓库。
第五条付款方式：本合同签订后，买方须先支付货款。在买方按本合同约定支付全额货款前，买方需保证货源充足。
第六条验收：买方在收到提货凭证后两个工作日内到仓库验收相应货物。若买方对所收货物的质量及数量有异议，两个工作日内以书面形式向卖方提出，逾期不提出者，即视为货物质量、数量验收合格。若买方在收到提货凭证后两个工作日内自行提货的，应对其欲购入货品的质量等级承担检查义务，货物一经出库，即视为对质量等级无异议。路途发生的货品合理损耗由买方承担。
第七条费用负担：货物交收过程中所发生的运输、包装、过磅、入库、出库等费用由卖方和买方自理。
第八条违约责任：违约方赔偿受损方购货金额的10%作为补偿。
第九条合同期限：自20xx年2月28日至20xx年9月28日止。
第十条本合同未尽事宜，由买方和卖方双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
根据合同法、食品安全法等相关条款，甲乙双方本着平等协商，互惠互利的原则，就年度向乙方采购的产品达成一致并签订此合同。
第一条订购产品的名称、规格及价格。
第二条质量要求：
第三条货物验收：
3.2经上述检验，乙方所供产品质量若达不到本合同质量标准验收要求的，甲方可向乙方提出调换货或退货要求;若产品不合格或因产品质量问题严重影响甲方产品质量及食品安全，甲方可取消乙方合格供应商资格，并追究乙方给甲方造成的所有损失。
3.3乙方如对甲方的检验结果有异议，应在接到甲方通知后日内书面提出，并在七日内委托双方均认可的第三方具备资格的检验机构予以检验，否则视为对甲方检验结果的认可。若第三方检验结果与乙方提出的异议相符则相关费用由甲方承担，反之则由乙方承担。
第四条计量标准：
甲方不定期对甲方所供定量包装产品进行重量抽检，抽检称重以甲方过磅计量为准。如出现重量短缺，乙方必须依据实际短缺重量进行补量，如乙方经常出现短重现象，需承担订单总金额20%的违约金。
第五条运输方式、交货期限及费用承担：
乙方接到甲方采购订单后，应当在日内完成订单文件的是否确认及回传，根据订单要求负责将货物运送到,该批次货物所有权自甲方验收合格后转移至甲方。货物运输期间产生的一切费用由乙方承担。
第六条随货同行单据:。
乙方在每次货物到厂时必须随货提供该批货物的厂检单，送货清单，如乙方未能提供上述单据，甲方视为不合格，并有权拒绝收货。
第七条结算方式及期限：
1、货到验收通过后日内支付约定合同款项。乙方发票应当在货到后日提供至甲方，否则甲方有权将付款日相应顺延。
2、甲方在年月日前采购总量小于等于的，自该日后约定产品的价格在本合同约定价格基础上上浮%。
第八条违约条款：
11.1除不可抗力外乙方逾期未能及时到货，影响甲方生产的，视为乙方违约。如因乙方逾期未能及时到货，影响甲方生产的，每日按逾期订单交货金额的百分之一向甲方支付违约金;卖方逾期10天仍未交货的，乙方须向甲支付订单价值%的违约金，同时，甲方可以根据具体情况解除本年度供货合同。
11.2乙方如由于不可抗拒的原因造成无法按时交货，乙方停止供货前10天通知甲方，并提供不可抗力的相关证明文件。
11.3除不可抗力外甲方逾期未能及时付款，每日按逾期付款总额的百分之一向乙方支付违约金;甲方逾期10天仍未付款的，甲方须向乙方支付订单价值20%的违约金，同时，乙方可以根据具体情况解除本年度供货合同。
第九条免责条款:。
12.1因不可抗力原因造成违约，免除违约责任，但是履行义务方应当向对方提供发生不可抗力的书面证明。
12.2守约方同意免责的。
12.3如因不可抗力原因造成乙方违约的，乙方应于事发的10日内通知甲方，以便双方商议处理办法。同时乙方需提供由不可抗力发生地政府出具的时间证明，同时乙方应采取切实的补救措施尽快交货。
第十条合同纠纷事宜：
10.1甲乙双方合同执行中如存在争议，应首先友好协商解决，如协商不成，可。
10.2依法诉讼过程中产生的诉讼费、律师费、交通费等费用由违约方或败诉方承担。
第十一条合同有效期:。
合同有效期自本协议生效之日起至年月日,合同到期后如双方无异议，经协商书面确认后合同有效期可自动延续一年，如合同到期后双方有异议，该合同终止履行，双方可协商另行签订合同。
第十二条其它约定事项：
12.1本合同一式两份、甲乙双方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。合同传真件具有同等法律效力。本协议以双方确认的订单文件为生效条件。
12.2如实行变更双方可另行签署补充附件，补充附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
原料购销合同（优秀20篇）篇三
(2)法人：_________________公司名称，公司住所地，法定代表人。
2.被上诉人：_________________同上。
上诉人_______________不服__________市__________区人民法院20__________年__________月__________日作出的(20__________)__________民商初字第_____________号民事判决书，现提出上诉。
3.上诉请求。
1、请求人民法院撤销一审判决，依法改判。
2、本案的诉讼费用由被上诉人承担。
4.事实与理由：_________________。
1、_____________。
2、_____________。
综上所述，被上诉人存在明显违约的过错行为，极大地损害了上诉人的合同权益，而在这种情况下一审法院却判决被上诉人不承担任何违约责任，放纵违约方，漠视弱者的合法民事权益，明显违反了法律的公平原则以及诚实信用原则，损害了当事人的合法权益。为了正确适用法律，依法维护法律的尊严，维护上诉人的合法权益，请二审法院对本案依法改判。
此致
__________市中级人民法院。
上诉人：_________________。
_____年_____月_____日。
原料购销合同（优秀20篇）篇四
卖方：（以下简称甲方）。
买方：(以下简称乙方）。
买卖双方遵循平等、自愿、互惠、互利原则，达成如下协议：
第二条生产厂家：生产符合本合同规定的产品的厂家均可。
第四条交货地点：柳州圣益仓库。
第五条付款方式：本合同签订后，买方须先支付货款。在买方按本合同约定支付全额货款前，买方需保证货源充足。
第六条验收：买方在收到提货凭证后两个工作日内到仓库验收相应货物。若买方对所收货物的质量及数量有异议，两个工作日内以书面形式向卖方提出，逾期不提出者，即视为货物质量、数量验收合格。若买方在收到提货凭证后两个工作日内自行提货的，应对其欲购入货品的质量等级承担检查义务，货物一经出库，即视为对质量等级无异议。路途发生的货品合理损耗由买方承担。
第七条费用负担：货物交收过程中所发生的运输、包装、过磅、入库、出库等费用由卖方和买方自理。
第八条违约责任：违约方赔偿受损方购货金额的10%作为补偿。
第九条合同期限：自20xx年2月28日至20xx年9月28日止。
第十条本合同未尽事宜，由买方和卖方双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
原料购销合同（优秀20篇）篇五
甲方：____________（以下简称甲方）
乙方：____________（以下简称乙方）
签订地点：____________
签订时间：_________
甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订此采购合同。
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
1、乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至酒店。
2、乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送达甲方至甲方指定位置。
二、甲方所需求的产品品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件。附件具有同等法律效力，价格由甲乙双方协商后定价，每半个月进行询价后与乙方定一次价，定价的方案由双方签字确认，作为支付下一次货款的依据。其中因外界因素（如：天气），需要临时调价的提前填写《调价通知单》，否则按合同中双方所默认价格内容支付货款。合同中附件中定价的品种种类价格，以到岸价为准。
自合同签订之日起，每天晚上由甲方仓库管理员与供应商确认第二天要送的菜品，供应商应在要求的基础上按时、按质、按量送至厨房部，经厨房部验收质量合格，财务部仓库管理员验收数量到位。
乙方送的所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金，并立即取消合作。
其中：为了保证原材料质量，必须定期提供由省级以上资质出具的检验报告。
账期为30天，乙方凭经甲方厨房部、财务部仓库管理员确认签字后的单据，于每月28日（遇节假日顺延）结算货款，货款结算以甲方稽核会计稽核的数量为准，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一月的货款作为质保金，作为日后进行调货，确保质量的依据。
签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证。
乙方负责全程运费。
1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，每超过规定时间的十分钟后还未到达酒店，应向甲方偿付不能送货部分货款的价值二倍的违约金，并赔偿由此而给甲方造成的损失费用。如有提前通知甲方，告知其送货延时原因，甲方将以口头警告的形式告知乙方，警告三次以上，通知乙方进行面谈。
2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方客户投诉，造成甲方损失的，甲方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失（公司信誉）进行核算后，以书面通知乙方，经乙方对质量问题确认后从乙方货款中扣除，如乙方对质量问题有异议，可提交合同签订所在地相关部门进行质量鉴定。
甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。
供应商与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。
1、在未取得双方事先许可的'情况下，不得将本协议内容向第三方公开或泄露。
2、乙方从甲方得到的采购信息，未经甲方同意，乙方不得向第三者转让、公开、泄露或被使用。
乙方有以下任何事项时，甲方不需要任何通知，可马上解除本合同：
1、违反本合同条款约定的行为或事实时；
2、在供应期间内，不能满足甲方数量及品质要求无能力供应时；
3、被政府机关停止或取消营业资格给予处分时。
因违反合同条款造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
甲、乙双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方当事人可向合同签订地人民法院提出诉讼。
本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。
甲方（印章）：________________
乙方（印章）：____________________
甲方代表（签字）：_____________
乙方代表（签字）：____________________
地址：_________________________
地址：____________________
电话：____________________
电话：____________________
日期：____________________
见证方：____________________政府采购中心
见证方代表（签字）：
地址：____________________
电话：____________________
原料购销合同（优秀20篇）篇六
甲方：
法定代表人。
地址：
联系人：
联系电话：
乙方：
法定代表人：
地址：
联系人：
联系电话：
经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发展、遵纪守法、诚信平等、互惠互利、双方共赢的原则，达成如下合作协议：
一、合作项目：
1、工程名称。
2、工程的具体位置：
3、供应沥青材料要求。
用量以乙方与陕西省交通建设集团公司按工程实际计划编制的沥青用量和正式使用通知书为准。品牌与质量以乙方与招标单位确定的材料品质为准。
二、合作方式。
(一)甲方。
1.提供完成合作工程项目所需要的资金(具体款项待乙方中标后以甲乙双方签订的详细资金运作流程协议为准)。
2.甲方负责将乙方购买的沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点。
(二)乙方。
1、负责标书的编制、投标;。
2、负责中标后外贸业务及报关、质检、铁路运输等相关事宜，以确保资源，为客户提供保质、保量、及时合格的服务。
(三)相关说明。
乙方负责国际购销合同的实际操作，甲方对于国际购销合同所引起的一切后果不承担任何的法律责任。
如出现不能按时按期交货或者是由于沥青的质量问题引起的违约责任，甲方不承担任何责任。
三、合作期限。
1、自本合同签订生效之日起至本合作项目材料供应期结束止。根据路面进度需要供应的具体供货期确定实际的供货期。
2、合作期限为年，即自________年____月____日至________年____月____日止。
(以上方式可以选择确定合作期限)。
四、合作项目管理机构。
(一)部门名称、设置及人员。
经双方协商同意，在乙方公司的办公地内设立小康工程项目组，场地由乙方提供，对双方合作的项目进行监督和财务管理。
小康工程项目组由甲乙双方各指派人共同组成，部门负责人由甲方担任。
甲方的联系人及电话：
乙方的联系人及电话：
(二)部门职责。
1、在乙方设立一个专门共管的银行账户，用于本项目合作的财务往来。
凡是与本项目有关的所有资金往来必须经过本账户并接受本共管部门的监督。
2、对本项目的财务往来进行严格审查，必须采用书面形式，并经甲乙双方签章认可才能作为财务往来凭证。
3、确保项目资金的安全，任何一方都不得以任何理由将本项目的专项资金用于合作项目无关的任何用途。
4、监督乙方在运营过程当中，严格按照标书合同中约定的时间结算款项并将款项在结算日后的____日内转入共管账户。
五、双方的权利、义务。
(一)甲方。
1、甲方在乙方投标时提供万元的保证金，于________年____月____日以现金/其他方式支付给乙方。
2、保证将沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点的运输。
(二)乙方。
1、按照招标文件的要求安排招标活动。
中标后必须严格按照招标文件的规定取得相应的资质;。
2、按照招标文件的规定购买货物，并办理外贸业务及其所有的相关事宜;。
3、为甲方提供的资金投入提供有效的担保，确保甲方的资金安全。
乙方的担保包括：
5、关于投标的报价和物资的采购价格，乙方均应向甲方通报，双方协商;。
7、保障资金的正常回收，如由于客户的原因导致资金无法及时回款，引起的资金周转问题及造成的损失由乙方承担经济责任。
六、合作利润的分配。
1、经甲乙双方协商同意，项目工程完成以后，对项目毛利润的分配，甲方占80%，以方那个占20%。
甲方向乙方提供劳务发票。
2、经甲乙双方协商同意，质量保证金的分担，甲方占2%，乙方占0.5%。
七、违约责任。
1、任何一方违反本协议，需赔偿守约方的经济损失，并支付违约金万元;。
4、因乙方原因造成无法对外开立信用证及其他情况发生时，造成的损失由乙方承担。
八、争议解决。
因履行本协议过程中发生争议时，双方首先应当友好协商解决、互谅互让。
协商不成的，提交法院解决。
九、合同解除及终止。
1、因政府政策调整、战争、动乱、重大事故或自然灾害等不可抗力因素致使合同无法履行时，可解除协议，后续问题由双方协商解决。
2、因客观情况致使合同目的无法实现时，双方可协商变更原合作方式。
协商期间，合同可中止执行。
3、乙方负责工程项目结算款的回收，在合同约定的回收期间以内，共管帐户内如果没有该笔款项入账，甲方有权中止该合同的履行，并由乙方承担中止期间给甲方造成的一切经济损失。
十、其它问题。
本协议自双方签章之日起生效。
未尽事宜，双方可约定补充条款，补充条款视为本协议的组成部分。
本协议共份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表人：
代表：
住所：
住所：
电话：
电话：
签订日期：
签订地点：
原料购销合同（优秀20篇）篇七
供方：______________（以下简称"甲方"）。
需方：______________（以下简称"乙方"）。
甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。
1、双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为：该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证，甲方承诺：该标志、合格证所称的"合格"，即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。
2、如甲方产品质量不符合约定的标准，甲方应承担违约责任和赔偿责任，赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
1、款到两日内发货，11月15日前首甲方支付首次货款金额90%共计_________元（_________元整），余款10%共计________元（________元整）在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。
2、结算方式：甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方指定财务人员银行收款帐户为：
银行户名：_____。
银行账号：622848__________。
银行开户行：农业银行广州钟落潭支行。
1、经双方协商一致，共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的地点。甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前，无论乙方付款与否，该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担，在乙方检验并在送货单上签字确认接收后，该风险始转移给乙方。
2、交付地点：广州市白云区红旗路29号之一广州蓝茜塑胶制品有限公司内。
3、甲方向乙方交付产品时，应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为，视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品，并不表示乙方已经检验完毕，乙方检验应该在检验期内进行。
4、甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。如甲方超出乙方指定的交付期5日交付的，乙方可以拒绝接收，同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任，包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。
1、在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后，乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查，并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的，乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的，乙方有权只签收符合约定的部分，对不符合约定的产品由甲方负责调换，因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的`数量接收产品的，对未接收部分的检验期间顺延，且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
2、乙方接收产品后，应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵（如：损坏、变质等）进行检验。对于乙方检验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题，甲方需依法在该产品的质量保证期内承担相应的质量保证责任。
3、双方经过协商一致确定检验期间为5日，自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的，视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。
4、因甲方产品出现质量问题的，乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失，或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的，不属于逾期付款，不支付迟延履行金。
1、因甲方产品质量不符合本合同约定的，乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。
2、对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的，甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。
1、甲、乙双方违反本合同任何一条之约定，即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。
2、本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的，违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任，包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。
3、对双方都违反本合同约定的，各自承担相应的违约责任。
1、"不可抗力事件"指一方无法控制的，致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。
2、若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务，该方应在不可抗力事件发生后十四日内书面通知另一方，双方应尽其最大可能减少损失。若发生不可抗力事件，一方无需对因不能履行或损失承担责任，并且不得视为对本合同的违约。遭受不可抗力的一方应采取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响，并尝试恢复履行受影响的义务。
1、合同双方在履行合同过程中发生争议的，双方首先应协商解决，协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。
2、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。
3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
4、本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方：（盖章）________乙方：（盖章）____________。
____年___月___日____年___月___日。
原料购销合同（优秀20篇）篇八
立契约书人____工业股份有限公司___实业有限公司，双方兹就工厂转让事宜，订立本件契约，条款如下：
一、转让标的：乙方所有坐落___市___路_号厂房连同基地，暨全部生产设备及原料、半成品、制成品，其数量细目暂以乙方_______年十一月三十日库存清册所载名称、数量为准。
二、本件让售价格及计算方法：
厂房房地、生产设备及原料、半成品、制成品细目，总折价为____万元整。
上列原料，经盘点如有增减变化数量，则依乙方原料进料成本价格计算;半成品如有超过或不足的，则视加工的程度，在百分之五十以内的，按原料成本价格计算;逾期百分之五十以下的，依成品市面批发价计算;成品如有超过或不足之数，依成品市面批发价格计算，由双方以现金给付或补足。
生财设备如有短缺、灭失的，得依乙方帐面所列设备残值计算，由甲方于尾款中予以扣除。
乙方应收未收款约计____万元，除在本年十月份以前的帐款由乙方自理外，十一月份起的帐款均以九折计算由甲方承受，至交割后所有发生一切的损失，乙方不负任何责任。乙方并负责通知各厂商，并于甲方收受帐款络于一切必要的协助。
三、付款办法：
前条第一项的价格，于本契约成立同时，甲方交付乙方___万元，余款___万元，俟原料、成品、厂房房地、生产设备点交清楚同时，一次付清。
前条第四项应收帐款的价格，甲方应于交收后给付乙方折净数的半数;其余半数由甲方开立一个日期的支票交付乙方。
四、交收日期及地点：双方订定本年十二月十五日为交收日期。并定于___市_路_号厂房现场为点交地点。
五、特约事项：
交收之日，双方均须派代表二人以上，负责办理。
本件交收以前，所有乙方对外所欠一切债务或其他纠纷，概由乙方负责理清，与甲方无涉。
本件交收以前，所有积欠一切税捐及水费、电费、瓦斯、电话费用等概由乙方负担。
厂房房地移转，除土地增值税由乙方负担，其余契税、公主费、代书费及其他必要费用概由甲方负担。
乙方现有雇用的职工，除甲方同意留用外，余均应由乙方负责遣散。
乙方声明本件盘让，业经其公司董事会及股东会证依法证明决通过，附件的会议记录如有虚伪不实，应由乙方负责。
六、违约处罚：任何一方有违背本契约所列各条件之一者即作违约论，他方有权解除契约。又甲方违约，愿将已付款项，任由乙方没收充作违约赔偿;若系乙方违约，应加倍返还所收的款项与甲方，以赔偿甲方。
七、为确保本件契约的履行，乙方应另觅保证人2名。保证人对于乙方违约时，加倍返还其所收受款项，应负连带保证责任，并愿抛弃先诉抗办权。
八、本契约一式四份，由甲乙双方及保证人各执一份为凭。
甲方：乙方：
原料购销合同（优秀20篇）篇九
需方：_______________（以下简称甲方）。
供方：_______________（以下简称乙方）。
经甲乙双方就原材料采购与应事，经过充分协商在平等互利、诚实守信基础上签订原材料采购与供应合同，并就甲乙双方权利与义务达成以下协议：
1、本合同含税单价_______元/吨，乙方保证向甲方供应每月___________吨。
2、乙方运输重量以甲方过磅为准。
3、甲方应提供足够材料堆放场所。
1、指标要求：粒度________%以下，水份控制在________%以下。
2、如乙方所供的磷渣含水份超过标准，超过部份扣除部份重量。
3、乙方所进材料不得有杂物杂质。
地点甲方指定（九龙水泥厂厂区范围），乙方承担一切运输费用及路途风险。
1、结算方式，乙方垫付供应材料款一个月，即：4月材料款推延至6月份结算，以此类推。
2、结算的材料款，乙方不得支付现金，应部份转为水泥款，水泥价格以结算时水泥市价为准。
3、合同有效期限：合同生效时间至___年___月底。
乙方未按照规定供应材料或甲方已停产，双方协商变更。
甲方：（盖章）_________乙方：（盖章）__________。
____年___月___日____年___月___日。
原料购销合同（优秀20篇）篇十
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利的原则，经协商一致，就甲方所需要的产品签订如下合同：
一、供货数量：甲方订购乙方化工材料约800万元，凭电话通知送货。
二、质量要求：按甲方所下的订单货源的.要求发货，乙方提供的产品必须符合国家标准，经甲方验收合格后方可入库。
三、付款方式：乙方所提供的化工材料价格需低于市面上同等货物的5%，货到厂方之后，经验收合格，三天之内货款一次付清。
四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方共同遵守原则。
五、未尽事宜双方协商解决。
供 方： 需 方：
代理人： 代理人：
开户行： 开户行：
账 号： 账 号：
签订日期： 签订日期：
原料购销合同（优秀20篇）篇十一
甲、乙双方本着《_合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规货物：
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算。
2、以上价格不含税。
3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)。
二、质量检验：
1、质量标准：按国家有关规定标准验收。
2、尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3、包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在货物报价中。
三、付款方式：
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：________元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，________天内生产完工，第天内乙方需付清余款________元，货从中山发出，________天内到达上海。
四、交货方式、交货时间、交货地点：
1、交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地。
2、交货时间：自收到定金之日起15天内货到达。
3、交货地点：________________。
五、货物接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)。
六、对货物提出异议的时间和办法：
乙方在收货当日对货物的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如货物不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的货物合格!
七、违约承担责任。
2、乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;。
八、其他条件。
1、合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2、本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带承担责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3、未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
地址：________________地址：________________。
日期：________________日期：________________
原料购销合同（优秀20篇）篇十二
甲方：
住所：
法定代表人：
具体联系人：
乙方：
住所：
法定代表人：
具体联系人：
联系电话：
甲方、乙方为共同完成皮毛服装原料的购买和成品服装的销售事宜，双方依据《中华人民共和国民法典》及中华人民共和国其他相关的法律法规，经协商一致，签订本合同。
第一条购销具体内容：服装原料的购买和服装成品的出口销售。
1.甲方负责出资600万人民币，供乙方购买服装原料：狐狸皮、水貂皮等。乙方与原料供应商签署买卖合同，须经甲方的审核和确认。
2.乙方负需要对服装原料进行加工，制成成品服装，在此环节甲方出资400万人民币作为乙方的加工流动资金。
3.乙方待服装加工完成后，委托甲方办理出口销售事宜。委托事项具体详见双方签订的委托出口代理协议。
4.为了保证此购销合同将来债权债务的实现，乙方愿将坐落于__________区_________路________号厂房_______间，建筑面积_______________平方米抵押给甲方，具体内容详见双方签订的《抵押合同》。
第三条时间。
此购销合同的期限自年月日始，预计完成期限为年月日。
第四条双方主要义务。
1.甲方需按照本合同约定对购销项目进行出资;。
2.乙方按照本合同约定购买服装原料，并对服装原料进行加工，保证符合出口要求，并按照约定及时供给甲方，以便出口。
3.乙方需和甲方签署《抵押合同》，并及时协助甲方办理抵押登记。
第五条工作配合和资料保密。
1.双方应当本着友好互利的原则，在协商的基础上共同完成此次购销事项。甲、乙双方按照合同约定的分工、以自己的资金和技术力量参加购销项目，共同制定合作计划，共同解决合作中发生问题。任何一方对本合同约定或双方另行确定必须履行的义务，都必须认真履行。在协议履行过程中，任何协议的变更和解除都已双方书面确认为准。
2.本协议任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的商业秘密负有保密义务，除法律规定外，未经对方书面许可，任何一方不得将其泄露给第三方，也不得用于在本协议之外的任何不当用途，否则应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的一切损失和承担一切法律后果。
3.在本协议终止后，双方在本协议的保密义务并不随之终止，各方仍需遵守本协议的保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到对方同意其解除此项义务，或事实上不会因违反本协议的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。
第六条给付。
每批服装出口完成后，买方会将款项打到甲方账户上。甲方按照每美元收益为0.5元人民币的比例收取代理费，剩余部分打到乙方指定账户。具体约定，详见双方签订的委托代理协议。
第七条违约责任。
1.任何一方不按照合同约定进行投资或生产，造成购销事项停滞、延误的，违约方应向另一方支付出资总额的违约金;造成合作失败的，违约方应向另一方支付数额为投资总额0.5%的违约金。
2.任何一方违反本合同第六条约定的保密义务，违约方应当向另一方支付数额为项目投资总额的违约金。给对方造成损失的，除给付违约金以外，对另一方的损失应据实予以赔偿。
第八条争议解决。
在本合同履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何乙方可向天津仲裁委员会申请仲裁。
第九条合同生效。
本协议经双方签字和盖章生效，本协议一式三份，具有同等法律效力。
甲方：
授权代表(签章)：
签约日期：
乙方：
授权代表(签章)：
签约日期：
原料购销合同（优秀20篇）篇十三
合同有效期：_________至_________。
1、经双方协商，需方向供方购买以下货物：
2、验收方式及异议期限：按标准执行。
3、结算方式、期限：保底万元，超出部分以现金或承兑汇票结算。
4、每批货物须附供方质检报告(中药材除外)、送货清单(须注明品名、规格、数量、批号)。
5、每批原辅料的外观及内在质量应具均一性，不得有混等级、混品种现象，否则视为不合格。
6、每件货物须标明品名、规格、产地、供货单位、数量、批号等内容，并应有合格证，否则视为不合格。(中药材需有采收或加工日期，可无批号、合格证)
7、经需方按质量标准检验不合格的.原辅料，供方无条件退货或换货，并承担由此给需方造成的损失。
8、因供方原辅料质量不稳定，给需方造成损失，供方须作出一定的赔偿，金额为需方直接损失的_________倍。
9、入库货物数量以需方实际收货数为准。
10、若供方在一年之内发生次以上其它违约，需方有权取消以后定货。
11、违约责任：供方因非不可抗因素不能交货的，需方按该批货物价值的%索赔，如延期交货，每延期一天，如该批货物价值在_________万元以下，按_________索赔;在_________万元以上，按_________%索赔;超过_________天交货的，按不能交货对待。
12、解决合同纠纷的方式：由双方协商解决，协商不成的，可向签约地方法院起诉。
13、本合同一式叁份，需方两份，供方一份，双方代表签字，单位盖章后生效。本合同传真件与原件同等法律效力。
14、其它约定事项：
_________年_________月_________日。
原料购销合同（优秀20篇）篇十四
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就原料买卖签定如下条款：
1、合同一年一签，本合同期限为一年。原则上在此期限内乙方供应甲方的原料不低于25000吨。为确保甲方生产需要，乙方根据甲方要货计划及通知，积极组织货源和运力，保障甲方需求。若客观上造成了甲方生产计划延误，乙方必须承担相应经济责任。
2、原材料的质量：原料包括树皮、薪材、竹尾、竹屑、竹片，乙方不能以次充好。上述材料含水量控制在30%以下，如超过30%，甲方有权扣除相应吨位;如含泥沙量超过2%则甲方有权要求乙方自行拖回，费用乙方自负。
3、价格以益阳电厂上述材料的收购价上调()元每吨为合同价格，即收购价为()元每吨。如益阳电厂价格发生变化，甲乙双方应及时调整收购价格，否则甲方有权终止合同。
4、此合同价格包括原料成本、运输费用及装卸费。原料到达现场必须服从甲方现场调度人员的调度，并按要求卸货，如给甲方造成转运费用及麻烦由乙方负责。
5、结算方式：原则上为天结，从供货之日开始乙方必须押一车货款作为合同保证金，甲方开除正规的`收款收据并盖好公章。此款在合同结束后即日退还。
6、甲方提供充足的材料堆场，保证堆场内的道路畅通，乙方负责材料运输装卸过程中的安全。
7、违约责任：甲乙双方不得单方违约，如有违约由此引起的纠纷可协商解决。同时具有上诉法律的权利。
8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：_________乙方：_________。
甲方代表人签字：_________乙方代表签字：_________。
日期：_________日期：_________
原料购销合同（优秀20篇）篇十五
需方：供方：
合同编号：签订地点：
合同有效期：至。
1、经双方协商，需方向供方购买以下货物：
2、验收方式及异议期限：按标准执行。
3、结算方式、期限：保底万元，超出部分以现金或承兑汇票结算。
4、每批货物须附供方质检报告(中药材除外)、送货清单(须注明品名、规格、数量、批号)。
5、每批原辅料的外观及内在质量应具均一性，不得有混等级、混品种现象，否则视为不合格。
6、每件货物须标明品名、规格、产地、供货单位、数量、批号等内容，并应有合格证，否则视为不合格。(中药材需有采收或加工日期，可无批号、合格证)
7、经需方按质量标准检验不合格的原辅料，供方无条件退货或换货，并承担由此给需方造成的损失。
8、因供方原辅料质量不稳定，给需方造成损失，供方须作出一定的赔偿，金额为需方直接损失的倍。
9、入库货物数量以需方实际收货数为准。
10、若供方在一年之内发生次以上其它违约，需方有权取消以后定货。
11、违约责任：供方因非不可抗因素不能交货的，需方按该批货物价值的%索赔，如延期交货，每延期一天，如该批货物价值在万元以下，按索赔;在万元以上，按%索赔;超过天交货的，按不能交货对待。
12、解决合同纠纷的方式：由双方协商解决，协商不成的，可向签约地方法院起诉。
13、本合同一式叁份，需方两份，供方一份，双方代表签字，单位盖章后生效。本合同传真件与原件同等法律效力。
14、其它约定事项：
需方：供方：
原料购销合同（优秀20篇）篇十六
卖方：（以下简称甲方）。
买方：(以下简称乙方）。
买卖双方遵循平等、自愿、互惠、互利原则，达成如下协议：
第二条生产厂家：生产符合本合同规定的产品的厂家均可。
第四条交货地点：柳州圣益仓库。
第五条付款方式：本合同签订后，买方须先支付货款。在买方按本合同约定支付全额货款前，买方需保证货源充足。
第六条验收：买方在收到提货凭证后两个工作日内到仓库验收相应货物。若买方对所收货物的质量及数量有异议，两个工作日内以书面形式向卖方提出，逾期不提出者，即视为货物质量、数量验收合格。若买方在收到提货凭证后两个工作日内自行提货的，应对其欲购入货品的质量等级承担检查义务，货物一经出库，即视为对质量等级无异议。路途发生的货品合理损耗由买方承担。
第七条费用负担：货物交收过程中所发生的运输、包装、过磅、入库、出库等费用由卖方和买方自理。
第八条违约责任：违约方赔偿受损方购货金额的10%作为补偿。
第九条合同期限：自20xx年2月28日至20xx年9月28日止。
第十条本合同未尽事宜，由买方和卖方双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
原料购销合同（优秀20篇）篇十七
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：
一、订购产品名称及数量：
二、产品规格及价格：
产品包装要求及规格：
四、质量标准：
1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。
2、_______________________________________________。
五、付款方式：
乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。
六、交货时间和地点：
xx年__月___日前乙方将货物送至-----------------。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
七、双方权利和义务：
1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的`货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金__________元。
八、特别声明条款：__________________________________。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人签字：代表人签字：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
账号：账号：
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：
一、订购产品名称：
二、订购产品数量：
三、质量标准：
1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
2、
四、产品规格及价格：
1、________________________________________________。
2、________________________________________________。
五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。
(1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。
(2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。
(3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。
六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)______________________________________________________。
七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
八、供货时间：
1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。
2、_________________________________________________。
九、双方的权利和义务：
原料购销合同（优秀20篇）篇十八
乙方愿意委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务。
现甲、乙双方就乙方委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务一事达成如下协议：
1.乙方自愿委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务。
2.乙方已仔细研读甲方与工业原料交易市场签订的《入市交易协议》、《大宗工业原料交易市场交易管理办法》（下称《交易管理办法》）及工业原料交易市场的其他相关规定，同意严格按照工业原料交易市场规定的程序进行交易、结算和交货；承诺自行承担工业原料交易市场根据《交易管理办法》赋予的权力实行风险控制时通过甲方转嫁的全部的乙方应该承担的可能风险。
3.甲方为乙方提供进入工业原料交易市场的网络交易平台'中国工业原料网'的接口，乙方自行保存及管理交易密码，自主交易。乙方须向甲方支付交易及交货手续费，手续费标准见附表。
4.甲方承诺，将严格遵守工业原料交易市场发布的《大宗工业原料交易市场交易商代购代销业务规范（试行）》，不挪用乙方存放于甲方的用于工业原料代购代销业务的货款和或担保金。
5.甲方对乙方的委托事项和交易记录等资料负有保密义务，非法定有权机关或乙方指示，不得向第三人透露，否则，甲方须承担相应责任。
7.因地震、台风、水灾、火灾、战争及其它不可抗力因素导致的乙方损失，甲方不承担责任。
8.本协议第6、7条所述事件发生后，甲方应及时采取措施防止乙方损失可能的进一步扩大。
9.甲乙双方同意，因本协议的解释或履行产生的一切争议，均由_____委员会依该会之_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。
10.本协议自双方签字、盖章之日起生效，一式叁份，双方各执一份，向工业原料交易市场备案一份。
甲方（公章）：________乙方（公章）：________。
________年____月____日________年____月____日。
原料购销合同（优秀20篇）篇十九
需方(甲方)：
供方(乙方)：
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就原料买卖签定如下条款：
1、合同一年一签，本合同期限为一年。原则上在此期限内乙方供应甲方的原料不低于25000吨。为确保甲方生产需要，乙方根据甲方要货计划及通知，积极组织货源和运力，保障甲方需求。若客观上造成了甲方生产计划延误，乙方必须承担相应经济责任。
2、原材料的质量：原料包括树皮、薪材、竹尾、竹屑、竹片，乙方不能以次充好。上述材料含水量控制在30%以下，如超过30%，甲方有权扣除相应吨位;如含泥沙量超过2%则甲方有权要求乙方自行拖回，费用乙方自负。
3、价格以益阳电厂上述材料的收购价上调()元每吨为合同价格，即收购价为()元每吨。如益阳电厂价格发生变化，甲乙双方应及时调整收购价格，否则甲方有权终止合同。
4、此合同价格包括原料成本、运输费用及装卸费。原料到达现场必须服从甲方现场调度人员的调度，并按要求卸货，如给甲方造成转运费用及麻烦由乙方负责。
5、结算方式：原则上为天结，从供货之日开始乙方必须押一车货款作为合同保证金，甲方开除正规的收款收据并盖好公章。此款在合同结束后即日退还。
6、甲方提供充足的材料堆场，保证堆场内的道路畅通，乙方负责材料运输装卸过程中的安全。
7、违约责任：甲乙双方不得单方违约，如有违约由此引起的纠纷可协商解决。同时具有上诉法律的权利。
8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
甲方代表人签字：乙方代表签字：
日期：日期
原料购销合同（优秀20篇）篇二十
签订地点：_________________。
需方：________________。
签订时间：_________________。
一、产品名称、规格、数量、单价、总金额及备注。
合同有效期内双方可凭订单或订单传真件作为履行合同之依据。
二、技术标准、质量要求。
按国家及行业相关标准执行。产品整体成形均匀，印刷图案清晰、完整，颜色鲜艳，无明显色差，套色准确，且按照需方样稿制作，全部使用纯新原料。供方应向需方提供营业执照、税务登记证、卫生许可证、第三方检测报告以及其他必要的证明文件(每次发货质检报告均需随货物同时到达乙方仓库)。供方承诺在任何情况下始终以本企业最优质、最低价长期优先供应需方。(具体标准另行设定)。
三、交(提)货地点：_________________需方指定的仓库。
四、运输方式及费用负担。
由供方负责办理_____托运并承担运费。产品在运输过程中不得与有毒、有害物质及化学品同车运输，产品应完好无损，未受污染。每批交货量与订单量允许+5%的误差(以实际过磅量为准)。运输途中发生的产品灭失、损坏、污染及其他风险由供方承担。
五、包装方式。
外纸箱包装，内衬防尘膜，并保证包装不损毁、不破裂、无污染、无异物;包装物不计价，不回收。
六、订货方式。
以供方订单传真为订货方式。具体品种及数量以双方盖章并传真的订单为准，需方提供的订单内容应包含产品的名称、规格、数量、交货期限等;每个单品的订货量为_____吨/次，单笔订单量不低于_____吨。
七、交货期限。
每批产品交货期限以需方订单传真件预报计划为准。供方收到订单后，须签字、盖章回传后方可执行。供方应保证自收到订单之日起10日内到货。未按合同规定日期到货的，每延期一天供方应支付当批货值1‰的违约金于需方。
八、结算方式及期限。
银行承兑或电汇方式结算，货到45日内付清货款;若连续60日未有订单为终止业务，则需方应在60日内付清前其所欠货款。
九、验收及异议的提出。
由需方在产品抵达其指定仓库后按约定质量、技术要求进行验收。如有异议，应在收到产品之日起7日内以书面形式向供方提出;若需方在使用过程中发现产品存有隐蔽质量问题的，应在妥善封存保管的前提下，及时以书面形式通知供方，并写明当批产品生产编号、发货日期、名称、规格及数量等。供方应自收到书面通知之日起2日内予以答复，协商并提出解决方案。属于供方原因的，供方应在5日内负责退换货或采取其他补救措施。因供方退换货不及时，延误需方生产的，应按实际短缺量由供方加倍补偿需方并赔偿相应经济损失。
十、合同期限。
本合同期限为一年：______________年_____月_____日至_____年_____月_____日。有效期内双方相关订单往来均受本合同约束。有效期满，双方可续签合同，如未续签合同但仍继续发生相关订单往来的，视为双方确认本合同继续有效。
十一、违约责任。
供需双方应按约履行合同，如一方违约，对方有权终止合同，且违约方应支付守约方违约金并赔偿相应经济损失。其他违约情况按《中华人民共和国民法典》处理。
十二、合同纠纷解决方式。
双方应协商解决。协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十三、约定事项。
2、在产品使用过程中确因产品质量问题，给需方造成损失的，供方应承担赔偿责任。因产品质量检验发生争议时，应提请上级质检部门检测，费用由过错方承担。
十四、关于商业贿赂。
合同有效期内若发生贿赂事件，一经确认，行贿人所属方应向本合同对方支付5万元人民币。
十五、其他。
本合同经双方签章后生效，本合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
供方需方。
单位名称：_________________。
单位地址：_________________。
邮政编码：_________________。
法定代表人：_________________。
委托代理人：_________________。
电话：_________________。
传真：_________________。
开户银行：_________________。
帐号：_________________。
单位名称：_________________。
单位地址：_________________。
邮政编码：_________________。
法定代表人：_________________。
委托代理人：_________________。
电话：_________________。
传真：_________________。
开户银行：_________________。
帐号：_________________。