公司内部信息合同（模板15篇）

公司凭借着卓越的管理和创新的思维，在市场竞争中始终保持着领先地位。以下是小编为大家整理的一些公司总结样本，希望能够给大家提供一些写作思路和指导。

公司内部信息合同（模板15篇）篇一

鉴于甲方希望乙方提供，乙方愿意向甲方提供有关公司内部信息管理平台的技术服务和其它相关技术服务(以下合并称为“技术服务”)经友好协商，甲乙双方就上述技术服务事宜达成如下条款：

一、技术服务的内容、方式和要求

1、服务内容：

乙方派出合格技术人员为甲方提供有关计算机及网络的系统维护、技术支持和咨询服务。

2、方式：

甲方在需要乙方提供技术服务时，邮件或电话通知乙方mis部门主管，或者乙方认为有必要对甲方的系统进行维护并经甲方主管同意时，乙方应及时派出合格的工程师提供所要求的技术服务。

3、工作单：

服务结束后，乙方工程师填写工作单，写明工作内容、工作过程、完成情况以及实际工作时间，并经甲方主管签字，由乙方mis部门保存。工作单是有关服务费用结算的依据。

二、工作条件和协作事宜

1、甲方应为乙方技术服务提供必要的工作场所和工具;

2、乙方人员在进行系统维护时，必须确保甲方系统中的信息安全，未经甲方同意不得擅自删除和转移甲方系统中的信息，并为其保密。

三、报酬及其支付方式

1、甲方对乙方在本契约的有效期内所提供的服务按rmb____/人工作日(或rmb____/人工作日)的费用标准支付给乙方。

2、支付方式：

每月月底(非工作日则顺延至下一个工作日)按工作单的工作时间(每次工作时间不满一小时的按一工作小时计算，8个工作小时折算为一工作日)，甲方为乙方结算一次。由乙方开出服务发票，甲方按发票上的金额和指定银行以支票或电汇方式进行支付。

四、契约有效期

契约自____年____月____日起有效，至____年____月____日止。

五、违约责任

(一)甲方的违约责任

若甲方未按契约规定的时间如期向乙方支付服务费用，逾期____天至____天(含十天)，应支付相当于契约报酬总额的____%的违约金;逾期____天以上，应视为严重违约，除支付相当于契约报酬总额的____%的违约金外，并对由此而造成的一切后果承担全部责任。

(二)乙方的违约责任

若乙方所提供的技术服务在质量保证和信息安全方面不能满足甲方要求，经甲方两次指出仍无改进的，甲方有权解除契约。

六、争议解决

如果执行本契约发生争议，甲乙双方应友好协商解决。若协商不成，双方同意将该等争议提交北京市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除仲裁机构另有决定外，仲裁费用和其它相关费用由败诉方承担。

七、本契约经甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

八、本契约正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

代表人：________________代表人：________________

_____年__月__日_____年__月__日

公司内部信息合同（模板15篇）篇二

公司内部信息合同（模板15篇）篇三

地址：_______地址：_______。

联系电话：_______联系电话：_______。

甲方向集团申请资金，经集团批准，由乙方借款给甲方，为明确责任，甲乙双方协商一致特签订本协议兹共同遵守执行。

第一条借款金额甲方向乙方借款人民币（大写）_____。

第二条借款用途甲方借款将用于_____。

第三条借款期限本协议约定借款期限为从_____年_______月_______日至_____年_______月_______日。第四条借款利率和计息、结息_____确定借款月利率_____。

甲方无法按时归还借款的，集团可以按以下标准提高支付乙方资金占用费利率，同时由集团加收额外管理费。

逾期期限：_______。

调高幅度：_______。

额外管理费（按本金的以下月利率计算）：_______。

第七条协议争议解决方式。

协议在履行过程中发生争议，可以提交集团财务管理部协调解决。

第八条适用对象。

本协议适用于经集团批准的资金申请借款，签订双方应为集团下属控股子公司或集团本部。

甲方（公章）：_______乙方（公章）：_______。

法定代表人（签章）：_______法定代表人（签章）：_______。

公司内部信息合同（模板15篇）篇四

公司内部信息合同（模板15篇）篇五

公司内部信息合同（模板15篇）篇六

公司内部信息合同（模板15篇）篇七

法人代表：________________________。

委托代理人：________________________。

地址：________________________。

借款方：________________________。

责任人：________________________。

身份证号：________________________。

地址：________________________。

担保方：________________________。

责任人：________________________。

身份证号：________________________。

地址：________________________。

经上述三方就下列事宜达成一致意见，签订此合同。

一、借款用途。

借款方________因购置设备需要向出借方________公司申请借款。

二、借款金额和还款时间。

1、借款方________向出借方________公司借款人民币（大写）________元整（小写）________________元。

三、借款期限。

借款期限________（年/月/日），自________年________月________日起至________年________月________日止。

四、还款方式。

1、约定还款方式为（到期本息一次性归还本息/分期归还本息）。

2、借款方________按照本合同约定的时间一次性归还出借方________公司的借款壹佰万元整（大写）及借款利息________元。

3、借款方________于________年________月________日前，归还出借方________公司的借款________元整（大写）及借款利息________元。于________年________月________日前，归还出借方________公司的借款________元整（大写）及借款利息________元。

五、借款利息。

自支用借款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利在合同规定的借款期内。月利率为________%。借款方________如果不按期还款，逾期部分加收利率________%。

六、权利义务。

出借方________公司有权委托公司财务部监督借款使用情况，了解借款方________的偿债能力等情况，借款方________应该如实提供有关的资料。借款方________如不按合同规定使用借款，出借方________公司有权收回部分借款，并对违约部分参照银行规定加收罚息。（借款方________提前还款的，应按规定减收利息。）。

七、保证条款。

1、借款方________自愿用________做抵押，到期不能归还出借方________公司的借款，出借方________公司有权处理抵押品。借款方________到期如数归还借款的，则抵押权自然消灭。

2、借款方________必须按借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

3、借款方________必须按合同规定期限还本利息。

4、担保方________担保后，担保方________履行连带责任后，有向借款方________追偿的权利，借款方________有义务对担保方________进行偿还。

八、强制执行条款与还款时间。

1、经过三方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力，经慎重考虑，三方同意本协议签订后，并赋予本协议的强制执行效力。

2、此笔借款的到期时间为________年________月________日，从________年________月________日起开始计算诉讼时效，如果借款方________到期不还款，出借方________公司有权依据本合同约定向借款方________住所所在地人民法院申请强制执行借款方________应向出借方________公司支付的全部未付款项。借款方郭志坚愿意接受人民法院的强制执行。

九、合同争议的解决方式。

本合同履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解，协商或调解不成的，可由任意一方依法向人民法院起诉。

十、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式六份，双方各持二份。每份均具有同等法律效力。

十一、本合同未做约定的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

十二、本合同附件共份，详见附件清单。

出借方（公章）：________________________。

法人代表（签字盖章）：________________________。

委托代理人（签字盖章）：________________________。

借款方：________________________。

责任人（签字盖章）：________________________。

担保方：________________________。

责任人（签字盖章）：________________________。

签订日期：________年________月________日

公司内部信息合同（模板15篇）篇八

甲方:。

乙方(承包人)：

公司为了拓展发展空间，占有更大的市场份额。提高社会和经济效益，调动各方积极性，本着平等、诚信和互惠原则，采用公司内部承包的经营方式，经协商一致达成如下协议：

一、合同价款。

公司与建设方签订的建设工程施工合同金额：

大写：人民币元)。

小写：：元。

二、承包方式。

1、公司同意承包人组建项目部。授权委派承包人同志为本项目部责任人和承包人，全面负责本项目部承包经营和日常管理工作，实行承包经营，独立核算，自负盈亏。

2、承包有效期：自签订本协议书开始至本工程施工合同约定保修期结束为止。

三、工程结算及工程款的拨付。

本协议书合同价款调整方式及金额与本工程最终实际决算款调整方式和金额一致。

1、项目管理费的约定。

公司向承包人收取管理费为工程总造价的%。

2、工程进度款拨付。

3、税费及其他费用。

该项目的税金和其他费用均由承包人承担;凡是须由公司负责交缴的税费、工程费用和资料等有关费用均由承包人全额支付，公司不予垫付资金。

4、各项税费的收取方法。

(2)管理费：按承包人每次所需发票%收取;。

(3)设计费、预算费及其他有关费用按实际发生收取。

5、承包人应向公司缴纳的保证金金额及收取返还约定：

(1)承包保证金：按合同金额%收取，在第一笔工程款到账后代扣，合同终止后返还。

(2)发票保证金(承包方不提供发票)：按每次支付承包工程款%收取，在每次支付承包工程款时代扣。

四、公司责任和义务。

2、公司向承包人提供工程报建所需要的.有关资料,所发生的费用由承包人承担。协助乙方与建设単位签署工程承包合同及开具工程发票。

3、工程期间的监督与管理。

公司向承包人书面提供:施工现场暂设搭建标准、工程施工质量、安全管理标准及有关规章制度，承包人须严格参照执行。

公司提供项目部管理人员和施工人员工作服样式,服装购置费由承包人承担;。

公司有权对正在施工的工程项目进行全方位的管理和指导,承包人必须无条件接受建设方和公司的管理。对发现有违反质量、安全操作规程施工的或发现有质量、安全隐患的,公司有权取消本协议,终止承包人继续对本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有异议。

4、合同和档案的管理与保存。

承包期间承包人必须无条件将本工程所涉及的各种合同、图纸、内业档案资料等原件交由甲方备案保存,工程结束之后承包人将决算书原价交于公司,以备税务局査验。

5、承包人完成上述各项工作需要携带公司证照和印章,公司派专人陪同,所发生的交通费、食宿费、通信费和办公费等费用均由承包人承担。

五、承包人责任和义务。

1、施工规范。

承包人承诺严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度，落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理。遵守国家有关环境保护法规定,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,制定实施保证措施;做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全施工、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

2、施工材料使用与供应。

承包人负责本工程所有材料的釆购供应,承包人釆购材料质量必须符合建设方、设计、公司、及国家、地方相关标准，规范要求，并按公司和建设方要求提供相关资料。不发生偷工减料、以次充好等行为,否则以一罚十。

3、施工人员管理。

承包人承包期间,对所属施工队的管理必须严格执行公司管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续,所聘员工要三证齐全,特殊工程要持证上岗,要把所聘员工的有效证件及资料复印件报送公司一份备査。

5、承包人在签订《施工合同》后，必须按照辽宁省建设厅和中国保监会辽宁监管局发布的《关于进一步规范全省建筑施工人员意外伤害保险工作的若干意见》(辽建发[20xx]30号)、辽宁省建设厅颁发《关于印发辽宁省建筑施工人员意外伤害保险实施办法的通知》(辽建发[20xx]31号)的规定,在指定的辽宁友仁保险代理有限公司及时办理《建筑施工人员意外伤害保险》。

名称:辽宁友仁保险代理有限公司。

地址:沈阳市铁西区兴华北街30号、新财富大厦1908房间。

项目所在地政府相关部门另有规定的,按项目所在地政府相关部门的规定执行;。

7、承包人因工程转包、分包和其他违反与建设単位约定的行为,造成的经济处罚和相关责任由承包人承担。

六、安全施工。

1、安全施工检査。

承包人应遵守工程建设安全生产和有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检査人员依法实施的监督检査,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。承包人不得要求施工场地工作人员违反安全管理的规定进行施工。因此导致的安全事故由承包人承担相应责任及发生的费用。

2、重大事故处理。

发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知公司,同时有责任及义务按政府有关部门要求处理,并由承包人承担相关的事故责任以及发生的费用。

承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

七、质量保修。

承包人应按法律、行政法规或国家有关工程质量保修的相关规定,对交付施工的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

质量保修的项目内容及范围:同本工程施工合同。

质量保修期:同本工程施工合同。

质量保修责任:同本工程施工合同。

质量保修金:由承办人承担相应的保修费用。

八、协议终止。

1、承包人违反本协议中的任何一项约定时,公司有权立即终止本协议;。

2、本协议终止后,如有尚未完成的工程,承包人有义务按照本协议的承包人责任和义务继续完成工作,在此期间和以后承包人不得以公司的名义对外承接各种工作,承包人对其所有施工的工程负有法律规定责任。

九、违约责任。

2、承包人因下列原因。

(1)施工安全、质量、工期、财务、材料款和人工费等原因;。

(2)发生安全事故造成人身伤亡或财产损失的;;。

(3)或者其他行为。

与任何第三方产生纠纷时,所发生的一切费用由承包人承担。如给公司造成损失,公司有权向承包人追偿或提起诉讼。

十、有关约定。

2、本协议未尽事宜双方另行签订补充协议;相关费用由承包人负担;承包人并应无条件的接受公司针对施工现场检査处罚细则。

3、本协议未尽事宜双方另行签订补充协议;。

5、本协议自双方签字盖章之日起生效;。

6、本协议的附件是本协议的组成部分,同本协议正文具有同等法律效力;。

7、本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

公司内部信息合同（模板15篇）篇九

协议编号：

甲方：_______________乙方：_______________。

地址：_______________地址：_______________。

联系电话：_______________联系电话：_______________。

甲方向集团申请资金，经集团批准，由乙方借款给甲方，为明确责任，甲乙双方协商一致特签订本协议兹共同遵守执行。

第一条、借款金额:甲方向乙方借款人民币(大写_______________。

第二条、借款用途：甲方借款将用于_______________。

第三条、借款期限：本协议约定借款期限为从_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日。

第四条、借款利率和计息、结息：_______________确定借款月利率_______________。资金占用费按日计息，按月结息，每月由乙方出具《利息通知单》给甲方，甲方借以计提资金占用费。

第六条、逾期：甲方无法按时归还借款的，集团可以按以下标准提高支付乙方资金占用费利率，同时由集团加收额外管理费。逾期期限：调高幅度：额外管理费(按本金的以下月利率计算)：

第七条、协议争议解决方式：协议在履行过程中发生争议，可以提交集团财务管理部协调解决。

第八条、适用对象：本协议适用于经集团批准的资金申请借款，签订双方应为集团下属控股子公司或集团本部。

公司内部信息合同（模板15篇）篇十

为进一步加公司中层管理干部职务公开选拔力度，拓宽选人、用人渠道，根据工作需要，报公司领导批准，面向公司内部公开招聘以下管理人员，现将有关事宜通知如下：

一、招聘岗位：第五分局总工程师(1名)。

二、主要职责：

(一)主持本单位施工技术管理、科技创新管理工作，制定本单位工程技术方面的规章制度和管理办法，并监督实施。

(二)负责本单位施工组织设计、质量计划、职业健康安全、环境管理计划等的审批及督查，并负责事故的分析与处理。

(三)负责本单位新项目前期策划方案、施工组织设计优化方案的编制或预审，以及相关方案的申报、评审、奖励等工作。

(四)负责组织本单位施工工法编写、评审和上报工作，以及新技术、新工艺、新材料引进推广应用工作。

(五)负责本单位科技成果的征集、鉴定和评审奖励工作，以及职务发明专利申报初审工作。

(六)负责本单位工程技术方面人才队伍建设。

三、资格条件：

(一)奉公守法、遵章守纪;忠诚守信、严谨敬业;团结协作，开拓创新;工作积极，责任心强。

(二)业绩突出，有强烈的事业心和责任感，有胜任领导岗位的工作能力、业务知识和身体素质。

(三)思想解放、锐意，具有较强的竞争意识和创新能力。

(四)从事工程技术管理工作8年以上，其中机关技术管理岗位或项目部总工程师岗位2年以上，或主任师职位1年以上。

(五)全日制本科及以上学历，工程类相关专业。

(六)工程师及以上职称，聘为工程师职称满3年。

(七)年龄不超过45周岁。

四、招聘程序：

招聘工作按照自愿报名(或组织推荐)、资格审查、统一考试(包括笔试、面试)、考察了解、公示、聘用的程序进行。

五、报名要求。

(一)报名时间。

201_11月24日至12月2日。

(二)报名方式。

1、组织推荐：公司属单位(子公司)、总部各部门均可在本单位内推选适合人才，以正式文件报送。

2、员工自荐：凡符合规定条件的人员均可自愿报名。

(1)来函地址：四川省成都市一环路东四段8号中国水电五局人力资源部(请注明“应聘”字样)，邮编：610066。

(2)电子邮箱：zswj@(简历名称按“竞聘+姓名+岗位”的标准)。

(三)有关要求。

1、应聘者报名时需按规定格式填写《应聘报名表》(附近照，电子邮件报名需粘贴照片电子版)，并另附与应聘岗位相关的个人业绩详细说明及证明材料的复印件或扫描件，学历证书、职称证书、职业资格证书复印件或扫描件。所有扫描件必须粘贴到《应聘报名表》中，材料不全者不予接受。

2、应聘者应对提交材料的真实性负责。凡弄虚作假者，一经查实，即取消考试资格或聘用资格。

3、考试时间及考试地点另行通知。

六、联系方式。

公司内部信息合同（模板15篇）篇十一

编号:。

公告日期:

结束日期:

在__部门中有一全日制职位___职级为___可申请。此职位对/不对外部候选人开放。

薪金支付水平:。

最低:最高:。

职责:。

(参见所附职务说明书。)。

所要求的技术或能力:。

(候选人必须具备此职位所要求的所有技术和能力,否则不予考虑)。

1.在现在/过去的工作岗位上表现出良好的工作业绩,其中包括:。

--有能力完整、准确的完成任务;。

--能够及时的完成工作并能坚持到底;。

--有同他人合作共事的良好能力;。

--能进行有效的沟通;。

--有较强的组织能力和领导能力(如果该职位受理岗位);。

--掌握解决问题的方法;。

--有积极的工作态度。

2.可优先考虑的技术和能力:。

(这些技术和能力将使候选人更具有竞争力)。

员工申请程序如下:。

1.确保在__时间前将填好的内部工作申请表连同截止到目前的履历表一同交至人力资源部。

2.对于所有的申请人人力资源部和该空缺职位的上级将根据上述的资格要求进行初步筛选。

3.面试小组将对初选合格的申请人进行面试及必要的测试。

4.内部招聘结果将在__时间前公布。

公司内部信息合同（模板15篇）篇十二

企业经营者：__________________。

根据________________________，经双方协商，签订本合同。

上缴利润基数包干，超收分成。

二、承包期限。

自____年__月__日起至____年__月__日止，共__年。

三、承包基数。

____年实现利润____元，上缴利润____元;____年实现利润____元，上缴利润____元;____年实现利润____元，上缴利润____元。

四、超收部分分成比例。

乙方超额完成上缴利润指标时，根据超额部分的数额，以下列比例进行分配。

____年，超收数额在____元以下的，甲方___%，乙方___%;超收数额在____元以上的，甲方___%，乙方___%。

____年，超收数额在____元以下的，甲方___%，乙方___%;超收部分在____元以上的，甲方___%，乙方___%。

____年，超收数额在____元以下的，甲方___%，乙方___%;超收部分在____元以上的，甲方___%，乙方___%。

五、乙方利润分成的使用。

乙方对利润分成部分，根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金：

生产发展基金：____年为___%，____年为___%，____年为___%;。

奖励基金：____年为___%，____年为___%，____年为___%;。

福利基金：____年为___%，____年为___%，____年为___%。

六、主要经济技术指标。

(一)固定资产增值：总额为____元，其中____年____元，____年____元，____年____元。

七、甲方在乙方承包期间，有权根据法律和合同的规定，对企业的经营活动进行监督检查，____________________________;有权___________________;有权_________________。

甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务：

(一)______________________________;。

(二)______________________________;。

(三)______________________________。

八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

九、违约责任。

甲方在下列违约情况下，应负的责任是：

(一)_______________________________。

(二)_______________________________。

(三)_______________________________。

乙方在下列违约情况下，应负的责任是：

(一)_______________________________。

(二)_______________________________。

(三)_______________________________。

十、对企业经营者的奖惩。

十三、争议的解决方式。

因本合同发生争议时，甲乙双方应协商解决。协商不成的，以下列第___种方式解决：

(一)交___工商行政管理局经济合同仲裁委员会裁决;。

(二)交___人民法院审判。

公司内部信息合同（模板15篇）篇十三

20__年04月20日，我司人事行政部组织开展了第一期上海景格新进员工入职培训。培训讲师由我司营销部总监郑经理、梅弘主任，开发部总监舒经理及各部门经理担任。本次培训在人事行政经理刘丽的热情主持下积极开展了，参加的新员工共计24位。

上午的培训在郑经理激情洋溢讲解企业文化的内涵中拉开序幕。期间分别介绍了公司的企业文化、企业理念、人才理念、发展历程、现有团队等几个章节。来自各个部门的每个员工都听得聚精会神，认真记录笔记。接下来为了促进各部门新员工之间的相互交流及培养团队作战能力，刘经理安排了三个互动小游戏，“找朋友”、“搭建游戏”、“疯狂鸡蛋”。因为是第一次的接触，家都显得紧张和生疏。通过游戏，让家变得轻松自在起来，过程中不仅锻炼了新员工的动手动脑能力，同时家的团队协作能力也有所提高，最重要的是促进了同事间的相互了解，建立起了友好快乐的工作关系。上午最后一节新员工的必修课，是由总经办郝妍讲解的，风趣高效的介绍了员工手册及公司规章制度。

下午信息安全部主管鲁强针对oa办公系统的使用，给新员工做了细致详实的演示介绍。随后研发部总监舒经理为家着重介绍了我司四部门的组织架构，具体介绍了其所在的产品开发部门的运作模式。通过与新员工互动的介绍模式，让家对我司的发展规模体系有了更深入的认识。除了了解公司文化、员工手册，公司组织架构外，公司的产品介绍、基础财务知识的普及也是新员工的必修课。这两部分分别由产品支持部的吕灶树与财务部的费爱华经理负责。稍事休息之后，营销部梅弘主任热情方的为新员工们进行了行业背景综合知识的ppt演示与详解。从职业教育行业情况、汽车发展状况及虚拟仿真技术在教学实训中的应用等方面，形象、立体地阐述了我司存在并得以不断壮发展的重要使命和远意义的前因后果。

的过程中每一位员工要学会主动汇报和沟通，并善于积极主动发现、分析、总结并解决问题，做一个真正会创新，很专业，爱用心，乐分享的景格人。

我司不断成长壮，越来越重视人才的输入与培养。入职培训，是员工逐渐熟悉、适应组织环境，准确定位自己角色、充分发挥自己才能的一个重要指引。我司人事行政部将会一如既往的做好员工在各阶段的培训工作，为我司的人才成长尽量提供足够充足的肥料与阳光。此次培训活动于17：30分圆满结束。

公司内部信息合同（模板15篇）篇十四

公司内部信息合同（模板15篇）篇十五

甲方：

乙方：

甲乙双方均已深入了解并认可与建设单位淮滨县鑫通房地产开发公司签定的"建设工程内部承包合同"的基础上，经平等协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就乙方承包经营甲方承揽的星河名都项目建筑施工有关事项达成以下协议：

一、承包范围。

二、工期。

三、质量标准。

工程质量标准：

四、承包费用以及工程款拨付等。

2、扣除管理服务费用后的工程款归乙方用于施工，包干使用，自负盈亏，凡工程内外债务，均由乙方自行负责。

3、该工程所有税费由乙方负责，其中税由建设单位淮滨县鑫通房地产开发公司代扣代交，比例暂定为5.63%，决算后多退少补;其他应当缴纳的规费，乙方应当自行主动缴纳或协调解决，以免给施工带来不利影响。

4、甲方收到建设单位每期拨款后，当日内将工程款拨付给乙方，管理服务费用和税随工程拨款同步扣除。

5、乙方未经甲方书面同意，不得以任何名义向建设单位私自借支费用，否则，视为违约行为，按借支金额20%向甲方交纳违约金。

五、承包经营期。

自本合同双方签章生效日起，自承包项目任务完成，办完交工验收手续，并结清承包费用后为止，为承包经营期。

六、责任划分及有关规定。

1、乙方应当按照"建设工程内部承包合同"的全部条款履行甲方应当承担的义务并承担责任，确保工程质量、施工安全、工期等。施工中出现违反内部承包合同情况，造成甲方被建设单位罚款，收取违约金、扣工程款、赔偿损失等一切不利后果，均由乙方负责，甲方相应扣除乙方工程款。

2、乙方在不违反"建设工程内部承包合同"以及甲方企业的.管理制度的情况下，享有原材料采购、施工人员调配、施工进度组织、工程款使用等经营自主权。

3、乙方施工必须遵守国家有关质量、安全等方面的管理规定，并接受建设方、甲方等质量安全部门的监督检查，对甲方涉及质量、安全的监管指令、乙方必须服从。

4、在承包经营中，乙方施工作业以及相关工作中，发生的质量、安全等事故，一切损失由乙方负责赔偿，如乙方不及时解决，甲方根据具体情况有权直接扣除乙方工程款以解决有关纠纷。

5、乙方应当按照内部承包合同要求，积极向甲方提供增减工程文字依据，由甲方组织办理工程决算定案，与建设单位结清工程款;结清税、费后所有工程款归乙方所有。

6、甲方督促乙方落实并履行好与建设单位淮滨县鑫通房地产开发公司签定的"建设工程内部承包合同"所有内容。

7、乙方施工不得己任何理由欠工人工资，如因施欠工资，发生信访，投拆等影响稳定事件，甲方有权直接扣除乙方工程款支付工人工资。

8、涉及工程施工、验收等需要甲方出具有关手续的，甲方提供配合，乙方负责相关费用。

七、本合同双方签章后生效，合同一式三份，双方及见证方各执一份。

八、其他未尽事宜，双方协商解决。