承包制度在经济活动中起着重要的作用，能够有效调动和激发各方面的参与积极性。以下是一些承包相关的实用工具和模板，供大家下载使用。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇一
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据国家有关法律法规的相关规定，甲、乙双方本着友好协商，平等互利，诚实守信的原则达成本协议，以资双方共同信守履行。
重庆市___区___有限公司厂房改造工程。
___区___工业园区标准化厂房4号楼2楼。
___年8月1日至___年10月31日止。
60万元（详见甲乙双方签字认可的工程预算清单）。
以图纸标注材料规格、型号进行选材，材料必须是正规厂家产品，必须有产品合格证。
1、以甲方认可的施工图纸为准；
2、在施工安装过程中，焊接牢固平整，安装稳定。
3、所有砌体粉刷平顺。
4、电力安装符合电力设计要求，电线电缆按规格达到国标标准。
5、保质期10年。
从材料进场后开始付款，按工程进度付款，完工后经甲方验收合格后在一个月内付清尾款。
1、由于甲方人为或其他原因造成损坏的，乙方不负责。
2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，按银行的短期贷款利率偿付给乙方作为逾期付款违约金。
3、乙方未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价百分之一的逾期违约金。
4、因乙方质量问题而造成的损失，乙方负责赔偿损失，并按质量要求对出现质量问题部分进行处理。
5、凡因执行本协议所发生的争议，双方通过协商解决，协商不成，双方均有权向当地法院提起诉讼。
在运输、施工过程中所发生的一切安全事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
甲方：乙方：
（代表）（代表）。
签字日期：年月日签字日期：年月日
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇二
为了明确双方的`责任，保证工程质量，安全及时完工，经双方友好协商，甲方将河南县文化广场（上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等）所有工程承包给乙方施工，现签订以下协议，望甲乙双方遵照执行：
一、工程地点：河南县文化广场。
二、建筑面积：按实际地平方面积计算，每平方单价为45元。
三、付款方式：按工程款进度付款，按合同价款扣除质量保证金5%，经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款，所干的活出现问题由乙方负责维修，满一年的剩余5%维修金一次付清。
四、工程质量：严格按照图纸要求施工，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格，如验收不合格，需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。
五、安全生产、文明施工。按操作规章施工，不得违章作业，若乙方不听甲方管理人员安排，出现安全事故一切由乙方自行负责承担，严禁在上班时间吃酒闹事，违者后果自行负责。
六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。
七、如乙方安装时，砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好。
八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。
九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。
签字日期：________年________月________日
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇三
因施工需要，甲方将米脂中学学生公寓楼、教学楼工程的基础3:7灰土工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务、进度、质量、安全得到有效控制。经双方友好协商订立如下协议，双方共同遵守执行。
一、工程名称：xx米脂中学学生公寓楼、教学楼工程
二、工程地点：米脂县
三、承包范围：3:7灰土垫层
四、承包工程内容：
外购黄胶土、白灰由消解现场运至工地的费用、机械、人工（土方进场发生和有关部门的协调费用由乙方承担）
五、工程承包方式：
1、包材料、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。（白灰甲方送至指定的地方，消解所需人工、机械、水、电和有关部门协调费用由乙方承担。消解后的熟石灰由现场运至工地的费用和有关部门的协调费用由乙方承担。）
2、单价：44元/立方米（压实方）
3、工程量计算以实际方量计算。
六、质量要求：
严格按技术交底施工，质量符合地基基础工程验收规范要求。
七、施工工期：按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响和延误工期。
八、付款方式：工程完工后付工程款50%，余款在基础验收后一次付清。
九、双方责任：
a、甲方责任
1、甲方责任提供施工用电、照明和施工用水。
2、负责向乙方作标高和放线位置和交底。
3、负责现场指挥管理，放线和标高控制。
b、乙方责任
1、机械操作规程施工，对工人进行安全，质量技术交底。
2、机械工人和司机持证上岗。
3、服从甲方管理人员指挥，严格遵守甲方有关规章制度。
4、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故（含第三者伤害）均由乙方负责。
5、乙方与第三方之间一切协议、合同等与甲方无关。
十、违约责任：
1、施工质量不符合要求，乙方应采取措施及时补救和返工。
2、除大、中、雨外，乙方不得以任何理由停工或延误工期。
十一、争议处理：
1、在协议履行过程中若发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交当地仲裁委员会仲裁。
2、除双方要求或者仲裁机构要求停止施工外，双方都应继续履行协议，保证施工正常。
十二、其他规定：
本协议未尽事宜，甲方、乙方双方协调解决，一式三份，甲方存
两份，乙方存一份，具有同等法律效力，双方各签字生效，工程结算
后自动失效。
甲方（签字或盖章）________
乙方（签字或盖章）：________
__年__月___日
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇四
甲方：(发包单位)。
乙方：(承包单位)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：土建部分，水电等。
四、工程工期：
五、工程质量要求：合格。
六、工程包工总约：万元左右。
七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)?还是按国家定额计算直接费加%25的管理费?八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。
九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。
十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
2、治安、保卫、防火等协议书。
十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。
十五、违约责任：
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金5‰的`违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金;。
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付5000元的违约金.
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十六、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
十七、争议：
甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份。
三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方(合同章)乙方：(合同章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇五
现经甲、乙双方反复协商，就广西___县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：
一、甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。
二、结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三、质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。
四、乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的______%罚款。
六、本协议一式两份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
甲方：____________乙方____________。
日期：___年___月___日日期：___年___月___日
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇六
甲方：
乙方：
为了明确双方的责任，保证工程质量，安全及时完工，经双方友好协商，甲方将河南县文化广场（上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等）所有工程承包给乙方施工，现签订以下协议，望甲乙双方遵照执行：
一、工程地点：河南县文化广场。
二、建筑面积：按实际地平方面积计算，每平方单价为45元。
三、付款方式：按工程款进度付款，按合同价款扣除质量保证金5%，经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款，所干的活出现问题由乙方负责维修，满一年的剩余5%维修金一次付清。
四、工程质量：严格按照图纸要求施工，质量标准的评定以国家或行业的.质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格，如验收不合格，需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。
五、安全生产、文明施工。按操作规章施工，不得违章作业，若乙方不听甲方管理人员安排，出现安全事故一切由乙方自行负责承担，严禁在上班时间吃酒闹事，违者后果自行负责。
六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。
七、如乙方安装时，砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好。
八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。
九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。
甲方：
乙方：
_______年____月____日。
_______年____月____日。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇七
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成市政广场（中心广场）土石方平场工程承包合同协议如下：
一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容（土方开挖____________立方米、回填碾压____________立方米、弃土____________立方米、平整场地____________平方米）。
二、工程地点：______________________________。
三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由乙方自行负责搞好。
五、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。
六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。施工中，发生工程量增减和新增工程时，经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议。弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土，土方堆积高度按规划设计规定的高度以下。
七、价格：本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。综合单价人民币______________元/m由乙方自负盈亏包干施工。
八、施工现场内的.障碍物（含房屋搬迁、水电拆迁）由甲方负责清除，决不影响乙方施工。施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。
十、工期：以______个工作日完成全部承包的工程（因乙方原因，工期每延误一天，甲方将对承包人处以____________元的罚款）。若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费。
十一、付款方式：乙方按到甲方进场通知即入进场施工。甲方首次预付机械油料费10万元（进场三天内付款），每10天以工程进度付款________%。工程竣工并通过验收后，双方完成工程结算，在双方完成工程结算后7日内甲方支付________%的工程款。3个月内甲方付清乙方余款。
十二、结帐方式：乙方以机械油料费和工班工人工资表方式向甲方结算。
十三、保证金：在双方签定合同时，乙方交________元保证金给甲方，工程验收合格后退还（无息）。
十四、违约责任：在执行合同过程中如有单方违约，应由违约方承担未违约方的一切损失，另由违约方支付违约金人民币____________元给未违约方。如有争议按国家《劳动法》和《经济合同法》执行。
十五、本合同经甲乙双方签字即生效，付清工程款后自行失效。本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方友好协商解决。
甲方（签章）：__________________
乙方（签章）：__________________
___________年_________月_______日
___________年_________月_______日
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇八
发包人：（以下简称甲方）。
承包人：（以下简称乙方）。
为进一步挖掘企业潜力，解决当地群工纠纷，控制成本，提高效益，经甲方研究决定，对甲方承接的`部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的实际情况，就工程部分内部承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
（1）工程项目概况：
（2）甲方承包合同概况：
1、工程内容：__________2、合同工期：_____天3、合同价款：_______________4、结算方式：工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%，剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。
5、质量标准：合格（工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准，达到设计文件和合同要求）。
（1）本工程由乙方进行内部承包，自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集；如需要垫资，也由乙方自行解决。
（2）本工程因乙方自主经营，发生亏损由乙方自行承担。
（1）乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致；以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。
（2）乙方承包工程范围如有增减，建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期，建设单位书面同意延长工期除外。
（1）施工管理：
1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等，由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范，建设单位提供的设计图纸及相关资料，合同约定内容事项，认真组织施工，确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动，必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后，方可实施。
2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，搭设外防护架。
3、根据工程进度的需要，必须提前插入环境绿化工程施工时，建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地，乙方应积极配合，并配合保护好环境绿化工程的施工成品。
4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故，产生的法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。
（二）财务管理：
1、工程款管理：
所有工程款必须进入甲方指定账户后，再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处。
签字拨付。工程款只能用于本工程所需，任何一方不得挪用，否则视为违约。
2、工程材料管理：
工程材料（主材和辅材等）的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理，并每月盘点，作好登记，用报表形式交甲方备案，确保工程成本的真实性。
3、工资成本管理：
乙方以及项目部全体员工（包括管理人员、技术人员及工人）的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理，自行承担全部费用，并计入工程成本费用。
（四）安全管理：
1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，配备专职安全员现场管理，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要。
作规程，确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好，能安全运行。
3、施工现场应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。
4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。
（五）文明施工管理：
乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。
（六）经营管理：
1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责，即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏，并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等法律责任。
2、如乙方没有违规和违约行为，甲方原则上不参与乙方的经营管理；如乙方发生违规或违约行为，甲方有权予以制止、纠正或解除本合同，并责令乙方退出施工场地，乙方无条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。
3、未经甲方书面同意，乙方全体员工（管理人员、技术人员及工人）不得到政府部门、建设单位及施工现场聚众闹事；否则每发生一次，赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。
（二）工程结算经建设单位签字盖章确认后，由建设单位和甲方办理财会结算，
（四）乙方必须保证人工费和材料费的按时（实）支付，因乙方没有履行自身责任不按时（实）支付人工费和材料费所产生的一切后果，均由乙方自行承担法律责任和经济责任。
（一）质量目标：合格工程。
（二）分部分项验收必须是乙方自检合格，才能向监理单位报验，监理单位验收合格由监理单位向建设单位和质监单位报验。
（三）工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范，对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定，施工质量必须评定为合格以上。
（四）乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收（规划、防雷、电梯、环保、消防等）工作。
（五）乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济责任，不论大小均由乙方自行承担。
（一）工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。
（二）乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期，建设单位书面同意延长工期除外。
（一）工程竣工验收后，建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出。
需整改的项目已整改完毕，经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。
（二）乙方完成的工程内容经竣工验收合格后，三日内交付建设单位，不得以任何理由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。
（一）乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，其费用由乙方承担。
（二）乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。
（三）质量保修责任：
1、属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，建设单位可以指派他人维修，产生的费用在质量保修金中扣除。
2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、质量保修完成后，由建设单位和相关单位组织验收。
（四）保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。
（一）乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终止合同；并赔偿延误工期的损失，按合同价款的2%作为违约金缴纳给甲方，同时无条件退出施工现场。
（二）工程质量未达到合同规定的标准，乙方自行承担返修经济损失，并负责逾期工。
程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方（按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算）。
（三）因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度，甲方有权终止本合同，乙方必须无条件先退场，再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工的工程量时，乙方只收取定额基价直接费，不收取其它任何费用。
（一）本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位（即本合同中甲方）的权利义务执行。
（二）甲乙双方约定，因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有，对外所负的一切债务由乙方负责清偿。
（三）乙方必须保证人工工资的按时（实）支付到位。
（五）在执行本合同过程中，双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合同的补充条款，是合同组成部分，双方签字、盖章之日起生效，具有本合同的同等法律效力。
（六）在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决；协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。
（七）本合同双方签字后生效；本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方：____________乙方____________。
___年___月___日___年___月___日。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇九
乙方____________。
现经甲、乙双方反复协商，就广西x县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：
一、甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。
二、结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三、质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。
四、乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的xx%罚款。
六、本协议一式两份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
乙方____________。
日期：___年___月___日
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十
房主人：____________(简称甲方)。
承包负责人：____________(简称乙方)。
甲方位于xxx县江北区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：
1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容：从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。
3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。
4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。
5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱。
6、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。
7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。
8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。
9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。
甲方签字：____________。
乙方签字：____________。
___年___月___日。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十一
发包人（以下简称甲方）
承包人(以下简称乙方)
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行，否则将承担一切法律责任。
一、承包项目：
华域丽都小区地块土方的开挖、运弃。
二、承包方式：
包挖、包运，不得转包。
三、承包价格：
开挖土方xx元/m3（土方）。
安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工若因甲方原因停工，一切费用由甲方承担。
五、结算方式：
开挖完成后经验收合格当天支付清工程款。
六、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签订双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，至工程款结清后自然失效。
甲方：
乙方：
联系电话：
联系电话：
__年__月___日
__年__月___日
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十二
发包单位：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况。
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。
第二条：施工方案。
第三条：合同工期。
1、经双方协商确定，工程期为_日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式。
第五条：甲方义务。
1、按合同向乙方拨付工程款。
第六条：乙方义务。
第七条：施工安全。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定_..
第八条：验收。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任。
第十条：其它。
本合同于年月日由双方在_签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。
发包单位(甲方)(盖章)。
授权代理人(签字或盖章)：联系电话：
承包人(签字或盖章)：联系电话：
甲方：(建设单位)。
乙方：(施工单位)。
甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：
第一条工程内容：(除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。
第二条工程造价决算方式：
第三条工程款支付：
第四条工期：
1、本工程自接到甲方开工通知的_日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期.工期为_天_...
第五条施工组织管理：
1、甲方委派?_为本工程管理负责人，委派_为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督_...
第六条工程质量监督。
第七条施工现场管理责任。
乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任_...
第八条合同履约金及违约处罚。
合同签订时乙方向甲方交履约金_万元_...
第九条前期要求：
乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》。
第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。
第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
代表人：
代表人：
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十三
3、按获得承包任务的途径分：计划分配、投标竞争、委托(协商)承包、指令承包。
4、按协议类型和计价方法分：固定总价协议、单价协议、成本加酬金协议。
承包方对工程全面负责，发包方仅需提出工程要求和工期。适用于各种大中型建设项目，要求施工企业实力雄厚、技术先进、经验丰富。
优点：充分利用技术经验、节约投资，缩短工期，保证质量。
2、阶段承包。
n包工包料：承包工程施工所用的全部人工和材料。是一种很普遍的施工承包方式，多由获得等级证书的施工企业采用。
n包工部分包料：承包方只负责提供施工的全部人工及部分材料，其余部分由建设单位负责。
n包工不包料：广泛应用于各类工程施工中，指承包人仅提供劳务而不承担提供任何材料的义务，在园林工程中尤其适用于临时民工承包。
3、专项承包。
指某一建设阶段的某一专门项目，由于专业性强，技术要求高，如地质勘察、古建结构、假山修筑、雕刻工艺、音控光控设计等需要由专业施工单位承包。
4、招标费用包干。
通过招投标而取得的承包方式，这是国际上通用的获得承包任务的主要方式。分为：招标费用包干、实际建设费用包干、施工图预算包干等。
5、委托包干。
也称为协商承包，即不需要经过投标竞争，而由业主与承包商协商，签订委托其承包某项工程的协议。多用于资信好的习惯性客户。这在园林工程建设中也较为常用。
6、分承包。
指承包者不直接与建设单位发生关系，而是从总承包单位分包某一分享工程(如土方工程、混凝土工程等)或某项专业工程(如假山工程、喷泉工程等)，并对总承包商负责的承包方式。这在园林建设工程中也经常用到。
概念：工程施工承包协议是工程建设单位(发包方)和施工单位(承包方)根据国家基本建设的有关规定，为完成特定的工程项目而明确相互间权利和义务关系的协议。施工单位承诺按时、按质、按量为建设单位施工;建设单位则按规定提供技术文件，组织竣工验收并支付工程款。协议一经签订，即具有法律约束力。
(三)签订施工协议的原则和条件。
1、原则。
(1)合法原则：订立协议严格执行《建设施工协议(示范文本)》，通过。
《协议法》与《建筑法》规范双方的权利与义务关系。
(2)平等自愿、协商一致的原则。
主体双方均依法享有自愿订立施工协议的权利。
(3)公平、诚实信用的原则。
协议签订中，要诚实信用，当事人应实事求是向对方介绍自己订立协议的条件、要求和履约能力;要充分考虑对方的合法利益和实际困难，以善意的方式设定协议的权利和义务。
(4)过错责任原则。
协议中除了规定的权利义务，还要必须明确违约责任，必要时，还要注明仲裁条款。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十四
甲方：______项目部（以下简称甲方）。
乙方：木工组承包人（以下简称乙方）。
甲方将___________工程的全部现浇结构，预制构件的模板工程内部承包给乙方施工，为确保工程质量达到优质、安全、文明、标化管理的要求，经双方商定，特订以下协议，以利双方共同执行。
1、按设计图纸及施工全过程的变更设计等全部模板的翻样、制作、安装、拆除，清理堆放含地下室、围护、支撑、栈桥以及预留洞、室内预埋件等工作，外墙预埋铁每块安装工资_______元计算。
2、搭设模板安装时的支模架及进料平台的铺设。
3、木模板的制作、清理、刷油、拔钉及分类按指定地点整齐堆放。
4、模板安装后的碎木等杂质清理，购买木模，方木的搬运，装卸工作，模板安装过程中的缺棱掉角及螺杆洞的修补。烟道、管笼井、（二次支模除外）预留洞口的支模及拆除。
5、因炸模，轴线偏位等的凿除及修补，并配合项目部放样弹线工作。
6、模板拆除后清理、保养，及时分类整齐堆放及现场清扫。
7、配备一切手工操作工具及木料加工机械（含配套电缆）和开关箱。
8、铅丝、铁钉、撬棍、刷油滚筒、建筑用线、螺杆止水片、螺丝、螺帽、垫片、步步紧、小太阳、山形勾、穿墙管等附属材料均由乙方自行承担。
9、施工现场、加工现场、生活设施等一切卫生清理工作，所使用机械设施的保养、整洁、完好的配套工作。
10、乙方负责螺杆制作、安装，止水片的焊接，止水条，带的安装。
11、负责后浇带需用木模隔离的部位及钢丝网安装的配套工作和不同标号砼之间楼梯墙、梁、踏步之间的钢丝网分隔。
12、负责甲方指定的需木工配合的一切零星工程量。
13、砼墙上必须清除的垫木、碎片、螺杆切除（废螺杆头归乙方）等。
14、负责清除梁、柱、墙模板内垃圾。
15、涉及本工程的一切临设及其它附属工程的木工工作，整个工程中不产生任何点工。
二、乙方工程质量、施工进度技术保证：
1、本工程质量严格按国家新规范标准及强制性标准执行，每做不到一条罚200—500元，确保结构优质工程，质量确保砼拆模后几何尺寸在允许误差范围内，做到横平、竖直，砼表面光滑、平整。严禁炸模、缺角、掉棱，严禁接缝处高低不平，轴线偏位等严重质量问题发生，如发生，具体按本公司质量处罚条例执行。
2、必须把好木工翻样关、技术复核这两道关，轴线、断面尺寸、标高、垂直度等必须达到规范允许偏差范围之内，若允许偏差超过所要求的质量等级的规定，则按质量处罚条例执行。
3、每一分项完成，班组必须进行自检，各级部门检查如发现有不合格分项造成的返工损失，延误工期等根据质量处罚条例执行。
4、每一部位支模完毕，必须由项目部质安科验收书面认可后方可浇捣砼，未经验收进入下道工序，则罚款1000元。
5、乙方押质量、安全、工期保证金元，到合同工程量完工达到主体结构优质后返还，并不计息。
6、乙方必须重视梁柱交接部位的模板安装，拆模后，梁柱交接部位必须顺畅，平整，如发现搭接明显，错位，梁跨中发生下沉等，按质量处罚条例执行，并负责修正，承担修正费用（梁跨严重下沉，返工重做，工料及人工等一切费用由木工组承担）。
7、不得用外架作为支模架，严禁铅丝打孔绑扎模板。
8、在砼浇捣期间必须有木工坚守岗位，保证不炸模，不漏浆，否则按质量处罚条件执行。
9、乙方拆除任何砼构件模板需经甲方项目部同意后方可拆除，否则所造成的损失均由乙方负责。
10、工程进度必须按项目部确定的各分项详细计划执行，风雨无阻、夜以继日，密切配合施工，延误工期罚20xx元/天。
11、乙方承包负责人每月在施工现场不少于20次，缺一次罚300元。
12、乙方在施工过程中人员数量、技术力量和管理力量达不到所要求的进度、质量，甲方有权向乙方提出警告，直到辞退为止。其完成的工程量在竣工后按%结算，并承担质量、延误工期和其它间接损失费用。如乙方无故停工，则不予结算，并赔偿一切经济损失及罚没保证金。
三、乙方节约原材料的保证：
1、合理安排取料，充分利用短小零料和旧料。
2、提高模板的周转率，如发现现成材料不用或不利用可周转材料，而任意切割新买方木，板块等，将按公司材料、设备管理处罚条例执行，切割任何模板时，如确实需要，必须经项目经理同意、认可。
3、定型的木板，钢管等未经项目部同意不得任意变小尺寸，破坏形状，定型模板、钢管，如损坏，变形不能正常使用均按市价赔偿。
4、施工中如存在材料浪费现象，按公司材料、设备管理处罚条例执行。
5、任何模板、支模架钢管严禁从高处下掷，必须用人工传递，否则按公司材料、设备管理处罚条例执行。
四、乙方安全生产、文明施工保证：
1、严格执行建筑施工安全生产，文明施工标准，听从公司、项目部指挥，不得擅自作业，无证上岗，严禁使用童工。施工过程中如发生工伤事故，10000元以下由木工承包人自负，超过10000元的，超出部分由乙方承包人承担30%，甲方承担70%，按单项事故结算。
2、乙方自行配备好安全帽、雨具等必备设施（如乙方不及时配备，甲方提供，费用由乙方承担）。每个职工必须挂牌作业。
3、施工现场做好文明施工，各楼层完工一层清理一层，确保各楼层整洁。保证建筑物内外整洁、卫生，每时每刻做到落手清，如发现某个部位未施工，但现场未清理干净，将按文明生产及保安管理处罚条例执行。
4、乙方施工人员需“四证”（计生证、外出务工证、暂住证、上岗证）齐全，需补办者，乙方承担一切费用。施工人员必须备有身份证，上交公司复印备查，并上交每人2寸照片4张，否则不得进入现场工作。
5、乙方在施工期间，必须遵守社会治安的有关条款，严禁，无事生非，打架斗殴，无关人员不得在工地住宿、用膳，和随带家属、女人，一经发现，按文明生产及保安管理处罚条例执行。
6、所有建筑材料未经管理人员同意不得外拿外借，如发现按偷窃论处，并处以10倍罚款或1000—50000元罚款，此罚金由班组长承担，重者送交派出所处理。
7、乙方在施工期间的临时宿舍应派专人清洁并保持整洁卫生，公司派专人负责生活区清理，其费用由各承包方按承包额相应承担，失少财物甲方概不负责。爱护公物，施工场内不准随地大小便，不得去食堂私自烧菜，不得使用电炉、热得快、煤气灶电饭煲等电器，遵守宿舍、食堂及门卫制度，自觉配合门卫及保安人员的出入检查制度，有违反行为的则按文明生产及保安管理处罚条例执行。
8、不得用模板或其它不允许的设施作为过跳和拉车填板等，一经发现，则按公司违反文明生产及保安管理处罚条例执行。
9、接受项目部、公司管理人员的监督检查，对违反安全生产、文明施工标准时，如不戴安全帽等按安全生产处罚条例执行。
10、在上级检查中，由于乙方文明施工或落手清工作达不到规定要求的，按公司文明生产及保安管理处罚条例执行。
11、人货梯、由项目部指定专人操作，费用由各班组相应分摊。
12、乙方班组因发生的质量、安全、文明、治安而受到上级部门的罚款均由乙方承担。
13、乙方班组内职工因偷窃项目部财物及职工的一切违反质量、安全、文明、标化、治安、保卫等所受到的处罚全部由乙方班组承担。
14、女人、小孩不得在工地上住宿，项目部如果安排的宿舍不够时，必须在工地外由项目部租房解决。
五、结算方式：
1、人工费发放按地下室顶板完工、裙房结顶、主楼屋面结顶，每次发放实际工作量的%，到主体验收木工出场后付至%。乙方不以结帐或生活费不够等理由召集职员无理取闹，扰乱甲方的正常工作或施工进展，只允许承包人与甲方公司或项目部人员协商解决，否则按情节轻重处以1000—10000元罚款。
2、本工程的价格按实际建筑面积元/m2结算，如建筑面积增加，单价按合同价格不作变动，如外立面或结构变动，则合同单价不作调整，达到结构优质、标化工程的，奖励1元/m2（本价格洋钉、铁丝、止水片、步步紧等材料由木工组自行解决，已含在内）。如未能达到结构优质的罚没保证金，并另行处罚1元/m2。如项目部要求统一服装，乙方承担一半费用。
3、本工程承包价格包括甲方指定乙方需配合的一切木工杂工，即本工程将不产生点工，若乙方因不生产点工，而拒绝甲方需木工配合的工作，甲方将从承包款扣除0.5元/m2。
4、主体验收后壹年内付清余款，如建设方拖欠工程款，乙方应谅解，允许甲方延期付款。
5、具体各类经济处罚措施、设备管理按公司补充条款和处罚条例执行。
未尽事宜，双方协商解决，本协议与承诺、补充条款、处罚条例双方签字后一并生效，本协议与承诺、补充条款、处罚条例有抵触按承诺和补充条款、处罚条例执行，工完帐清自行作废。
甲方：___________________乙方承包人：____________。
联系电话：_______________联系电话：_______________。
身份证号码：_____________身份证号码：_____________。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十五
承接方（乙方）：_________。
甲方委托乙方承担_________规划设计任务。根据《中华人民共和国经济协议法》、《中华人民共和国城市规划法》、《黑龙江省实施〈中华人民共和国城市规划法〉办法》、《城市规划编制办法》、《城市规划设计收费标准》以及建设部及黑龙江省有关城市规划设计管理的法规和规章规定，结合本项目的具体情况，为明确双方责任，搞好协作工作，经双方协商一致，签订本协议，共同遵守。
第一条 本规划设计委托概况：
1.1 规划设计委托文号、日期
_________。
1.2 规划设计地点范围。
_________。
1.3 规划设计规模。
_________。
1.4 规划技术深度要求。
_________。
1.5 预计工作日期及阶段划分
_________。
第二条 甲方按时向乙方提供下列文件及资料：
第四条 收费标准及拔款方式：
4.1 本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目，由双方协商确定。
4.2 甲方应支付协议项目的规划设计费总额为（大写）：_________元（小写：_________元），收费计算标准详见规划设计费计算表。
4.3 规划设计费按规划进度分期支付。本协议签订后，甲方支付规划设计费总额的30%，计（大写）_________元（小写：_________元）作为定金（本协议履行后，定金抵作设计费）；规划设计方案确定后，甲方再支付40%即（大写）_________元（小写：_________元）；乙方提交全部规划设计成果时，甲方付清其余规划设计费，计（大写）_________元（小写：_________元）。
第五条 双方责任。
5.1 甲方责任。
5.1.1 甲方委托规划设计任务时，必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分，按本协议第二条规定的内容，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性及时限负责。
甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内，乙方按本协议规定交付规划设计成果时间相应顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。
5.1.2 甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改，导致乙方规划设计需返工时，双方除另行签订补充协议或另订协议，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
5.1.3 协议生效后，甲方要求终止或解除协议，乙方未开始规划设计工作时，甲方无权要求返还定金，甲方未付定金的，乙方有权要求甲方支付定金；乙方已开始规划设计的，甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费，不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。
5.1.4 甲方应按本协议第四条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费，每逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金；逾期超过三十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本协议项目停缓建设，甲方均应支付应付的规划设计费。
5.1.5 甲方要求乙方比本协议规定时间提前交付规划设计成果时，甲方应支付赶工费，具体金额由双方另议。
5.1.6 甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料，并支付所需费用，具体金额由双方商定。
5.1.7 规划设计成果的设计，未经乙方同意，甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本协议外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。
5.1.8 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便条件。
5.1.9 补充协议中甲方应负的其他责任。
5.2 乙方责任。
5.2.1 乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计，根据甲方提出的技术深度要求，按协议规定的进度向甲方提交规划设计成果。
5.2.2 乙方对其提交的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。
5.2.3 协议生效后，乙方要求终止协议的，应双倍赔返定金；未收定金的，不予赔偿。
5.2.4 因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的，每延误一天，乙方减收该项目设计费的千分之二，赔偿最高限为全部规划设计费。
5.2.5 乙方按甲方要求交付规划设计成果后，参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动，并根据审查结论负责不超过本协议规定任务范围内的必要调整补充。需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定，作为本协议的补充部分。
第六条 本协议执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时，由_________进行仲裁（双方不在协议中约定仲裁机构、事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院提起拆讼）。
第七条 其他事宜。
_________。
第八条 本协议未尽事宜，双方当及时协商并共同签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
第九条 双方履行完协议规定的责任义务后，本协议即行废止。
第十条 本协议正本一式四份，双方各执二份。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十六
甲方(发包单位)：
乙方(承包单位)：
因甲方需对新设供热所的办公场所进行基本的装饰装修，经甲乙双方共同协商，决定由乙方负责完成该工程，为了明确责任，确保施工的安全、质量和进度，特订立以下条款，供双方共同遵照执行。
一、工程内容：部分区域进行装饰装修。
二、工程结算价及付款方式：按照《20xx年太原市修缮安装工程预算定额》与《20xx年山西省统一安装工程预算定额》不计取其他费用，只取8%的税金和管理费，现场签证以实结算，工程完工并验收合格后一次性付清。
三、工程期限：从20xx年10月1日至20xx年10月10日。如乙方未按期完工，推迟一天扣除工程款1000元。
四、承包方式：由乙方包工包料。
五、工程质量：
1.乙方必须按照国家现行的工程质量技术标准、规范进行施工。
2.凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。
六、工程验收：工程全部竣工后，由甲方组织进行验收，不合格工程不予验收。
七、施工安全：乙方是安全施工第一责任人，在施工中要做到文明施工，安全施工。施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自行承担。
八、本合同未明确之处，按有关规定协商解决。
本合同一式四份，具有同等法律效力。
甲方：
甲方代表：乙方代表：
签字日期：年日月
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十七
根据电厂（华瑞）项目部安全文明、质量进度工作需要，现就电厂煤管楼，分包的'项目施工中的有关事宜，经甲乙双方共同协商达成以下条款，望双方共同遵守。
1、乙方进入施工现场，必须严格服从甲方管理人员指挥，戴好安全帽，上架是必须戴好安全带，如发现没戴人员罚款从各班组工程款扣除。
2、乙方进入施工现场，应加强对本班组成员的安全教育和技术交底，严禁在施工中违章作业。
3、乙方班组成员应保护现场安全设施标志，严禁破坏保护设施，不用的材料必须堆放整齐，严禁乱扔乱放。
1、乙方应严格按照甲方的施工方案进行施工，认真做好计量管理工作，若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。
2、乙方施工进度必须满足甲方的要求，必须服从甲方的管理，严格执行施工规范和安全操作规程，若在施工过程中导致的安全事故乙方应承担一切经济损失，甲方不承担任何责任。
1、木工班组承包所有的扎模工程（其中包括二期结构），铁丝、钉、机具由乙方提供。
2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。
四、付款方式：承包价格按图纸建筑面积每平方____________元，按公司承包合同付款，余款年底付清。
五、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。
____________年____________月____________日。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十八
房主人：____________(简称甲方)。
承包负责人：____________(简称乙方)。
甲方位于xxx县江北区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：
1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容：从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。
3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。
4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。
5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱。
6、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。
7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。
8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。
9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。
甲方：
乙方：
日期：
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇十九
发包人：江苏汇联铝业工程有限公司(以下简称“甲方”)。
承包人：(以下简称“乙方”)。
甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于赣榆县海洋开发区汇联铝业回填土方工程达成如下协议：
一、承包工程名称江苏汇联铝业有限公司工地工程项目之土方回填工程。
二、承包方式及范围。
1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工。
2、乙方提供土方(小块风化石)、运输(自卸车)、推土机到甲方工地回填，甲方提供的回填区域：汇联厂房长300m*宽170m区域，回填土后标高达到4m。
三、合同工期整个项目土方回填总工期共15天，自年月日至年月日止(包括法定节假日)，如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。
四、回填土方质量要求。
1、土料：小块风化石。
2、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米，大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。
3、回填土方必须经推土机平整压实，土质及回填质量应得到甲方认可。
五、合同价款及支付方式。
1、承包单价x元/m3(含税价)，综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用，运输距离不作为承包价格的计量因素。
2、工程价款支付：工程期间甲方无需付款，为乙方全垫资，工程完成经甲方验收合格后。
日内甲方一次性付清总价款。
六、施工要求。
1、乙方按甲方提供的指定地点回填，回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填，并须保证土方运输的连续性。
2、在回填过程中，乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。
3、安全文明施工：乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作，并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡(含第三者)或甲方财产损失，乙方应承担全部责任。
七、违约。
1、合同履行过程中，任何一方无正当理由单方面终止合同，均属单方违约，毁约方应赔偿由此给对方造成的损失。
2、乙方回填地坪后的绝对标高应达到甲方要求，若达不到甲方要求的回填高度，甲方按实量给予扣减。
3、乙方应按期完工，每延迟一天，付合同总价款5%违约金。
八、争议如履行本合同发生争议，双方应协商解决，如协商不成，提交赣榆县仲裁委员会仲裁。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，工程竣工结算价款付清后失效。
甲方：江苏汇联铝业有限公司乙方：
法定代表或委托代理人：
电话：
年月日年月日。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇二十
发包方（甲方）:。
承包方（乙方）:。
因甲方19#楼的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行发包。经我公司考察，由乙方承包该施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议:。
第1条工程概况:。
1.1工程名称:。
1.2工程地点:火车站。
1.3工程范围:本工程范围内的所有土石方工程（包括所用的机械）。
1.4承包方式:土方工程全包干。
1.5工期:天。
1.5.1开工日期:年月日
1.5.2竣工日期:年月日
1.5.3总日历日期:年月日至年月日
1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后，则以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工期为确保总工期，乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。
1.6工程质量等级。
1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的合格等级，同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求。
1.7工程造价。
1.7.1单价:外运:元/m3;内转:元/m3。
1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量，外运按元/m3,。
内转按元/m3由甲方给乙方进行结算，原单价作废。
1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用，按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费，以及满足城建需要车辆冲洗费用（包括机械）运土中城建规定各种费用，办理各种政府要求的手续，但不限于如下:。
提供机械和人工进行基坑抽水（如必要）直至施工完毕后交给甲方。
1.7.4计量方式和验收。
1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算，由甲方报相关部门进行签订认可核实。
第2条图纸及资料。
2.1乙方施工作图（或大样图/施工方案/质量保证措施）提供日期:
2.2甲方审定日期:（提供份数:份）
第3条工程采用的标准规范及质量要求。
3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定合格标准。
第4条双方责任。
4.1甲方责任。
4.1.1检查施工进度计划完成情况。
4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水、用电接口。
4.1.3按合同条款支付工程款项。
4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。
4.1.5组织分项工程验收。
4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。
4.2乙方责任。
4.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。
4.2.2组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方附报指派为乙方驻工地代表负责人，负责合同履行，指派为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安部的质安管理分内工作。
4.2.3执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。
4.2.4严格遵守甲方制定的分承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受政府有关部门及业主和甲方的监督检查。
4.2.5服从甲方统一调度管理，按时参加生产调度会及工作协调会，并执行会议指令。
4.2.6施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。
4.2.7乙方应为甲方指定的其它乙方或业主指定分包方的工作提供一切合理的方便，并服从甲方统一协调。
第5条双方驻工地代表人及履行合同约定的职责。
5.1甲方驻工地代表人：
5.2乙方驻工地代表人：
5.3乙方应接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后，在规定的时间内未提出指令的工作，所发生的一切费用不论高低均在乙方工程款中扣除。在施工过程中，如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求，进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度。
第6条工期延误。
对以下原因造成工期推迟，经甲方确认后，工期可顺延，但不予经济签证。
6.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。
6.2下雨超过24小时以上不能施工。
6.3如遇地质条件变化，勘察报告与设计不符合而造成施工中断者。
6.4因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。
第7条工程付款。
7.1本工程按每月的施工进度款50%进行拨付，40%在甲方办完决算后支付，10%作为工程质保金。
第8条竣工结算。
8.1乙方提交结算报告时间为竣工验收后三十天内。
8.2甲方批准结算报告的时间为收到乙方结算后三十天内审核完毕。
第9条安全施工。
9.1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。
9.2乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作。
9.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员（含来自甲方或其它乙方的人员）违反了文明及安全方面的规定，均应接受到规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。乙方的安全员的任命应报甲方审批。
9.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。
9.5由于非甲方的原因造成自身或他人的安全事故，责任和费用由乙自行处理和承担。
9.6乙方承包此工程视为大包干，在施工中（包括转运）所发生的一切伤、病、残、亡等，甲方概不负责，由乙方承担一切经济责任和法律责任。
第10条文明施工。
10.1乙方必要的生产场地仅限于指定的区域内进行，乙方的生活住宿问题在场外自行解决，作业区域及场内严禁生火煮饭及人员住宿。
10.2过程产品的保护和最终产品在验收前的成品保护工作由乙方负责，并制定相应的技术措施和组织措施。
10.3乙方在其施工区域摆放的机械设备必须整齐。保持清洁有序的施工场地。讲究卫生，不准随地大、小便。执行甲方有关管理规定，乙方文明施工达不到甲方的要求，甲方有权予以处罚。如乙方不能执行有关文明施工的内容，甲方有权安排他人整改，发生的费用由乙方承担。
第11条转让与分包。
本工程不得转让，未经甲方许可，本合同工程的任何一部份，乙方不得另行转包或分包。
第12条违约及处理。
12.1甲方代表不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用。
12.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失。
12.3除双方另行协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述责任后应继续履行合同。
12.4因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部合同，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任和费用。以上违约按违约金额的10%计算。
12.5乙方工期违约责任：乙方不能按合工期（包括顺延工期）交工；逾期每天罚款1000元，此款在乙方的承包费中扣出。赔偿甲方各种损失（包括甲方内部的损失及来自业主方的全部罚款）。
12.6乙方质量违约责任：如乙方在工程竣工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在后期付款中扣留承包价款的10%的费用，直至到整体工程质量等级核定前达到合格标准或不影响整体工程评定后方可退回给乙方。
12.7竣工是指乙方承担的工程内容全部完成，乙方所承担的工程内容符合合同约定的质量标准，整体工程通过验收。
12.8若乙方在施工阶段，用机械设备或组织不到位。甲方有权清退乙方，并按排其他土石方施工队伍进场，因此造成的费用增加和损失由乙方承担。
第13条争议解决方式。
13.1本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时，可向有关经济合同仲裁机构申请仲裁。
第14条其它事项。
14.1本合同由双方签订，双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关修款仍生效外，其它条款即告终止，保修期期后，有关保修条款终止。本合同正本二份，双方各执一份，副本三份甲方执有。
14.2本合同款未尽事宜，甲、乙双方本着平等原则，要协商补充条款。
发包方：承包方：
法定代表或委托人：法定代表或委托人：
地址：地址：
电话：电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
签订日期：年月日签订日期：年月日
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇二十一
依照《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本协议。
第一条工程基本概括。
1、工程名称：_____________________。
2、工程地点：_____________________。
3、工程内容：_____________________。
4、工程立项批准文号：_____________。
5、资金来源：
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;。
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;。
3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条施工工期。
共_____个工作日。
议定自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
第四条工程质量标准。
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条材料和设施供应。
凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本协议约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条工程价款及付款方法。
本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用_______承包方式;。
2、工程价款_______元(暂定价以决算价为准)。
3、付款方式：______________。
第七条组成本协议的文件。
2、中标通知书;。
3、投标及其附件;。
4、标准、规范及有关技术文件;。
5、图纸;。
第八条双方的权利和义务。
3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条种植要求。
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;。
2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植;。
3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条初步验收。
承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程_____个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请_____日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
1、协议中已有适用于变更工程的价格，按协议已有的价格变更协议价款;。
2、协议中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更协议价款;。
3、协议中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条检验标准、方法、地点及期限。
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》;。
2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核。
第十三条竣工决算。
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间，在工程竣工后_____日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照协议约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后_____天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后_____天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。
第十四条质量保修。
养护期为_____个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定协议时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为协议的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金。
承包人在签定协议时，向发包人交纳_____元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。
第十六条协议解除。
1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除协议;。
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除协议。
4、因不可抗力导致协议无法履行，发包方、承包方可以解除协议;。
5、因一方违约致使协议无法履行，另一方违约致使协议无法履行，另一方可以解除协议;。
7、协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条协议的终止。
发包方、承包方双方履行协议全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本协议即告终止。
第十八条安全施工。
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
第十九条违约责任。
发包方、承包方双方应严格按照本协议的约定全面履行自已的义务，若一方违反协议约定，需支付另一方协议总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条争议的解决。
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第二十一条协议的生效和份数。
协议的订立时间：_____年_____月_____日。
协议订立地点：_______________________。
协议约定：___________________________。
本协议一式_____份，发包方保存_____份，承包方保存_____份。
发包方：______________承包方：______________。
法定代表人：__________法定代表人：_________。
委托代理人：__________委托代理人：_________。
新版简单工程承包协议书（热门22篇）篇二十二
地址：__________________。
电话：__________________。
乙方：__________________。
地址：__________________。
电话：__________________。
为加快xx广场的开发建设，确保_________年该项目能顺利交付使用，甲、乙双方经充分协商，在平等自愿互利互惠的基础上就“xx广场”主体结构工程承包事宜达成本协议。
一、工程名称及地点：广场主体结构工程（以下简称本项目）本项目位于_______交汇处（祥见初步规划图），占地面积约_______平方米，总建筑面积约_________平方米。
二、工程承包范围：本项目全部主体结构工程（详见规划设计图及施工协议）。
三、工程承包模式：甲方向乙方发包，由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价：按中国建筑国营二级收费标准计费，约_________元人民币（_________元）。
五、工程质量要求：必须能通过中国质检部门的质量验收。
六、施工期限：_________月_________日至_________年_________月_________日，共计_________日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方施工期可以顺延。
1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_________有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款，差额部分，双方届时另外协商，该地块位于_________，占地面积_________平方米，可建商住面积为_________平方米，单价为_________元／平方米，总价为_________元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_________地皮”首期转让金了_________元人民币，具体支付数额及时间如下：_________。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时，乙方与甲方签订一份欠款协议书，并向甲方出具经_______律师行签印的欠甲方_______元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在xx广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据，每月开出一张，直至xx广场主体结构工程完工为止，待工程竣工结算后，如果结算总额与收据总额不一致时，以最后结算总额为准，冲抵乙方向甲方开出的欠据。
八、甲方的权利及义务。
1.甲方有权监督乙方是否按已确定的规划及设计图纸的要求建设施工。
2.为确保工程按期完工，甲方有权检查乙方的建设施工进度。
3.为确保工程质量，甲方对乙方施工中不合格部分，有权指令乙方返工、修改。
4.甲方负责本项目用地范围内的“三通一平”，确保乙方进场后能正常施工。
5.甲方负责用以抵工程款之用地的“三通一平”，确保乙方能正常开发建设该地块。
6.甲方负责办理以地抵工程款的用地的转让手续，并配合乙方办理单项房地产开发公司成立的有关合法手续。
7.甲方必须办理好“xx广场”项目开发建设的各种合法手续。
8.甲方负责协调好因本项目的施工建设而涉及的外部关系。
9.甲方必须在____年____月____日前向乙方提交“xx广场”完整的主体结构施工图纸，以利乙方进行施工前的工作准备。
九、乙方的权利及义务。
1.乙方有权按已审定的设计图纸的要求，采用全包干的方式完成本项目的施工建设任务。
2.抵工程款商住用地转让给乙方后，乙方有权立即投入开发建设，并可预售楼花，开发、预售手续由乙方自行办理。
3.乙方必须按规划、设计图纸之要求建设本项目之主体工程，并保证质量，按期完工。
4.在建设期内，乙方除应向甲方提交工程施工组织计划和施工进度计划表外，还须于每月5日前向甲方提交上月施工进度表，供甲方备查和督促之用。
5.乙方须认真按照有关标准、规范和设计要求以及甲方根据本协议发出的指令进行施工；随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件，对经检查检验不合格部分，乙方应按甲方要求返工、修改，并承担返工、修改的费用。
6.在施工过程中，所发生的一切事故而造成的经济损失，由乙方自行承担。
7.乙方在xx广场主体结构工程未完工之前，不得将黄扑地块转让或抵押给第三者，必须是乙方自行开发，在有利于_______广场建设的情况下，确需转让、抵押该地块时，必须征得甲方的书面同意后方可转让或抵押，但转让、抵押该地块所得资金必须优先用于黄扑地皮或xx广场的开发建设。
十、保证。
1.乙方保证能按期按质完成xx广场主体结构工程的建设任务。
2.乙方保证转让或抵押黄扑地块所得资金全部进入甲乙双方在_________设立的共同帐户。根据乙方向甲方提供的黄扑工程进度情况有计划地使用该资金。_________万元以上的支出由双方共同签名方能提款，每周乙方需向甲方汇报使用情况。
3.乙方必须确保“xx广场”工程的资金充足。若因乙方原因，导致“xx广场”无法继续施工，或不能按期完成“xx广场”主体结构工程。甲方有权凭乙方出据的借据及律师楼签印的所有关于本合作内容的法律文件，依法查封甲方已转让给乙方的黄扑地皮及其地上所有建筑物，并可以此弥补甲方的损失。对乙方在“xx广场”项目中的投资亦同时终止核算，甲方还有权追究乙方其他方面的违约责任。乙方愿意用自己公司的名誉及_________公司自有资产作“黄扑地皮”等值资产的担保。
十一、违约责任。
1.乙方如因资金不足或自身管理的原因导致xx广场工程半途停工7天以上，或落后计划进度15天的，甲方有权每天罚款乙方_________元人民币，从乙方落后计划进度的第一天起开始计算。如果乙方落后计划进度满30天的，甲方有权终止协议，对乙方巳投入的资金一概不予核算和退还，并有权凭乙方开出的借据请求乙方还款。
2.乙方不能按期完成xx广场的主体结构工程任务，每超过一天，甲方罚款乙方_________元人民币。
3.甲方不按期将黄扑地皮转让给乙方，乙方有权不付首期土地转让金_________元人民币。
4.乙方未按本协议第七条第三项付款的，甲方有权按逾期付款的金额期限，以月息三厘计罚乙方。超过30天未付齐的，甲方有权终止协议，并追究乙方的违约责任。
5.乙方提前完工的，每提前_________天，奖励_________元。
十二、其他。
1.本协议未尽事宜，双方可签补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2.本协议经双方签字盖章后生效。
3.本协议一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方（盖章）：_______________。
法定代表人（签字）：_________。
________年________月_______日。
签订地点：___________________。
乙方（盖章）：_______________。
法定代表人（签字）：_________。
________年________月_______日。
签订地点：___________________。