施工合同是建筑工程中必不可少的一份合同文件，保障了项目的顺利进行。范文中的实例能够帮助大家更好地理解施工合同的写作和执行原则。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇一
发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________________。
二、建筑面积(工程形式)：____________。
三、施工地点：________________________。
四、工期：
1、开工：____年__月__日;。
2、竣工：____年__月__日;。
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：
本工程采取下列第_____项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;。
2、包工不包料;。
3、包工包料。
如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。
六、工程质量管理及验收。
1、质量标准：工程质量符合___________________标准。
2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的`，乙方应承担相应的违约责任。
七、工程价款：共计人民币_______元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：_______年。
十、双方的责任义务。
1、发包方的责任义务。
(2)监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;。
(3)给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;。
(4)按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。
2、承包方的责任义务。
(1)按发包方要求及图纸要求进行施工;。
(2)如期完成施工任务;。
(3)接受发包方的技术指导和质量标准要求;。
(4)负责发包方提供料物及设备的保护;。
(5)教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;。
(6)承担施工中的一切安全事故责任及费用。
十一、其他。
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。
(以下无正文)。
甲方(盖章)：
签约日期：________年___月___日
乙方(盖章)：
签约日期：________年___月___日
零星施工合同协议书范文（23篇）篇二
地址：电话：____________。
法定代表人：____________职务：____________。
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目。
一、工程名称：________________。
二、工程地点：________________。
四、分包工程范围及工程量(附预算书)。
五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
六、分包工程人工费用________元。
七、乙方投入工种及人数________人。
第二条工程结算。
按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条工程质量。
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条材料供应管理。
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
第六条施工机具。
一、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
二、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第七条现场管理。
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第八条违约责任。
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第九条附则。
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。
二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。
三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
第十二条合同附件及有效期。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇三
地址：_________________。
电话：_________________。
乙方：_________________。
地址：_________________。
电话：_________________。
为加快_____________广场的'开发建设，确保_____________年该项目能顺利交付使用，甲、乙双方经充分协商，在平等自愿互利互惠的基础上就“_____________广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。
一、工程名称及地点：_________________广场主体结构工程(以下简称本项目)本项目位于_____________交汇处(祥见初步规划图)，占地面积约_____________平方米，总建筑面积约_____________平方米。
二、工程承包范围：_________________本项目全部主体结构工程(详见规划设计图及施工合同)。
三、工程承包模式：_________________甲方向乙方发包，由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价：_________________按中国建筑国营二级收费标准计费，约_____________元人民币(_____________元)。
五、工程质量要求：_________________必须能通过中国质检部门的质量验收。
甲方(盖章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇四
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲方将零星工程承包给乙方施工，为了加强工程管理，确保工程质量与安全生产，明确双方的权利义务，经双方协商，特订立如下条款，以利双方共同履行：
一、工程名称：零星工程。
二、承包内容：小区主体工程以外(包含施工图纸以外的工程量)的工程内容，按业主、物业及相关主管部门(消防、人防、测绘、电力、规划等)委托指派任务。
三、承包方式：包工包料，竣工后工程量按实结算。
四、工程质量：乙方须按照乙方提供的设计图纸和国家施工规范进行施工，乙方在工程施工过程中须接受甲方及物业管理人员的监督。
五、维修施工期限：
六、工程验收：按照国家验收标准进行验收，如工程出现施工质量不合格，乙方必须进行返工，并承包返工所发生的一切费用。在施工中由于施工的不当引起重大质量事故，甲方有权终止合同。
七、付款方式：已完成工程量的85%计取;保修任务结束且工程竣工决算审核完毕，付至工程量的100%。甲方凭乙方提供的建筑安装税务发票付款。
八、结算方式：根据《浙江省建筑土建工程预算定额》(20xx年版)，土建定额没有的子目参套市政、园林等相应定额。材料价格按当期建德市建设工程造价信息进行计算，无价材料以及其它大宗材料(三材除外)双方以市场价为基础协商。
九、安全责任：施工期间若发生安全事故，由于乙方违章由其全部负责，甲方不承担任何责任和费用。
十、其它：未尽事宜另行协商，本协议一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇五
零星工程在生活中还是比较普遍的，那么签订零星。
协议书需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的零星施工合同协议书范文，感谢您的欣赏。
工程承包人：(以下简称甲方)。
劳务分包人： (以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于广东火电工程总公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工承包合同。双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况。
法人身份证号：
营业执照编号： 。
税务登证编号：
经营范围：
经营期限： 。
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
2.1工程名称：广东阳西华夏电厂1#机主厂房及集控楼工程。
2.2工程地点：广东省阳江市阳西县上洋镇河北村。
2.3分包范围：1#机主厂房及集控楼工程主体结构劳务部分。
2.4提供分包劳务内容：配合主体工程施工的零星用工。
3、工程承包人权利义务。
3.1、工程承包人有权根据工作需要分配劳务分包人的工作。
3.2、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。
3.3、工程承包人视工程情况，有权对劳务分包人承包的工程项目、工作内容及工程量做出调整，劳务分包人必须服从工程承包人的安排。
3.4、工程承包人有权对不合格的劳务分包人进行清退。
4、劳务分包人权利义务。
4.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织符合发包人及承包人各项规定的工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关。
规章制度。
4.2、劳务分包人根据承包人的要求，每月底前提交本月实际工人数量及变动情况,提交下月预计工人数量及变动情况。
4.3、严格按照承包人的要求组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。若劳务分包人整改后仍达不到要求，工程承包人有权更换队伍，由此造成的损失及替换其它队伍的进、退场费用由劳务分包人承担。
4.4、按工程承包人统一规划，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。负责区域内的文明施工及安全设施的维护。
4.5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
5、安全文明施工与检查。
5.1劳务分包人应遵守工程建设生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消防事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由劳务分包人承担。
5.3劳务分包人应定期对其员工及招用人员进行体检，体检不合格或患有职业禁忌症及老、弱、病、残者，未满十八周岁的未成年工应坚决清退，严禁录用。
5.4劳务分包人的管理人员及施工人员进场前必须进行安全教育，并对经批准的安全施工技术措施或方案向全体人员进行安全技术交底，工程承包人应协助做好交底工作。
5.5文明施工：要求乙方做到工完料尽场地清，每日一小清，所清出的杂物设点集中堆放，并将杂物、垃圾运至指定的垃圾丢弃场。一周一次大清扫，保持现场整洁，材料堆放整齐，不阻碍正常施工。
5.6劳务分包人在施工中以“遵守法规、文明施工、安全环保、持续改进”的环境和职业健康安全方针，严格遵守和执行工程承包人制定的关于安全、文明施工制度和规定;工程承包人安全主管部门对劳务分包人的安全施工有监督、指导、教育和处罚的权力。
5.7在施工现场中，若因劳务分包人原因造成人身伤亡或设备事故，必须按工程承包人事故调查处理规定调查处理，并及时向工程承包人安全部门报告，同时按政府有关部门要求处理，并由劳务分包人承担所发生的一切事故责任和费用。同时劳务分人必须按工程承包人有关安全文明施工规定对其提出的安全整改措施按时按期完成。并将整改情况报工程承包人复查，对弄虚作假行为将进行严肃处理。对事故责任有异议时，双方按政府有关部门的认定处理。
5.8、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工，否则劳务分包人有权拒绝。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。在签订本工程承包合同七天内，甲、乙双方签订“安全文明施工。
责任书。
”。
5.9、甲方的企业形象(ci)策划和实施涉及到乙方时，乙方不得以增加。
6、安全防护。
6.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
6.2、劳务分包人在施工现场内使用的安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服及其他安全防护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
7、事故处理。
发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应立即报告工程承包人并采取及时有效的救治措施。
8、材料、设备供应。
劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切损失。
9、劳务报酬。
9.1、本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：
(1)约定不同工种劳务的工日综合单价，按确认的工日计算。
(2)约定不同工作成果的计件综合单价，按确认的工程量计算。
9.3、采用第(1)种方式计价的，普工劳务的计时综合单价见附件;。
9.4、采用第(2)种方式计价的，不同工作成果的计件单价为：
9.4.1、本工程不同工作成果的计件按电力建设工程预算定额(第一册建筑工程)(20xx年修订本)计,不足部分按全国统一建筑工程基础定额(江西省单位估价表)(20xx年)。人工综合单价按42元/工日。
9.4.2、为了保质保量保工期完成本工程，甲方设置安全文明施工、质量及工程进度考核奖。安全及文明施工考核奖由本项目部安全科制定实施细则;工程质量考核奖由本项目部质检科制定实施细则;工程进度考核奖由本项目部技术科制定实施细则。各部门制定的实施细则作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，每月结算一次。考核奖金不另计取其他费用。
9.4.3、乙方施工人员往返路费由甲方每年承担一趟。
9.4.4、以上单价均包括管理费用、利润和税金，除此之外不另计费用。如是随行议价另计百分之十五管理费。
10、工时及工程量的确认。
10.1、采用按确定的工日计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
10.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
11、劳务报酬的支付。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
零星施工合同协议书范文（23篇）篇六
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。
按照现行国家施工验收规范执行。
______等内容。
包工包料双包工程。
(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;。
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;。
(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。
(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;。
(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工。
(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;。
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《____省建设工程工程量清单计价定额》定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
分________年到位(不计资金利息)。其中________年拨付工程款的_____%;________年____月____日前拨付_____%;________年____月____日前拨付____%;剩余的.___%视甲方情况拨付，但最迟在________年____月____日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
________年____月____日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇七
工程承包人：(以下简称甲方)。
劳务分包人： (以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于广东火电工程总公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工承包合同。双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况。
法人身份证号：
营业执照编号： 。
税务登证编号：
经营范围：
经营期限： 。
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
2.1工程名称：广东阳西华夏电厂1#机主厂房及集控楼工程。
2.2工程地点：广东省阳江市阳西县上洋镇河北村。
2.3分包范围：1#机主厂房及集控楼工程主体结构劳务部分。
2.4提供分包劳务内容：配合主体工程施工的零星用工。
3、工程承包人权利义务。
3.1、工程承包人有权根据工作需要分配劳务分包人的工作。
3.2、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。
3.3、工程承包人视工程情况，有权对劳务分包人承包的工程项目、工作内容及工程量做出调整，劳务分包人必须服从工程承包人的安排。
3.4、工程承包人有权对不合格的劳务分包人进行清退。
4、劳务分包人权利义务。
4.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织符合发包人及承包人各项规定的工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
4.2、劳务分包人根据承包人的要求，每月底前提交本月实际工人数量及变动情况,提交下月预计工人数量及变动情况。
4.3、严格按照承包人的要求组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。若劳务分包人整改后仍达不到要求，工程承包人有权更换队伍，由此造成的损失及替换其它队伍的进、退场费用由劳务分包人承担。
4.4、按工程承包人统一规划，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。负责区域内的文明施工及安全设施的维护。
4.5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
5、安全文明施工与检查。
5.1劳务分包人应遵守工程建设生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消防事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由劳务分包人承担。
5.3劳务分包人应定期对其员工及招用人员进行体检，体检不合格或患有职业禁忌症及老、弱、病、残者，未满十八周岁的未成年工应坚决清退，严禁录用。
5.4劳务分包人的管理人员及施工人员进场前必须进行安全教育，并对经批准的安全施工技术措施或方案向全体人员进行安全技术交底，工程承包人应协助做好交底工作。
5.5文明施工：要求乙方做到工完料尽场地清，每日一小清，所清出的杂物设点集中堆放，并将杂物、垃圾运至指定的垃圾丢弃场。一周一次大清扫，保持现场整洁，材料堆放整齐，不阻碍正常施工。
5.6劳务分包人在施工中以“遵守法规、文明施工、安全环保、持续改进”的环境和职业健康安全方针，严格遵守和执行工程承包人制定的关于安全、文明施工制度和规定;工程承包人安全主管部门对劳务分包人的安全施工有监督、指导、教育和处罚的权力。
5.7在施工现场中，若因劳务分包人原因造成人身伤亡或设备事故，必须按工程承包人事故调查处理规定调查处理，并及时向工程承包人安全部门报告，同时按政府有关部门要求处理，并由劳务分包人承担所发生的一切事故责任和费用。同时劳务分人必须按工程承包人有关安全文明施工规定对其提出的安全整改措施按时按期完成。并将整改情况报工程承包人复查，对弄虚作假行为将进行严肃处理。对事故责任有异议时，双方按政府有关部门的认定处理。
5.8、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工，否则劳务分包人有权拒绝。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。在签订本工程承包合同七天内，甲、乙双方签订“安全文明施工责任书”。
5.9、甲方的企业形象(ci)策划和实施涉及到乙方时，乙方不得以增加。
6、安全防护。
6.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
6.2、劳务分包人在施工现场内使用的安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服及其他安全防护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
7、事故处理。
发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应立即报告工程承包人并采取及时有效的救治措施。
8、材料、设备供应。
劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切损失。
9、劳务报酬。
9.1、本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：
(1)约定不同工种劳务的工日综合单价，按确认的工日计算。
(2)约定不同工作成果的计件综合单价，按确认的工程量计算。
9.3、采用第(1)种方式计价的，普工劳务的计时综合单价见附件;。
9.4、采用第(2)种方式计价的，不同工作成果的计件单价为：
9.4.1、本工程不同工作成果的计件按电力建设工程预算定额(第一册建筑工程)(20xx年修订本)计,不足部分按全国统一建筑工程基础定额(江西省单位估价表)(20xx年)。人工综合单价按42元/工日。
9.4.2、为了保质保量保工期完成本工程，甲方设置安全文明施工、质量及工程进度考核奖。安全及文明施工考核奖由本项目部安全科制定实施细则;工程质量考核奖由本项目部质检科制定实施细则;工程进度考核奖由本项目部技术科制定实施细则。各部门制定的实施细则作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，每月结算一次。考核奖金不另计取其他费用。
9.4.3、乙方施工人员往返路费由甲方每年承担一趟。
9.4.4、以上单价均包括管理费用、利润和税金，除此之外不另计费用。如是随行议价另计百分之十五管理费。
10、工时及工程量的确认。
10.1、采用按确定的工日计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
10.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
11、劳务报酬的支付。
12、施工验收。
12.1甲方的质量方针为：“科技领先，过程受控，创建精品，诚信服务”。要求每一员工共同而且各自单独承担质量责任，务必使所有工作都以符合质量保证为原则，满足用户质量要求为目的。
12.2合同生效后，乙方将纳入甲方的质量管理体系，需遵循甲方的质量管理程序。
12.3工程质量达不到约定的质量条件的部份，一经发现，甲方可要求乙方返工。乙方应按甲方提出的时间内返工，直到符合约定的条件。若乙方不服从甲方的决定，甲方有权对乙方进行处罚并另行安排施工，费用由乙方负担，工期不予顺延。因乙方原因导致工程质量达不到约定的质量标准，由乙方承担违约责任。
12.4劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应及时向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
13、施工配合。
13.2、劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。
14、违约责任。
14.1、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
14.2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
15、争议。
15.1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。
15.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;。
(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;。
(3)法院要求停止合同工作。
16、合同解除。
16.1、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分。
16.2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
16.3、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，费用由劳务分包方承担。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
17、合同终止。
本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本壹份，工程承包人执壹份。
19、合同生效。
合同订立时间：20xx年3月15日。
合同订立地点：江西省水电工程局阳西项目部。
本合同双方约定签字盖章后生效。
工程承包人：(公章)劳务分包人：(公章)住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
零星施工合同协议书范文（23篇）篇八
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商达成以下协议，双方必须严格遵守。
一、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行消防后续工程施工，主要做法：消防控制联动系统;消防水池、水泵、管道等。
三、乙方严格按照设计要求规范施工。施工过程中，发生的一切质量、安全事故由乙方负责。
四、合同金额及付款方式：
1、合同金额：8万元整(含税)。
2、合同签订后，甲方预付工程款4万元。
3、工程完成后，双方组织专业人员进行验收，验收合格后，甲方支付合同余额4万元。
四、其他约定。
1、施工执行国家有关的保修政策。
2、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇九
2、双方约定工期顺延的其他情况：_。
八、本协议书中双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
九、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效。
合同订立时间：年__月______日。
合同订立地点：_。
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：(发包方)。
乙方：(承包方)。
经协商，甲乙双方就盐山县星华电力有限公司零星工程维修承揽施工事宜达成如下协议：
一、工程概况。
1、承包范围：甲方指定的各项零星工程。
2、承包方式：包工包料。
3、使用材料：由乙方自行选定，但必须保证质量。
4、工程内容：
(1)拆装空调。
(2)室内保洁。
(3)外墙防水。
(4)暖气维修。
(5)维修车库门。
(6)更换led灯。
(7)更衣柜人工费。
二、双方义务。
(一)甲方。
1、做好施工前准备工作，确保乙方能按时进场施工。
2、保证乙方施工用水、用电等条件。
3、协助乙方维持现场秩序，及时处理各种问题。
4、在施工过程中，施工若有变更，应提前合理时间通知乙方做好相应的准备，负责随时检查督促工作进度和质量。
(二)乙方。
1、开工前应通知甲方，以便甲方派人进行监督。
2、施工产生的垃圾乙方必须及时进行清扫处理，保证施工现场的卫生整洁、干净。
3、乙方负责人要保证好施工人员的防火、防盗、防意外事故等安全保障工作，发生相关损害的，由乙方自主承担责任。
三、工程验收。
施工完毕后，由甲方进行质量验收，乙方应予配合。
四、工程价格及结算方法。
1、总工程量：按实际签证工程时计算。
2、工程定价：以签证协商价为准。
3、总金额：单价×总施工数目(最后以实际完成工程量结算)。
4、结算方法：工程完毕后，经双方确认，按实际价格由乙方开具发票后，由甲方将施工款打到乙方指定的账户上。
五、保修。
发生质量问题时，乙方应当及时、有效、充分地履行维修义务。甲方不承担材料、工钱、交通、食宿等任何费用。本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份，甲、方双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十
发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》以及相关法律法规，甲方将工程发包给乙方进行施工，经友好协商，双方就施工相关事宜达成一致意见，约定如下：
第一条工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
第二条结算方式和付款方式。
山水名城小区下水道工程总造价元，本工程不预付工程款，本工程验收合格后，甲方一次性支付乙方全部工程款。
第三条工期要求。
该工程总的日历工期为天，开工工期为年月日，竣工日期为年月日。
乙方在施工过程中应采取切实可行的有效措施确保施。
工区域及周边的施工安全，施工过程中所发生的一切伤亡事故及经济损失均由乙方负责。
第五条甲、乙双方责任和义务。
1、甲方为乙方解决工程施工所需场地等问题，并向乙方提供良好的施工环境。
2、甲方应解决好工程所需的三通问题，即水、电、路到位，工程施工用、用电由乙方按实际消耗付费。
3、在工程施工过程中，乙方不得以任何理由拖欠民工工资，如有拖欠，造成的一切后果由乙方负责。
4、乙方承担本工程项目中的一切财产、人身安全责任，承担由乙方原因而发生安全事故的全部经济损失，并承担本协议项目中工程建设的风险。
5、在施工过程中损坏的小区设施，道路及其他设施应如数恢复，若未恢复原则上按工程总造价的2%扣除恢复所需费用，或按实结算。
第六条违约责任。
甲乙双方必须遵守合同之规定，如有违约，违约方应按总价款5%向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的经济损失。
第七条其他未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
第八条合同争议的解决：
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后生。
效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：
电话：
时间：
地址：电话：时间：年月日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十一
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及____省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
(一)工程名称：
(二)工程地点：
安全维护及整改。
工程造价为：
5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：
5.3本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.4本工程适用的地方标准、规程必须符合____省标准规程。
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程计算编制原则：按____省住房和城乡建设厅文件湘建价406号《建设工程工程量清单计价规范》、《____省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号)，《____省建设工程计价办法》，《____省修缮定额》、《____省建筑装饰装修工程量消耗标准》、《____省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按____省住房和城乡建设厅文件湘建价237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的.爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200或200以上(以____市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满________年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
________年____月____日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十二
发包人：
承包人：
依照《中国华人民共和国合同法》、《中国华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程地点：
二、工期。
自合同签订后20天。
三、工程费用及结算方式。
1、本工程费用及预算为：待工程完工验收合格后依据实际工程量进行结算。
四、双方权利与义务。
甲方权利：
1、甲方派出1—2名施工员，对施工现场进行全面监督。
2、甲方随时可以对施工质量进行检查，乙方不得拒绝。
3、甲方有权对乙方违反合同约定、变更设计方案等行为进行纠正;对工程质量不合格的部分有权提出返工要求，乙方不得拒绝。
4、甲方有权对乙方随意扩大或缩小工程以及偷工减料的行为加以制止，乙方必须服从。
乙方权利：
1、乙方派出现场主要负责人，全面负责施工现场工作。
2、乙方有权对甲方提出的不合理要求加以拒绝，但不得终止工程施工，待争议解决后由负有责任的一方承担相应的经济损失。
甲方义务:。
1、开工前甲方必须向乙方提供设计图纸或技术要求，并且进行工程交底工作。
2、甲方必须在开工前办理好属于自己应当办理的一切手续，以免因手续不全而延误工期。
3、随时解答乙方提出的有关工程问题的咨询，不得以任何借口刁难施工队。
乙方义务：
1、乙方应在接受甲方图纸的3日内积极组织施工，并编制出施工计划书报甲方备查。
2、乙方必须严格按照工程图纸、技术要求进行施工，并且接受甲方有关人员的监督和检查。
3、
乙方应遵守工程建设安全生产规定，按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施。乙方在施工过程中发生安全生产事故，导致人员伤亡或者财产损失的，由乙方承担全部损害赔偿责任。
4、
在施工中如有可能增、减工程量和工程费用时，乙方必须在48小时之内以书面形式通知甲方。甲方亦应在48小时内赶到现场进行查看，经双方认可签字后可进入下道工序。
五、验收：
1、工程完工后，乙方应收集有关资料与7日内交给甲方，甲方在接到有关资料后组织人员进行验收。
2、甲方在验收中如发现有不符合质量要求的工程，乙方必须返工，直到工程质量达到甲方的要求为止。
六、其他约定：
1、双方约定，在合同履行过程中发生的一切纠纷双方协商解决，协商不成，提请延安市仲裁委员会仲裁。
2、由于雨雪天气等非人为因素造成工期延误的，合同中约定的工期自动顺延。
3、本合同双方签字盖章后生效;本合同一式四份，甲方三份，乙方一份;本合同未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》执行。
发包人：
承包人：
主管厂长签字：
主管科长签字：年月日签订。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际施工情况，在乙方承诺满足本工程要求的前提下，本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。
一、工程项目：
二、承包范围：
甲方现场确认的所含工程量，具体见合同清单。
三、承包方式及工作内容：
本工程采取包工包料的承包方式，乙方承包甲方现场确认的所含工程量；
四、合同工期：
施工总天数_______天，开工时间_______年_______月_______日，竣工时间_______年_______月_______日。如乙方中途不能按甲方的进度计划实施，则甲方有权要求乙方加强施工力量，并给予100—300元/天的经济处罚；必要时甲方可自行补充施工力量，更换新工队伍，由此造成的一切损失由乙方负责。
五、合同价款：
以上合同总价除造价外，还包含以下内容：
a）现场材料二次转运；
b）一般性缺陷消除及施工工艺现场调整修改用工；
c）各施工交叉影响用工。
d）定额内容内计时工；
e）安全文明施工用工及清退场用工；
f）政策性调整及市场价格调整；
g）夜间施工增加费及赶工增加费；
h）本工程质保期间的工程维修；
i）配合同场测量放线、承包范围内的检验试验。
j）项目施工用水用电费用。
六、工程质量：
工程质量必须达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。乙方在施工过程中应严格按照施工规范和操作规程精心组织施工，确保工程质量达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。如质量达不到合格标准，乙方应无偿返工修理直至达到合同要求，并承担由此造成的经济损失，甲方视情节轻重予以经济处罚。
七、安全生产及文明施工：
乙方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规，采取措施确保施工安全，工伤频率控制为零，杜绝重大伤亡事故。施工中若因乙方操作不当、不服从指挥等原因造成安全事故，乙方承担全部经济和法律责任。现场施工过程中，必须遵守当地政府有关文明施工的规定，做到工完场清，料具堆放整齐。
八、付款方式：
乙方在完成工程后通知甲方进行验收，验收合格后，由甲方在15个工作日内支付至合同价的95%工程款，剩余5%的保修金在保修期到期后如乙方无违约情形，15个工作日付清。
九、双方职责：
（一）甲方职责。
1、负责现场施工、生活用水电，按施工方案接至施工现场；
2、全权管理质量、安全生产、进度、文明施工、结算考评；
5、负责现场施工的协调工作；
6、甲方向乙方提供必要的生产、生活临建设施。
（二）乙方责任。
1、现场负责人：
乙方负责人必须常住工地，亲临现场指导日常工作，保证电话24小时畅通。若发生遥控指挥，发号施令，不到工地的，每天罚款100元。
2、乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防、计划生育、文明施工等规定，必须服从甲方的统一指挥，在未征得甲方书面同意得前提下，不得更换现场其他施工人员，否则，甲方可酌情予以处罚。
3、乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权单方解除本合同，一切损失由乙方承担。
4、组织具有技术能力强、素质较高的青壮年工人，并配备专职技术、质量、安全、料具管理人员，采取相应的管理措施，确保工程质量达到合同要求，若乙方未按合同第六条要求实现工程质量等级标准，甲方有权单方解除合同，令其退场，不予支付工程款。
5、乙方人员必须按施工图纸及施工方案组织施工。爱护甲方提供的设备及工具，如发生损坏或丢失照价赔偿。施工用随手工具、劳动保护用品由乙方自备。
6、各班组交叉作业时，必须做到文明施工，不得因材料或其他原因发生争吵或打架事件，若发生打架事件，除医药费由责任班组自理，每发生一次视情节轻重以罚款，不得少于100元。
7、工作过程中，各工种必须完成本工种工作内容。必须派专人清理施工现场、生活区，保证施工现场和生活区整洁规范。如未做到视情节轻重每次处以罚款200——500元。
8、乙方对与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证不雇佣负案在逃人员，且身体素质和技术水平满足工程施工需要，工人年龄不得低于十八周岁及超过50周岁。乙方工作人员须持个人身份证，并将其并报甲方物业公司备案。乙方应遵守国家计划生育政策，严禁乙方家属滞留施工现场。
9、甲方负责向乙方提供有偿临时用住房，乙方入场后应立即在甲方物业公司办理施工人员暂住证。
10、人员进场后组织有关人员进入场教育，并进行监督、检查。
十、保修条款：
工程保修期：2年，2年后终生有偿保养服务。
保修期间，如发现质量问题，甲方及时通知乙方，乙方必须在三天内进场进行维修和更换，若乙方不配合，甲方可委托其他单位完成，所需费用由乙方全额支付。
十一、违约责任：
任何一方无正当理由解除合同的，必须向另一方支付1000元的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。
十二、其它。
1、双方在履行合同过程中发生争议时，首先应友好协商解决，协商不成时，可通过以下方式解决：可以向有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的，双方可以向甲方所在地的人民法院起诉。
2、未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同一式肆份，甲乙方各持两份，甲乙双方签字盖章后合同生效，付清全部工程款后自动失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十四
发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：
应甲方需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。
_______________。
_______________。
详见施工图纸及工程量清单。
本工程预算价为元。
（大写金额：整）（详见工程预算书）。
包工包料。
合同签订后日内，甲方支付乙方合同款项的%作为预付款；工程完工时，甲方一次性支付剩余款项。
实测工程量×固定单价。
工期总日历天数为天，自年月日至年月日。
1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。
2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
1、乙方必须严格控制工期。
2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
共页，一式肆份，甲方执份，乙方执份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
签订日期：
乙方（盖章）：法定代表人（签字）：
签订日期：
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十五
发包方：
住址：
法定代表人：
承包方：
住址：
法定代表人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况。
(一)工程名称：;。
(二)工程地点：;。
(三)工程内容：;。
(四)资金来源：;。
(五)工程立项批准文号：。
第二条工程承包范围。
承包范围为以下第种。
1.工程实行招投标的，本合同的签订主体就是中标主体,工程范围就是招投标文件上要求的范围，如果对方在初次、二次设计图及设计图修改变更等过程中省减的项目以及未施工的项目，应当在结算时作相应的扣减。
2.工程未实行招投标的，承包范围为。
(二)承包方式：;。
第三条质量标准。
工程质量标准：
(一)开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数：天。
(二)甲方要求比合同约定的工期提前竣工的,应征得乙方同意,如果乙方能够做到的,不应拒绝。
(三)因甲方原因或非乙方原因导致不能按期完工的,工期相应的顺延。
(四)因乙方原因不能按期开工或中途无故停工的，工期不顺延。由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方自行承担。
(五)因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响的,工期相应顺延。
第五条工程价款。
(一)本合同初步预算总价款元。未实行合同包干价的，最终价款由贵州水城矿业股份有限公司工程结算部门根据最新相关文件的规定对实际施工的工程量进行结算。
(二)总价包干合同不作价款调整，但如遇下列情况，合同总价款应作相应调整，按照第五条第(一)项规定进行结算。
1.设计发生变更;。
2.在施工中增加或减少了工程项目。
(三)合同外工程必须由甲乙双方另行签订书面协议进行确定，未经事先书面确认的，甲乙双方一律不予认可。
第六条工程质量验收。
乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督检查。乙方应在工程竣工后15日之内及时通知甲方进行质量验收，质量验收必须达到合格标准。对不合格的工程，乙方应按规范的要求，承担返修工作及费用直到合格为止。
第七条工程价款的支付与结算。
工程竣工验收合格并移交使用后30日之内甲方一次性支付95%的工程款，留工程总价款的5%作为质保金，保修期满后无任何质量问题，一个月内一次性无息支付质保金。乙方在每次收款时应向甲方提供合法有效的发票。
第八条安全责任。
乙方在施工过程中应严格按照施工程序和施工规范的要求及规定组织施工，加强管理。在施工过程中所造成的一切安全事故及造成的所有经济损失均由乙方自行承担。
第九条工程保修。
本工程保修范围为施工的全部工程，保修期限为。
年，在保修期内乙方应在甲方规定的时间内进行工程保修;如乙方未在甲方规定的时间内保修的，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的一切费用在质保金中予以扣除，质保金不足以支付的，由乙方承担相应的经济损失。
第十条违约情形及违约责任。
(一)违约情形：合同一方违反合同任意一条约定的，均为违约。
(二)违约责任：
1.如双方均有违约行为的，各自自行承担相应的违约责任;。
5.如发现第三人挂靠、施工的，承包方一律支付违约金200万元，且该违约金不得请求人民法院或仲裁机构调低。
第十一条合同的变更、终止或解除。
(一)合同的变更：
1.本合同未尽事宜，双方可进一步协商，签订书面补充协议;。
2.本合同的任何修改、补充须经双方协商一致，签订书面补充协议。
以上补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
(二)合同的解除或终止：
2.因国家政策变化而影响本合同履行时，任何一方均可以解除本合同;。
3.经合同双方协商一致可以解除本合同;。
4.因不可抗力因素致使本合同不能履行时，任何一方均可以解除本合同;。
第十二条争议的解决方式。
甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，双方应协商解决;协商不成的，向合同实际履行地有管辖权的人民法院起诉。
第十三条其他。
承包方的项目经理、授权签订合同的代理人必须是承包方的正式员工，应在合同签订时提供其工资收入证明、社保等证明其身份的资料。
第十四条合同份数及生效。
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力;自双方代表签字并加盖印章之日起生效，双方均履行完各自的义务后即自行终止。
合同签订时间：年月日。
合同签订地点：
甲方(盖章)。
乙方(盖章)。
法定代表人或委托代理人。
法定代表人或委托代理人。
(签名。
)(签名)。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十六
经甲乙双方友好协商达成以下协议，双方必须严格遵守。
一、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行消防后续工程施工，主要做法：消防控制联动系统;消防水池、水泵、管道等。
二、合同数量及工期：a1a2消防联动，工程总价捌万元整(含税)。
三、乙方严格按照设计要求规范施工。施工过程中，发生的一切质量、安全事故由乙方负责。
四、合同金额及付款方式：
1、合同金额：8万元整(含税)。
2、合同签订后，甲方预付工程款4万元。
3、工程完成后，双方组织专业人员进行验收，验收合格后，甲方支付合同余额4万元。
五、其他约定。
1、施工执行国家有关的.保修政策。
2、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十七
甲方：
地址：
联系人：
电话：
乙方：
地址：
联系人：
电话：
甲方将零星工程承包给乙方实施，根据平等互利、公平、公正的原则，甲乙双方自愿签订本合同。
工程名称：
工程地点：
工程量：详见工程预算清单。
质量要求、技术标准按照约定标准执行，作为竣工验收的标准及依据。
本工程于年月日开工至年月日完成，因本工程是在室外施工，故如遇下雨天气与不可抗拒等自然灾害工期可往后顺延。
1、合同单价：每个单价为元（大写：元）待工程完工，验收合格后据实结算。
2、合同总金额约元（大写：元）（详见工程预算清单）。
乙方施工完成，具备验收条件后，应当及时通知甲方验收，如验收不合格的，应由乙方负责就不合格之内容予以整改，直至合格为止，如仍不能验收合格，则甲方可以拒绝支付合同款项。
工程竣工并经甲方验收合格后45天内完成工程款支付。
发票：付款前乙方须提供合法有效的发票。乙方未提供发票或提供发票有法律瑕疵的，甲方有权拒绝付款,同时乙方应承担瑕疵发票面额10%的违约金。因发票瑕疵而导致税务局做出的任何处罚决定导致甲方支付罚款、声誉损失的，由乙方支付罚款并向甲方支付罚款金额双倍的违约金以赔偿甲方经济和声誉损失,并另行向甲方提供合法有效的发票。
乙方指定收款账户：
开户行：
户名：
账号：
在付款前，乙方应按照甲方要求提供相应合法合规的发票，否则，甲方有权拒付相应款项。
1．工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的'各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当承担500元（伍佰元）的违约金。乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当承担本合同总价款5%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失),由乙方承担。
2．工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方的指令或要求返工,直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担本合同约定工程总造价10%的违约金。
3．因乙方失误或者工程质量问题导致人员伤亡的，由乙方承担全部赔偿责任。
4．工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。
5．本合同不得转包，一经发现甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方承担。
6．乙方在工程完工后质量保证期间内不履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方承担本合同总价款15%的违约金。
7．甲方逾期付款的,每逾期一日,应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。
8．因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。
甲乙双方对本合同履行如发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。
本合同于甲乙双方签署之日起生效。本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，均具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方(盖章)：
授权代表签字：授权代表签字：
日期：年月日日期：年月日
附件：乙方营业执照、法定代表人、相关资质证明材料复印件、工程预算清单等。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十八
发包人：(甲方)。
承包人：(乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程名称：汽车环保检测车间零修合同。
二、工程地点：开发区湖州路。
三、工程内容：20_年零修(见本合同双方签章的附件)。
四、合同价款。
1、本项目合同价款暂定为：(大写)人民币/，(小写)/，最终以甲方审计或审定结算价为准。
2、本工程采用固定单价合同(签证或图纸)，项目单价为甲方认定或甲方委托的审核结构进行审定为准。
3、甲方委托乙方办理的保险事项，有本合同乙方施工的建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费已包含在合同价中。
4、合同价中的项目措施费为包干费用，结算不作调整。项目措施费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，包含了完成该工程所需发生的所有施工措施费用，具体内容按照建设行业的相关法律法规执行。因乙方措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由乙方自行承担。
5、乙方应充分考虑和认可因甲方提供的地质资料、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符及其它风险而引起的费用增加。
6、合同价已包含根据现场条件和工程情况，甲方接通施工场地内外满足施工期间需要的水、电(包括备用电源)、道路等全部费用。
五、付款方式。
1、甲方在本合同签订后，向乙方支付合同总价款%的预付款，
2、工程竣工验收合格且交付甲方接受后，甲方支付至合同价款的75%，
3、工程结算经审计或审定且后，甲方支付至最终结算价的90%，
4、余款10%作为质量保修金，在保修期内该保修款不计算利息，保修期满且无任何质量问题或无返修后质保金付清。
5、在甲方付款前，乙方须按要求向甲方提供合法发票，在未提供发票或提供发票不合要求时，甲方有权拒绝付款或延迟至乙方提供合法发票时止。
六、合同工期。
工期：/日历天，开工日期以开工令为准。
七、质量标准。
国家相关验收规范合格标准。
八、工程变更及结算。
1、在施工过程中，甲方根据工程的特点及使用功能的要求，可能会增加或变更某些项目，乙方应无任何异议并应积极配合完成相关工作，变更的工程费用依变更工程价款确定条款进行结算。
2、工程变更、签证和增加工程项目单价的确定：审定预算书单价中有相同或类似子目的，没有适用或类似于变更工程的价格的，首先按《20山东消耗量定额》，同期《山东省价目表》，主材价格执行同期《东营市信息交流》，人工费66元/日，零工120元/日。
3、变更工程价款和(或)调整工期报告发出和确认的时限：所有由于变更和暂定价等因素而产生的增加价款以及零星项目价款，均需按有关规定送甲方审定后方可支付。
九、竣工验收及交付。
15日，否则甲方有权按已有资料进行结算。
2、工程经甲方确认验收合格后，向甲方交付完工工程及该所有的图纸资料等，经甲方签收后开始计算乙方质保期限。
十、质量保修。
年，防水工程保修期为五年，保修期自整个工程项目竣工验收合格之日起开始计算。
2、工程质量保修金为甲方审定结算价款的10%，甲方在1年项目保修期满且无质量问题后，将工程质量保修金支付给乙方。
十一、甲方责任。
1、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、协调各相关单位的工作配合。
十二、乙方责任。
1、严格按照合同约定的内容及工期进行施工，保证按期完工、验收合格和向甲方交付。
2、保证工程的质量、安全满足相关法规规范要求，做好安全施工的一切措施和承担安全责任与费用。
3、竣工验收合格后，与甲方办理交接手续并交付甲方使用。
4、施工过程中乙方应采取有效措施保证建筑及地下管线及其他设施设备等，不因本次施工产生结构安全和其他破坏和隐患;如因乙方的责任造成建筑结构安全事故及地下管线破坏或受到有关主管部门的处罚，乙方应承担相应所有赔偿责任和其他法律责任。
十三、安全约定。
1、在合同签订前，乙方向甲方保证其具有合法的施工资质和完善安全管理制度，并为履行本合同的乙方职员购臵意外伤害保险，在安装及后续维修时加强安全教育与检查，接受政府部门的安全监督。
2、乙方承诺在本合同履行(货物交付和施工安装)期间和质保期内，一切安全责任或事故损失等均由乙方承担，因乙方的任何原因所引起的人身损害或财产损失等均与甲方无关。
十四、违约责任。
1、由于甲方原因而造成的工程停工、窝工、误工，经甲方现场工程师确认后，工期可顺延可补偿相关费用。
2、乙方未按合同规定期限完成施工后交付的，乙方向甲方支付合同价款的'5‰/天的违约金，但最多不超过合同价款的5%。乙方延迟履行合同超过7天以上的，甲方有权终止本合同履行，并追究乙方由此造成的所有损失及违约责任。
3、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内完成施工的，甲方有权单方终止履行部分或全部合同。
4、因乙方产品质量、施工等任何原因而引起的该工程对甲方员工、第三方造成的财产与人员损伤等一切责任与赔偿费用，均由乙方承担。
元/次。乙方累计达3次以上时须另支付甲方合同总价款1%的违约金。
6、乙方有其他任何违约行为，应支付合同总价款2%的违约金，情节严重时甲方还可解除合同。
十五、争议。
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求第三人调解。当事人不愿和解或者调解不成的，应向甲方工程所在地人民法院提起诉讼。
十六、双方其他特别约定。
无图纸的用签证表达。
十七、其他事项。
1、本合同经双方(委托代理人)签字并盖章之日起生效，并至全部义务(含质保义务)结束时止。
2、如合同一方提出合同变更，应提前7。
天以书面形式通知另外一方，经双方认可后，须形成书面补充协议，本合同中相应条款与补充协议约定不一致的不再执行，合同补充协议与合同具有同等法律效力。
3、报价单及平面设计图纸(如有)是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、本合同的所有附件均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
5、在本合同履行过程中，涉及到货物签收或施工安装中的涉及变更、签证、付款、延期等增加或影响甲方权利义务的任一行为，除由工程代表签字外还须加盖甲方公章方为有效。
6、双方的营业执照或身份证件、组织机构信息、税务登记证件等为本合同附件之一，并由各方在复印件上加盖公章或签字确认后交存于对方。
7、双方确保提供的联系方式与地址等，能够收到对方发出的各类信函或通知。如果在合同履行期内上述信息发生变化，变更方须以书面通知的形式提前告知对方，否则将承担因此造成的送达不能的不利后果。
8、本合同正本一式2份，甲乙双方各执1份，经双方签章后生效。
甲方(发包人)：
(公章)。
乙方(承包人)：
零星施工合同协议书范文（23篇）篇十九
发包方：
承包方：
为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
1、开工：____年__月__日；
2、竣工：____年__月__日；
3、合同工期总共历时____天。
本工程采取下列第_____项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；
2、包工不包料；
3、包工包料。
如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。
1、质量标准：工程质量符合___________________标准。
2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
1、发包方的责任义务
（2）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
（3）给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
（4）按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。
2、承包方的责任义务
（1）按发包方要求及图纸要求进行施工；
（2）如期完成施工任务；
（3）接受发包方的技术指导和质量标准要求；
（4）负责发包方提供料物及设备的保护；
（5）教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
（6）承担施工中的一切安全事故责任及费用。
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。
发包方：
_____年___月___日
承包方：
_____年___月___日
零星施工合同协议书范文（23篇）篇二十
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际施工情况，在乙方承诺满足本工程要求的前提下，本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。
____________维修工程。
甲方现场确认的所含工程量，具体见合同清单。
本工程采取包工包料的承包方式，乙方承包甲方现场确认的所含工程量；
施工总天数天，开工时间______年____月____日，竣工时间______年____月____日。
如乙方中途不能按甲方的进度计划实施，则甲方有权要求乙方加强施工力量，并给予______—______元/天的经济处罚；必要时甲方可自行补充施工力量，更换新工队伍，由此造成的一切损失由乙方负责。
以上合同总价除造价外，还包含以下内容：
a)现场材料二次转运；
b)一般性缺陷消除及施工工艺现场调整修改用工；
c)各施工交叉影响用工。
d)定额内容内计时工；
e)安全文明施工用工及清退场用工；
f)政策性调整及市场价格调整；
g)夜间施工增加费及赶工增加费；
h)本工程质保期间的工程维修；
i)配合同场测量放线、承包范围内的检验试验。
j)项目施工用水用电费用。
工程质量必须达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。乙方在施工过程中应严格按照施工规范和操作规程精心组织施工，确保工程质量达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。如质量达不到合格标准，乙方应无偿返工修理直至达到合同要求，并承担由此造成的经济损失，甲方视情节轻重予以经济处罚。
乙方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规，采取措施确保施工安全，工伤频率控制为零，杜绝重大伤亡事故。施工中若因乙方操作不当、不服从指挥等原因造成安全事故，乙方承担全部经济和法律责任。
工完场清，料具堆放整齐。
乙方在完成工程后通知甲方进行验收，验收合格后，由甲方在____个工作日内支付至合同价的____%工程款，剩余____%的保修金在保修期到期后如乙方无违约情形，____个工作日付清。
(一)甲方职责。
1、负责现场施工、生活用水电，按施工方案接至施工现场；
2、全权管理质量、安全生产、进度、文明施工、结算考评；
5、负责现场施工的协调工作；
6、甲方向乙方提供必要的生产、生活临建设施。
(二)乙方责任。
1、现场负责人：
乙方负责人必须常住工地，亲临现场指导日常工作，保证电话24小时畅通。若发生遥控指挥，发号施令，不到工地的，每天罚款100元。
2、乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防、计划生育、文。
3、乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权单方解除本合同，一切损失由乙方承担。
4、组织具有技术能力强、素质较高的青壮年工人，并配备专职技术、质量、安全、料具管理人员，采取相应的管理措施，确保工程质量达到合同要求，若乙方未按合同第六条要求实现工程质量等级标准，甲方有权单方解除合同，令其退场，不予支付工程款。
5、乙方人员必须按施工图纸及施工方案组织施工。爱护甲方提供的设备及工具，如发生损坏或丢失照价赔偿。施工用随手工具、劳动保护用品由乙方自备。
6、各班组交叉作业时，必须做到文明施工，不得因材料或其他原因发生争吵或打架事件，若发生打架事件，除医药费由责任班组自理，每发生一次视情节轻重以罚款，不得少于____元。
7、工作过程中，各工种必须完成本工种工作内容。必须派专人清理施工现场、生活区，保证施工现场和生活区整洁规范。如未做到视情节轻重每次处以罚款____——____元。
8、乙方对与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证不雇佣负案在逃人员，且身体素质和技术水平满足工程施工需要，工人年龄不得低于十八周岁及超过50周岁。乙方工作人员须持个人身份证，并将其并报甲方物业公司备案。乙方应遵守国家计划生育政策，严禁乙方家属滞留施工现场。
9、甲方负责向乙方提供有偿临时用住房，乙方入场后应立即在。
甲方物业公司办理施工人员暂住证。
10、人员进场后组织有关人员进入场教育，并进行监督、检查。
工程保修期：____年，____年后终生有偿保养服务。
保修期间，如发现质量问题，甲方及时通知乙方，乙方必须在____天内进场进行维修和更换，若乙方不配合，甲方可委托其他单位完成，所需费用由乙方全额支付。
任何一方无正当理由解除合同的，必须向另一方支付________元的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。
1、双方在履行合同过程中发生争议时，首先应友好协商解决，协商不成时，可通过以下方式解决：可以向有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的，双方可以向甲方所在地的人民法院起诉。
2、未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同一式____份，甲乙方各持____份，甲乙双方签字盖章后合同生效，付清全部工程款后自动失效。
甲方(章)：____________。
法定代表人(签名)：____________。
联系电话：____________。
乙方(章)：____________。
法定代表人(签名)：____________。
乙方收款帐号：________________________。
开户行：________________________。
联系电话：________________。
合同签订地点：________________________。
合同签订时间：______年____月____日。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇二十一
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：
(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;
(3)解决好工程所需的'水电问题(水电费由乙方承担)。
六、乙方职责：
(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;
(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工
(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：
工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《______省建设工程工程量清单计价定额》______定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：
分四年到位(不计资金利息)。其中_____年拨付工程款的___%;___年__月__日前拨付___%;___年__月__日前拨付___%;剩余的___%视甲方情况拨付，但最迟在___年__月__日前付清全部工程款。
如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方：
乙方：
订立日期：
零星施工合同协议书范文（23篇）篇二十二
甲方：
乙方：
甲方愿将____工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：
一、承包内容：_____________________。
二、承包价格：
三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。
四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。
五、质量要求：必须按甲方提供的施工图、甲方要求的.建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一切工费由乙方负责。
六、工期要求：工程总工期为____天，即施工时段为___年__月__日至___年__月__日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。
七、其他要求。
1.施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。
2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。
3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。
4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。
5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。
八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
零星施工合同协议书范文（23篇）篇二十三
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：____等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：
(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;。
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;。
(3)解决好工程所需的'水电问题(水电费由乙方承担)。
六、乙方职责：
(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;。
(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工。
(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;。
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《____省建设工程工程量清单计价定额》____定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中______年拨付工程款的___%;___年__月__日前拨付___%;___年__月__日前拨付___%;剩余的___%视甲方情况拨付，但最迟在___年__月__日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方：
乙方：
订立日期：