通过签订承包合同，双方可以明确各自的权益和责任，确保工程项目的顺利进行。如果你在起草承包合同时遇到困难，可以参考以下承包合同范文的写作思路。
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇一
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《民法典》及国家^v^、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程概况：建筑面积平方米。
二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。
三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；工程造价为：元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）。
五、质量要求按国家^v^行业标准g7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。
六、付款方式。
1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的。
2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的。
3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的。
4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。
七、双方责任。
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）。
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
返
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇二
发包方（甲方）：
法定代表人：
承包方（乙方）：
法定代表人：
依照《^v^民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况。
一、工程地点：
二、工程装饰装修面积：
三、工程范围：
1、承包范围：室内各厅房的天、地、墙装潢、门及门锁等；约定的由乙方设计的室内各种柜、台面、洁具、灯具等。
2、非承包范围：
2-2、家具类：沙发、软包凳、ktv茶几等可移动家具类；
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇三
发包方(甲)：
承包方(乙)：
经甲乙双方协商.一致同意签订本合同(如下):。
1、工程名称。
2、施工地点。
1、承包工作内容及范围：
2、承包方式：
1、开工日期月
2、完工日期月日
承包工程总造价元。
质量技术标准必须符合现行协议。
工程如有变更，按变更项目及变更工程量另行签订变更协议。
1、工程施工过程中，甲方首先支付生活费。
2、工程验收合格后，支付70%。
3、工程整体交工后支付20%，扣10%为保修金，保修期满后，扣除保修其间因乙方原因发生的维修费，剩余保修金一次性支付给乙方。
施工期间不得发生任何安全事故，如失火、人员伤亡等。一经发生，乙方负全部责任，包括法律责任、经济责任、连带责任。
自竣工验收合格之日计算，保修一年，本工程的保修期为年月日至月日。
1、甲方派驻项目管理人员负责质量监控，负责组织协调工作，甲方有权力要求乙方按期完工。
2、乙方必须按施工图纸说明施工，如有合理地建议应征得甲方管理人员同意。
3、在甲方支付工程款后，乙方要公正合理的支付工人工资，不得引发纠纷。
4、乙方应注重材料的合理利用。
1、乙方在合同约定进场时间内，未进场开工的及中途无故撤走人员从而延误工程进展，甲方有权终终止合同，并有权拒付未领取的工程款，且有权索赔。
2、因乙方责任造成质量事故和工期延误，每延迟一天乙方支付违约罚款元，乙方要承担一切由此而造成的损失，质量未达标准的罚元。
3、出现重大事故的，处以重罚。
4、材料浪费严重处以重罚。5002000元。
5、材料摆放整齐，每日下班后材料要入库，且每日下班后要清理卫生。如有不服从管理者，罚款100500元。
经双方法定或委托代理人签字后，即刻生效。在完成工作内容，保修期满后终止。
本合同一式三份(甲乙双方各一份，项目负责人一份)。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
20xx年月日。
20xx年月日。
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇四
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。
由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇五
发包单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
依照《^v^合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议,共同守约。
第一条工程概况。
工程名称：
地点：
工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)。
装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。
承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为包工包料。
b类为包工不包料。
根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为元，金额大写(人民币)。
设计费为元，金额大写(人民币)。
施工期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
如遇下列情况,工期相应顺延。
按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除，影响进场施工。
不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
因甲方材料供应不及时而影响施工。
未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。
第二条工程监理。
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条甲方义务。
开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。
不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。
参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
第四条乙方义务。
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。
保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
第五条工程变更。
工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
第六条工程验收。
隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。
工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。
第七条工程款交付方式。
第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。
第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。
第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。
工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。
第八条违约责任。
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。
由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。
第九条保修。
本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。
乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。
人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
第十条纠纷解决方式。
本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
第十一条其它项目具体规定。
因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)。
工程竣工决算以实际工程量计算为准。
增减项目由双方协商，双方签证为依据。
第十二条附则。
本合同经甲、乙双方签字后生效。
甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。
本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。
合同的其它附件。
附件一：装饰装修工程预算书。
附件二：装饰装修工程设计图纸。
附件三：装饰装修工程变更单。
附件四：装饰装修工程验收单。
附件五：工程结算单。
附件六：工程保修单。
第十三条其它约定条款。
发包单位：
(盖章)。
委托代理人：
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇六
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
甲方在山东xx寿光xx35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《^v^建筑法》、《^v^合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、工程概况。
1、工程名称：山东xx寿光xx35兆瓦光伏电站土方项目。
2、工程地点：山东寿光xx。
二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价及承包范围：
1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。
2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。
3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。
四、工程款支付方式：
1、根据上海xx公司(总包方)的付款方式，甲方(____市。
华健xx工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。
五、施工工期：
1、根据上海xx公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
六、甲方的工作及责任：
1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。
2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。
3、甲方要根据上海xx公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。
七、乙方的工作及责任：
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇七
发包人：(人称)(简称甲方)。
承包人：(姓名)身份证号码：(简称乙方)。
依照《_民法典》《_劳动法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程承包事项协商一致，订立合同如下：
1、工程名称：____省____市高速铁路南站广场，站楼铺装。
2、工程内容：铺装及本项目相关联的工程。
1、本项目工程设计图纸所包含的工程内容。
2、承包方式：包工不包料、包质量、包安全、文明施工，施工期由甲方提供乙方施工人员住宿，生活费自理，甲方提供乙方施工用斗车、水源、电源、施工场内水管、电缆线，其他工具自理。甲方负责乙方住地及施工场地内水费、电费。
三、合同工期：
经甲方按国家有关建筑施工质量规范验收合格。
600____0040厚石材板铺装元平方;路治石安装元米;沟盖板500____0080厚安装元块;计时工，大工元工日;小工元工日，其他未涉及单价的项目，双方另行协商定价。
按合同约定进行施工，确保工程质量、服从甲方合理安排，合理使用材料，不准故意浪费材料，严守施工规范对先天铺装的板材必须进行养护，如发生质量，质量事故，乙方必须承担所有的损失。
甲方向乙方每月付给工人足额生活费，工程竣工天内全部结算付清乙方工程款。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇八
依据《^v^经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，根据甲方20xx年1月10日的工程招标函和乙方20xx年1月10日中标的投标书，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：综合楼。
二、工程地址：长株潭大市场。
三、工程概况：砖混结构七层，建筑面积7406平方米(结算时按实计算)。
四、工程项目批准单位：xx市计划委员会，批准文号：潭计基(20xx)218号。
五、承包方式：包工包料。
六、承包范围和内容：
1.按xx市勘测设计院设计的施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及化粪系统。基础超深一次性包干。
2.办理建筑工程规定办理的所有手续(投资项目立项、地质勘测、图纸设计在外)，办理房屋每户产权证。
七、承包造价：按万中标价包干。
一、甲方。
年2月8日前负责做好建筑物施工现场水源、电源(包括水表、配电板的安装)和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内民房和障碍物(包括架空或隐蔽)，以及负责300毫米以上的基地平整，并提供有关隐蔽障碍物的资料。
2.合同签订后提交建筑工许可证：由乙方办理。
3.合同签订后5天内提供完整的建筑施工图捌份，施工技术资料份：
4.组织有关部门参加施工图纸交底会审。
5.甲方委派贺泽东、赵红霞为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。
二、乙方。
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2.组织施工人员和材料、施工机械进场;。
3.编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签;。
4.乙方委派刘炳坤为现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。
一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为240天(日历天)自20xx年2月10日开工至20xx年6月20日竣工验收。(开工日期以开工报告为准)。
二、如遇特殊情况(按湘工商合字[1993]第20号发布的合同示范本第三条规定)经甲方现场代表(或监理工程师)签证后，工期相应顺延。
工程质量与安全施工。
一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级。
二、乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
4.工程竣工后：乙方按规定对工程实行保修。保修时间自通过验收之日算起。土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。
竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。
一、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修改。
二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。
工程价款的支付与结算。
一、本合同签订后二日内，甲方支付人民币15万元给乙方办理报建手续和施工准备。
二、工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基础工程验收后，甲方支付进度款10万元，完成三层主体后甲方支付建安总价的60%主体完成后付足建安总价80%，工程竣工验收后五天内付足建安总价95%，乙方将钥匙、竣工资料、房屋产权证交给甲方时付足建安总价98%，其余2%作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。
三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。
四、下列情况工程价款必须调整：
1.设计变更引起的工程量增减：其结算按94定额直接费进行结算。
2.人力不可抗拒而发生的自然性灾害。
一、工期。
按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的向甲方支付违约金，但累计奖罚款总额不得超过建安总价的3。
二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方持付合同总价2%的违约金。
三、由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。
纠纷解决办法。
任何一方违反人合同规定，定协商不成，按以下方式解决：
一、向xx市经济合同仲裁机关申请仲裁。
二、向人民法院起诉。
一、合同补充条款：
部分材料质量乙方必须按要求采购：
1.铝合金用振升牌厚银白色铝材;。
2.水泥用市水泥厂或湘钢水泥厂生产的水泥;。
3.钢材：i级钢用湘钢材，ii级钢用链钢材;。
4.电线用电缆厂生产的铜芯线;。
5.开关、插座用鸿雁牌的;。
6.防滑砖、瓷片用一级瓷片。
二、本合同一式捌份，加盖双方公章或合同专用章。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
20xx年月日。
20xx年月日。
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇九
法定代表人：_________法定代表人：__________。
授权代理人：_________授权代理人：__________。
电话/手机：__________电话/手机：___________。
传真：_______________传真：_______________。
电子邮箱：___________电子邮箱：____________。
第二条协议提前终止后，原协议约定的知识产权保护及保密条款继续有效，双方仍需严格遵照执行。
第三条价款结算及支付方式：
1、甲方应于___年___月___日前一次性向乙方支付服务费用___万元(人民币大写：___万圆整)。乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。
第四条违约责任。
1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方知识产权及商业秘密等有关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的服务费用。
第五条争议解决。
因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决;协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。
第六条其他约定。
1、未尽事项，双方另行协商解决并签订补充协议，有关的补充协议与本协议不可分割，具有同等法律效力。
2、本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份为证，具有同等法律效力。
年月日年月日。
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇十
电话：023-********。
传真：023-********。
公司简介。
重庆****有限公司成立于*****年，是集设计、施工、设备、道具制作工厂于一体的专业化装饰公司，是一家西南片区最大的装饰制作的高端产品企业。在长期的工作建设中，公司组建并完善了一支具有高水平、高精度的施工队伍，拥有丰富的商业展示设计制作经验以及专业的装饰制作技术。
****自创立以来，凭借对现代展览、展示形式和内涵的深刻理解，凭借旗下专业设计师对展览展示设计艺术的独特认识，凭借高素质专业施工队伍的丰富经验，对众多参展企业提供了细致、完善的服务，在展览界有着良好的口碑和美誉。
出色的展览设计不只是形式，不只是感觉，不只是技巧，是深谙企业的产品和个性，定位沟通和传达之后的行为必然。在会展经济蓬勃发展的今天，天讯紧紧把握时代脉搏，将独特的设计理念贯穿于每个展位的创意中，充分展示现代企业深厚的文化底蕴和独特的品牌形象。
“高质量、高效率、高信誉、低成本”是天讯决胜的关键。我们以严格的工艺制作标准与先进的工程管理体系为客户提供全方面的优质服务。
“客户至上，服务一流”是天讯遵循的原则。无论您的项目大小、预算多少，我们都将精益求精、认真负责，以我们丰富的经验、创新的理念、优秀的团队、规范的管理，始终为您提供优质一流的服务。
“细节铸就精品，品牌创造未来”是天讯坚持的经营理念。我们注重每一个细节，以优良的服务和职业精神服务好每一位客户，以达成客户全面满意为终极目标。我们力求打造一个学习型团队，与您一起共创辉煌!
在与客户的共同发展中，我们积累了一系列展示推广的经验。我们将以专业的眼光和倾注全力的工作态度为您奉上创意与质量俱全的作品，让您的每一次展出都成为展会耀眼的亮点，让您的每一分投入都得到最满意的回报，让您切身感受到无形的收益。我们深知，只有您的成功，才能带来彼此更大的效益，我们非常期待和珍惜与您的合作!
发包方(以下简称甲方)：
法定代表人：
承包方(以下简称乙方)：方)：
法定代表人：
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇十一
甲方：
乙方：
根据双方签订的劳动合同，甲方按照以下合同条款之一()原因，决定从年月日解除/终止与乙方签订的劳动合同。
1、合同期限届满，不再续订新的劳动合同；
2、在试用期内证明乙方不符合录用条件；
3、乙方严重违反甲方依法制定的规章制度；
4、乙方以欺诈、胁迫的手段使甲方违背真实意思签订劳动合同致使劳动合同无效；
6、乙方严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害；
7、乙方被依法追究刑事责任；
11、经甲乙双方协商一致解除本合同；
12、法律规定的其他情形；
13、其他劳动合同约定的条款：
甲方按照国家和北京市的相关规定以及劳动合同书约定的条款，对经济补偿金做如下决定：
1、不予支付经济补偿金；
2、按照合同规定，支付经济补偿金共计元(汉字大写)。
本协议书一式三份，甲方二级用工部门和乙方各执一份，医学部人才服务与培训中心备案一份。
法定代表人。
或委托代理人(签字盖章)：
签约日期：年月日签约日期：年月日
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇十二
工程名称：
地点：
工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)。
装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。
承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为包工包料b类为包工不包料。
根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为元，金额大写(人民币)。
设计费为元，金额大写(人民币)。
施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
如遇下列情况,工期相应顺延。
按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除，影响进场施工。
不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
因甲方材料供应不及时而影响施工。
未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇十三
甲方：
法人代表：xxx。
法定代理人：xxx。
乙方：xxx。
甲乙双方于年月日签定了该厂的租赁合同，租期为两年（自年月日至年月日止），租金万元，其中现金万元，锅炉顶款万元。现金一次性已付清。锅炉与排水租地顶帐。（因无处排水）合同订立后乙方已按期投入生产。生产后不久乙方就接连几次收到上级主管部门的停产通知。于年月日正式接到了科左后旗环境保护局下达的停产通知。于年月日接到了科左后旗农电局甘旗卡供电所下达的停电通知。期间只能断断续续生产，现已完全停产，使乙方造成了很大的经济损失。
依据租赁合同甲方的权利和义务第三条，第六条之规定，甲方应给予乙方如数退还剩余未到期的剩余租金。扣除材料费往来，甲方应退给乙方租金万元。其它琐碎事宜另议。从即日起双方合同终止，在合同有效期间（从年月日至年月日）甲乙双方相互的收条和欠条全部作废。
甲方：xxx。
乙方：xxx。
20xx年xx月xx日。
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇十四
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
甲、乙双方于2014年3月22日签订了《商铺租赁合同》，约定由甲方将出租给乙方使用，乙方向甲方支付租金。双方的租赁期限为8年加2年，租赁期为2014年5月28日至2022年5月27日为8年，后2年视双方合作状况协商续约。乙方享有免租期间为2013年3月22日至2014年5月27日。
甲乙双方经协商一致，同意提前终止该合同，根据《^v^合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止合同相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：
一、甲、乙双方同意，提前终止该合同，双方于2014年3月22日签订的《商铺租赁合同》。
二、乙方在签订本协议后，于20xx年x月x日前，按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。乙方不得损坏甲方原有基础装修，如有破损，修复费用由乙方承担。甲、乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担的费用。
三、乙方在租赁期间退租，应向甲方支付违约金x元。
四、甲、乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
五、因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成应向租赁物业所在地人民法院提起诉讼。
六、本协议自双方签字之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
七、其他约定：
出租人（甲方）签字：
承租人（乙方）签字：
联系方式：
联系方式：
日期：x年x月x日
日期：xx年xx月x日
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇十五
甲方：
甲、乙方双方本着自愿、诚信的原则，签订如下协议：
1、程施工地点：
工期：开工日年月日。竣工日年月日。
工程造价元（大写：）。
甲方向乙方提供工程施工项目，并对乙方进行施工内容交底，乙方需按甲方提供的施工图纸及具体要求进行施工：该工程工艺、施工材料，工程质量标准应达到《xxx省装饰装修合同》要求。乙方工作人员应达到甲方要求并服从甲方管理。
2、施工期间，施工项目中额外产生的材料费、人工费、出入证件费等全部费用，由乙方独立承担。（不包括甲方配送材料）乙方有义务协助甲方催缴、收取客户中期款。待项目竣工，客户支付项目尾款后，甲方需给乙方结算清该项目工程款。
3、甲方按照合同造价的30%提取公司的管理费用。每个项目工程甲方收取乙方xxxxx元（大写：壹仟元）售后质量保证金，总额达到10000元大写（壹万元）后不再收取。保修期按照《xxx省装饰装修工程施工合同》的标准执行，常规项保修期为两年，防水保修期为五年。以最后一次施工项目验收合格日为保修期计算起始日。保修期内，质量保证金由甲方留存，乙方需严格按照甲方要求对施工项目予以及时保修，保修期内未与客户发生纠纷且达到客户满意，五年保修期过后，甲方将收取的1000元（大写：壹仟元）质量保证金返还乙方。
4、乙方进入施工现场后当日，应立即对门窗，下水口，防水，电路等室内设施进行检查及成品贴膜保护。日后发现毁损，维修费用乙方自行承担。
5、施工中，工长或工人不得在工地周围承揽私活，如若违反规定，甲方可随时终止合同或延期半年给付施工工程款。
6、如客户前来参观，乙方应热情主动进行接洽，并将客户的联络方式上报公司，若与客户达成协议，签单成功，将给予乙方本次业务工程造价5%的业务提成。
7、乙方承接此次工程，需向甲方缴纳xxxxxx元（大写：壹万元）押金。如双方解除合同，乙方施工竣工且经甲方验收合格后，待最后施工项目竣工满一年后甲方退还乙方押金，否则押金将不予退还。
8、乙方必须严格按照《施工进度验收单》进行施工。此单每项必须由业主、监理或设计师签字认可，工长、客户、公司三方各自留存，达到上述要求方可进行施工。完工后，工长将此验收单交给甲方，甲方凭此验收单向乙方支付工程款。
9、施工现场必须张贴物业核发的开工许可证。每项完工，乙方必须约请业主对该项施工内容进行验收，业主提出的质量问题，必须整改。合格后，《施工进度验收单》必须请业主验收签字。
10、每张施工图纸必须由业主，签字确认后，方可施工。竣工后，甲方将对施工验收单客户验收签字进行审核，待审核无误后，甲方向乙方支付工程款。若未达到甲方要求，将暂扣此项工程款。
11、施工现场乙方必须按照物业要求配备灭火器，临时座便器。不得在施工现场做饭、吸烟、赌博、喝酒、打架、盗窃、住宿、嫖宿及大声喧哗。
12、乙方对施工现场每日必须于中午饭前及晚上收工前，打扫卫生。渣土入袋，清离出场，并将沿途遗撒物清理干净。确保施工现场的整洁。保修期内，乙方在接到甲方的保修通知后，应于2日内，立即进行项目保修，如无法及时保修，应当立即告知甲方，甲方将另行派员为乙方装修项目进行保修，费用由乙方承担。
13、乙方施工人员，在上班时间内，必须穿公司工服。电工，焊工等特殊工种需持证上岗。
14、乙方应严格按照甲方的技术交底及项目交底进行施工，禁止乙方人员与客户私自进行项目变更，不可对客户恶意增项。
15、乙方在天气允许的条件下，必须开窗通风。如无法达到环保检测标准，造成的一切后果及经济损失由乙方自行承担。施工现场严禁儿童出现。乙方施工人员不可向客户或他人进行诋毁、谩骂、诽谤甲方项目经理、监理人员、设计人员，不得损坏甲方公司形象。
16、乙方施工人员，必须服从甲方设计师或监理的管理及质量要求，并认真执行，为便于甲方管理，乙方如有违反甲方规定，甲方有权要求乙方承担100—1000元违约金，如果情节严重或不服从管理甲方可以终止协议。
17、此协议只对乙方本人向甲方进行项目承包使用，不对第三方。乙方所带领的工人应具有各项保险，甲方不负责提供任何保险费用。乙方与施工人员的任何经济纠纷由乙方自行解决，与甲方无关。施工现场，乙方施工人员如发生工伤事故、安全事故及刑事案件，乙方承担全部刑事及附带民事责任，甲方不负任何责任，不承担任何经济赔偿。
18、乙方应在约定的工期内保质保量完成施工项目，如因乙方原因耽误工期，乙方应按每日元（大写）支付逾期违约金。
乙方应对甲方提供的设计图纸保密，否则给甲方造成的损失，由乙方承担。
20、本合同引起的及与本合同有关的一切争议，均由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向本合同签订地（或北京鸿康装饰工程有限公司住所地请明确)人民法院即法院起诉。
21、本合同由甲乙双方签字之日起正式生效。
本合同于______年______月______日在中国市签署，一式份，具有同等法律效力，甲方、乙方各持一份。
22、其他约定条款：______________________。
甲方：
乙方：
签订日期：
精选甲方承包乙方工程合同（通用16篇）篇十六
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签订合同如下：
一、工程概况。
工程地址：
二、价格。
木工清包工费：。
三、付款方式。
1、施工人进场，预支生活费：
2、其余款根据施工进度分期支付，工程完成付经验收合格，三日内结清其余款项元。
四、设计。
1、甲方须向乙方提供图纸一套，付装修内容明细表，并负责交底工作。
2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
3、如有项目变更，经双方协商，工程相应调整。
五、材料。
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在3天内及时采购材料供施工方使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付材料的费用。
3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
4、乙方应保证施工期间在本小区内没有双包和半包的工程。
5、乙方应做好对施工完成的成品和甲方所提供的材料、设备的保管工作，禁止闲杂人等进入现场。由于乙方保管或安装不当造成损失的，应由乙方负责赔偿。
6、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的3倍从人工费中扣除。
六、工期。
从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可相应扣除乙方的装修费。
七、材料搬运。
甲方材料送至工程所在地，乙方施工人员应无条件协助搬运。
八、垃圾清运。
1、垃圾袋装化，垃圾应日日清。
2、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、劳动力管理。
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可，所有人员不得在施工现场过夜。
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、在合同价内，乙方应提供数人次跟随甲方挑选材料。
5、乙方未经甲方同意不得任意条换施工人员，每天工地必须保持人以上的施工人员。
6、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。不得将工程转包他人。
十、施工机具。
乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具的维修费。
十一、工地现场管理。
1、现场禁止使用明火，现场禁止吸烟。
2、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修。
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在甲方通知乙方后3天内及时维修。
2、若乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所产生的费用按实从装修费中扣除。
十三、合同附件。
1、施工项目清单及明细表。
十四、合同争议。
出现争议甲乙双方友好协商解决，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、装修要求。
a，包门套、窗套、腰线、角线、柱边、吊棚、石膏线等。
1、门、窗套线宽不大于3mm，厚度不大于3mm。
2、要求横平竖直，2米内1mm每工件外露部分倒角1x45，所有阴阳脚都要靠角尺。
3、垂直贴在门套上检查垂直度。
4、注意所有门要等高等宽。
b，储物柜：木工板低架、实木线收口，内部有隔断，(多组，见详细图纸)。壁柜验收要求：
要求横平竖直，2米内1mm，每工件外漏部分倒角1x45，所有阴阳脚都要考角尺。
c，厨房橱柜：
提前咨询柜体内水管布置。
d，其他说明要求：
1、保证原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。
2、业主购买的柜门、房门、包括所购的材料、设备等协助搬运至现场及安装。
3、除上述装潢要求外，如有增加或改动工作，不超过工程的10%，不增加工资。
4、工程为清包，业主者提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
5、施工方必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工方应及时予以改正。竣工验收时发现质量问题，施工方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
6、施工人员要文明施工，爱护室内原有设施，禁止野蛮施工。业主所有物品未经许可，不得擅自处理。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
7、施工方负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运。
8、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，如违反操作规程发生安全事故，承包人自行负责，如对业主造成损失要进行赔偿。施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
甲方：(签章)乙方：(签章)。
签约日期：签约日期：