在法律层面上，合同协议具有法律效力，双方应当遵守协议的约定。在下面的范文中，你将找到一些常用的合同条款和典型的交易结构。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇一
1、合同签订乙方进场十天后，甲方向乙方支付合同价款的20%作为备料款。
2、乙方完成合同工程量60%时，甲方向乙方支付合同总价款的60%的工程进度款。
3、乙方完成合同工程量95%时，甲方向乙方支付合同价款的80%。
4、工程竣工，并经甲方组织有关部门验收合格后，甲、乙双方一个月内办理完结算，工程款支付到结算总金额的95%。
5、余款为结算金额的5%，作为本工程的保修金，待本工程竣工验收合格满一年后七天内支付5%。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方协商一致，就甲方以车辆折抵工程款事宜达成如下协议：
第一条甲方将以下车辆转让给乙方：
车辆二：车牌号，发动机号码为_____，车架号为__________，颜色为，价格为_____元（大写_____元）。
第二条付款方式和付款时间
甲乙双方根据结算，甲方因项目下欠乙方款项元，大写（），经甲乙双方协商，甲方同意将此合同约定车辆折抵上述款项，此合同生效后，视为乙方已经付款。
第三条车辆交付时间
甲方应于签订合同后日内交付车辆给乙方，并在日内配合乙方办理过户手续，若不按期交付，每延迟一天将承担的违约金。
第四条甲方的权利义务
1、甲方应保证对交易车辆有完整的所有权，对该车手续及车辆的合法性负责，包括该车在交付前所发生的一切交通事故及经济纠纷；该车自交付之后所发生的交通事故及违法活动均与甲方无关。
2、车辆交付前的所有费用(包括保养费用、交通违章罚款和扣分)由甲方承担。
3、甲方在交付车辆时应当提供完整的车辆手续，包括但不仅限于汽车购置发票、使用说明、车辆行驶证等，并说明该车的现状。
4、机动车交易过程中发生的税费等相关费用由甲方承担。
第五条乙方的权利义务
1、在甲方交付车辆时，乙方应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。
2、乙方在购买该车后，负责交付后车辆的维修，但由于交付时已经发生的车损和质量问题除外。
3、车辆交付后所产生的一切交通事故、交通违章等由乙方承担。
第六条在车辆交付后办理过户手续前发生的问题，由使用者自行解决，但由于车辆质量问题和原所有人造成的除外。
第七条违约责任
1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失。
2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，并视为此次车辆买卖没有抵付甲方的债务。
第八条本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方均可向人民法院诉讼解决。
第九条本协议一式贰份，自甲、乙双方签字或盖章后生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日年月日
2023年监理合同付款大全（19篇）篇三
需方：__________（乙方）。
地址：__________。
联系电话：__________。
供方：__________（甲方）。
地址：__________。
联系电话：__________。
甲方为满足经营需求，需从乙方采购台式电脑、其散件及其部分设备，根据《合同法》和《微型计算机商品管理更换退货责任规定》的有关规定，经供需双方协商一致同意并签订本合同，双方共同遵守下合同条款：
一、台式电脑、散件及其设备的名称、品牌、型号、数量、单价和总价等见附件表。
二、质量要求及供方对质量负责的条件和期限。
供方提供的全部电脑、散件和设备必须是符合上述品牌之厂家的正规产品，保修条例产检厂家质保说明。供方只提供电脑、散件，不提供电脑组装。
1、甲方对其所配臵的产品各选配件，按生产商提供的质保期为准，向乙方提供质保服务。
2、整机三包有效期内出现质量问题，甲方负责在7日内免费维护、修理，并保证修理后的商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期内出现故障，甲方负责在7日内免费修理或免费更换新的主要部件（包括工时费和材料费）。
3、自售出之日起7天内，售出的产品整机或配件出现性能故障时，乙方可选择退货、换货或修理，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。
4、自售出之日起第8日至第15日内，售出的计算机整机或配件出现性能故障时，乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时，甲方负责7日内为乙方调换新的同型号同规格商品；同型号同规格商品停产时，负责调换新的不低于原产品性能的同品牌商品，部件差价由乙方负担。
5、整机三包有效期内，商品出现性能故障，经两次维修，仍不能正常使用的，凭修理记录，甲方负责在7日内免费为乙方调换新的同型号同规格商品；同型号同规格商品停产的，调换新的不低于原产品性能的同品牌商品。若甲方既无同型号同规格商品，又无不低于原产品性能的同品牌商品的，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。
6、整机三包有效期内，商品出现性能故障，符合上述换货条件的，乙方若不愿意换货而要求退货的，甲方负责退货，并按日折旧率0.25%的标准收取折旧费。
7、在三包有效期内，选购件出现性能故障，甲方负责在7日内为乙方免费调换新的选购件。选购件更好两次后仍不能正常使用的，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。
8、在三包有效期内，乙方凭发货票和三包凭证办理修理、换货、退货。如乙方丢失发货票和三包凭证，但能够证明该产品在三包有效期内，甲方负责修理、更换。
三、交提货地点，时间及付款方式和期限。
供方需在规定的时间内交货，交货地点为需方经营地，由供方负责运货，费用由供方负担。
1、定货日期为本合同签订之日。
2、交货日期；20xx年5月15日至20xx年6月1日3、交货地点；乙方经营地
4、包装方式；甲方负责产品的全部包装。
5、付款方式；货到付款（转账）。
开户行：__________。
账户名：__________。
账号：__________。
6、付款期限：合同总价款为壹佰贰拾伍万壹仟零捌拾元整（小写：1251080元整），合同签订后，甲方支付乙方定金伍万元整（50000元整），余款壹佰贰拾万零壹仟零捌拾元整（1201080元整）待乙方交货时一次性付清，甲方如不能按期给付，乙方有权处理甲方购买的该批货物，拉回按照原价格的50%冲抵甲方剩余的货款。若所拉回货物不够抵押所欠货款，甲方必须将差额部分补齐。
四、包装标准及验收标准和提出异议期限。
按厂家统一标准封装。货到三天内提出异议，由甲方组织验收。验收合格后签字。
验收方式：甲方向乙方说明产品的配臵，核对产品品牌、型号和编号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配臵和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。
属下列情况之一的，甲方不实行三包：
1、超过三包有效期的；
2、未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
3、非承担三包的一方拆动造成损坏的；
4、无有效三包凭证及有效发货票的（能够证明该产品在三包有效期内的除外）；
5、擅自涂改三包凭证的；
6、三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的；
7、使用盗版软件造成损坏的；
8、使用过程中感染病毒造成损坏的；
9、无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的；
10、因不抗力造成损坏的。
11、在接受硬件维护前，乙方自行备份保存在硬盘中的主要数据资料，否则在硬件维护中因此而导致的数据丢失，甲方不负有责任。
五、甲方为乙方提供自售机之日起1年内城区用户免费上门硬件维修服务，实行24小时内响应，乙方如需软件上门服务，按每台30元/次收取服务费，软件由乙方提供。质保期外，甲方提供有偿跟踪服务，服务费按每台机100元/次收取。
六、违约责任。
1、除不可抗力外，甲方未按时交货，则每日按合同总价款的0.5%向乙方支付违约金。
2、除不可抗力外，乙方付款逾期，则每日按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金。
3、甲方未在约定时间内修理、更换或退货，应付违约责任。
第九条甲、乙双方确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明相关理由。
七、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除，如一方单独变更、修改或解除，对方有权拒绝，并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。本合同在执行期间如有未尽事宜，由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，其在法律上与本合同享有同等效力。
八、解决合同纠纷的方式向当地法院经济合同机关诉讼。
九、本合同自双方签字之日起生效，本合同在执行期间如有未尽事宜，由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，其在法律上与本合同享有同等效力。
签约时间：20xx年6月15日。
签约地点：合肥市蜀山区。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇四
出卖人：__________________(以下简称甲方)
买受人：__________________(以下简称乙方)
今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：
第一条、本合同的标的物为_________，分期付款总额定为人民币_________元整。 乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：
(1)前款_________元。
(2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二条、乙方预付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。
第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_________张交付甲方。
上述支票的保管处理权限屑甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还贷款。
第四条、甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。
第五条、乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息_________分支付甲方作为延迟损失金。
第六条、乙方须以正当的方式使用_________产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。
第七条、乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
第八条、合同争议的解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由广州仲裁委员会仲裁解决。
出卖人(甲方)：_______________
买受人(乙方)：_______________
___________年_______月_______日
2023年监理合同付款大全（19篇）篇五
1、合同签订后付预付20%。承包商提供银行或有信誉的公司出具的，受益人为发包人，有效时间为90天的保函，保函为见索即付保函，即含有“在保函有效期内，发包人因承包人未能履行合同项下约定义务（以下简称“违约”）而要求收回预付款时，我行将在收到发包人签署的声明承包人违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本原件后七个式作日内，无条件支付给发包人累计总额不超过担保金额的款项”的条款。保函保证的金额为元整。
2、完成工程总额的50%付已完工程额的30%。
3、完成工程额的80%付已完工程额的60%。
4、工程全部完成并验收合格后付至已完工程额的85%。
5、决算完成后付至工程额的95%。
6、质保金5%二年。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇六
首先，应当使用当地建筑管理或工商行政部门编制的规范的装饰装修合同文本，这才能保证公平公正。
其次，按照通常的约定，付款方式现金支付。
第一次，合同签定后，支付额为合同总金额的40%;。
第三次，木工和泥工基本完工，漆工进场，支付额为总金额的15%;。
第四次，双方验收合格三日内，支付总金额的5%。
分期付款的比例安排。按照装饰行业的惯例，装修费的首款是比例最大的，一般都要超过装修费总额的50%。这笔费用主要用来购买装饰材料和支付施工队的首期工费。由于各装饰公司的经营、管理方式不同，所以要求业主支付的比例也有很大差别，从50%到70%、75%的都有。在付款之前，消费者首先要与装饰公司签订有效的家庭装饰工程施工合同。首期装修宽付过之后，施工队就要进驻工地，开始施工了。
在工程进行过半之后，经过第一次的质量验收，业主就要把25%—30%的二期款付给装饰公司。在付款之前，装饰公司一定要保证解决所有的质量问题。消费者在确定没有质量问题后，才可以支付二期款。
当所有施工完毕，最后的质量验收合格之后，业主要支付5%—10%的尾款，而这笔尾款的支付容易出现问题。业主们因为装饰工程存在着装饰材料不符、质量出现问题、工期过长等问题，而拒绝支付尾款。其实这些问题都要根据合同来解决，如果装修前合同签订得比较严密，就可以避免纠纷的发生。
工程竣工并将现场清理干净后，客户须保留工程总额的5%作为质量保证金，半年后支付，其余工程尾款在竣工验收完毕，甲、乙双方都感到满意后一次性支付给装修公司。
装修付款的注意事项。
装修款一般都分为首期、二期款和尾款，业主分三次支付，二期款和尾款支付之前，都要对施工质量进行检验。但为了给消费者提供更为完善的服务，一些装饰公司把“三次付款”改为“多次付款”，这样在每次付款前，公司都会对工程进行相应的质量检查。多期付款在减少业主支付压力的同时，也进一步保证了施工质量。
“先装修、后付款”的背后。随着竞争的加剧，一些装饰公司推出了“先装修、后付款”的特色服务。在消费者心目中，“先装修、后付款”代表着先进行装修工程，后支付装修款，甚至要到工程完毕后，才支付款项。但在某些装饰公司的经营者眼中，“先装修、后付款”就变了味儿，有了欺骗消费者的一位，有的装修公司会在签订合同，业主付了首期款之后，提出重新签合同增加款项等。因此消费者找这些装饰公司做装修时，一定要问清楚“后付款”是什么含义，要事先协商好后期不增收款项，决算不超过预算等，避免装修公司的欺骗行为。
目前“先装修，后付款”的装修陷阱、“0首付装修”装修陷阱付款方式在一些中小家装公司颇为流行，对于一些采用分期付款的家装公司或者施工队，消费者还可以就装修付款比例“讨价还价”。这种付款方式的目的是为了让业主觉得没有付款压力同时装修又能有质量质量保障，但是业内人士表示，这样的付款方式并不能真正地避免装修陷阱，一旦遇到施工质量差、信誉低、不规范的家装公司，消费者可能蒙受更大的损失。
由于目前装修市场并不成熟，对于一些缺乏资金实力的家装公司提出的“先装修，后付款”、“分多期付款”等付款方式，一定要提高警惕，以免给装修带来麻烦。比如一些施工队会在消费者不熟悉的环节偷工减料，甚至仓促完工，以期尽快收取装修费用，一旦消费者提出质疑，施工队则会耗工、磨工，延误工期，拖延业主入住时间，要求业主缴纳费用。
综上所述，业主在装修时要与装修公司签订正规的家装合同，并将各个细项都在合同中列明，明确双方职责权利，工程项目中可能出现的增项部分也要明确规定。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇七
甲方与丙方于**年**月**日签订了《项目供配电安装工程施工承包合同》，经丙方同意，甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙丙三方平等协商就有关事宜各方达成本协议，共同遵守。
一、义务范围及要求：
1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。
2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。
3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承担由此所产生的一切费用。
4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。
5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。
二、具体款项及支付说明：
1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。
2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。
3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。
三、其他：
1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。
2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面许可，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。
3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。
4、未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。
5、对于本协议未尽事宜，三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
四、解决合同纠纷的方式：
五、协议期限：
1、本协议一式六份，甲乙丙三方各执两份，自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。
2、本协议有效期至《 项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。
甲方（盖章）： 限公司
代表（签字）：
电话：
日期：**年1月15日
乙方（盖章）： 安装有限公司
代表（签字）：
开户行：
帐号：
电话：
日期：
丙方（盖章）： 房地产开发有限责任公司
代表（签字）：
电话：
日期：
2023年监理合同付款大全（19篇）篇八
食品及食品原料（食用米、面、油、调味品等）、食用农产品（肉类、蔬菜等）、食品添加剂和食品相关产品（一次性餐盒、筷子等用于食品的工用具、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备设施等）
3.从合法超市、农贸市场采购的，须留存购物清单；
4.使用集中式餐具消毒企业的，应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明；
以上各种来源的采购，均须索取留存有效购物凭证（发票、收据、进货清单、信誉卡等）；证明资料为复印件者，宜有供应者盖章或签字确认。
1.按照《餐饮服务食品安全监督管理办法》第14条规定，不得有餐饮服务提供者禁止采购、使用和经营的食品。采购时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。
2.预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。
3.在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符。
1.应按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
品进货查验记录，企业各门店应当建立总部统一配送单据台账。门店自行采购的产品，应当遵照以上规定进行查验索证索票制度。
3．应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料。记录、票据的保存期限不得少于2年。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇九
保函编号：(发包人名称)：
鉴于你方作为发包人已经与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。
鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为(大写：)的预付款(以下称“预付款”)，而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。
我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时，无须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超过(大写：)或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额，并放弃向你方追索的权力。
我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。
在收到你方的书面通知后，本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额作等额调减。
本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
担保人：(盖单位章)。
法定代表人或其委托代理人：(签字)。
地址：
邮政编码：
电话：
传真：年月日。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十
委托方：（甲方）
承揽方：（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方平等协商，自愿达成以下协议：
一、工程概况：
（1）工程名称：制作安装安装地点：
（2）项目实施开始于xx年xx月xx日，竣工日期为xx年xx月xx日。
二、承包方式及工程造价：
（1）依据乙方所提供的工程预算项目，包工包料进行施工。
（2）甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整，新增部分内则按报价表中单价结算。
（3）合同总造价：（大写）（小写）（单位工程造价参照预算书决定）。
三、甲乙双方的权利和义务：
（一）甲方的权利和义务：
1、开工前负责人员接通施工现场电源，电费由甲方承担。
2、指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责工程验收确认签字。
3、甲方负责提供场地给乙方存放工具，乙方负责看管。
4、施工过程中，如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害，原定工期理因顺延。
5、工期竣工后，应在接到乙方验收申请三日内，会同乙方进行工程验收，对工程的质量问题，甲方必须以书面形式通知乙方，否则工程视甲方验收合格。
（二）乙方的权利和义务：
1、按照双方商定的范围，做好材料的制作、供应和管理。
2、及时向甲方发出开工通知。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量，按合同规定的时间如期完成和交付。
3、乙方负责清理现场卫生。
4、必须遵守甲方的'安全保卫制度，做好施工现场的防火、治安工作。
5、工程验收合格后，乙方保修保修期内属乙方负责质量问题，负责无偿修复（不含人为性破坏及自然灾害破坏）。乙方承诺在接到甲方维修电话后，48小时内派人到甲方现场进行维护工作。
6、乙方在施工中，如发生的人身伤亡事故，自行负担，甲方不承担任何法律责任。保修期间因广告牌掉落引发的事故由乙方负责，甲方不负任何责任。
四、工程付款方式：
1、合同签定当天，甲方支付乙方工程预付款，占总工程款的 %，计人民币： 元，大写： 。
2、施工人员进场施工，甲方支付乙方工程进度款，占总工总款的 %，计人民币： 元，大写： 。
3、人民币： 元，大写： 。
五、违约责任：
（一）甲方：
1、未能按照承揽合同规定的内容履行自己应付的责任，除乙方竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
工程付款合同范本
2、工程途中停建，缓建或由于设计变更而造成的停工、返工，甲方应采取弥补措施或者减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未经验收，甲方提前或者擅自使用，既视同验收合格，由此发生的质量或者其他问题，由甲方自行负责。
4、不按合同规定的时间拨付工程款，乙方有权停止施工，以此产生的责任由甲方负责。
5、如遇特殊情况需要变更合同应及时与乙方取得联系，协商解决并以双方签字为准，否则应承担全部责任。
6、工程交付使用，甲方如未能按合同规定付款，应偿付逾期违约金，每日按总价的0.2%支付给乙方。
（二）乙方：
1、工程质量不符合合同规定，负责无偿整改。
2、工程交付时间不符合规定，应偿付逾期违约金，每日按总价的0.2%支付违约金给甲方。
3、乙方按双方约定的内容、方式完成合同规定的制作工作，乙方如需变更内容时，经过甲方书面同意，若质量出现问题，双方应协调达成解决协议，再行议付。
六、本合同有效期内因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素，造成本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任。但应在四十八小时内，将相关事件、可能引发后果等情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后的十五天内，向另一方提交有关权威部门的证明，及本合同（包括补充协议）约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。
七、工程审批手续由方办理，甲方应提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方发送通知的方法，如用电报、电传通知时，凡涉及双方权利、义务的，应随之以书面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。如若地址有更改，须及时用书面通知他方。凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。
九、本协议涉及的设计图、制作图、工程报价预算书均可作为附件，具有同等法律效力。
十、在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，甲乙任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁。
十一、其他：
十二、本合同一式两份，双方签字。盖章后生效，甲乙双方各执一份。工程完工，款项结清，本合同自然终止。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十一
甲方：
乙方：
丙方：
签订地点：
甲方与丙方于**年**月**日签订了《项目供配电安装工程施工承包合同》，经丙方同意，甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，经甲乙丙三方平等协商就有关事宜各方达成本协议，共同遵守。
一、义务范围及要求：
1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。
2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。
3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承担由此所产生的一切费用。
4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。
5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。
二、具体款项及支付说明：
1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。
2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。
3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。
三、其他：
1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。
2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面许可，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。
3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。
4、未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。
5、对于本协议未尽事宜，三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
四、解决合同纠纷的方式：
五、协议期限：
1、本协议一式六份，甲乙丙三方各执两份，自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。
2、本协议有效期至《项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。
甲方（盖章）：限公司。
代表（签字）：
电话：
日期：**年1月15日
乙方（盖章）：
代表（签字）：
开户行：
帐号：
电话：
日期：
丙方（盖章）：
代表（签字）：
电话：
日期：
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十二
出租方：______________(以下简称甲方)。
身份证：________________。
承租方：______________(以下简称乙方)。
身份证：________________。
根据甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，为明确双方之间的权利义务关系，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，订立本合同。
一、房屋地址：_____________________________________________的一间单间。用于普通住房。
二、租赁期限及约定。
1、该房屋租赁期共_____年。自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。
2、房屋租金：每月___________元。按月付款，每月提前五天付款。另付押金___________元，共计_______________元.(大写：_____________万___________仟___________佰___________拾___________元整)房屋终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。
3、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为普通住房使用。
4、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前一个月内通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。
甲方____________________。
身份证：________________。
乙方____________________。
身份证：________________。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十三
出卖人：__________________(以下简称甲方)。
买受人：__________________(以下简称乙方)。
今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就选厂及矿山开采权分期买卖相关事宜，依据我国《合同法》规定，达成以下协议：
第一条、本合同的标的物为。
1、_________选厂设备，土地使用权、道路通行权，电力设施，排水，房屋，选厂大件设备(详见交接清单)。
2、矿山开采年限为___年，范围为。
以上买卖标的物分期付款总额定为人民币_________元整。
第二条、乙方依照下列约定支付款项予甲方：(1)前款_________元。(2)余款_________元。
乙方预付_________元予甲方，余款至_________年______月______日前付清。
第三条、如果乙方在约定期限内未支付甲方剩余价款，本合同自动解除，乙方向甲方缴纳的前款甲方不退还。
第四条、甲方于本合同订立的同时，将买卖标的物交付给乙方，当面交接清楚，登记造册，双方在交接清单上签字确认;乙方同时将前款_________元支付给甲方，甲方给乙方书写收到条。
第五条、选厂在本合同生效前产生的债权债务由甲方无条件全额承担，在本合同生效后乙方经营选厂期间产生的债权债务由乙方无条件全额承担。
第六条、乙方在本合同生效后，依法取得合同买卖标的物，依法经营相关业务，甲方无权干涉乙方经营活动。
第七条、乙方支付甲方剩余价款未到期限前，甲方不得催促乙方提前缴纳，无权解除本合同。
第八条、本合同生效后60日内，选厂工商营业执照、法定代表人变更为乙方，甲方同意并有扶助变更义务。
选厂正常经营所需相关手续不能变更为乙方的，正副本手续在本合同生效后交付给乙方保管，甲方同意乙方继续使用。
出卖人(甲方)：___________买受人(乙方)：___________。
___________年_______月_______日。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十四
甲方与乙方进行商品交易的.任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
一、合作关系。
甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货；
二、货物种类及型号：品种：eps泡沫板，规格：5—6厘米，防火等级：b2级。
三、货款结算方式。
1。合同价款：260元/立方。
2、付款方式：货到付款，一车一清。
四、协议期限。
本合作期限自20xx年8月30日至年20xx年1月25日止有效，有效期届满，双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前，再行签定新协议书。
五、其它。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，协商解决。
甲方：__________。
乙方：__________。
__________年__________月__________日。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十五
甲方：
乙方：
甲方因工程项目涉及等工作，拟委托乙方办理具体事务。经双方平等友好协商，签订以下协议共同遵守。
一、 甲方委托事项具体内容：委托乙方处理作
二、甲方的权利义务
(一)对乙方在经办具体事务过程中有审查决定权，建议权，监督权。
(二)甲方应及时向乙方提供必要的资料、介绍相关情况。
(三)甲方应按本合同约定向乙方支付费用。
三、乙方的权利义务
(一)乙方事务和工作包括以下具体内容：
1、乙方应当应甲方要求，协调相关管理部门、办理相关批准手续。
2、乙方应向甲方提供工程所在地有关等的政策及标准。
3、乙方应事先制定 方案以及详细预算，报甲方审核后组织具体实施。乙方工作包括但不限于与有关部门、组织、被赔偿人沟通协调、协商谈判、签订有关协议。
4、如被赔偿人是自然人，乙方应以乙方名义，与被赔偿方签订赔偿相关书面协议，但乙方在协议中应当披露甲方与乙方的代付款关系，并明确约定相关费用由乙方代为支付;对当地政府及相关部门赔付工作由乙方进行商谈，在商谈妥协后将相关赔偿事项及金额报告甲方，由乙方以甲方名义与当地政府或部门签订合同，款项由甲方直接向当地政府或部门支付。
5、乙方在方案实施过程中，如遇可能突破预算的项目，应及时向甲方汇报并提出相关依据和解决办法，经甲方核实批准后根据实际情况可调整方案和预算。
6、乙方应在委托事项完成后及时向甲方提供至少一套按照甲方相关要求完整的资料供甲方备案，资料中应包括但不限于至少一份与被赔偿方签订的相关协议原件、被赔偿方收款凭证原件等。
7、因赔偿争议影响工程项目正常进行时，乙方应当负责协调和妥善处理。
8、其它甲方要求的有关事务和工作。
(二)乙方应在甲方要求的时限( 年 月 日)前完成全部委托的事务和工作。各阶段赔偿工作不得影响本工体工作的实施。如遇特殊情况，经与甲方协商一致并另行签订补充协议后，可在补充协议约定的时限内完成全部事物和工作。
(三)乙方不得擅自超出经审批的预算提高补偿标准或扩大补偿范围，否则由此导致的费用增加由乙方全额承担。
(四)乙方有权按本合同约定收取元的.服务费，但应提供相应合法收款凭证。
四、代赔付款项及服务费的支付方式：
(一)代赔付款项的支付
1、预付款。预付款按预算总价元的方核准乙方提交的预算方案后五个工作日内支付给乙方，前提是乙方向甲方提供等额收据或相关协议。
2、进度款。进度款凭证补偿协议、青赔资料等材料经甲方审核后五个工作日内据实支付给乙方，前提是乙方向甲方提供等额收据。进度款在最终结算前最多付至扣除甲方直接支付款项后的预算总价 元的 %。
3、结算款。乙方在完成甲方的委托事项后十个工作日内与甲方办理费用结算，甲方审核确认后五个工作日内将结算款支付给乙方，前提是乙方向甲方提供等额收据。
五、违约责任
(一)甲方未按约定付款的、每迟延一天，应按同期银行货款利率承担逾期付款部分违约金。
(二)乙方迟延履行合同义务，未能在甲方要求时限内完成全部事物的，每迟延一天，应承担违约金 元;同时，甲方有权解除合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担违约金 元，乙方报酬只按其完成的赔偿额占预算总额的比例等比例收取。
(三)因乙方原因导致与被赔偿人发生争议的，由乙方负责处理并承担一切责任。如果甲方因此遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。乙方应赔偿甲方全部损失，并承担违约金 元。
六、本合同经甲乙双方签章后生效。
七、本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十六
原告张某与被告徐某买卖合同纠纷一案，原告诉称：被告徐某因承建移民房需要向原告购买水泥，双方约定先将水泥运给被告开工，等一楼的工程款打出来再付给原告，直至主体工程完成，被告仍未付款给原告。20xx年11月18日，经双方结算被告尚欠原告水泥款21000元，被告向原告出具欠条一张交由原告收执。后经原告多次催讨均无果。现原告诉至法院，请求依法判令被告支付原告货款21000元及逾期付款利息1（自20xx年11月18日起至货款付清之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算）；本案诉讼费由被告承担。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十七
出卖人：(以下简称甲方)。
买受人：(以下简称乙方)。
今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：
第一条本合同的标的物为，分期付款总额定为人民币元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：
(1)前款元。
(2)余款元。
(3)月息元。
第二条姨方预付元予甲方，余款自瓨月日至瓨月日止。每月日前各支付元。
第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票张交付甲方。
上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。
第四条甲方于本合同订立的同时，将产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。
第五条姨方若能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。
第六条姨方须以正当的方式使用产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。
第七条姨方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
客户付款通知。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十八
1、按月计量支付:即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。（指承包商可以在旬末或月中向业主提交预支工程款账单,预支一旬或半月的工程款,月终再提交工程款结算账单和已完工程的月报表,业主对这部分已完工程的质量验收合格后,向承包商及时支付当月工程款。）。
2、界面付款:即双方约定按单项工程或单位工程的形象进度划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装等几个阶段。每阶段工程完工后再进行结算。高层建筑也可把每完成一层的施工作为一个结算段。公路工程也可分为基础层和面层两个结算段等。
3、竣工后一次结算:项目规模较小、工期较短(一般在12月以内)的.工程,可以实行在施工过程中分几次预支、竣工后一次结算的方法。
2023年监理合同付款大全（19篇）篇十九
出卖人：__________________(以下简称甲方)。
买受人：__________________(以下简称乙方)。
今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：
第一条本合同的标的物为_________，分期付款总额定为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：
(1)前款_________元。
(2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二条乙方预付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。
第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_________张交付甲方。
上述支票的保管处理权限屑甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还贷款。
第四条甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。
第五条乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息_________分支付甲方作为延迟损失金。
第六条乙方须以正当的方式使用_________产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。
第七条乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交_______________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
___________年_______月_______日。
出卖人(以下简称甲方)：_________。
买受人(以下简称乙方)：_________。
保证人(以下简称丙方)：_________。
上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：
第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受。
第二条买卖价款与付款条件规定如下：
(1)总金额人民币：_________元。
(2)付款方式：_________。
a.于本合同成立时，即付预付款_________元。
b.余款_________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊付。
c.分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月二十日之前截止。
d.为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。
第三条交货的时间与方法规定如下：
(1)交货时间_________月_________日前。
(2)交货地点约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。
(3)交货方法于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依第二条第(2)项第d款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。
第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。
第五条机器交货之后，若因不可抗力的因素，而致机器毁损、遗失时，一切责任归由乙方负担。
第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对本合同必须负担的一切债务(除货款债务外，包括毁损、赔偿债务)并负完全支付的责任。
第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务毋需通知催告，即自动消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。
(1)乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款时。
(2)乙方或丙方因滞纳租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的。
(3)就机器发生被依法扣押或先予执行等情形的。
(4)机器因乙的故意或重大过失，以致毁损、灭失的。
(5)乙方从未支付第二条的分期付款时。
第八条乙方应根据正确用法使用机器，并由优秀的管理人员负责保管。
第九条乙方发生第七条情形的，即失去使用机器的权利，且该机器必须归还甲方。
第十条若发生第九条的情形，甲方可对撤回的机器作适度的评估，并据货款与评估之间的差额作为损害赔偿金，联同已收取的货款，抵销债务，如有余额则退还乙方。
第十一条甲方需保证机器的性能完全与说明书(如附文)相符，且交货后一年内自然发生的故障，甲方亦需负责修理。
第十二条机器交货后经三个月的，除前条规定的情形外，甲方不负保证所有瑕疵的责任。即使交付后三个月内，亦只容许交换机器，因机器故障而发生的损害，甲方不负其责。
第十三条有关本合同乙方的债务，期满后的赔偿金定为_________元。
第十四条对于机器，乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额，并为保险金请求权设置质权的手续，其费用由乙方负担。
第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向人民法院起诉。
第十六条其他约定事项：_________。
第十七条甲乙双方于_________年_________月_________日前至公证处办理公证事宜，认同本合同各条款金钱债务及机器给付义务并载明应径受强制执行。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。