合同协议在商业交易中起到承诺守信、明确权责、维护交易秩序的重要作用,是商业合作的基石和信任的体现。下面是一些常见合同协议的案例分析,供大家学习和借鉴。
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇一
甲方:
乙方:
甲方有施工安拆设备委托乙方进行施工升降机拆除,双方本着自愿、公正、公平的原则特签订合同,以便共同遵守,合同如下:
1、90州鼓楼广场8号楼,工程地点位于沧州市新华东路21号(荷花池对面)。甲方自行把脚手架进料平台拆除,乙方拆除并保证机械设备齐全完好,现场分类堆放好。
2、乙方提供拆除方案和各种资质、操作人员上岗证等全部资料。
3、拆除时间根据要求开始拆除3天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备工作。
4、甲方提供乙方施工区域,拆除时甲方派人管理、制止无关人员进入施工场地,避免发生安全事故,甲方提供乙方一名机务人员协助拆除,施工前设备拆除位置接通电源。
5、拆除费用为:费等所有费用),设备全部拆除完毕,手续办理齐全后7天内付拆除费用。
6、乙方拆除人员必须证件齐全,精通安、拆的所有技术操作规程,佩戴好个人防护用品,严禁违章、酒后作业。
7、因乙方原因发生的任何安全事故均由乙方自行负责,与甲方无关,乙方必须采取有效措施,杜绝安全事故发生。
8、乙方及时为甲方拆除机械设备,不得耽误甲方施工,如果因为乙方原因影响甲方施工的,乙方负全责,赔偿因此而导致甲方的损失。
9、乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐,按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。
10、乙方必须按照甲方要求拆除设备,不得影响甲方施工进度,否则甲方有权解除施工合同,另找满足要求的施工队伍,剩余款项全部作为甲方的损失扣除。
11、乙方必须听从甲方的统一指挥。
12、乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件,否则按照项目部相关制度处罚,严重者送交公安机关处理。
13、本协议一式两份,甲乙双方各一份。
甲方盖章:乙方盖章:
负责人签字:负责人签字:
时间:
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇二
甲方(发包人):
乙方(承包人):
根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定,并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,签订本合同。
1.设备型号、数量及安装价格
1.1甲方将本次所有电梯的改造、调试并负责通过质检部门的验收等工作委托乙方进行工程实施,乙方将免费为甲方进行此次电梯改造。
2.施工地点:重庆市立源地物业管理有限责任公司
2.1甲方负责协调乙方与电梯供单位对所改造电梯进行移交。交验完成后的保管、卸装责任乙方负责。乙方应按甲方在上述指定的安装地点对所改造电梯进行交验。
2.2乙方自行承担安装验收合格交付甲方前的一切费用和风险。
3.安装工期
3.1本合同安装工期:双方约定合同总工期为 10 日(以日历日计算)。因乙方原因导致电梯无法按时完成安装,全部违约责任由乙方承担。
3.2电梯进场开始安装时间暂定为 20xx 年 12 月 30 日,乙方安装队伍进场提前一周通知甲方,待甲方确认后方可进场安装。如开始安装时间有变化,以甲方通知时间为准,工期不变。
4.电梯安装质量要求
4.1 gb7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》;
4.2 gb10060-1997《电梯安装验收规范》;
5.双方的职责要求
5.1甲方责任:
5.1.4负责安装施工期间与其他工程单位交叉作业时的协调工作;
5.1.5土建修改和安装完毕后的填充及整修工作。
5.2乙方责任:
5.2.6电梯设备进入工地后一直到电梯安装验收合格前,负责保管电梯设备;
5.2.9遵守施工现场的有关规章制度;
培训内容(包括并不限于):电梯的工作原理、基本机构和功能,电梯部件的分解和修理,整机的操作、保养、调整和故障判断及排除,电梯日常管理和紧急情况处理。
5.3双方责任:
5.3.1在合同设备预计安装日期的前 日,甲方应与乙方联系,乙方派代表赴现场查看工地,乙方依据双方合同确认的土建设计图进行测量检查。发现不符合要求的,甲方应整改,并排除污水杂物。
5.3.2甲方协助乙方按当地建委及质量技术监督部门、消防部门等政府主管部门的要求办理安装施工报批及有关安全施工手续,申报需交纳的费用由乙方承担。安装完成经乙方自检后,由甲、乙双方共同赴政府主管部门预约验收,验收费用由乙方承担。
5.3.3 经政府监管部门验收合格,为安装验收合格日,在政府部门出具合格证后 日内,乙方应向甲方办理电梯移交手续。甲方接受乙方移交后,即安排专门人员负责设备的日常管理,制订相关的安全使用管理制度、制订乘客须知。
7.合同的变更和违约责任
7.1合同履行过程中,所有变更均须甲、乙双方书面签字盖章确认。变更内容在签字盖章确认后即成为原合同的一部分,与原合同具有同等法律效力。
8.其他事项
8.1甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件,各文件不一致之处,质量标准以较高的标准为准,其他的以形成在后的为准。
8.2本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份,具同等法律效力。未尽事宜,协商解决。
8.3本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇三
甲方(委托方): 地址: 联系人: 电话: 传真:
乙方(承运方): 地 址: 联系人: 电 话: 传 真:
本着平等互利的原则,甲乙双方经过友好协商,就货物运输有关事宜达成以下协议:
第一条:乙方接受甲方委托向甲方提供“门到门”服务,即负责将甲方的货物由指定提货地点运往甲方指定收货地点。
第二条:负责按照甲方的运输单详细核对货物,在规定的时间内将货物运往交货地点交给甲方指定的收货人为止的全部责任。乙方应保证在运输途中与甲方指定的收货人保持联系,并及时报告货物所在地点和预计到货时间,以便收货人安排卸货。甲方应提前二个工作日用传真形式向乙方报送发运计划。
第三条:乙方应及时告知甲方每批货物运输的详细过程,如不及时告知,甲方有权拒绝接货。
第四条:乙方作为甲方委托运输代理公司应对甲方委托的货物给予妥善保管。并担负起运输责任,确保货物运输安全。
第五条:在执行本项业务中,造成的甲方货物的重大事故或故障的隐患采取必要的、适当的预防措施。
六条;在执行本项业务中,造成的甲方货物的重大事故或损失时乙方必须采取必要的解决措施,并立即向甲方报告 。
第七条:乙方作为甲方货物的承运人和货物保险代理人,在运输过程中,如甲方货物发生
意外时有责任为甲方向投保的保险公司办理索赔。促使该保险公司完成理赔和将甲方的损失降到最低点。
第八条:甲方货物受损后,甲乙双方对货物受损程度存在异议。因此不能达成一致时,应请双方认可的中国人民财产保险股份有限公司鉴定确认损失程度。
第九条:乙方在不能证明乙方本身所使用或委托的运送人员没有玩忽职守的情况下,需对由于货物的丢失、破损所造成的损失负有赔偿责任。因乙方原因造成甲方 的全部损失,由乙方承担。
第十条:除交通事故和不可抗力因素外。因乙方原因造成的货物迟到,按当次总运费每迟到一天扣5%。
第十一条:因甲方或甲方收货方原因拒收或延迟收货造成车辆等候,责任方应承担因此造成的损失。
第十二条:总费用结算:
2.结算:按甲方要求,每批次货到目的卸货后,凭运输发票及有效回单每月底结算一次。
3. 运输线路:
3.1:起运地点:
3.2:到站城市:
3.3:收货人 手机
第十三条:本合同未尽事宜,双方协商解决,并按照国家的相关法律法规执行。 第十四条:本协议由甲方签盖章后生效。有效期为一年,期满后,若双方无异议,本合 同将自动延长一年。
第十五条:若双方发生争执,应友好协商解决。
第十六条:本协议一式二份甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇四
甲方(发包人):
乙方(承包人):
根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定,并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,签订本合同。
1.设备型号、数量及安装价格。
1.1甲方将本次所有电梯的改造、调试并负责通过质检部门的验收等工作委托乙方进行工程实施,乙方将免费为甲方进行此次电梯改造。
2.施工地点:重庆市立源地物业管理有限责任公司。
2.1甲方负责协调乙方与电梯供单位对所改造电梯进行移交。交验完成后的保管、卸装责任乙方负责。乙方应按甲方在上述指定的安装地点对所改造电梯进行交验。
2.2乙方自行承担安装验收合格交付甲方前的一切费用和风险。
3.安装工期。
3.1本合同安装工期:双方约定合同总工期为10日(以日历日计算)。因乙方原因导致电梯无法按时完成安装,全部违约责任由乙方承担。
3.2电梯进场开始安装时间暂定为20xx年12月30日,乙方安装队伍进场提前一周通知甲方,待甲方确认后方可进场安装。如开始安装时间有变化,以甲方通知时间为准,工期不变。
4.电梯安装质量要求。
4.1gb7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》;
4.2gb10060-1997《电梯安装验收规范》;
5.双方的职责要求。
5.1甲方责任:
5.1.4负责安装施工期间与其他工程单位交叉作业时的协调工作;
5.1.5土建修改和安装完毕后的填充及整修工作。
5.2乙方责任:
5.2.6电梯设备进入工地后一直到电梯安装验收合格前,负责保管电梯设备;
5.2.9遵守施工现场的有关规章制度;
培训内容(包括并不限于):电梯的工作原理、基本机构和功能,电梯部件的分解和修理,整机的操作、保养、调整和故障判断及排除,电梯日常管理和紧急情况处理。
5.3双方责任:
5.3.1在合同设备预计安装日期的前日,甲方应与乙方联系,乙方派代表赴现场查看工地,乙方依据双方合同确认的土建设计图进行测量检查。发现不符合要求的,甲方应整改,并排除污水杂物。
5.3.2甲方协助乙方按当地建委及质量技术监督部门、消防部门等政府主管部门的要求办理安装施工报批及有关安全施工手续,申报需交纳的费用由乙方承担。安装完成经乙方自检后,由甲、乙双方共同赴政府主管部门预约验收,验收费用由乙方承担。
5.3.3经政府监管部门验收合格,为安装验收合格日,在政府部门出具合格证后日内,乙方应向甲方办理电梯移交手续。甲方接受乙方移交后,即安排专门人员负责设备的日常管理,制订相关的安全使用管理制度、制订乘客须知。
7.合同的变更和违约责任。
7.1合同履行过程中,所有变更均须甲、乙双方书面签字盖章确认。变更内容在签字盖章确认后即成为原合同的一部分,与原合同具有同等法律效力。
8.其他事项。
8.1甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件,各文件不一致之处,质量标准以较高的标准为准,其他的以形成在后的为准。
8.2本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份,具同等法律效力。未尽事宜,协商解决。
8.3本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇五
双方根据《中华人民共和国合同法》、《安全生产管理条例》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就施工电梯租赁事项协商一致,为明确双方的权利和义务,订立本合同,以资双方共同遵守执行。
安装地点:工程结构:工程层楼及高度:层。
1、名称:
2、型号:
3、品牌:
3、数量:
乙方施工电梯应按甲方要求时间准时进入施工现场,进行安装调试,自检合格后,申请甲方检测,并应通过特检中心检测验收合格,完成以上手续后,甲方开具启用通知书,租期自甲方开具启用通知书之日起,至甲方报停之日止。
租费含施工电梯运费、安装、拆卸、调试、政府部门检测验收使用登记维修、保养、各类中保险费、司机工资及一切费用,月租费12500元整/每台(大写:壹万贰仟伍佰元)。以上费用全部为含税价;不足一月按实结算。
1、租费每两个月结算一次,次月25日前支付以上两个月租金的70%,春节期间壹个月不收费用。其它时间正常收取租赁费。乙方设备最后一台机械拆除退场后全部付清。
2、乙方须在甲方报停之日7日内拆除施工电梯,如不拆除,甲方有权找其他单位进行设备拆除,拆除费用及后果由乙方自行承担。
3、每次付款前,乙方应持相应金额的发票,由甲方签字确认后,进入支付程序,若因未按时提供发票引起的延迟付款,甲方不承担任何责任。
4、由于甲方原因停工按正常支付租赁费。
5、施工电梯进出场费用:施工电梯进场安装启用后支付月租金的50%,施工电梯全部拆除出场后支付剩余月租金的50%。
1、乙方责任和义务。
(1)乙方提供的设备应保证技术安全性能好,设备附属装置,安全防护装置有效齐全,满足甲方对设备机械的使用要求和国家验收规范。根据甲方要求如期完成设备的进出场安装、调试等工作。
(2)乙方负责向甲方提供设备的有关安装基础制作资料,并提供技术指导,协助甲方制作设备基础预埋件费用由乙方承担。
(3)依据甲方要求,乙方提供足够的操作人员及维修人员,满足甲方24小时施工的需求,并保证持有效证件上岗。
(4)乙方操作人员无故脱离岗位半小时以上,每次罚款100元,机械(施工升降机)发生故障不及时维修超过2小时或操作人员无故脱离岗位超过2小时,扣除当天租赁费用,8小时内不能使用,扣除当月3天租赁费,24小时内不能使用扣除当月7天租赁费(所有扣款均为为违约金)。
(5)乙方负责设备的运输、安装、设备吊装、拆卸、加节、附墙、使用、保养、润滑,并保证设备24小时的连续作业能力。
(6)乙方派驻现场人员必须遵守甲方施工现场的各项规章制度每台配备有经验的操作司机2人,并保证持有效操作证证上岗,确保24小时有人值班。听从甲方现场管理人员的指挥,如派驻现场人员严重失职或违章操作以及消极怠工,甲方有权要求乙方更换派驻人员,并由乙方承担一切责任。
(7)设备必须及时维修保养,并做好资料填写及收集工作,每月25日向甲方出据设备检查验收资料。乙方在设备制度性保养时,宜在48小时通知甲方,与甲方协商确定时间。乙方不得无故随意停机,若停机超过2小时,扣除当日租赁费,并承担甲方停、窝工、工期延误的一切损失费用。
(8)乙方应将设备的安全作业,有关安全技术数据,使用中的安全注意事项等,向甲方有关人员进行技术交底。提供相关的特种设备作业操作证,安装资质证明文件,安装拆除方案,安装技术交底应急预案。
(9)乙方负责为设备操作工人办理保险,并对施工升降机的运输、加节、附墙及拆除过程中的安全承担全部责任和风险。乙方应为其到场的工作人员办理国家规定的保险,如乙方未办理造成的任何纠纷与甲方无关。
(10)如有关部门或我公司在检查时发现有任何安全及质量问题,乙方必须及时整改,发生一切安全事故由乙方承担。
(11)在施工过程中,每次上下人必须关好安全门,电梯方可运行;如由电梯司机违章操作或机械在使用过程中,机械故障或安装不牢,钢丝绳断裂,坠落器失控等机械故障发生的一切安全事故均由乙方承担所有的责任,自乙方进场预埋至机械(施工升降机)拆除离厂。
(12)机械设备和电缆线进场后,在施工期间除丢失外有乙方负责。
2、甲方责任。
(1)机械进场时,甲方需配合乙方做到"三通一平",并将电源接至乙方指定位置,所用漏电开关不得小于250a,负责按乙方要求对基础进行施工,并达到技术要求。
满足甲方责任。
(1)要求后乙方再进行预埋安装等相关工作。
(2)甲方应为乙方的操作人员提供住宿。
(3)甲方负责安装设备所需电源至二级箱为止。
(4)甲方在设备施工管理时必须遵守安全操作规程,甲方违章指挥时,乙方操作人员有权拒绝作业。
(5)甲方人员未经乙方许可不得擅自上机,更不得拆除设备任何部件和随机附件,乙方有权也有义务阻止。
乙方负责机械设备的运输、安装、设备吊装、拆卸、加节、附墙全部费用,并向主管部门提出技术安装验收。乙方根据有关主管部门提出的整改建议进行整改并承担验收及设备备案的全部相关费用。
1、在租赁期内,甲方只享有使用权,不得以任何形式抵押或转卖给第三方。
2、乙方应配合甲方做好文明施工,安全生产检查,参与创建文明工地活动,属于设备本身的问题由乙方整改。
3、机械各项耗材(如电器设备,电源线,润滑剂等)均由乙方负责免费提供并及时更换,确保安全。
本合同履行中若发生争议,双方应友好协商解决;若协商不成,应向合同签订地所在人民法院提起诉讼。
本合同已包括双方关于本合同主题的全部内容,并取代双方以前关于本合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外,其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明(含报价单),对双方均无约束力,乙方委托代理人签字的单据应经乙方加盖公章认可方为有效。
本合同一式肆份,甲方贰份、乙方贰份,经双方签字加盖公章后生效。
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇六
甲方:
乙方:
甲乙双方友好协商,根据电梯的现状及安全使用要求,就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障,采取更换维修方式,双方达成如下协议:
一 电梯整改项目及费用。
1、付款方式
工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准,维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%,维修资金到帐后支付70%余款,一年后支付30%余款。
二主要施工技术要求及工艺:
1 本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。
2 电梯工程完成后,保证电梯抱闸安全正常有效。
3 电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则,确保电梯维修工程安全有效完成。
4 乙施工期间,如发现有新零部件需更换,乙方需经甲方相关负责人确认,甲方同意后方可更换,费用另计。
5、施工过程中的安全问题均由乙方负责,与甲方无关。 三施工组织及工期
1 组织机构:扬州金辰电梯工程有限公司
2 工期: 本工程拟在收到预付款3个工作日内,并具备施工条件后施工,施工工期约为1个工作日。
3 入场后进行安全教育,确保电梯安全运行,不能长时间影响电梯使用。
4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。
4 甲乙双方紧密配合,确保电梯维修工程安全、顺利进行。
四 质量保证。
所更换的电梯配件正常使用下质保一年。
五双方未尽之处,甲乙双方随时协商解决。
甲方:
乙方:
经办人: 经办人:
联系电话:联系电话:
日期: 日期:
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇七
根据《_广告法》,《_合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚实信用的基础上,经友好协商,就乙方在甲方__________楼宇的电梯厢内安装装饰镜框,用于环境装饰及刊登商业广告等事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
一、使用范围及安装数量。
1、乙方可以安装装饰镜框用于环境装饰及刊登商业广告的范围为:位于_________市_________小区楼宇内的共部电梯的电梯厢。
2、安装数量:每部电梯厢内安装_____块,共计_____块。
二、镜框规格及材质要求。
2、镜框材质要求:_____。
三、使用费用及支付方式。
甲、乙双方确定使用费用为:每部电梯厢_____元/月,共部电梯,全部电梯厢每月乙方须向甲方支付使用费人民币共计元。该使用费用乙方应在每月5号前以现金形式支付。
四、合作期限。
1、甲、乙双方合作期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
2、本合同期满后,甲、乙双方如需继续合作,则应另行签订协议。
3、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期,本合同到期后,甲、乙双方的合作终止,乙方不得继续使用电梯厢,并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。
五、履约保证金。
乙方应在本合同正式签订之日,向甲方支付保证金_____元,用于保证乙方按本合同约定履行义务。本合同期限期满时,乙方如无违反本合同之行为,则该保证金予以返还,但不计利息。
六、甲方的权利和义务。
(一)甲方权利。
1、乙方安装装饰镜框时,甲方有权要求乙方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。
2、在乙方安装过程中,甲方有权对乙方安装进行监督,如发现乙方安装方式违反本合同的,甲方有权责成乙方修改安装方案。
3、乙方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养,违反本合同规定的`,不符合人体健康要求的,甲方有权责成乙方限期改正。
4、为更好地美化电梯厢内环境,甲方有权为乙方提供合理化建议,经甲、乙双方协商后由乙方实施改进方案。
(二)甲方义务。
1、在本合同有效期内,甲方承诺不与任何与乙方有竟争性的第三方在小区内进行相同或类似的合作,甲方授权乙方享有电梯厢镜框广告发布权。
2、甲方在与乙方合作期间,如遇电梯厢改建、翻建不能正常使用时,应提前通知乙方,由双方共同协商解决方案。
七、乙方的权利和义务。
(一)乙方权利。
1、乙方负责装饰镜框的制作,并按双方认定的安装方式及位置进行安装,装饰镜框的产权归乙方所有。
2、本合同有效期内,乙方对电梯厢有独家装饰镜框广告发布权,对装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。
3、为保证装饰镜框装饰效果,乙方将定期派员工进入电梯厢更换画面,以及对装饰镜框进行维护与保养,甲方应对乙方人员出入小区提供便利。
4、本合同期满后,甲方如想继续和他方开展此项合作,在同等条件下,乙方有优先权。
(二)乙方义务。
1、乙方保证装饰镜框安装方式具备安全性,不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏,否则,一切损失由乙方承担。
2、乙方保证装饰材料符合人体健康要求,不对电梯用户构成不良影响。
3、乙方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规。乙方在装饰镜框内刊登的广告如有任何侵犯他人知识产权或其它合法权益的行为,由乙方承担全部经济、法律责任,造成甲方损失的,乙方应予以赔偿。
4、乙方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。
5、装饰镜框内没有刊登商业广告时,乙方应在装饰镜框内做公益宣传,以美化环境。
6、乙方应按时支付本合同第三条、第五条规定之款项。
7、乙方应定期对装饰镜框进行检查,如发现遗失、掉落、毁损等,应及时负责维修或重新安装,因此而给甲方或第三方造成损失的,乙方应予以赔偿。
八、违约责任。
1、乙方如不能按时向甲方交纳本合同约定之款项,每延迟一天按拖欠总金额的1‰每天向甲方缴纳滞纳金。拖欠超过15天,即视为乙方严重违约,甲方有权单方解除合同。
2.除本合同约定的条款外,任何一方提出解除本合同,应提前一个月书面通知对方,并向对方支付违约金人民币元。
3、因提前解除合同或合同期满双方未续签合同的,乙方须在合同解除或期满后十日内,完成装饰镜框及镜框中内容的清除等工作,若逾期未清除的则须补交占用期间的费用,占用期间每日费用按本合同第三条规定月需缴纳总使用费用的百分之十计收,若超过十五日乙方仍未清除完毕,甲方有权清除而不作任何赔偿,并没收合同保证金,造成甲方其他损失的,仍可向乙方追索经济损失赔偿责任。
4、除本合同另有约定外,由于一方违反本合同的约定或违反国家有关法规及相关规定,即为违约。违约方须向对方支付本合同第三条规定月需缴纳总费用的二倍的违约金。该违约金不足以赔偿守约方的损失时,应按其实际损失额予以赔偿。
九、争议解决。
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均有权向市有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、甲乙双方于本合同中所留地址及电话为联系(送达)地址及电话,如有变更应书面通知对方,否则一方向上述地址之文件送达视为已送达到及/或通知到对方。
十一、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_____乙方:_____。
签约代表:_____签约代表:_____。
地址:_____地址:_____。
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇八
2016年6月,王某从第一任房主吴某的手中,用158万元购入其位于天河区的一处房产。双方签订了《房屋买卖合同》,并于同年10月完成交易,办理了房产过户。
2020年9月,为置换房产,王某将涉案房屋出售给朱某夫妇。双方签订《房产买卖合同》,约定房屋售价为275万元,并于11月完成支付及房产过户。过了不久,朱某夫妇从邻居口中听闻该房屋实为“凶宅”,经与第一任房主吴某核实,吴某承认其妻确于多年前在该房屋自缢身亡。
至此,王某才知悉该房屋曾发生非正常死亡事件,自己住了4年的房屋实为“凶宅”。朱某夫妇随即到法院申请撤销与王某的购房合同。法院生效判决判令王某向朱某夫妇返还275万元并承担诉讼费。
王某认为,第一任房主没有如实告知房子的情况,自己住了4年都不知道这是“凶宅”,更是导致如今房子转手交易失败,还背上了官司。吴某则认为自己并非故意隐瞒,只是妻子已去世多年,也不是凶杀、意外事故等,没必要主动告知。
王某认为,“凶宅”一事属于订立合同的重要事实,吴某在房产交易时对房屋曾发生非正常死亡事件只字未提,明显是有意隐瞒误导,遂将吴某诉至法院,要求撤销双方签订的房产买卖合同,吴某返还购房款158万元并赔偿损失118万余元。
天河法院审理认为,吴某在出售涉案房屋时未向王某如实披露该房屋曾发生非正常死亡事件有违诚信原则以及公序良俗原则,双方就涉案房屋签订的买卖合同属于因重大误解而订立的合同,依法判决撤销《房产买卖合同》,吴某退还购房款158万元,并赔偿损失94万余元,王某须将房屋恢复登记至吴某名下。
判后双方当事人均未上诉。
天河法院综合审判庭法官林吉介绍,根据生活常识,大众对曾发生非正常死亡事件的房屋多心生忌讳,并将其称之为“凶宅”。该案中,王某买房是为了日常生活居住,房屋能否让人住得舒适、住得安心是重要的考量维度,房屋的“凶宅”属性必然会对王某的购房意愿、房屋最终交易价格等方面产生重要影响。
因此,在涉案房屋交易过程中,吴某作为出售方应对房屋全面情况以及“凶宅”属性主动如实披露,但他却只字未提,未充分履行合同的披露义务,既违背了诚实信用原则,也不符合公序良俗原则下的习俗。王某作为购房者,自身亦未尽到审慎义务,没有充分、全面了解房屋的详细情况,误以为房子不存在影响其居住使用的因素,并签订了购房合同。根据民法典第一百四十七条规定,基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。因此,法院判令撤销王某与吴某签订的存量房买卖合同。
根据民法典相关规定,民事法律行为被撤销后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还,有过错的一方则应当赔偿对方由此所受到的损失。王某与朱某夫妇的买卖合同因吴某妻子的非正常死亡事件而被法院生效判决认定撤销,王某须退还购房款并承担相应的诉讼费,因此王某就涉案房屋的溢价收益已受损,其要求吴某赔偿损失有事实及法律依据。
虽然吴某存在过错,但王某从2016年购买涉案房屋至2020年出售涉案房屋,已实际享有了涉案房屋四年的占有、使用、收益的权益,因此,法院结合双方的过错责任以及涉案房屋的实际使用情况,酌情判令吴某赔偿王某损失94万余元。
法官提醒:虽然法律没有对“凶宅”进行准确界定,“凶宅”属性也不影响房屋的实际使用价值,但却会严重影响购房者的心理感受。所以,在房产交易过程中,出售者要充分履行合同披露义务,对房屋的情况进行如实、全面的介绍;购房者也应对房屋的相关情况进行全面深入的调查,不仅要清楚房屋权属登记情况、有无共有人、是否属于共同财产等,还要向物业公司、邻居了解该房屋是否发生过特别事件等情况,充分考虑各种因素后再决定是否签订购房合同,避免不必要的纷争。
【记者】杜玮淦。
【通讯员】钟晓丹。
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇九
为加快推进我市既有住宅增设电梯试点工作,方便业主或委托人办理既有住宅增设电梯申请手续,根据相关法律法规和《济南市既有住宅增设电梯管理办法(试行)》等规定,制定既有住宅增设电梯有关手续办理导则。
一、业主协商、签订协议。
既有住宅增设电梯一般以单元为单位进行申请,以同意增设电梯的专有部分业主作为申请人,业主可以推选并书面委托不超过5名业主或书面委托已售公房原产权单位、原房地产开发企业、物业服务企业、电梯安装企业、项目管理企业等单位作为实施单位,负责组织实施加装电梯有关工作并申请办理相关审批手续。申请人及实施单位应对申报材料的真实性负责(授权委托书范本、真实性承诺范本见附件1、2)。
(一)制定初步方案。申请人可自行或委托实施单位编制增设电梯初步方案。初步方案包括:规划用地、建筑结构、消防安全等可行性分析,增设电梯的总平面布局等初步设计,费用预算及分摊筹集方案,对权益受损业主的补偿方案,电梯运行管理方式及后期运行维保费用分摊方案等内容。
(二)征求业主意见及签订书面协议。申请人或者实施单位将初步方案充分征求业主意见。同单元业主同意增设电梯初步方案后,应当签订书面协议(书面协议范本见附件3)。业主之间对增设电梯存有异议的,可由所在街道办事处召开联席会议予以协调并达成一致意见。
二、方案设计及公示。
(一)委托设计。申请人或者实施单位应委托具有相应资质的设计单位进行设计,出具符合建筑结构安全、消防安全和特种设备等相关规范、标准,并符合下列技术要求的设计方案。
(1)增设电梯的方案设计应综合考虑场地条件、结构安全、救援通道、消防通道、环境改造、相互干扰等因素,尽量减少对相邻业主在通风、采光、日照、通行等方面的不利影响。
(2)增设电梯建筑尺寸严禁过大,满足电梯基本使用要求即可,不可增加附属设施。外轮廓尺寸不宜大于,通过连廊与原住宅楼相连的,连廊伸出长度不宜大于,增设的电梯宜采用玻璃围护形式。
(3)增设电梯层数必须与现有住宅层数一致,高度不宜超过建筑高度。
(4)增设电梯外观应与小区整体建筑风格风貌相协调,同一幢楼同期申请加装的电梯各单元的外观应一致。
(5)申请沿城市主次干道增设电梯的,加建电梯后退规划道路红线距离须满足规划要求。
2、消防设计要求。
(1)电梯井及连廊相应构件的燃烧性能和耐火等级不应低于原建筑的设计要求。
(2)加装电梯后建筑最近点之间的防火间距不应小于6m。
(3)电梯不应占据消防车道,车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,转弯半径不应小于9m。
(4)电梯井与疏散楼梯相邻布置时,户门应采用乙级防火门。
(5)楼梯间应能天然采光和自然通风,楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于。
(6)住宅建筑首层疏散外门的净宽度不应小于。
(7)电梯层门的耐火极限不应低于。
(二)设计方案公示。申请人或者实施单位应将增设电梯设计方案进行公示(公示范本见附件4),公示期不少于10个工作日。
1、公示内容:业主同意增设电梯的书面意见(签名表或者书面协议);增设电梯设计方案(含总平面图、各层平面图、各向立面图、剖面图);有关情况说明。
2、公示地点:拟增设电梯所在物业区域显著位置及本单元出入口。其中,“物业区域显著位置”指物业区域主要出入口、会所、布告栏等部位,“本单元出入口”指本单元现有楼梯出入口的显著位置。
3、异议表达:公示期间,本单元等潜在权益受损人对增设电梯事项或设计方案有意见的,可以向增设电梯召集人提出异议,双方自行协商处理异议。自行协商不成的,可以在公示期内以书面形式向辖区街道办事处反映,由其组织有关部门召开联席会议协调解决。经协调仍无法达成一致意见的,建议通过司法途径解决争议。
4、公示结果报告:公示期届满期间未接到相关利益方对增设电梯事项的异议,或有异议经协商已达成一致意见的,公示人即可形成公示结果报告(公示结果报告范本见附件5)。
三、工程手续办理。
项目开工建设前,申请人或者实施单位应及时办理规划审查、施工备案等审批手续,并及时向质监部门书面告知和申请监督检验。增设电梯可能影响或改变供水、排水、供气、供热、通信、消防等设施的,应事先与相关专业经营单位沟通,提前到相关单位办理相关手续。
依据《建筑工程施工许可管理办法》(^v^令第18号)和《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》(省政府令第308号)有关规定,投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证,申请人或者实施单位应当在开工前持规划审查意见、施工图、施工方案报县级人民政府住房和城乡建设主管部门备案。
依据《建设工程消防监督管理规定》(^v^令第119号)第二十四条第三款规定,依法不需要取得施工许可的建设工程,可以不进行消防设计、竣工验收消防备案。
依据《特种设备安全法》第二十三条规定,特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。
依据安全技术规范《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(tsgt7001-2009)第五条规定,实施电梯安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向检验机构申请监督检验;电梯使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月,向检验机构申请定期检验。
(一)办理增设电梯规划审查意见。
1、办理部门:规划直属分局、高新区国土规划建设管理局。
2、申报地点及咨询电话:见附件6。
3、办理时限:7个工作日。
4、申报材料:
(1)济南市既有住宅增设电梯规划设计方案申报表(见附件7);
(4)业主关于增设电梯签订的书面协议;
(5)申请增设电梯方案公示结果报告;
(6)法律法规规定的其他材料。
(二)办理施工备案手续。
1、办理部门:各区(管委会)建设行政主管部门。
2、申报地点及咨询电话:见附件8。
3、办理时限:3个工作日。
4、申报材料:
(1)既有住宅增设电梯施工备案申请表(见附件9);
(2)建设工程规划审查意见;
(3)施工合同、方案(含工程质量安全技术措施)及资质证书;
(4)监理合同、方案及资质证书;
(6)建设资金承诺书;
(7)法律法规规定的其他材料。
(三)办理特种设备安装改造维修告知手续。
1、告知部门:市质监局。
2、告知地点:市中区英雄山路238号,济南市政务服务质量技术监督大厅。
3、咨询电话:
5、申报材料:
(1)《特种设备安装改造维修告知书》(见附件10);
(2)特种设备许可证书复印件(加盖施工单位公章)。
(四)办理电梯安装监督检验手续。
1、办理部门:济南市特种设备检验研究院。
2、申报地点:市中区英雄山路238号,市质监局一楼服务大厅。
3、咨询电话:
4、办理时限:检验工作完成后10个工作日内出具检验报告。
5、申报材料:
(1)电梯监督检验申请单;(见附件11)。
(2)电梯制造单位用中文描述的出厂随机文件;
(3)电梯安装单位提供的安装许可证明文件和特种设备安装改造维修告知书;
(4)施工方案;
(5)现场施工作业人员持有的特种设备作业人员证;
(6)电梯机房、井道布置图或土建工程勘测图。
四、施工组织及验收。
申请人或者实施单位应当委托具有相应资质的施工单位进行施工,并委托具有相应资质的工程监理单位进行施工监理。既有住宅增设电梯的施工安装,应当符合电梯法律法规和安全技术规范相关规定要求,申请人或者实施单位应当对增设电梯施工过程安全负责。
增设电梯项目竣工后,申请人或者实施单位应当组织设计、施工、监理等单位共同对项目进行竣工验收。
五、使用登记及资金补助。
(一)电梯使用登记。工程竣工验收后,电梯使用单位应向项目所在区市场^v^申请办理特种设备使用登记手续。
(二)资金补助。工程竣工验收合格,并办理完特种设备使用登记手续后,增设电梯的业主可以申请财政奖补资金。
(齐鲁晚报·齐鲁壹点记者魏新丽)。
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇十
答:(1)加装楼幢所属小区业主委员会;(2)未成立业主委员会的由房屋所在地居民委员会指导推荐业主代表;(3)业委会或居委会可以推荐业主代表作为实施主体负责加装电梯工作,也可以书面委托电梯企业或有设计施工资质的建设单位作为实施主体代理加装电梯工作,受托人应当与委托人签订委托协议,明确双方权利义务。
2、加装电梯应当满足哪些条件?
答:(1)具有合法的权属证明;(2)未列入房屋征收范围和计划;(3)未设电梯的四层及以上(不含地下室)非单一产权既有多层住宅;(4)符合现行城市规划、建筑设计、消防和结构等规划标准;(5)房屋结构和安全性具备加梯条件的。
3、加装电梯申请条件?
答:(1)加装电梯所在幢房屋占建筑总面积三分之二且占总人数三分之二以上业主同意,拟占用业主专有部分的应当征得专有部分权利人同意;(2)占用小区共有部分的,经建筑区划内专有部分占建筑总面积过半数且占总人数过半以上业主同意。
答:(1)加装楼幢业主意愿征询;(2)确定申请人和实施主体;(3)现场勘测制定可行性方案;(4)小区建筑区划业主意愿征询;(5)建筑设计方案公示;(6)小区公告业主意愿征询和规划公示结果;(7)办理房屋安全性专家论证;(8)办理建筑许可申请,实施加装作业;(9)办理竣工验收和使用登记。
5、向哪些部门提出申请?
答:小区业主委员会是加装电梯申请人。街镇应委托专业设计单位进行可行性前期评估,指导申请人编制建筑设计方案。业主委员会公告业主意愿征询结果,符合加装条件的,申请人向区规划、建设、市场监管等行政部门申请加装电梯项目建设审批。总投资不超过100万元的,可向属地街镇申请闵行区限额小型平台施工许可。
6、加装电梯可通过哪些渠道筹措资金?
答:加装电梯所需建设资金、运行使用、维护管理资金主要由业主承担,具体费用应根据业主所在楼层等因素协商,按一定分摊比例共同出资。
7、加装电梯资金怎么筹措?
答:加装电梯费用由业主出资和政府资金补贴两个部分构成。建设项目合同业主应全额自筹出资,出资比例由加装幢业主协商确定,工程竣工验收后,业主可以申请政府补贴资金。
8、加装电梯规划送审材料主要有哪些?
答:加装电梯向区规划部门送审材料包括:居民意见征询公告结果,1/500或1/1000地形图、1/500或1/1000建筑施工总平面图、建筑施工图(平、立、剖面图和图纸目录单),规划部门规定的其他申报材料。
9、建筑设计方案公示期限?
答:收到加装电梯建筑设计方案后,5个工作日在小区范围公示建筑设计方案,公示期10个工作日,公示意见收集期7日。公示期满无异议的,区规划部门出具公示结果,申请人办理后续相关手续(无须办理建设工程规划许可证)。公示期满有异议的,街镇、居民委员会、业主委员会做好群众矛盾化解工作,经协商,无异议后,申请人办理后续相关手续。
10、加装电梯对规划方面有什么具体要求?
答:加装电梯应以实用性为原则,不侵占城市道路、不影响城市规划,不增加或变相增加住宅使用空间,建筑面积不计入容积率,加装电梯体量不纳入建筑间距计算,仍按照原建筑外墙计算。
11、房屋安全性论证资料有哪些?
答:加装电梯房屋安全性论证向上海市住宅修缮工程质量检测中心(上海市房屋安全监察所)申请,提交材料包括:建筑设计方案公示结果、施工图及计算书、房屋质量检测报告和房屋原始图纸(如无法提供,设计单位应作现场查勘,并提交相关设计依据)。
12、房屋安全性论证期限?
答:7日内组织专家论证会,3日内出具专家论证意见。
13、申请施工许可材料有哪些?
答:申请人向区建设行政管理部门上报加装电梯建设项目基本情况、勘察、设计、施工、监理单位相关合同信息,建设工程规划公示结果、房屋安全性专家论证意见等材料。申请人走限额以下小型建设平台报建的,按属地街镇规定执行。
14、如何进行开工信息(备案)报送/施工许可证申请?
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇十一
出租方:(以下简称甲方)。
承租方:(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:租赁机械的名称、型号、机号、数量、附件。
第二条:租赁机械的期限:
租赁期从报停日收回。
第三条:租金机械的期限交纳方式、期限:
租金的计算:
租金的支付方式:
春节期间扣除15天租金(每月均按30天计算)以上租金包含租赁机械的运输、安装、调试、验收的费用及随机人员的工资。
第四条:租赁期间机械的维修、保养和各类事故的处理:
1、维修:出租方负责,其费用由出租方承担。
2、保养:出租方负责,其费用由出租方承担。
3、机械故障:出租方负责,其费用由出租方承担。
4、安全事故;责任方承担,其费用由责任方承担。
第五条:出租方与承租方的变更。
1、租赁机械的所有权属出租方、在租赁期间,出租方若将所有权移交第三方,出租方应在所有权移交日的15天前书面通知承租方,承租方与出租方的合同关系自然过渡至第三方。
2、在租赁期间,承租方若将使用权移交第三方,承租方必须在使用权移交日的15天前向出租方提出书面要求,在付清租金款的同时,取得出租方的签证认可方可移交,承租方租出租方的合同关系过渡至第三方。
第六条:违约责任。
1、未经双方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,违约方按《合同法》的有关条款处理。
2、承租方不按规定支付租金,出租方有权要求承租方及时支付租金。
3、因出租方原因造成租赁机械不能按期交付,出租方应承担每延误一天向承租人支付1000元的违约金。
4、出租方必须确保每台电梯双笼15小时运行,15小时外保证单笼24小时可以运行。
5、机械如发生故障若4小时不能及时修复,承租方有权扣除当日租金。6、出租方派出的操作工应持证上岗,服从承租方工作安排。
第七条:其它约定事项:施工升降机楼层呼叫装置分机,如正常损坏由乙方承担,如人为损坏或丢失由甲方承担(发射头每个90元,分机每个110元)。
第八条:争议的解决方式:如发生争议,由双方协商解决。
第九条:在本合同规定的租赁期届满前15天内,如承租方要延长租赁期限,应与出租方协商,并办理重新签订合同的手续。
本合同一式五份,甲方三份,乙方贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇十二
承包方(乙方):________________________________。
依照《^v^合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条:工程项目。
一、工程名称:________________。
二、工程地点:________________。
三、工程编号:________________。
四、工程范围和资料:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)。
五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)。
第二条:工程期限。
一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列状况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害,而停工者;。
2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;。
3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而停工或不能顺利施工者。
第三条:物资供应。
一、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理:
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式:
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。
三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。
四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求务必以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
五、凡应附有合格证明的材料,在进场时务必由供应方负责验证;如无合格证明,务必经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
第四条:工程款结算。
一、全部工程造价的结算方式。按下列第项规定办理:
1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。
3.按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。
4.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。
5.招标的工程,按中标的价款结算。
二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理(详见附件)。
第五条:施工与设计变更。
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部到达合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由职责方负担:
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
4.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,务必经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。
第六条:竣工验收、结算与保修。
一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不贴合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方带给以下文件:
1.增减变更文件和其他洽商记录;。
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;。
3.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,能够由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。
八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位职责造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按^v^各有关主管部门的特殊规定办理)。
九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担职责。
第七条:违约职责和仲裁。
一、由于乙方职责未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化推荐奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选取下述第项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
第八条:附则。
一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。
三、招标工程,按《××市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
四、双方商定的其他事项:
第九条:合同附件。
一、工程项目一览表。
二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)。
三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)。
四、甲方负责供应的材料、设备一览表。
五、有关协议:
六、有关补充合同:
第十条:合同份数及有效期。
一、本合同一式____份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。
二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
建设单位(发包方):____________________。
工程负责人:____________________________。
____年____月____日。
建工单位(承包方):____________________。
工程负责人:____________________________。
____年____月____日。
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇十三
甲方:
乙方:xxx集团第七建筑工程有限责任公司。
工程名称:xxx自治县公安局业务技术用房。
工程范围:室内电梯安装。
本工程电梯安装工程为建设单位直接分包项目,为明确甲方安全责任,确保甲方及乙方施工人员人身健康安全,预防发生各类安全事故,经双方协商一致,签订本协议:
1、甲方进场前应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责,监理单位审批后报乙方备案。
2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关,施工部位必须设置安全警示标志,乙方的安全设施甲方不得随意拆除。如确需拆除,必须提出书面申请。
3、甲方是安全生产的第一责任人,对安全生产负全责。甲方必须配备现场负责人及安全生产管理人员,服从乙方现行人员的管理。
4、甲方平时应进行安全交底、安全检查,对安全隐患及时整改。乙方签发的安全检查整改通知书,甲方应无条件进行整改。
5、甲方出现任何安全事故,乙方概不负责。乙方作业人员因甲方原因导致的安全事故由甲方全权负责。
甲方:
乙方:
日期:
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇十四
答:电梯施工金额指加装电梯主体工程费用及相关的其他费用。区房屋管理部门经核查后,对符合条件的申请材料予以受理,并将核查后的申请表连同附件报送区财政局。区财政局对相关材料审查后,对符合补贴条件的项目按照工程审价金额及政府分担比例做好项目补贴资金清算工作,及时拨付政府补贴资金。
记者:李逸。
资料:区房管局。
层楼加装电梯合同大全(15篇)篇十五
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其有关法律法规和规章。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将第二炮兵指挥学院东院院内住宅楼加装电梯土建工程28个单元吊顶工程班组项目工程全部包干(包工包料)给乙方。双方就本工程施工有关事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:第二炮兵指挥学院东院院内住宅楼加装电梯土建工程28个单元吊顶工程;。
2、工程地点:江岸区工农兵路东院院内;。
二、工程承包范围和方式。
三、合同工期。
竣工日期:20xx年11月10日(含雨雪等),如遇不可抗力因素的影响,工期经甲方确认后,才予以顺延。乙方必须按照甲方项目部形象进度进行施工,同时保证甲方劳动力的需求,必须保证施工现场12人在进行作业,其中的10栋、12栋、14栋、16栋共计14个单元的吊顶必须在10月底全部完工。
四、工程价款和结算事项。
合同工程造价人民币大写:以具体的工程量结算单计算价格为准具体施工范围及价格:综合价格,每个单元每个楼层按照280元/层进行结算,此价格为包工包料,乙方必须按照施工图纸及甲方或建设单位的要求进行施工,必须保证同样板工程的材料及质量要求。
五、工程款支付方式:
以20个楼层作为结算前提,当20个楼层吊顶工程所有工程量全部完成,在完成之日起2日内,以甲方验收结算单为依据付总价款的90%,余款一个月后付清。工程开工前先付款壹万元作为预付款,此款直接作为工程款予以扣除。
六、质量标准。
七、质量问题处罚方式及其它。
当在每一个工作层中发现一个质量问题,书面通知交由乙方进行整改(乙方在接到通知时必须按照甲方要求签收),如在2个工作日内未按照甲方要求进行整改,处以100元/层的罚款,并立即整改修复到位。罚款时不须乙方签字及其它方式予以认可,甲方留存证据,项目经理管理部门经签字罚款单即确认有效,直接在工程款中扣除。乙方必须按照甲方安排的有效进度计划进行施工,组织安排劳动力,确保合理的完成施工进度,但未按进度计划完成的,每超期一天处理200元/日的罚款。
八、双方权利和义务。
甲方:在不妨碍乙方正常作业的情况下,享有对工程质量、进度、安全进行检查、监督以及责令整改的权利。
1、按照合同约定支付合同工程款。
2、应向乙方提供必要的技术资料,提供施工场地,保证施工期间的用电、用水、负责协商与其他分包单位工程交叉作业,配合关系,创造良好的施工环境。
3、根据施工工期要求,如乙方未能按照工期、质量、安全文明施工作业的要求进行施工的,甲方有权终止合同,乙方并应赔偿甲方相应的损失。
乙方:进度必须经甲方同意签章确认后才允许施工。
1、按照合同条件、保质、保量完成合同及图纸内所有施工项目。
2、尽量配合甲方的工作,做好文明施工工作。
3、在未交付使用前,有责任保护及维护施工中所有的设备及相关器材的安全及质量。
九、安全施工。
甲方提供良好的安全文明施工环境,乙方加强安全文明施工管理保障措施,乙方施工作业前必须自检,制定出有效的安全文明施工措施方案。当自检满足安全文明施工作业条件后才准许进行施工。如在施工现场出现安全事故,由此而造成的经济损失赔偿均由乙方自行承担,甲方概不负责;不准乙方使用16岁以下童工及老残人员禁止上岗。
十、其它事项:
1、如与其它相关项目配合施工而发生配合费用,其费用再另行协商。
2、工程未尽事宜双方另行协商。
十一、违约责任。
如一方违约,必须向另一方支付合同总价的5%作为违约金,并且赔偿对方实际造成的直接损失。
十二、争议。
发生争议时,双方应友好协商解决,协商无效时,向仲裁机构仲裁。
本合同双方签字或者盖章后即生效,工程款结清,合同随即失效。合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
合同订立日期:20xx年10月22日
合同订立地点:第二炮兵指挥学院武汉常博建设集团有限公司项目部办公室。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。