销售合同是双方当事人在销售商品或提供服务方面达成的法律文件。在下面，我们为您提供一些实用的销售合同案例，以供您参考和应用。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇一
关于乙方是否有逾期交房的违约行为。
甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工过程中存在使用不合格eps装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。
关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。
根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时，已逾期交房超过90日，根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。
综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇二
担保合同担保期限分一般保证和连带责任保证。这是依保证人在保证关系中所处地位的不同所作的分类。
一般保证，是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证。
连带责任保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。
一般保证与连带保证的期限的相关法律规定：
《担保法》第二十五条一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任;债权人已提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。
第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。
在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。
《担保法解释》第三十一条：保证期间不因任何事由发生中断、中止、延长的法律后果。
第三十二条：保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的，视为约定不明，保证期间为主债务履行期届满之日起二年。
第三十三条：主合同对主债务履行期限没有约定或者约定不明的，保证期间自债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算。
第三十四条：一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从判决或者仲裁裁决生效之日起，开始计算保证合同的诉讼时效。连带责任保证的债权人在保证期间届满前要求保证人承担保证责任的，从债权人要求保证人承担保证责任之日起，开始计算保证合同的诉讼时效。
第三十五条：保证人对已经超过诉讼时效期间的债务承担保证责任或者提供保证的，又以超过诉讼时效为由抗辩的，人民法院不予支持。
第三十六条：一般保证中，主债务诉讼时效中断，保证债务诉讼时效中断;连带责任保证中，主债务诉讼时效中断，保证债务诉讼时效不中断。一般保证和连带责任保证中，主债务诉讼时效中止的，保证债务的诉讼时效同时中止。
从上面的内容可以看出，担保合同的担保期限不能一概而论，需要根据担保方式来确定担保期限。对于债权人来说，了解担保期限的规定至关重要，只有在担保期限以内才能主张自己的担保债权，才能获得法律的支持与保障。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇三
甲方(出借人)：
联系电话：
乙方(借款人)：
联系电话：
担保人：
联系电话：
现甲乙方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。
一、借款金额(大写)：
二、借款利率：______。
三、借款期限及还款期限：自___年___月___日起至___年___月___日止。
四、还款日期和方式：____________________________
五、借款的偿还：
借款方应按合同规定的时间还款。如借款方不按期偿还借款，出借方有权限期追回借款，并按合同规定____%计算加收逾期利息。否则愿意承担一切法律经济责任。
六、担保条款。
1、本协议担保方式为连带责任担保。担保人自愿为本借款提供担保，自愿以现在和将来的私人财产及所有收益(收益主要指工资折、工资卡)为此笔借款提供连带借款偿还责任保证。
七、本合同正本一式三份，双方以及担保人各执一份。合同文本具有同等法律效力。
八、本合同自双方签字之日起生效。
甲方(出借人)：
乙方(借款人)：
担保人：
20xx年xx月xx日。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇四
协议编号：
买方：_____________。
卖方：_____________。
日期：_____________
协议内容。
协议总金额(元)。
协议附件数量。
招标代理服务费(元)。
备注。
总金额(大写)_____________(币种：人民币)。
鉴于招标人为获得临床需要使用的药品而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。现双方签定药品购销协议，本协议在此声明如下:本协议中的词语和术语的含义与《采购文件》通用协议条款中定义相同。
1.下述文件是本协议不可分割的一部分，并与本协议一起阅读和解释：
投标人提交的投标函(参见《采购文件》);药品需求一览表(参见《采购文件》);中标(议价)品种通知书(参见《中标(议价)品种通知书》);通用协议条款及前附表(参见《采购文件》);阜阳市医疗机构20xx年第一轮药品集中招标采购购销协议附表。
2.本协议仅为明确买方在本次药品集中招标采购的有效采购期(____年____月____日-____年____月____日,在全省药品集中招标采购统一形成相应药品中标候选品种目录时自动中止)内的药品采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次协议为准。
3.买方只能采购其选择确认的成交品种，卖方无违约行为，买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。
4.卖方应根据相关规定在与买方签订本协议时向招标代理服务机构缴纳招标代理服务费，卖方未按照规定缴纳招标代理服务费的，买方有权拒绝其参加以后的招标采购活动。
5.本协议一式四份，买卖双方各一份，阜阳市医疗机构药品集中招标采购领导小组(以下简称“招标办”)一份，招标代理服务机构安徽海虹医药电子商务有限公司一份。
6.本协议中涉及“参见”的内容，由招标代理机构保存备查。
7.本协议加盖买卖双方及招标办和________________有限公司印章，方可生效。协议可从“招标办”领取，“招标办”保留对本协议的解释权。
其他条款：_____________。
买方(盖章)_______卖方(盖章)_______。
地址：______________地址：_____。
_______。
法定代表人：________法定代表人：_______。
电话：______________电话：_____________。
邮编：______________邮编：_____________。
开户银行：__________开户银行：_________。
帐户：______________帐户：_____________。
日期：______________日期：_____________
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇五
第一条标的物名称、规格、数量、单价、金额：
品名。
规格。
材质。
产地。
数量。
(吨)。
单价。
(元/吨)。
金额/元。
备注。
钢管一批。
合计人民币金额(大写)：
第三条标的物价格：按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。
第四条质保书提供方式：甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。
第五条合理损耗标准及计算方法：(国标)过磅结算。
第六条交付标的物的方式、时间、地点：甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为______________公司工地。
第七条运输方式和费用承担：出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。
第八条验收标准、方法、地点及期限：按第二条、第五条、第六条执行。
第九条标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，三日内以书面形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。
第十条付款方式：合同签订后乙方一次性向甲方支付玖拾陆万元人民币作为定金。定金做为最后一批货物结算款，最后一批货物的金额应大于定金金额。
第十一条结算方式、时间及地点。
：货到付款(货到乙方指定地点经乙方验收合格后3日内付当批货款)，总货款金额以实际供货数量结算为准，实际供货量允许按总订货量的1%上下浮动。
第十二条本合同解除的条件：履约结束，本合同自行解除。
第十三条违约责任：按《合同法》及相关法律法规执行，乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货，以上情况发生其中之一的，应付对方合同总额10%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。
第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条本合同自合同双方签字盖章后生效。
第十六条本合同一式两份，双方各执一份。合同传真件与原件具有同等法律效力。
卖方(章)：
买方(章)：
地址：
地址：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行:。
开户银行：
帐号：
帐号：
邮政编码：
邮政编码：
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇六
甲方（债务人）：
乙方（债权人、抵押权人）：
丙方（抵押人/连带责任保证人）：
甲方欠乙方货款，丙方愿提供房屋和土地为其抵押担保并自愿担任连带责任保证人，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》规定双方就货款、抵押等相关事宜平等协商一致订立合同，内容如下：
第一条：
1.欠款金额;元大写金额：元整。
2.资金占用费支付办法元/月。现在计元。
3.甲方承诺年月日前付清欠款及占用费，并制订分月还款计划。
第二条：丙方愿以其享有土地使用权的的房屋为乙方该项货款和资金占用费提供抵押担保，并自愿担任连带责任保证人。
第三条：特别约定，因抵押房屋不能办理它项权证，为了保障乙方权利，丙方同意将抵押商品房给乙方（或乙方书面指定的任何第三方）进行网签合同，房屋单价按双方约定每平方米元，并将网签合同提交房管局备案（办理购房合同登记备案）。丙方如需销售全部或部份抵押商品房，应先向乙方支付全部或部份的商品房全部房款后，乙方与丙方解除相对应的网签合同，所有税费由丙方承担，乙方不承担任何费用。乙方税费零负担（依法应由乙方或乙方书面指定第三方的税费，均由丙方代付代缴直接承担）。
第四条：甲方付清乙方货款和资金占用费后，丙方抵押及连带责任解除失效。如甲方不能按期付清款项，乙方有权直接要求甲方和丙方共同付清货款及资金占用费。
第五条：本合同争议由乙方所在地人民法院管辖。
第六条：本合同一式三份，各方签字盖章生效，三方各执一份。
甲方（盖章签字）：
乙方（盖章签字）：
丙方（盖章签字）：
20xx年xx月xx日。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇七
出借人（甲方）：
借款人（乙方）：
担保人：
甲、乙双方及担保人经过充分协商，自愿就乙方借款事宜达成一致意见，并订立本合同：
一、借款金额和时间：甲方借给乙方人民币（大写）x佰万元整，期限为一个月，从20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
二、利息约定：乙方应当于每月借款对应日前支付给甲方利息（大写）元，（经双方协商确定的利息）借款到期日归还本金。
三、借款用途：本人做生意资金周转，乙方必须按照合同约定用途使用借款，不得转移用途，否则甲方有权停止新的借款，直至收回已借给的款项。
四、违约责任：如乙方未能按照合同约定的时间、额度，付息、还本，以及约定的借款用途使用借款，乙方应当承担违约责任，即按日违约金额的万分之十五承担违约责任。
五、担保方式：
1、为保证按时还款自愿将其坐落于房屋作抵押；
2、为保证按时还款，担保人自愿用本人全部资产（包括但不限于银行存款、有价证券、车辆、机械设备、房地产、公司股权及其他动产和权利等）为乙方的借款本息及违约金承担连带保证责任。乙方和担保方应当对甲方实现债权的行为无条件积极配合。
六、解决合同纠纷的方式：如执行本合同发生争议，当事人双方协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院裁决解决。本合同一式三份，由借、贷及担保人三方各执一份，自三方签字按手印后生效。
甲方：
乙方：
担保人：
20xx年xx月xx日。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇八
邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇九
甲方：____________(以下简称甲方)。
乙方：____________(以下简称乙方)。
为了增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的,根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经充分协商，订立本合同以共同遵守。
第一条：产品型号、规格、及合同价。
1.1产品型号：____________________________。
1.2合同单价为小写：____________，大写：___________。(按卷/铺装面积计算)。
1.3合同总价为第二条：产品的技术标准。
2.1按国家规定的标准生产制作，没有国家标准的，应符合行业标准。
第三条：安装时间。
3.1安装时间。
3.2乙方必须按甲方规定的时间进行安装完成，若未按甲方规定时间安装完成，乙方将负责由此造成的损失。
3.3甲方在规定安装的时间，甲方没有提供具备安装的条件，甲方将负责由此造成的损失。
3.4如遇特殊原因需更改工期，双方友好协商解决。
第四条：付款方式。
1)合同签订后甲方支付乙方。
2)货到工地验收合格后，支付货款。
第五条：甲乙双方的违约责任。
5.1因乙方原因造成工程不能按期完工，乙方应向甲方赔偿延期违约金，延期违约金按每延迟一天扣合同总价的___%计取，并承担因此造成的甲方的损失。
5.2因甲方原因造成工程不能按期完工，甲方应向乙方赔偿延期违约金，延期违约金按每延迟一天扣合同总价的___%计取，并承担因此造成的乙方的损失。
第六条：争议的解决方式。
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方友好协商解决，协商不成可向人民法院起诉。
第七条：合同效力及份数。
7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕自动失效。
7.2本合同一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。
7.3合同未尽事宜，由甲乙双方结行协商。
7.4本合同附件与本合同条款具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
签定日期：签定日期：
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇十
甲方：
身份证号：
乙方：
丙方：
地址：
鉴于：
1、甲方向xx村镇银行(以下简称贷款银行)申请购车贷款购买货车从事经营，并委托乙方为其汽车贷款提供保证担保，乙方同意为甲方汽车贷款提供保证担保服务。
2、甲方以其购买的该车辆为乙方提供质押反担保。
3、甲方购车后将车挂靠于丙方经营(即甲方为实际车主，丙方为机动车行驶证登记的名义车主)。
现三方就乙方向甲方提供保证担保及相关事宜，在遵循平等、公平、诚实、信用的原则基础上，经过充分协商，订立如下条款：
第一条甲方于年月日在处购买汽车一辆。
车辆型号：车牌号：
发动机号：
甲方向贷款银行申请个人汽车贷款，请求乙方为其提供保证担保，该车系由甲方家庭财产购买并挂靠于丙方且抵押给贷款银行。
第二条乙方依据甲方的申请为甲方与贷款银行签订的《个人购车借款合同》提供保证担保。
第三条经双方协商，甲方应当于之日起日内向乙方一次性支付贷款担保金额的10%作为担保服务费;甲方不得以提前归还贷款本息及其他任何理由要求乙方退还担保服务费。
第四条甲方的权利和义务。
一、甲方的权利。
1、甲方提供真实资料及资信情况，经乙方调查核实并确认真实有效后，甲方有权要求乙方根据本合同的约定为其按揭购车向贷款银行提供保证担保。
2、甲方提前还清银行借款本息时，有权要求乙方积极配合协助办理相关手续。
3、甲方应当于该车在公安局办理登记后在贷款银行顺位后为乙方办理抵押担保登记，于此情形丙方承担协助义务。
二、甲方的义务。
1、甲方必须向乙方提供真实合法的资信资料。
2、甲方应按照与贷款银行签订的《个人购车借款合同》中约定条款，全面按期履行其还本付息等义务;如未按期还款付息，乙方有权要求甲方和丙方将车辆交付乙方由其处置，甲方和丙方应交出车辆，并且由甲方向乙方承担违约责任。
4、在乙方提供担保期间，如乙方调查核实发现甲方有提供虚假资料骗取银行贷款和乙方担保的，乙方有权要求甲方和丙方将车辆交付乙方由其处置。并放弃抗辩权，并由甲方向乙方承担违约责任。
5、甲方在贷款担保期间内，应善意使用车辆并尽到善良管理人义务，否则乙方有权要求甲方和丙方将车辆交付乙方由其处置。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇十一
20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇十二
甲方：
乙方：
为推动汽车事业的发展，双方本着平等合作、互惠多赢的原则，根据各银行规定的相关汽车消费贷款办法的规定，经友好协商，就甲方的购车贷款客户委托乙方进行汽车消费贷款担保的合作事宜，达成本协议。
一、合作方式。
1、甲方将向其贷款购车的客户推荐给乙方进行贷款担保业务，乙方尽力向上述甲方推荐的客户提供购车消费贷款担保服务。
2、对于能通过审查、满足银行放贷条件的客户，乙方按照本合同的约定向客户收取包括贷款担保费用（抵押登记、律师见证）等在内的车贷相关费用，与客户签订车贷担保服务的相关法律文件。
3、基于甲方的推荐行为，乙方按照本合同约定比例，向甲方分配车贷担保业务中的收费利益。
4、乙方独自承担与车贷之间的车贷担保业务所涉及的一切法律责任。
二、双方权责。
1、甲、乙双方指定工作人员专人负责甲方购车客户的贷款业务，以便甲、乙双方履行本合同的协调工作以及相关资料和款项交接。
2、乙方及贷款银行相关调查人员对车贷客户进行资信调查，同时对车贷客户提供的相关资料的真实有效性进行审核，并对最终调查结果负责。
3、车贷客户通过乙方及贷款银行的信用审核后，乙方在贷款客户要求的提车时限内将剩余车款（扣除首付款后的车款）交予甲方，甲方及时为贷款客户办妥车辆交易手续并交付车辆。
4、乙方向车贷客户提供优质的车贷担保服务，在乙方的服务下，银行能根据客户需求提供（贷款年限为一至三年）的汽车消费贷款。
5、乙方在接到甲方推荐的车贷客户后，应指派专人到甲方营业地点向客户提供车贷担保服务，向客户解释车贷流程、需提供的资料以及车贷收费标准。
6、因涉及到甲乙双方利益分配，故乙方向客户公布并执行的车贷服务收费标准中的“贷款担保业务介绍费”“须严格按照甲方已向车贷客户计算并（按每笔业务）提交给乙方的书面车贷费用计算标准执行。
7、乙方自行与符合审贷条件的车贷客户签订车贷担保业务的相关法律文件，协助客户与贷款银行签订汽车消费贷款的相关法律文件，并按本合同约定尽快向甲方交付车贷客户购车的贷款款项。
8、甲方就客户与乙方的业务办理提供协助并配合办理贷款手续。
9、甲方推荐给乙方的客户，乙方不得私下与客户达成协议，而侵害应分配给甲方的利益。
10、甲乙双方对本合同负有严格的保密责任。
13、甲方推荐的车贷客户，乙方有义务对客户资料保密，不得向其他任何第三方泄漏客户资料。
14、甲方有权督促乙方完成整个服务过程，直到客户完成汽车贷款，还返佣金完毕。
15、乙方就甲方推荐的客户在贷款手续办理中有道义提供协助义务，甲方有义务协助乙方办理按揭车的服务流程，以便甲、乙双方做好与客户的沟通工作。
16、甲方保证对推荐给乙方的车贷客户所提供材料的真实性，并承担其因材料不真实所带来的法律责任，不承担因客户自身原因所引起的任何法律责任。
三、利益分配。
1、乙方分配给甲方的利益包括以下项目：贷款业务介绍费用……。
2、乙方分配给甲方的“贷款业务介绍费用”利益金额，按照本合同第二条第6项所述“甲方已向车贷客户计算并提交给乙方的书面的车贷费用计算标准”与本合同附件所述“乙方针对甲方执行的车贷担保服务最低收费标准”与本合同附件所述“乙方针对甲方执行的车贷担保服务最低收费标准”之差额计算并全额给予甲方。
3、上述利益分配采用“一车一结”的方式支付。乙方应在甲方提供的客户与乙方结算完毕车贷担保费用后2个工作日内，乙方按本合同约定向甲方支付该笔业务的合作利益。
四、合作期限。
1、合作期限为年，即年月日至年月日。期满后，双方视合作情况可另行续约。
2、若乙方违约，甲方有权随时解除合同。合同解除或终止后十个工作日，双方应按合同约定进行款项结算。
五、违约责任。
1、乙方未按照本合同约定标准向车贷客户收取甲方应分配之部分费用的，乙方自行补齐差额。
2、甲方应按时提供购车发票、车辆登记证书，保险等相关资料。如未能及时提供，乙方将顺延其办理贷款、担保手续及款项结算时间。
六、其它。
1、甲方调查员应一次性将按揭购车所需资料给客户说清。
2、甲方调查员必须为甲方客户详细解释所签合同的具体内容。
3、甲方提供的客户，银行查得征信通过且资料没有题，达到放款条件经银行审批通过并核实到甲方贷款客户贷款资金到位，乙方应无条件协助甲方客户结算费用。
4、甲方向客户收取机动车发票原件、车辆登记证书原件、保险等证书，每月底统一交由乙方保存。
附：乙方针对甲方执行的车贷担保服务最低收费标准。
甲方：乙方：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇十三
甲方：__________________________。
乙方：____________________。
甲乙双方经充分友好协商，就贷款事宜达成如下协议：
二、贷款期限为__年___月____日至___年__月___日。届时，贷款可由乙方或担保人之一从公司账号：________________________________偿还。
三、若届时贷款无法归还，乙方除支付资金使用费外，还应每天向甲方支付抵押总额的0。3%，直至贷款全部还清。
四、甲方可以将本合同的债权自由转让给他人，乙方不得反对。
五、为保证合同的履行，担保人的担保人愿意与乙方共同返还贷款本息及违约责任（包括其他追索损失），并完全同意法院冻结、查封、扣押乙方与担保人的等值财产。
六、本人（乙方）及担保人郑重陈诺：本人承诺不使用、挪用或侵占该笔贷款，乙方与其他方的债务纠纷与甲方无关，乙方必须保证将该笔贷款归还甲方并配合甲方收取全部贷款。否则，将被视为犯罪，承担法律责任。
七、乙方向甲方保证，该笔贷款仅用于临时银行存款，乙方不得挪作他用，该笔存款也不得作为任何形式的担保。同时，乙方向甲方保证其、其关联方及有限公司不存在任何债务和不良贷款，该款项不会被任何单位或个人保存、查封、冻结或强行转让。出现上述情况，乙方被视为以隐瞒事实真相、非法占有为目的的犯罪，甲方有权向公安机关报案，追究乙方的刑事责任和其他一切法律责任。
八、如因本合同发生争议，如双方协商不成，甲方有权任意指定人民法院提起上诉。乙方无权以管辖为由提出异议，双方一致选择由甲方所在地人民法院管辖。如果乙方或连带保证人当时逃逸，法院未能送达相关法律文书，双方特别约定，为尽快实现债权纠纷的解决，甲方有权利用乙方和保证人预留的委托程序聘请律师参与诉讼，为规避方签收法律文书。
九、本合同经各方（或代表）签字后生效。
甲方（签名或盖章）：_______乙方（签名或盖章）：_________。
担保人（签名或盖章）：_________。
____年__月____日。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇十四
为保证_______________(以下简称债务人)与债权人签订的《特许经营合同》(以下简称主合同)的实际履行，保证债权的实现，保证人愿意对债务人与债权人根据主合同所形成的债务提供担保。为了明确双方的权利和义务，根据我国《担保法》及其他相关法律法规，特订立本合同。
第一条被担保主债权的种类和金额。
本保证合同的保证人所保证的主债权种类及金额(币种及金额大写)为____________________。
担保人担保的范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费等债权人实现主合同项下债权的费用。
第三条担保方式。
本合同的保证方式为连带责任保证。
第四条保证期。
1.保证人的保证期间为主合同约定的债务人债务履行期届满之日起两年。
2.银行承兑汇票、信用证保证金减免税和保函项下的保证期为债权人提前付款之日起两年。
3.商业承兑汇票贴现的保证期为贴现票据到期日起两年。
4.债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成延期协议的，保证人应当自延期协议中新约定的债务履行期限届满之日起保证两年。
5.法律法规规定或者主合同约定的事项导致主合同债务提前到期的，保证人应当在保证期间内自独立合同债务提前到期之日起保证两年。
第五条担保人承诺。
1.提供真实的财务报表及其他相关数据和信息。
2.债务人未按主合同约定履行债务的，担保人自愿履行担保责任。
3.担保人未按本合同约定履行担保责任的，债权人有权从担保人在债权人处开立的任何账户中直接扣划。
4.有下列情形之一的，保证人应在事件发生后5个银行工作日内书面通知债权人:。
(一)担保人变更隶属关系、变更高级人员、修改章程、调整组织结构。
(2)担保人发生严重的生产经营困难、财务状况恶化或重大诉讼或仲裁事件，可能影响其履行本合同项下的担保责任。
(三)保证人变更名称、住所、法定代表人及其他商业登记事项。
5.担保人采取下列行为的，应当提前15日以书面形式通知债务人，并取得债权人的书面同意:。
(1)担保人变更资本结构或经营方式。
(2)担保人为第三方的债务或其主要资产提供担保，为其自身或第三方的债务设定抵押和质押担保，可能影响其履行本合同项下的担保责任。
6.即使主合同被确认无效，担保人仍对债务人应当履行的义务承担连带责任。
第六条违约责任。
本合同生效后，债权人和担保人均应履行本合同约定的义务。任何一方不履行约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方由此造成的损失。
第七条争端的解决。
因履行本合同发生的任何争议，双方可协商解决；通过诉讼解决的，由债权人住所地法院管辖。
第八条其他事项。
1.担保人已收到并阅读担保主合同。
第九条生效合同:本合同自各方签字或盖章之日起生效。
第十条本合同一式_____份，双方各执一份，__________。
第十一条提示。
债权人已要求保证人对本合同条款作出全面、准确的理解，并应保证人的要求作出了相应的条款说明。合同各方对本合同的含义有相同的理解。
债权人(盖章):__________。
担保人(盖章):__________。
法定代表人:__________。
法人代表:__________。
或授权代理人:__________。
或授权代理人:__________。
签署日期:_____年_____月_____日
签约地点:__________。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇十五
出借人(以下简称甲方)：
借贷人(以下简称乙方)：
担保人(以下简称丙方)：
为促进资金融通和商品流通，保障债权的实现，发展社会主义市场经济，上列方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则的基础上，依据《合同法》第201条;《担保法》第2章21条和《最高人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条规定精神，经方充分协商共同达成如下民间借贷担保合同诸条款，供方保证遵守履行，终不反悔。
一、甲方将权属归已的人民币(大写)元整(元整)借贷给乙方作使用，利率为‰，于年月日准时一次性以人民币结清本息金。
二、乙方若在还贷日不能全部归还贷款者，甲方有权向丙方如数追偿乙方的上述贷款，丙方无条件的有义务按《担保法》第2章21条规定，向甲方还贷。
三、丙方在本合同中的担保责任为连带责任担保，适应《担保法》第26条规定。
四、乙方或者丙方在担保期内，若不能如期偿还借款时，可将权属归己的实物作抵押物，甲方可以将抵押物折价清偿乙方的借款，不足部分，可另行向()方追偿。
五、违约金支付方式：方不按合同诸条款约定偿还贷款者，若超过一天者，每日除按本金的2℅承担违约金外，还必须承担如下责任：
1、损害赔偿金。即：追款误工费、交通费。
2、实现债权的起诉费，交通食宿费，聘请律师费及其他鉴定等费用，由违者承担。
六、上述合同自双方签订之日起产生约束力，至甲方收清贷款日止失效。
七、该合同未尽事宜，双方应平等协商，协商条款与本合同具有同等效力;若合同发生争执无法协商处理时，由甲方所在地人民法院处理。
出借人：
借贷人：
担保人：
20xx年xx月xx日。
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇十六
债权人：
保证人：保证人：保证人：
为确保(以下简称债务人，身份证号码：)与债权人签订的编号为20xx年借贷字第0601号《民间借款合同》(以下称主合同)的切实履行，保障债权人债权的实现，保证人愿意为债务人依主合同与债权人所形成的债务提供保证担保，为明确缔约各方权利义务，根据我国《担保法》及其他有关法律、法规，经缔约各方当事人协商一致，特订立本合同。
第一条：被保证的主债权种类、数额。
保证人保证的范围包括但不仅限于主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、评估费、执行费、拍买费、公告费、送达费、手续费等债权人实现债务的费用。
针对本合同每个单个保证人，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保(包括但不仅限于保证、质押、抵押)，不论上述其他担保何时成立、是否有效、债权人是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务，保证人在本合同项下的保证责任均不因此减免，债权人均可直接要求各保证人依照本合同约定在其保证范围内承担保证责任，各保证人将不提出任何异议。
每位保证人对本合同项下保证范围承担100%连带责任保证。第三条：保证方式。
本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债务人的债务承担连带责任保证。
第四条：保证期间。
1、保证期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。
第五条：保证合同的独立性。
本合同的效力独立于主合同，主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除并不影响本合同的效力。如主合同被确认为不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除，则保证人对于债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务也承担连带责任。
第六条：保证人承诺。
1、保证人有义务在本合同有效期间按债务人要求提供真实的个人及家庭财产信息。
2、保证人为法人单位的，有义务应债权人要求如实向债权人提供真实的报表、银行开户的全面信息、企业资产状况、其它负债的状况和变动情况。
3、债务人未按主合同约定履行债务，保证人自愿履行保证责任。
4、发生以下事项时，保证人应于事项发生后五日内书面通知债权人：
(1)保证人为法人，发生股权变更、管理层人事变动、公司章程修改的;。
(3)保证人变更名称、住所、电话等事项的;。
(4)保证人作为控股股东或实际控制人的企业发生合并、分立、股权变动、增减资本、合资、联营等情况。
5、保证人采取以下以下行动，应提前15日书面通知债权人并征得债权人书面同意：
(1)保证人为法人单位，改变资本结构或经营方式的：
第七条：保证人的保证责任不因任何指令、自身地位及财力状况的改变而改变。
第八条：本合同生效后，债权人和债务人如需要延长主合同项下借款期限或者变更主合同除借款金额以外的其他条款的，不必征得保证人同意。
第九条：本合同生效后，债权人有权对保证人的资金和财产情况进行监督，有权要求保证人提供其资产状况、财务报表等材料，保证人应积极如实提供。
第十条：保证人代债务人清偿借款本息、费用后，有权向债务人追偿。第十一条：在本合同有效期内，各缔约方任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同条款时，应经缔约各方共同协商同意，达成书面协议。
第十二条：违约责任。
本合同生效后，各缔约方均应履行本合同的约定，任何一方不履行约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
第十三条：争议的解决方式：
缔约各方在履行本合同中发生的争议，应协商或通过调解解决。协商或调解不成，可以向合同签订地的合同仲裁机构申请仲裁，或者向合同签订地的人民法院起诉。
第十四条：保证人变更联系地址时;必须_5_天内告知债权人。在保证人事先没有告知债权人之前，债权人或法院按照本合同写明的联系地址向对方发送法律文件，到达保证人的合同联系地址时视为送达，保证人不能签收或拒绝签收，不影响送达的实际发生。
第十五条：本合同经各方签字或盖章之日起生效。签约各方对本合同的含义认识一致。第十六条：本合同正本一式四份，各缔约方各持一份，效力相同。
债权人(签字)：联系电话：
联系地址：身份证号码：
保证人(签字)：联系电话：
联系地址：身份证号码：
保证人(签字)：联系电话：
联系地址：身份证号码：
保证人(签字)：联系电话：
联系地址：身份证号码：
签约地：
实用的销售合同集锦范文（17篇）篇十七
买方：（甲方）xx软装饰设计有限公司合同编号：卖方：（乙方）签约地点：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，本着平等、自愿、互利的原则，就（项目编号：）项目货物供应及相关服务的要求，经双方协议一致，签订本合同。
一、货物明细及附件：
1.1货物描述及附件说明：
甲方购买乙方提供的家具及相关服务，本合同中家具的类型、规格、颜色、材质、数量等有关描述详见合同附件：报价明细表。
二、标的：
合同总额（人民币）：元，大写；
三、付款条件：
3.1合同定金款：合同总额的%即（人民币）：
（大写：）于支付；
3.2合同余款：合同总额的即（人民币）：
（大写：）于甲方支付；
3.3以上款项均以方式（转账支票、现金、电汇）支付，所有款项均按乙方规范名称支付。电汇和支票应填写乙方单位名和开票日期，所有款项均由乙方书面指定的财务人员（非业务经办人）收取，未经书面确认，甲方不支付款项，若乙方未按本条款约定而造成损失则全部责任由乙方承担。家具销售合同。
3.4报价含安装费（甲方只提供差旅费），含40元/米布艺款。
3.5取费用。
四、交货及验收：
4.1交货地点：
4.2。
4.3交收货期：
4.4甲方应在乙方到货后签收），逾期天以上未予签收，视为乙方已按全数交货；
4.5交货安装场地：为保证安装质量和工期等，由乙方负责办物流运输，运费由甲方支付。
4.6验收按第五条有关规定质量标准进行验收；
4.7验收发现不合格的货物，甲方应提出书面异议，列明不合格的项目、数量及处理建议，对于验收后经双方确认为不合格的，乙方应视具体情况及时予以修理或更换。
五、产品质量标准及质量保证：
5.1乙方保证产品质量必需符合国家、行业标准和需方要求；家具销售合同。
5.4由乙方提供设计的定做产品或异形产品，应符合双方确认的设计图纸及相关的描述。甲方未予图纸等技术性确认的，按乙方设计标准生产。
5.5对于因产品本身质量问题造成的损坏，乙方负责免费维修（甲方只提供差旅费），经三次以上不能修复或双方确认无法修复时，乙方予以更换。对于甲方使用不当或自行拆迁、搬移而造成的产品损坏，乙方负责维修或更换，只收取材料费。乙方应作好安全管理工作，在本合同执行期间，乙方工作人员发生的一切安全事故和意外由乙方承担责任。
六、双方责任：
6.3甲方未按规定的金额和时间向乙方支付货款，每逾期支付一天，应承担应付未付金额千分之三的逾期违约金。
6.4乙方在家具安装过程中，如家具在运输途中出现损坏、遗失，由乙方免费负责维修或按本合同要求免费重新制作。
七、免责条款：
若甲、乙双方的任何一方由于不可抗力（包括天灾、意外事故、交通运输、政府法令等特殊客观事件）原因造成不能及时履行或不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能及时履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况，免除相应责任。
八、因执行合同发生争议，由当事人双方友好协商，协商不成的提交乙方所在地的人民法院裁决或仲裁机构仲裁。
九、本合同自双方代表签字盖章之日起即生效，保修期满结清款项后失效。合同执行家具销售合同。期内，合同如有未尽事宜，须由双方协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同附件为合同不可分割部分，经双方单位盖章或双方代表签字后与合同一并生效。自合同签订后，为方便高效工作，凡是关于产品设计、颜色、规格、款式以及关于送货安装及付款通知等有关需甲方书面确认的事项，经传真确认后均为有效附件。
十、本合同共份，甲方执份，乙方执份，均具同等法律效力。
十一、附则：
甲方（盖章）:乙方（盖章）:。
办公地址:办公地址:。
办公电话:办公电话:。
传真传真。
法人代表（签字）:法人代表（签字）:。
手机:手机:。
受委托代表（签字）:受委托代表（签字）:。
电话:开户银行:。
手机:开户账号:。
签约日期:年月日
签约日期:年月日