合同协议的履行要求双方遵守约定的条款，并及时履行各自的义务。看看以下的合同协议范文，或许能为您起到一些启发，帮助您更好地起草合同协议。
工地看护合同（实用17篇）篇一
签订时间：____________年_______月_______日。
根据《^v^民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第二条、租赁物资的用途及使用方法：____________。
第三条、租赁期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共计_______天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。
第五条、押金(保证金)。
经双方协商，出租人收取承租人押金_______元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。
第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法：____________。
第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由人承担。
第八条、出租人变更一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为：____________。
第十条、本合同解除的条件：____________。
第十一条、违约责任一、出租人违约责任：____________。
1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金_______%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金_______%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金%的违约金。
4.其他违约行为：____________。
二、承租人违约责任：____________。
1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金_______%的违约金。
2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金_______%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金%的违约金。
4.其他违约行为：____________。
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条、其他约定事项：____________。
第十四条、本合同未作规定的，按照《^v^民法典》的规定执行。
第十五条、本合同一式份，合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
出租人。
出租人(章)：____________。
住所：____________。
法定代表人(签名)：____________。
委托代理人(签名)：____________。
电话：____________。
传真：____________。
开户银行：____________。
账号：____________。
承租人。
出租人(章)：____________。
住所：____________。
法定代表人(签名)：____________。
委托代理人(签名)：____________。
电话：____________。
传真：____________。
开户银行：____________。
账号：____________。
鉴(公)证意见：____________。
鉴(公)证机关(章)：____________。
经办人：____________。
_______年_______月_______日。
工地看护合同（实用17篇）篇二
人物：宿舍管理阿姨dd50多岁男生刘磊dd20岁女生马红dd19岁。
启：
（阿姨左手拿个木牌，右手提个板凳从右上）。
阿姨：从早晨到夜晚，有些男生死不要本网脸，明明闺房重地，硬着头皮往里钻。打今儿起这儿竖个牌，上面写：女生宿舍男生止步！我再往这儿一坐一堵，看看能不能制止住，明文规定不让进，仍有男生片刻小住的现象！
（就在他背身拿东西再坐下的时候，有一个男生从她身后走了进去！）。
阿姨：嗨、嗨、嗨，没说你是吧，回来，回来！
刘磊：啥呀？
阿姨：你自个儿看！（指指木牌）。
刘磊：以前不这样！
阿姨：一听这话准是严打对象！小伙子，听着从今起，男生走进女生宿舍罚款50，出去，出去！
刘磊：打死人吧！你这算不算乱收费呀！
阿姨：上个厕所还得五毛钱呢，更何况这是女生宿舍。（坐下挡住）。
刘磊：阿姨，我有事想找人，看能不能通融一下（掏出烟刚要给她）噢，你不吸烟！
阿姨：小伙子挺老道，遇事就用这一招，行啊！（俩人笑）。
刘磊：阿姨，我可以进去了？
阿姨：不可以！
（刘磊没办法了，转了两下，掏出手机看看。）。
阿姨：手里拿个小灵通，转得我脑袋直轰轰，就是拿个砖头，对我没用，不让进！
刘磊：阿姨你就让我进吧！
阿姨：用自个儿手机拔呗！
（刘磊没说话拔了号码放在阿姨耳边）。
话外音：对不起，您的手机已欠费，请交费后再使用，谢谢！
阿姨：哎呀妈呀欠费呀！（刘磊点点头）手机欠费等于白费。小伙子，没了现代手机，借你一个传统扬声器，喊吧！
刘磊：喊？阿姨，众目睽睽之下，我好意思吗？
阿姨：哟！你们年轻人不是越来越崇美，女孩不叫女孩叫美眉，男孩不叫男孩叫boy，男女朋友见了面，不再握手改成亲嘴！这些都敢，年轻人在楼下喊个人有啥不好意思，喊呗！
刘磊（试了试，还是不好意思）：这怎么喊呢？
阿姨：话筒靠嘴边，右手恰腰间，仰头再挺胸，喊！
刘磊：我还是不敢！
阿姨：不敢不见，我可不敢包庇罪犯！
刘磊（又试试）马…….红，我找你，马红，我找你阿姨（走了出来，向上看看）：这招挺灵验，都在向外看，继续，喊！（又坐了回去）。
刘磊：马红，我找你，马红，我找你，我在楼下等着你，哎哟（一个丝袜掉下来，落在了他头上）。
阿姨：咋了？
刘磊：喊了几遍，人也没见，落个丝袜，盖住我面！
阿姨（起身拿起丝袜装了起来）：你说这姑娘也真是，牙刷牙缸，脸盆纱窗，扔啥不行，非扔个这，这也幸亏是丝袜，要是其它别的什么的'，这得多丢人呢？小伙子，别生气，继续！
刘磊：我还继续？别了，弄不好连床都扔下来，非砸死我不成！
阿姨：不能！
刘磊：要不这样，我拿50块钱，就当买张门票，行不？
阿姨：你当这是博物馆呐？拿钱就能买到票。
刘磊：可是我真有急事！
阿姨：看你急那样，我替你上去看看，几号房？
刘磊：601。
阿姨：叫啥？
刘磊：我喊那么多遍，弄半年你都没听见？
阿姨：哦，马……红，行，你在这儿等着（做锁门势）等着！啊！（右下）。
刘磊（做摇晃门姿势）：唉！铁窗泪呀，这不知道，我是在铁窗外呀还是窗内？（来来回回走了两趟）哎，哎，那位同学别往下走了，门都锁了！
（马红气愤愤的从左上，正和团团转的刘磊碰面）。
两人同时：你怎么在这儿？
刘磊（向着上面瞅）：你怎么下来的？
马红：我去找你了，快气死我了！
刘磊：怎么了？我不是也来找你了吗？
马红：不是你，是你们那号楼的宿舍管理员。
刘磊：他说你了？
马红：何止是说，简直可以用骂来形容！
刘磊：他怎么骂，啊，不是，他怎么说你的？
马红：他说，从早晨到夜晚，有些女生不检点，明文规定不让进，蒙着脑袋往里钻。
刘磊：还说呢！我在这儿也一样！（他指指牌子和门）。
马红：阿姨呢？
阿姨：我在这儿呢！（一边开门势一边说）等急了吧？进吧！
（马红看了看牌子）。
马红：这？
阿姨：
工地看护合同（实用17篇）篇三
二、工程承包范畴、工程概况承包范围：包工包料开工日期：x年x月x日竣工日期：x年x月x日合同工期总日历数：30天（日历天）
三、质量标准：工程质量标准：合格。
四、金额（大写）工程预算：__元。
五、甲方义务：指派装修工程项目现场负责人：__。
六、乙方义务：
1.本工程必须由中标方独立完成，不得转包。如一经发现转包，甲方有权终止合同，并不承包任何损失和责任。乙方无条件推出现场并处以__万元的违约金罚款。
2.施工期间乙方必须保证安全施工，施工期间若发生任何的安全事故及损失均由乙方全权负责。并随时接受甲方的安全检查。
3.施工期间乙方必须文明施工，负责清理并运走拆迁垃圾，保证施工现场的清洁卫生。
4.工程质量达不到甲方要求时，由乙方负责整改、返工至合格，并承担由此发生的全部费用。
5.装修工程的主材选用必须经甲方确认并留用样品后方可使用。
七、工程支付方式：工程完工后一次性付清。
八、违约条款乙方须保证在合同工期内完成装修工程，并保证工程质量达标，若延迟完工，每延迟一天收取违约金__元天，延迟十天以上的违约金按__天计收。甲方须按照工程进度和本合同付款之约定按时支付工程进度款，若违约乙方可按照延迟付款时间相应核销工期时间。
九、本合同一式六份，甲乙各持三份，合同附件（招标书、运算报价单）均具有同等法律效力。
工地看护合同（实用17篇）篇四
协议。
二、值班时间为xx年12月01日-------xx年01月30日。
三、值班人员在值班期间必须加强责任心，认真值守岗位，防止甲方安排其看管的设备物资丢失。如果在值班人员值班期间给甲方造成损失，一切后果由值班人员负责。
四、值班人员的工资每月的28日由新能源有限公司发放到徐开林卡上。
五、值班需看护的设备物资清单见附件。
值班人员签字：
xx年11月30日。
工地看护合同（实用17篇）篇五
出租人：
承租人：
签订时间：年月日。
根据《^v^民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条、租赁物资的品名、规格、数量、质量：
第二条、租赁物资的用途及使用方法：
第三条、租赁期限：自年月日至年月日，共计天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。
第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：租金的支付方式和期限：
第五条、押金。
经双方协商，出租人收取承租人押金元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。
第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法：。
第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由人承担。
第八条、出租人变更一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为：。
第十条、本合同解除的条件：。
第十一条、违约责任一、出租人违约责任：
1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金%的违约金。
4.其他违约行为：。
二、承租人违约责任：
1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金%的违约金。
2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金%的违约金。
4.其他违约行为：。
第十二条、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
提交仲裁委员会仲裁。
依法向人民法院起诉。
第十三条、其他约定事项：。
第十四条、本合同未作规定的，按照《^v^民法典》的规定执行。
第十五条、本合同一式份，合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
出租人。
出租人：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
承租人。
出租人：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
鉴证意见：
鉴证机关：
经办人：
工地看护合同（实用17篇）篇六
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国_____》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况。
第一条?甲方________________________；
施工工地地址_________________________________；
在京住所地通讯地址______________________________。
第二条?乙方_________性别_______________；
居民身份证号________________________；
出生日期_____年_____月_____日；
编码________________________；
乙方工作起始时间_____年_____月______日。
第三条?劳动合同期限（甲乙双方选择适用）。
（?）1、以完成一定工作为期限的合同。
本合同生效日期为___________年________月________日；乙方完成________________工作任务时本合同终止。
（?）2、有固定期限劳动合同。
本合同于___________年________月________日生效，于___________年________月________日终止。其中试用期至___________年________月________日止。
三、工作内容和工作地点。
第四条?甲方招用乙方在_____________（项目名称）工程中担任_______岗位（工种）工作。乙方的（工种）上岗证号码为_____________。
四、工作时间和休息休假。
第七条?甲方安排乙方执行（标准、综合计算工时、不定时）________工时制度。
甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。
执行标准工时制度的，按照国家有关规定执行。
第八条?甲方对乙方实行的休假制度按照国家有关规定执行。
五、_____和劳动条件。
第九条?甲方必须在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场_____安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。
乙方从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种作业人员必须进行岗前培训，取得相应的操作证书方可上岗。
第十条?甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的_____用品。
第十一条?甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方必须严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
六、劳动报酬。
第十二条?乙方月工资标准为___元或按______________________执行。
第十三条?甲方每月_____日前以货币形式支付乙方工资，并出具工资支付凭证。
七、_____福利待遇。
第十四条?甲方应为乙方办理社会_____。乙方因工负伤或死亡的，甲方应在事故发生后一个月内向区县劳动保障部门提出工伤认定申请，甲方没有提出申请的，乙方或者乙方亲属可以在事故发生之日起一年内，直接向劳动保障部门提出工伤认定申请。
八、劳动合同的解除、终止。
第十五条?甲乙双方解除、终止劳动合同应当依照《中华人民共和国_____》和国家及北京市有关规定执行。
九、当事人约定的其他内容。
第十六条?乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十七条?甲乙双方约定的其他内容：
________________________________________________。
十、劳动争议处理及其它。
第十八条?双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议_____委员会申请_____。当事人一方也可以直接向劳动争议_____委员会申请_____。对_____裁决不服的，可依法向人民法院提起诉讼。
第十九条?本合同未尽事宜或与今后国家、__________________市有关规定相悖的，按有关规定执行。
第二十条?本合同自双方盖章签字之日起生效。
工地看护合同（实用17篇）篇七
经双方协商一致，乙方负责甲方工地冬季期间看护工作。对厂区内的物料进行看护（后附清单）。
看护时间：自甲方通知至月料如有丢失，乙方负责赔偿。甲方按/天支付乙方工资（含伙食费）。
乙方不能无故换岗，缺岗。对厂区内的物料实时巡视看护。如有违反，按双倍工资处罚。
甲方负责提供食宿条件。乙方自行取暖，注意防火、防盗、防煤气中毒，如发生意外，乙方自行负责，并承担相应损失。
春节期间不能放炮，酗酒，赌博。
甲方：乙方：
电话：电话：
身份证号：
日期：年月
工地看护合同（实用17篇）篇八
合同编号：_________施工合同发包方（甲方）：_________住所地址：_________联系方式：_________手机号（b机号）：_________施工合同承包方（乙方）：_________单位地址：_________法定代表人：_________工程监理人：_________联系电话：_________本工程设计人：_________联系电话：_________本工程项目经理：_________联系电话：_________依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下条款：
第一条工程概况。
1.1工程地点及面积：_________。
1.2工程造价：_________元，大写（人民币）：_________。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（见附件。
五：乙方提供装饰装修材料明细表）。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附件。
四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件。
五：乙方提供装饰装修材料明细表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附件。
四：甲方提供装饰装修材料明细表）。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
六：家庭装饰装修工程设计图纸）；
六：家庭装饰装修工程设计图纸），设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）；
3.3施工图纸双方签字后生效。
第四条甲方义务。
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；
4.5参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；
4.6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关材料。
第五条乙方义务。
5.3严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5.4保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；
5.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；
5.6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担；
5.7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。
6.3甲方。
第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第七条材料的提供。
7.1由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求（见附件。
7.2由乙方提供的材料、设备的（见附件。
7.3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的（见附件。
7.4除合同注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场；若需要乙方代购，加收所购材料款_________%的采购费及运输费。
第八条工期延误。
8.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；
（4）甲方同意工期顺延的其他情况。
8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承提，工期不顺延。
第九条质量标准。
9.1双方约定本工程施工质量按下列第项标准验收：
（2）《____市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》。
（3）其它验收标准：_________。
9.2施工过程中双方对工程质量发生争议时：
（2）如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
第十条工程验收和保修。
10.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：
（1）水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；
（2）油漆、面层涂料施工前验收；
10.2工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（见附件。
九：工程结算单），并填写工程保修单（保修期为________年）（见附件。
十：工程保修单）。
第十一条工程款支付方式1。
1.1双方约定按以下第_________种方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款：
（2）支付次数支付时间付款比例支付金额。
第一次合同签订之日。
第二次隐蔽工程验收后____日内。
第三次竣工验收合格后____日内。
（3）其他支付方式：_________1。
1.3甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后，乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。
第十二条违约责任1。
2.3甲方未按期支付。
2.5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误____日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十三条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决：
（1）向_________仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
第十四条几项具体规定1。
4.4施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。
第十五条附则1。
5.1本合同签订后工程不得转包；1。
5.4合同履行完后自动终止；1。
5.5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。1。
5.6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
第十六条其它约定条款_________甲方（签字）：_________。
乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________。
委托代理人（签字）：_________________年____月____日。
一：家庭装饰装修工程施工项目确认表附件。
二：家庭装饰装修工程内容和做法一览表附件。
三：家庭装饰装修工程报价表附件。
四：甲方提供装修装修材料明细表附件。
五：乙方提供装饰装修材料明细表附件。
六：家庭装饰装修工程设计图纸附件。
七：装饰装修工程变更单附件。
八：工程验收单附件。
九：工程结算单附件。
工地看护合同（实用17篇）篇九
根据《^v^合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、设备的使用地点及工程情况：
二、租赁设备概况。
三、设备的所有权：
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的.全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任：
1、提供技术型良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场厚，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责：
1、为甲方机手提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方。
5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜：
1、租赁期间：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。
2、结算方式：设备租赁费按包月计算，首月3、8万元/月，次月3、6万元/月，第三月3、4万元/月，第四月3万元/月，第五月2、8万元/月，第六月2、6万元/月，乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金3、8万元，并且完全支付进场和程运费押金5000元后办理提货手续。程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算（元/天）。
3、运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4、工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的`符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过元以上的部分由甲方承担，元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。
7、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天（维修时累计12小时折合一天），若超出三天，则超出的天数不计租赁费。
8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表、租赁机械收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决：
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《^v^合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章（合同章）之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章，则视为无效合同。
甲方：______________________________。
法人代表：__________________________。
托代理人：________________________。
地址：______________________________。
电话：______________________________。
传真：______________________________。
开户行：____________________________。
帐号：______________________________。
乙方：______________________________。
法人代表：__________________________。
托代理人：________________________。
地址：______________________________。
电话：______________________________。
传真：______________________________。
开户行：____________________________。
帐号：______________________________。
工地看护合同（实用17篇）篇十
甲方：
乙方：
经甲乙双方平等友好协商，甲方雇佣乙方看护工地现场，并达成如下协议：
一、雇佣看护时间：
二、工地看护内容：现场围挡、大门、板房以及板房内外存放的'东。
西、现场设备。
三、每天看护时间：24小时看护。
四、看护人员数量：1人。
五、看护费用：
六、双方权利和义务：
（1）甲方向乙方提供食宿；
（2）乙方必须保证工地现场24小时有人看护，不能以任何借口离开。
（3）乙方必须保证甲方工地现场内的任何东西不能丢失。如有丢失，必须在工地开工时恢复原样，并在规定的时间内恢复完成。
（4）乙方必须保证现场的安全，不能发生火灾及其他安全事故，如有发生，一切责任由乙方进行承担。
（5）乙方冬天取暖，如出现煤烟中毒与甲方无关。
七、未尽事宜双方另行协商。本协议签字、盖章后生效，双方各执一份。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
工地看护合同（实用17篇）篇十一
一、工地看护人员归属项目部经理直接领导，一切奖惩、工地调动，业绩考核评估均由项目部经理负责。
二、工地看护人员要坚守工作岗位，加强工作责任制，当班时间不得待客，不得擅自离岗；有事外出必须提前请假。
三、外来人员及来客实行登记制度，谢绝无关人员进入工地，职工亲属需留宿的必须经过项目部负责人同意。
四、工地早6：00开门，晚10:00关门；早晚及时开关工地现场照明设备。
五、外来车辆进入施工现场，需经值班领导同意，对出入大门的车辆、材料必须进行仔细检查登记。
六、协助材料员搞好各种材料、设备的入库登记及其交接手续；外出物品必须由项目部负责人签字，手续齐全给予放行，否则予以扣留并上报。定期将材料、设备的出入情况进行登记上报，由项目部负责人检查、核实，凡记录不详、漏记、误记、谎记等情况，项目部负责人有权对看护人员给予不同程度的经济处罚。
七、搞好大门内外的环境卫生及卫生间的卫生工作，阴雨天作好材料、机具、工具用具的防雨保护措施。
八、严禁材料流失，防止失窃，如工地看护人员失职，将视情节对看护人员给予处罚或交由公安机关处理；对截获窃贼或其他工作表现积极的项目部酌情给予表扬、奖励。
九、看护人员必须对看护场地内所有材料、设备严格看管，视如己物；并同意以其家庭财产作为担保。
一、本协议一式两份，看护人员、项目部各执一份；自签订之日起生效。
看护人员（签字）：
电话：
华煤建安公司赤城煤矿项目部。
工地看护合同（实用17篇）篇十二
立合同双方：
甲方（房主方）。
姓名：身份证号：
（简称甲方）。
乙方（承建方）。
姓名：身份证号：
（简称乙方）。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用的原则下，通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商一致，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同，以资双方共同信守。
一、工程地点：
二、工程概况：
本工程为结构私人居住房，楼层为层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土，其它楼板为预制板，建筑面积以实际建筑面积为准。
三、承包方式：
甲方将其住宅以包工不包料，包工期、包质量、包安全、包验收、包脚手架、包施工机械，以及所有劳务工具的形式承包给乙方承建本工程。
四、承包工程内容：
建筑基础、主体结构的砌砖，扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、预制板安装；室内墙面天棚及后外墙、侧外墙粉水泥砂浆，前面外墙砖粘贴；主体顶层瓦面，室外散水，楼面找平，台阶等修建工作。
五、工程质量及要求：
1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和变更要求进行施工，工程质量应达到优良标准，确保安全。因乙方原因达不到工程质量合格条件的，乙方应无条件返工，并承担一切由返工带来的人工和材料损失的费用。
2、房屋建成后，xxx_年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行维修。如因质量问题，在质保期内，乙方拒绝维修，甲方有权另请他人维修，所需费用直接从乙方质保金内扣除。
3、乙方如施工过程中遇到图纸和现场主体结构不相符合，须要变更时，必须与甲方共同协商，协商结果须经甲方同意后，乙方才能进入下一步施工。
六、工期：
从年____月____日开始建设，工期为天。如发生下雨、停电、地震及甲方对外关系影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。
七、甲、乙双方权利义务：
1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、碎石、沙子、水源、钢材、屋面所需的木材、瓦等建筑材料。
2、甲方负责协调对外及邻里关系。
3、甲方应及时拨付工程进度款。
4、甲方有权指导和监督施工过程及质量。
5、乙方应提前通知甲方购买所需的建筑材料。
6、乙方施工所需要的，所有电动施工机械，机械上的损耗器材和所有的劳动工具，以及模板、顶木、锁木、木方、脚手架等由乙方自带，费用由乙方自理。
7、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。
8、乙方必须在施工前和施工过程中做好相关安全措施，如在施工过程中发生的任何安全事故（包括乙方在施工过程中造成第三方的人身伤害等）一切法律责任及经济损失全部由乙方承担，与甲方无关。
9、如因乙方自身各种原因，中途自行终止施工，甲方有权拒付乙方之前所施工的一切费用。
八、承包价格：
按建筑面积计算，每平米。
元，大写：元整。建筑面积以实际面积为准，此价包含人工费、工程管理费、安全费、材料搬运费、所有劳动工具费、机械费，以及脚手架的费用。
九、付款原则及付款方式：
房屋从开工至每层盖板后，预付该层人工费的60%，工程整体竣工验收合格后，余款付至总价的95%，留5%作为工程维修质保金，质保期为xxx_年，待xxx_年期满无任何质量问题，甲方无息付清余款。
十、其它未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
十一、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同自双方签订日生效，合同履约期完成后失效。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
电话：
电话：xxxxxxx_月____日。
xxxxxxx_月____日。
工地看护合同（实用17篇）篇十三
一、地块看护人员归属项目部负责人直接领导，一切奖惩、工地调动，业绩考核评估均由项目部负责人负责。二、地块看护人员要坚守工作岗位，加强工作责任制，当班时间不得待客，不得擅自离岗；非当班时间有事外出必须提前请假，如查到一次罚款20元。
三、项目部管理人员和土地看护人员进入工地必须佩戴安全帽，如本人违反一次罚款20元，如对方不听劝阻上报至项目部负责人给予处理。
四、外来人员及来客实行登记制度（附表一），谢绝无关人员进入工地，职工亲属需留宿的必须经过项目部负责人同意。
五、土地看护施行电子巡查及书面交接班制度（附表二），看护人员应保管好电子巡更器并按时进行土地巡查，每周由项目部负责人进行核查，如发现未按时间要求进行巡视检查，一次罚款10元。
六、工地早5：00开岗亭门，晚10:00关锁岗亭门；工地现场一般关闭大门。早晚及时开关土地现场照明设备。七、外来车辆进入土地看护现场，需经值班领导同意，对出入大门的车辆、材料必须进行仔细检查登记（附表三）。八、协助收料员搞好各种材料的收方计量并在收料单上签字；外出物品必须由材料保管开具出门证，项目部负责人签字，手续齐全给予放行，否则予以扣留并上报。每周将登记的材料记录，出门证交付材料设备部部长核查，凡记录不详，扣发一周工资。
九、掌握土地场地及生活区电源、火源分布情况，熟悉灭火器存放地点及使用方法，发生火灾火险应及时扑救；发现盗窃行为要立即堵截（确保自身安全的情况下），并及时向项目部值班领导报告。
十、搞好大门内外的环境卫生及卫生间的卫生工作，阴雨天作好材料、机具、工具用具的防雨保护措施。
十一、严禁材料流失，防止失窃，如工地看护人员失职，将视情节对责任人予以处罚或交由公安机关处理；对截获窃贼或其他工作表现积极的项目部酌情给予表扬、奖励。
重庆泰来建筑劳务有限公司项目部。
工地看护合同（实用17篇）篇十四
发包人：（以下简称甲方）承包人：(以下简称乙方）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
1).房屋整体结构，(详见施工图纸内容);房屋顶棚，由图纸的四坡形，更改为两坡形前后出橼，上顶红瓦，坡度以出水通顺为宜。
2).室内石膏板顶棚，电路穿线，墙面，水泥地面。
3).室外装修，四面墙，三面清水墙，走廊正面其它按图纸施工。
4、承包方式：_。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。五，付款方式分二次付款：
六、施工准备。
1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，提供施工用水、电;。
七、安全责任。
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修。
5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________________年____月____日。
工地看护合同（实用17篇）篇十五
甲方：地址：乙方：地址：甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备壹台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。
一、项目概况。
1、工程项目名称：。
2、安装地点：。
3、设备名称：施工升降机。
4、设备型号、规格：。
5、设备制造单位：。
6、安装总高度：69米。
二、承包方式；由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用。
1、安装的费用为每台18000。00元整）安装到69米（含人工费及检测费等费用）。
2、附着费用为每道。
元整。
四、付款方式第一次安装完毕现场验收后预付13000。00元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为5000。00元整。
五、甲方责任。
1、负责施工现场的“二通一平”（通路，通电，场地平整）。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。
六、乙方义务。
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：
（1）工程概况。
（2）作业前准备。
（3）安装施工方法和步骤。
（4）安全技术措施。
（5）其他有关内容。
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具（如安全帽、安全带等）。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料（设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供）。经本地施工安全监督站核准后方能开工（工程未报建除外）。
6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
七、补充条款。
八、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。
九、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：有限公司。
甲方代表（签章）：
乙方代表（签章）：
合同订立日期
工地看护合同（实用17篇）篇十六
甲乙双方为_________(地点的名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程的概况。
1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程的地址：_________。
3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
(2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。
5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度的安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在________年____月____日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收的时间工程完工后____月内，甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算的金额本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。
六、结算的方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约的责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。
签约的时间：________年____月____日。
签约的地点：________________。
工地看护合同（实用17篇）篇十七
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1.1工程名称：
1.2工程地点：金。
1.3工程内容：小区全部配电工程。
1、小区所有箱变的安装调试。
2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000a箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款。
2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000a箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。
三、合同工期。
3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。
3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。
四、配电工程要求。
担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。
4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。
4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。
4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。
五、工程施工要求。
5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。
5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。
5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。
5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。
5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。
5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。
5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。
5.5竣工资料。
5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。
六、双方责任。
6.1甲方责任。
6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。
6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。
6.
1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。
6.2乙方责任。
6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。
6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。
6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。
6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。
6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。