印刷设备保修合同（热门16篇）

合同协议是为了明确和保障双方权益而达成的一种法律文件。在参考合同协议范文时，请务必根据自身需求进行必要的修改和完善。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇一

印刷设备保修合同（热门16篇）篇二

根据中华人民共和国民法典及相关规定，甲乙双方经过友好的协商，在平等自愿的基础上乙方同意出售设备给甲方，两方现达成本合同，以此共同遵守，具体内容如下：

后附明细。

二、价格：

整套设备现定价为______元(大写)柒拾捌万元。

三、付款：

签定合同后，甲方预付乙方65%的货款，设备装车后甲方再付给乙方30%的货款，待设备验收之后甲方付5%的余款。

四、甲方拆装设备及保证安全装车。乙方不得以任何理由或干扰甲方拆装设备。

五、甲乙双方确定甲方付预付款后设备所有权归甲方所有。

六、本合同为双方买卖的依据和凭证，具有有效的法律效力。

七、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇三

承租方：__________________(以下简称甲方)。

地址：___________________。

邮编：___________________。

法定代表人：___________________。

电话：___________________。

出租方：___________________(以下简称乙方)。

地址：___________________。

邮编：___________________。

法定代表人：___________________。

电话：___________________。

第一章总则。

一、鉴于：_甲方为医疗诊断技术和经营发展，计划建立影像诊断中心(以下简称“中心”)，需配置计算机断层扫描设备(以下简称“ct')。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，甲、乙双方协商一致，就甲方建立影像(ct)诊断中心，乙方同意向甲方出租ct设备给甲方使用事项，自愿签订本租赁合同。

第二章租赁物名称、数量、价值和用途。

二、租赁物名称、数量、价值。

值以租赁物购买发票为准。

三、租赁物用途。

1、租赁物用于开展ct影像诊断。租赁物设置在甲方医院内，设备机房的建设和装修、屏蔽，恒温恒湿空调由甲方提供和准备。

第三章租赁物的交付。

四、租赁物的交付。

1、甲方按乙方要求将设备机房、办公用房改建或新建完成，且做好机房。

装修和屏蔽施工，并由乙方验收合格后，甲方向乙方出具书面安装通知书。并在安装通知书发出后的3个工作日内，向乙方指定账户转入履约保证金叁拾万元整。乙方在收到安装通知及甲方履约保证金后的30天内，将租赁物运送至甲方医院指定机房并开始安装、调试及设备使用的培训。

机房的建设、装修、屏蔽等安装前准备费用，由甲方承担设备自身的运输、安装、调试、使用培训费均由乙方承担。

2、甲方签署《租赁物接收清单》，乙方调试正常运行后即视为设备验收通过。

第四章租赁期限。

五、租赁期限。

1、自租赁物验收通过之日起算，共计伍年(陆拾个月)。

2、租赁期间甲方不得以任何理由提前终止本协议。如果甲方提前终止协议，

方支付的履约保证金乙方不予返还。

3、租赁期届满甲方不触发本合同项下第十一章条款并未违反本合同规定其。

他应尽义务的前提下，乙方应于租赁期结束之日起7个工作日内返还甲方的履约保证金。甲乙双方可以就后续合作进一步协商并达成协议。可以选择可能方案有：

(1)、继续租赁。对于租赁期限，租金等条款甲、乙双方可以共同协商另行达成合同签署。

(2)、甲方购买租赁设备。甲、乙双方可以根据当时的设备状况，自身的财务能力和财务目的就设备的采购金额、付款方式等共同协商另行达成合同签署。

(3)、如果甲、乙双方没有就以上合作形式达成共识，也没有就其他新的合。

(以设备验收清单为准)另行他用。

第五章租金和租金的支付。

六、就租金金额的确定以及每月租金的支付，甲、乙双方同意：

1、甲方按月支付给乙方租金，租金金额按照如下方案执行：

起租之日起第壹个月到第____________个月，甲方向乙方每月付租金__________________元整。

2、每个月28号前，甲方向乙方支付下个月租金，随后乙方给予甲方设备使用权限和密码。如果因为甲方的租金支付不及时，而没有取得乙方给予甲方使用权限和密码，造成甲方使用ct设备的天数减少，则乙方不承担责任，甲方也不得要求乙方减少租金。

3、租赁期间，租赁物的维护、维修费用，全部由乙方承担租赁物的运营成本，包括但不限于如下费用：甲方员工工资、奖金、福利、加班费和差旅费，水电费，耗材费，资料印刷费，招待费，学术联谊费，学术培训费，会诊费，科研协作费，办公用品，通讯费等所有运营费用，全部由甲方自行承担。

第六章租赁物的所有权。

七、在租赁期限内，租赁物的所有权始终归乙方所有，甲方仅享有租赁物的使用权。租赁期满后如果甲乙双方未就租赁物达成销售合同，则租赁物所有权仍归乙方所有。

八、甲方无权对租赁物进行任何处置，包括但不限于不得将租赁物转让、转租、抵押、质押及作为出资投入其它单位。

九、甲方如发生改制、产权转让、托管等重大事项时，甲方应及时通知乙方未经乙方书面同意，甲方无权对租赁物作出任何处理。

十、在本合同履行期间，乙方有权检查、监督、监控租赁物的使用和维护状况，甲方应当为乙方的检查、监督、监控提供方便。乙方有权将租赁物抵押、质押或转让给乙方相关联的公司。租赁物的抵押、质押和转让不影响本合同的履行。若因乙方上述行为对甲方收益造成了影响，乙方承担相应的违约责任。

第七章租赁设备的交付和验收。

十一、交付验收：租赁物送达使用场所后，双方应按设备租赁合同的内容和合同附件设备清单对租赁物进行验收。租赁物不符合约定的，甲方应及时在交货单据上注明并待乙方解决。租赁物运达安装或使用地点后由甲方负责保管责任。

十二、技术验收：在乙方安装调试并完成30例病人检查诊断后，甲方应当在2日内向乙方签发验收单，租赁物视为交付完毕。甲方逾期或者不提出书面异议的，视为确认验收无误。租赁物验收不合格的，由乙方负责处理。

第八章租赁设备的使用和维护。

十三、甲方应该按照设备说明书和厂家指导，正确和合理使用租赁设备。

十四、在租赁物设备出现故障时，甲方应该书面通知乙方解决。

十五、乙方在排除故障期间，不应向甲方收取维修费用。

十六、乙方按照设备停用天数在当月的'比例，免除甲方应付租金，具体公式如下：停用天数/30__当月租金=减免租金。

十七、如果故障拖延超过20天以上才得到解决，则甲方可以完全免去当月租金。

第九章租赁物的毁损和灭失。

十八、甲方承担在租赁期间内发生的租赁物毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。如因甲方原因(人为故意损坏、火灾、医院管理不当等)造成租赁物发生毁损和灭失时，甲方应立即通知乙方，乙方有权选择下列方式之一处理：

1、将租赁物复原和修理至完全能正常使用的状态，所需费用由甲方承担。

2、当租赁物毁损和灭失至无法修理的程度时，由甲方负责完全赔偿，赔偿金额按照设备采购发票金额为准。

第十章双方的权利与义务。

十九、甲方的权利与义务。

1、甲方在每月支付租金后，对设备享有合理使用的权利。

2、甲方负责准备使用租赁物所需要的机房及辅助用房的基建、改建及符合要求的水、电改造，负责添置必要的配套设施(观片灯、检查床、办公用电脑、打印机、办公座椅、电话等)，提供机房所需屏蔽和恒温恒湿空调等。

3、甲方负责及时处理因影像中心产生的医疗纠纷，所发生的费用由甲方承担。

4、甲方负责妥善管理、保管租赁物，指派专人负责租赁物运营等日常工作。

5、甲方按付款条款约定，按时将租金及时支付给乙方。

6为配合乙方的财务核查，甲方有义务提供租金收入确认函。

乙方的履约保证金，乙方不予退还并且乙方有权取回设备另行他用。

二十、乙方的权利与义务。

1、乙方负责租赁设备的运输、安装、测试和设备使用培训。

2、乙方有权检查、监督和监控租赁物的使用和维护状况，有权在租赁物上安装监控网络和相关软件、密码锁、硬件，甲方应提供一切方便。

3、乙方有权获得与租赁物运营有关的所有财务资料，并随时了解掌握租赁物运营情况，有权在甲方没有按时支付租金时通过各种方式暂停甲方使用设备的权利。

4、租赁期间乙方负责或委托专业公司承担租赁物的维修维护事宜，费用全部由乙方承担。

第十一章违约和补救措施。

二十一、如果甲方停止向乙方支付设备租金，则乙方有权暂停甲方的设备使用权(包括但不限于网络技术，软件密码锁技术)，如果甲方超过一个月不向乙方支付租金则认定为甲方违约，乙方有权终止本租赁合同，并且乙方有权在没收甲方支付的履约保证金的情况下，取回ct成套设备(以设备验收清单为准)另行他用。

二十二、如果因为ct设备故障造成甲方不能使用，则按照天数免除甲方租金，具体公式为：停用天数/30__当月租金二减免租金。如果ct设备停机天数超过20天，则减免当月全部租金。

第十二章附则。

二十三、合同终止。

1、在租赁期限届满时，本合同终止。

2、在租赁期限未满时，甲乙双方不得未经对方书面允许，单方面终止本合同。

(1)、甲方不能以任何理由为借口，拒绝履行支付租金的义务，否则乙方有权单方面终止本合同，并在没收甲方支付的履约保证金的情况下，取回设备另作他用。

(2)、乙方在甲方按照合同约定每月支付租金的情况下，不得以任何理由单方面终止本合同。

二十四、争议解决。

1、甲、乙双方一致同意：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可协商解决。协商不成，应提交乙方指定人民法院裁决。

2、在双方争议、诉讼直至乙方取回设备期间，产生的诉讼费、差旅费、住宿费、律师费、租金及利息均由甲方承担。

二十五、未尽事宜。

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二十六、合同及合同生效。

1、本合同正本壹式肆(4)份，双方各执贰(2)份，具有同等法律效力。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人签字并盖单位公章后正式生效。

(以下无正文)。

乙方：___________________。

法定代表人：___________________。

甲方：___________________。

法定代表人：___________________。

本合同签订于______市______区。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇四

委托方(甲方):。

承印方(乙方):。

甲乙双方经友好协商，兹就甲方委托乙方印刷事宣达成协议：

一、印刷项目。

合同总额：113500元(大写：壹拾壹万叁仟伍佰元整)，应付金额以实际收货数量为准。

二、付款方式：甲方预付10000元(大写：壹万元整)订金，货款以提货时数额为准一次付清。

三、交货日期：双方商议。(备注：送货运费由乙方承担)预付款交付后本合同生效。

四、设计印刷完成时间。

(一)乙方需在___2__个工作日内设计出甲方的初稿;_3__个工作日内设计出甲方的正稿(因甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。

(二)双方订稿签字后确定印刷时间，印刷完成的时间为__3个__工作日(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)，交货时间需在双方协商时间内完成(7-10个工作日内交货)。

(六)甲方对印刷质量有任何异议,须在交货后三个工作日内提出,在任何情况下乙方不负责除印刷以外发行,广告的连带责任。

五、双方权利义务。

(一)甲方权利：

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以便乙方设计的作品更符合甲方要求。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;。

(二)甲方义务：

1、甲方必须按照合同约定支付相关费用;。

2、甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料;。

(三)乙方权利：

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;。

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;。

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

(四)乙方义务：

1、乙方应按照双方所讨论的结果按时并保证质量完成相关设计项目。

2、乙方应按照合同约定的时间完成设计项目。

六、知识产权归属：

(一)乙方对设计完成的作品享有著作权。

(二)甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

七、违约责任。

2、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计印刷费用。

4、除不可抗拒因素外,非因乙方原因及产品质量问题，货物运达甲方指定地点，甲方拒绝接收的，所造成相关损失应有甲方承担;双方确定，发生上述违约责任行为的，违约方按照合同总额的30%，作为违约金支付给守约方。违约方给对方造成的其他经济损失，应当按照法律、法规有关规定予以赔偿。

八、违约解决办法：

1、双方协商解决。

2、由乙方所在地法院解决。

本合同一式二份，甲已双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇五

乙方(供方)：___________________________。

一、交货时间及数量。

二、交货地点。

三、煤炭运输时间。

四、质量要求(以______________为准)。

收到基低位发热值：______________。

挥发份：______________。

全水份：______________。

含硫量：______________。

焦渣特性：______________。

灰份：______________。

粒度：______________。

五、价格及金额。

六、煤炭检验。

煤炭检验数据以________________________为准。

煤炭到货后，须先经甲方中心化验室到乙方存货点(或车内)取样化验。如达到第四条质量要求，甲方通知乙方进煤________吨进行试烧。如煤炭适合甲方炉型则继续履行合同。如不适合甲方炉型则中止该批合同，乙方损失自负。

乙方批量供煤过程(1)汽车运输甲方每_____吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。(2)火车运输到站后甲方负责到火车站取样化验，确定是否接收，运输中每______吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。

在取样化验过程中，甲方安排中心化验室、热源部、物资供应部人员参加，乙方安排人员参加，取样完毕后，按要求填写热电燃气总公司入场煤炭取样会签单。

在进煤过程中，发现乙方明显掺假作弊，立即终止合同。甲方中心化验室单独取作弊部分化验，并将化验结果作为该批次的结帐依据，由此造成的'损失由乙方全部承担。

七、奖罚措施某。

合同签定的同时，乙方应向甲方交纳______万元的合同保证金(甲方尚欠煤炭款的除外)。

乙方严格按甲方进煤计划和本合同有关质量要求供货，因供货不及时或未达到本合同有关质量要求给甲方生产造成的一切损失，由乙方承担，所交保证金甲方不再退还(或从尚欠煤炭款中扣除)。

八、数量计量。

以甲方地中衡称量为准，双方共同监磅。如需外委称重，需有甲乙双方共同监磅，并在过磅单上签字。

九、付款方式及时间。

全部接货并验收合格后，乙方按要求出据发票，甲方在十五个工作日内付清货款。

十、本合同如有变更，双方另立供货合同。

十一、本合同如发生纠纷由双方协商解决，如协商不成，提交黄某人民法院仲裁。

十二、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

甲方：(盖章)__________________。

乙方：(盖章)__________________。

法定代表人或委托代理人：________。

开户行及帐号：__________________。

_________年_________月________日。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇六

出租人：(以下简称甲方)。

承租人：(以下简称乙方)。

根据《_合同法》及有关规定，为明确出租人与承租人的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。

承租人如不按约定的用途使用租赁设备，致使租赁设备受损，出租人有权解除本合同。

租赁期限自20xx年x月xx日至20xx年x月xx日，共计____天。

承租人需要延长租期的，应在租赁期限届满前3日内，与出租人重新签订合同。

第三条租赁设备的交付及归还。

租赁设备的归还时间：20xx年x月xx日，于当日晚20点之前归还，未超过当天24点的，超过时间按小时计费，超过24点则按天计费。

租赁设备的归还地点：

租赁设备交付及归还时须经验收，交付时以承租人为主进行验收，归还时以出租人为主进行验收，同时双方出具书面验收证明。

押金(保证金)的数额：____元。

押金(保证金)的交付时间及使用：在本合同生效之日起当日内交付。租赁期间出租人不得以押金抵作租金。

租赁期满之日起当日期限内，扣除应付租赁设备缺损赔偿金后，押金余额退还承租人。

租赁期间，承租人对租用设备要妥善保管。租赁设备退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，由承租人向出租人偿付赔偿金，赔偿金数额由双方协商确定。

承租人在租赁物需要维修时可以要求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租期。因承租人非正常使用及不合理使用导致租赁物的维修费用由承租人负担，租金及租期按合同执行。

在租赁期间，未经出租人同意，承租人不得将租赁设备转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品，否则出租人有权解除合同，并限期如数收回租赁设备。

出租人的违约责任。

出租人未按合同约定时间提供租赁设备，应向承租人支付设备日租金_30%/天的违约金，违约金总额不超过租金总额的50%。

承租人的违约责任。

不按合同约定交纳租金及归还租赁设备，应向出租人支付相应的违约金，违约金总额不超过租金总额的80%。

未经出租人同意转让、转租或将租赁设备变卖、抵押，承租人应向出租人支付租金总额80%的违约金。

因承租人自身原因丢失及不能交付租凭设备，应原价赔偿，并支付违约期限内的设备租金。

因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决;协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为出租人所在地法院。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，合同双方另行协商。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：___法定代表人(签字)：___。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇七

为确保年字第号合同(以下称主合同)的履行，甲方愿意以自有财产作抵押。乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押。甲、乙双方经协商一致，按以下条款订立本合同：

第一条甲方用作抵押的财产为(详见抵押财产清单)：

第二条本合同项下抵押财产共作价_____万元整，抵押率为_____%。实际抵押额为_____万元整。

第三条抵押财产的保管方式和保管责任如下：

抵押财产中的待甲、乙双方封存后，由甲方自行保管。抵押财产中的由甲方自行保管。甲方应妥善保管抵押财产，在抵押期内负有维修、保养，保证完好无损的责任，并随时接受乙方的检查。

抵押财产中的由甲方交乙方保管，并由乙方向甲方一次性收取抵押价额%的保管费。乙方应妥善保管抵押财产，不准挪用抵押财产。

第四条抵押财产中的必须由甲方办理财产保险，并将保险单交乙方保存。

第五条在本合同有效期内，甲方不得出售和馈赠抵押财产;甲方迁移、出租、转让、再抵押或以其它任何方式转移本合同项下抵押财产的，应取得乙方书面同意。

第六条抵押财产意外毁损的风险承担：

第七条本合同项下有关的公证、保险、鉴定、登记、运输及保管等费用由甲方承担。

第八条本合同生效后，如需变更主合同条款，应经抵押人同意并达成书面协议。

第九条在本合同有效期内，甲方如发生分立、合并，由变更后的机构承担或分别承担本合同项下义务。甲方被宣布解散或破产，抵押财产不列入破产清算范围，乙方并有权提前处分其抵押财产。

第十条出现下列情况之一时，乙方有权依法定方式处分抵押财产：

借款人死亡而无继承人履行合同;。

借款人被宣告解散、破产;。

处理抵押财产所得价款，不足以偿还贷款本息和费用的，乙方有权另行追索;价款偿还贷款本息还有余的，乙方应退还给甲方。

第十一条抵押权的撤销：主合同借款人按期偿还借款本息的，抵押权即自动撤销，由乙方保管的甲方财产和财产保险单应退还给甲方。

第十二条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，需要变更或解除合同时，应经双方协商一致，达成书面协议。协议未达成前，本合同各条款仍然有效。

第十三条违约责任：

按照本合同第三条第1项的约定，由甲方保管的抵押财产，因甲方保管不善，造成毁损，乙方有权要求甲方恢复抵押财产原状，或提供经乙方认可的抵押财产。

按照本合同第三条第2项的约定，由乙方保管的抵押财产因乙方保管不善造成毁损，甲方有权用主合同中尚未偿还的借款与被毁损的.抵押财产相抵销，并可追索剩余价款。或者要求乙方恢复抵押财产原状;或者要求乙方赔偿其因此而遭受的损失。

甲方违反第五条约定，擅自处分抵押财产的，其行为无效。乙方可视情况要求甲方恢复原状，提前收回主合同项下贷款，并可要求甲方支付贷款总额%的违约金。

甲方因隐瞒抵押财产存在共有、争议、被查封、被扣押或已经设定过抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应给予赔偿。

甲、乙任何一方违反第十二条约定，应向对方支付主合同项下贷款总额%的违约金，并应赔偿对方因此而遭受的经济损失。

在本合同有效期内，未经抵押人同意，变更主合同条款或转让主合同项下权利义务的，甲方可自行解除本合同，并要求乙方退回由乙方保管的抵押物。

第十四条争议的解决方式：

第十五条双方商定的其它事项：

第十六条本合同由甲、乙双方法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章。自主合同生效之日起生效。

第十七条本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

附：抵押财产清单一式份。

甲方：________________________。

乙方：________________________。

________年________月________日。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇八

1、工程质量保修范围和内容。

质量保修范围包括：地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排。

水等全部施工内容。

具体质量保修内容双方约定如下：承担所承包的全部工程内容。

2、质量保修期。

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程为5(伍)年;。

工程质量保修书范本工程质量保修书范本。

2.挡土墙工程为5(伍)年;。

3.砼路面工程为3(叁)年;。

4.路基排水泄洪工程为3(叁)年;。

5.其他约定：无。

三、质量保修责任。

1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。

2、发生需紧急抢修的事故(如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车辆及行人安全等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。

五、质量保修金的返还。

发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式(贰年返还90%、剩余10%伍年返还)。

六、其他。

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章)：承包人(公章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

年月日年月日。

建设行政管理部门审查意见：

工商行政管理部门签证意见：

印刷设备保修合同（热门16篇）篇九

根据中华人民共和国合同法及相关规定，甲乙双方经过友好的协商，在平等自愿的基础上乙方同意出售设备给甲方，两方现达成本合同，以此共同遵守，具体内容如下：

后附明细。

二、价格：

整套设备现定价为_780000_____元(大写)柒拾捌万元。

三、付款：

签定合同后，甲方预付乙方65%的货款，设备装车后甲方再付给乙方30%的货款，待设备验收之后甲方付5%的余款。

四、甲方拆装设备及保证安全装车。乙方不得以任何理由或干扰甲方拆装设备。

五、甲乙双方确定甲方付预付款后设备所有权归甲方所有。

六、本合同为双方买卖的依据和凭证，具有有效的法律效力。

七、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇十

乙方：_______________。

根据有关政策规定，经双方协商一致签订合同。具体要求如下：

_______________。

__________（外地客户另收取交通及食宿费用，其费用不计入保修费内）。

现结。

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

1、保修费用一年每台_____元，一年之内配件费用不到_____元的我公司将配以墨水或墨头形式抵消剩余款，配件价格和墨水、墨头价格具体附表格一。如超出部份仍然按_____元作为收费。

2、当使用机器时有异常时，请填写好维修表传真到我司，我司将会在24小时内安排维修人员上门服务（节假日除外）。

3、机器在保修期间实行免费保修，终身维护。而消耗配件：如喷头等不属于保修范围。另因用户使用、维护、保管不当造成机器损坏或因不可抗拒力造成机器损坏，我司将实行另行收费维修。

4、合同一旦签订，我司将安排技术员对所保机器作全面检修及维护。

5、在保修期间我司汇总凭证以每次实行签单形式进行核算。

甲方：______________乙方：______________。

地址：______________地址：______________。

电话：______________电话：______________。

传真：______________传真：______________。

签名（盖章）：______签名（盖章）：______。

签约日期：__________签约日期：__________

印刷设备保修合同（热门16篇）篇十一

甲方:。

乙方:扬州问鼎网络科技发展有限公司。

一、甲方向乙方购买下列产品（价格单位为人民币元）。

产品名称配置单价数量合计。

共??计。

共计人民币（大写）：

二、技术支持与服务。

1.产品的技术标准符合国家标准。

主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年；（第一年免费保修；第二、三年返修）光驱、软驱免费保修一年。

2.本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

三、交货时间：交货地点：扬州。

交货方式：公路货运付款方式：现款。

四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。

五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

甲方：乙方：代表：代表：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

20xx年月日20xx年月日。

工程保修承诺书模板。

产品质量保修承诺书。

质量保修期承诺书范文。

工程质量保修承诺书范本。

工程质量及保修承诺书。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇十二

委托方（甲方）：

服务方（乙方）：

甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。

代码。

设备名称。

品牌。

型号。

机身号码。

数量。

联系人：

电话：

传真：

邮编：

设备使用地址：

1：免费进行操作指导，技术咨询；

2：修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；

4：定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于___次，保证设备运作正常。

从___年___月___日至___年___月___日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。

因电压不稳而造成的机件损坏：

因不按正常规则使用而造成的机件损坏；

机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；

甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材；

甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_____元；

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费___元。

乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。

甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分___‰的滞纳金。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

签订日期：

签订地点：

工程保修承诺书模板。

产品质量保修承诺书。

质量保修期承诺书范文。

工程质量保修承诺书范本。

工程质量及保修承诺书。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇十三

乙方(供方)：___________________________。

一、交货时间及数量。

二、交货地点。

三、煤炭运输时间。

四、质量要求(以______________为准)。

1.收到基低位发热值：______________。

2.挥发份：______________。

3.全水份：______________。

4.含硫量：______________。

5.焦渣特性：______________。

6.灰份：______________。

7.粒度：______________。

五、价格及金额。

六、煤炭检验。

1.煤炭检验数据以________________________为准。

2.煤炭到货后，须先经甲方中心化验室到乙方存货点(或车内)取样化验。如达到第四条质量要求，甲方通知乙方进煤________吨进行试烧。如煤炭适合甲方炉型则继续履行合同。如不适合甲方炉型则中止该批合同，乙方损失自负。

3.乙方批量供煤过程(1)汽车运输甲方每_____吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。(2)火车运输到站后甲方负责到火车站取样化验，确定是否接收，运输中每______吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。

4.在取样化验过程中，甲方安排中心化验室、热源部、物资供应部人员参加，乙方安排人员参加，取样完毕后，按要求填写热电燃气总公司入场煤炭取样会签单。

5.在进煤过程中，发现乙方明显掺假作弊，立即终止合同。甲方中心化验室单独取作弊部分化验，并将化验结果作为该批次的结帐依据，由此造成的损失由乙方全部承担。

七、奖罚措施某。

1.合同签定的同时，乙方应向甲方交纳______万元的合同保证金(甲方尚欠煤炭款的除外)。

2.乙方严格按甲方进煤计划和本合同有关质量要求供货，因供货不及时或未达到本合同有关质量要求给甲方生产造成的一切损失，由乙方承担，所交保证金甲方不再退还(或从尚欠煤炭款中扣除)。

八、数量计量。

以甲方地中衡称量为准，双方共同监磅。如需外委称重，需有甲乙双方共同监磅，并在过磅单上签字。

九、付款方式及时间。

全部接货并验收合格后，乙方按要求出据发票，甲方在十五个工作日内付清货款。

十、本合同如有变更，双方另立供货合同。

十一、本合同如发生纠纷由双方协商解决，如协商不成，提交黄某人民法院仲裁。

十二、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

甲方：(盖章)__________________。

乙方：(盖章)__________________。

法定代表人或委托代理人：________。

开户行及帐号：__________________。

_________年_________月________日。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇十四

甲方：（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）。

甲方现委托乙方承担视频监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经过认真协商达成本协仪。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、双方的责任和义务。

1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水；并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

1）按时对工程、施工及工程进度实施监督和验收。

2）按时支付工程款。

2、乙方应按合同规定的'时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。

三、工程的时间和进度。

1、工期为自开工之日起个工作日内完工。

2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：

a、施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工。

b、因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度。

c、甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度。

d、在安装调试中停电小时以上或连续间歇性停电天以上。

e、因甲方决策不及时而影响工程进度。

f、因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度。

g、因不可抗力而延误工期。

3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。

4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

四、人力不可抗拒因素。

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在现场无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

五、工程及工程量的变更。

1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

六、工程验收。

1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。

2、甲方按附件的设备配置验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件商定之标准。

3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格；如甲方提出书面异议，甲乙双方应在日内达成处理意见。

4、甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收，视为验收合格。

5、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。

七、工程质量与售后服务。

1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。

2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。

3、乙方对工程实行年免费上门服务、设备免费保修，负责更换或修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、线路烧伤、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或设备损害，乙方提供有偿维修服务。

4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。

5、乙方在全部工程完工后，保证监控视频画面清晰流畅，乙方保证所提供的产品为原厂质量标准即以原厂说明书为准。能够完成手机和网络远程观看视频图像。

6、因甲方现场环境因素造成的灯光不足及图像干扰，由甲方负责。

八、工程造价。

工程总造价（含税）为：人民币元（大写：）。

九、工程付款方式。

合同签订之日，甲方支付乙方人民币元（大写：）。

十、违约责任。

1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。

3、如甲方未能按照合同条款向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。

5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。

6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

十一、解决合同争议的方式。

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。

十二、清单见附件。合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。

1、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收合格后，甲乙双方按照合同约定付款方式执行至付清合同总价款后终止。

3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。

4、本合同未尽事宜双方协商解决。

甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

印刷设备保修合同（热门16篇）篇十五

印刷设备保修合同（热门16篇）篇十六

甲方:。

乙方：

一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)。

产品名称配置单价数量合计共计人民币(大写)：

二、技术支持与服务。

1.产品的技术标准符合国家标准。

主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年;(第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。

2.本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

三、交货时间：交货地点：扬州。

交货方式：公路货运付款方式：现款。

四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。

五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

甲方：乙方：代表：代表：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

年月日年月日。