合同协议的成立通常需要双方就合同条款进行充分协商和约定。如果您需要了解特定行业或特定类型合同的范本，以下资源可能会对您有所帮助。
专业机房使用协议书范文（15篇）篇一
经协商，达成本协议。
一、x镇远程教育宽带账号现有31个，其中县以上挂号站点账号29个，乡镇自行管理站点账号2个，其它账号0个。(详见站点名称及宽带账号一览表)。
二、乙方应保障甲方上网通畅。联通营业所要保证乡镇视频会议室的带宽不少于4m;村级站点带宽不少于2m;遇有上级安排的重大学习收看活动，乡镇级带宽不少于10m。
四、乡镇自行管理的站点，网费由乡镇与联通营业所定期结算。县里按照政策规定给予一定的补助。
五、按照“谁使用谁承担、谁的责任谁负责”的原则，对纳入备案管理未验收合格的站点，其20xx年以来的网费由乡镇与联通营业所协商解决。
六、宽带使用过程中出现的任何线路故障问题均可拨打10000或直接与本乡镇联通营业所主任联系申报，乙方应及时受理并负责故障的处理。
七、甲乙双方分别建立故障维修登记簿，详细记录每次故障报告时间及维修时间、故障清除情况等。登记簿由双方人员共同签字确认，每月核实后报乡镇远教站工作人员核实确认，由乡镇远教站、联通营业部将双方确认的维修情况统计表分别上报县远教中心和联通公司，逐月统计汇总，进行分析，努力提高服务水平。
八、故障开始时间以甲方申报记载并经乙方记录确认的时间为准，故障消除时间以乙方提供并经甲方确认的时间为准。故障修复时间按《电信服务规范》执行，为三个工作日之内。若国家颁布新的标准，乙方应按新标准执行。
九、违反远教宽带使用处罚规定：
1、联通营业所为村级站点专用账号接通多条线路或者未严格设置围栏导致公网私用的，一经查实，该站点该年度网费由联通营业所。
2、如带宽达不到本协议书第二条规定的标准，按故障进行处理，维修时限和费用减免按本款第4条标准执行。
3、重大收看学习活动时带宽达不到本协议第二条规定的标准，参照本款第5条标准执行。
4、修复时限内未能按时修复，经甲、乙双方共同确认，免收该站点超出时限的实际天数相关带宽使用费用。
5、每月5日、15日、20日、25日为党员集中学习日，政治意义重大，如果因故障维修时限超时导致站点影响集中学习，每次免收十天宽带使用费。因不可抗力造成的故障，不受此条款限制。
6、网络运行情况确认过程中，如有弄虚作假现象，按照“假一赔一”的原则，由责任人承担所在站点全年网费。
十、双方同意建立协商制度，加强日常沟通，及时处理影响通信质量的问题。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话。
专业机房使用协议书范文（15篇）篇二
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号(营业执照)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋无偿给乙方使用，甲乙双方通过友好协商，就房屋无偿使用事宜达成如下协议：
1、房屋基本情况。
乙方无偿使用甲方坐落在的房屋，建筑面积为平方米，用于办公。
2、使用期限。
使用期限为年。自年月日至年月日。
3、甲方的权利义务。
3.1乙方在使用期间，应当妥善保管房屋，按照约定的用途使用，不得进行违法活动，否则甲方随时可以解除本协议。
3.2使用期内出现房屋质量问题，影响乙方正常使用的，甲方应当及时维修。
3.3乙方服务人员的暂住等生活上所需办理的手续，由甲方帮助与当地有关单位联系解决。
4、乙方的权利义务。
4.1使用期内，房屋由乙方使用管理，房屋的房产税，土地使用税和其他合理税费由乙方承担。
4.2使用期内，乙方所用的水、暖、电热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理，发生的费用由乙方承担。
5、协议解除。
5.1在使用期内，甲方将乙方使用的房屋出租(卖)给第三人的，应当提前30日以书面形式通知乙方。
5.2在使用期内，甲方解除本协议的，应当提前30日以书面形式通知乙方。
6、争议解决。
甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，向房屋所在地人民法院起诉。
7.其它。
7.1本合同壹式贰份，共贰页双方各执壹份。
7.2本合同双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。
甲方：
乙方：
身份证号(营业执照)：
电话：
传真：
地址：
邮政编码：
房产证号：
代表人签字：
签约日期：
专业机房使用协议书范文（15篇）篇三
甲方：
乙方：
身份证号：
因甲方执照登记证与车辆使用地不在同一个城市，为方便使用车辆，经协商甲乙双方达成以下协议，乙方需遵守执行：
1.小型轿车一辆登记在乙方名下，但车辆所有权仍归甲方所有。
2.乙方作为车辆的使用人，对车辆做好监管职能。车辆为公司日常办理业务使用，不得作为其他用途。
3.乙方在使用车辆时，平时做好车辆的使用记录，同时负有妥善保管和保养义务。车辆的维修、保险、保养、使用费用由甲方承担。
4.乙方在使用车辆时，不得将车辆借给公司以外的人使用，如出现此情况，带来的后果一切由乙方承担全责。
5.乙方在使用该车辆过程中，需严格遵守国家的法律法规。饮酒后驾车带来的.后果，乙方需承担全责。
6.甲方条件成熟时，随时可要求乙方将车辆过户给甲方或甲方指定的人名下。乙方需无条件配合甲方办理，所需的相关费用甲方承担。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
签订时间：
专业机房使用协议书范文（15篇）篇四
租期为15年，自双方签定合同之日起10日内，甲方将盐业局商务楼交付乙方。此后18个月为乙方改建、装修酒店的时限，不计入租用期限，租用期从改建，装修时限届满时计算。
二、租金及其支付方式租用期内前5年乙方每年向甲方支付租金80万元，第6年到第10年，乙方每年支付甲方租金120万元，第11年到第15年，乙方每年支付甲方租金130万元。
每年的租金分二次付清，交纳时间定于当年12月31日前付清。
三、债权债务：合同签定前，酒店的债权、债务(包括各种税费等)由甲方负责。
乙方租用期间所发生的一切债权债务由乙方自行承担、甲方不承担任何经济责任。
四、经营方式：乙方租用经营酒店按自负盈亏方式进行。
在法律规定的行业范围内享有经营自主权。在租用经营期间，甲方应派代表协助乙方协调酒店对外的相关事宜。
五、优惠政策：政府优惠政策归酒店享有。
甲方需协助乙方极力争取。
六、会议室的使用甲方的会议室应归乙方管理共同使用。
七、因甲方的过错，造成乙方提前解除合同的。甲方应退乙方定金，并对乙方在酒店的投入给予全额赔偿。
八、租用期届满后，在同等条件下，乙方有优先承租权。租用期届满后，如双方未达成续租协议的，乙方在酒店投入的大型设备、家具(如厨具等)。
如属可拆卸、可移动，由相关机构进行评估后由甲方补偿给乙方。
私自变更停车场或是没有符合红线图的实际车场，乙方有权提前解除合同，甲方必须无条件全额赔偿乙方在酒店的投入。
十、甲方应许可乙方在对酒店进行改造过程中，在不破坏建筑结构的情况下，对部分内样布局进行改造，使之合乎经营需要。
十一、电梯、变压器等基础设施由甲方负责提供，或者从租金中扣除。
十二、未尽事宜、双方可另行协商。
20xx年x月xx日。
专业机房使用协议书范文（15篇）篇五
合同编号：
商标使用被许可人(乙方)：
根据《中华人民共和国商标法》第四十条和《商标法实施条例》第四十三条的规定，甲乙双方遵循自愿和诚实信用原则，经协商一致，签定本商标使用许可合同。
一、甲方将已注册的使用在类商品上的第号商标许可乙方使用在类商品上。
二、许可使用的形式(独占、排他、普通)。
三、许可使用的期限自年月日起至年月日止。合同期满，如需延长使用时间，由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。
四、甲方有权监督乙方使用注册商标的商品质量，乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。具体措施为。
五、乙方必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。
六、乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合，并不得超越许可的商品范围使用甲方的注册商标。
七、未经甲方授权，乙方不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可第三方使用。
八、注册商标标识的提供方式：
九、许可使用费金额、计算方法及支付方式：
专业机房使用协议书范文（15篇）篇六
甲方：
乙方：
甲乙双方通过友好协商，就房屋无偿使用事宜达成如下协议：
1、房屋基本情况。
乙方无偿使用甲方坐落在房屋，建筑面积为xx平方米，用于经营。
2、使用期限，使用期限为xx年。自x年xx月xx日至x年xx月xx日。
3、甲方的权利义务。
3.1乙方在使用期间，应当妥善保管房屋，按照约定的用途使用，不得进行违法活动，否则甲方随时可以解除本协议。
3.2使用期内，出现房屋质量问题，影响乙方正常使用的，甲方应当及时维修。
4、乙方的权利义务使用期内，乙方所用的水、暖、电热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理，发生的费用由乙方承担。
5、协议解除。
5.1在使用期内，甲方将乙方使用的房屋出租(卖)给第三人的，应当提前30日以书面形式通知乙方。
5.2在使用期内，甲方解除本协议的，应当提前30日以书面形式通知乙方。
6、争议解决甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，向房屋所在地人民法院起诉。
7.其它。
7.1本合同一式二份，共二页双方各执一份。
7.2本合同双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。
甲方：
x年xx月xx日。
乙方：
x年xx月xx日。
专业机房使用协议书范文（15篇）篇七
甲方：__________公司（登记车主：__）
乙方：__________
为规范公司车辆管理，确保车辆行车安全，提高办事效率，经甲乙双方共同协商一致，本着“高效、安全、节约”的原则，特制定本协议：
一、车辆现状
二、甲方的权利和义务：
1、甲方拥有此车辆的使用管理权，有权对车辆进行合理的调度，乙方必须服从公司安排。
2、甲方承担乙方因工作需要使用车辆而产生的燃油费、过路费、维修费、保养费；
3、甲方承担车辆每年的年检费及保险费用。
3。1甲方负责为车辆购买全险，其中购买第三者责任险的保险金额不低于人民币元整，购买车辆被盗险的保险金额不得低于当时车辆残值。
4、甲方不承担乙方因车辆行驶违规、违章所产生的任何费用；
5、甲方不承担乙方在使用车辆期间，因任何原因引起的交通事故责任；
6、发生以下情况，甲方可以单方面解除合同，收回车辆使用权：且因发生第4、5项情形而造成赔偿责任的，由乙方承担。
6.1、乙方劳动合同被解除/终止的。
6.2、乙方调整岗位，不再需要经常驾驶车辆的。
6.3、乙方身体条件不再适合驾驶车辆的。
6.4、乙方擅自将车辆外借、出租或转让他人的。
6.5、乙方因酒驾、醉驾被追究刑事责任的。
三、乙方的权利和义务：
4、发生交通事故的，乙方应第一时间以口头或书面形式向（公司相关负责人）甲方报告。事故造成车辆损失或人员伤害时（含对方和我方），在保险公司理赔后的差额部分，依本协议书的约定由乙方负责赔偿或在甲方代为赔偿后，由乙方补偿给甲方。
5、若乙方离职/离岗的，必须将车辆及有关车辆的所有证件、证明、单据、资料、物品等交还甲方并处理完毕该车辆所涉及的责任事务（包括：未经处理的交通事故、违章罚款、拖欠修理费等）。否则甲方有权不配合乙方办理相关手续。
6、乙方在非工作时间内，或者非因工作需要使用车辆期间，造成的任何侵权责任（包括交通事故）由乙方承担责任。
四、乙方应在签订本协议的同时，提供身份证复印件、驾照复印件各一份，供甲方留存。
五、本协议签订前，乙方已完全理解本协议的全部内容，签订本协议是乙方的真实意思表示，乙方同意按本协议约定内容使用车辆。
六、本协议有效期年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。
七、本协议经双方签字或盖章后生效，若有其他未尽事宜，由双方另行协商解决。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________
20__年__________月__________日
乙方（签字）：__________
登记车主签字：__________
20___年__________月__________日
专业机房使用协议书范文（15篇）篇八
乙方：
为方便工作的开展，提高工作效率及提升品牌形象，甲方将型号为：;发动机号码：、车架号：商务面包车提供给乙方在工作期间使用。乙方从双方签字生效即日起拥有此车的使用权同时甲方将车辆钥匙及机动车相关资料提供给乙方。此车的所有权归甲方所有。
一、有如下情况甲方将收回此车的使用权，同时此协议自动失效。
(1)乙方在三年内终止与甲方的合作关系，乙方将主动放弃车辆的使用权。
(2)乙方若擅自更改车身logo，乙方将失去车辆的使用权。
(3)乙方因为个人原因影响甲方产品形象，甲方将收回此车的使用权。
二、乙方在使用期间所产生的任何费用由乙方自行承担。
三、乙方在使用此车辆期间，甲方不承担所有交通责任事故的一切责任。
四、该车辆在使用期间出现交通事故，由交通部门确认事故责任，若是乙方责任给所使用车辆造成损害的(保险不能承担及报销的)，由乙方承担该损失;若是乙方责任给第三方造成损害的(保险不能承担及报销的)也应由乙方承担。
五、乙方在协议期内不得将该车辆私自借给、租用或转让给他人。
六、在此协议到期后，乙方拥有该车辆的所有权，甲方不得以任何理由干预乙方对车辆作出任何的处理，该协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。
七、未尽事宜双方另行协商解决，若产生纠纷交由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
甲方代表：(签章)：
20xx年x月xx日。
乙方代表：(签章)：
20xx年x月xx日。
专业机房使用协议书范文（15篇）篇九
乙方：常州市汇宇精密钢管有限公司(法人代表:宣杏娟)。
为发展经济，提高人民群众生活水平，乙方要求使用甲方部分土地用于企业发展，现经双方协商同意，特订下列条款，双方共同遵守执行。
一、甲方同意将星辰村第九村民小组部分土地长期给乙方使用，并负责。
协调好使用前的有关工作。
二、土地座落：星辰村第九村民小组，东：原灌溉渠道；南：星辰村至。
戚月线水泥路；西：遥观宣家村耕地；北：剑横浜河。
三、使用土地面积经甲乙双方共同实地丈量后确认为5.57亩。（附丈量。
面积平面图一份。双方在平面图上签字认可）。
四、使用前乙方负责土地青苗费及附着物的补偿（青苗费按每亩800元。
标准），在协议签订后一次性支付给甲方。
五、协议签订后，甲方一次性收取乙方用地设施费每亩5000元，计贰万。
柒仟捌佰伍拾元整（27850元）。
六、协议签订后，乙方必须按每年每亩3000元标准支付甲方土地使用费，计每年为16710元，前两年享受本村企业用地同等优惠条件，实行两年减半收取。交款办法：签订协议后，即交五年的土地使用费（2007年7月至2012年7月，16710×5年减2年优惠16710元）计66840元,以后按协议每五年交一次（计83550元）并于五年的第一年的6月30日前交清甲方。如今后因政策等因素需要调整土地使用费，必须按甲方各企业统一标准调整。
七、为保护环境，确保道路交通安全，乙方沿道路须留有2米余基，以。
便企业门前绿化。
八、违约责任：甲方违约，需赔偿乙方所造成的一切损失，乙方不得以。
任何理由和借口拖欠向甲方支付的土地使用费，否则，甲方可以无条件收回乙方使用的土地5.57亩，由此造成的损失由乙方自负。
九、本协议自双方签字之日起生效。协议一式二份，甲、乙双方各执一。
份。
甲方：乙方：
签订日期:2007年7月3日
专业机房使用协议书范文（15篇）篇十
甲方有一车库位_________________________，车库号码_____号。现甲方将车库出租给乙方，经甲、乙双方协商达成以下共识：
1、租金：_______________。
2、在乙方租用期限内，甲方承担此车库的日常管理费，此费用由甲方直接交给此小区的物业管理公司，在乙方使用期限内，乙方与本小区物业管理发生的各种关系均与甲方无关，除非甲方主动进行调解。
3、租用期限为，乙方每交一次出租费用，下次交费应提前十天交于甲方，否则甲方有权终止此合同。
4、在每次已经交费的时期内，乙方不得以任何借口退租或者要回出租费，甲方也不得以任何借口不把车位租予乙方或者退还出租费。
5、停车使用管理卡由甲方办理后交给乙方，乙方在退租时交还给甲方，此卡押金为，合同终止时甲方退还此押金。在乙方使用期限内此卡若有损坏或者遗失，均由乙方自己承担相应费用进行办理。
6、第一条中的月租金只在乙方租用期限内有效，此租用期限终了后，甲方有权改变租金。
7、乙方若不想在续租此车位，应提前一个月通知甲方;甲方若不想在一次出租车位给乙方，应提前一个月通知乙方。
8、乙方不得以任何形式将此车位出租给第三方，若经查实有此现象，甲方有权利将车位收回，不予出租给乙方，并不退还已交费用。
9、本合同一式贰份，签字生效，双方各执壹份，双方证件附后。
10、此合同有效期限与租用期限相同。
出租人：______________承租人：______________。
专业机房使用协议书范文（15篇）篇十一
承包人：
经过邀请招标，发包人确定为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
1.1工程名称：xxx道路路面工程。
1.2工程地点：位于xxxxxxxxx内。
1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元。
1.6质量标准：合格。
1.7工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸。
2.1图纸：发包人提供。
2.2技术标准：
2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、xx州相关技术标准、规范；
2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务。
3.1发包人的权利和义务。
3.1.1发包人委派的业主代表：姓名：职务：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作：
3.1.3.1负责场地三通一平；
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；
3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务。
3.2.1项目经理姓名：职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作：
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知之日起2天内，承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；
3.2.2.7负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
四、工程价款。
4.1本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有。
土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
4.2设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据。
伊犁地区有关文件进行编制,设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
4.3工程报价单详附件，工程量按实结算。
4.4结算审计承包人付费执行五、工程价款的支付。
5.1工程无预付款,待工程完工后经甲方验收合格并收到合格竣工资料后，乙方。
六、安全文明施工。
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制。
度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责。
并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收。
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发。
包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
八、违约责任。
8.1发包人违约：
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
8.2承包人违约：
8.2.1因承包人原因，未按本合同工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求之日起7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次处违约金5000元的罚则。
8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
九、争议。
9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同生效与终止。
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；
10.2合同订立时间：年月日；合同订立地点：
10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、合同附件。
11.1投标文件。
11.2招标文件。
11.3道路平面图。
11.4xxxxxx集团工程预算书。
十二、合同份数。
12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；
12.2副本陆份，双方各执叁份。??本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发包人：（公章）。
委托代理人：
电话：
传真：
签订地点：
承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：签订时间：工程质量保修书。
发包方（全称）：xxxxxxxxxx。
承包方（全称）：
xxxxxxxx有限公司xxx道路路面工程在合理使用期内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容。
质量保修范围包括：
承包方对本工程承包范围内的所有工程项目承担工程质量保修责任。
二、质量保修期。
根据有关约定，本工程的保修期如下：自工程竣工验收合格之日起计算，本工程涉及的全部内容保修期为壹年。
其他项目保修期限约定如下：
三、质量保修责任。
1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，费用由承包方承担。
2．发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应在八小时内到达事故现场进行抢修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，由此产生的费用及损失均由由承包方承担。
公司。
专业机房使用协议书范文（15篇）篇十二
鉴于：_________获国务院批准，对其资产进行了资产重组(以下简称“重组”)，并作为发起人，依据中国法律于______年_____月______日，成立了_________公司。_________向_________公司注入重组前属于_________及其下属企业或单位的主营业务，包括石油、天然气的勘探和开发、炼油、化工、管道运输、产品销售、有关科研机构以及相关的资产、负债和所有者权益(以下统称“核心业务”)。_________及其相关下属企业或单位拥有用于核心业务的专利及专有技术，并愿意将该等专利及专有技术许可给_________公司使用，且_________公司有意使用该等专利及专有技术。据此，双方协议如下：
第1条许可人。
本合同许可人是_________及其全权代表的相关下属企业或单位，其中包括_________本身，以及向_________发出关于代表其签署本合同等事宜的“授权委托书”的_________的全资子公司及其所控制的企业或单位。
第2条专利和专有技术。
2.1本合同项下的专利是指截止至本合同生效时，
(c)许可人和其他共有人在中华人民共和国境内外共同拥有的与核心业务有关的附件二所列之专利，(以下简称“共有专利”)。自有专利和共有专利以下统称为“许可专利”。
2.2许可专利内容是指专利证书、说明书、权利要求书及附图等专利文件所涉及的全部技术内容。
2.3本合同项下的专有技术是指截止至本合同生效时，许可人已经拥有的与核心业务有关的附件三所列的专有技术(以下统称“许可专有技术”)。
第3条许可。
3.1对无偿使用的自有专利及许可专有技术，许可人允许被许可人及其全资子公司和控股子公司自行继续无偿使用。
3.2对有偿使用的自有专利，许可人允许被许可人及其全资子公司和控股子公司在重组前的使用范围内继续有偿使用，但须符合双方另行签定且有效的《产品和服务互供总协议》的规定。
3.3被许可人及其全资子公司和控股子公司可以在重组前使用共有专利的范围内继续使用该共有专利。该共有专利原为无偿使用的，被许可人继续无偿使用，原为有偿使用的，被许可人应支付使用费。许可人承诺就上述使用取得该共有专利的其他共有人的同意。
3.4被许可人根据本合同对本合同附件所列的许可专利及许可专有技术的使用系排他性的使用，但许可人仍然可以使用许可专利及许可专有技术。许可人许可第三方使用或向第三方转让许可专利及许可专有技术，应提前通知被许可人，被许可人自收到该通知之日起30日内不表示异议，许可人可以许可第三方使用或向第三方转让。如上述许可或转让可能对被许可人的主营业务构成严重影响者，则被许可人有权不同意该等许可或转让。
3.5被许可人根据本合同的规定对本合同附件所列之外的许可专利及许可专有技术的使用是非排他性的使用。
第4条期限。
4.1被许可人可以使用任何一个或多个许可专利及许可专有技术直至该许可专利期限后满或该许可专有技术变成公开信息而不受法律保护或直至双方达成协议的终止使用日期。
4.2上述4.1条所述之期限后满或终止，不影响本合同项下其他许可专利及许可专有技术的许可使用。
第5条专利和专有技术资料的提交及后续服务的提供。
5.1许可人应自合同生效之日起应被许可人不时之要求将许可专利和许可专有技术资料提交予被许可人。
5.2许可专利和许可专有技术实施的后续服务应保证许可专利及许可专有技术的有效实施，具体应视不同情况而定。需许可人提供技术人员予以指导的，许可人应予以充分合作，并安排专人负责有关指导工作。
第6条维护费用。
对于无偿使用的专利、专有技术，被许可人须于每年12月31日之前向许可人支付该年度许可人按照法律、法规的规定为维系该等许可专利及许可专有技术的有效性而已经实际支出的费用。但是，被许可人不需向许可人支付按照本合同的规定被许可人已经停止使用的本合同项下一个或多个许可专利及许可专有技术的维系费用。
第7条双方的权利和义务。
7.1许可人的权利：
(a)有权在自身范围内制造、使用、销售与许可专利及许可专有技术有关的产品，或者使用许可专利方法及许可专有技术。
(b)有权取得被许可人对许可专利及许可专有技术改进部分的使用权，但应补偿被许可人因该等改进而合理支出的费用。
(c)有权获得许可专利及许可专有技术所申请的各级发明和科技奖励。
(d)有权要求被许可人依本合同约定支付本合同第6条规定的费用。
7.2许可人的义务：
(a)许可人允许第三方使用或向第三方转让许可专利及许可专有技术，应遵守本合同3.4条、3.5条的规定。
(b)根据本合同第2条及第5条的规定，提供全部技术资料和技术服务。
(c)按时向有关机关交纳有关维系许可专利申请和许可专利权的有效性的费用。
(d)对被许可人在实施过程中有关的技术及其经营秘密承担保密义务。本条规定的保密义务在本合同终止后继续有效。
(e)根据被许可人要求或专利权保护需要，向国家有关机构就有关许可专利申请保护。
(f)承诺并保证本合同项下许可专利及许可专有技术许可的合法性。如果有第三方因本合同向被许可人提出权利请求或诉讼时，许可人有义务赔偿被许可人因此而致的一切损失及费用支出。
(g)根据3.3条规定，承诺取得共有专利的其他共有人的同意。
(h)本合同签订后，许可人负责依法向专利管理机关办理本合同备案存查手续。
7.3被许可人的权利：
(a)有权在本合同规定的范围内制造、使用和销售与许可专利及许可专有技术有关的产品，或者使用许可专利方法及许可专有技术。
(b)有权获得实施和使用许可专利及许可专有技术所必要的全部技术资料和技术服务。
(c)有权得到许可人对许可专利及许可专有技术改进部分的使用权，但应补偿许可人因该等改进而合理支出的费用。
(d)有权对许可专利及许可专有技术进行改进，由被许可人独立进行的改进，其改进部分归被许可人所有。
(e)就许可专利及许可专有技术实施后取得的成果，有申请各级发明和科技奖励的权利。
(f)有权就许可专利产品及许可专有技术产品参加各级名优产品的评比，所获得的荣誉和物质利益归被许可人所有。
7.4被许可人的义务：
(a)被许可人与第三人就许可专利及许可专有技术再签订使用许可合同应事先通知许可人，并获得许可人同意，且应遵守本合同3.4条、3.5条的规定。
(b)如发生许可专利及许可专有技术侵权事宜，许可人负责向有关部门投诉或起诉，被许可人应当协助查明。
(c)被许可人对本合同项下的许可专有技术和提交的资料承担保密义务。本条规定的保密义务在本合同终止后继续有效。
(d)承担生产、销售许可专利产品应缴纳的各种税款。
(e)按本合同第6条规定向许可人支付有关费用。
第8条双方进一步的保证。
许可人和被许可人有义务采取进一步的其他必要的行动，包括签署其他有关的协议或合同或文件，以确保本合同宗旨和规定内容的实现。
第9条合同的变更和终止。
9.1对本合同的任何变更，须经双方同意，并以书面形式作出方可生效。
9.2本合同按下列方式终止：
(a)本合同期限后满，或。
(b)本合同有效期限内双方达成终止协议，或。
(d)根据法律、法规的规定，或有管辖权的法院或仲裁机构所做出的终止本合同的判决、裁定或决定而终止本合同。
9.3无论9.1和9.2条如何规定，每年12月31日之前，被许可人有权按其生产经营需要，决定终止使用本合同项下一个或多个许可专利及许可专有技术，并须在该日之前书面通知许可人该等终止。一俟被许可人按前款规定终止使用该等专利及专有技术，则被许可人从下一个年度起对该等专利及专有技术不再支付本合同第6条所规定之费用。
第10条违约责任。
任何一方违约，另一方可以要求或采纳本合同和法律所允许的补救措施，包括但不限于实际履行和补偿经济损失。
第11条双方的陈述和保证。
11.1许可人的陈述和保证：
(a)许可人是依法成立的企业，具有独立的法人资格，现持有有效的营业执照。
(b)许可人一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动。
(c)许可人为签署本合同所需的一切政府审批(如需要)以及内部授权程序都已获得或完成，签署本合同的是许可人的有效授权代表，并且本合同一经签署即构成对许可人有约束力的责任。
(d)许可人签署本合同或履行其在本合同项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程，亦不违反任何法律、法规或规定。
11.2被许可人的陈述和保证：
(a)被许可人是依法成立的股份制企业，具有独立的法人资格，现持有有效的营业执照。
(b)被许可人一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动。
(c)被许可人为签署本合同所需的内部程序都已完成，签署本合同的是被许可人的有效授代表，并且本合同一经签署即构成对被许可人有约束力的责任。
(d)被许可人签署本合同或履行其在本合同项下的义务并不违反其订立的任何其他协议或其公司章程，亦不违反任何法律、法规或规定。
第12条不可抗力。
12.1如果本合同任何一方因受不可抗力事件(不可抗力事件指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、及其它自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争(不论曾否宣战)以及政府部门的作为及不作为)影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
12.2声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后十五日内以手递或挂号空邮向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
12.3不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则适用本合同9.2(c)关于合同终止的规定。
第13条其他规定。
13.1除本合同另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在本合同项下的全部或部分权利或义务。
13.2本合同及其附件构成双方全部协议，并取代双方以前就该等事项而达成之全部口头或书面的协议、合约、理解和通信。
13.3本合同任何一条款成为非法、无效或不可强制执行并不影响本合同其它条款的效力及可强制执行性。
13.4本合同或其附件的修订仅可经书面协议并经双方授权代表签字且须经双方采取适当的法人行动批准而作出。
13.5除非另有规定，一方未行使或延迟行使其在本合同项下的权利、权力或特权并不构成对这些权利、权力或特权的放弃，而单一或部分行使这些权利、权力或特权并不排斥任何其它权利、权力或特权的行使。
13.6本合同附件是本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等约束力，如同已被纳入本合同。
第14条通讯。
一方根据本合同规定作出的通知或其它通讯应采用书面形式并以中文书写，并可经专人手递或挂号邮务发至以下规定的另一方地址，或传真至另一方规定的传真号码，通知被视为已有效作出的日期应按以下的规定确定：
(a)经专人交付的通知应在专人交付之日被视为有效。
(b)以挂号邮务寄出的通知应在付邮(以邮戳日期为准)后第7天(若最后一天是星期日或法定节假日，则顺延至下一个工作日)被视为有效。
(c)以传真形式发出的通知应被视作于传真完毕的时间作出，唯发件人应出示真机就其所发出的文件而打印的报告以证明有关文件已经完满地传给对方。
(d)许可人地址：__________;被许可人地址：_________。
第15条适用法律和争议的解决。
15.1本合同应适用中华人民共和国法律并应根据中华人民共和国法律解释。
15.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决。若协商不成，任何一方均可将该等争议提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第16条附则。
16.1本合同以中文书写。
16.2本合同正本一式______份。本合同在双方授权代表签署并加盖公章后生效，且其效力追溯至______年_____月_____日，各份合同具有同等效力。
许可人(盖章)：___________。
法定代表人(签字)：_______。
_________年______月______日。
签订地点：_________________。
被许可人(盖章)：_________。
法定代表人(签字)：_______。
_________年______月______日。
签订地点：_________________。
专业机房使用协议书范文（15篇）篇十三
为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议：
1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏；
2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊；
3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。
8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。
本协议一式四份，每人各持一份。
签字：
日期：日期：
专业机房使用协议书范文（15篇）篇十四
提供方(甲方)：
使用方(乙方)：
为了为进一步促进社区建设，更好地为社区居民群众服务，配合社区居民委员会办公需要，乙方拟在甲方无偿提供给乙方使用的表厂社区居委会原办公地点加盖办公场所一层，经双方协商，达成一致意见，订立协议如下：
一、房屋坐落及面积。
甲方无偿提供给乙方使用的房屋位于原西安蝴蝶手表厂老居民区，使用面积为220平方米，现由乙方出资44万元在原址上加盖办公用房一层，230平方米。
二、使用期限。
经甲乙双方商定，此办公用房为乙方永久无偿使用，房屋产权归甲方所有。
三、经甲乙双方商定，若房屋在乙方使用期间，遇到集体拆迁或其他不可抗力因素必需转移时，甲方应无偿为乙方提供相应面积的办公用房。
四、其他约定。
经甲乙双方商定，甲方将房屋无偿提供给乙方使用，但乙方使用的水电等相关费用概由乙方承担。乙方不得私自更改房屋使用性质。
五、双方责任。
(一)甲方责任。
1、甲方承诺无偿提供乙方使用的房屋没有房产纠纷。若因产权纠纷引起的责任和经济损失由甲方承担。
2、在双方约定的使用期限内，甲方不能以协议约定之外的任何理由提出终止执行协议或提出其他附加条件。
(二)乙方责任。
1、乙方必须按时支付水电费等其他一切费用。若未按时支付视为违约，甲方有权终止协议。
2、使用期内，房屋内部使用安全等均由乙方承担，水电费维修等问题由乙方负责。
3、使用期内，乙方应遵纪守法，若有违法违纪行为，由乙方自行承担，甲方不负连带责任。
六、本合同一式叁份，甲方一份，乙方两份。
本协议经双方签字后立即生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
专业机房使用协议书范文（15篇）篇十五
承租方：云南xx酒业有限责任公司(以下简称甲方)
租赁方：(以下简称乙方)
甲乙双发本着自愿、平等、互利的原则就乙方租赁xx生态城18-1君顶华悦美酒荟场地进行宣传活动事宜，经双方协商，达成以下协议：
一、活动时间20xx年4月13日
二、双方权利及义务
1、甲方拥有该场地的所有权，协议期间甲方负责为乙方提供活动场地及服务人员四名进行协助;乙方可使用会馆现有设施设备，如需其他设备，乙方需自行解决。
2、活动前，乙方提前进场布置场地，须提前电话告知甲方，甲方委派工作人员协助。乙方应按照甲方规划位置布展，如有改动，须经过甲方许可。
3、甲方人员服从乙方对活动的安排及管理，乙方在活动期间对会馆进行必要装饰(如黏贴宣传海报、横幅、气球、鲜花等相关宣传物品)，须获得甲方同意。活动中如乙方有未经甲方许可事宜且经劝阻仍不改正，甲方有权阻止乙方继续使用该场地。
4、乙方使用场地期间，须爱护会馆设施设备，不得有损坏会馆的事情发生，活动结束后乙方须对活动装饰进行必要的清理。
5、乙方进行活动期间，甲方不得进行其他接待活动以保障乙方活动的顺利进行。
6、甲方免费提供该场地给乙方使用(注：君顶华悦美酒荟场地租赁费用为1500元/时，包场费用另计)，保证原有设施设备的正常运行。
7、活动期间乙方须承担会馆的安全保卫职责，负责己带设备的运行，对于除仅因会馆原有设施设备故障及人员原因造成的损失，甲方不予承担相关责任。
8、活动中如发生协议中未提及事宜，双方友好协商解决。
三、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，盖章有效，具有同等法律效力。
四、本合同一经双方签字盖章，即时生效。
五、其他约定：
甲方：云南xx酒业有限责任公司
乙方：
代表签章：
代表签章：
时间：
时间：
联系电话：
联系电话：