转让涉及到财产、权益等，需要注意相关的风险和责任分担。转让是指将某种权益、财产或职责从一个人或组织转移给另一个人或组织。在商业领域，转让常常指的是将公司的股权、资产或专利等转让给其他公司或个人。转让的目的通常是为了获得资金或改变组织结构，以适应市场的变化和发展需求。那么在进行转让时，我们应该如何评估和确定转让的价值和合理性呢？以下是小编为大家收集的转让案例，供大家参考和学习。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇一
甲方(卖方)：身份证号：电话：住址：
乙方(买方)：身份证号：电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号：)，该合同约定：甲方以人民币_______元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币______元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
2、乙方于开发商交房时，支付甲方其余房款_______元;。
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由____承担。
三、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让;。
四、乙方的义务：
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;。
2、该房屋的维修基金由乙方承担;。
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇二
卖方(以下简称甲方)：(身份证复印件附后)。
买方(以下简称乙方)：(身份证复印件附后)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条甲方为的正式员工，按照于20xx年月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20xx年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。
第二条甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条该期房的现定单价为每平方米元(人民币)，房屋交易总价为人民币(大写)：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇三
甲方(卖方)：住址：身份证号：电话：
乙方(买方)：住址：身份证号：电话：鉴于：
1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。
2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况。
1、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为层，该房屋用途为，建筑面积平方米。
二、该房屋价款及付款方式。
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币100万元整(大写：壹佰万元整)受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整(大写：);。
2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整(大写：);。
3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写：)。
三、甲乙双方的义务。
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;。
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;。
4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任。
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则。
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇四
期房转让在民间是一种普遍性的操作方式,期房转让。
协议书。
怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的期房转让协议书范文，欢迎参考阅读。
甲方(卖方)：身份证号：电话：住址：
乙方(买方)：身份证号：电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房。
买卖合同。
》(合同编号：)，该合同约定：甲方以人民币_______元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币______元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
2、乙方于开发商交房时，支付甲方其余房款_______元;。
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由____承担。
三、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让;。
四、乙方的义务：
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;。
2、该房屋的维修基金由乙方承担;。
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(卖方)：住址：身份证号：电话：
乙方(买方)：住址：身份证号：电话：鉴于：
1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。
2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况。
1、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为层，该房屋用途为，建筑面积平方米。
二、该房屋价款及付款方式。
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币100万元整(大写：壹佰万元整)受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整(大写：);。
2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整(大写：);。
3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写：)。
三、甲乙双方的义务。
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;。
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;。
4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任。
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则。
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(卖方)：身份证号：电话：住址：
乙方(买方)：身份证号：电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就位于房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：
1、甲方于年月日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》)，该认购书约定：甲方以人民币元整(其中已付开发商元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款元整，合计元整)的总价款购买位于的房屋(房屋建筑面积平方米，及平方米车库一个)一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《内部认购书》。上述合同为甲方与签订的内部认购书，甲方由于开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款人民币187000.00元整，大写：人民币;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款元整，合计元整，买卖该房屋。
三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约当天，即年月日以方式，支付甲方房款人民币元整;。
2、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
四、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让;。
2、甲方应在签约当天，即年月日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;。
4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;。
5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。
五、乙方的义务：
1、乙方按时支付应向甲方支付的房款元整。
2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇五
卖方(以下简称甲方)：(身份证复印件附后)。
买方(以下简称乙方)：(身份证复印件附后)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条甲方为的正式员工，按照于月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。
该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条该期房的现定单价为每平方米元(人民币)，房屋交易总价为人民币(大写)：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的`定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：(手印)乙方：(手印)。
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
合同签订时间：年月日。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇六
甲方(卖方)：
身份证号：
电话：
住址：
乙方(买方)：
身份证号：
电话：
住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就位于房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：
1、甲方于年月日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》)，该认购书约定：甲方以人民币元整(其中已付开发商元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款元整，合计元整)的总价款购买位于的房屋(房屋建筑面积平方米，及平方米车库一个)一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《内部认购书》。上述合同为甲方与签订的内部认购书，甲方由于开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款人民币187000.00元整，大写：人民币;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款元整，合计元整，买卖该房屋。
三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约当天，即年月日以方式，支付甲方房款人民币元整;。
2、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
四、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让;。
2、甲方应在签约当天，即年月日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;。
4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;。
5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。
五、乙方的义务：
1、乙方按时支付应向甲方支付的房款元整。
2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇七
甲方(卖方)：身份证号：
乙方(买方)：身份证号：
一、经甲乙双方协商，甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同：该房屋由菏泽市财政局开发建设，位于长江路西段路北的龙泽花园内，另有车位。
二、由于是期房，因甲方资金困难，无力继续缴纳房款，现将该房屋的所有权转让给乙方，乙方支付甲方转让费()。
三、乙方支付甲方转让费用后，甲方将该房所有权转让为乙方，已交开发商房款由乙方承担，该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。
四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷，由甲方承担全部责任。
五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续，未尽事宜，双方协商解决。乙方如需办理有关手续，甲方必须协助办理。
六、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，中间介绍人一份。
七、合同签订日期：年月日，本合同自签订自日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇八
售车人：________（简称甲方）买车人：________（简称乙方）
甲乙双方经协商一致，达成如下协议：
一、甲方将其拥有所有权的（车牌号为：________）转让给乙方，甲方保证对转让的车辆拥有所有权，乙方同意收让甲方上述车辆。
二、上述车作价人民币________元（大写：人民币________元整）
三、付款方式及时间：乙方于________年________月________日前一次性向甲方付清上述全部车辆转让款。
四、________年________月________日前，甲方将上述车辆及与该车有关的各种有效手续（车辆登记证、车辆行车证、附加费证、保险单等）移交给乙方。
五、上述车辆交付给乙方之前因该车引起或发生的债券债务、交通事故、交通违章等法律责任、经济责任全部由甲方承担。上述车辆交付给乙方之后因该车引起或发生的债券债务、交通事故、交通违章等的法律责任、经济责任全部由乙方承担。
六、上述车辆转让之后办理过户之前，甲方无条件提供相关手续配合乙方办理车辆年检、保险投保、事故理赔等事宜，以保证转让车辆的正常使用。
七、上述车辆能够办理车辆过户手续时，甲乙双方应积极配合尽快办理过户手续。过户费用由乙方承担。
八、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：________
________年________月________日
乙方：________
________年________月________日
期房转让协议汇编（实用18篇）篇九
甲方：
住所地：
法定代表人：
乙方：
住所地：
投资人：
鉴于：
2、乙方同意受让上述债权；
甲乙双方经过友好协商，在平等、自愿，协商一致的.基础上达成如下意向协议，以资信守：
第一条陈述、保证和承诺。
1、甲方承诺并保证：
（2）转让的债权系合法、有效的债权，不存在抵押、担保的情形。
2、乙方承诺并保证：
（2）受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准；
（4）履行意向书期限内的保密义务，不得就债权转让事宜向他人泄露。
第二条本协议自双方授权代表签字并盖章后生效，待双方正式签订债权转让协议后失效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇十
甲方（卖方）： 住址： 身份证号：电话：乙方（买方）： 住址： 身份证号：电话：鉴于：
1、甲方于 年 月 日购买的位于 的房屋一套（以下简称“该房屋”）为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况
1、甲方将其购买的位于的 房屋一套（以下简称“该房屋”）转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为 层，该房屋用途为 ，建筑面积 平方米。
二、该房屋价款及付款方式
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币 100 万元整（大写：壹佰万元整）受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
1、乙方于 年 月 日之前支付甲方第一笔购房款人民币 元整（大写： ）；
2、乙方于 年 月 日之前支付甲方第二笔购房款人民币 元整（大写：）；
3、乙方于 年 月 日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整（大写：）。
三、甲乙双方的义务
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用；
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担；
4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
时间： 年月日 时间： 年月日
期房转让协议汇编（实用18篇）篇十一
丙方：_______________。
为妥善解决甲、乙、丙三方债权债务问题。甲、乙、丙三方经友好协商,在平等自愿的基础上依法达成如下债权转让协议,以资信守。
一、由于丙方急需人民币________万元整。甲方同意出借给丙方________万元整。
二、甲、乙、丙一致同意,丙方将针对乙方债权中的人民币________万元整债权转让给甲方行使,乙方应于________年________月________日按照本协议直接付款给甲方,偿还债务。
三、丙方向甲方支付利息人民币________万元整。
四、乙方如未按本协议进行履行,应按月息________分利进行支付。
五、陈述、保证和承诺。
1、丙方承诺并保证,其转让的债权系合法、有效的债权,有权实施本协议项下的债权转让,并能够独立承担民事责任。
2、甲方承诺并保证,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任。
3、乙方承诺并保证,同意丙方转让给甲方的债权,并按本协议约定时间金额偿还给甲方的债务。
六、如协议无效或被撤消,则乙方仍继续按原合同及其它法律文件履行义务。
七、三方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证,承诺和任何其它,致使其它方遭受或发生损害、损失,索赔等责任,违约方须向损失方作出全面赔偿。
八、此协议经甲、乙、丙三方加盖公章或法定代表人、代表人授权的代理人签字后生效。
丙方：_______________。
________年________月________日。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇十二
依据公平、自愿、平等的原则，经甲乙双方共同协商一致，甲方同意在于山大道4--4#国有出让土地第_____________________单元第_____________________层_____________________房_____________________厅一厨两卫一阳台房屋一套转让给乙方，该房屋住房面积约平方米，柴火间约平方米，就此协议双方特订立以下几点：
一、该房屋所在位置：
(1)、该房屋建在于山大道4--4#国有出让土地上。
(3)、该房属于本栋房屋第_____________________单元第_____________________层(含店面第_____________________层)。
二、该房屋价格：
(1)、住房：_____________________元每平方米;。
(2)、柴火间：_____________________元每平方米。
(3)、住房与柴火间总房款共计人民币_____________________元整。
三、该房屋付款方式：
(1)、在合同成立日乙方付给甲方全部房款的85%，约_____________________元整。
(2)、在房屋封顶时乙方付给甲方全部房款的.15%，约_____________________元整。
四、该房屋的门、窗、水、电所涉及的税、费等开支由乙方负责。
五、该房屋建造所涉及的税费都由甲方负担，乙方承担办理房产证、土地使用证的一切税费。
六、乙方必须及时交付房款、税费，不得拖延。若拖延影响工程进度、产权登记甲方按乙方所交付房款的80%退回给乙方后协议自动终止。
以上几点双方遵照执行，此协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自签订之日起生效。不得反悔!
期房转让协议汇编（实用18篇）篇十三
甲方（卖方）： 身份证号码：
电话（手机/固话）： 现住址：
工作单位：
乙方（买方）： 身份证号码：
电话（手机/固话）： 现住址：
工作单位：
丙方（第三方）：
电话（手机/固话）： 现住址：
协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于______年___月____日与____________________________（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），以总价人民币 元购入该房屋，总价款已全部交清付至开发商。房屋及土地相关信息见上述《商品房买卖合同》。上述合同已由__________ 登记备案。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋及土地无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。如该房屋产权有纠纷，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
二、交易金额及付款方式
甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币_ ___元（大写：________________________元）买入该房屋，乙方的付款方式如下：
4、如甲方采取转账方式付款，乙方的账户信息为：
开户行：
开户人姓名：
账号：
三、甲乙双方一致同意：
1、甲方应于本协议签订之日将该房屋及门禁的钥匙交予乙方，并将包括但不限于《商品房买卖合同》，房款、维修基金、前期物业费、供水、供电、供气、供暖、通讯、有线电视、安全监控系统等配套费用缴纳凭证在内的该房屋有关资料的原件全部交付给乙方。
2、甲方全权委托丙方代为办理与房屋产权有关的事宜，甲方应在获得房地产权证当日即将权证原件交予乙方保存。甲方办理房地产权证所需的税、费由甲方自行承担。乙方可代为垫付后，从应付给甲方的剩余房款中扣除。
3、自甲方获得房地产权证之日起算，满5年后的10日内，甲方应亲自或委托丙方，按照本协议约定的条件签订备案使用的格式合同文本，并陪同乙方前往房地产登记管理部门办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权转移至乙方所有。甲方应积极配合提供办理过户所需的相关材料。
4、因过户产生的一切税、费，依照法律法规规定由甲乙双方各自承担。如乙方代为垫付，将从应付给甲方的剩余房款中扣除。
四、违约责任
1、甲方违约的情形
（1）该合同存续期间，如甲方反悔不出售该房屋给乙方，则乙方有权单方面终止本协议。同时，甲方应按照本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金，并返还乙方支付的所有房款；如果乙方已经对该房屋进行装修的，甲方还需赔偿乙方装修费用。
（2）如甲方未按照第三条第2项的约定，在获得房地产权证当日将权证原件交予乙方，每逾期一日，应向乙方支付总房款万分之三的违约金，逾期超过三十天，乙方有权单方面解除本协议，甲方应返还乙方支付的所有房款，并按照本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金。如解除合同时同地段房屋的市场价高于本协议约定的房屋价格，则甲方应赔偿乙方重新购买房屋而产生的损失。
（3）如因甲方原因，导致房屋未能依照约定过户至乙方，甲方应继续履行过户义务，并按本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金。
2、乙方违约的情形
（1）该合同存续期间，如乙方反悔不购买上述房产，则甲方有权单方面终止本协议。同时，乙方应按照本协议约定总房款的20%向甲方支付违约金。乙方需自费将此房屋装修及产权状况恢复至原有状态。
（2）若乙方未按本合同约定时间交付甲方房款，每逾期一日，向甲方支付应付而未付款项的万分之三，逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方支付甲方本协议约定总房款的20%作为违约金。
3、其他情形
办理产权过户时，如产权部门要求另行签订标准二手房买卖合同，甲、乙双方按照本协议总房款及其他条款约定，另行签订标准合同文本》。任何一方不得以任何理由拒签，逾期达30日的，则视为违约，违约方应按照本协议约定的总房款的20%向守约方支付违约金。
五、特别声明
1、甲方保证该房屋所有权及土地使用权无产权纠纷和债权债务纠纷，未设定包括抵押在内的任何他项权利。该房屋为甲方与配偶在婚姻存续期间购买，甲方配偶已书面表示同意甲方向乙方转让该房屋及其上的所有权益，并无任何异议，见附件1。
2、甲方将另行签订对丙方的授权委托书并办理公证，见附件2。
3、甲乙丙三方保证所提供的身份证明材料属实，否则将承担全部责任。本协议存续期间，三方联系方式如有变更，应及时通知其他合同当事人，否则，造成的损失由过错方全部承担。
4、自本协议生效之日起，甲、乙、丙三方中任何一方或两方未经第三方同意，与任何其他单位或个人签订的涉及该房屋权利义务的协议无效。
六、生效及其他
本协议自三方签字盖章后成立，并经___________公证处公证。其他未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本协议的附件及相关补充文件与本协议同等法律效力。协商不成的，依法向该房屋所在地人民法院起诉。
本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。 附件：1、甲方配偶《声明》
2、甲方《授权委托书》
甲方：日期：
丙方：
日期
乙方： 日期：
期房转让协议汇编（实用18篇）篇十四
甲方(转让方)：
公民身份号码：
乙方(受让方)：
公民身份号码：
根据相关法律法规规定，甲乙双方经过友好协商达成一致。甲方将其所有的富路f175型摩托车使用权转让给乙方，就转让相关事宜达成如下协议：
一、转让形式：乙方支付给甲方人民币_____元整( 元)作为该车使用权转让费，在本合同签订后乙方一次性将转让费支付给甲方。
二、转让车辆相关信息：
1、车架号：__________;
2、发动机号：__________ ;
3.、车牌号：_____
三、本协议签订后甲方协助乙方到车辆保险缴纳单位将保险受益人变更为乙方，相关费用由乙方支付。
四、本车使用权转让期限________年，即________年____月____日至________年____月____日止，期满后顺延。
五、自本协议签订即车辆交付给乙方使用之日起，由于乙方或乙方将车辆出借给他人而造成的一切法律责任均由乙方承担。
六、乙方保证其使用车辆期间遵守相关法律法律规。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。自签订之日起生效。
甲方：
乙方：
________年____月____日
期房转让协议汇编（实用18篇）篇十五
受让人二：b身份证号：___。
一、本协议所称转让股权系指转让人在___有限公司中所持有的合计50万元股权，并对应相同数额的出资额。其中甲占有___有限公司70%的股权，将其中占___有限公司5%的股权转让给受让人a，占___有限公司5%的股权转让给受让人b。转让后，a占___有限公司5%的股权，b占___有限公司5%的股权，甲占___有限公司60%的股权。
二、转让人同意将本协议第一条所列的转让股权的所有权利及义务转让给受让人，以使受让人享有及承担转让人对转让股权所享有的全部权利和承担全部义务。
三、转让人保证是该转让股权的合法所有者，其具有完全的.权利签署本协议并将该转让股权转让给受让人。
四、受让人保证其将按本协议规定的期限如数支付转让价款。
五、转让人和受让人保证，如果因违反本协议而导致对方遭受损失，应当对上述直接损失给予全部补偿。
六、本协议所指转让股权的总价款为人民币50万元，于本协议生效之日起30日内由受让人向转让人全额支付。
七、本协议经转让人和受让人签字盖章后生效，一式四份，转让人、受让人各一份，备案一份。
八、因为本协议或本协议执行过程中发生任何争议，应当通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
九、本协议由转让人和受让人于20xx年3月24日在南京市鼓楼区(县)签订。
十、___有限公司后续如存在增、减资问题，受让人所享有的权利、义务由双方另行约定。
(以下为合同签章页)。
转让人：
受让人一：
受让人二：
(自然人签名，法人盖章)。
(自然人签名，法人盖章)。
期房转让协议汇编（实用18篇）篇十六
乙方（债权受让人）：_________________公司
甲方和乙方经过友好协商，在平等、自愿的基础上达成如下协议，以资信守：
一、截至本协议签署日前，债务人________公司拖欠甲方款共计________元未还（相关债权凭证附后）。
二、现甲方将以上债权转让给乙方，乙方同意受让。
三、陈述、保证和承诺
1、甲方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任；（2）其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任；（2）其受让本协议项下的'债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、违约责任各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
五、其他规定
1、对本协议所作的任何修改及补充，必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自双方签字盖章后生效，共一式两份，甲乙双方各执一份，各份具有同等法律力。
甲方（公章）________________
乙方（公章）________________
期房转让协议汇编（实用18篇）篇十七
法定代表人：
甲乙双方就厂房转让事宜，经协商达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，签订本合同，以明确双方的权利、义务，供双方共同执行。
第一条工业用地及厂房产权基本情况。
本合同转让的工业用地原属于_____,位于_____,土地权属性质为集体,用途为工业,土地面积约为_____平方米,目前土地及地上房产产权为属甲方所有,房地产证权证号_____。
第二条转让范围，价款及标的物的交付。
1、双方一致同意,甲方向乙方转让上述土地(第一条中列明)和地上所有建筑及设备。
2、土地使用权和厂房建筑物及设备转让共计_____元整(金额大写_____元)。
3、由甲方负责办理土地使用权及厂房建筑物转让登记到乙方名下,有关契税及相关费用由____负担。
4、本合同经甲乙双方签字盖章后_____月内由甲方负责办理好土地证,房产证等相关权证的变更手续。
5、_____年_____月_____日前,甲方将该标的交付给乙方使用(在不损坏原有物品的基础上)。
第三条转让款的支付方式。
1、本转让合同书经甲乙双方签定后,乙方应首付甲方人民币_____元整(金额大写_____元),余款待乙方收到土地使用证及房产权证之日一次性向甲方结清。
2、转让款由甲方开具收据。
第四条甲方违约责任。
1、如甲方在_____年_____月_____日前未能办妥房产证及土地证过户手续,则乙方有权选择单方面解除本合同并要求甲方归还乙方已付款项。
2、甲方中途悔约,甲方应在悔约之日起_____天内将首付款返还与乙方,另给付乙方相当于首付款数额的违约金。
3、甲方不能按期向乙方交付房地产,每逾期一日,由甲方向乙方给付相当于上述房地产价款千分之_____的违约金。
第五条乙方违约责任。
1、如乙方未按照本合同约定支付转让款,则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的百分之_____赔偿金。
2、乙方不能按期向甲方付清购房款,每逾期一日,由乙方向甲方给付相当于上述房地产价款千分之_____的违约金。
第六条陈述和保证。
1、甲方向乙方陈述和保证如下：
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
2、乙方向甲方陈述和保证如下：
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务;。
第七条保密。
一方对因厂房转让而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条补充与变更。
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
第九条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条争议的解决。
1、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
2、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十一条合同的解除和变更。
1、当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。
2、任一方要求变更或解除合同，另一方守约方所造成的损失由要求变更或解除合同的一方负责。
第十二条合同的解释。
本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十三条通知。
1、本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2、前款中的"实际收到"是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条生效条件。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同—式_____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：
授权代理人(签字)：
单位地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
乙方(盖章)：
授权代理人(签字)：
单位地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
期房转让协议汇编（实用18篇）篇十八
卖方（以下简称甲方）：（身份证复印件附后）买方（以下简称乙方）：（身份证复印件附后）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条甲方为的正式员工，按照于20xx年月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20xx年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。
第二条甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条该期房的现定单价为每平方米元（人民币），房屋交易总价为人民币（大写）：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币（大写）万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：（手印）乙方：（手印）身份证号：身份证号：联系电话：
联系电话：合同签订时间：年月日。