合同协议是商业活动中必不可少的法律文件,能够约束双方的行为,确保交易的顺利进行。合同协议的签署是交易达成的重要环节,关系到交易的法律效力和双方当事人的权益。
租田合同免费优选(专业18篇)篇一
承租方:________。
乙方:________。
根据《_土地管理法》、《_土地管理法实施条例》等有关法律、法规和国家政策的规定,订立本合同。
一、甲方将位于_________北山一带田地租赁给乙方使用,四至范围东________南至________西至________北至________。经测量实际面积为________。
二、乙方租赁使用甲方该宗田地进行畜牧业生产,租金形式按年度按时支付。日按时缴纳租金。如逾期半年未缴付承包款,为乙方自动放弃承包权。
五、双方的权利和义务。
1、本合同下的土地使用权如因社会公共利益的需要,甲乙双方均应服从国家需要。农作物及设施补偿款归乙方所有。土地补偿款归甲方所有。
2、本合同期内如遇不可抗拒的自然灾害造成的损失,双方互不承担责任。
3、租赁期限内甲方必须保证无其他集体或个人对乙方所承租的土地提出任何异议,如果出现上述情况由甲方负责处理,与乙方无关,如甲方处理不当而给乙方造成了经济损失由甲方负责赔偿。
4、乙方生产经营中需经过甲方其它土地通行时,甲方应当积极协助和提供方便,乙方享有无偿通行权,如甲方村民干涉,由甲方负责解决。
六、土地租赁期限届满,乙方需要急需使用土地的,须再重新办理有关手续。如到期不再继续使用的,乙方应到期将土地使用权无偿交付甲方。
七、本合同履行期间,如发生争议,由争议双方协商解决。
八、乙方利用租赁土地所产生的一切成果全部归乙方。
十、本合同经甲乙双方签字后生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
乙方:________。
村委会盖章:________。
_____年____月____日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇二
甲方:
乙方:
为方便服务企业的生产,根据《_合同法》等有关法律、法规的规定,双方就租用土地从事建造民爆物品储存库协商达成协议如下:
第一条租赁土地。
乙方承租甲方位于的山地,用途为。
第二条租赁期限。
自2019年06月01日起至2019年05月31日止,共计2019年。
第三条租金。
本合同租金实行一年支付制,租金标准为2019元/年,于每年的6月1日支付。
第四条甲方权利义务。
1、依法提供该土地合法使用的证明材料。
2、处理、协调有关土地所有权人与周边村民的工作、关系。
4、除有明确约定外,不得干涉乙方正常的经营活动。
第五条乙方权利义务。
1、有权要求甲方履行合同约定的各项义务。
2、按照工商行政管理部门核准的经营范围经营开展合法的经营活动。
3、应按照约定的用途,并按规定制订的各项管理制度。
4、应按期支付租金。
第六条合同的解除。
有下列情形之一的,经甲乙双方协商可解除合同:
1、不具有合法经营资格的,包括因违法经营被有关行政管理部门吊销、收回经营证照的。
2、未按照约定的用途使用土地,经主管部门书面通知或本仓库没有实际存在价值的。
3、进行其他违法活动造成恶劣影响的。
4、逾期120日未支付租金的。
第七条免责条款。
因不可抗力或其他不可归责于双方的原因,使土地不适于使用或租用时,甲方应减收相应的租金。
第八条续租。
租赁期满后,甲、乙双方自行商定。
第九条其他约定事项。
1、场地在租赁期限内所有权发生变动的,不影响本合同的效力。
2、本协议签订前,甲乙双方于2019年6月20日签订的合作协议条款实质内容继续有效。相关的责任、义务内容按该协议执行。
3、因执行本协议发生争议,双方应协商解决,另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力,协商不成,由当地人民法院裁决。。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方(签字盖章)乙方(签字盖章)。
租田合同免费优选(专业18篇)篇三
甲方:
乙方:
一、合同期限自________年____月____日至________年____月____日。
二、甲方向乙方供应混凝土外加剂、中效外加剂掺量,减水达到16%,高效外加剂掺量,减水达到18%,符合现行gb8076—2008检验标准。
三、中效外加剂价格为1950元/吨,高效外加剂价格为2400元/吨,两种价格为不含税价格。
四、乙方要提前告知甲方所需产品数量,甲方负责按时送到乙方指定地点。
五、乙方对甲方每批产品取样检验,检验合格后,方可打入乙方储料罐,因乙方使用保管不善造成产品质量下降,应自行承担相关责任。
六、在合同期内,甲方不向乙方索要货款,以打混凝土充减货款,合同结束,乙方以现金方式支付甲方剩余货款。
七、违约责任。
1、乙方未按合同约定给付甲方货款,自应付货款之日起按银行同期贷款利率的三倍向甲方支付货款利息。
2、因甲方原因而不能及时供应乙方外加剂,而影响乙方生产,甲方负责赔偿乙方相应损失。
3、因不可抗力原因,致使本合同不能继续履行,甲乙双方互不承担责任。
八、如发生纠纷,双方协商解决,如协商不成功,双方约定在_肥人民法院提起诉讼。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字、盖章生效。合同履行完毕,货款结清后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇四
为了促进农村经济快速发展,根据《农村土地承包法》《_合同法》及有关法律、法规和政策规定,经村支两委协商,并经农村四议两公开工作方法,甲乙双方本着平等、自愿、有偿双赢的原则,签定本合同,以共同信守。
一、土地的面积和位置。
甲方经村民代表会议决定并报镇人民政府批准,将位于大张村村口路北、面积平方米工业用地承包给乙方使用。土地方位如下:东西长米,南北长米。(以附图纸为准)。
二、土地用途及承包形式:
1、土地用途为:农业科技开发、教育培训,推广、生产、服务,仓库等等。
2、承包形式:承包经营。
三、土地的承包经营期限:
该地的承包经营期限为:20--年--月--日至20--年--月--日。
四、承包金及交付方式:
1、该土地的承包金为每亩每年人民币元,亩共计人民币元。
2、乙方向甲方每年一次_纳当年承包费。上述承包费已含原荒地杂树补偿费及原有附属设施。
五、地上物的处置:
乙方有权处理承包区域内现存地上物及其他植被,在承包经营期内乙方所建设、种植之地上物为乙方投资所有。
六、甲乙双方的权利和义务:
(一)甲方的权利和义务。
1、对乙方承包土地开发利用进行监督,保证土地按合同约定合理利用。
2、在合同有效期内,按照合同约定收取承包费。甲方不得提高承包金。
3、负责为乙方办理土地承包经营证,保障乙方正常经营,不侵犯乙方合法权益,需协助乙方办理建筑修建安装相关手续。
4、按村民价格收取乙方水、暖、电、气费。在合同履行期内,甲方必须确保乙方在承包期内不受任何干扰。
5乙方经营需要扩大时,甲方应及时协调土地给乙方使用以保障乙方在经营上不受损失。
(二)乙方的权利和义务。
1、按照合同约定的期限有权依法开发利用和经营所承包的土地。
2、享有承包土地上的收益权和兴建权,购置财产的所有权。
3、乙方对承包地有独立自主经营权,收益权,任何单位和个人不得干涉,承包期内乙方自主经营独立合算,自负盈亏。所发生的一切债权、债务,由乙方承担,与甲方无关。
4、乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。
5、在承包期内,乙方须按合同规定缴承包款给甲方,并有权拒绝交纳除合同规定承包款以外的任何其它费用,甲方不得向乙方强行摊派。
6、保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。
7、乙方在用工方面,有义务在同等条件下,优先录用甲方村民。
七、合同的转包。
在合同有效期内,乙方在不违反国家法律。行政法规强制性规定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方所有,甲方不得以任何理由干涉。本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;甲方与转包方没有任何关系,不得干涉转包合同的正常履行。本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担经济责任。
八、合同的变更和解除。
1、本合同一经签定,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除,经甲、乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
2、在合同履行期间,不受任何一方法定代表人或人员的变更而变更。
3、本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行的,本合同自行解除。
4、本合同履行期间,如遇国家建设(或其它原因)征用该土地,征用赔偿费用和乙方所承包用地上建筑物、树木及其它地上附着物等补偿款归乙方所有,任何单位和个人不得截留、挪用。乙方征用土地的,甲方应当予以协助,并配合乙方完成征地手续。甲方不得对乙方征地行为设置阻碍。乙方征用土地的,按国家规定支付征地款,但地上物补偿及其地附着物补偿归乙方所有,甲方按规定应当予以返还。
5、如甲方擅自断电、断气、断暖、断水、断路致使乙方无法经营时,乙方有权解除本合同,其违约责任及一切损失由甲方承担。
6、本合同期满,如继续承包,同等条件下,乙方享有优先权,如乙方继续承包,双方应在本合同期满前半年签订未来承包合同。如乙方不再继续承包,乙方有权处置承包地上的投资建设的建筑物和附属设施,乙方在处置时,甲方有优先购买权。
九、违约责任。
1、在合同履行期间,任何一方违反本合同的上述约定,即视为违约,如甲方违约导致此合同无法正常履行,甲方必须按市场评估价格支付乙方所有直接和间接损失,乙方违约,需向甲方支付所有直接和间接损失。
2、乙方应按照本合同的期限支付承包费,如未按照合同约定期限支付承包费,视为乙方违约,乙方必须承担相应的违约责任及国家范围内的滞纳金。
3、如甲方发包地手续不合法或甲方发包地权属不清产生纠纷致使合同全部或部分不能履行,由此造成的一切损失由甲方承担。(建筑部分按市场价计算)。
4、因为乙方为提高工业生产能力而投入相应建设资本及人力,无论甲方在合同到期前以任何理由收回该承包土地,乙方有权获得补偿,同时对乙方承包地上的所有建筑物按当前市场价进行计算,并按当前市场价格一次性赔付乙方。
十、本合同纠纷的解约办法。
本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决,协商不成,双方同意向当地人民法院起诉。
十一、本合同经甲乙双方签字,盖章后生效。
十二、本合同未尽事宜,可由双方约定后依为补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式案一份,甲乙双方各----------份。
--年--月--日--年--月--日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇五
需方:(以下简称甲方)。
供方:__(以下简称乙方)。
根据《_合同法》及相关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿、互惠互利的基础上,经双方充分协商一致订立合同,以兹共同遵守。
第一条产品名称、商标、型号、数量、金额。
第二条质量标准及质量保证。
1、质量标准按国家或部颁标准以及行业标准执行。
2、必须保证混凝土强度合格。
第三条乙方对质量负责的条件和期限。
1、乙方保证交付的产品是全新、未使用过的,在质量、规格和性能方面与合同的约定相符。
2、产品的检验与验收,甲方在施工现场做混凝土试块进行检验。
3、乙方每次供货至现场时,应向甲方交付该批次成套的出厂合格证及检验证明。
第四条随机备品、配件工具数量及供应办法无第五条合理损耗计算方法无。
第六条交(提)货方式、地点及供货期限:乙方应根据甲方需要,随时将货物运至甲方施工现场指定地点,一直到甲方施工结束时为止。
第七条运输方式及到达站(港)的费用负担。
乙方负责将产品运输至甲方指定地点,并承担运输费用;由乙方负责卸货。
第八条货物所有权转移的时间、条件。
货物所有权自抵达甲方指定地点并由甲方验收后转移。
第九条验收标准、方法、地点及期限。
1、验收标准:按照乙方产品样本及产品使用说明书或按供、需双方书面确认的产品技术条款的标准执行。
2、货到交货地点后,双方对货物的型号、数量进行共同验收。甲方若对产品验收有异议的,应在货到3日内以书面形式提出。
3、甲方提出书面异议的,供、需双方应另行书面约定交货日期,对异议部分产品由乙方负责调整或更换。
第十条产品验收异议时间及方法。
甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在3天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
第十一条双方违约责任。
(一)乙方责任:
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交,甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
(二)甲方责任:
1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量或包装的规格,应提前与乙方协商。
第十二条其它约定事项。
本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方另行协商。
1、本合同共一式贰份,由甲乙方各执一份。
2、本合同自双方签章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇六
出租方:(以下简称甲方,土地的出租方统称为甲方)。
承租方:(以下简称乙方)。
为了充分利用土地,提高经济效益,根据《_土地管理法》、《_合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。
一、土地的面积、位臵。
甲方自愿将位于南位镇_________村,面积______亩(具体面积、位臵以合同附图为准)土地出租给乙方使用。附图已经甲乙双方签字确认,作为双方结算的依据。承租的整片土地方位东起_______________,西至_______________,北至_________,南至_______________。
二、土地用途:.土地用途为苗木种植及其他作物种植。
三、土地的承租经营期限。
该地承租经营期限为二十年,自___________年__________月__________日至___________年__________月_________日止。
四、租金及交付方式。
1.该土地的租金为每亩每年人民币__________元,每户的总租金以合同后附的土地租赁明细表为准。
2、双方约定的土地租金每五年调整一次,但每次的调整幅度不得超过每亩100元。
3、土地租金每年支付一次,乙方自合同签订日起日内向甲方一次性付清第一年的租金,甲方应签字收款。往后每年的付款时间以第一次的时间为准。
4、合同签订前已耕种土地按每亩_______元进行一次性赔产,未耕种土地不赔产。
五、甲乙双方的权利和义务。
(一)甲方的权利和义务。
1.甲方应保证该土地在租赁期限内无任何争议,若产生争议由甲方负责解决。
2.甲方应按照合同约定收取租金,在合同有效期内,前五年内甲方不得以任何理由提高租金,往后按照每五年调整一次的约定办理。
3.甲方应保障乙方自主经营,协调解决该地的用电用水等问题。
4.甲方允许乙方在挖树时按照需要树根上带土球,以确保苗木成活。
5.合同期限内,若遇到甲方所在村组调整土地,甲方必须保证该地不被调整,确保乙方的承租权。
(二)乙方的权利和义务。
1.乙方应按照合同约定的用途和期限利用、经营所承租的土地。
2.乙方应按照合同约定支付租金,不得拖欠。
3.乙方有权按照合同约定种植苗木,挖苗木。
4、合同期内乙方有权根据自身发展情况终止本合同,但需在终止前的春季耕种前将土地平整归还。
六、合同的转租。
1.在本合同有效期内,乙方有权将承租的土地全部或部分转租给第三方。
2.转租时要签订转租合同,不得擅自改变原来承租合同的内容。
七、合同的变更和解除。
1.本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。按照合同约定或者经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除、终止本合同。
2.本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行时,本合同。
可以变更或解除,双方互不承担责任。
3.本合同期满,如继续承租,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年内签订租赁合同。
八、违约责任:合同签字生效后,任何一方均不得违反,否则要承担相应的法律责任。
九、本合同经甲乙双方签字后生效。
十、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
出租方:(签字)_____________。
承租方:(签字)_____________。
合同附件:1、承租土地位臵、面积示意图。
2、土地租赁明细表。
签约日期:_______年___月___日
租田合同免费优选(专业18篇)篇七
出让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
根据《_农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》和《新疆维吾尔自治区实施办法》等法律、法规和国家有关政策的规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,经双方协商一致,就土地使用产权交易事宜,订立本合同。
一、土地使用产权情况。
二、出让期限。
自20--年--月--日起至20--年--月--日止。
三、甲乙双方的权利和义务。
(一)甲方享有如下权利:
1、监督乙方依法合理利用和保护土地,制止其损害土地资源的行为;。
2、法律、行政规定的其他权利;。
(二)甲方承担如下义务:
1、继续履行原承包合同规定的法定义务;。
2、尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动;。
3、依照本合同约定为乙方提供必要帮助或服务;。
(三)乙方承担下列义务:
1、维持土地的农业用途不变,不得用于非农建设;。
2、依法保护和合理利用土地,不得给土地造成永久性损失;。
四、出让价格及支付时间、方式。
1、乙方按每亩260元价格,将名下64亩土地承包给甲方,承包期20--年,承包费五年一付,金额83200元。到20--年1月1日之前,将后五年承包费金额83200元,一次性支付给甲方。
2、在承包期间乙方不在承担任何费用,甲方负责交清64亩土地的一切费用。
3、在承包期间乙方所开垦的荒地有乙方收益,与甲方无关。
五、违约责任。
本协议生效后,甲乙双方应严格认真履行,一方出现违约行为,应向对方支付违约金150万元。
六、其他事项。
1、合同双方发生纠纷协商不成的,任何一方均可乡(镇)农村土地承包合同管理部门(农经站)申请调解,调解不成的可向沙湾县农村土地承包仲裁机构申请仲裁。也可直接向县人民法院起诉。
1、本协议自签订之日起生效;。
2、本协议一式四份,甲乙双方,村民委员会、乡(镇)农经站各执一份。
--年--月--日--年--月--日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇八
需方:(简称甲方)。
供方:(简称乙方)。
根据《_合同法》及有关法律、法规,为规范与拌混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
一、预拌混凝土供应工程概况:
工程名称:___家园二标。
交货地点(工程地址):红临路、浦星公路。
二、供砼搅拌站(公司)名称:
___分公司。
三、预拌混凝土的供应要求及价格:
1、一般情况。
上述单价已包括运输费和泵车费,如不用泵车单价扣20元/m。用45米(不含45米)以上泵的混凝土单价在原单价基础上加5元/m。
2、约定事项:在施工中若加uea或hea,材料由甲方提供,乙方无偿提供甲方需要的技术资料。
四、预拌混凝土方量计算:
1、混凝土供应量以供方实际供应量进行结算。
2、甲方必须在每次供应后三天确认供应量,必须在每月26日确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间内确认乙方的混凝土供应量和混凝土供应总金额,则认为甲方同意按乙方的随车“预拌(商品)混凝土发货单”小票计算混凝土供应量。
五、预拌混凝土付款方式和期限:
每月结算一次,春节前付30%至50%的砼款,结构封顶(205月)后的第三个月(年8月)付清总砼款的70%,余款在结构封顶后的随后6个月逐月按比例付清,即全部砼款最迟在春节前付清。
甲方未按上述方式和期限支付混凝土货款,乙方有权停止供应混凝土,并有权解除合同,及时告知上海市混凝土行业管理部门。
六、技术要求。
1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应,如有特殊要求,甲乙双方另行协商决定。
2、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土,使用的配合比基本相同,并使用同一种规格的原材料。
3、凡一次浇捣大体积(3000m及以上)或特殊预拌混凝土浇筑,甲方应在十五天前向乙方提供混凝土的各项技术要求,乙方依此编制混凝土生产供应组织方案,此方案必须经甲方审核批准后方可实施。
4、甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土养护工作。
5、甲方必须按预拌混凝土规范要求,进行混凝土试块制作和标准养护,与之相关人员必须取得相应的资格,并持证上岗。
6、乙方有权在混凝土供应及养护期间,随时对施工现场用于强度评定混凝土试块的制作、养护等情况进行随访,如发现不符合相关规定的,乙方书面通知甲方,双方确认后,乙方将不承担所涉及试件达不到评定要求而引起的责任和一切要求。
七、验收标准、方法及提出异议期限。
1、乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。
2、预拌混凝土的验收标准,按gb/t14902-2003《预拌混凝土》、gbj107-87《混凝土强度检验评定标准》、dbj08-227-97《预拌混凝土生产技术规程》(上海市标准)等执行。
3、在预拌混凝土供应过程中,甲、乙双方如更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,经甲乙双方协商确认后才能实施。
4、预拌混凝土浇筑后,甲方如发现质量等问题,应在三天内书面通知一方,甲、乙双方及时协商分析解决,并及时上报有关质监部门。
八、违约责任:
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方或双方违约,有违约方承担责任,并参照合同法等有关条款。甲方未按时付款,应承担违约责任并赔偿违约造成经济损失。
九、解决争议的方式:
本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应友好协商,协商不成的,可以提请上海市混凝土行业管理部门进行调解裁定;也可向供应预拌混凝土工程项目所在地的人民法院起诉。
十、其他约定事项:
1、甲方在浇筑预拌混凝土的前三天,应以书面形式向乙方申报供料计划,以使乙方合理安排生产,确保预拌混凝土的按时供应。
2、甲方应做好浇筑混凝土前的一切组织准备工作(如:道路坚实通畅,用水、照明齐全等),以及供料期间的现场指挥和安全工作,为乙方能顺利、及时、优质完成混凝土浇筑提供便利条件。搅拌车到现场后等待时间不超过45分钟,以免影响混凝土质量。
3、甲方在混凝土浇筑接近结束前,应提前一小时书面明确通知乙方尚需浇筑的混凝土量,否则造成后果由甲方负责。
4、乙方应按甲方提出的供货要求,根据国家、本市混凝土标准和有关规定,组织生产供应混凝土,做到保质保量,并按规定向甲方提供相关的混凝土技术资料。
5、乙方应做好混凝土出厂检验工作,甲方在乙方混凝土运抵浇筑现场后,应及时做好相应的验收工作,如出现问题,应立即通知乙方协商解决。
6、乙方在组织生产供应混凝土过程中如遇特殊原因而不能继续正常供货时,须至少提前一天通知甲方协商解决,否则造成后果由乙方负责。
7、本项目灌注、结构、车库、地坪等全部砼单价均按要求的砼确认,供方不再收取任何相应的技术措施费用。
8、如遇不可抗力的因素不能正常履行合同时,免除双方违约责任。
9、当混凝土原料价格有波动时在供应数量达到合同相应等级数量的50%时,甲乙双方协商调价,并签订相关的补充协议。
十一、本合同自双方代表签字,加盖双方法人章或合同专用章生效,如有未尽事宜,须经甲、乙双方共同协商,另行签订补充协议。
十二、甲方必须提供建设工程施工许可证、企业法人营业执照复印件、税务登记证复印件及采购申请登记表,供有关管理部门查验及存档。
十三、本合同一式五份,甲、乙双方各执二份,另一份上海市建设工程交易管理中心商品混凝土分中心办理交易时存档。
甲方:
乙方:
___年___月___日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇九
甲方:
乙方:
甲方因施工需要与乙方建立劳务关系,双方遵循平等自愿、协商一致的原则,明确甲、乙双方权利和义务的协议,订立本劳务合同:
南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修工程,原旧路为水泥混凝土路面,全线旧水泥路面已出现局部破坏严重,须进行局部翻修。
1、工程名称:南宁市青秀区伶俐镇大水坡至官已坡道路大中修工程。
2、工程地址:伶俐镇大水坡至官已坡路段。
单项砼工种自备机械劳务承包。
乙方严格按照甲方施工要求,自备发电机,搅拌机,上料铲车,运输车辆,斗车,水泵,模板等工具,进行搅拌,运输,支拆模,浇筑,收光等工作。
严格按砼质量验收标准执行。
(1)质量要求必须按施工单位、公司要求确保清水砼,严禁出现烂根、蜂窝、麻面、汽泡,杜绝出现砼漏振、烂脚等。
(3)如出现上述质量问题时,乙方无条件承担所有的处理工作并根据实际情况赔偿甲方损失。
(3)、进度:乙方无论在任何条件下施工作业时必须保证劳动力,若因乙方劳动力不足造成的损失将由乙方全部负责。
1、现场:进入施工现场所有人员必须戴好安全帽,系上帽带。衣着整洁,不准穿拖鞋、不准穿背心裙子、裸背进入施工现场。
2、安全教育:
(1)乙方进场人员必须在3天内准确的记录劳务人员的地址、身份证号码、等资料登记造册,交给甲方一份以备查询。
(2)乙方进场人员必须全部、全面地接受参加甲方组织的安全教育活动。上岗人员经过培训及业务孰练的人员才能上岗,违章作业的后果自负。
(3)在施工期间因工地不安全的环境造成的安全事故,由甲方承担正规医院就医的所有医疗费(凭正规医院发票报销),误工费、护理费、生活费、营养费。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承担,甲方不承担任何费用。
(4)在施工期间不得惹事、打架、偷盗,发现一次根据情节轻重进行经济处罚。情节严重的移交司法机关。
(5)租房:在施工现场有条件情况下将集中住宿统一管理。
(6)文明施工:在所有的工作范围内必须每天做到工完场清、余料及废料每天做到下班时清理干净。不得私拉乱接电线,非械面人员不得从事机械操作,不得违章指挥,发生事故由乙方自行负责。
乙方按甲方要求时间进场,先期费用由乙方自行解决,工程进行15天后可向甲方支付生活费,待工程完工验收后,结清全部款项。
1、本合同与项目管理条例同时生效。
2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,一经签字立即生效至工程款付清后自动失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生产的,责任由乙方全部承担。中途无故退场的,退场费将由乙方自行承担,甲方只付给乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇十
法定代表人:
甲方:乙方:法定代表人:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。
_________mw光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容:
epc总承包模式,即由甲方负责投融资,乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设,乙方协助甲方在国开行办理贷款。
二、合作规模。
根据双方的战略规划,计划在_____________年内共同协作完成光伏电站_________兆瓦的装机容量。
三、合作期限。
租田合同免费优选(专业18篇)篇十一
甲方:
乙方:
甲乙双方经《合同法》进行友好协商决定:
一、甲乙双方交易游戏号,甲乙游戏号价值均在人民币:___________元整(大写:___________元整)左右。
二、双方决定交换游戏账号,并永久不得变更。
三、此账号交换之时,甲乙双方方必须告知各自账号的所有相关资料,包括:注册账号之时填写的身份证号、注册电子邮箱、密码保护提示问题及答案、游戏账号以及当前密码,便于双方查询以及修改这些资料。双方必须配合对方修改(过户)账号的一切相关信息。
四、双方签订此协议之后,即同意日后不得以传真、电话、电子邮件等任何方式向账号所属___________公司索回、挂失、查找此游戏账号密码等相关电磁记录。如有违约,故意将此账号收回,双方各将保留法律手段追溯权力;或者庭外解决,由违约方赔偿对方人民币:___________元整(大写:___________元整),作为庭外调解之费用。
五、本协议自甲乙双方签字之后立即生效,具有法律效力,如果一方违约,将由___________人民法院仲裁解决。
六、本协议一式___________份,甲、乙双方各保留___________份。本协议如需修改,需双方协商补充修改在本协议背面另立条目。
七、甲乙双方信息。
(一)甲方信息:
游戏账号:______________________。
账号密码:______________________。
注册姓名:______________________。
注册身份证号码:______________________。
注册邮箱:______________________。
密码保护提示问题1:______________________。
密码保护提示答案1:______________________。
密码保护提示问题2:______________________。
密码保护提示答案2:______________________。
密码保护提示问题3:______________________。
密码保护提示答案3:______________________。
(二)乙方信息:
游戏账号:______________________。
账号密码:______________________。
注册姓名:______________________。
注册身份证号码:______________________。
注册邮箱:______________________。
密码保护提示问题1:______________________。
密码保护提示答案1:______________________。
密码保护提示问题2:______________________。
密码保护提示答案2:______________________。
密码保护提示问题3:______________________。
密码保护提示答案3:______________________。
(三)以上所有游戏信息必须真实可靠,当场查证,如有虚假,将携带法律责任。
立约人(甲方签字):
租田合同免费优选(专业18篇)篇十二
甲方:
乙方:
家庭住址邮政编码户口所在地省(市)区(县)街道(乡镇)社区(村组)。
根据《xxx劳动合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致,诚实信用的原则,订立本劳动合同(以下简称合同),共同遵守。
第一条本合同期限经双方协商一致,采取以完成学生春、秋季在校学习期间校园安保任务为期限:自年月日起至年月日止。
第二条乙方的工作区域或工作地点为。
第三条乙方同意根据甲方工作需要,担任岗位(工种)工作。
第四条甲方安排乙方执行(标准工时工作制度、综合计算工时工作制度、不定时工作制度)工时制度。
执行标准工时制度的,乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时,每周轮休。
甲方安排乙方从事的岗位(工种)实行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的,应当事先经劳动行政部门审批。
第五条甲方每月日前以法定货币足额支付乙方工资。甲乙双方约定,乙方月工资为元,经费来源为市、区县财政预以安排。
第六条因甲方的原因使乙方在合同期限内待工的,在一个工资支付周期内的,甲方应按上一个工资支付周期的工资标准,支付乙方工资。超过一个工资支付周期的,甲方支付乙方的月生活费为元或按执行。
第七条甲方支付乙方的加班工资的计算基数按本合同第五条约定的工资标准计算。
第八条甲乙双方按国家和**市的规定参加社会保险。其中,乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。
第九条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家和**市有关规定执行。
第十条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和**市的有关规定执行。
第十一条甲方根据生产岗位的需要,按照国家以及**市。
的有关劳动安全、职业卫生的规定为乙方配备必要的安全防护设施,发放必要的劳动保护用品。
第十二条甲方根据国家有关规定、法规,建立安全生产制度。乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
第十三条甲方应当建立、健全职业病防治责任制度,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平。
第十四条甲乙双方在本合同有效期内经协商一致,可以变更本合同约定的内容。变更合同应采用书面形式,双方各执一份。
第十五条甲乙双方变更、续订、解除、终止劳动合同应当依照《xxx劳动合同法》等相关法律、法规和**市有关规定执行。
第十六条甲方应当在解除或者终止本合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明。
乙方应当按照甲方有关规定,办理工作交接。甲方依法应当向乙方支付经济补偿的,在办结工作交接后支付。
第十七条劳动合同的解除和终止。
(一)甲乙双方协商一致,可以解除劳动合同。
(二)甲方解除劳动合同的约定:
1、乙方有下列情形之一的,甲方可以随时与乙方解除劳动合同:
1)试用期内,被证明不符合甲方录取条件的。
2)以欺诈手段与甲方签订合同,被查证属实的。
3)严重违反甲方规章制度,根据甲方管理规定应解除劳动合同的。
4)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害或者严重不良影响的。
5)在合同期内同时与其他单位建立劳动关系。
6)被依法追究刑事责任的。
7)法律法规规定的其他应解除劳动合同的情形。
2、有下列情形之一的,甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后,可以解除劳动合同。
1)乙方不能胜任工作,经过培训仍不能胜任工作的。
2)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经甲方与乙方协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。
(三)乙方解除劳动合同的约定:
乙方提前三十日以书面形式通知甲方或者在试用期内提前三日通知甲方,可以解除劳动合同。
有下列情形之一的,本合同终止:
1)本合同期满或乙方达到法定退休年龄的。
2)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的。
3)甲方终止办学、依法撤销、校点合并。
4)法律、行政法规规定的其他情形。
(一)甲方违反合同约定的条件解除、终止合同或由于甲方原因订立的无效合同,给乙方造成损害的,应按损失程度承担赔偿责任。
(二)乙方违反本合同约定的条件解除本合同或由于乙方原因订立的无效合同,给甲方造成经济损失的,应按损失程度承担赔偿责任。
第十九条甲乙双方因履行本合同发生劳动争议,可以协商解决。协商不成的,可向甲方劳动争议调解委员会申请调解。也可直接向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第二十条本合同未尽事宜或与国家和**市有关规定相悖的,按国家和**市有关规定执行。
第二十一条本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方法定代表(主要负责人):乙方(签字或盖章)或委托代理人(签字或盖章):
年月日年月日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇十三
光伏发电系统简介。
太阳能光伏发电技术的开发始于20世纪50年代。随着全球能源形势趋紧,太阳能光伏发电作为一种可持续的能源替代方式,于近年得到迅速发展。随着全球经济和科学技术的飞速发展,世界许多国家将光伏发电作为发展的重点,光伏产业的技术进步已经使太阳能应用成为可能,并首先在太阳能资源丰富的国家,如德国和日本,得到了大面积的推广和应用。在国际市场和国内政策的拉动下,中国的光伏产业逐渐兴起,并迅速成为后起之秀,涌现出无锡尚德、南京中电、江苏林洋、常州天合和天威英利等一大批优秀的光伏企业,带动了上下游企业的发展,中国光伏发电产业链正在形成。
太阳能光伏发电系统主要由太阳能光伏电池组,光伏系统电池控制器,蓄电池和交直流逆变器是其主要部件。其中的核心元件是光伏电池组和控制器。太阳能电池主要使用单晶硅为材料。用单晶硅做成类似二极管中的p-n结。工作原理和二极管类似,就是通常所说的光生伏特效应原理。目前光电转换的效率大约是单晶硅13%-15%,多晶硅11%-13%。
光伏发电特点。
光伏发电的优势充分体现在充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、初步的实用性上资源的充足性及潜在的经济性上等。但太阳能能量密度低,稳定性差并受到地理分布、季节变化、昼夜交替等影响光伏发电,主要包括以下几个方面:时间周期局限、地理位置局限、气象条件局限。、容量传输局限、光能转换效率偏低。
太阳能光伏发电之所以发展如此迅速,是因为其具有以下优点。
(l)取之不尽,用之不竭。地球表面所接受的太阳能约为×1014gwh/年,是全球能量年需求的35000倍,可以说是一种无限的资源。
第1页。
(2)无污染。光伏发电本身不消耗工质,不向外界排放废物,无转动部件,不产生噪声,是一种理想的清洁能源。
(3)资源分布广泛。不同于水电受水力资源限制,火电受到煤炭资源及运输成本等影响,光伏发电几乎不受地域的限制,理论上讲在任何可以得到太阳能的地方都可以利用太阳能进行发电。
(4)建设周期短,建造灵活方便,运行维护费用低。光伏发电系统可以按照需要将光伏组件灵活地串并联,达到所需功率,所以其建设周期短,扩容方便;安装于房顶,沙漠,还可与建筑相结合,从而节约占地面积,节省安装成本;太阳能光伏发电所消耗的太阳能无需付费,一年中往往只需在遇到连续阴雨天最长的季节前后去检查太阳能电池组件表面是否被污染,接线是否可靠以及蓄电池电压是否正常等,因而太阳能光伏发电的运行费用很低。
(5)光伏建筑集成。光伏产品与建筑材料集成是目前国际上研究及发展的前沿,这种产品不仅美观大方,还节省发电站使用的土地面积和费用。
(6)分布式。光伏发电系统的分布式特点将提高整个能源系统的安全性和可靠性,特别是从抗御自然灾害和战备的角度看,更具有明显的意义。
3光伏发电系统的发展前景。
租田合同免费优选(专业18篇)篇十四
为建立劳动关系,明确权利义务,依据xxx《劳动法》、《劳动合同法》,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。
本合同期限自___年__月__日起至___年__月__日止。其中试用期为___年__月__日起至___年__月__日止。
第二条工作内容和工作地点。
甲方根据工作需要,安排乙方在_____工作岗位,乙方的工作任务为_____,工作地点为________。经双方协商同意,甲方可以调换乙方的工种或岗位。
第三条劳动报酬。
乙方按甲方规定完成工作任务的,甲方每月__日支付工资,支付的劳动报酬为__元/月,其中试用期的劳动报酬为__元/月。
第四条劳动合同的终止与解除。
双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理,甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明,符合国家规定的,支付乙方经济补偿。
第五条工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。
第六条其他未尽事项按国家及地方现行有关规定执行,或者通过协商以附件形式约定。
第七条本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效。
甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)。
签订时间:年月日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇十五
甲方:_______________(发包方)。
乙方:_______________(承包方)。
经甲乙双方友好协商,遵循《_合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规,本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项达成共识,具体内容如下:
第一条:工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容及承包范围:
4、建筑规模:
5、工程造价:
6、质量等级:合格。
7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二条施工准备。
1、工程所需钢结构构件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方负责供应。
2、安装所需设备,包括吊机生产车等由乙方解决。
3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条双方主要责任。
1、甲方的责任。
(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件,协调现场情况,为乙方正常施工创造条件。
(2)甲方督促检查工程进度,工程质量,施工技术及安全生产。
(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。
(4)统一审核工程预决算和竣工结算。
2、乙方的责任。
(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(2)进场前七天内,向甲方呈报项目部组织人员名单。
(3)进场后七天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。
(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料,并接受甲方职能部门的检查指导。
(5)如安装中途不符合要求,甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准,由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内,乙方未能及时返工整改,甲方有权指出乙方出场、停止安装,并承担一切经济损失。
第四条工程工期。
1、开工日期年月日,竣工日期年月日,
本工程有效工期天,法定节假日除外。
2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划,协议签署后乙方应在年月日内进驻现场,并按照约定时间开工。
3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时,甲方及监理工程师可向乙方发出指令,要求乙方人员、机械加班工作,乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。
第五条工程质量。
1、严格按照施工图与说明书,按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工,确保工程达到合格。
2、工程质量达不到合格等级,由乙方负责;达到合格等级,不奖不罚。
3、在施工中,必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处理。
4、在规定的保修期内,由乙方无偿进行维修。
5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理,如工程在检查验收中经评定为不合格工程,甲方有权向乙方索赔,由此造成的一切损失由乙方承担。
6、施工过程中质量不符合要求时,甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理,情节严重的给予每次1000~20xx0元处罚,如乙方返工后仍达不到合格要求,甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方在施工中,为确保工期、质量、安全,必须使用符合安全标准的施工机械,对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。
8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。
第六条:文明、安全生产。
1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。
3、施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,遵守劳动用工条例,工地发生的任何责任事故,由乙方承担全部责任。
第七条:工程款的支付与结算。
1、双方同意按照进行结算。
2、施工用水电。
甲方负责施工现场的三通一平全部到位。
施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担,产生费用乙方按实收取)。
第八条合同履约保证金。
1、甲乙双方签定本协议后,乙方人员进场,乙方向甲方交合同履约保证金万元。
2、在甲、乙双方约定的开工时间内,因甲方原因造成工程未能按时开工,工期可以顺延,在甲方具备工程开工条件时,本工程协议继续有效。
3、合同履约保证金退还:工程施工至退还履约保证金%,具备竣工验收条件退还履约保证金%。
第九条付款方式。
1、乙方垫资施工至后,经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的%工程款。
2、工程验收合格后,付至工程总造价的%。
3、工程竣工验收合格后,乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后,付到工程决算款的%;备案完成后付到工程决算款%。
4、余留工程款的%为保修款,按双方保修协议支付,直至结清全部工程价款。
第八条材料。
1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
第九条付款违约条款。
1、甲方不按合同书约定支付工程款,乙方有权停止施工,由此造成的工期延长,工期相应顺延。
2、工程完工后,甲方不按合同书约定支付工程款的,甲乙双方协商解决办法,如协商不成,乙方有权申请人民法院进行依法解决。
第十条质量保修。
质保期内如出现质量问题,乙方接到甲方通知48小时内不进行维修,甲方有权安排他人维修,所产生的费用从质量保修金中扣除,不足之处有乙方补足。
第十一条违约责任。
1、协议后效后,某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的,应承担工程总造价%的违约金。
2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交纳元/每天的违约金,每提前一天甲方向乙方奖金元。
3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳元/每天的违约金,每提前一天甲方向乙方奖金元。
第十二条其他。
1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。
2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此协议中的所有条款均为合同的内容,均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方,以本协议条款为准。
4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。
5、本协议一式肆份,甲、乙双方各持两份,双方签字盖章生效,工程款付清后自行作废。
6、如有争议,双方友好协商处理,协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇十六
发包方:__________________公司,以下简称甲方。
总承包方:___________________,以下简称乙方。
分包方:_____________________,以下简称丙方。
甲、乙、丙叁方根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
第一条工程造价。
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费_________%。
2、市场价格风险调整的不可预见费用。
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期
工期要求:
主厂房:_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)。
第三条安全生产规范执行必须符合国家有关规定要求。
第四条材料、设备的采购、供应方式和要求。
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第五条工期、质量保证金。
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。
2、项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第六条工程价款及支付方式。
1、房屋结顶_________天,甲方支付给丙方_________万元;。
2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);。
3、房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;。
5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
第七条工程质量保修保修期为_________年。
在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第八条违约责任及处理。
1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。
第九条其它。
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
租田合同免费优选(专业18篇)篇十七
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《_合同法》和__,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
工程开竣工日期:____年___月___日至___年__月___日。
承包范围:乙方包工,包料。
甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
工程总价:大写_________________________________。
结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
乙方材料及工人进场再付工程款___%大写__________元。
工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
工程结束三天内为工程验收期,逾期视为工程合格。
不可抗力及自然灾害因素,如雨、雪等天气;地震、洪水等天灾。
发包人未能按约定日期支付工程相应款项,使施工不能正常进行。
除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外,任何一方违约造成的损失,由违约方承担赔偿责任。
甲方未按约定的时间和要求提供场地,方案回复,支付工程款的,乙方可以要求顺延工期,同时引起的停工待料,延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。
本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的可向当地人民法院起诉。
协议未尽事宜,甲乙双方可以洽商,签订补充协议,补充协议具有同等法律效应。
本协议一式两份,甲乙方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
租田合同免费优选(专业18篇)篇十八
发包方:(甲方)__________。
承包方:(乙方)__________。
依照《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、_颁发的《建设工程施工合同示范文本》(gf-91-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议:
第一条工程概况。
工程名称:________________________________。
工程地点:________________________________。
工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围:________________________________。
承包方式:________________________________。
工程性质(指基建、技改、合资等):________。
批准文号(有权机关批准工程立项的文号):__________。
定额工期总天数:________天。
开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日竣工。
质量等级:__________________________________。
合同价款:本合同工程承包造价为________元。
金额大写:__________________________________。
第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
1.协议条款;。
2.合同条件;。
3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;。
4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;。
5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;。
6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单;。
7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;。
8.国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律。
合同语言:本合同文件使用汉语。
适用法律法规:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸。
甲方提供图纸日期:________________________
甲方提供图纸套数:________________________。
甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担:______。
工程竣工图:按照国家和本市有关规定,双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表。
第六条乙方驻工地代表(项目经理)。
乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件):____________。
第七条甲方工作。甲方按本协议约定的时间和要求,一次或分段完成以下工作:
施工现场达到具备施工条件和完成的时间:
将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:______________并保证施工期间的需要。
施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点:________________满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。