现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
2023年波形护栏合同图片 护栏宣传合同优秀篇一
购货单位：_________________________(以下简称甲方)
供货单位：_________________________(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经过协商，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。
第一条材料清单
1.名称：____________________
2.规格型号：________________
3.生产厂家：________________
4.单价：____________________
5.数量：____________________
6.总价：____________________
第二条供货时间及数量
2.数量：_______________________
第三条质量要求
五金建材数量由双方工作人员现场查验为准，质量需达到国家有关标准。
第四条货物运输
(一)运输方式。
运输方式：_________________
发货地点：_________________
到达地点：_________________
收货人：___________________
(二)运费承担。
_______________________________________________________________________。
(三)乙方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由卖方承担。货物自交付甲方之日起，该货物损毁灭失风险随之转移。
(四)乙方按照约定将货物交运后，甲方变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由甲方承担。
第五条货物验收
对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后______日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第六条结算及付款方式
本合同价款约________万元。每批次五金建材供应货款按________%付款，余款在半年内结清。供方应按需方要求供货，每延误一天按________元损失给付需方。
账户名称：_________________________
开户银行：_________________________
银行账号：_________________________
第七条合同的生效、变更和解除
1.本合同由甲乙双方签字盖章后即生效。
2.合同生效之日起，合同双方应认真遵守，不得随意变更或解除合同条款。
第八条违约责任
(一)乙方违约责任。
1.建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退换，或赔偿买方由此受到的损失。
2.乙方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货________日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但甲方在不收取违约金的情况下，有权要求乙方双倍返还定金。
(二)甲方违约责任。
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款________%的违约金。
4.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第九条不可抗力因素
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条纠纷解决
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
第十一条其他
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有相同法律效力。
2023年波形护栏合同图片 护栏宣传合同优秀篇二
供货方：_________(以下简称供方)
需货方：_________(以下简称需方)
第一条、产品
第二条、供货日期：从_________年_________月_________日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。
第四条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
2、交货地点：都尉街道办事处
3、结算方式：
第五条经济责任
(一)供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
(二)需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
第六条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商。
第八条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式份，由甲、乙双方各执份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年波形护栏合同图片 护栏宣传合同优秀篇三
承包方（乙方）：_______
依据《_合同法》、《_建筑法》及其它法律、行政法规等规定，签订本合同，双方共同遵守。
一、项目概况：
1、工程地点：史丹利小区（原华丰四厂）
2、施工内容：不锈钢栏杆的制作及安装
3、承包方式：包工包料
二、技术标准和质量要求：
1、采用“名粤”牌不锈钢，63实测；51实测；38实测阳台，飘窗；32实测阳台，飘窗；22实测阳台，飘窗；38×38方管实测。
2、标准：
（1）在存放过程中，应有防止磕碰、划伤和被油污染的措施；
（3）钢管间距必须符合国家强制性规范要求。
三、双方工作范围：
1.甲方提供施工队员施工生活场地，乙方保证现场干净且不影响正常施工。
2.乙方负责材料供应并附有检测报告及出厂合格证，负责检验批抽样检测，功能性检测，保证质量达到同行业质量标准。质量不合格，材料不达标，乙方必须返工，直到合格为止，工序不报验概不结算。
3.严格按照技术交底及变更通知进行不锈钢栏杆的施工，不得减少任何要求及内容，每减少一道工序或改变合同约定的材料用量，或破坏已有成品、半成品，乙方无条件接受处罚。
4.遵守甲方有关规章制度，保证安全生产、文明施工；与土建总承包单位密切配合。
5.在成品未经验收前，乙方承担成品保护的全部责任。
四、质量检查和返工
1.乙方按照规程施工，确保工程质量，随时接受甲方及监理人员的检查检验，为检查提供便利条件，并按照要求返工、返修。
2.施工中若发生质量事故，乙方承担质量事故的全部责任，若乙方违章违规操作出现安全事故，乙方承担全部责任。
五、验收及完工
1.施工完毕后乙方通知甲方及监理验收，工程验收合格后，移交甲方管理。
2.工程保修期为一年，保修期内出现质量问题，由乙方无偿进行返修。
六、价格及付款方法：
1.阳台、屋面栏杆：87元/m；飘窗栏杆68元/m。
2.材料进入工地现场后（乙方采购，采购时必须有甲方参与并签字认可，），拨工程总价的60%；本分项工程竣工，甲方和监理单位验收合格后拨付至工程造价的85％（根据实际发生的工程量）；楼体综合验收合格决算后拨付至95%（此时提供发票）；剩余5％作为质保金，一年内无质量问题付清。（承包方报价包括各种型材和各种税、费。乙方提供的发票，必须符合临沭县临沭镇税务部门的要求）
七、安全
乙方应采取严格的安全防护措施。如有安全事故发生并由此而产生的费用由乙方自负。
本合同双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格并甲方付清款后失效。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方：_______乙方：_______
法人或授权委托人：_______法人或授权委托人：_______
2023年波形护栏合同图片 护栏宣传合同优秀篇四
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性，为防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。
甲方安装防护栏为指定房屋楼下四个窗户（包含卧室一个窗户，书房一个窗户，餐厅一个窗户以及厨房一个窗户），以及楼上一内侧防护栏门窗。
乙方承担全部防护栏用料以及负责防护栏安装实施，甲方指定用料为不锈钢管，厚度为厚。定价安装每平米80元计算，总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。
乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具，自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。
乙方在施工中对，若发现有缺陷或隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须迅速停止作业。
乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。
甲方支付乙方定金400元人民币，其余工程款在防护栏安装完成后一遍结清。
根据工程的实际情况，对工程作出质量方面的检查和监督。
甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知。
不锈钢护栏立柱间距不得大于12厘米。
按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为50年，乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于 100公斤的情况下自行掉落，否则乙方负责因防护栏掉落导致的`全部安全责任。
本合同一式二份，双方各执一份。
本合同经双方法人代表（委托人）签字后生效，质保期满后本合同自动失效。
合同定立时间： 年 月 日
甲 方： 乙 方 ：
（签字） （签字）
法定代表人： 法定代表人：
电话： 电 话：
2023年波形护栏合同图片 护栏宣传合同优秀篇五
供方（乙方）：
甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守。
三、交货期：合同签订后天后内货到现场，天内安装完成。
四、交货地点：______________
五、结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的_____%即_____元作为进度款。安装完成，支付_____元，验收合格办理总结算，天内，甲方即一次性付清全额余款。
六、乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。
七、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额%的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付贷款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。
八、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
九、产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。
甲方：乙方：
代表：代表：
电话：电话：
日期：日期：
2023年波形护栏合同图片 护栏宣传合同优秀篇六
一、交通工程的主要特征
交通工程具有以下三个方面的主要特征:
1、交通建设工程具有周期长、投资大、部分工程跨行政区域、涉及专业多、原材料多、结构形式多样、工艺工序复杂、常常交叉施工、地质条件多样、工程难题较多等特点。
2、交通工程具有显着的天然的垄断特性和公共属性。其天然垄断性体现在使用方的出行必须依赖于相关的交通工程;其公共属性体现在当地的所有群众都是潜在的使用者,而且使用者具有个体不确定性的特点。
3、交通工程在本质上仍然是一种产品,其卖方(生产方)由《建设工程质量管理条例》(^v^令[2000]第279号)(以下简称“条例”)第一章第三条所规定的“建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责”的五大责任主体组成;买方是使用该交通工程产品的人民群众。当前交通工程产品的支付方式主要有:1)政府相关主管部门审定的收费年限许可;2)车辆年费转移支付;3)全部或部分财政性资金等,则其产品价格是相对固定的。
由于买方的个体不确定性,买方事实上不具备产品的议价能力和工程质量的产品验收所需的专业判断能力,同时考虑到交通工程产品的天然垄断性和公共属性,相关政府主管部门事实上同时扮演了“买方代表”和“裁判员”的双重角色。
二、加强交通工程质量安全监督管理的策略
1、大力推行现代工程管理,进一步提升监督水平,推进精品工程建设
一是要认真贯彻落实交通运输部提出的“工程建设发展理念人本化,项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”五化要求,大力推行现代工程管理,着力加强特大桥梁和特长隧道工程、高填深挖段高边坡、特殊地质路段等关键工程质量安全风险防控工作,强化质量安全监管措施;二是充分依靠现代科学技术,提高质量安全管理的信息化水平,在信息采集和管理、远程监控等方面迈出新的步伐,突出以信息化引领质量监督现代化,进一步提高对质量安全形势的分析研判能力,继续实行分片区挂钩负责制、差别化管理、明查暗访、隐患约谈等监查手段和监管机制,强化监督抽检,不断提高对质量安全工作指导水平;三是坚持典型引路和精细管理两手抓,全面推行施工要精、监理要严,管理要科学的精品工程建设理念,确定一些高速公路建设项目或标段为精品典型示范工程,通过召开创精品工程质量管理现场会着力推广精细化管理理念、精细化管理模式、精细化管理措施和精细化管理手段,通过在全省开展抓典型、树样板、创精品工作,以点带面,促使我省高速公路内在质量和外观质量稳步提升,涌现出一批精品工程。
2、明确监督工作重点在交通工程的施工过程中,首先要对参建各单位的质量保证体系进行监督检查。看看体系是否完整和健全。加强工程现场基本管理,加大对监理、施工及实验检测从业单位和从业人员现场履约情况的监督检查力度,根据要求的信用评价管理办法建立信誉档案,对从业人员的无序流动进行有序管理。
要严把工程监理工作关,抓好监理工程师及驻地旁站监理人员对工程质量、进度及投资管理工作的控制能力,监理人员的工作做得到不到位,会直接影响到工程质量的好与坏,因此监督监理工作是监督工作最首要的任务。
对关键工序、重点部位、隐蔽工程的质量监督检查为重点,有效治理工程项目建设工程实体、工艺、工程质量监督管理方面存在的通病问题,积极开展各种类型的专项及监督抽查活动。
对工程所需的原材料、半成品的质量进行检查和控制。首先要求施工单位人员配备、组织管理、检测程序、方法、手段等哥哥环节上加强管理,明确材料的质量要求和标准。实行“三检”制。在施工过程中,每道工序必须执行“三检”制,且有施工单位质监部门专项质检员验收,然后经监理人员验收、签字认定,方可进行下道工序的施工。如果施工单位没有进行“三检”或专职质监人员没有签字,监理人员要拒绝进行下道工序施工。
3、持续加强平安文明工地建设,努力构建安全监管长效机制