招标文件合同条款（热门16篇）

招标可以吸引更多的供应商参与，增加竞争力，以获得最佳的供应商和质量。招标是企业与供应商之间的合作方式，以下是一些合作成功的案例分享，供大家借鉴。

招标文件合同条款（热门16篇）篇一

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

今因甲方兴建防洪抗旱工程，需要委托乙方承建，经双方协议后，根据本工程具体情况，签订合同，作为今后施工工程依据，以资共同遵守。

一、工程名称：防洪堤、灌溉水渠。

二、工程地点：故县三公里处。

三、施工范围：

招标文件合同条款（热门16篇）篇二

与公司自愿组成联合体，参加工程投标。

现就有关事宜订立协议如下：

1.为联合体主办人，为联合体成员;。

2.联合体内部有关事项规定如下：

(1)联合体由主办人负责与招标方联系。

(2)投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施;联合体主办人代表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3)联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，

招标文件合同条款（热门16篇）篇三

我公司若能中标20__年张湾区污水分支管网工程施工，按照中华人民共和国招投标法和建筑法要求，我公司承诺接受招标文件中。

合同。

协议各项条款。

一、工期：按照投标工期，有效工作日90天。

开工时间以甲方通知为准，若在规定工期时间未完工，每推迟一天罚款1000元，从我单位履约保证金中扣除。

二、质量：一次验收达到合格标准，若一次验收达不到合格标准，按合同金额的2%作为处罚并返工直至达到规定的质量标准。

三、工程付款：按合同约定工程进度付款。

四、保修：按国家建设工程保修办法及国家的有关法律法规执行。

特此承诺!

投标人：

招标文件合同条款（热门16篇）篇四

承租人：＿＿＿＿＿＿・・・签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条、租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条、租赁物资的用途及使用方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第三条、租赁期限：自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，共计＿＿＿＿天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前＿＿＿＿日内，重新签订合同。

第四条、租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿租金的支付方式和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五条、押金（保证金）。

经双方协商，出租人收取承租人押金＿＿＿＿元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的`《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由＿＿＿＿人承担。

第八条、出租人变更一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十条、本合同解除的条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十一条、违约责任一、出租人违约责任：

1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。

2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。

中国大学网（）。

招标文件合同条款（热门16篇）篇五

五、质量标准：乙方严格按照设计施工，保证工程质量标准，在施工过程中，如发现质量不符合设计要求，甲方应及时提出，乙方应及时处理，返工。

六、工程承包造价：贰万陆仟壹佰陆拾肆元整。

七、付款方法：承包方全额垫款。

八、施工期限：两个月。

九、本工程不能转让，否则没收押金，终止合同。

十、劳保安全：在施工中发生的工伤事故，由乙方承担经济责任。

十一、在施工过程中，甲方派马金龙同志为现场施工代表，隐蔽工程必须由施工代表现场鉴后，凭通知才能施工，并做为工程决算的依据。

十二、乙方在施工过程中，凡车辆通行及补偿均由乙方自理，工程结束后，所有道路、农田、必须恢复，恢复费用由乙方自理。

十三、本工程完工后，需经过第二年洪水考验方才进行组织有关人员验收。

十四、本合同一式三份，甲、乙双方一份，镇水利工作站备案一份。

甲方：乙方代表：(签字)。

建设单位：**************。

施工单位：**************。

**市**区**镇**村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建，现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：

一、工程概况。

工程名称：**************。

工程地点：**************。

工程承包范围：根据施工图纸要求。

二、合同工期。

自本项目监理单位发出的开工令起40日历天。

三、质量标准。

合格(按设计施工合同质量要求)。

四、合同价款。

金额：**************。

五、组成合同的文件及解释顺序。

(1)工程施工合同书(包括补充协议书)。

(2)中标通知书。

(3)投标文件及投标报价书。

(4)招标答疑纪要。

(5)图纸。

(6)相关的标准、规范及有关技术文件。

(7)工程量清单。

(8)经双方确认的进入合同的其他文件。

双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、双方主要义务和责任。

1、甲方主要义务和责任。

(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。

(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。

(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。

(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。

2、乙方主要义务和责任。

(1)在本合同签字生效后，7天内进场开工。

(2)负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。

(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。

(4)在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。

(5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。

(6)乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。

七、工程进度。

1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。

2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。

八、工程质量和验收。

(1)本工程质量要求达到合格。

(2)乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。

(3)若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

(4)乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。

(5)验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。

(6)本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。

九、材料、设备采购供应方式。

(1)本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。

(2)采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。

(3)材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。

(4)对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。

十、付款方式。

(1)本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年，以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。

(2)按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停付款。预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。

(3)保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

(4)乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。

十一、工程合同价目竣工结算。

(1)工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。

(2)本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。

(3)合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整:。

1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。

2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。

3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。

十二、其他。

1、违约。

甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。

1、由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。

2、乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。

3、不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。

本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，双方各执叁份。

甲方：(公章)。

法定代表人：(签字)。

乙方：(公章)法定代表人：(签字)。

招标文件合同条款（热门16篇）篇六

甲方：

乙方：

为明确双方的责任与权利，经详细协商，特签订本合同，共同遵守。

1.建设项目概况：

项目名称：服务地点：

2.服务内容：

服务招标代理。

3.双方责任：

甲方责任。

办理前期的各种申报及审批手续。

按时提供足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。

甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表，迅速地解答问题。

及提供资料给乙方及投标单位。

按照合同金额及支付方式，向乙方交付酬金。

乙方责任。

代理甲方编制招标文件等招标事宜中的一切文件、表格;。

发布招标文件，主持开标及评标会议;填报相关资料，由甲方发出中标通知书;。

为甲方编制设计合同;。

为甲方详细解释招标代理的具体程序及操作步骤。

4.酬金：

代理酬金：一笔算人民币伍仟元整。

5.付款方式：

乙方完成项目招标服务并提交招标过程资料后一个月内一次性付清。

6.合约有效期。

本合约有效期自20___年___月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的服务项目，在发展过程中如因甲方原因或双方不可控制的原因，需中断合约或延长合约时，乙方为此项目所发生的一切费用由甲方承担，如属乙方原因，则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。

7.违约责任。

倘若任何一方不按本合约履行义务，另一方可书面通知对方其违约内容，如该违约事项继续发生,则14天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后，违约方必须负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。倘若项目为贷款项目，因贷款协议没有执行，或国家计划项目，因故停建缓延，则本合约终止。而甲方必须对乙方直至终止日期前提供的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份，给予补偿。

8.其他事项。

未尽事宜，双方可根据需要，经协商另行签订补充合同或协议。

本合同执行过程中，双方有分歧意见时，尽量采取协商解决，仍不能一。

致时，可报请建设主管部门协调;经协调仍不能一致的，请当地仲裁机关或法院解决。

本合同双方签字盖章后生效，至全部费用结清后自然失效。本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。

(甲方)：___________签约人盖章：

(乙方)：___________签约人盖章：

开户银行帐号：___________。

日期：___________日期：___________

年月日年月日。

招标文件合同条款（热门16篇）篇七

除《招标投标法》外，招投标行为中合同的订立亦受到《民法典》的约束，当前业界对于招投标文件的合同效力主要存在以下两种观点：

1、从合同订立的过程来看，招标人发出招标公告为要约邀请，投标人投标为要约，招标人发出的中标通知书即视为承诺。

2、招标人发出中标通知书中一般载明双方应在一定期限内签订施工合同，且《招标投标法》第四十六条亦规定，招标人和中标人应当签订书面合同。从该角度上看，中标通知书应视为要约邀请，招投标文件成立预约合同，双方签订的施工合同成立本约合同。

当前主流观点为上述第1种观点，笔者亦表示认同。按照该观点，招标人中标通知书一经发出，则视为接受投标人投标要约中的相关内容，对投标文件作出承诺，根据《民法典》第四百八十三条，双方合同成立，此时则应以投标文件作为招投标文件不一致引发争议的依据。但是，该将招标文件作为要约邀请完全排除在生效合同之外的做法，显然有悖于招投标项目中将招标文件视为双方合同有效组成部分的一致认识，即不能以《民法典》中的要约承诺理论排除招标文件的合同效力。

《民法典》第四百七十一条规定“当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式”，该条是从《合同法》第十三条“当事人订立合同，采取要约、承诺方式”修改而来。根本变化在于不再认为订立合同只有采取要约、承诺一种方式，必须套用要约和承诺规则，也可以采取其他方式订立，而招标投标就是其他方式之一。

在原来《合同法》要约和承诺方式的语境下，多数认为招标文件属于要约邀请，虽然《合同法》第十五仅明确规定招标公告属于要约邀请。既然认为招标文件属于要约邀请，那就不是合同文件，《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2017-0201)“合同文件的优先顺序”中就没有把招标文件归入合同文件。《建设工程工程量清单计价规范》条规定：“招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准”，其理由是在工程招投标及建设工程合同签订过程中，招标文件应视为要约邀请，投标文件为要约，中标通知书为承诺。因此，在签订建设工程合同时，若招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方，应以投标文件为准。

而在《民法典》实施后，则不必一律套用要约和承诺规则，把招标文件机械划入要约邀请。实际上招标文件也不应划入邀约邀请，根据《招标投标法实施条例》第五十一条规定“投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，评标委员会应当否决其投标”，要约邀请自然没有这样的法律效力。

此外，新公布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十二条规定“当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持”。

综上，招标文件载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款这些实质性内容属于合同文件，在招标文件、投标文件均作为合同组成部分的前提下，也就不能以此判定中标文件的解释效力优于招标文件。

此视角下，笔者认为，若投标人在熟读招标文件的情况下，仍然未对实质性要求和条件做出响应，存在主观过错，如是投标人故意篡改投标文件，又存在提供虚假情况及违背诚实信用原则的嫌疑，基于公平原则的考量，采用更有利于招标人的招标文件作为签订施工合同的依据更为适宜。

招标文件合同条款（热门16篇）篇八

甲方（全称）：

乙方（全称）：深圳市***有限公司。

甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，

签订本合同。

第一条本合同签订依据。

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条工程名称、范围及设计成果。

2.1工程名称：，项目设计面积约o。

2.2设计范围：方案、施工图设计。

2.3设计内容：

2.4设计阶段、成果、设计深度及交图事宜。

设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：

第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件。

第四条设计取费标准及设计费支付进度。

4.1本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。

4.2双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付：

4.3付款约定。

4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。

第五条设计工期。

本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。

第六条履约承诺及解约。

6.1本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。

6.2双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。

6.3经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。

6.4甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。

6.5因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。

第七条双方责任。

（一）甲方责任：

7.1.1甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。

7.1.2按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

7.1.3按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。

7.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。

7.1.5甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

（二）乙方责任。

7.2.1乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。

7.2.2应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。

7.2.3乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同。

书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《贵州省建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.4乙方采用的主要技术标准是国家有关的工程设计规范。

7.2.5乙方在进行设计之前应与发包方进行充分沟通，如甲方对乙方的设计成果不满意，乙方有责任进行修改，直到甲方满意为止，工期不予顺延。乙方应按本合同约定的期限完成全部补充、修改设计，如设计方逾期一天完成修改的，按合同第8.4条约定处理。

7.2.6设计合理使用年限按国家工程设计有关标准执行。

7.2.7乙方按本合同第二条的设计内容、设计进度、交图份数、交图时间的规定要求，按时向甲方交付设计资料及设计文件。

7.2.8乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计图纸评审会议并根据甲方审图要求负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方应按合同规定的时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、按合同规定，做好工地技术配合服务，处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.9乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

7.2.10甲方付清合同设计费之后，本合同约定的设计文件的知识产权属甲方，甲方有权以任何方式自行处分。

7.2.11乙方应本着经济合理的原则进行设计，按甲方设计委托书造价的要求进行限额设计，并按合同阶段性设计要求提交工程设计估算、概算书，以控制项目施工建设总造价成本。

第八条违约责任。

8.1在合同履行期间，甲方如无正当现由要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量，按阶段性实际确认的设计成果支付相应的设计费，甲方则取得相应阶段设计成果的所有权。

8.2甲方应按本合同第四条规定的计费标准和期限向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付未付金额万分之二的违约金。

8.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方。

人员错误造成工程设计漏项或质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损部分的设计费，并承担由此造成甲方一切人身及财产的损害赔偿责任。

8.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第二条规定的设计资料内容及设计文件的交付时间，分阶段每少交一份设计资料或每延误一天，应减收该项目应收设计费总额的千分之二。

8.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还已收的设计费，如有其他损失的，仍需承担相应的赔偿责任。

第九条其他。

9.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，应按工程实际施工工期提供全程服务。

9.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等经济技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计师配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.4本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

9.5本合同一式份，甲方份，乙方份。

9.6本合同经双方签章后生效，具有同等效力。

9.7乙方完成之作品或所确认之设计稿件，在所有款项结清后，其所有权归甲方，乙方并将所有设计资料刻成光盘交于甲方存档，乙方不得将其全部或其中一部分用于其它目的。但作为宣传乙方业绩或书写论文所涉及的简要技术情况除外。

9.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

9.9其它约定事项：

某些特殊专业（如特殊灯光设备、特殊钢结构、张拉膜结构等）由甲方委托其他单位设计或由相关专业公司设计安装时，乙方要协助相关专业合理布局及负责管线综合，并承担总体协调责任。

招标文件合同条款（热门16篇）篇九

招标文件合同条款（热门16篇）篇十

招标文件合同条款（热门16篇）篇十一

5、乙方依据国家有关规定，向中标人收取招标服务费。

6、对于由于甲方原因致使招标失败造成乙方经济损失的，有权要求甲方赔偿。

7、其它权利：

（二）乙方的义务。

3、及时向招标人报送相关资料，即在发售招标文件（包括答疑纪要）的同时，按招标人要求的份数提交正式的招标文件给招标人，评标结束后的第二天将拟中标人的投标资料提交给招标人。

4、刊登招标通告，发投标邀请函；

招标文件合同条款（热门16篇）篇十二

7、了解招标工作情况并对乙方受委托事项进行监督；

8、对于由于乙方原因致使招标失败而造成甲方经济损失的，有权要求乙方赔偿；

9、其它权利：

（二）甲方的义务。

2、依据本合同约定支付乙方代理费以及承担并支付相关费用；

3、负责工程前期报建工作，提供项目批文及规划许可证、报建表。

4、向乙方提供招标所需的图纸、技术、服务、商务等材料和要求；

5、负责审核招标文件。招标文件经甲方审核后，方可对外发售；

6、监督招标过程，派员参加开标、评标、定标工作；

7、与乙方共同确定评标委员会人员组成；

8、根据乙方提供的评标报告，确定中标人；

9、对评标内容保密，做好评标过程的有关保密工作；

12、乙方提出的招标工作中需要由甲方决定或提供的事项，甲方应及时给予解决；

13、对于乙方组织的现场踏勘、招标文件答疑和开标会应予积极配合；

14、甲方与中标人签订承发包合同的情况应及时向乙方反馈，正式签订的合同副本（或复印件）送一份交乙方存档。

15、甲方在中标通知书发出后，收回落标人的施工图等资料并退回投标保证金，在与中标人签订施工合同后退回中标人的保证金。

16、其它义务：

招标文件合同条款（热门16篇）篇十三

甲方(受托方)：乙方(委托方)：

一、产品名目、品级：

二、质量要求：

三、产地规格要求：

四、单价：扣除损耗，按照实际净重结算，报每公斤单价()。

五、拒绝标准：以小样作为样品，大样必须符合小样，否则以此作为拒绝标准。

六、数量：本次委托招标数量为箱，以总量成交形式交割，送货周期为一周(7天)，每隔一天送货箱。具体数量如有增减，按实际要求送货量结算。如超过总送货量50%，应给予乙方合理备货时间。

七、招标方式：由甲方确定明标或暗标形式。

八、中标结果：由甲方确定并通知乙方。

九、交货地点及时间：货物交付地点为民润生鲜配送中心(福田农产品批发市场三楼)。从年月日起到月日。水果每天早上5点至7点30分。蔬菜下午5点至晚上11点到货验收。搬运费用乙方自负。

十、结算方式：第一批货到后十五天结算，一周为一结算周期。乙方取得入库验收单后将复印件交给甲方，甲方收到民润公司的货款后准时支付给乙方。

十一、担保金的收取、使用、返回：为确保竞标方严格执行合同，甲方将向竞标方收取竞标保证金(标的5%)。如在交易过程中竞标方违约，甲方将根据违约程度部分或全部扣留保证金，并将扣除部分全部交由民润公司补偿损失。如交易正常进行，甲方在确定交易双方货、款两清后一个工作日内将保证金全部返回。若乙方未中标则保证金在招标结束后一个工作日内退回。

十二、责任：甲方必须敦促乙方按时送货，协助乙方将入库验收单复印件留存，并及时和民润公司财务部核对，监督民润公司准时支付货款。在整个交易过程中商品品质由民润公司和乙方确定，甲方不对商品的品质，以及由商品的品质引起一切后果负责。

十三、招标代理费：甲方每次向中标方收取合同总额%的招标代理费，每次结算时从货款总额中扣除。

十四、其他事项：本合同在甲方通知乙方中标后自动生效，不中标则合同自动作废。其他未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

日期：日期：

招标文件合同条款（热门16篇）篇十四

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳动管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

2、投标报价方式：本工程采用下列第种方式。

（1）固定价格报价。投标单位应充分考虑施工期间各类建的市场风险和国家政策性调整确定风险系数计入总报表。今后不作调整。设计变更入招标单位要求变动的内容除外。

（2）可变价格报价。投标单位的投标报价可根据合同实施期间的市场化和政策性调整而变动。

3、投标报价的计价方法：本工程彩下列第种方法。

（1）施工图预算计价。投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸技术资料，计算工程量、单位和合价及各种费用。

4、投标报价编制要求。

招标文件合同条款（热门16篇）篇十五

发包人违约的其他情形：/。

发包人违约的责任。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人逾期未支付的，从延期的第一天起，每延迟一天，发包人支付违约金1500元。

（3）发包人违反第款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

因发包人违约解除合同。

承包人按项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

承包人违约。

承包人违约的情形。

承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

1、因承包人的原因或当地群众阻工造成工期延误的，从延期的第1天起，每延迟一天，承包人支付违约金1500元。若延期超过20天，则发包人按延期天数收取承包人违约金外，有权单方面终止承包人对此块t型广告牌施工资格，发包人可另行将此块t型广告牌委托给有能力解决群众阻工的第三方施工，终止前发生在此t型广告牌上的任何费用及所造成一切损失（包括但不限于发包人另行委托其他第三方施工所产生的一切费用、因追究承包人违约责任所支出的诉讼费、律师费、取证费、保全费、差旅费等）均由承包人承担。同时承包人将自动进入发包人所设置的招投标黑名单，三年内不得参与发包人的任何招投标活动。

2、若材料未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自使用，一经发现，承包人必须向发包人交纳10000元违约金，并由发包人及监理工程师对进场材料进行检验，若材料符合要求，继续使用。若不符合要求，已使用和未使用的该批材料均一律退场，退场完成经监理工程师确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的，工期不予顺延。承包人应按照第1条的约定承担违约责任。

3、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付本合同的违约金，违约金为本合同金额的30﹪，承包人无条件退场。承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付10000元违约金。工序验收不合格的，每次向发包人支付5000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。

4、承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付5000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付本合同金额的30﹪的违约金，承包人无条件退场。

5、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付5000元作为违约金。

承包人违约的责任。

因承包人违约解除合同。

关于承包人违约解除合同的特别约定：按专用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

招标文件合同条款（热门16篇）篇十六

项目名称：

委托单位（甲方）：（公章）。

代理单位（乙方）：（公章）。

合同签订日期：__年3月01日

本合同双方：

委托单位（甲方）：

代理单位（乙方）：

委托方将杭州某花园社区排屋高层建设项目的招标事宜委托乙方代理，依据《_招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

１、甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

２、工程概况：

３、本次招标范围：

（1）招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。

（2）招标代理的形式：

1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。

2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

1、本工程造价为人民币_______（大写），收取代理费用合计人民币_______（大写）。付款方式为现金或转账，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。（收费标准：按国家计委计价格[__]1980号）。

2、投标单位购买标书每份工本费计人民币_______元（大写），所得归乙方。

1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；

2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

委托方（甲方）：代理方（乙方）：_______工程招标代理有限公司。

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

单位地址：单位地址：