建设工程的目标是提供安全、舒适、便捷的生产和生活环境，促进经济发展和社会进步。在建设工程的实践中，我们常常会遇到各种问题和挑战，下面是一些解决问题的有效方法和策略。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇一
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称：________________。
2、工程地点：_______________。
3、工程内容：_______________。
二、工期要求。
本工程施工工期____日，因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响，经双方协商一致，工期可相应顺延。工期无故延迟一天，扣工程款总额的____‰。
三、承包方式。
本工程采用包清工的方式进行承包，所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。
本工程不得转承包。
四、合同价款。
本工程合同施工费____万(____________)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。
五、工程质量及验收。
1、工程质量标准：合格。
2、施工单位确保按设计图纸施工，建设单位确保原材料质量。
3、隐蔽工程及单项工程竣工后，施工单位应立即提交验收通知，有建设单位进行工程质量验收。
六、双方主要责任。
(一)甲方。
1、及时提供详细的施工图纸。
2、及时供应原材料并保证质量。
3、派驻工地代表，对工程用料、质量、进度进行监督检查，协调现场发生的各类事宜。
4、按合同约定支付工程款，承担因拖欠工程款所造成的一切后果。
(二)乙方。
1、施工界区内的用水、电线路架设。
2、严格按照设计图纸进行施工，确保工程质量和进度。
3、积极配合甲方，协调解决现场发生的各类事宜。
4、文明施工，工具材料摆放整齐，保证材料合理使用。造成原材料浪费，应按价赔偿。
5、严格按照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不承担任何责任。
6、按照建筑工程施工要求，提供施工日志，出具国家正式税务发票，并配合甲方做好验收工作。具体事宜由双方根据实际情况协商。
七、工程款支付。
完成全部合同内容，付至合同价款的___%。其他___%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。
八、违约责任。
双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向_________人民法院提起诉讼。
九、附则。
本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。
甲方：_______________联系电话：_______________。
乙方：_______________联系电话：_______________。
日期：______年____月____日______年____月____日
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇二
甲方：
乙方：
甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议：
第一条、工程概况。
1、施工名称：办公楼内墙面装修。
2、施工地点：四平市铁东区开发区大路2499号。
第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。
第三条、工程要求：符合吉林省的有关规定及国家验收标准。
第四条、合同工期：总工期为(日历工期)4天。(2013年9月日20__年9月日)。
第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律。
1、合同使用的语言：汉语。
2、适用法律、法规：中华人民共和国有关法律、法规。
第六条、工地代表。
甲方代表：
乙方代表：王*军。
第七条、工程量、合同造价、结算方式：
1、工程量：粉刷面积为。
2、合同造价：甲方以固定总价的标准计算合同价款，共计人民币(大写)，小写：(：)元整。
3、付款方式：工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满一年验收无缺陷后一次支付完毕。
3、结算方式：结算审核后，由施工方出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于七日内将工程款的95%，一次性付给乙方。
第八条、甲方工作。
1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施工方承担。
2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程竣工验收等。
3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。
4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。
5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。
6、协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。
7、监督乙方的安全生产、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等。
第九条、乙方工作。
1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。
2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。
3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。
第十条安全及防护要求。
1、施工方须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作。
3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。
第十一条技术要求。
1、乙方根据工程的具体情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。
2、乙方在施工过程中，须按照甲方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。
3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料，不得出现脱落、发霉等现象。
第十二条文明施工。
1、乙方在施工过程中必须遵守吉林省建筑装修行业及白象食品股份有限公司吉*分公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序。
2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。
3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承担。
第十三条违约责任。
1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。
2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决。
3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。
第十四条附则。
1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字(盖章)后生效。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇三
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：
二、合同价款：金额(大写)：____________。
三、双方一般权利和义务。
甲方责任：
1.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
2.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
3.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。
乙方责任：
1.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量..做好现场文明施工、安全生产。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
3.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。
4.服从甲方统一安排指挥。
5.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。
四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。如遇以下情况，工期相应顺延：
1.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;。
2.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;。
3.甲方原因影响下一道工序施工;。
4.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;。
6.甲方代表同意工期顺延的其它情况。
五、工程质量乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。
六、工程款的支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币：;彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。
七、施工与设计变更。
1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
2.甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。
八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
九、附则本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)____________乙方(盖章)____________。
负责人(签字)____________负责人(签字)____________。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇四
编号： 。
港口工程。
工程名称： 。
甲方： 。
乙方： 。
一、合同。
协议书。
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。 。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录； 。
（2）合同协议书； 。
（3）双方签署的合同谈判备忘录； 。
（4）合同专用条款； 。
（5）合同通用条款； 。
（6）中标。
通知书。
投标书和招标书； 。
（7）与本合同有关的其他文件。 。
3.本合同总价款为人民币＿＿＿＿万元。 。
5.甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。 。
甲方：乙方： 。
法定代表人：法定代表人： 。
或或 。
其授权的代理人：其授权的代理人： 。
签字日期：签字日期：
单位地址：单位地址： 。
联系电话：联系电话： 。
传真：传真： 。
邮政编码：邮政编码： 。
开户银行：开户银行： 。
帐号：帐号： 。
签约日期：
签约地点： 。
二、合同通用条款 。
第一条词语定义 。
在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具有本条所指定的含义： 。
2.甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。 。
4.乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。 。
7.质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。 。
8.设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。 。
10.技术标准：指技术规范、标准和规程。 。
14.保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。 。
19.天：指日历天。年、月、日均以公历计算。 。
第二条合同文件 。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录； 。
（2）合同协议书； 。
（3）双方签署的合同谈判备忘录； 。
（4）合同专用条款； 。
（5）合同通用条款； 。
（6）中标通知书、投标书和招标书； 。
（7）与本合同有关的其他文件。 。
第三条合同范围 。
第四条技术标准 。
第五条语言、法规和联系方式 。
第六条甲方的责任 。
甲方应按本合同有关约定承担下述责任。 。
6.付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。 。
8.竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。 。
第七条乙方的责任 。
乙方应按本合同有关约定承担下述责任。 。
7.遵守政府法令和规章：施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。
8.接受工程监理：接受监理工程师在甲方授权范围内依据本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令，参加监理工程或甲方主持的工程会议。
第八条工程监理 。
监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。 。
第九条施工期 。
3.施工期延长：出现下列情况时，经监理工程师确认并报甲方批准，施工期可以延长。 。
（1）设计变更或工程量增加造成工程延误； 。
（2）不可抗力或地质条件变化造成工程延误； 。
（3）甲方原因造成工程延误； 。
（4）合同专用条款中约定的其它情况。 。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。 。
4.暂停施工：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停放工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程提出复工通知后，才能继续施工。
5.提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同专用条款中约定奖励条件。 。
6.阶段工期：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。 。
第十条施工组织设计 。
第十一条质量控制 。
1.材料与设备： 。
（3）材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长。
甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质负责。 。
3.分项工程质量检查： 。
（3）在施工过程中，乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程的操作的检查，并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误，返工费用由乙方承担，施工期不予延长；若因监理工程师的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方承担，施工期相应延长。
4.隐蔽工程验收： 。
第十二条合同价款与支付 。
（1）经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更； 。
（2）国家或地方工程造价管理部门分布价格和费率调整； 。
（3）一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时，使乙方受到损失时； 。
（4）合同约定的其他增减或调整。 。
6.延期支付工程款：如经乙方同意并签订延期付款协议，甲方可延期支付工程价款。 。
第十三条设计变更 。
4.确定变更价款：发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款： 。
（1）合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算； 。
（2）合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价； 。
（3）合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价； 。
（4）合同专用条款约定的其他计算方法。 。
第十四条转让与分包 。
1.转让：本合同一经签署不得转让。 。
2.分包： 。
（1）本合同工程的主体工程不得分包。 。
第十五条施工安全 。
第十六条保险 。
2.人员、船机设备保险：本工程的施工人员、船机设备的保险，由乙方负责。 。
第十七条不可抗力 。
1.自然灾害：合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。 。
3.费用分担：因不可抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别承担： 。
（1）工程本身的损害由甲方承担； 。
（2）人员伤亡由其所属单位负责； 。
（3）乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。 。
第十八条竣工验收与结算 。
2.验收程序： 。
（3）质量监督站对工程质量等级进行评定； 。
（4）经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续； 。
（1）竣工图纸和资料； 。
（2）工程质量自评报告； 。
（3）阶段验收和隐蔽工程验收资料； 。
（4）工程材料及设备试验与检验资料； 。
（5）沉降及位移观测资料； 。
（6）竣工工程整体尺度测量报告； 。
（7）施工报告； 。
（8）竣工结算报告（办理完竣工结算后提交）。 。
5.竣工结算： 。
第十九条工程保修 。
第二十条争议、违约、索赔与赔偿 。
（1）向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁； 。
（2）向有管辖权的人民法院起诉。 。
争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。 。
（1）在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。 。
（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第1款执行。 。
（1）施工质量达不到合同专用条款约定等级； 。
（2）因乙方原因延误了施工期； 。
（3）施工中因乙方原因造成工程重大损失。 。
第二十一条奖励 。
（1）工程施工质量高于合同专用条款约定的等级； 。
（2）按甲方要求提前竣工。 。
第二十二条合同的中断与终止 。
三、合同专用条款 。
如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。 。
第一条词语定义 。
第二条合同文件 。
1.合同文件： 。
合同组成和解释次序的补充或更改。 。
2.设计文件： 。
（1）甲方提供设计文件的份数； 。
（2）乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数。 。
第三条合同范围 。
第四条技术标准 。
2.技术标准的替代： 。
适用于本工程的其他技术标准及应用范围。 。
第五条语言、法规和联系方式 。
1.语言： 。
辅助语言。 。
2.法规： 。
其他适用法规。 。
第六条甲方的责任 。
1.提供场地条件： 。
甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程。 。
2.提供水电与交通条件： 。
4.提供技术资料： 。
甲方提供各种技术资料的时间和数量及其技术交底、现场交验的时间和办法。 。
第七条乙方的责任 。
1.施工准备： 。
为本工程配备的主要施工船机和设备的规格、数量及到达现场的时间。 。
4.提供条件： 。
为监理工程师提供的条件清单。 。
第八条工程监理 。
1.工程监理： 。
监理单位名称。 。
2.监理工程师： 。
监理工程师的职责和权限。 。
第九条施工期 。
1.开工： 。
（1）乙方提交开工申请报告的时限。 。
（2）发布开工令的时限。 。
3.施工期延长： 。
施工期可以延长的其他情况。 。
6.阶段工期： 。
阶段工期的要求。 。
第十条施工组织设计 。
1.施工组织设计的提交： 。
乙方提交施工组织设计的时间。 。
第十一条质量控制 。
1.材料与设备： 。
甲方提供材料与设备的清单及供应方式。 。
6.质量等级： 。
约定质量等级。 。
7.质量监督： 。
质量监督站名称。 。
第十二条合同价款与支付 。
1.合同价款的计算与支付： 。
（1）本合同的承包方式。 。
（2）合同价款的计算与支付办法。 。
2.合同价款的调整： 。
（1）对调整情况的限制或补充； 。
（2）调整的具体方法。 。
3.工程预付款支付： 。
（1）工程预付支出的时间、金额和方法； 。
（2）工程预付款抵扣的时间、金额和比例和方法。 。
4.工程量确认： 。
乙方提交工程量报表的时间。 。
5.进度款支付： 。
工程进度款支付的时间约定和实施办法以及进度款延期支付的利息。 。
第十三条设计变更 。
4.确定变更价款： 。
确定变更价款的原则和变更单价的其他计算方法。 。
第十四条转让与分包 。
第十五条施工安全 。
3.安全措施： 。
防护措施费用的承担。 。
第十六条保险 。
1.工程保险： 。
投保期限、保险范围、投保金额、保险赔偿分配和保险费用承担。 。
第十七条不可抗力 。
1.自然灾害： 。
除合同通用条款所列外，不可抗力还包括以下自然灾害： 。
（1）＿＿＿＿＿＿级以上持续＿＿＿＿＿天的大风； 。
（2）有效波高超过＿＿＿＿＿＿米的波浪； 。
（3）＿＿＿＿＿＿＿毫米以上持续＿＿＿＿天的大雨； 。
（4）烈度＿＿＿＿＿＿＿以上的地震； 。
（5）…………… 。
第十八条竣工验收与结算 。
3.现场清理： 。
（1）对乙方进行清场的要求及乙方撤离时间。 。
（2）乙方未按要求清场及撤离，给予甲方赔偿的办法。 。
4.竣工资料： 。
（1）对竣工资料内容的补充或修改； 。
（2）乙方提交竣工资料的份数。 。
第十九条工程保修 。
1.保修期限： 。
对工程保修期限的约定或修改。 。
2.保修金： 。
（1）保修金的数额； 。
（2）甲方留置保修金的利率。 。
第二十条争议、违约、索赔与赔偿 。
3.索赔： 。
甲方明确授权监理工程师的审核方式。 。
4.赔偿： 。
赔偿的办法和标准。 。
第二十一条奖励 。
1.奖励： 。
（1）对奖励情况的补充或修改； 。
（2）对各种奖励情况奖励标准和奖励方法的约定。 。
第二十二条合同的中断与终止。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇五
发包人(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条：工程概况。
1、工程名称：
2、工程建设地：
3、工程规模、特征：
5、预计施工工作量：
6、完成施工工作量测量方式：
7、质量标准：
第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：
1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条：合同工期。
1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。
第四条：计费标准及付费方式。
1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。
第五条：双方责任。
1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如。
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条：违约责任。
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。
第七条：其他事项。
1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇六
港口。
工程名称： 。
甲方：＿＿＿＿＿＿＿ 。
乙方：＿＿＿＿＿＿＿ 。
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 。
一、合同。
协议书。
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。 。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录； 。
（2）合同协议书； 。
（3）双方签署的合同谈判备忘录； 。
（4）合同专用条款； 。
（5）合同通用条款； 。
（6）中标。
通知书。
投标书和招标书； 。
（7）与本合同有关的其他文件。 。
3.本合同总价款为人民币＿＿＿＿万元。 。
甲方：＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。
法定代表人：＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 。
或或 。
其授权的代理人：＿＿其授权的代理人：＿＿＿＿＿ 。
签字日期：＿＿＿＿＿签字日期：＿＿＿＿＿＿＿＿
单位地址：＿＿＿＿＿单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 。
联系电话：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 。
传真：＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。
邮政编码：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 。
开户银行：＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 。
帐号：＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。
签约日期：＿＿＿＿＿
签约地点：＿＿＿＿＿ 。
二、合同通用条款 。
第一条词语定义 。
在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义： 。
2.甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。 。
4.乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。 。
7.质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。 。
8.设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。
10.技术标准：指技术规范、标准和规程。 。
14.保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。 。
19.天：指日历天。年、月、日均以公历计算。 。
第二条合同文件 。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录； 。
（2）合同协议书； 。
（3）双方签署的合同谈判备忘录； 。
（4）合同专用条款； 。
（5）合同通用条款； 。
（6）中标通知书、投标书和招标书； 。
（7）与本合同有关的其他文件。 。
第三条合同范围 。
第四条技术标准 。
第五条语言、法规和联系方式 。
第六条甲方的责任 。
甲方应按本合同有关约定承担下述责任： 。
6.付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。 。
8.竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。 。
第七条乙方的责任 。
乙方应按本合同有关约定承担下述责任： 。
第八条工程监理 。
监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。 。
第九条施工期 。
3.施工期延长：出现下列情况时，经监理工程师确认并报甲方批准，施工期可以延长。 。
（1）设计变更或工程量增加造成工程延误； 。
（2）不可抗力或地质条件变化造成工程延误； 。
（3）甲方原因造成工程延误； 。
（4）合同专用条款中约定的其它情况。 。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。 。
4.暂停施工：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停施工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程师提出复工通知后，才能继续施工。
6.阶段工期：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。 。
第十条施工组织设计 。
第十一条质量控制 。
1.材料与设备： 。
（3）材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长。
甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质量负责。 。
3.分项工程质量检查： 。
4.隐蔽工程验收： 。
第十二条合同价款与支付 。
（1）经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更； 。
（2）国家或地方工程造价管理部门公布价格和费率调整； 。
（3）一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时，使乙方受到损失时； 。
（4）合同约定的其它增减调整。 。
6.延期支付工程款：如经乙方同意并签订延期付款协议，甲方可延期支付工程价款。 。
第十三条设计变更 。
4.确定变更价款：发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款： 。
（1）合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算； 。
（2）合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价； 。
（3）合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价； 。
（4）合同专用条款约定的其他计算方法。 。
第十四条转让与分包 。
1.转让：本合同一经签署不得转让。 。
2.分包： 。
（1）本合同工程的主体工程不得分包。 。
第十五条施工安全 。
第十六条保险 。
2.人员、船机设备保险：本工程的施工人员、船机设备的保险，由乙方负责。 。
第十七条不可抗力 。
1.自然灾害：合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。 。
3.费用分担：因不可抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别承担： 。
（1）工程本身的损害由甲方承担； 。
（2）人员伤亡由其所属单位负责； 。
（3）乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。 。
第十八条竣工验收与结算 。
2.验收程序： 。
（3）质量监督站对工程质量等级进行评定； 。
（4）经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续； 。
（1）竣工图纸和资料； 。
（2）工程质量自评报告； 。
（3）阶段验收和隐蔽工程验收资料； 。
（4）工程材料及设备试验与检验资料； 。
（5）沉降及位移观测资料； 。
（6）竣工工程整体尺度测量报告； 。
（7）施工报告； 。
（8）竣工结算报告（办理完竣工结算后提交）。 。
5.竣工结算： 。
第十九条工程保修 。
第二十条争议、违约、索赔与赔偿 。
（1）向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁； 。
（2）向有管辖权的人民法院起诉。 。
争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。 。
（1）在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。 。
（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。 。
（1）施工质量达不到合同专用条款约定等级； 。
（2）因乙方原因延误了施工期； 。
（3）施工中因乙方原因造成工程重大损失。 。
第二十一条奖励 。
（1）工程施工质量高于合同专用条款约定的等级； 。
（2）按甲方要求提前竣工。 。
第二十二条合同的中断与终止 。
三、合同专用条款 。
如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。 。
第一条词语定义 。
第二条合同文件 。
1.合同文件： 。
合同组成和解释次序的补充或更改。 。
2.设计文件： 。
（1）甲方提供设计文件的份数； 。
（2）乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数。 。
第三条合同范围 。
第四条技术标准 。
2.技术标准的替代： 。
适用于本工程的其他技术标准及应用范围。 。
第五条语言、法规和联系方式 。
1.语言： 。
辅助语言。 。
2.法规： 。
其他适用法律。 。
第六条甲方的责任 。
1.提供场地条件： 。
甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程。 。
2.提供水电与交通条件： 。
4.提供技术资料： 。
甲方提供各种技术资料的时间和数量及其技术交底、现场交验的时间和办法。 。
第七条乙方的责任 。
1.施工准备： 。
为本工程配备的主要施工船机和设备的规格、数量及到达现场的时间。 。
4.提供条件： 。
为监理工程师提供的条件清单。 。
第八条工程监理 。
1.工程监理： 。
监理单位名称。 。
2.监理工程师： 。
监理工程师的职责和权限。 。
第九条施工期 。
1.开工： 。
（1）乙方提交开工申请报告的时限。 。
（2）发布开工令的时限。 。
3.施工期延长： 。
施工期可以延长的其他情况。 。
6.阶段工期： 。
阶段工期的要求。 。
第十条施工组织设计 。
1.施工组织设计的提交： 。
乙方提交施工组织设计的时间。 。
第十一条质量控制 。
1.材料与设备： 。
甲方提供材料与设备的清单及供应方式。 。
6.质量等级： 。
约定质量等级。 。
7.质量监督： 。
质量监督站名称。 。
第十二条合同价款与支付 。
1.合同价款的计算与支付： 。
（1）本合同的承包方式。 。
（2）合同价款的计算与支付办法。 。
2.合同价款的调整： 。
（1）对调整情况的限制或补充； 。
（2）调整的具体方法。 。
3.工程预付款支付： 。
（1）工程预付款支付的时间、金额和方法； 。
（2）工程预付款抵扣的时间、金额比例和方法。 。
4.工程量确认： 。
乙方提交工程量报表的时间。 。
5.进度款支付： 。
工程进度款支付的时间约定和实施办法以及进度款延期支付的利息。 。
第十三条设计变更 。
4.确定变更价款： 。
确定变更价款的原则和变更单价的其他计算方法。 。
第十四条转让与分包 。
第十五条施工安全 。
3.安全措施： 。
防护措施费用的承担。 。
第十六条保险 。
1.工程保险： 。
投保期限、保险范围、投保金额、保险赔偿分配和保险费用承担。 。
第十七条不可抗力 。
1.自然灾害： 。
除合同通用条款所列外，不可抗力还包括以下自然灾害： 。
（1）＿＿＿级以上持续＿＿＿天的大风； 。
（2）有效波高超过＿＿＿米的波浪； 。
（3）＿＿＿＿毫米以上持续＿＿＿＿天的大雨； 。
（4）烈度＿＿＿＿以上的地震； 。
（5）…… 。
第十八条竣工验收与结算 。
3.现场清理： 。
（1）对乙方进行清场的要求及乙方撤离时间。 。
（2）乙方未按要求清场及撤离，给予甲方赔偿的办法。 。
4.竣工资料： 。
（1）对竣工资料内容的补充或修改； 。
（2）乙方提交竣工资料的份数。 。
第十九条工程保修 。
1.保修期限： 。
对工程保修期限的约定或个数。 。
2.保修金： 。
（1）保修金的数额 。
（2）甲方留置保修金的利率。 。
第二十条争议、违约、索赔与赔偿 。
3.索赔： 。
甲方明确授权监理工程师的审核方式。 。
4.赔偿： 。
赔偿的办法和标准。 。
第二十一条奖励 。
1.奖励： 。
（1）对奖励情况的补充或修改； 。
（2）对各种奖励情况、奖励标准和奖励方法的约定。 。
第二十二条合同的中断与终止。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇七
承包人(全称)：__________________。
分包人(全称)：__________________。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于__________ (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况。
分包工程名称：____________________。
分包工程地点：____________________。
分包工程承包范围：________________。
二、分包合同价款。
金额：大写：人民币________________元，
小写：_________________元。
三、工期。
合同工期总日历天数为：_________天。
四、工程质量标准。
本分包工程质量标准双方约定为：____________________。
五、组成分包合同的文件包括：
1.本合同协议书;。
2.中标通知书(如有时);。
3.分包人的报价书;。
4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件;。
5.本合同专用条款;。
6.本合同通用条款;。
7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;。
8.合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效。
合同订立时间：_______年______月______日;。
合同订立地点：___________________________。
本合同双方约定___________________后生效。
承包人：____________ 分包人：__________。
住所：______________ 住所：____________。
法定代表人：________ 法定代表人：______。
委托代理人：________ 委托代理人：______。
电话：______________ 电话：____________。
传真：______________ 传真：____________。
开户银行：__________ 开户银行：________。
帐号：______________ 帐号：____________。
邮政编码：__________ 邮政编码：________。
第二部分 通用条款。
一、词语定义及合同文件。
1.词语定义。
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1.2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1.9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1.10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1.11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同， 由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.12总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》 (建建[1999]313号)中的施工合同通用条款， 以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1.13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1.15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1.17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1.18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.22施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
l.23书面形式：指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1.25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序。
2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同协议书;。
(2)中标通知书(如有时);。
(3)分包人的投标函及报价书;。
(4)除总包合同工程价款之外的总包合同文件;。
(5)本合同专用条款;。
(6)本合同通用条款;。
(7)本合同工程建设标准、图纸;。
(8)合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。
2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准。
3.1语言文字。
除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
3.2适用法律和行政法规。
除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
3.3适用工程建设标准。
双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。
4.图纸。
4.1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数， 向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担;如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。
4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
二、双方一般权利和义务。
5.总包合同。
5.1分包人对总包合同的了解。
承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。
5.2分包人对有关分包工程的责任。
除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
5.3分包人与发包人的关系。
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。
未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
6.指令和决定。
6.1承包人指令。
就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。
6.2发包人或工程师指令。
就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。
7.项目经理。
7.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。
并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。
7.4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。
7.5承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
8.分包项目经理。
8.1分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
8.2分包人依据合同发出的请求和通知， 以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)。
和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。
8.4分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
8.5承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。
9.承包人的工作。
9.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：
(1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
(2)按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。
(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。
(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
(5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
(6)承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
9.2承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。
10.分包人的工作。
10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：
(1)分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合。
同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。
(2)按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。
(3)在本合同专用条款约定的时间内， 向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
(4)分包人应在专用条款约定的时间内， 向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。
(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。
(6)分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
(7)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复;承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。
(8)分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
10.2分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。
11.总包合同解除。
11.1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。
11.2因本合同第11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。
11.3在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。
12.转包与再分包。
12.1除12.2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。
12.2分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
12.3分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。
三、工期。
13.开工与延期开工。
13.1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
13.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
14.工期延误。
14.1因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：
(1)承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长;。
(2)承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地;。
(5)非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加;。
(6)不可抗力的原因;。
(7)本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。
14.2分包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
15.暂停施工。
15.l发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。
l 6.工程竣工。
16.1分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。
16.2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。
16.3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。
四、质量与安全。
17.质量检查与验收。
17.1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。
17.2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。
17.3分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。
17.4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。
18.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
18.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。
18.3发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。
五、合同价款与支付。
l 9.合同价款及调整。
19.1招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定;非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。
19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种(应与总包合同约定的方式一致)：
(1)固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
(2)可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。
(3)成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：
(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;。
(2)工程造价管理部门公布的价格调整;。
(3)一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;。
(4)双方约定的其他因素。
19.4分包人应当在19.3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收到通知后l0天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
19.5分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。
20.工程量的确认。
20.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据;承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。
20.2承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
20.3分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。
20.4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。
2l.合同价款的支付。
21.1实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
21.2在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。
21.3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。
21.4承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款)，分包人可向承包人发出要求付款的通知。
21.5承包人不按分包合同约定支付工程款(预付款、进度款)，导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。
六、工程变更。
22.工程变更。
22.1分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：
(2)除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。
22.2分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。
22.3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后ll天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。
22.4分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
22.5承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。
七、竣工验收及结算。
23.竣工验收。
23.1分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。
23.2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。
23.3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。
23.4分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。
24.竣工结算及移交。
24.1分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
24.2承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。
24.3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
25.质量保修。
25.1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。
八、违约、索赔及争议。
26.违约。
26.1当发生下列情况之一时，视为承包人违约：
(3)承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。
26.2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：
(2)本合同通用条款第12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包;。
(5)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。
26.3分包人违反本合同可能产生的后果。
如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。
27.索赔。
27.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
27.2承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。
27.3在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。
分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。
27.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。
分包人积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，
则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。
28.争议。
28.1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：
(1)双方达成仲裁协议，向约定的件裁委员会申请仲裁;。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
28.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;。
(2)调解要求停止施工，且为双方接受;。
(3)仲裁机构要求停止施工;。
(4)法院要求停止施工。
九、保障、保险及担保。
29.保障。
29.1除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：
(1)、人员的伤亡;。
(2)、分包工程以外的任何财产的损失或损害。
上列损失应由造成损失的责任方承担。
29.2承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：
(2)由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。
上列损失应由造成损失的责任方承担。
30.保险。
30.1承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。
30.2分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
30.3保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
30.4具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。
31.担保。
31.1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
31.2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
31.3分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。
十、其他。
32.材料设备供应。
32.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。
32.2总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。
32.3除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。
33.文物。
33.1承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。
33.2分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。
34.不可抗力。
34.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。
34.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
34.3分包人承担自身的人员和财产的损失。
34.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
35.分包合同解除。
35.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。
35.2发生本合同通用条款21.5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款(预付款、进度款)，分包人有权解除合同。
35.3如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。
35.4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：
(1)因不可抗力导致合同无法履行;。
(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合。
同无法履行。
35.5分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。
35.6分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
36.合同生效与终止。
36.1承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
36.2承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。
36.3分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
37.台同份数。
37.1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。
37.2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。
38.补充条款。
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。
第三部分 专用条款。
一、词语定义及合同文件。
2.合同文件及解释顺序。
合同文件及解释顺序：
3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准。
3.1除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用_______语言。
以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。
4.图纸。
二、双方一般权利和义务。
7.项目经理。
姓名:________职称：______________(任命书作为分包合同附件)。
8.分包项目经理。
姓名:________职称：______________(任命书作为分包合同附件)。
9.承包人的工作。
9.1承包人应完成下列工作:。
向分包人进行设计图纸交底的时间：________年______月_______日。
(3)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和(或)其他设施(如有时)，及费用承担：
10.分包人的工作。
10.1分包人应完成下列工作：
(3)分包人应在本合同签定生效后______天内向项目经理提交分包工程总体进度计划.分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：
承包人批准工程进度计划的时间：_______年______月_______日。
(4)向承包人提交施工组织设计的时间：______年_______月_______日。承包人批准施工组织设计的时间：_____年______月_______日。
(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：_____________。
三、工期。
14.工期延误。
14.1双方约定工期顺延的其他情况：
四、质量与安全。
17.质量检查与验收。
17.1双方关于分包工程质量标准的约定：_________________。
五、合同价款与支付。
19.合同价款及其调整。
19.2本合同价款采用____________种方式确定。
(3)采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：______________。
20.工程量确认。
20.1分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：______________。
21.合同价款的支付。
六、竣工验收及结算。
23.竣工验收。
23.1分包人提供竣工图的日期_______年_____月_______日。
分包人提供竣工图的份数_________份。
七、违约、索赔及争议。
26.违约。
26.1本合同关于承包人违约的具体责任：
26.2本合同关于分包人违约的具体责任：
28.争议。
28.1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第_______种方式解决争议：
(1)将争议提交______仲裁委员会申请仲裁;。
(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、保障、保险及担保。
30.保险。
30.l承包人投保内容和责任：____________________。
30.2分包人投保内容和责任：____________________。
31.担保。
31.1承包人向分包人提供支付担保，担保方式：_____________。
担保额度：_____________________。
31.2分包人向承包人提供履约担保，担保方式：_____________。
担保额度：_____________________。
九、其他。
32.材料设备供应。
32.3由分包人采购材料设备的约定：
37.台同份数。
36.2双方约定本合同副本_____份，其中，承包人______份，分包人_______份。
38.补充条款：
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇八
工程名称：______。
甲方：______。
乙方：______。
________年________月________日。
一、合同协议书。
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
合同协议书；
双方签署的合同谈判备忘录；
合同专用条款；
合同xx条款；
中标通知书、投标书和招标书；
（7）与本合同有关的其他文件。
3.本合同总价款为人民币________万元。
或或。
签约日期：______
签约地点：______。
二、合同xx条款。
第一条 词语定义。
2.甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。
4.乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。
7.质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。
8.设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。
10.技术标准：指技术规范、标准和规程。
14.保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。
19.天：指日历天。年、月、日均以公历计算。
第二条 合同文件。
双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
合同协议书；
双方签署的合同谈判备忘录；
合同专用条款；
合同xx条款；
中标通知书、投标书和招标书；
（7）与本合同有关的其他文件。
第三条 合同范围。
第四条 技术标准。
第五条 语言、法规和联系方式。
第六条 甲方的责任。
甲方应按本合同有关约定承担下述责任：
6.付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。
8.竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。
第七条 乙方的责任。
乙方应按本合同有关约定承担下述责任：
第八条 工程监理。
监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。
第九条 施工期。
设计变更或工程量增加造成工程延误；
不可抗力或地质条件变化造成工程延误；
甲方原因造成工程延误；
合同专用条款中约定的其它情况。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。
4.暂停施工：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停施工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程师提出复工通知后，才能继续施工。
6.阶段工期：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。
第十条 施工组织设计。
第十一条 质量控制。
1.材料与设备：
材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长。
甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质量负责。
3.分项工程质量检查：
上道工序施工完成，经监理工程师验收合格签订后，乙方才能进行下道工序的施工。
4.隐蔽工程验收：
第十二条 合同价款与支付。
经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更；
国家或地方工程造价管理部门公布价格和费率调整；
一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时，使乙方受到损失时；
合同约定的其它增减调整。
第十三条 设计变更。
4.确定变更价款：发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款：
合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算；
合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价；
合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价；
合同专用条款约定的其他计算方法。
第十四条 转让与分包。
1.转让：本合同一经签署不得转让。
2.分包：
本合同工程的主体工程不得分包。
第十五条 施工安全。
第十六条 保险。
2.人员、船机设备保险：本工程的施工人员、船机设备的保险，由乙方负责。
第十七条 不可抗力。
1.自然灾害：合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。
3.费用分担：因不可抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别承担：
工程本身的损害由甲方承担；
人员伤亡由其所属单位负责；
乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。
第十八条 竣工验收与结算。
2.验收程序：
甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料，确定验收时间并通知有关各方；
质量监督站对工程质量等级进行评定；
经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续；
竣工图纸和资料；
工程质量自评报告；
阶段验收和隐蔽工程验收资料；
工程材料及设备试验与检验资料；
沉降及位移观测资料；
竣工工程整体尺度测量报告；
（7）施工报告；
（8）竣工结算报告（办理完竣工结算后提交）。
5.竣工结算：
第十九条 工程保修。
第二十条 争议、违约、索赔与赔偿。
向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁；
向有管辖权的人民法院起诉。
争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。
在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。
若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。
施工质量达不到合同专用条款约定等级；
因乙方原因延误了施工期；
施工中因乙方原因造成工程重大损失。
第二十一条 奖励。
按甲方要求提前竣工。
第二十二条 合同的中断与终止。
三、合同专用条款。
如果合同xx条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。
第一条 词语定义。
第二条 合同文件。
1.合同文件：
合同组成和解释次序的补充或更改。
2.设计文件：
甲方提供设计文件的份数；
乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数。
第三条 合同范围。
第四条 技术标准。
2.技术标准的替代：
适用于本工程的其他技术标准及应用范围。
第五条 语言、法规和联系方式。
1.语言：
辅助语言。
2.法规：
其他适用法律。
第六条 甲方的责任。
1.提供场地条件：
甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程。
2.提供水电与交通条件：
4.提供技术资料：
甲方提供各种技术资料的时间和数量及其技术交底、现场交验的时间和办法。
第七条 乙方的责任。
1.施工准备：
为本工程配备的主要施工船机和设备的规格、数量及到达现场的时间。
4.提供条件：
为监理工程师提供的条件清单。
第八条 工程监理。
1.工程监理：
监理单位名称。
2.监理工程师：
监理工程师的职责和权限。
第九条 施工期。
1.开工：
乙方提交开工申请报告的时限。
发布开工令的时限。
3.施工期延长：
施工期可以延长的其他情况。
6.阶段工期：
阶段工期的要求。
第十条 施工组织设计。
1.施工组织设计的提交：
乙方提交施工组织设计的时间。
第十一条 质量控制。
1.材料与设备：
甲方提供材料与设备的清单及供应方式。
6.质量等级：
约定质量等级。
7.质量监督：
质量监督站名称。
第十二条 合同价款与支付。
1.合同价款的计算与支付：
本合同的承包方式。
合同价款的计算与支付办法。
2.合同价款的调整：
对调整情况的限制或补充；
调整的具体方法。
3.工程预付款支付：
工程预付款支付的时间、金额和方法；
工程预付款抵扣的时间、金额比例和方法。
4.工程量确认：
乙方提交工程量报表的时间。
5.进度款支付：
工程进度款支付的时间约定和实施办法以及进度款延期支付的利息。
第十三条 设计变更。
4.确定变更价款：
确定变更价款的原则和变更单价的其他计算方法。
第十四条 转让与分包。
第十五条 施工安全。
3.安全措施：
防护措施费用的承担。
第十六条 保险。
1.工程保险：
投保期限、保险范围、投保金额、保险赔偿分配和保险费用承担。
第十七条 不可抗力。
1.自然灾害：
除合同xx条款所列外，不可抗力还包括以下自然灾害：
级以上持续天的大风；
有效波高超过米的波浪；
毫米以上持续天的大雨；
烈度以上的地震；
第十八条 竣工验收与结算。
3.现场清理：
对乙方进行清场的要求及乙方撤离时间。
乙方未按要求清场及撤离，给予甲方赔偿的办法。
4.竣工资料：
对竣工资料内容的补充或修改；
乙方提交竣工资料的份数。
第十九条 工程保修。
1.保修期限：
对工程保修期限的约定或个数。
2.保修金：
保修金的数额。
甲方留置保修金的利率。
第二十条 争议、违约、索赔与赔偿。
3.索赔：
甲方明确授权监理工程师的审核方式。
4.赔偿：
赔偿的办法和标准。
第二十一条 奖励。
1.奖励：
对奖励情况的补充或修改；
对各种奖励情况、奖励标准和奖励方法的约定。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇九
港口工程。
工程名称： 。
甲方： 。
乙方： 。
一、合同。
协议书。
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。 。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录； 。
（2）合同协议书； 。
（3）双方签署的合同谈判备忘录； 。
（4）合同专用条款； 。
（5）合同通用条款； 。
（6）中标。
通知书。
投标书和招标书； 。
（7）与本合同有关的其他文件。 。
3.本合同总价款为人民币＿＿＿＿万元。 。
甲方：乙方： 。
法定代表人： 法定代表人： 。
或或 。
其授权的代理人： 其授权的代理人： 。
签字日期：签字日期：
单位地址：单位地址： 。
联系电话：联系电话： 。
传真：传真： 。
邮政编码：邮政编码： 。
开户银行：开户银行： 。
帐号：帐号： 。
签约日期：
签约地点： 。
二、合同通用条款 。
第一条 词语定义 。
2.甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。 。
4.乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。 。
7.质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。 。
8.设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。 。
10.技术标准：指技术规范、标准和规程。 。
14.保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。 。
19.天：指日历天。年、月、日均以公历计算。 。
第二条 合同文件 。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录； 。
（2）合同协议书； 。
（3）双方签署的合同谈判备忘录； 。
（4）合同专用条款； 。
（5）合同通用条款； 。
（6）中标通知书、投标书和招标书； 。
（7）与本合同有关的其他文件。 。
第三条 合同范围 。
第四条 技术标准 。
第五条 语言、法规和联系方式 。
第六条 甲方的责任 。
甲方应按本合同有关约定承担下述责任。 。
6.付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。 。
8.竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。 。
第七条 乙方的责任 。
乙方应按本合同有关约定承担下述责任。 。
7.遵守政府法令和规章：施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。
8.接受工程监理：接受监理工程师在甲方授权范围内依据本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令，参加监理工程或甲方主持的工程会议。
第八条 工程监理 。
监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。 。
第九条 施工期 。
（1）设计变更或工程量增加造成工程延误； 。
（2）不可抗力或地质条件变化造成工程延误； 。
（3）甲方原因造成工程延误； 。
（4）合同专用条款中约定的其它情况。 。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。 。
4.暂停施工：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停放工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程提出复工通知后，才能继续施工。
5.提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同专用条款中约定奖励条件。 。
6.阶段工期：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。 。
第十条 施工组织设计 。
第十一条 质量控制 。
1.材料与设备： 。
（3）材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长。
甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质负责。 。
3.分项工程质量检查： 。
（3）在施工过程中，乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程的操作的检查，并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误，返工费用由乙方承担，施工期不予延长；若因监理工程师的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方承担，施工期相应延长。
4.隐蔽工程验收： 。
第十二条 合同价款与支付 。
（1）经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更； 。
（2）国家或地方工程造价管理部门分布价格和费率调整； 。
（4）合同约定的其他增减或调整。 。
第十三条 设计变更 。
4.确定变更价款：发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款： 。
（1）合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算； 。
（2）合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价； 。
（3）合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价； 。
（4）合同专用条款约定的其他计算方法。 。
第十四条 转让与分包 。
1.转让：本合同一经签署不得转让。 。
2.分包： 。
（1）本合同工程的主体工程不得分包。 。
第十五条 施工安全 。
第十六条 保险 。
2.人员、船机设备保险：本工程的施工人员、船机设备的保险，由乙方负责。 。
第十七条 不可抗力 。
1.自然灾害：合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。 。
3.费用分担：因不可抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别承担： 。
（1）工程本身的损害由甲方承担； 。
（2）人员伤亡由其所属单位负责； 。
（3）乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。 。
第十八条 竣工验收与结算 。
2.验收程序： 。
（3）质量监督站对工程质量等级进行评定； 。
（4）经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续； 。
（1）竣工图纸和资料； 。
（2）工程质量自评报告； 。
（3）阶段验收和隐蔽工程验收资料； 。
（4）工程材料及设备试验与检验资料； 。
（5）沉降及位移观测资料； 。
（6）竣工工程整体尺度测量报告； 。
（7）施工报告； 。
（8）竣工结算报告（办理完竣工结算后提交）。 。
5.竣工结算： 。
第十九条 工程保修 。
第二十条 争议、违约、索赔与赔偿 。
（1）向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁； 。
（2）向有管辖权的人民法院起诉。 。
争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。 。
（1）在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。 。
（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第1款执行。 。
（1）施工质量达不到合同专用条款约定等级； 。
（2）因乙方原因延误了施工期； 。
（3）施工中因乙方原因造成工程重大损失。 。
第二十一条 奖励 。
（1）工程施工质量高于合同专用条款约定的等级； 。
（2）按甲方要求提前竣工。 。
第二十二条 合同的中断与终止 。
三、合同专用条款 。
如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。 。
第一条 词语定义 。
第二条 合同文件 。
1.合同文件： 。
合同组成和解释次序的补充或更改。 。
2.设计文件： 。
（1）甲方提供设计文件的份数； 。
（2）乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数。 。
第三条 合同范围 。
第四条 技术标准 。
2.技术标准的替代： 。
适用于本工程的其他技术标准及应用范围。 。
第五条 语言、法规和联系方式 。
1.语言： 。
辅助语言。 。
2.法规： 。
其他适用法规。 。
第六条 甲方的责任 。
1.提供场地条件： 。
甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程。 。
2.提供水电与交通条件： 。
4.提供技术资料： 。
甲方提供各种技术资料的时间和数量及其技术交底、现场交验的时间和办法。 。
第七条 乙方的责任 。
1.施工准备： 。
为本工程配备的主要施工船机和设备的规格、数量及到达现场的时间。 。
4.提供条件： 。
为监理工程师提供的条件清单。 。
第八条 工程监理 。
1.工程监理： 。
监理单位名称。 。
2.监理工程师： 。
监理工程师的职责和权限。 。
第九条 施工期 。
1.开工： 。
（1）乙方提交开工申请报告的时限。 。
（2）发布开工令的时限。 。
3.施工期延长： 。
施工期可以延长的其他情况。 。
6.阶段工期： 。
阶段工期的要求。 。
第十条 施工组织设计 。
1.施工组织设计的提交： 。
乙方提交施工组织设计的时间。 。
第十一条 质量控制 。
1.材料与设备： 。
甲方提供材料与设备的清单及供应方式。 。
6.质量等级： 。
约定质量等级。 。
7.质量监督： 。
质量监督站名称。 。
第十二条 合同价款与支付 。
1.合同价款的计算与支付： 。
（1）本合同的承包方式。 。
（2）合同价款的计算与支付办法。 。
2.合同价款的调整： 。
（1）对调整情况的限制或补充； 。
（2）调整的具体方法。 。
3.工程预付款支付： 。
（1）工程预付支出的时间、金额和方法； 。
（2）工程预付款抵扣的时间、金额和比例和方法。 。
4.工程量确认： 。
乙方提交工程量报表的时间。 。
5.进度款支付： 。
工程进度款支付的时间约定和实施办法以及进度款延期支付的利息。 。
第十三条 设计变更 。
4.确定变更价款： 。
确定变更价款的原则和变更单价的其他计算方法。 。
第十四条 转让与分包 。
第十五条 施工安全 。
3.安全措施： 。
防护措施费用的承担。 。
第十六条 保险 。
1.工程保险： 。
投保期限、保险范围、投保金额、保险赔偿分配和保险费用承担。 。
第十七条 不可抗力 。
1.自然灾害： 。
除合同通用条款所列外，不可抗力还包括以下自然灾害： 。
（1）＿＿＿＿＿＿级以上持续＿＿＿＿＿天的大风； 。
（2）有效波高超过＿＿＿＿＿＿米的波浪； 。
（3）＿＿＿＿＿＿＿毫米以上持续＿＿＿＿天的大雨； 。
（4）烈度＿＿＿＿＿＿＿以上的地震； 。
（5）…………… 。
第十八条 竣工验收与结算 。
3.现场清理： 。
（1）对乙方进行清场的要求及乙方撤离时间。 。
（2）乙方未按要求清场及撤离，给予甲方赔偿的办法。 。
4.竣工资料： 。
（1）对竣工资料内容的补充或修改； 。
（2）乙方提交竣工资料的份数。 。
第十九条 工程保修 。
1.保修期限： 。
对工程保修期限的约定或修改。 。
2.保修金： 。
（1）保修金的数额； 。
（2）甲方留置保修金的利率。 。
第二十条 争议、违约、索赔与赔偿 。
3.索赔： 。
甲方明确授权监理工程师的审核方式。 。
4.赔偿： 。
赔偿的办法和标准。 。
第二十一条 奖励 。
1.奖励： 。
（1）对奖励情况的补充或修改； 。
（2）对各种奖励情况奖励标准和奖励方法的约定。 。
第二十二条 合同的中断与终止。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇十
1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;。
(2)合同协议书;。
(3)双方签署的合同谈判备忘录;。
(4)合同专用条款;。
(5)合同通用条款;。
(6)中标通知书、投标书和招标书;。
(7)与本合同有关的其他文件。
3、本合同总价款为人民币____万元。
4、本合同工程的施工期为__个月(天)，或：自____年__月__日至____年__月__日。
5、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
6、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。
7、本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本__份，双方各执__份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：_______乙方：_______。
日期：_______日期：_______
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇十一
工程名称：
甲方：＿＿＿＿＿＿＿。
乙方：＿＿＿＿＿＿＿。
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
一、合同协议书。
甲方＿＿＿＿为兴建＿＿＿＿工程，接受了乙方＿＿＿＿对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的'含义相同。
2．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
（2）合同协议书；
（3）双方签署的合同谈判备忘录；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）中标通知书、投标书和招标书；
（7）与本合同有关的其他文件。
3．本合同总价款为人民币＿＿＿＿万元。
4．本合同工程的施工期为＿＿＿＿个月（天），或：自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
5．甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
6．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。
7．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本＿＿＿份，双方各执＿＿＿份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
法定代表人：＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿。
或或。
其授权的代理人：＿＿其授权的代理人：＿＿＿＿＿。
签字日期：＿＿＿＿＿签字日期：＿＿＿＿＿＿＿＿
单位地址：＿＿＿＿＿单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿。
联系电话：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿。
传真：＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
邮政编码：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿。
开户银行：＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿。
帐号：＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
签约日期：＿＿＿＿＿
签约地点：＿＿＿＿＿。
二、合同通用条款。
第一条词语定义。
在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义：
中国大学网（）。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇十二
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。
1、工程名称_____
2、工程建设地_____
3、工程规模、特征_____
4、工程施工任务（内容）与技术要求_____须符合《建筑地基处理技术规范》jgj79—20____要求。
5、预计施工工作量_____
6、完成施工工作量测量方式_____
7、质量标准_____
1、本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
1、本工程定于于____年____月____日竣工，总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。
1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元（大写_____），总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元；地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。
1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。
1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。
甲方（公章）______________乙方（公章）______________
_________年____月____日_________年____月____日
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇十三
一、工程名称：____________________工程。
二、工程地址：________市鹿________区____镇。
三、承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。
五、承包单价及计量方式：
七、甲乙双方职责：
甲方职责：
2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。
3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。
4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。
5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。
乙方职责：
2、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。
3、按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。
4、协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。
5、在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
八、付款方式：
九、其他未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇十四
由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。
一、工程地点及名称。
1、工程地点：_________________。
2、工程名称：_________________。
二、承包内容价款以及工期。
1、承包内容污水站全部土建工程。
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期：_________________自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量。
1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量：_________________合格。
四、甲方责任：_________________帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期：_________________发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金：_________________承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期：_________________合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。
甲方：_________________乙方：_________________。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇十五
业主（甲方）：
承包方（乙方）：北京滴*观音科技有限公司。
基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条：工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、预定开工日期：年月日
第二条：施工范围。
1、施工范围：
回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允。
许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条：施工方式。
1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条：工期。
通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙。
双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。
（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
（2）不可抗力因素。
第五条：工程质量及验收标准。
请验收的，本工程不能评定为合格。
规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
第六条：工程价款及结算、付款方式。
1、工程预算总价款为人民币元（大写元）。
2、结算方式：
（1）甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；
（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
（5）以上付款的方式均以支付。
第七条：保养期。
1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
向乙方追偿。
第八条：双方义务。
1、甲方义务。
（1）委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。
（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由方承担）。
（3）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
竣工验收后的两个月内完成结算。
2、乙方义务。
（1）委派现场代表负责对施工其间的全面管理。
（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。
工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。
第九条：违约责任。
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。
方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
偿。
第十条：转让条款。
未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条：合同终止。
1、因解除而终止。
乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本。
同约定承担违约责任。
（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：
（1）本合同按约定履行完毕；
（2）本合同经各方协商一致而终止；
合同的通知；
（4）法律法规规定终止的其他情形。
第十二条：适用法律条款。
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
第十三条：争议的解决。
何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条：其他。
1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。
4、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：北京滴*观音科技有限公司。
地址：地址：北京广安大街1号鸿坤国际大酒店5501。
法定代表人：法定代表人：
（或授权签约人）：（或授权签约人）：
日期：日期：
投诉监督电话：投诉监督电话：
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇十六
乙方：身份证号：车(机)型：车号：
为进一步加强和规范公司施工队的交通安全管理工作，确保人员和财产的安全，保证公司与乙方之间的合法权利。___县__运输有限责任公司，在___县___铁矿露天采矿工程中的矿渣运输及挖运工作，现由该车辆或挖掘机、铲车施工，为明确双方在工程施工过程中的运输、装载、安全、付款与结算、责任与义务，确保各项施工顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保安全及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关规定，经甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，签订本协议。
甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中的安全生产。
甲方租用乙方车辆，为公司施工队服务，在车辆租用服务期间，应严格遵守本安全管理协议，为确保人员和财产安全，特签订此协议，望共同遵守：
一、施工内容：露天爆破后的废石、围岩、矿石挖运、平整，运输。
二、运输单价：
1、运距小于1.5公里，含税。
2、废石、围岩、矿石挖运：元/(m3)吨。
3、工程机械租赁:元/天(月)。
三、乙方生活方面：
甲方提供住房、床，生活费、食宿、用具自理。
四、付款与结算。
1、甲方监督、检查乙方挖运、运输工作质量与进度。
2、拉运数量按每车运票统计计算。
3、结算：按___县__爆破公司付款进度支付乙方，原则上每月结算一次，每次按80%结算，其余20%在年终工程结束后，一次性付清。
五、安全生产管理。
(一)甲方的权利、义务。
1、甲方租用的车辆应安全技术状况良好，各种手续齐全(注：机动车登记证书、号牌、行驶证、车辆检验合格证、保验证、证照)严禁租用车辆技术状况不符合行车要求的车辆。
2、甲方租用的车辆，在租用合同期间内，出现以下情形、甲方有权要求单方解除或终止机械、运输施工管理合同，清理车辆和驾驶人员。
(1)车辆安全技术状况下降，不适宜从事施工道路运输要求;。
(2)酒后驾驶车辆或将车辆交予无驾驶证照的人员驾驶的;。
(3)工作中无组织、无纪律影响正常生产工作进行的其它状况;。
(4)在行驶中，经常违反道路交通安全法，事故险肇丛生，不听劝阻的。
(5)不服从项目部或甲方安全管理的。
(6)出现有碍安全行驶的疾病，身体状况下降不适应继续驾驶车辆的。
(7)职业道德水准下降，屡教不改的。
(8)甲方不得强迫驾驶员疲劳驾驶，超速行驶及驾驶机件不全，有碍安全行驶的车辆。
(二)乙方的权利、义务。
(1)乙方应保证车辆各项手续，证照齐全有效。
(2)乙方应做好出车前和收车后的车辆安全检查。
(3)乙方应自觉严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》和公司有关的交通安全管理规定。
(4)严禁酒后驾驶车辆，和私自将车辆交予无证人驾驶。
(5)加强对车辆的检修，维护，使车辆始终处于完好的安全技术状态。
(6)乙方应服从项目部及公司的安全管理和安全检查。
(7)乙方应服从公司的安全管理和生产调度，随时提供最优质的服务，不得以任何个人主观原因和借口拒绝出车而影响工作。
(8)车主应加强道路交通安全法的学习，努力提高驾驶技术和职业道德观念。
(9)车主应保证安全行车，不发生任何交通事故，模范遵守各项道路交通法规、法则。
(10)车辆发生机械事故导致车辆损坏，由乙方个人承担车辆的材料和修理等费用。
六、事故管理与经济赔偿。
1、乙方作为独立车辆运输个体，具有独立承担和赔偿法律责任和经济损失的责任与义务。
2、乙方在车辆运行期间发生任何交通事故，造成人员伤亡或财产损失的，均由乙方车主本人独自承担事故的责任和经济损失，给甲方造成损失的，影响甲方正常工作的，要承担和赔偿甲方的一切经济损失。
3、乙方发生事故所造成的相关方(安监局、公安局、主管部门)的罚款，均由乙方全部承担。
4、乙方发生事故造成人员伤亡或财产损失，除承担民事责任(经济赔偿)外，如果触犯了国家法律，必须独自承担刑事责任。
5、乙方在施工运输过程中，发生事故造成人员伤亡或财产损失，由乙方负责赔偿，无力赔偿的，应借款、贷款或变卖车辆、房地产进行赔偿经济损失。甲方不承担任何连带赔偿责任。
6、乙方由于违章违纪所造成的相关方的罚款，由乙方承担罚款。
7、乙方发生事故，甲方可协助相关方处理事故，但不承担任何责任和费用。
七、违约责任追究。
1、除由于不可抗拒的因素外，任何一方随意违反合同规定，致使合同不能正常履行的，除赔偿对方相应损失外，还应向对方支付合同未履行部分的违约金。
2、未经甲方数量认可，不计入运量、挖运量。
八、发生争议及解决途径。
1、在合同履行期间，如发生任何争议，应本着相互协商一致的原则，协商不成的，任何一方均可向所在地有管辖权限的经济仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起民事诉讼。但任何一方不得在诉讼期间影响合同的正常履行。
2、本合同在履行过程中，如发生重大变化，应以书面形式通知对方，经双方协商一致后，方可进行合同修改和补充。
3、因国家政策调整和变化，或其他不可抗因素双方协商变更或解除合同。
九、附则。
1、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至合同期满后本协议自动终止。
2、本协议一式三份，甲方一份，乙方一份，项目部一份备案，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
负责人签字：___驾驶员签字：___。
签订日期：__年_月__日
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇十七
甲方：
乙方：年?月?日。
一、合同协议书。
甲方＿＿＿＿＿＿＿为兴建＿＿＿＿＿＿＿＿工程，接受了乙方＿＿＿＿＿＿＿对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
（2）合同协议书；
（3）双方签署的合同谈判备忘录；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）中标通知书、投标书和招标书；
（7）与本合同有关的其他文件。
3.本合同总价款为人民币＿＿＿＿万元。
4.本合同工程的施工期为＿＿个月（天），或：自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
5.甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。
7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本＿＿份，双方各执＿＿份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
或或。
其授权的代理人：其授权的代理人：
签字日期：签字日期：
单位地址：单位地址：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
编码：编码：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签约日期：
签约地点：
二、合同通用条款。
第一条?词语定义。
在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：
1.甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包方。
2.甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。
3.乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。
4.乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。
5.工程监理：指受甲方委托，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。
6.监理工程师：指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。
7.质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。
8.设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。
9.工程：指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。
10.技术标准：指技术规范、标准和规程。
11.设计文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料。
12.合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程保修期。
13.施工期：指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。
14.保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。
15.合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
16.保修金：指为本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复，按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。
17.不可抗力：指因战争、_____、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。
18.竣工验收：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。
19.天：指日历天。年、月、日均以公历计算。
20.书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印刷的表述方式，包括电报、电传和传真。
第二条?合同文件。
1.合同文件：合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下：
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
（2）合同协议书；
（3）双方签署的合同谈判备忘录；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）中标通知书、投标书和招标书；
（7）与本合同有关的其他文件。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同通用条款第20条中约定的办法处理。
2.设计文件：甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方。
若合同中约定部分工程由乙方进行设计，乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。
3.补充设计文件：为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复，甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知，乙方应接受并执行。
第三条?合同范围。
1.合同范围：本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同专用条款中约定。
第四条?技术标准。
1.技术标准的使用：本合同工程的施工，执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。
2.技术标准的替代：若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时，可使用专用条款中约定的其他技术标准，若甲方要求使用国外技术标准，应由甲方负责提供中文译本。若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术标准，或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准，经甲方审查同意后执行。
第五条?语言、法规和联系方式。
1.语言：合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使用_____语言作为辅助语言时，应在合同专用条款中约定，但当两种文本发生异议时，以汉语文本为准。
2.法规：本合同适用的法规是国家的法律、条例和法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。
3.联系方式：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。
第六条?甲方的责任。
甲方应按本合同有关约定承担下述责任。
1.提供场地条件：负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地。
2.提供水电与交通条件：负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路，提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域，并保证施工期间的畅通。
3.提供施工条件：办理征地红线、航行通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。向乙方提供本工程征地范围地形图，办理临时用地的申报手续。协助解决对乙方施工有干扰的外部条件。
5.任命甲方代表：甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表，行使合同约定的甲方权力，负责履行合同约定的甲方义务，并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时，应提前7天通知乙方。
6.付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。
7.发布工程指令：按本合同的约定，及时向乙方发布工程指令，签发图纸、确认工程进度报表，检查隐蔽工程并办理各种验收或签认手续。
8.竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。
第七条?乙方的责任。
乙方应按本合同有关约定承担下述责任。
1.施工准备：负责施工现场的布置和临时设施的施工，在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备。
2.提交报告及报表：根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。
3.确保工程进度与质量：按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。
4.提供条件：按招标书或本合同专用条款的约定，为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件。
5.负责工程的保护与保修：对已完工的建筑物和已安装的设备，在交付甲方应前负责保护，保护期间发生损坏，由乙方无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏，修复费用由甲方承担。工程竣工验收合格后，在合同约定的保修期间，对属于乙方责任造成的任何缺陷，乙方应无偿修复。
6.任命乙方代表：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时，应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。
7.遵守政府法令和规章：施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。
8.接受工程监理：接受监理工程师在甲方授权范围内依据本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令，参加监理工程或甲方主持的工程会议。
9.临时停泊设施：自行解决施工船舶的临时停泊设施，并按有关部门批准的位置和方式停放。
10.沉没物品处理：采取一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时，对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告，并设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，所发生的费用由责任方承担。
第八条?工程监理。
1.工程监理：为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程投资，甲方可委托监理单位对工程实施监理，乙方应接受监理。
2.监理工程师：甲方应在监理工程师进驻现场前，将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。监理工程师在甲方授权范围内，依据本施工合同，_____、公正地行使监理职权。
监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。
监理工程师可以任命一定数量的人员协助其工作，并授权此类人员履行监理工程师的部分职责。监理工程师也可随时撤回此类任命与授权，但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方。
第九条?施工期。
1.开工：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，向监理工程师提交开工申请报告，经监理工程师审查，并报甲方批准后，监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令。乙方应在开工令中指定的日期内开工。
2.延期开工：乙方因故不能按期开工时，应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告，监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复。若监理工程师在3天内未予答复，则视为已同意乙方要求，竣工日期相应顺延。若监理工程师不同意延期要求，或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，则竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，因此给乙方造成的直接经济损失，由甲方承担，竣工日期相应顺延。
3.施工期延长：出现下列情况时，经监理工程师确认并报甲方批准，施工期可以延长。
（1）设计变更或工程量增加造成工程延误；
（2）不可抗力或地质条件变化造成工程延误；
（3）甲方原因造成工程延误；
（4）合同专用条款中约定的其它情况。
4.暂停施工：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停放工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程提出复工通知后，才能继续施工。
停工责任在乙方时，停工损失由乙方承担，施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工的经济损失由甲方承担，由此影响的施工期相应延长。
5.提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同专用条款中约定奖励条件。如果在本合同执行中，甲方要求工程提前竣工，应与乙方进行协商，并签署提前竣工协议，乙方应按此协议修订施工进度计划，报监理工程师审批后实施。
6.阶段工期：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。
第十条?施工组织设计。
1.施工组织设计的提交：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，将施工组织设计提交给监理工程师审查。施工组织设计的主要内容应包括：施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施等。
施工进度计划应按照网络图关键线路或主要工作横道图进行控制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
2.施工组织设计的审批：监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查意见并提请甲方审批，甲方应在接到审查意见后7天内予以审批。
3.施工进度计划的修订：如果监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度计划时，乙方应按监理工程师的要求对施工进度计划进行修订，并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的具体措施，经监理工程师审核并报甲方批准后执行。
第十一条?质量控制。
1.材料与设备：
（1）工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外，均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。
（2）所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书，工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。
（3）材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长。
甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质负责。
2.质量自检：本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检、质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的施工期不予延长；自检合格后向监理工程师提交自检报告并通知监理工程师进行验收。
3.分项工程质量检查：
（1）主要分项工程开工前，乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师报告，经监理工程师同意后才能开工。
（2）上道工序施工完成，经监理工程师验收合格签认后，乙方才能进行下道工序的施工。
（3）在施工过程中，乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程的操作的检查，并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误，返工费用由乙方承担，施工期不予延长；若因监理工程师的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方承担，施工期相应延长。
4.隐蔽工程验收：
（1）乙方在自检合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收，经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后，乙方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。
（2）若乙方未经验收而自行覆盖，监理工程师有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责；若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时未能进行验收，而乙方已自检合格，则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补办签认手续。
5.试验与检验：试验、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验，并及时将试验或检验结果提交监理工程师审查。监理工程师认为必要时，有权指定取样送检验单位复检。
6.质量等级：工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求以及合同专用条款中约定的质量等级。
若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返工或修整，甲方承担返工与修整费用，并相应延长施工期。
7.质量监督：本工程的质量监督，由质量监督站负责，甲乙双方均应接受其对工程质量的监督与检查。
第十二条?合同价款与支付。
1.合同价款的计算与支付：本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的办法执行。
2.合同价款的调整：除合同专用条款另有约定外，发生下列情形之一时合同价款可作调整：
（1）经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更；
（2）国家或地方工程造价管理部门分布价格和费率调整；
（4）合同约定的其他增减或调整。
3.工程预付款支付：甲方应按合同专用条款约定的期限和数额，向乙方支付工程预付款，并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付预付款时，乙方可在约定预付款到达日10天后向甲方发出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息，并承担违约责任及乙方的停工损失。
4.工程量确认：乙方应按合同专用条款中约定的期限，向监理工程师提交已完成工程量的报表。监理工程师收到报表后3天内审核签认。若监理工程师接到报表后3天内未提出异议，乙方所报工程量视为已被监理工程师确认。
若监理工程师对乙方所报工程量有异议，乙方应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若乙方拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为准。
5.进度款支付：甲方根据合同专用条款中约定的时间和办法，依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款，若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付，乙方可向甲方发出催付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方承担延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失。
6.延期支付工程款：如经乙方同意并签订延期付款协议，甲方可延期支付工程价款。
第十三条?设计变更。
1.甲方提出的变更：甲方对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由监理工程师向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变，则应事先与乙方协商。
2.乙方提出的变更：乙方提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工变化，甲乙双方应协商处理。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、避免自身干扰等原因而提出的变更，增加的费用由乙方承担。
3.设计造成的变更：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时，监理工程师应在3天内提出处理意见。乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工，由此增加的费用由甲方承担，延误的施工期予以延长。
（1）合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算；
（2）合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价；
（3）合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价；
（4）合同专用条款约定的其他计算方法。
第十四条?转让与分包。
1.转让：本合同一经签署不得转让。
2.分包：
（1）本合同工程的主体工程不得分包。
（2）若部分分项工程确需分包时，须取得甲方同意。乙方应将分包合同副本提交甲方备案。
（3）乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为乙方的违约与疏忽。
第十五条?施工安全。
1.施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
2.安全事故处理：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除立即采取有效的措施外，应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方及监理工程师，甲方应为抢救提供必要的条件。
3.安全措施：乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理工程师审查，甲方同意后实施，甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。防护措施费用除合同专用条款另有约定外，由乙方承担；施工过程中，由于外部条件变化所发生的安全措施费用，由甲方另行支付。
第十六条?_____。
1.工程_____：本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定。
2.人员、船机设备_____：本工程的施工人员、船机设备的_____，由乙方负责。
第十七条?不可抗力。
1.自然灾害：合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。
2.损失报告：不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方及监理工程师通报损害情况，7天内向甲方及监理工程师提交损失情况、清理和修复费用以及施工期延误的报告。
3.费用分担：因不可抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别承担：
（1）工程本身的损害由甲方承担；
（2）人员伤亡由其所属单位负责；
（3）乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。
4.损失补偿：不可抗力造成工程停工或破坏时，甲乙双方经过协商后由甲方给予合理补偿，但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和由本条第3款规定应由乙方承担的费用。清理与修复工作的责任和所需费用，由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定。
第十八条?竣工验收与结算。
1.验收申请：乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方及监理工程师提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。监理工程师接到验收申请和竣工资料后7天内予以审查，提出审查意见，并报甲方审批。若工程及竣工资料符合要求，甲方应在接到申请报告14天内组织验收；若工程或竣工资料达不到要求，乙方应按监理工程师的合理要求，对工程或竣工资料予以整修或补充，并重新申请验收，由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。若监理工程师或甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收，由此产生的经济损失由甲方承担，并相应延长施工期。
2.验收程序：
（3）质量监督站对工程质量等级进行评定；
（4）经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续；
（5）工程验收合格，竣工日期为乙方送交竣工验收申请报告的日期；需修改后才能达到竣工验收合格的工程，其竣工日期应为修改后提请甲方验收的日期。
3.现场清理：工程竣工验收合格后，除甲方另有要求外，乙方应按合同专用条款中约定的期限和要求清理并撤离施工现场。否则乙方应按合同专用条款的约定向甲方支付有关费用。
4.竣工资料：除合同专用条款另有约定外，乙方提交的竣工资料应包括下列主要内容，竣工资料提交的份数在合同专用条款中约定。
（1）竣工图纸和资料；
（2）工程质量自评报告；
（3）阶段验收和隐蔽工程验收资料；
（4）工程材料及设备试验与检验资料；
（5）沉降及位移观测资料；
（6）竣工工程整体尺度测量报告；
（7）施工报告；
（8）竣工结算报告（办理完竣工结算后提交）。
5.竣工结算：
（1）竣工验收合格后，乙方应在30天内向甲方提交结算报告，办理竣工结算。甲方接到结算报告后14天内审核确认，并在确认后7天内将应支付乙方的工程款支付给乙方；若甲方接到结算报告后14天内未予审核确认，乙方提交的结算报告则视为已被甲方确认。
（2）甲方在确认结算报告后7天内未将工程款支付给乙方，从确认结算报告后第8天起按施工企业向银行计划外贷款的利率向乙方支付拖欠工程款项的利息，并承担违约责任。
第十九条?工程保修。
1.保修期限：保修期从工程竣工之日起算。水工工程保修期为一年整。疏浚工程不设保修期，其他工程的保修期在专用条款中约定。阶段验收工程的保修期从阶段验收竣工之日起算。
2.保修责任：乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏，返修费用由乙方承担。因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方应协助修复，费用由甲方承担。
3.返修：保修期内，对应由乙方负责的返修内容，乙方应在接到返修通知后14天内开始实施返修，并在甲乙双方商定的时间内修理完毕，否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理，其费用由乙方承担。
4.保修金：保修金的数额在合同专用条款中约定。甲方应在保修期满后7天内，将保修金和按合同专用条款约定利率计算的利息一起返还乙方。
第二十条?争议、违约、索赔与赔偿。
1.争议：双方在执行合同过程中发生争议时，应协商解决或提请主管部门调解，或协商及调解无效，可选用以下方式之一处理：
（1）向有管辖权的合同_____机构申请_____；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。
2.违约：任何一方不按合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求中止或解除合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。
3.索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：
（1）在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。
（2）在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法。
（3）甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。
（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第1款执行。
4.赔偿：发生下述情形之一时，甲方可按合同专用条款中约定的办法和标准要求乙方赔偿。
（1）施工质量达不到合同专用条款约定等级；
（2）因乙方原因延误了施工期；
（3）施工中因乙方原因造成工程重大损失。
第二十一条?奖励。
1.奖励：除合同专用条款另有约定外，符合下述情况之一时，甲方可按合同专用条款中约定的标准和方法，给予乙方奖励。
（1）工程施工质量高于合同专用条款约定的等级；
（2）按甲方要求提前竣工。
第二十二条?合同的中断与终止。
1.合同中断：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，视为合同中断。合同中断后，乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和工程的移交工作。按甲方的要求将施工船机和人员撤离现场。甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件，并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方因合同中断所造成的直接经济损失。
2.合同终止：本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方和竣工结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止。保修期满，甲乙双方结清保修金后，保修条款终止。三、合同专用条款?合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。
如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。
第一条?词语定义。
第二条?合同文件。
1.合同文件：
合同组成和解释次序的补充或更改。
2.设计文件：
（1）甲方提供设计文件的份数；
（2）乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数。
第三条?合同范围。
1.合同范围：列出本合同范围内的工程地点、内容、规模、建筑物的尺度，建筑物的结构型式，并明确合同范围内水工、堆场、水电、土建、机械、疏浚等不同专业的施工内容。
第四条?技术标准。
2.技术标准的替代：
适用于本工程的其他技术标准及应用范围。
第五条?语言、法规和联系方式。
1.语言：
辅助语言。
2023年建设工程施工合同港口（通用18篇）篇十八
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程。
二、施工地点及范围：本工程位于第一小学。
绿地总面积为280平方米。
三、工程内容：
1.乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收;。
2.工程竣工后，乙方必须养护三个月(20xx年4月5日起算);。
3.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。
四、工程造价：
工程总造价为人民币(附苗木结算清单)，经过审计结算后按照实际支付。
五、付款方式：
1.第一次付款，在施工完成验收通过后，甲方支付总造价的70%(其中10%养护费三个月养护期满后付清)。
2.余款待三个月养护期满、合格后一次性付清。
八、养护期内遇自然灾害、人为引起的原因导致绿化死亡的由甲方负责。
九、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
""