随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
文化合作协议 项目合作合同篇一
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经协商,甲乙双方就合作施工合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。
第一条 工程实施职责及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施职责交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。
2、工期、质量务必满足主合同要求。
第二条 甲方职责
1、负责及时办理主合同的预付款手续。
2、负责为乙方实施主合同带给相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。
3、负责沿线地方政府的协调工作及本工程的通知、图纸等。
第三条 乙方职责
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修职责。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。
3、自觉理解甲方的各项监督检查。
4、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
5、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。
第四条 费用、结算与支付
1、本工程采用包工包料包安全的方式,一次包干价:196504
2。2元 ,按甲方给乙方带给的图纸所注明的工程量,超出图纸部分另行计算。
2、经双方协商,乙方开工之日起一个月内,甲方开始支付乙方工程款,按实际完成工程量支付(基础完工后付工程总造价的10%,一层封顶付总造价的20%,二层封顶付总造价的20%,封顶付总造价的20%,内外粉刷时付10%,工程竣工付15%,余款5%工程完工后________年内付清)
第五条 违约职责
1、对于主合同所规定的甲方的合同职责,如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切职责。双方按本协议规定的各自的职责分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约职责。
2、工期5个月,质量到达合格标准。
3、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或
第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。
第六条 其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一齐共同执行。
第七条 附则
1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收合格,保修期满,结清各项费用后终止。
2、本协议一式三份。甲方二份,乙方一份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表: 代表: 住所:
文化合作协议 项目合作合同篇二
承包方:
根据《_合同法》和相关法律法规,本着诚信守约、平等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
塔机型号:qzt-63
塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
塔机安装说明书
塔机安装高度说明:
(二)、安装塔机时间地点
地点:
时间:20xx年4月26日
(三)、费用及付款
安装费、安检费资料费。
安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
提供安装塔机的全部技术资料
提供安装塔机的整件和合格配件。
提供《甘肃建筑起重机械登记表》
督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五)乙方责任
应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。
编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。
应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。
安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六)其它
合同未尽事宜,双方协商解决。如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。
合同一经双方签字、盖章即生效。
合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
承包方:
日期:
文化合作协议 项目合作合同篇三
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作合同如下:
第一条:甲乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目,总投资为______万元。甲方以人民币方式出资______万元及业务资源;乙方以人民币出资______万元及施工技术力量和工程管理。
第二条:本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条:本合伙企业经营期限为______年。如果需要延长期限的,在期满前______个月办理有关手续。
第四条:合作项目运作及施工过程中责任划分据下:
1、甲方负责项目运作直至签订(费用甲方自出);乙方外聘协助设计或工程施工技术人员、外聘大型工程竞标做组织计划投标书(费用乙方自出)。
2、工程施工过程中甲乙双方都得、遵守装饰装修工程承包合同内容条款不得致意答应工程项目的增加或减少;增加或减少工程时需与业主方签订增减合同。
3、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算(详见装饰装修工程承包合同)。为维护公司的信誉第一原则、督促乙方按工程承包合同施工计划及时保质保量的施工,配合乙方给工人工程进度款(所完工、工程量的80%)的据算,项目竣工时及时结算工人工费及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。
4、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现于业主发生争议时或法律纠纷,此时甲方代表甲乙双方出面解决、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包合同施工计划、工程施工过程中,对工人及工地上出现的事件处理、工伤_____,工地事件索赔及因质量出现问题,乙方负责解决甲方配合承担;重大以上事故双方共同承担责任。
第五条:企业固定资产和盈余按照取得的项目净利润的甲方______%、乙方______%的比例分配。
第六条:企业债务按照甲方______%、乙方______%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在______日内向对方清偿自己负担的部分。
第七条:每个项目利润的百分之______进行固定投入。利润分红,一个项目竣工后结算一次。
第八条:自合同签订之日起,乙方需要负责施工技术力量和工程管理,甲方负责业务资源及项目运作。
第九条:本合同有效期暂定______年,自双方代表签字之日起计算,即从______年______月______日至______年______月______日止。
第十条:争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。
2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交_____委员会进行_____,或依法向人民法院起诉。
第十一条:违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第十二条:合同解除
1、一方合伙人有违反本合同的,另一方有权解除合作合同。
2、合作合同期满。
3、双方同意终止合同。
4、一方合伙人出现法律上问题及做出对企业有损害的,另一方有权解除合作合同。
第十三条:未尽事宜,双方可再协商补充合同,补充合同同等本合同有效。
第十四条:本合同一式______份,双方各执______份,具有相同的法律效力。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
文化合作协议 项目合作合同篇四
1. 接听用户电话,使用礼貌用语。例如:您好!这里是中国南车x公司售后服务中心,很高心为您服务,请问您贵姓?,‘请问您有什么问题【要求,建议】,请留下您的联系方式,我们会尽快给您答复,等或是对应的英译。
2.再客户方进行服务时,使用礼貌用语。例如:“您好!我【我们】是中国南车上x公司派往贵单位处理故障的售后服务工程师【小组】。”,“若们希望马上开展工作,请贵单位予以协助。”,“故障已处理完毕,请贵单位进行验收并签署意见,谢谢。”,“谢谢贵单位对我[我们]工作的支持。”“若贵单位对我们的工作有什么不满意的地方,请向我们指出,我们将予以改正。”等或是相对应的英译 。
3.接待用户来访时,在不同场合都要使用礼貌言语。例如:“您【您好】!欢迎到我公司指导【交流】工作。”,若贵单位对我们公司【产品,售后服务有什么意见或建议请提出,我们悉心听取并传达公司相关部门,或:“我们将积极改进”等相对应的英译。
二.其他规范
1.同一售后服务站售后服务工程师,超过两人就召开班前会,进行班前站队喊话。
2 .班前喊话类容包括:布置当日工作内容,实施工作总结,进行表扬与批评,强调安全作业,喊口号,展现中国南车员工专业严谨的工作作风,积极向上,活力充沛的精神风貌。
文化合作协议 项目合作合同篇五
甲方:_______(项目方)
乙方:_______(投资方)
根据《中华人民共和国合同法》和国家及地方相关法律、法规,甲、乙双方经友好协商,本着平等、自愿、互惠的原则,就乙方在_____经济开发区投资建设工业项目,订立本合同,双方共同遵守。
1、项目名称:_______
2、项目内容:_______
1、乙方总投资_____万元,其中固定资产投入_____万元(包括土地出让金、厂房投资、设备投资),注册资本_____万元。所需资金由乙方自筹。
2、乙方项目用地面积_____亩(以实际丈量为准),自甲方交付土地之日起,_______月内完成全部投资。
1、用途:乙方在_____经济开发区内土地使用权的用途为工业用地。
2、性质:土地使用权的性质为国有出让土地,使用年限为_____年,严格按招标、拍卖、挂牌出让方式取得。
3、价格:_____万元/亩。
4、四至范围:甲方在_____经济开发区内提供“五通一平”土地,地块编号_____,出让给乙方,东至_____,南至_____,西至_____,北至_____。“五通一平”标准:供电线路、供水主干管道、排污干管、电信、主干道路架(铺)设至围墙外;场地平整按开发区规划就地平整。
6、付款方式:乙方在本合同签订后_____日内向甲方交纳土地出让标准价格的_____%作为土地订金,乙方在甲方交付土地时交纳土地出让标准价格的50%,余款在乙方依照国家有关规定办理国有土地出让手续时一次性付清(土地订金可折抵出让金)。
7、该宗地《国有土地使用权出让合同》,由乙方与甲方所属地国土资源局依据有关规定另行签订。
(一)甲方权利与义务
1、为便于本投资项目的顺利实施,甲方负责按规定的工作时限协助办理项目的注册、立项、报批等有关事项,确保乙方正常生产经营。乙方必须按甲方办理事项所需资料告知单提供相关资料。
2、甲方协助乙方办理“四证一书”(国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、选址意见书),乙方必须按甲方办理“四证一书”所需资料告知单提供相关资料。
3、甲方为乙方提供的项目用地,要达到“五通一平”标准。应于___年___月___日前交付“三通一平”(水通、电通、路通、场地平整)项目用地给乙方。
(二)乙方权利与义务
1、乙方须按甲方《规划设计条件通知书》进行规划设计,规划设计方案报送甲方并评审通过后,进行图纸设计和按图施工,甲方协助乙方图纸评审、工程招标的事项。在项目开工前15天,乙方需办理规划许可证和施工许可证等。
2、乙方在甲方交地后的1个月内动工建设。如乙方在甲方交地后未能在约定的期限内动工建设,经甲方书面批准可延期1个月,延期期满后乙方仍未动工建设,则甲方有权对其地块进行调整。
3、乙方投资的项目,必须符合国家法律和产业政策。乙方建设的整体项目生产工艺需进行环境影响评价,并实行环境保护“三同时”即环保设施做到与项目设计、建设、投产“三同时”。
4、乙方投资的项目,在约定建设期内固定资产投资须达到_____万元/亩。
5、乙方自投产之日起一年内销售收入须达500万元,乙方投资项目享受_____经济开发区优惠政策。
1、在建设项目确定之后,如乙方按甲方要求提供了相关资料,甲方不能及时为乙方办妥所需手续,造成乙方不能正常筹建和投产的,乙方可单方要求退出投资,甲方应无条件退回乙方交付的土地出让金。
2、乙方在甲方交付土地后应严格按本合同相关规定动工建设,甲方有权对乙方的建设情况跟踪督促,并可按照国家对闲置土地处置的相关规定,对闲置土地依法处置。
3、乙方在约定的建设期内未能完成工程建设任务的,经甲方书面批准可延期6个月,若延期期满后,仍不能完成建设任务,则企业享受优惠政策的起始时间为约定建设期满(含批准延期)的次月,并且不享受城镇土地使用税奖励政策;若延期期满后,未达到国家最低投资强度规定要求的,甲方有权解除本合同并收回出让的土地,乙方投资损失自行承担。
4、乙方自投产之日起年销售收入达不到500万元的,则当年不享受税收奖励政策;连续两年销售收入达不到500万元的,则不能享受税收奖励政策。
1、本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
2、因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,双方可向_____人民法院起诉。
3、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,肆份合同正本具有同等效力,本合同及附件共5页,以中文书写为准。
4、本合同于___年___月___日在_____签订。
5、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为合同附件,与本合同具有同等法律约束力。
甲方:_______乙方:_______
文化合作协议 项目合作合同篇六
甲方:_________________
乙方:_________________
一、项目概况
1、地块位置:_________________
2、项目用地及面积:_________________用地性质为用地,面积为平方米(最终以政府部门核发土地证面积为准)。
3、土地现状:_________________
合作方式
1、乙方以该地块国有土地使用权入股,甲方以投入地块开发的全部建设资金作为入股的形式,按*%:_________________*%的实物分房比例进行合作开发。
二、利益分配
1、项目取得预售资格后*日内甲乙双方对拟建房产进行分割,按房产价值计算甲方分配其中的*%,乙方分配其中的*%,分配原则按规划部门批准的实际总建筑面积(包含所有法定的公共分摊部门)按分配比例划分。
2、双方各自房产可自行销售,也可统一销售,如甲方需自行销售,销售政策必须经双方认同后统一实施。
统一销售中产生的所有销售费用、管理费用等按比例分摊,因销
售产生的各种税费,双方各自承担,产生的增值税、所得税双方按各自实际情况如实自行承担。
三、合作原则
1、双方根据各自分配房产比例分别承担营业税、印花税、土地增值税、企业所得税等相关税费。
2、在项目合作开发过程中,甲方作为开发商,乙方作为投资商,所有报批报建、建筑施工等均由乙方以甲方名义负责办理及经营。其中包括项目合作期间涉及到的国有土地使用权证,建设用地规划许可证,建设工程规划许可证,建筑工程施工许可证,预销售许可证等相关证件的办理。甲方须积极配合乙方办理合作项目相关手续。
如因甲方土地、债权债务、法律纠纷或项目报批报建原因,自本协议签订之日起六个月内(不包含政府评审规划设计方案所需时间)不能取得建设工程规划许可证的,乙方有权单方终止该合作开发协议。
3、本协议签订后*日内涉及到该项目的销售、工程、财务及发票专用章,由甲方负责刻制后交乙方在本项目开发范围保管使用。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日