为了确保我们的努力取得实效，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。方案的格式和要求是什么样的呢？接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写，我们一起来了解一下吧。
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇一
1.安装工程一切险保险合同的适用对象
2.安装工程一切险保险合同的承包范围
3.安装工程一切险保险合同投保单
4.安装工程一切险保险合同条款
被保险人，是指其财产或者人身受保险合同保障;享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。
建筑工程一切险的被保险人可以包括：
业主;
总承包商;。
分包商;
业主聘用的监理工程师;
与工程有密切关系的单位或个人，如贷款银行或投资人等。
建筑工程一切险适用于所有房屋工程和公共工程，尤其是：
住宅、商业用房、医院、学校、剧院;
工业厂房、电站;
公路、铁路、飞机场;
桥梁、船闸、大坝、隧道、排灌工程、水渠及港埠等。
安装工程一切险投保单保单号：
本投保单由投保人尽可能如实地、详细地填写并签章后作为向本公司投保安装工程险的依据。本投保单为该工程保险单的组成部份。
1.工程关系方的名称和地址工程所有人承包人工程分包人其他关系方
2.被保险人名称和地址：
3.被保险工程名称
4.被保险工程地点
5. 被保险项目、保险金额/赔偿限额及每次事故?*免赔额
5.1 物质损失项目投保金额每次事故免赔额
危险种类赔偿限额(不超过保额8%)地震、海啸
6. 保险期限
7. 否投保第三者责任?
8.被安装机器设备的情况
9. 工地及附近的自然条件
1. 该工程为
11.安装工程在建筑物内进行还是露天进行
12. 施工过程中可能会造成损坏他人财产的分布情况
保险公司保险种类保险金额
15.特别条款
16.备注
以下内容由保险公司填写经办人及日期
核保人及日期
(一)在投保时，被保险人及其代表应对投保申请书中列明的事项以及本公司提出的其他事项作出真实、详尽的说明或描述;(二)被保险人或其代表应根据本保险单明细表和批单中的规定按期缴付保险费;(三)在本保险期限内，被保险人应采取一切合理的预防措施，包括认真考虑并付诸实施本公司代表提出的合理的防损建议，谨慎选用施工人员，遵守一切与施工有关的法规和安全操作规程，由此产生的一切费用，均由被保险人承担;(四)在发生引起或可能引起本保险单项下索赔的事故时，被保险人或其代表应：1、立即通知本公司，并在7天或经本公司书面同意延长的期限内以书面报告提供事故发生的经过、原因和损失程度;2、采取一切必要措施防止损失 进一步扩大并将损失减少到最低程度;3、在本公司的代表或检验师进行勘查之前，保留事故现场及有关实物证据;4、在保险财产遭受盗窃或恶意破坏时，立即向公安部门报案;5、在预知可能引起诉讼时，立即以书面形式通知本公司，并在接到法院传票或其他法律文件后，立即将其送交本公司;6、根据本公司的要求提供作为索赔依据的所有证明文件、资料和单据。
(一)保单效力被保险人严格地遵守和履行本保险单的各项规定，是本公司在本保险单项下承担赔偿责任的先决条件。
(二)保单无效如果被保险人或其代表漏报、错报、虚报或隐瞒有关本保险的实质性内容，则本保险单无效。
(三)保单终止除非经本公司书面同意，本保险单将在下列情况下自动终止：1、被保险人丧失保险利益;2、承保风险扩大。本保险单终止后，本公司将按日比例退还被保险人本保险单项下未到期部分的保险费。
(四)权益丧失如果任何索赔含有虚假成份，或被保险人或其代表在索赔时采取欺诈手段企图在本保险单项下获取利益，或任何损失是由被保险人或其代表的故意行为或纵容所致，被保险人将丧失其在本保险单项下所有权益，以由此产生的包括本公司已支付的赔款在内的一切损失，应由被保险人负责赔偿。
(五)合理查验本公司的代表有权在任何适当的时候对保险财产的风险情况进行现场查验。被保险人应提供一切便利及本公司要求的用以评估有关风险的详情和资料。但上述查验并不构成本公司对被保险人的任何承诺。
(六)比例赔偿在发生本保险物质项下的损失时，若受损保险财产的分项或总保险金额低于对应的应保险金额(见四.保险金额)，其差额部分视为被保险人自保，本公司则按本保险单明细表中列明的保险金额与应保险金额的比例负责赔偿。
(七)重复保险本保险单负责赔偿损失、费用或责任，若另有其他保障相同的保险存在，不论是否由被保险人或他人以其名义投保，也不论该保险赔偿与否，本公司仅负责按此例分摊赔偿的责任。
(八)权益转让若本保险单项下负责的损失涉及其他责任方时，不论本公司是否已赔偿被保险人，被保险人应立即采取一切必要的措施行使或保留向该责任方索赔的权利。在本公司支付赔偿款后，被保险人应将向该责任方追偿的权利转让给本公司，移交一切必要的单证，并协助本公司向责任方追偿。
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇二
承建单位（以下简称乙方）：
根据《^v^合同法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，甲、乙双方一致同意签定本家具采购及安装承包合同。
1、工程项目名称：
2、工程项目地点：
3、工程承包范围：乙方负责完成本合同约定之实验室家具的深化设计、生产和施工，具体以附件确定的范围和工程量为准。
4、工程总造价
(大写) 人民币：
(小写) 人民币：
5、工程总造价已包含：
深化设计费、材料费、加工费、包装费、运输费、安装费、税金、保修费等。
6、合同签订后，如甲方需增减产品，则价格相应调整，并由双方另行协商后签订补充协议，或办理相应书面签证，无签证手续，乙方得以拒绝。
7、在质保期满后的次日起三年内，乙方提供的备品备件价格遇市场价格上涨时，按投标时的价格不变。
8、自本合同生效后时提出验收申请，验收日期不含在此工期内。
如遇下列情况，工期作相应顺延：
1）施工现场不符合安全施工条件；
2）甲方要求增补产品、变更本合同约定之设计和安装方案；
3）不可抗力因素发生（如台风、地震及战争）而影响工程进度；
4）甲方不能按合同规定支付工程款。
5) 甲方合同违约或无故阻碍乙方施工，或予以任何形式之不予配合。
6）其他有碍施工的情形未消除。
乙方在以上情况发生的 五 天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在 五 天内予以确认和答复，逾期不予答复，视为甲方承认和默认。
乙方须按甲方合理要求返工，直到符合国家质量标准。
10、返工造成的工期延长由双方协商解决。
11、质保期两年，质保期内若出现非人为的质量问题，乙方负责免费维修；若因甲方使用不当而造成的质量问题或因产品超过保修期限而出现的质量问题，乙方负责维修并收取材料费和安装费。
12、接到甲方报修后，乙方应在接到甲方通知书后2日内到达甲方现场进行维修。
13、甲方须在收到乙方安装验收通知书后日内，按合同约定进行验收。
14、验收完毕，甲方应签署相关的验收证明文件。
15、甲方逾期组织验收或未经验收而擅自使用，则视为工程验收合格。
17、货到现场经验收确认后，甲方支付40%。
19、质保金金额为5%，2年质保期满后，由甲方付清。
20、甲方付清全款前货物所有权归乙方所有。
21、甲方职责
1）向乙方提供施工用水、用电、仓库等，所需的费用由甲方负责。
2) 甲方现场须具备安装条件（如水电施工到位、通道方便，没有影响乙方施工的其他在建施工）。
3）提供其他一切施工所需条件。
4）积极配合乙方施工。
22、乙方职责
1）按合同条款、我国现行的相关技术标准、规范、规定进行设计、生产、供货和安装，精心设计、精心安装，确保工程优质。
2）乙方进场安装设备时，需先征得甲方同意。
3）遵守安装现场的各项规定，遵纪守法，安全施工，文明施工，服从甲方管理和协调。
4）对安装人员及安装现场安全负责。
5）负责所采购设备的安装前与安装中的仓储管理。
22、双方应恪守合同，严格履行，任何一方不得单独变更或解除本合同，因一方原因而变更或解除本合同的，应承担其违约责任。违约金按合同总价款的50%计算。违约金不足以弥补守约方的实际损失的，违约方应继续填补守约方的损失，直至达到实际损失数额。实际损失包括但不限于为履行本合同支出的成本，以及守约方履行本合同可以预期的利润所得等。
23、乙方保留追究由于甲方违约所造成的经济损失及相关法律责任的权利。
24、一方违约导致另一方发生的维权成本，由败诉方承担。包括但不限于律师代理费、鉴定费、诉讼费、公证费、保全费、交通食宿等一切合理费用。
25、本合同在执行过程中，若出现合同未规定的其它未尽事宜或发生与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成时，双方同意通过生产所在地的仲裁部门解决或直接向合同签订地人民法院诉讼解决。
26、合同附件、补充协议、签证单为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
27、本合同为打印体，任何手写体修改均为无效。
28、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。
29、本合同经双方授权代表签字盖章并在乙方收到预付款之日起正式生效。
甲方（盖章）：
地址：
开户银行：
银行帐号：
税号：
法人代表（签章）：
或委托代理人（签章）：
乙方（盖章）：
地址：
开户银行：
银行帐号：
税号：
法人代表（签章）：
或委托代理人（签章）：
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇三
随着人们法律观念的日益增强，合同在生活中的使用越来越广泛~签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。以下小编在这给大家整理了一些安装合同范本范文，希望对大家有帮助！
甲方：__
乙方：__
根据图纸设计要求依据合同有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况：本工程为西安市未央区文佳苑安置楼一楼防护网工程。
二、承包范围：本工程的1#、2#、3#、4#、5#、6#楼一层所有防护网工程，包括材料的购置、加工、安装到位。
三、工程价款：总面积约900平方米，每平方米单价为95元（含税），最终结算以实际完成的面积结算。
四、付款方式：材料进场后先付材料款2万元，待全部完工验收后提供正式发票，一次性付清剩余工程款。
五、合同工期：在签订施工合同后20日内安装完成。
六、工程要求：防盗网外框采用25__25__1.5方管，内料采用19__1.5圆管。焊接牢固、平整光滑、安装坚固垂直，表面观感达到验收要求。
七、双方责任：
甲方：
1、 提供本工程的技术要求；
2、 按合同规定的付款方式按时付款。
乙方：
1、 防盗网所用材料必须附带合格证书；
2、 按合同的工期、质量和技术完成防盗网的设计制作、安
装等工作；
3、进场材料监理公司的要求进行检验，不合格产品由乙方自行退场；
八、其他条款
3、本协议一式四份，双方各持二份，具有同等法律效力。
甲方代表：
日期：
乙方代表：
日期：
甲方：______________________
乙方：______________________
1．乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费维修，三个工作日不能修复的，提供备用机。
2．自合同签订之日起，甲方预付乙方设备款的______％，作为预付款，待安装调试按品牌验收完毕后___________天内付清设备款的______%和___、___的费用。乙方承诺______天内开工，______天内全部工程结束。甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的___质量问题的排除费用由甲方承担。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。
3．本合同未尽事宜，由双方协商解决。附表作为本合同附件。
4．本合同双方代表签字生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。
甲方：_____________
电话：_____________
代表：_____________乙方：_____________
电话：_____________
代表：__________________年____月____日
需方单位：（以下简称甲方） 承 包 人：
（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国经济合同法》及其有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、工程项目及制作安装造价：
注：以上单价包括工具如电源线、焊机、____钻和冲击等、不含材料。结算根据现场实际完成工程量办理。
二、工程概况：
工程名称： 工程地点：
三、质量标准：
栏杆制作过程中，做工精细，装搭焊接牢固，焊接后涂刷防锈漆处理。在安装过程中要保持水平、垂直，螺丝头及预埋件不能露出墙体表面，依据相关标准、规范进行验收。
2. 乙方玻璃安装完毕后，甲方支付工程款的。
3.工程款的预验收后一次性付清。
五、工期
1、工程进度以配合总包单位进度为准。
2、本工程栏杆的制作安装必须在
3、因设计变更或非乙方原因及人力不可抗拒因素影响，工程应顺延。
六、甲方责任
1、甲方按期提供施工所需的材料。
2、甲方按协议规定按时支付工程款。
3、甲方提供现场仓库，施工人员的部分住宿场地。
七、乙方责任
1、乙方负责人应做到每日进行制作安装现场管理。
2、乙方负责制作安装过程中安全措施，包括安全设备、安全防护设施等。
3、乙方应服从甲方的管理，自觉遵守甲方制定的各项规章制度，对自己的施工人员进行有效的安全消防质量的现场管理。
4、所有施工人员必须严格按国家规定，公司要求及总包的有关要求执行，
方责任违反者按有关规定处罚。
5、乙方应服从甲方的合理施工安排及正确施工方案。
6、由于乙方施工错误造成的损失由乙方负责。 7、乙方负责对栏杆施工场地保持清洁。
八、违约：
如工期不能按时、按质要求完成，由此造成总包，业主的罚款，乙方应承担相罚款。
九、本协议未尽事宜，双方应本着实事求是和友好坦诚的态度另行协商确定。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字生效。本协议到总工程验收后自行终止。
需方单位： 委托代理人： 电话：
签订日期： 年月日
承包人： 身份证号码： 电话：
甲方：
乙方：
一、采购概况
1、 采购名称：2、 送货地点：
二、采购明细
现将具体设备名称、品牌型号，参数数量如下：
视频监控改造预算清单表
三、工程造价、付款方式
1.工程总金额(人民币)元(详见第
二项设备清单及单价表)
2.设备安装调试验收合格后，甲方 合同款。
四、供货期限
供货期限为合同签订后 十 个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备安装调试，并能投入正常使用。
五、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意，不得随意更改施工方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
六、技术标准及质量保证：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期 1 年。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素自然因素外)。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
2、合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过15天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。 2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品
质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方友好协商解决，若协商不成，直至提交甲方法院审理。
十二、本合同一式二份，由甲乙双方各执一份。
十三、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆a区540000元;大馆b区244800元。
2、安装费用的付与：
(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆a区、b区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方(代表)签字：__
____年__月__日
乙方(代表)签字：__
____年__月__日
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
（一）、安装塔机的概况
1.1塔机型号：qzt-63
1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书
1.4塔机安装高度说明：
（二）、安装塔机时间地点
2.1地点：
2.2时间：20__年4月26日
（三）、费用及付款
3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
（四）、甲方责任
4.1提供安装塔机的全部技术资料
4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》
4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
（五）乙方责任
5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）
5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。
5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
（六）其它
6.1合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
6.2合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包方：
承包方：
日期：
甲方（全称）:
乙方（全称）:
按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
承包范围：
承包方式：
二、 工程概况
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数：_____天
三、 质量标准
工程质量标准：
四、 合同价款
金额（人民币大写）：
五、 组成合同的文件
1、 本合同
2、 中标通知书
3、 投标书及附件
4、 标准、规范及有关文件
5、 图纸
6、 工程量清单
7、 工程报价单及预算书
双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、 合同的生效及终止
1、合同签订之日起生效
2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。
七、 图纸
提供方及份数：
八、 甲方工作：
1、 提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。
2、 对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
3、 如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。
4、 提供具备施工条件的施工场地
5、 提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地
6、 双方约定甲方应做的其他工作：
九、 乙方工作
1、 必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
2、 在施工过程中，如发现要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
3、 乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。
十、 施工组织设计和工期
1、 开工及延期开工
工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。
2、 由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延:
a) 甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件；
b) 工程量改变和设计变更；
c) 因停水、停电、停气等原因造成的停工；
d) 不可抗拒力；
e) 因甲方无法达成约定义务造成的`工期延迟；
f) 双方约定工期顺延的其他情况：
3、 工程竣工
遇特殊情况双方另议。
b) 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前
竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。
十一、 工程质量
a) 工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
b) 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
c) 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。
影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。
e) 隐蔽工程和中间验收
根据国家、盛市有关规定执行。
f) 重新检验
无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。
g) 本工程约定的质量保修金为施工合同价款的 %，
本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为（大写）
质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。
本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。
十二、 合同价款与支付
1) 合同价款的确定本合同价款采用_________方式确定。
2) 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：
3) 甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款（进度款），由于甲方未能按时支付工程款（进度款）所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。
4) 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
十三、 工程设计变更
理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分
与工程款同期调整支付。
十四、 竣工验收与竣工结算
3) 甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理。
十五、 索赔和争议
1) 违约的处理：
总造价的0.5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%。
2) 索赔
方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
3) 争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
十六、 合同解除
1) 甲，乙双方协商一致，可以解除合同。
2) 有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同：
1、 因不可抗力致使合同无法履行；
2、 因一方违约致使合同无法履行。
3) 一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除．对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
因退货，解除订货合同发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。
5) 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十七、 合同份数
本合同一式两份，甲乙双方各执一份；副本一式两份，甲乙双方各执一份。
十八、 补充条款
甲方：（章） 乙方：（章）
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话: 电 话:
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
年 月 日
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇四
乙方：
甲、乙双方就活动板房采购及安装有关事宜，经双方协商一致，订立以下协议，以资双方共同遵照履行。
第一条甲方因工程施工的需要，向乙方采购品牌为“”的活动板房，并由乙方负责安装。
第二条本合同为“交钥匙工程”合同，即活动板房所需的主要材料、辅助材料、加工制作、运输、安装设计等全由乙方负责并承担全部费用;活动板房的安装、活动板房占地范围内的土建基础施工、外场地水泥地面平整施工、活动板房内的吊顶及水电安装和内装修、所有的安装费用(含人工费)等全由乙方负责并承担全部费用。甲方只负责竣工验收后投入使用，并按本合同的约定支付合同价款。
第三条 采购及安装活动板房的规格、楼层、栋数及面积：
第四条合同价款：按活动板房面积的每平方米元固定单价包干，此固定包干单价不因任何原因而调整。
第五条 活动板房面积的计算方式：
1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数
2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和
3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半
4、总面积=(1)+(2)+(3)(总面积即为活动板房面积)
第七条质量及技术要求：乙方应确保其生产和安装的活动板房的质量和技术符合国家相应的标准，并确保甲方的正常使用。乙方在竣工验收时应向甲方提供产品质量合格证书，并在质保期内承担维修和保修责任。
第八条 本合同的质保期为两年，自活动板房竣工验收合格之日起计算质保期。
第九条付款方式：活动板房安装完成后3日内，甲方向乙方支付元;活动板房经甲方、建设方、监理等部门验收合格，乙方向甲方交付活动板房使用并同时向甲方交付所有施工资料后3日内，甲方向乙方支付元;甲乙双方结算完毕后3日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%;剩余5%作为质量保证金，在本合同约定的质保期满后3日内支付完毕。
第十条结算方式：本合同约定的固定包干单价元/平方米×双方共同验收确认的活动板房面积=本合同的结算总价款。
第十一条 活动板房的权属：本合同约定的活动板房在乙方交付给甲方使用后，所有权归甲方。
第十二条 甲方的权利和义务：
1、负责协助乙方进行安装施工;
2、负责提供安装施工场地;
3、根据乙方的申请，负责组织相关人员办理竣工验收;
4、严格按照本合同的约定支付合同款项。
第十三条 乙方的`权利和义务：
3、承担安装施工期间造成的安全事故、财产损失等的所有赔偿责任;
5、承担质保期内的保修和维修责任。
第十四条 其他事项的约定：
1、本合同履行期间发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份，双方各持一方，签字(盖章)后具有同等法律效力。
委托代理人：
合同签订时间：
乙方：
委托代理人：
合同签订时间：
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇五
需 方：(以下简称甲方)
供 方：(以下简称乙方)
一、产品名称、规格、数量、加工要求、单价、安装单价：
二、工程地点：
三、施工工期：
四、结算及付款方式：
五、质量标准：
按石材行业相关规定要求。
六、双方责任：
1、需方如需调整订料的数量、规格，应在供方备料前通知供方;
2、需方按相关验收标准验收供方所供材料及施工质量;
3、供方按需方要求的供货时间供货，并确保的施工工期及施工质量;
4、石材运输费用由供方承担;
5、石材到达交货地点由供方负责卸货。
6、供方进场的开办费用则由需方负责承担
七、违约责任：
若需方未按本协议要求支付供方材料款、人工费及工人生活费等，供方有权停止施工，并向需方索赔造成的一切经济损失。
未尽事宜双方协商解决或另签补充协议。
本协议壹式 贰 份，需、供方双方各执 壹 份，具同等法律效力
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇六
承包方（乙方）：
甲方将工程发包给乙方施工，根据国家有关规定，经双方协商一致，同意签订本合同。
第一条工程总造价和订货款
（2）订货款：甲方提供给乙方工程总造价30％的订货款伍仟伍佰元整（合同签定之日付给）。
第二条工程进度和结算方式
备终端，整套系统进行调试正常使用，经甲方验收合格后，甲方付给乙方工程总造价20％的剩余款叁仟柒佰伍拾元整。
第三条工程工期及顺延工期
工程工期为月日
（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
（2）因甲方提出变更计划而不能继续施工者；
（3）因甲方原因造成被迫停工或不能顺利施工者。
第四条服务条款
在正常使用情况下，执行国家公安部规定保修一年的制度：
（1）一年内属产品质量问题发生故障，一切维修费用由乙方全部承担；
（2）属人为破坏或由于水、火及其它自然灾害所造成的损坏，不在保修范围之内。
第五条其它
（3）本合同签约地为德市；
（4）本合同一式二份，甲乙双方各执一份；
（5）本合同自签字盖章之日起生效。
发包方单位： 承包方单位：
（盖章）（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
日期： 年 月 日日期： 年 月 日
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇七
第一条：工程名称：
第二条：标的 、数量、价格及供货时间
第四条：甲方未履行支付价款义务的，标的物仍属于乙方所有。
第五条：甲、双方签定合同之后，甲方如改变图纸，或其它因素不使用此标的物，甲方无条件付清全部款项。
第六条;承包范围
1、 该工程的烟道安装及原水泥囱，运输，安全包干单价。
第七条：甲方责任
1、 集要求预留好，并打开预留洞口，如洞口达不到规范要求，方要进行人工修打，第一层要按标准层做基座，乙方进场前甲方必须清理完厨房及卫生间的垃圾，确保安装顺利进行，安装后补囱洞口和安装后的建渣清理。
2、 在乙方排烟(气)道进场之后，甲方无条件提供垂直吊运输机械操作服务。
3. 甲方无条件提供安装时所需辅助材料，如水电，水泥等。 4.乙方提供成品应符合质量标准若有不合格产品乙方自行承担损失。
5.乙方服从甲方安排。 第八条: 乙方(销售方)责任
1. 进场施工过程中。乙方必须严格遵守甲方制定的规章制度，严格安全管理，搞好文明施工。
2. 凡在施工现场人员的安全由乙方承担全部经济责任。
3. 安装时间乙方按甲方要求完成。
第九条: 结算方式 安装完成十五天内付清全额50%的款，乙方并提供验收资料，竣工验收合格后15日内付清。
第十条:违约责任，双方应共同遵守约定，任何一方出现违约必须赔偿，另一方所造成的经济损失。若单方违约应支付另一方1万元的赔偿。
甲方：乙方：年月日：
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇八
随着我国经济发展的不断进步,我国的建筑工程项目也在不断的增加,消防安装工程的安全性能也逐渐成为我们注意的焦点。签订消防安装合同需要注意什么呢?以下是本站小编为大家整理的消防安装合同范文，欢迎参考阅读。
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程消防系统安装施工包括施工安装过程中所有的全部材料机械、设备及辅助材料事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1.工程地点：
2.工程名称：
3.工程承包范围：本工程所有消防系统的安装施工及施工安装过程中所用的全部材料、机械、设备、辅助材料，全部由乙方负责承担。
二、承包方式：
1.采用包工包料(施工安装过程中所有全部材料、机械、设备及辅助材料，交工、验收、检验、质检由此产生的费用全部由乙方承担)。
2.乙方在施工过程中甲方必须配合与土建有关的由甲方负责(所有与土建相关的内容，如开挖管沟、开墙体洞等)。
三、工程质量标准：
1.工程质量标准：合格，以当地消防单位验收合格为准。
四、工程承包内容：
消防自动喷淋灭火系统、消防火灾自动报警联动控制系统、消火栓灭火系统、消防供水系统、烟雾感应器火灾自动报警系统、配置相应数量的灭火器、管线及铺设、全部设备及仪器的安装调试运转正常。凡本工程消防系统全部施工工程内容，图纸会审、资料整理、填写及交工验收，检测、办领消防合格证，本工程土建部分消防管道铺设洞口预留，属消防系统的电路、线路、线管、控制线、电缆桥架铺设安装及所有隐蔽工程全部由乙方负责，费用由乙方承担。(合同中未注明的以图纸为主，其它余同)。
五、合同价款及结算付款方式
1.合同价款：人民币大写：
2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%，本工程主管道及支管道安装完毕支付工程款20% ，工程安装完毕支付工程款10% ，剩余款项待取得消防验收合格证后付清，留5%质保金。
3. 本合同价格包含税金，消防的质量检测费、材料检测费，消防办理验收合格证产生的费用由乙方承担。
六 、工期：
七、工程质量、竣工、验收
1.乙方按国家规范要求进行施工，施工质量达到相关消防验收规范要求。
2.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定向甲方提供完整的竣工验收资料，以使职能部门进行验收。
3.工程合格后，乙方免费培训甲方指定的操作人员，直至能独立熟练操作，工程保修12个月，终生有偿服务。
4.乙方在施工期间，如因乙方施工工艺不到位、施工质量、消防系统安装材料不合格，设备质量等问题导致完工后消防系统不能正常使用。不符合国家消防验收规范的，乙方负责无条件返工、维修。给甲方造成的一切损失由乙方承担，直至修复并能正常使用所产生的全部费用由乙方承担。
八、质保期：
1.质保期为一年。
2.本消防工程安装调试完毕并能正常使用，以消防部门验收合格之日起计算满一年12个月。
3.在质保期内如遇本消防工程，消防系统发生故障不能正常使用乙方负责无偿维修调试，因消防系统、消防设施设备，安装不合理或设备自身质量问题无法修复的乙方负责无条件更换。
九、双方的责任和义务
1.甲方责任和义务
1.1甲方提供一套完整的施工图纸;
1.2甲方提供本项目验收需要的质量保证资料(设备及材料的合格证);
1.3 为乙方进场施工创造条件，提供施工期间的水源、电源，零时存
1.4 负责对乙方工程质量进行检查。
1.5及时提供全套消防系统工程的技术资料
2.乙方责任和义务
2.2乙方负责承担消防质检和验收部门对本工程的质检验收工作，竣工2个月必须取得消防验收合格证，并将消防验收合格证明交于甲方。
2.3乙方严格按照建审后的图纸施工，严格按照消防施工规范及验收规范精心施工，确保工程质量，保证工程进度，做好各工种间的配合和施工现场的成品保护。
2.4施工中发生设计变更，乙方必须取得甲方同意签证后方可施工，如未进行工程签证乙方自行施工所造成的一切损失均由乙方承担。
2.5双方各级配合协助进行工程的验收。
2.6乙方负责对工人进行安全教育、技术交底、保证人身安全、文明施工，安全方面甲方不承担任何责任。
2.7乙方必须严格按照图纸及相关施工规范施工，达到有关部门验收合格标准，乙方造成工程质量缺陷及工程质量问题，乙方无条件返工，直至有资质单位检验合格为止，所产生的返工费用及罚款均由乙方负责，甲方概不承担。
2.8乙方负责到场材料装卸整理，做到及时清理施工现场，保持现场整洁。
2.9乙方必须全面履行合同及图纸内容，如期完工，如因乙方原因耽误工期，乙方承担由此给甲方造成的各项损失。
2.10乙方不听从甲方及监理人员指挥的，造成工程质量安全事故定期整改未完成的，或多次出现质量或安全事故的甲方有权解除合同。
2.11乙方负责提供消防安装公司的资质证明复印件并加盖红章。
十、违约责任
1.甲乙双方中如有一方未按本合同履行义务，所造成的损失，另一方有权追究责任，要求赔偿，并支付合同内总工程款10%的违约金。
2.除因不可抗力或经甲方同意延期交工期限的，乙方未能按合同要求交工，延迟一天承担合同总价款的千分之一违约金。
3.因乙方原因造成工程质量达不到合同约定标准的，乙方需返工直至达标，并承担结算价3%的质量违约处罚，以及由此带给甲方的损失且工期不予顺延。因甲方原因工程不具备施工条件延期施工的，工期顺延。
十一、合同争议及解决方式。
因执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商不成，双方同意将通过诉讼解决。
十二、合同生效及其他事宜
1.本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。本合同经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。
2.未尽事宜双方协商按工程承包一般做法处理或补充协议解决，补充协议具有与本合同同等法律效力。
3.本合同各项内容应为具有并列同等法律效力，不存在相互排他性。
十二、本工程不允许转包。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
发包人(以下简称甲方)：_________
承包人(以下简称乙方)：_________
第一条 工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
第二条 承包范围：_________
第三条 工程承包方式：包工包料(全包)
第四条 合同工期
开工日期：_________
竣工日期：_________
第五条 工程造价、付款方式及价款调整
1、工程造价：_________
2、付款方式：_________
3、价款调整：除甲方、消防主管部门、设计单位更改方案，可据实增减调整外，其他情况一律不予调整。
第六条 工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机 抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)， 不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。如有国家相应新的规范出台，以新规范为准。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验，实验结果符合规范。
第七条 安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
第八条：乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第九条 质量保修
1、本工程免费质量保修期限为两年，终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方联系电话：_______ 乙方联系人：_______
4、保修金支付方法
4.1 质量保修金在规定的两年质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2 在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在规定时限内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
4.4 出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4.5 乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇九
乙方：
一、项目概况
1.项目名称：众美717项目5#、7#地块。
2.项目地址：石家庄市建华南大街与南二环交叉口。
乙方确认：对于本合同约定之众美717项目5#、7#地块对应之地理位臵及规模，乙方已实地查看，对此不产生任何歧义，并对甲方提出之相关主张不存在任何异议。
二、技术要求：
三、工期：
乙方在合同签订后20 个日历日内(休息日及法定节假日合同期限不予顺延)安装完毕。
四、合同价款
本项目总价包死:210000元(大写：贰拾壹万元整)，包括货物、包装、运输及装卸费、安装费、人工费、保险费、各种税费、检验、检测费、利润、税金等一切费用。本合同总价不会因任何汇率、薪金、物料价格、税率、政府取费、保险费、运输费或其他费用等波动而做出调整。上述产品乙方不得私自改变，如发现乙方私自改变或以次充好的情况，甲方有权终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。
五、付款方式：
本工程无预付款。乙方进场施工，安装完毕，经甲方和监理验收合格后，甲方向乙方支付总价的70%作为进度款;经调试合格后，甲方向乙方支付总价的25%工程款;余5%作为质量保证金，质保期1年(无息)。每期付款同时乙方提供正规等值发票。
六、安装地点及运输办法：
(1)安装地点：众美717项目5#、7#地块。
(2)运输及安装费用由乙方负担。
七、品质保证：
乙方随货向甲方提供相应的卫生检测报告、质量合格证明、售后服务承诺书等相关资料。货到工地现场，由甲方及甲方委派的监理公司按照合同规定的技术标准及要求进行验收，若验收不合格，甲方有权拒收，乙方应在五日内及时免费调换合格品，期限不顺延，并承担给甲方造成的一切损失。经验收合格安装完毕后，乙方应及时通知甲方验收，所有安装工程须经甲方及监理验收合格。乙方应保证通过相关部门检测验收。
八、违约责任：
(1)由于乙方原因出现质量或不符合合同规定的问题由乙方负责无偿补修，无法补修的应无偿退换，材料进场须由甲方检质并书面同意后方可施工。
(2)产品规格，数量不符合合同规定的，乙方在接到甲方通知后按甲方的要求及时退还或补齐。
(3)乙方应按期交工。每逾一日承付违约金额为本合同总价的0.1%(如施工中确属甲方问题的或不可抗拒的自然条件的，经甲方确认，乙方不负任何责任)。逾期三日以上的，甲方有权解除合同，乙方除赔偿甲方所受损失外，另承担本合同总金额20%的违约金。
(4)甲方未按期付款，每延一日，按合同总金额的0.1%付违约金(注：属分包合同的甲方不得以业主未付工程款为由，拖欠乙方工程款，由此造成乙方的一切损失由甲方支付违约处罚金)。
(5)验收合格后货物所有权归甲方所有。
(6)对维修需求应于24小时内到现场解决，每逾期一日，乙方应承担本合同总价0.1%的违约金。且甲方有权委托其他单位维修，发生的费用由乙方承担。
(7)乙方应承担的违约金及其它费用，甲方有权在未支付款项中直接扣除。
九、甲、乙任何一方如确因不可抗力因素，不能履行本合同，应及时通知其他一方。致使本合同不能履行的，经甲方确认后，合同终止，双方互不承担违约责任。
十一、从进场安装至安装完毕，因安装施工发生的一切安全事故由乙方自行承担，甲方概不负责。
十二、合同的解除和变更
合同生效后，若因计划改变或设计变更需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知五日内给予答复，逾期未答复视为已同意。
十三、解决合同纠纷方式：因履行本合同而发生纠纷，甲、乙双方协商解决，若协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。
十四、本合同未尽事宜，双方方可协商签订补充协议，作为本合同有效组成部分。
十五、本合同一式陆份。甲方肆份，乙方贰份。甲、乙双字签字盖章之日有效。
十六、甲方的通讯地址为 ，邮政编码： ;乙方的通讯地址为 ，邮政编码： ;甲乙双方依此地址向对方发送相关信函文件，如一方保留地址错误或变更后未及时通知对方的，对方所发信函、文件视为已送达。
2023年市政工程雨污水排水管道施工方案 安装合同实用篇十
乙方(承包方)：
一、承包工程的项目名称、承包范围、立项批文：
1、承包工程项目名称：工程项目地址：
2、承包工程的项目明细范围：(可附子项目清单)：
3、立项批文号(或工程编号，招、投标书编号)：
二、承包工程造价：
(2)实际工程结算价：______(在标书中甲方确认的造价范围内)。
2、工程总造价的预算明细清单(招标、报价材料)：
三、承包工程的工期：
1、承包合同的工程总期限为：__________天，从_____年____月____日开工至____年_____月_____日竣工并经验收合格。
2、如出现以下情况，工程期限可得顺延，乙方不负误工逾期交付责任：
(1)因自然灾害等不可抗力的情势出现而承包合同无法继续履行的;
(2)因甲方在承包工程施工期中变更设计或调整工程原定方案而影响工程的。
1、本承包工程按(国家标准、行业标准或甲方提供的工程方案具体参数和指标)进行施工和验收。
3、乙方须配合甲方的生产节奏安排施工，服从甲方的计划调配，确保工程按期、按进度完工。
4、隐蔽工程的验收：有隐蔽工程的，在每一项隐蔽工程完工后，在_____天内由甲、乙双方共同验收，作好隐蔽工程验收记录，经双方确认，乙方才可进行下一工序。
5、工程全部竣工后，_______天内由双方工程责任人共同按___________标准验收，填写工程验收确认书。验收不合格的，甲方_____天内作出书面的工程质量异议书。
五、保质期和相关责任：
1、乙方承诺自工程验收合格后，保质期为一年，在保质期内，因乙方原因造成质量问题的，乙方负责无偿修复或返工。
2、甲方扣留工程总造价的5~~10%为工程质量保证金，保质期届满无质量问题的，甲方立即支付乙方。保质期内如果出现由乙方原因造成的工程质量问题，甲方有权减少支付或拒绝支付此保证金。
3、保质期内，由乙方原因造成的质量问题，乙方不能解决的，甲方有权雇请其他施工单位解决，相关费用由乙方承担。
六、现场管理：
1、现场管理名单：甲方工程负责人：;乙方工程责任人：
甲方技术负责人：;乙方技术负责人：
甲方安全负责人：;乙方安全负责人：
2、现场管理的原则：生产纪律、安全消防和质量监督等管理内容由双方人员负责;施工进展、人员调配、工程进度等管理内容由乙方负主要责任。
七、工程结算方式、条件和期限：
1、承包工程为包干价，
(1)一次性付款结算：在工程竣工验收合格后(并收到适格发票后)______天内付款。
(2)分期结算付款：在本合同签订后 天内由甲方预付_____%;工程进展至______再支付___%;工程竣工验收合格后支付余额。每期均由乙方先开具适格发票。
2、承包工程以实际工程量结算的，在双方约定的总价和浮动范围内，乙方核算各子项目的明细价格，开具适格发票后，可分批结算或汇总结算。
八、双方的责任：
1、乙方承诺本方施工队伍具有经国家主管部门确认的施工资质，特殊工种施工职员须持证上岗，并向甲方提交相关的特殊工种证照。
2、乙方须与甲方签订治安、消防责任书，明确双方义务，确保施工安全，责任书作为本合同的附件。
3、乙方责成本方施工队伍，严格遵守甲方的生产纪律和操作规程。乙方负责本方施工人员的工伤保险事宜。乙方如果出现工伤事故，责任一概由乙方承担，甲方有明显过错的情况除外。
4、甲方可为乙方提供必要的工程用电、照明、用水等施工条件，并办理进出厂区或放行手续。(如有必要，甲方可为乙方施工队伍提供临时的、适当的食宿安排。)
5、甲方保证调整好生产安排，在乙方开工前腾出施工场所，让乙方如期开工，如有变化，甲方须及时通知乙方，并使工程进度得以调整或工期得以顺延。
九、违约责任和处理：
1、乙方不按合同约定的质量要求和技术指标施工的，甲方有权拒绝验收;或者总体工程经验收不合格的，甲方有权拒绝付款，并要求乙方无偿返工和承担违约责任(罚金为总造价的20~~30%)。甲方还可限乙方在_____天内竣工、交付验收;逾期加重其违约责任。
2、工程竣工验收(或隐蔽工程完工检验)，存在小部分不合格的(相应价值小于工程总价之20%)的，甲方可责成乙方在____天内整改完毕。否则，甲方有权扣除相应工程款并加30%的罚金。
3、乙方误工、逾期交付的：逾期七天以下(含七天)，每逾期一天，承担违约金为工程总造价的2%;逾期七天至十五天的，每逾期一天，承担违约金为总造价的3%;逾期十五天以上的，甲方有权终止承包合同，并追究乙方的违约责任，乙方承担的违约金为总造价的30%~~50%。
4、甲方不按时结算工程款的，乙方可追加罚息。
十、争议处理：
本合同履行中，如果出现纠纷，甲、乙双方先友好协商;协商不成，由原告向其所在地人民法院起诉。
十二、合同生效与合同份式：
1、本合同由甲乙双方签字或盖章后即生效。
2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，(另一份，必要时作工程监理备案使用。)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________