厂房装修合同纠纷(热门13篇)

时间:2023-11-11 作者:飞雪厂房装修合同纠纷(热门13篇)

装修合同也是装修公司与业主之间进行协商和沟通的重要依据。以下是一些装修合同中常见的纠纷案例,希望对大家写合同有所启示。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇一

甲方:

乙方:

本合同根据《中华人民共和国合同法》以及其它法律法规,按照平等互利、公平、诚实信用的原则,经双方友好协商一致,特订立本合同,共同遵守。

一、项目概况:

1.项目名称:

2.项目承包形式:包工、包料、包质量、包工期、包安全。

3.项目期限35天,由甲方确定开工之日起算(不可抗拒则工期延误,即有效施工日。

4.房屋结构:框剪结构,建筑面积约11000平米。

二、项目承包范围及要求:按施工图要求进行施工。

三、项目量、价结算及项目款支付:

1.项目暂定总价:450000暂定总价作为支付项目款所用。

2.经双方认可的设计变更、项目增减及其它:均以甲方签署联系单为准,并调整总项目款。

3.项目款支付方式:全部装修完成后付总项目款的30%,竣工验收合格并经审计完成15天内付总项目款的95%,余款5%作为项目保修金,保修期从竣工验收合格日算起,保修期满三个月十天内全额支付项目保修金。

四、项目质量:

1.本项目质量要求合格,确保一次通过合格验收,如果由于乙方原因未能合格验收,施工方除无条件返工外,还应承担合同金额1%违约金。

2.单位项目的验收由甲方、设计、乙方单位等进行,甲方出具书面报告为准。

3.项目所需全部材料必须有质保书及合格证,并符合施工图纸及施工规范要求。

五、施工工期:

1.合同签订后,本项目工期严格按总包单位提供的施工进度计划表执行,乙方应积极主动联系衔接,做好制作安装准备。并按土建进度要求保质保量完成,保证不因乙方原因拖延本项目的竣工计划。

六、双方职责:

1)甲方职责:

1、甲方在开工前,如确需要改为房屋的结构(如水、电、管、消防器材等移位应具备有关部门的审批书)。

2、甲方应在开工前3天,向乙方现在交底,提供水电等必备设备,并说明使用注意事项,由乙方按规范自己连接。

3、做好施工中临时性使用公用部位操作及周边关系的协调工作。

4、指派专人负责合同履行,对项目质量、进度、进行监理、变更、登记手续和其它事项。

2)乙方职责:

1、对甲方进行施工图纸或说明的现场交底,拟定施工方案和进度,交甲方审定。

2、指派专人负责履行合同。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3、未经甲方同意和所在房地产管理部门的批准,不得随便改变房屋结构和使用性质。

4、严格执行有关施工管理的规定,不得扰民或污染环境,安全方面应有专职的项目安全员。

七、安全生产和防火要求。

1、乙方在施工过程中应采取必要的要求防护和消防措施,保障施工人员及周边地区的安全。施工过程中如发生安全责任事故均由乙方承担全部责任。

2、乙方在施工期间应加强对施工人员的安全生产意识教育,文明施工,规范要求。

八、施工内容的变更。

1、在施工过程中,由于设计变更及甲方要求提出工程项目变更,凭《项目变更联系单》施工后结算。如乙方擅自改变设计图纸的做法而引起的返工及损失由乙方自行承担。

九、违约责任。

本合同签订后,甲、乙双方如有一方不履行合同条款或招标文件中的条款,造成对方经济损失的,则由违约方赔偿对方所发生的直接经济损失。

十、纠结处理。

本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响项目进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成。依照合同采取法律手段解决。

十一、其他事项。

1.本合同未尽事宜。双方另行执行协商处理。

2.本合同一式二份,经双方签字后生效,甲、乙双方必须严格执行。

甲方:长沙有限公司。

乙方:长沙装饰工程有限公司。

代表:

代表:

签订日期:年月日

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇二

发包方(甲方):(以下简称甲方)营业执照号:。

办公处所:

签约代表人:

身份证号码:。

承包方(乙方):(以下简称乙方)营业执照号:。

办公处所:

签约代表人:

身份证号码:。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合厂房装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的厂房装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

(一)工程地点:_____________________________________。

(二)工程内容及做法(厂房装饰装修工程施工项目预算表)。

(三)工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

1、承包人包工、包料;

3、承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

(四)工程期限_______,开工日期_______年____月____日,竣工日期______年____月____日。

(五)合同价款:本合同工程造价为(大写):_______________________元,小写:______________元(厂房装饰装修工程报价单)。

若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

(二)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见工业厂房装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

(一)开工前________天,为承包人入场施工创造条件,以不影响施工为原则;

(二)提供施工期间的水源、电源;

(三)负责协调施工队与邻里之间的关系;

(五)施工期间发包人仍需部分使用该厂房的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

(六)参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

(二)严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

(三)保护好原厂房内的陈设,保证厂房内上、下水管道的畅通;

(四)保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

(一)工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

(二)工程验收标准,双方同意参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。

(三)施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

(四)凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

(一)合同一经签订,甲方即应付%工程材料款和施工工费的__%;当工期进度过半(__年__月__日),甲方即第二次付施工工费的__%。剩余__%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)甲方付清工程价款,详见本合同附件《厂房装潢工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件《厂房装潢工程工程质量保修卡》。

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

(二)工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《厂房装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

(三)甲方未按合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的%支付给乙方。

(四)甲方在厂房装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

(一)如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的__%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的___%作为误工费支付给乙方___元。

(二)由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

(三)在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

(四)施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

(五)施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

(一)工程质量验收,详见本合同附件《厂房装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

(二)乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在七天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

(三)甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

2、指派(姓名)____________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

3、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

4、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

5、在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

(一)本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

(二)当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼(勾选)。

(一)合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的___%交付违约金,并办理终止合同手续。

(二)施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

(一)本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

(二)补充合同与本合同具有同等的法律效力。

(三)本合同(包括合同附件、补充合同)一式___份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

发包方(甲方):______________________。

签约代表人(签章):__________________。

承包方(乙方):_____________________。

签约代表人(签章):_________________。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇三

发包人:承包人:

住所:住所:

委托代理人:营业执照号:电话:委托代理人:电话:

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况。

1.1工程地点:______________________________________。

1.2工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

1.3工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

(1)承包人包工、包料;。

(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

1.4工程期限________天,开工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。

1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

第二条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第四条发包人义务。

4.2提供施工期间的水源、电源;。

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;。

4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。

4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

第五条承包人义务。

5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。

5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;。

5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇四

承包方(乙方):____________营业执照号:____________。

(一)工程地点:_________________________________________________。

(二)工程内容及做法(详见厂房装修工程施工项目预算表)。

(三)工程承包方式:____________双方商定采取下列第______种承包方式。

1、承包人包工、包料;

3、承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

(四)工程期限_______,开工日期_______年____月____日,竣工日期______________年____月____日。

(五)合同价款:____________本合同工程造价为(大写):___________________________________元,小写:__________________________元(详见厂房装修工程报价单)。

若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:____________。

(二)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见工业厂房装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

(一)开工前________天,为承包人入场施工创造条件,以不影响施工为原则;

(二)提供施工期间的水源、电源;

(三)负责协调施工队与邻里之间的关系;

(五)施工期间发包人仍需部分使用该厂房的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

(六)参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

(二)严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

(三)保护好原厂房内的陈设,保证厂房内上、下水管道的畅通;

(四)保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

(一)工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

(二)工程验收标准,双方同意参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。

(三)施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

(四)凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

(一)合同一经签订,甲方即应付________%工程材料款和施工工费的__________%;当工期进度过半(__________年__________月__________日),甲方即第二次付施工工费的__________%。剩余__________%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:____________施工工费包括人工费)甲方付清工程价款,详见本合同附件《厂房装修工程结算表》,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

(二)工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《厂房装修工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

(三)甲方未按合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的________%支付给乙方。

(一)如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的__________%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的___%作为误工费支付给乙方___________元。

(二)由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

(三)在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

(四)施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

(五)施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

(一)工程质量验收,详见本合同附件《厂房装修质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

(二)乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在七天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬设备进入施工待验收区,视为验收合格。

(三)甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

(一)甲方。

1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

(二)乙方。

1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

2、指派(姓名)____________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

3、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万x发生,必需尽快负责修复或赔偿。

4、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

5、在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

合同生效后,在合同履行期间,一方擅自解除合同方,应按合同总金额____________%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

(一)本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

(二)当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

(一)合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的___________%交付违约金,并办理终止合同手续。

(二)施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

(一)本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

(二)补充合同与本合同具有同等的法律效力。

(三)本合同(包括厂房装修工程报价单、厂房装修施工方案)一式___份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

发包方(甲方):____________。

签约代表人(签章):____________。

________年________月________日。

承包方(乙方):____________。

签约代表人(签章):____________。

________年________月________日。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇五

根据国家有关法律规定,甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行工程施工。为保证工程顺利进行,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条:工程概况。

1.工程地址:

2.施工内容:

3.工程开工日期:

工程竣工日期:

工程总天数:

第二条:工程价款。

甲方委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工,工程总价款:(金额大写)元。

第三条:质量要求。

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

2.工程验收标准,按照甲方提供的厂家标准验收。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用。

应另签订补充合同。

4.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应。

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码。

标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,

不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如。

已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件。

(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金的%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条:付款方式。

1.甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及。

发放装潢工程保修卡。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

3.甲方未按合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的%支付给乙方。

第六条:工程工期。

1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款5%作为误工费支付给乙方。

2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第七条:工程验收。

1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期。

视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

第八条:其他事项。

1.甲方。

(1)、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲。

方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

(2)、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

(3)、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

2.乙方。

要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

(2)、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

(3)、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

(4)、在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

第九条:违约责任。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条:争议解决。

1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协。

商解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合。

同约定向—仲裁委员会申请仲裁;人民法院提起诉讼。

第十一条:合同的变更和终止。

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,

应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一。

方要以书面形式提出,应按合同总价款的%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同。

意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十二条:合同生效。

1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式贰份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方:(签章)_________乙方:(签章)_________。

_________年_________月_________日。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇六

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜,达成如下协议:

1、地点:

2、承包范围:

3、承包方式:双方商定采取下列第

1、从合同签定后天开始施工。

2、严格按照发包人的要求进行施工。

3、承包人必须保护好原居室室内的家具、水、暖、电、管线等。

1、期限天,开工日期年____月____日,竣工日期年月日。

2、如相互造成施工延续,赔偿对方%违约金。

双方商定后施工。

本合同一式两份,双方各执一份。自合同签订后生效。施工完毕后自动失效。

承包方:

日期:年月日

发包方:

日期:年月日

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇七

本合同根据《中华人民共和国合同法》以及其它法律法规,按照平等互利、公平、诚实信用的原则,经双方友好协商一致,特订立本合同,共同遵守。

一、工程概况:

1.工程名称:**************************。

2.工程承包形式:包工、包料、包质量、包工期、包安全。

3.工程期限35天,由甲方确定开工之日起算(不可抗拒则工期延误,即有效施工日。

4.房屋结构:框剪结构,建筑面积约11000平米。

二、工程承包范围及要求:按施工图要求进行施工。

三、工程量、价结算及工程款支付:

1.工程暂定总价:450000暂定总价作为支付工程款所用。

2.经双方认可的设计变更、工程增减及其它:均以甲方签署联系单为准,并调整总工程款。

3.工程款支付方式:全部装修完成后付总工程款的30%,竣工验收合格并经审计完成15天内付总工程款的95%,余款5%作为工程保修金,保修期从竣工验收合格日算起,保修期满三个月十天内全额支付工程保修金。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇八

买受方(以下简称乙方):___________________。

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规,在自愿、公平和诚实信用的原则下,就转让事宜达成如下条款,双方对协议条款的含义均已理解且无异议。

一、转让标的:

乙方购买甲方所有的位于______厂房及土地使用权,土地转让面积以土地使用权证载明的面积为准,土地权属证号为:______。

二、转让范围及价款:

1、转让上述土地使用权和所有厂房及配套基础设施,包括但不限于道路、绿化、水电、管网,配套基础设施详见设施清单,转让标的质量以现状为准。

2、土地使用权、厂房及厂房内装饰等转让价格为:______人民币。

三、付款方式:

1、乙方向甲方交付定金______万元整,于合同签订之日付款人民币______万元整。

于乙方进驻甲方工厂当日支付。

之后若乙方反悔不愿购买或因乙方无法立项、证照无法办理或乙方自身的其他原因导致无法履行合同,则_________万元定金不退,若甲方反悔不愿转让或因甲方自身的其他原因导致无法履行合同,则双倍退还定金。

2、余款______万元,乙方于________年____月份付款人民币______万元,余款人民币______万元于________年____月____日前支付给甲方。

四、标的物交付:

1、乙方交清定金后,________年____月____日部分厂房交付给乙方装修,甲方于年____月____日前正式将房屋交付于乙方,乙方进驻甲方厂房后暂时以租赁形式行使租赁权,可以对厂房内房屋进行装修、加盖,以乙方单位的名义行使正常经营的权利,但厂房,水电等所有物业均由乙方负责维修。

2、乙方在付清余款人民币______万元整之后,甲方于付清当日开始办理财产转移手续,包括但不限于土地使用权,房屋所有权的转移手续。

财产转移手续以甲方单位股权转让的方式或者重新注册成立一家新公司,以新公司的名义进行股权转让的方式将所有财产转让给乙方,以工商备案转让日期为准,该日期前的所有第三方债权债务均由甲方负责承担,该日期之后的所有第三方债权债务均由乙方负责承担,与甲方无关。

如上述两种方式均不能办理,甲方可以直接将土地厂房转让给乙方并办理相应转让手续,具体方式双方协商并另行签订合同。

五、甲乙双方的权利义务:

1、甲方确认本协议所转让的土地使用权是其所有,除土地使用权的押贷款之外不存在查封、冻结、出租、为他人担保等第三人主张权利等权利瑕疵;如有相应瑕疵,甲方应积极予以解决,否则,乙方有权要求解除合同,并要求甲方双倍返还定金。

2、甲方应积极协助乙方办理甲方厂内的房屋所有权证,为乙方提供甲方所现有的相应办证资料,所有权证的所有人为甲方,办理所有权证所有的费用由乙方承担,待乙方付清所有转让款时,通过上述第四点第2条的方式办理房产的过户手续,过户给乙方,厂房产权的转让税费包括按照国家法律规定由甲方承担的税费均由乙方承担。

3、甲乙双方在办理土地使用权转让手续中需要缴纳税费的,按照国家法律法规的规定,各自缴纳应缴税费。

但如通过股权转让方式转让,需要对土地使用权进行两次以上转让的,则甲方只承担第一次转让中按照国家法律法规规定应当由甲方支付的税费,其他税费均由乙方承担。

4、乙方保证其受让土地及厂房用于正常生产经营,不得从事违法犯罪活动,否则造成的一切损失及后果由乙方自行承担,与甲方无关。

5、双方均同意口头另行约定乙方提前进入甲方厂内进行生产经营的准备性工作,包括装修,加盖等,但在装修加盖的过程中由于乙方的原因造成的人身安全事故,以及给甲方及甲方职工造成的人身、财产损害,由乙方承担全部责任,与甲方无关。

6、甲乙双方均需保证提供给对方的所有资料均真实、完整、准确、合法。

六、违约责任:

1、甲、乙双方任何一方违约时,应向对方支付本协议约定的转让金额20%的违约金。

2、如因乙方原因无法履行合同或乙方至________年____月____日前不能付清款项,则甲方有权要求乙方承担因土地厂房过户所缴纳的税费,乙方所缴纳的税费由乙方自行承担。

同时乙方在甲方厂区内所加盖房屋及装修等归甲方所有,甲方不承担任何费用。

七、本协议约定的财产清单、营业执照,界限界址等是本协议不可分割的组成部分。

八、本协议未尽事宜,甲、乙双方可协商另行签定补充协议,与本协议具有同等法律效力。

九、甲、乙双方产生纠纷时应协商解决,协商不成时,任何一方可向____区人民提起诉讼。

十、本协议一式两份,双方各执一份,自甲、乙双方签字、盖章之日生效。

甲方:________________乙方:________________。

________年____月____日________年____月____日。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇九

办公处所:________。

签约代表人:________。

身份证号码:________。

承包方(乙方):________(以下简称乙方)营业执照号:________。

办公处所:________。

签约代表人:________。

身份证号码:________。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合厂房装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的厂房装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

(一)工程地点:_____________________________________。

(二)工程内容及做法(厂房装饰装修工程施工项目预算表)。

(三)工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

1、承包人包工、包料;

3、承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

(四)工程期限_______,开工日期_______年____月____日,竣工日期______年____月____日。

(五)合同价款:本合同工程造价为(大写):_______________________元,小写:______________元(厂房装饰装修工程报价单)。

若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

(二)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见工业厂房装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

(一)开工前________天,为承包人入场施工创造条件,以不影响施工为原则;

(二)提供施工期间的水源、电源;

(三)负责协调施工队与邻里之间的关系;

(五)施工期间发包人仍需部分使用该厂房的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

(六)参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

(二)严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

(三)保护好原厂房内的陈设,保证厂房内上、下水管道的畅通;

(四)保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

(一)工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

(二)工程验收标准,双方同意参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。

(三)施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

(四)凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

(一)合同一经签订,甲方即应付%工程材料款和施工工费的__%;当工期进度过半(__年__月__日),甲方即第二次付施工工费的__%。剩余__%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)甲方付清工程价款,详见本合同附件《厂房装潢工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件《厂房装潢工程工程质量保修卡》。

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

(二)工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《厂房装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

(三)甲方未按合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的%支付给乙方。

(四)甲方在厂房装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

(一)如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的__%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的___%作为误工费支付给乙方___元。

(二)由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

(三)在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

(四)施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

(五)施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

(一)工程质量验收,详见本合同附件《厂房装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

(二)乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在七天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

(三)甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

2、指派(姓名)____________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

3、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

4、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

5、在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

(一)本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

(二)当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼(勾选)。

(一)合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的___%交付违约金,并办理终止合同手续。

(二)施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

(一)本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

(二)补充合同与本合同具有同等的法律效力。

(三)本合同(包括合同附件、补充合同)一式___份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

发包方(甲方):______________________。

签约代表人(签章):__________________。

承包方(乙方):_____________________。

签约代表人(签章):_________________。

________年________月________日。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇十

四、工程质量:

1.本工程质量要求合格,确保一次通过合格验收,如果由于乙方原因未能合格验收,施工方除无条件返工外,还应承担合同金额1%违约金。

2.单位工程的验收由甲方、设计、乙方单位等进行,甲方出具书面报告为准。

3.工程所需全部材料必须有质保书及合格证,并符合施工图纸及施工规范要求。

五、施工工期:

合同签订后,本工程工期严格按总包单位提供的施工进度计划表执行,乙方应积极主动联系衔接,做好制作安装准备。并按土建进度要求保质保量完成,保证不因乙方原因拖延本工程的竣工计划。

六、双方职责:

1.甲方职责:

1、甲方在开工前,如确需要改为房屋的结构(如水、电、管、消防器材等移位应具备有关部门的审批书)。

2、甲方应在开工前3天,向乙方现在交底,提供水电等必备设备,并说明使用注意事项,由乙方按规范自己连接。

3、做好施工中临时性使用公用部位操作及周边关系的协调工作。

4、指派专人负责合同履行,对工程质量、进度、进行监理、变更、登记手续和其它事项。

2),乙方职责:

1、对甲方进行施工图纸或说明的现场交底,拟定施工方案和进度,交甲方审定。

2、指派专人负责履行合同。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3、未经甲方同意和所在房地产管理部门的批准,不得随便改变房屋结构和使用性质。

4、严格执行有关施工管理的规定,不得扰民或污染环境,安全方面应有专职的项目安全员。

七、安全生产和防火要求。

1、乙方在施工过程中应采取必要的要求防护和消防措施,保障施工人员及周边地区的安全。施工过程中如发生安全责任事故均由乙方承担全部责任。

2、乙方在施工期间应加强对施工人员的安全生产意识教育,文明施工,规范要求。

八、施工内容的变更。

在施工过程中,由于设计变更及甲方要求提出工程项目变更,凭《工程变更联系单》施工后结算。如乙方擅自改变设计图纸的做法而引起的返工及损失由乙方自行承担。

九、违约责任。

本合同签订后,甲、乙双方如有一方不履行合同条款或招标文件中的条款,造成对方经济损失的,则由违约方赔偿对方所发生的直接经济损失。

十、纠结处理。

本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成。依照合同采取法律手段解决。

十一、其他事项。

1.本合同未尽事宜。双方另行执行协商处理。

2.本合同一式二份,经双方签字后生效,甲、乙双方必须严格执行。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况。

1.1工程地点:

1.2工程内容及做法(见附件清单)。

1.3工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

(1)承包人包工、包料;。

(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

1.4工程期限30天,开工日期____月____日,竣工日期______年____月____日。

1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(《家庭居室装饰装修工程报价单》)。

第二条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第四条发包人义务。

4.2提供施工期间的水源、电源;。

4.3参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

第五条承包人义务。

5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。

5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;。

5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第六条:付款条件和付款方式。

6.1付款条件:装修完毕后检验合格付款;。

6.2付款方式:支票或电汇。

第七条:工程验收。

7.1.工程质量验收:待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

7.2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收。

第八条:其他事项。

8.1.甲方。

(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

(2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应事先打好招呼。

8.2.乙方。

(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

(2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

(3)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

(4)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

第九条:违约责任。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条:争议解决。

10.1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

10.2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

第十一条:合同的变更和终止。

11.1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的___%交付违约金,并办理终止合同手续。

11.2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十二条:合同生效。

12.1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

12.2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

12.3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份,甲乙双方各执壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇十一

原告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。

被告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。

诉讼请求:_________________。

1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;。

2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;。

3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由:_________________。

原、被告双方于__________年__________月__________日签订《商品房买卖合同》,合同约定被告应当于__________年__________月__________日之前为原告办理房屋所有权证。然而直到__________年__________月__________日过后几个月,被告仍然未为原告办理房屋所有权证。经原告多次催告,被告仍以各种理由推脱其责任,被告的行为严重损害的了原告的利益。

为此,原告为维护自身合法利益,特向人民法院提起诉讼,望贵院支持原告的诉讼请求。

此致

__________人民法院。

原告:_________。

上诉日期_________

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇十二

2、责令原审法院依法作出判决。

事实与理由:_________________。

一、原审以被上诉人为被告并无不当,符合法律规定。

民事诉讼法解释五十九条是对有字号的个体工商户的诉讼主体地位的明确,但该条文并不否认个体工商户的经营者作为一般自然人的诉讼主体地位。被上诉人可以个体工商户(字号)的名义进行民事活动,也可以一般自然人的名义进行民事活动。

个体工商户(字号)为诉讼主体的情况,要看争议是否在登记经营范围内产生,要看民事活动是否是以个体工商户(字号)的名义进行的。

本案装修施工不是在登记经营范围内产生,相关证据上又是以一般自然人“李某某”的名义签字的。更重要的是,双方20__年10月到20__年2月签订、履行(口头)合同时,“__________商务酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此,相关责任应该由被上诉人以一般自然人的名义承担。

二、退一万步讲,原审以被上诉人为被告就算显属不当,原审法院也不应该直接驳回上诉人起诉。

从立法本意上讲,最高法院将个体工商户字号列为当事人主要是为了诉讼方便的考虑。就算上诉人以被上诉人为被告显属不当,原审法院也可以通过向上诉人进行释明或者直接予以更改,而没有必要直接予以驳回起诉来制造诉累,浪费司法资源。

综上,原审裁定严重错误,望二审法院依法主持正义,支持上诉人的上诉请求。

此致

濮阳市中级人民法院。

上诉人:_________________。

厂房装修合同纠纷(热门13篇)篇十三

合同立协双方。

出卖人:

注册地址:

邮编:

营业执照号码:

资质证书号码:

法定代表人:

联系电话:

买受人:

注册地址:

邮编:

营业执照号码:

资质证书号码:

法定代表人:

联系电话:

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规和本市的有关规定,甲乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本厂房出售买卖合同,以资共同遵守。

一、厂房基本情况:

1、乙方购买甲方坐落在______市______区______路______弄______支弄______号______号厂房平方米,土地面积_____平方米,按房产证为准。

2、土地使用权限为_____年,自____年___月___日到____年___月___日止,实际年限按产权证为准。

二、厂房价格:

1、厂房价格每平方米人民币______________________元,总成交金额人民币____________________________元。

三、付款方式及期限:

乙方按以下第种方式付款:

1、一次性付款。

乙方在签订本合同日内支付总成交金额的%即元;。

余款在产权证由甲方变为乙方后日内结算并给付。

2、分期付款。

签约日乙方支付定金人民币______________万元。

其余房款应在产权证由甲方变为乙方之后日内结算并给付。

四、面积确认及面积差异处理。

在房屋交付时,房屋建筑面积和套内建筑面积以有资质的房屋测绘机构实测面积为准,如产权登记面积与合同约定面积有差异的,按建筑面积结算差价。

五、交房期限及交付条件。

1、属于现售厂房的,甲方应在____年___月___日前,将厂房交付乙方使用。

2、属于非现房销售的,甲方应在____年___月___日前,将取得竣工验收备案登记的厂房交付乙方使用。

3、甲方承诺与该厂房正常使用直接关联的下列基础设施按以下日期达到使用条件:

于____年___月___日前通水。

于____年___月___日前通电。

4、甲方保证销售的厂房没有产权纠纷和债权债务纠纷,保证本厂房没有销售给乙方以外的其他人,保证该厂房没有司法查封或其他收到限制交易的情况。

六、其他费用。

1、本厂房买卖所产生的规费和税费应由甲乙双方按规定各自承担;。

2、物业服务费元/平方米·月,由乙方承担;。

3、电费按元/度计收,遇电价上调除外。

七、其他规定:

1、甲方在工业厂房交付后房屋权属登记中心。

3、乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业,但必须通知管理方,受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。

4、厂房内土地属批租,厂区内按现有的设施配套使用给乙方,未经有关部门同意,不得擅自搭建简易棚及房屋,甲方须协助乙方办理搭建必备的简易棚手续。

5、乙方所购房屋不得拆除,不得在其中举办高污染、高用电量的项目。

6、乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法,恪守管理制度,照章纳税,按其交付各项规定费用。

7、乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请,甲方予以协助办理,增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。

8、本合同未尽事宜由双方协商补充确定,与本合同具有同等法律效力。

9、甲方在完成售房的全过程后,则乙方有权支配和使用该厂房,甲方无权干涉。

10、本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。

八、本合同经双方代表签字或盖章后生效,本合同一式份,其中甲、乙双方和执一份。

甲方:乙方:

代表:代表:

电话:电话:

签约日期:年_月_日

签约地址:

相关范文推荐

    银行国际述职报告(专业16篇)

    这是对我在过去一段时间里的工作表现所做的总结和评估。阅读其他人的述职报告范文,可以帮助我们了解不同行业和职位的写作风格和表达方式。时间一晃而过,转眼间4年已经过

    环境化学实验的心得体会总结(精选20篇)

    写心得体会可以增强个人的自信心,让自己更加清楚地认识到自己的价值与能力。【示例文本五】通过参加社会实践活动,我对社会的现实、发展和问题有了更深入的了解,并加深了

    谈话自我心得体会高中(专业21篇)

    写心得体会是一种对自己经历和感悟的总结,有助于加深对所学知识的理解和记忆。心得体会是我们在学习和工作中对经验和收获的总结和反思,它可以帮助我们更好地成长和提升。

    2023年对台湾问题的心得体会(专业17篇)

    心得体会是一种反思和总结的过程,通过这种方式我们能够更好地认识自己、提高自己。4.以下是一些精彩的心得体会范文,希望能够激发大家的写作灵感。台湾问题一直以来都是

    2023年农村媳妇的个人简历(汇总18篇)

    在找工作或申请学校时,个人简历是一个重要的材料,它能够使你脱颖而出,展示自己的优势和特长。如果你对个人简历的写作还感到迷茫,不妨阅读一些优秀的范文,以帮助你更好

    护士个人工作报告总结(实用20篇)

    总结自己在学习和工作中遇到的困难和挑战,分析原因并提出改进的方案。小编特地整理了一些个人总结的经典范文,供大家参考和学习。我于20xx年x月进入医院,本人工作认

    护士年度工作计划与目标(优秀18篇)

    山河无恙,岁月更新,年度总结为我们提供了一个机会,来思考过去、展望未来。在这里,我们为大家推荐一些年度总结的经典读物和案例,希望能够给大家带来思考和启示。

    女儿升学宴家长讲话说(汇总17篇)

    演讲稿范文是演讲者的得力助手,能够帮助我们更好地传达思想和观点,打动听众。不同领域的演讲稿范文可以帮助我们更好地理解各类主题和观点。尊敬的各位来客:

    母亲八十大寿生日讲话稿(专业22篇)

    演讲稿的结构和逻辑性非常重要,要保持清晰和有条不紊。在这些讲话稿中,你能找到一些鼓舞人心的演讲,也可以看到一些幽默风趣或者深情富有哲理的表达。尊敬的各位来宾,亲

    趣味国学讲堂心得体会范文(17篇)

    在生活中,每个人都会有各种不同的经历和感悟,这些都可以成为写心得体会的素材。通过参加学生会工作,我意识到团队合作的重要性,心得体会是对这段团队合作的一种总结和回