无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
电力合作协议篇一
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
依照《民法典》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。
1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。
2、工程安装费总额______万元。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。
1、预付款：甲、乙双方签订协议后______日内，甲方预付协议工程安装费的______%。
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期______年），甲方支付乙方工程安装费的______%。
3、保修条款：本工程保修期为______年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或现金方式进行。
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的______%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：
（1）责令乙方立即停止施工。
（2）不付乙方工程款。
（3）要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按协议约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向______方人民法院起诉。
1、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，本协议自双方签章之日起生效。
2、未尽事宜，双方另行协商。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
电力合作协议篇二
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
依照《_____》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。
一、合作内容及承包方式
1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。
2、工程安装费总额______万元。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。
二、工程价款的支付方式
1、预付款：甲、乙双方签订协议后______日内，甲方预付协议工程安装费的______%。
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期______年），甲方支付乙方工程安装费的______%。
3、保修条款：本工程保修期为______年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或现金方式进行。
三、工程管理
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的______%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：
（1）责令乙方立即停止施工。
（2）不付乙方工程款。
（3）要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按协议约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议解决的方式
协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向______方人民法院起诉。
七、其他
1、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，本协议自双方签章之日起生效。
2、未尽事宜，双方另行协商。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
电力合作协议篇三
合作协议（以下简称“本协议”）由以下双方于20xx年6月 日于中国上海签订：
甲方：晶科能源有限公司
地址：江西省上饶经济开发区晶科大道1号
法定代表人：李仙德
乙方：衡水晟电力交通工程有限公司
地址：衡水市北方工业基地
法定代表人：武立稳
晶科能源有限公司
晶科能源有限公司，是全球为数不多的拥有垂直一体化产业链的光伏制造商，业务涵盖了优质的硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造, 20xx年垂直产能达到1.2吉瓦。
衡水晟合电力交通工程有限公司
衡水晟合电力交通工程有限公司坐落于全国闻名的国家级自然保护区衡水湖畔，是专业设计、生产锥形钢制塔杆的企业，并引进大型进口设备，主要生产锥形输变电塔杆、风力发电塔筒、交通信号灯杆、高速公路护栏、新型单波梁防撞护栏、防护网，桥梁支座伸缩缝、波形钢板涵、旗杆、大型广告牌、灯具及照明电器的公司之一。
1．甲方与乙方合作，积极响应国家节能减排政策号召，由乙方提供可供分布式光伏电站项目建设开发的建筑物屋顶，由甲方进行分布式光伏电站项目或其它屋顶光伏电站示范项目的申报、建设、运营维护等工作。
2. 在本协议项下，乙方将向甲方提供的建筑物共计拾万栋，建筑物屋顶面积总计拾平方米。乙方承诺期对本协议项下的建筑物拥有完全的、排他的、不受任何限制的所有权。上述建筑物屋顶应经甲方确认适合进行屋顶光伏电站建设。
3．在甲方最终确认乙方所提供的建筑物屋顶适合进行光伏电站项目建设后，甲方或甲方的关联公司将作为本协议项下屋顶光伏电站项目的业主负责项目电站的申报工作；乙方配合项目申报，并在电站申报、建设过程中提供便利条件。
4. 项目申报获得政府部门的项目建设批准文件后，甲方负责项目的建设并在政府批准文件规定的时间内建设完成。
5. 甲方在屋顶光伏电站项目建设、运营过程中应采取措施充分保护本协议项下的乙方建筑物屋顶结构，并负责修复施工可能造成的损坏、渗漏等。甲方在施工过程中应采取措施充分消除或减少对乙方业务的影响。
6. 屋顶租赁期为自甲乙双方签订建筑物屋顶租赁协议之日起二十年，自项目申报成功之日算起。甲乙双方一致同意，上述租赁期限届满后，屋顶租赁期限自动延长五年。
电力合作协议篇四
甲方：_________
地址：_________
邮政编码：_________
传真：_________
乙方：_________
地址：_________
邮政编码：_________
传真：_________
甲方是一家依法设立并合法有效存续的有限责任公司。甲方作为_________指定的plc运营企业，可提供接入电力线（plc）宽带接入和运维业务（以下简称合同服务）。
乙方是一家依法设立并合法有效存续的_________。乙方现管理着_________（以下简称合同用户）。
乙方同意委托甲方为用户提供合同服务，且甲方愿意根据本合同规定的条款为乙方提供合同服务。
为此，甲乙双方经协商一致，达成本合同。甲、乙双方本着诚实、信任、合作的原则，根据中华人民共和国《合同法》及有关法规规定，就合同服务事宜达成如下协议：
合作内容
1、甲方为合同用户接入电力线（plc）宽带通信业务。
2、甲方负责提供合同服务所需的设备，并对设备进行运营和管理，甲方拥有应用于plc接入的网络设备的所有权。
3、在合同期内，乙方不再和其他宽带提供商签署接入合同。
4、乙方向甲方提供_________在合同期内的宽带接入权。
5、乙方负责提供接入设备的放置地点及局端设备电源。
双方的义务
1、甲方的义务如下：
（1）甲方提供接入设备，光纤通路，进行接入工程施工并对接入的合同用户进行安装调试，保证性能稳定、可靠。
（2）在合同用户使用宽带接入服务期间，甲方为合同用户提供客服电话，网络运营维护由甲方全面负责，服务工作，保证及时到位。
（3）甲方指定人员进行宣传，主干安装调试，用户端安装培训。
2、乙方的义务
（1）乙方应为甲方提供小区内楼宇的宽带接入，并协调好相关部门的关系，保证甲方接入工作正常进行，接入所需设备均由甲方提供。
（2）乙方负责对合同用户进行登记，协助甲方收取宽带使用费。
（3）在合同用户使用宽带接入服务期间，乙方应协助甲方提供客服信息。
（4）乙方应提供接入机房和电源等配套设备的使用权，保证合同期内使用时间。
（5）接入方式为电表后注入信号，局端设备放在楼道内，需简单布线，协调工作由乙方完成。
（6）乙方对_________内宽带设施的安全负有看管义务。
3、双方的共同义务：双方应共同负责对宽带接入业务的宣传，进行宽带接入的通知和演示。
合作方式
1、合同签订后，由甲乙双方负责发展用户，由甲方负责接入工程施工，保证在_________个工作日内完成局端设备接入工作（节假日顺延）。
2、合同用户宽带实行包月制，费用根据与合同用户的具体协议按年或半年收取。每一收费月份的10号前，乙方负责协助甲方收取合同用户的宽带租用费用。
3、甲方按收取网络月使用费总额的_________％支付乙方劳务费及甲方局端设备电源使用费。
结算方式
甲方在收取费用中按协议支付金额支付给乙方，乙方为甲方开具发票。甲方为用户出具费用清单和收据。
双方的保证
1、双方将遵守所有适用的法律和法规，并将以专业、合法、合乎商业道德和有效率的方式开展其业务，并且不会从事任何将对对方产生不利影响的行为。
2、双方的宣传资料和促销文字如果涉及对方的任何服务，则应提交对方事先审查和同意，但对方不得不合理撤消该同意。
3、双方应保护和促进对方的利益，并在所有方面以诚信对待对方。
4、双方各自保证，其为合法设立并有效存续，具有签署和执行本协议并履行其在本协议项下义务的充分的合法权力、权利和授权，不存在任何法律或实际的障碍（包括但不限于许可证要求方面的障碍）阻止其完成其在本协议项下的义务。双方进一步陈述和保证，其在签订本协议时没有出现资不抵债，并且也不知道任何可能使其债权人有权指定接管人或申请其破产、或对其资产行使任何其他权利的情况。
补偿
任何一方对另一方因下述原因遭受的任何实际成本、损失和费用（包括但不限于另一方因此导致的律师费）承担赔偿责任：
1、任何一方因其自身或其雇员、代理人的行为导致违反本协议的任何规定；
2、任何一方对另一方的服务或价格进行错误、有误导性或虚假陈述；
3、任何一方因其自身或其雇员、代理人的行为未经合法授权或该等行为违反法律、法规的规定。
协议期限
本协议有效期_________年，自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起计算。期满前1个月，甲乙双方应协商继续合作的`条款和条件并另行签订协议。如果双方同意，则本协议有效期可以延长。
保密
甲乙双方对彼此之间相互提供的信息、资料以及本协议的具体内容负有保密责任。
不可抗力
2、如果本协议任何一方因受不可抗力（不可抗力事件）影响而未能履行其在本协议项下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予终止。
5、双方应立即相互协商以找出合理解决办法并应尽所有合理的努力尽可能地减小不可抗力所造成的损失。
6、不可抗力事件或其影响终止或消除后的合理时间内，甲乙双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。
争议的解决
1、协商：在发生因履行本协议而引起的或与本协议有关的争议时，双方应首先通过友好协商解决争议。如果争议在一方送交书面要求协商的通知后60天内未能解决，任何一方可按照下列规定将争议提交仲裁：
（1）仲裁应在_________仲裁委员会按照该委员会当时有效的仲裁规则进行；
（2）仲裁裁决是终局的，对协议双方具有约束力，除非仲裁员另行裁定，否则仲裁的费用应由败诉方承担。
2、持续的权利和义务：当产生任何争议及任何争议正在仲裁庭仲裁时，除争议事项外，双方应继续行使其剩余的相关权利，履行其本协议项下的其他义务。
其他规定
1、放弃：在法律许可的范围内，双方未行使或延迟行使其在本协议项下的权利应不构成放弃其权利，任何单独的或部分的行使权利也不排除其进一步的行使。
2、变更：
（1）本协议内容经在双方书面同意后方可进行修改，补充或变更。
（2）未经对方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本协议项下的权利和义务。
3、约束力：本协议自双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。本协议只有在双方签署书面文件同意的情况下才能修改，补充或变更。
4、可分割性：本协议任何条款的无效将不影响本协议其他条款的效力。
5、完整协议：本协议构成双方之间关于本协议的实质问题的完整协议，并替代此前协议双方之间的所有口头或书面的纪要，备忘录，合同和协议。
6、通知：任何一方向另一方发出的通知及书面通信，包括但不限于向另一方任何职员发出的文书／通知，应以传真、电子信件或信使（建议明确信使的范围）送达的方式迅速送交对方。
7、本协议一式叁份，甲方执两份，乙方一份，各份具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法人代表（签字）：_________法人代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
7月15日上午，山西大学与华北电力大学在学校会议中心第四会议室签署战略合作协议。省教育厅副厅长孙世新，华北电力大学校长刘吉臻，校领导师帅、贾锁堂、李思殿、鲍善冰、赵怀洲、行龙，华北电力大学专家和校企合作办公室主要负责人，山西大学大东关管委会全体成员及相关职能处室主要负责人出席签字仪式。师帅书记主持签字仪式。
贾锁堂校长对刘吉臻校长一行远道而来表示热烈欢迎，对两校在过去合作过程中华电给予的帮助和支持表示真心感谢。他回忆了山西大学历史上工科发展的骄人成绩，指出太原电专并入山西大学后做好电力学科复兴工科的重要性。他强调，这次战略合作协议的签订，不仅为电力学科的发展创造了前所未有的难得机遇，更为山西大学学习重点高校先进经验提供了良好的平台。希望两校紧密携手，建立长期、全面、深入的合作关系，实现优势互补、互惠共赢、共同发展，为我省能源电力事业发展做出应有的贡献。
刘吉臻校长在讲话中介绍了华北电力大学的发展建设情况。他表示，华电的发展一直得到山西省政府的大力支持，学校也始终不遗余力地服务于山西能源电力事业的发展。此次两校的深度合作完全符合国家和地方的发展战略，既是充分发挥两校各自优势、协同创新、共同发展的重要行动，又是华电更好服务山西能源电力事业的重要举措。希望在双方的共同努力下，共同打造山西大学高水平的能源电力学科，更好支撑山西能源电力事业的创新发展，为山西经济社会更好更快发展做出更大的贡献。
随后，贾锁堂校长与刘吉臻校长分别代表双方签署了战略合作协议。根据协议，双方将在学科建设、人才培养、科技创新、合作交流及资源共享等领域开展战略合作。同时双方共同成立合作委员会，制定具体工作计划，组织、协调双方的合作事宜。
仪式上，贾校长亲自为华电7位教授颁发了山西大学特聘教授聘书。行龙副校长介绍了7位教授的情况。
孙世新副厅长代表省教育厅向两校签署战略合作协议表示衷心祝贺。他指出，在我省加快建设新型综合能源基地的发展背景下，电力行业的科技创新和人才培养非常重要。华电与山大“地缘相近、人缘相亲、业缘相联”，开展合作前景广阔，希望两校资源共享、优势互补，成为重点大学与地方院校携手合作、共赢发展的典范。
签约仪式结束后，双方在会议中心第四会议室召开了合作委员会第一次会议，重点就合作机制、合作内容进行了探讨。贾锁堂校长主持会议。山西大学大东关校区电力工程系、动力工程系、自动化系、电子信息工程系、环境工程系及学校组织部、人力资源处、教务处、科技处、研究生院主要负责人介绍了本单位相关情况和合作需求。华电各位专家就电力学科发展提出了建设性意见和建议，并一致表示会履行好职责，尽心尽力做好工作。
刘吉臻校长在座谈中从教育家的高度谈了如何办好一所大学、如何发展好一个学科、如何当好一名校领导，并诚恳邀请山大同仁有机会到华电参观学习。
贾锁堂在总结发言中，对各位专家特别是刘吉臻校长提出指导性意见表示衷心感谢，要求相关部门总结好、落实好这次交流座谈的成果，建立完善的工作机制，进一步加强沟通交流，把两校合作推向更高层次。
一﹑梯工程概况及费用：
1.用户：___________________________, 3.电梯类别参数及工程费用：
类 别 电 梯 层/站 加层 总层数 单价/层 数量（台） 工程费用 2.施工地点：____________________________1. 2. 3. 4.脚手架搭﹑拆费用__________________元。
项目负责人现场安全管理 元/台× 其他费用：
总工程费用：
元。台=元（含在工程费用中） 。
。二﹑公司配合项目：
1.公司承担脚手架租运费用和搭拆费用。
2.公司承担电梯的卸货﹑吊装费用。
3.修井工时费（加槽钢 70 元/米） ，导轨安装完结算。
三﹑工程完工期：
1.电梯主体安装完工期：
年 月 日~ 年 月 日 2.电梯调试试验收期：
年 月 日~ 年 月 日 3.工期延误：
1）除外界客观因素外。因安装自身造成工期延期，扣工程费 200 元/台/天。
2）因甲方原因，如停电﹑土建问题，无动力电源调试等原因造成停工，完工期顺延。
四﹑施工方案等现场资料：
1.施工前做好施工方案，施工中做好施工日志。
2.施工中做好现场安全管理及填写安全记录。
3.有关施工中其他质保体系要求的工程文件和随机文件资料的记录与填写。
4.安装完毕，做好各项试验及自检工作，并报公司检验。
五﹑施工中的保管工作：
1.开箱后检查各零部件的完好性，集中存放，做好保管工作，施工中对电梯零部件及层门﹑轿厢 等装饰面的完好性负责，对电梯零部件﹑工器具﹑脚手架﹑线路等丢失﹑损坏的，由施工队负责赔 偿。
2.施工完毕撤离现场时，施工队负责人与公司工程监督管理人员一起检查电梯各设备及层门﹑轿 厢等装饰面的完好性，并与用户书面交接，要求用户做好防盗﹑防损﹑防火﹑防水（潮）﹑等措施， 直至到交梯使用为止。
六﹑工程质量保障及完工标准：
1.工程施工严格按标准规范作业，施工队自检电梯结构安装达到技术要求后（见附表：电梯结构 安装达标技术要求） ，要报工程部进行调试及验收工作。安装不合规范造成返工﹑误工等损失，由施 工队承担。
2.安装过程中，如发现土建结构﹑技术问题，电梯部件问题，工艺技术问题等不符合正常规范要 求时，应立即停止安装，告知公司工程部一起解决问题，达成解决问题的最佳方案后，方可施工， 决不允许想当然强行安装，否则引起返工等一切后果由施工队承担。
3.工程施工质量达到公司检验合格﹑厂方调试验收合格和地方特种设备检验所验收合格。
4.电梯在厂检或特检所整体验收期间，公司维保部派人参与验收，公司质检部将厂家﹑特检所﹑ 维保部及公司质检部所提及整改问题综合后，出具一份整改通知单，限期半月内整改完毕。整改完毕后由质检人员检验整改合格情况。
5.公司质检至少二道以上关键工序检查（导轨安装完毕检查﹑电梯整体安装完毕及舒适感﹑各类 标识﹑卫生等检查）每道工序第一次检验不合格，处 100 元/台复检费，并报工程经理监管；第二次 检验部合格，处 300 元/台复检费，并报工程经理监管；第三次检验不合格，处 500 元/台复检费，并 报工程经理监管。工程经理要求停工找原因，解决问题。公司关键工序检查合格，工程才能进入下 一个工序。
6.符合上述第 3﹑4 条，视作工程达标完工。
7.因安装质量造成电梯检验不合格（厂方与政府方） ，所发生各项费用由施工队承担。
8.电梯安装为特种设备高空作业，详见鉴定的《工程安全责任书》 ，严格安装公司按管理制度执行， 以确保施工安全。
9.快车调试完毕，公司质检开出整改通知单，按规定时间内全部整改完毕，未按通知单整改，工 程费每层下调一个级别。
10.未按规定工期完工，每天罚款 200 元整。
八﹑工程费支付与结算：
1.在鉴定《电梯安装工程责任书》和《安全技术交底记录》后进场施工，安全监管负责人在确认 安全防护及设施已按要求到位并在《安全技术交底记录》上签字，否则进行安全防护工作整改直至 合格，才支付施工进场费，即工程费的 40% 元。
(安装队按总费用 40%支付，属维保对施工队员只借支必须的生活费用。) 2.工程符合完工标准，并上交齐有关工程施工资料以及按公司规定要求，回收余留的配件、材料， 支付工程费 50%______________元。
3.在限期内完成整改，由公司质检人员检验合格的结算余额 10% 元。
（1）.在限期整改期内，没有整改的，则转由维保队直接整改，且安装工程费用 10%直接划为 整改费用。
（2）.如限期整改不达标，即有《电梯结构安装技术要求》内容的，也转为维保队整改，根据 实际工作量，在 10%安装工程费中，部分划为整改费用。
（3）.如果存在安装问题难度较大而拒不整改的，除 10%余额外，另行扣除安装队其它工程款 以补整改费用。
4.本责任书安装费用的结算与安装人员工资发放和管理情况，按公司《关于电梯安装费用与安装 人员工资管理规定》执行。
九﹑其它：
1.安装标高：电梯各楼层地坎标高，要求用户出示书面标高并按此执行，否则出现错误返工的， 由安装队负责。
2.电梯外呼梯底盒，须在用户封门套前和呼梯盒外墙面装饰前埋设好，否则出现问题由安装队负 责解决。
3.施工队员必须持有效证件施工（一台电梯二个以上持证，认证相符） ，在县市施工须带证件；开 工前，以工程部通知开工时间为准，不得擅自提前安装施工；如遇质量技术监督局现场检查处罚， 其一切责任由施工队承担。
本责任书一式两份，公司与施工队各存一份。
本协议书附件《安全技术交底记录》与本协议具有同等法律效应。
安装队：
工程责任人 （代表） ：
结款人卡号：
（ 银行） 公司管理代表（章） ：
年 月 日 年 月 日 工程费用与公司规定是否相符 经理审批：
财务：
电力合作协议篇五
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包形式：包工包料
四、合作时间
合作期限从______年____月____日起至______年____月____日止。
五、工程费用
本工程合同预算价为______元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款______元，在进行开工时再付工程预付款______元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、工程进度与验收
1、甲乙双方需共同督促工程进度，确保按时完工。
2、双方一致同意于甲方土建验收合格后____月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
3、在工程竣工前____天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
八、安全质量措施费
双方约定250千伏安及以下为______元，315千伏安及以上为______元，1000千伏安及以上为______(大写)元。变压器油化试验费每台______(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的____%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按______元/千伏安计取。
九、设备材料供应
1、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证书和质量证书。
2、乙方需派专人进行设备材料的领取和保管，如有设备丢失由乙方承担责任。
十、违约责任
1、若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
2、乙方如不能按期完成工程，应支付甲方工程款____%作为违约金，并赔偿甲方应工程延期的损失。
3、甲方如果拖欠甲方工程款，每逾期1天支付乙方____%的违约金。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(1)提交______仲裁委员会仲裁。
(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式____份，甲方执____份，乙方执____份，每份具有同等效用。
十三、本协议自双方签章日起生效。
甲方(签章)：
法定代表人(签章)：
______年____月____日
乙方(签章)：
法定代表人(签章)：
______年____月____日