施工合同作为一份具有法律效力的文件，确保了工程建设的正当性和合规性。下面是一些施工合同的注意事项和经验总结，希望对大家有所帮助。
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇一
甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间。
2.验收内容：_______________________按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限。
1.合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_____________%作为预付款;。
3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务。
1.按照合同约定，按时支付相应费用;。
3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
2.严格按照合同(及附件)约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任。
2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。拖延一天，乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上，每天处以本合同总额5‰的违约金。
五、布线设备名称、型号、数量、金额_____________。
六、合同总额_____________。
七、合同的变更与解除：_______________________。
日期：____________
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇二
地址：______。
电话：______。
乙方：______。
地址：______。
电话：______。
甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。
一、合同内容。
甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：_______________________。
二、选用材料。
双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料：______。
1、聚氨酯注浆堵漏剂。
2、环氧砂浆。
3、m1500渗透性水泥密实剂。
4、遇水膨胀橡胶止水条。
5、聚氨酯密封膏。
6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。
7、其它未注明材料。
三、承包方式。
甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。
四、施工期限。
甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。
五、工程价格及计算方法。
1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。
2、合同总金额为：______________元。
六、付款结算方式。
1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。
(1)乙方免费保修后，支付合同金额的________%。
(2)乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。
(1)乙方免费保修后，支付合同余下金额的________%。
(2)乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。
七、质量及保修。
乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修________年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。
八、甲方责任。
1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度。
2、组织对工程交工验收及办理结算。
3、按时支付劳务报酬。
九、乙方责任。
1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。
2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。
3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。
4、在工程竣工验收后________日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。
5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。
十、现场负责人。
本工程甲方委派________为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派________为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。
十一、违约责任。
1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金________元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。
2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金________元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。
3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。
十二、争方解决办法。
在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。
十三、其他。
1、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份，甲方________份，乙方________份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(印章)：______。
负责人(签字)：______。
______年______月______日。
乙方(印章)：______。
负责人(签字)：______。
______年______月______日。
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇三
甲方：______(以下简称甲方)。
乙方：______(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程承包事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：______板桥镇新社区排污工程。
2、工程地点：______板桥镇新社区。
3、工程内容：______管沟及深井土方开挖，hdpe中空壁缠绕管安装，1000×800深井砌筑及井盖安装，该排污工程最后接入社区主排水管网。
4、工程量预计：______hdpe中空壁缠绕管2500米，联体沉井120座，单体沉井60座。
二、工程承包方式和承包范围：______。
1、承包方式：______合同价款为捌拾万元整(800,000.00)，乙方包人工、包材料、包机械、包质量，按图纸及相关说明完成施工。
2、工程承包范围：______板桥镇新社区内排污工程。
三、付款方式：______工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后10日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的60%，余40%为质保金，质保金在1年内一次性支付。
四、竣工结算及签证：______。
1、结算方式：______结算价=合同价款+有效变更签证+其它经甲方认可的有效签证价款。
2、有效变更签证部分按下列所述执行：______。
2.1、经甲方认可的图纸增减工程量(含漏项部分)，计取方法为：______。
2.2其它经甲方认可的有效签证价款。
3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证：______。
(1)在7日内书面提出;。
(2)经乙方项目经理签字及盖章;。
(3)经甲方项目监理签字及盖章。
4、乙方必须在工程通过验收合格后7个工作日内向甲方提交结算报告。甲方收到乙方递交的合格结算资料后7个工作日内审查完毕并通知乙方。
五、工期要求及施工进度：______。
1、工期：______合同签订生效后，自甲方书面通知之日起个日历天完工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回执上签字确认,否则以甲方通知载明日期为准。
2、进度：______本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期。
3、除非经过双方的确认和有效签证，工期不予顺延，但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外。
六、工程验收标准：______。
1、工程材料符合国家有关方面规定的质量标准，规格型号符合图纸及相关说明。
2、工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提交竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后天内组织验收，并在验收后3天内给予认可或提出返工或整修要求。
3、乙方提供竣工验收资料并确保该工程通过验收，甲方应办理好有关备案手续。
3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸，应严格按照甲方认定的施工图要求进行施工;如需变更必须按照有效签证的程序提出申请，经甲方、监理签字认可后才能变更。
4、在本合同工程未交付给甲方使用前，乙方应负责已完工程和材料的保护、保管，因保管、保护不当造成的损失由乙方独自承担。
八、违约责任：______。
1、因甲方原因不能按照合同约定的时间支付工程款的，逾期每天按应付款额的3﹪向乙方支付违约金。
2、因乙方原因不能按合同要求完成工作内容、质量存在问题则乙方按应付款额的3﹪向甲方支付违约金。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后。
4、工程竣工验收通过，经甲方确认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。工程仍应继续履行合同。按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后经甲方确认并签署书面意见的日期。
七、双方责任：______。
1、甲方提供施工用水、电源，施工中用水、电费由乙方自理。
2、乙方在工程现场服从甲方及监理公司指挥及工作的统筹安排，应严格遵守该项目《施工现场管理制度》按时参加由甲方及监理组织的各种工程会议，并完成会上双方确认的工作内容。
九、合同的解除和变更：______。
1、合同的中途解除：______。
1.1因不可抗力致使合同无法履行。
1.2因一方违约致使合同无法履行。
2、合同的终止：______工程完工并结清工程款后合同自行终止。
3、合同的变更：______本合同如需变更须经双方协商一致并另行签订变更协议。
十、因本合同发生的争议双方协商解决，协商不成的由法院判决。
十一、未尽事宜，双方另行协商解决。
十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
十三、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇四
甲、乙双方就_____大厦变电所工程施工事宜，经协商一致，达成协议如下：
一、工程名称、地点及工程内容。
1、工程名称：__________大厦变电所安装工程。
2、工程地点：上海市黄浦区_____路_____号。
3、工程内容：1#变电所、2#变电所内设备安装，高压柜至变压器接线，变压器至低压柜接线，封闭母线安装，控制电缆安装，变压器、高压柜、低压柜、信号屏、支流屏等系列试验、调试、装表及送电等，直至工程经甲方及有关主管部门验收合格且交付甲方。
变电所高、低压柜，变压器设备由甲方采购;乙方负责变电所的电业局标准化作业图框及标志，变电所模拟图版操作使用工具，计量装置，负荷监控，继电保护测试，高低压试验，电业局有关部门报竣验收，送电及承担所发生的全部费用;凡施工图纸载明的、隐含的或按照施工惯例应当完成的工作都属于本合同的承包范围。土建的设备基础接地，室内照明由甲方完成。变压器试验费由甲方负责。
乙方负责办理工程图纸审查、工程报竣、报验及供电手续，所需费用由乙方自行承担，除本合同另有约定外，甲方无需另行向乙方支付其他任何费用。
人民币__________万元整(rmb：__________万元)，一次性包死，不因材料、人工价格涨落等任何因素的变化而调整。该工程总价款均包括乙方完成本合同约定内容所需材料费、人工费、机械费和直接费、间接费、利润、税金、检测、损耗以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需另行向乙方支付其他任何费用。
四、付款方式。
1、无工程预付款;。
2、乙方完成1#变电所、2#变电所的设备安装、敷设高低压电缆、封闭母线时，乙方提交已完工程量报告、当期工程技术资料及请款报告，经甲方确认后三日内，甲方付给乙方工程款××万元人民币。
3、在全部工程竣工且乙方负责经电业局有关部门完成设备试验、机电保护试验并验收合格后，甲方支付乙方工程款__________万元人民币。
4、乙方配合1#变电所、2#变电所及内外线经电业局等有关部门的整体验收并验收合格后;甲方支付乙方工程款__________万元人民币。
5、全部工程验收合格后，乙方负责办理有关送电手续，在交付甲方并正式送电后三日内乙方报送结算报告及完整工程技术资料，甲、乙双方进行结算，结算值确定后×日内甲方支付至结算值95%。
6、余5%作为工程质量保修金，如工程无质量问题，甲方在保修期满一年后七日内无息付清。
7、甲方每次向乙方付款时，乙方应向甲方出具同等金额的合法有效发票，否则，甲方有权拒绝付款。
竣工日期：__________年__________月__________日;
工期天数：30日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。
2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，致使停工或无法正常施工的，经甲方书面确认后，工期相应顺延，甲方不承担其他责任。
六、项目设计方案、施工要求及方案。
1、乙方应根据甲方确定的方案施工，在此基础上，乙方可在合同签订后×日内向甲方提供其他方案的合理建议，经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任，乙方仍应对工程质量承担责任。
2、乙方应当进行图纸审查，尽到足够的注意。对于图纸的明显错误，例如相关尺寸规格、标高、数量、洞口位置、技术参数等的不一致，各专业图纸之间可能存在的对同一空间部位、同一事项的表述存在不一致乃至漏项，乙方应当在收到图纸后×日内向甲方书面报告，并根据甲方的指令执行。因乙方未及时向甲方报告而造成的工期延误或工程量增加、损失，由乙方承担。
七、保修责任。
工程保修期为两年。自工程经电业局等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算，保修期内如出现质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算两年保修期。双方另行签订《建筑工程质量保修责任制度》，作为本协议的附件。
八、乙方的其他责任。
1、组织富有经验的施工队伍，严格按照甲方确认的设计图纸及国家、上海市的有关规定及本合同要求，进行施工。
2、其他施工单位已施工完毕并交予乙方施工的部位、乙方承包范围内的在建工程及已竣工工程，均由乙方承担成品、半成品保护责任,直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止，并承担半成品、成品保护所需全部费用。
3、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方，否则，甲方有权解除合同。
4、施工现场及材料的安全保护、防火防盗等工作均由乙方负责。乙方应配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。
5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。
6、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。
7、乙方必须每天将垃圾集中于甲方指定地点，保持施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。
乙方在撤场前，应当清理好工地，清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，达到工程交付的标准，使现场和工程处于清洁和安全的状况，达到甲方满意的标准。
8、乙方进场施工前，甲、乙双方进行工程交接，并填写交接清单，交接清单经双方签字后作为合同附件。乙方进场施工，即视为现场具备施工条件或虽有瑕疵但乙方自费解决并不要求延长工期，乙方不得以施工现场不具备施工条件或存在瑕疵为由，作为工程存在质量问题或工期延长的抗辩理由，不得向甲方主张任何权利。
9、本合同签订时，乙方已认真考察工地并充分了解了工地位置、周边情况、道路、作业空间狭窄、起卸限制及任何其他足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。前述因素不予延长工期、不予增加费用。乙方保证在约定的工期内将符合本合同约定并符合国家规定交付条件的工程竣工交付甲方。乙方任何因忽视或误解前述情况，不得因此提出索赔或工期延长。
九、有关安全生产和防火责任。
1、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切损失。
2、由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。
十、违约责任。
1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或乙方逾期履行任何其他义务的，每逾期一日，乙方应当承担人民币××元的违约金，逾期十五日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担工程总造价20%的违约赔偿金。
2、乙方未按本合同规定履行义务，经甲方提出后仍不能按甲方要求改正的，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担本合同总价款20%的违约金，由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失)，由乙方承担。
3、乙方在保修期间未履行应负的责任与义务，乙方应当向甲方承担本合同总价款5%的违约金，且甲方另行委托他人进行保修所发生的费用均由乙方承担。
4、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或电业局相关部门要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定，或乙方未按甲方或电业局相关部门要求整改逾期达×日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令要求仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担本合同约定工程总造价20%的违约赔偿金。
5、甲方逾期付款的，每逾期一日，应当承担按应付款额同期银行贷款利率计算的违约金。
6、对乙方故意或疏忽导致的施工工艺不符合技术规范或不符合合同约定引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。
7、因甲方原因合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。
8、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，包括已逾期支付的款项。
十一、附则。
本协议壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
本协议签订日期：年月日
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇五
依据相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就________________、________河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：__________________________工程。
二、工程地址：______________市鹿________区____镇。
三、承包方式：______劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。
五、承包单价及计量方式：______。
1、挡土墙及a型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
2、片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、c15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15c)单价为4元,混凝土垫层(厚10c)单价以4元。计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。
六、工程工期：__________日历天。
七、甲乙双方职责：______。
甲方职责：______。
1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。
2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。
3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。
4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。
5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。
乙方职责：______。
1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。
2、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。
3、按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。
4、协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。
5、在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
八、付款方式：______。
工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后____日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则按照实际完成造价的4%计取。甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再提供材料发票等完税证明材料。
九、其他未尽事宜，双方另行协商解决。
十、此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。
________年____月____日________年____月____日。
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇六
一、工程名称、地点及工程内容。
1、工程名称：________________大厦变电所安装工程。
2、工程地点：______上海市黄浦区_____路_____号。
3、工程内容：______1#变电所、2#变电所内设备安装，高压柜至变压器接线，变压器至低压柜接线，封闭母线安装，控制电缆安装，变压器、高压柜、低压柜、信号屏、支流屏等系列试验、调试、装表及送电等，直至工程经甲方及有关主管部门验收合格且交付甲方。
变电所高、低压柜，变压器设备由甲方采购;乙方负责变电所的电业局标准化作业图框及标志，变电所模拟图版操作使用工具，计量装置，负荷监控，继电保护测试，高低压试验，电业局有关部门报竣验收，送电及承担所发生的全部费用;凡施工图纸载明的、隐含的或按照施工惯例应当完成的工作都属于本合同的承包范围。土建的设备基础接地，室内照明由甲方完成。变压器试验费由甲方负责。
乙方负责办理工程图纸审查、工程报竣、报验及供电手续，所需费用由乙方自行承担，除本合同另有约定外，甲方无需另行向乙方支付其他任何费用。
人民币__________万元整(rmb：________________万元)，一次性包死，不因材料、人工价格涨落等任何因素的变化而调整。该工程总价款均包括乙方完成本合同约定内容所需材料费、人工费、机械费和直接费、间接费、利润、税金、检测、损耗以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需另行向乙方支付其他任何费用。
四、付款方式。
1、无工程预付款;。
2、乙方完成1#变电所、2#变电所的设备安装、敷设高低压电缆、封闭母线时，乙方提交已完工程量报告、当期工程技术资料及请款报告，经甲方确认后三日内，甲方付给乙方工程款××万元人民币。
3、在全部工程竣工且乙方负责经电业局有关部门完成设备试验、机电保护试验并验收合格后，甲方支付乙方工程款__________万元人民币。
4、乙方配合1#变电所、2#变电所及内外线经电业局等有关部门的整体验收并验收合格后;甲方支付乙方工程款__________万元人民币。
5、全部工程验收合格后，乙方负责办理有关送电手续，在交付甲方并正式送电后三日内乙方报送结算报告及完整工程技术资料，甲、乙双方进行结算，结算值确定后×日内甲方支付至结算值95%。
6、余5%作为工程质量保修金，如工程无质量问题，甲方在保修期满一年后七日内无息付清。
7、甲方每次向乙方付款时，乙方应向甲方出具同等金额的合法有效发票，否则，甲方有权拒绝付款。
工期天数：______30日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。
2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，致使停工或无法正常施工的，经甲方书面确认后，工期相应顺延，甲方不承担其他责任。
六、项目设计方案、施工要求及方案。
1、乙方应根据甲方确定的方案施工，在此基础上，乙方可在合同签订后×日内向甲方提供其他方案的合理建议，经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任，乙方仍应对工程质量承担责任。
2、乙方应当进行图纸审查，尽到足够的注意。对于图纸的明显错误，例如相关尺寸规格、标高、数量、洞口位置、技术参数等的不一致，各专业图纸之间可能存在的对同一空间部位、同一事项的表述存在不一致乃至漏项，乙方应当在收到图纸后×日内向甲方书面报告，并根据甲方的指令执行。因乙方未及时向甲方报告而造成的工期延误或工程量增加、损失，由乙方承担。
七、保修责任。
工程保修期为两年。自工程经电业局等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算，保修期内如出现质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算两年保修期。双方另行签订《建筑工程质量保修责任制度》，作为本协议的附件。
八、乙方的其他责任。
1、组织富有经验的施工队伍，严格按照甲方确认的设计图纸及国家、上海市的有关规定及本合同要求，进行施工。
2、其他施工单位已施工完毕并交予乙方施工的部位、乙方承包范围内的在建工程及已竣工工程，均由乙方承担成品、半成品保护责任,直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止，并承担半成品、成品保护所需全部费用。
3、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方，否则，甲方有权解除合同。
4、施工现场及材料的安全保护、防火防盗等工作均由乙方负责。乙方应配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。
5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。
6、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。
7、乙方必须每天将垃圾集中于甲方指定地点，保持施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。
乙方在撤场前，应当清理好工地，清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，达到工程交付的标准，使现场和工程处于清洁和安全的状况，达到甲方满意的标准。
8、乙方进场施工前，甲、乙双方进行工程交接，并填写交接清单，交接清单经双方签字后作为合同附件。乙方进场施工，即视为现场具备施工条件或虽有瑕疵但乙方自费解决并不要求延长工期，乙方不得以施工现场不具备施工条件或存在瑕疵为由，作为工程存在质量问题或工期延长的抗辩理由，不得向甲方主张任何权利。
9、本合同签订时，乙方已认真考察工地并充分了解了工地位置、周边情况、道路、作业空间狭窄、起卸限制及任何其他足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。前述因素不予延长工期、不予增加费用。乙方保证在约定的工期内将符合本合同约定并符合国家规定交付条件的工程竣工交付甲方。乙方任何因忽视或误解前述情况，不得因此提出索赔或工期延长。
九、有关安全生产和防火责任。
1、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切损失。
2、由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。
十、违约责任。
1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或乙方逾期履行任何其他义务的，每逾期一日，乙方应当承担人民币××元的违约金，逾期十五日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担工程总造价20%的违约赔偿金。
2、乙方未按本合同规定履行义务，经甲方提出后仍不能按甲方要求改正的，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担本合同总价款20%的违约金，由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失)，由乙方承担。
3、乙方在保修期间未履行应负的责任与义务，乙方应当向甲方承担本合同总价款5%的违约金，且甲方另行委托他人进行保修所发生的费用均由乙方承担。
4、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或电业局相关部门要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定，或乙方未按甲方或电业局相关部门要求整改逾期达×日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令要求仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担本合同约定工程总造价20%的违约赔偿金。
5、甲方逾期付款的，每逾期一日，应当承担按应付款额同期银行贷款利率计算的违约金。
6、对乙方故意或疏忽导致的施工工艺不符合技术规范或不符合合同约定引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。
7、因甲方原因合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。
8、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，包括已逾期支付的款项。
十一、附则。
本协议壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：______乙方：______。
法定代表人：______法定代表人：______。
本协议签订日期：______年月日
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇七
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本承包合同，以资双方共同信守。
1、项目名称：
2、座落地点：
3、材料说明：详见报价清单。
2.1承包方式：乙方以包劳务、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安装质量、包安装验收合格等进行包干施工，向甲方交付劳务成果。
2.2具体的承包范围如下：
本工程属交钥匙工程，乙方应按时完成电梯土建、基坑施工；电梯井道工程安装施工；电梯安装、调试、装修。同时保证合同电梯安装工程质量，包验收(包括甲乙双方组织的内部验收及质检部门对电梯的验收)并取得电梯准用证。
严格执行现行有效且的电梯安装验收规范、电梯技术条件、电梯制造与安装安全规范、电梯试验方法等质量标准以及电梯厂商的技术要求。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
4.1乙方应在本合同签订后天内安排材料进场，实施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方。
4.2在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。
5.1本工程的包干总价(含税)为：
5.2合同包干总价款已包含电梯土建、基坑施工，电梯井道工程安装施工，电梯安装、调试、装修等乙方为完成本合同目的的全部工作的全部费用，甲方无须就本项目电梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他费用。
6.1xxx付款方式。
7.1甲方指定项目代表为。
7.2甲方向乙方提供电梯厂商所提供的土建技术要求、井道钢结构技术要求、电梯安装技术要求给乙方，由乙方按照技术要求制作施工计划、施工组织方案，交由甲方审定后乙方组织实施。
7.3甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利；有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
7.4协调业主给乙方提供施工期间的用电、用水、场地。
7.5按时向乙方支付合同款项。
7.6负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
7.7施工过程中，甲方有监督按照图纸施工的权力。
7.8按工程所在地建设部门及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。
8.1乙方指定的项目代表为：________。
8.2乙方按甲方审定的施工组织计划、施工方案和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
8.3乙方须保证施工人员具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
8.4乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方审批，所有施工图纸均应得到甲方确认。
8.5乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。
8.6井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及土建预埋或预留的构件等。
8.7负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
8.8乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。项目实施过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
8.9施工所需的工料和施工设备均由乙方负责。
8.10安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。
8.11负责电梯工程项目施工期间、安装后至验收合格且甲乙双方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。
8.12遵守政府有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。
8.13按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任。
8.14工程竣工验收完成取得竣工验收合格证书后，由甲乙双方办理正式工程移交手续。
8.15竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
8.16乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。因电梯本身质量原因不能通过验收除外。
9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：
9.1.1乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。
9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
9.2若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。
10.1隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方验收。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。
10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，双方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
10.3如果在验收中产生纠纷，由工程所在地质量监督检查部门核验为准。
11.1甲方如不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的3%。
11.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金，若乙方逾期竣工超过三十天的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金。
11.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。
11.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让，违约方应向对方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。
11.5在甲方根据本合同的约定解除合同后，乙方应在甲方发出解除合同的通知之日起5天内完成退场工作，包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作。
11.6未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转包或分包，否则，乙方须向甲方支付相当于合同包干总价的20%作为违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
12.1本合同及其附件、技术标准、设计方案等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案。
12.2甲乙双方在履行合同中发生争议的，除双方协议停止施工外，乙方都应继续履行合同，保持施工连续，并在任何情况下，均须保护已完工程。
12.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2本合同未尽事宜，可另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具有同等法律效力。
双方保证在本合同上注明的通讯地址及联系电话为有效的联系方式，若联系方式发生变更，应及时以书面形式通知对方，未以书面形式通知的，任一方按本合同上注明的联系方式发送有关通知、文件，即视为该有关通知、文件送达对方。
甲方联系人：联系电话：通信地址：
乙方联系人：联系电话：通信地址：
甲方：乙方：
签约代表：签约代表：
____年____月____日____年____月____日。
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇八
1、工程名称：______。
2、工程地址：______。
3、工程范围：______。
4、承包方式：______包工包料。
5、承包造价：______元(大写：______)。
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)。
开工日期为20_______年______月______日至20_______年______月______日，总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程。
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;。
四、工程价款支付及结算。
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定。
1：______甲方承担的安全责任、权利。
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;。
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;。
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2：______乙方的责任、权利。
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______。
代表人：______代表人：______。
身份证号：______身份证号：______。
公章公章。
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇九
依照《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，通过协商签订本合同。
(一)工程名称：_______________________________。
(二)工程地点：_____________________。
安全维护及整改。
工程造价为：____________元整。
5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)。
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017)，《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号)，《湖南省建设工程计价方法》，2017《湖南省修缮定额》、2017《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2017《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。
8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(签字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(签字)_________。
_________年____月____日。
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇十
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
经双方协商，甲方将厂房工程部分防水卷材、防水涂料分项工程交由乙方承包施工，为明确双方责任，特订立本施工合同，具体条款如下：
一、工程地点及承包范围：厂房屋面防水项目。
二、承包方式：按双方协商的内部包工包料方式承包。
三、用料约定：经乙方推荐，采用4mmsbs防水卷材。
四、工程质量等级及验收约定：本工程质量应达合格标准。乙方应严格按照福建省防水工程新规范标准和甲方要求施工，防水工程应保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度。如不能达到验收等级标准，乙方自愿返工至验收合格并承担由此给造成的任何责任。
五、工期要求：乙方应配合土建施工工期，确保不耽误土建施工。
六、工程价款的核算和支付：
1、工程量计算：按实铺面积计算。
2、单价：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量经甲方确认后，甲方在20天内付工程结算总造价50%给乙方，其余50%在工程经质检部门验收合格后付清。
七、甲方职责：
（1）提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，可要求乙方整改至合格。
八、乙方职责：
（1）服从甲方管理，接受甲方的监督。施工前应向甲方提供本工程的施工方案、技术保证措施文件。自行做好放样、测定、抄平、质量自查工作，提交完整的施工资料包括防水工程隐蔽工程验收资料。
（2）确保提供本工程使用的防水卷材质量合格。即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、出厂证、检测报告等内业资料原件。材料如不合格，自愿承担由此引起的任何责任。
（3）配合本工程整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（4）遵守施工现场的各项规章制度，确保安全、文明施工。不得有违规行为，否则自愿接受甲方的处罚。
（5）严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程保修三年。三年内如有质量问题，甲方应在24小时内到场承担保修义务。
（6）对本班组施工操作人员进行上岗考核，所有施工人员均应有身份证、暂住证、建筑防水施工人员岗位合格证书，严禁使用童工和未成年人。施工操作期间，管理人员不得离开现场。
（7）对本分项工程的质量、安全、工期负全部责任。
九、其它事项：如乙方不服从甲方管理，不能保证工程质量、安全生产、文明施工，故意拖延工期，甲方有权终止本合同，由此引起的损失由乙方自行承担。
十、本合同未尽事宜，双方可另定补充协议，经双方签字后与本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同自签字后生效，至工程保修期满时终止。
甲方：乙方：
代表：代表：
签订日期：年月日
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇十一
（以下简称甲方）发包方：
（以下简称乙方）承包方：
一、甲方责任1、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。
2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责．。
3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。
4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系。
二、乙方责任1、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。2、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。
3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。
三、工程款的支付。
1、此工程为包工包料，打桩单价c-300215;75a桩，单价为。
元米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。
2、如需送桩，只计取送桩费30元米计算。
3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。
4、进场付10万元，打完20米付清80%，桩打完全部付清。
5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。
6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元天。
四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
六、本合同甲、乙双方签字生效。
甲方：电话：乙方：电话：________年____月____日。
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇十二
最后是要注意选材和布局。综合布线工程实施设计中的选材用料和布局安排对建设成本有直接的影响。在设计中，应根据网络建设机构的需求，选择合适类型的布线线缆和接插件，所选布线材料等级的不同对总体方案技术指标的影响很大。建议在布线中使用一家厂商的系列配套产品，因为布线是一套系统，而不是线缆和元件的简单组合。布局安排的设计除了对建设成本有直接的影响外，还关系到网络布线是否合理，对于一座多层建筑物来说，安装整个建筑物网络主干交换机的信息中心网络机房，最好设置在建筑物的中部楼层，如果各个楼层设置配线间，最好设置在楼层的中段，这样设计不但可以尽量缩短垂直和水平主干子系统的布线长度，节约材料，降低成本，还可以减少不必要的信道传输距离，有利通信质量的提高。
而在工程施工结束时，还应该注意清理现场，保持现场清洁、美观；对墙洞、竖井等交接处要进行修补；各种剩余材料汇总，并把剩余材料集中放置一处，并登记其还可使用的数量；并做好总结材料：开工报告；综合布线工程工程图；施工过程报告；测试报告；使用报告和综合布线工程验收所需的验收报告。
1.穿线管内为什么最好不要有接头？接头应在什么部位？
通常是不在穿线管内连接导线，即若导线长度不够需接头时，导线的接头处不能在穿线管内，应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线，否则，易造成管内堵塞，散热不良，故障点不易查找，维修困难，并可能引发电气火灾。
2.为什么禁止使用移动式的床头灯？
移动式床头灯开关是*软绝缘导线与开关连接，在使用中导线与开关如果分离，带电的线头外露有可能造成火灾或触电事故。
3.照明开关为什么必须串接在相线上？
如果将照明开关串接在零线上，虽然断开时电灯也不亮，但灯头的相线仍然是接通的，而人们以为灯不亮就会错误地认为灯是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压，如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位，就会造成触电事故，所以各种照明开关或者单相小容量用电设备的开关，只有串接在相线上，才能确保安全。
4.装修完之后，电验收要注意哪些方面的问题？
电路的所有开关要正常控制各路电源，所有插座要通电实验，左零右相，强弱电的插座距离要最低不小于30公分。
5.预埋弱电必须注意那些事项？
在综合布线工程时，要套pvc阻燃管，而且要横平竖直，遇拐弯要用弯头；弱电一般不走地；强电与弱电不公槽二着最小距离为300mm；音响线和宽带线不能接头，电话线网络线要用专用接头或分配器；待弱电布置好后，要进行检测实验，确保封槽后弱电畅通。
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇十三
甲方（全称）：
乙方（全称）：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年 ____月 ____日签订施工合同编号为的《施工合同》（以下简称“原施工合同” ）中的定义相同。 鉴于： 甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于 方。
2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。
具体包括：
4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造 成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另 议。
二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方： （公章）
（公章） 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
________年____月____日________年____月____日
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇十四
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方） 身份证号：
依照中华人民共和国《合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。现将甲方经营权在本合同期限内供乙方以供经营，甲、乙双方就经营合同有关事项协商一致，并达成如下条款：
一、承包经营区域范围：
二、承包经营期限 年，自 年月 日起，至 年月日止，期间可享用甲方现有资质，即（公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、园林绿化贰级、）在规定的区域内进行投标承接工程。
三、承包经营条件
（1）乙方每年必须确保固定上交甲方的经营权使用 叁拾 万元整，须在每年初交清（第一次在合同签订时一星期内交清）。
（2）乙方投标承接工程后，必须按照甲方规定，另行上交相应比例的项目管理费（以中标价为准）：即高速公路工程3% 、市政工程1.5% 、园林绿化工程2%。
四、在承包经营期间：甲方下文任命乙方为分公司经理，副经理以下人员由分公司经理自行聘任组成，并由分公司经理报甲方备案。甲方所聘任成员在承包期满或合同解除后即告解体。
五、乙方分公司的成立，甲方提供相关证件、证书、由乙方负责向当地建设、建筑主管部门和工商行政部门办理注册登记等手续。
六、甲方提供营业执照、资质证书、介绍信、授权委托书等资料，为乙方办理投标和施工事宜，相关费用由乙方承担，乙方需要甲方编制标书的费用另行商定。
七、乙方在承包经营期间必须依法建立财务制度，所经营的业务一切税费均以甲方名义如期向有关部门缴纳，并定期向甲方递交财务报表和有关完税凭证，随时接受甲方的财务审计监督。
八、乙方中标后应及时向甲方报告中标工程具体内容，并向甲方递交投标资料和中标通知书正本、施工合同正本、一套完整的施工图纸以便存档，工程竣工后一个月内，向甲方递交相关的竣工资料备案。
九、乙方承包经营期间，必须认真全面履行所承接的工程施工合同的各项条款（任务），按质、按量完成合同内容，并做好工程回访服务，全面维护甲方信誉和合法权益，工程施工项目经理部由甲方监督乙方组建，若需甲方派驻工程管理及技工人员，工资、待遇由乙方负责。工程管理由乙方全权负责，工程款必须做到专款专用，若乙方未能妥善处理好工程款用途，甲方有权对该项目账户予以管制。
十、乙方有责任编制项目管理实施规划，建立健全质量和安全保证体系，抓好现场的施工生产，乙方在施工、经营中发生的工伤事故、安全、质量及拖欠员（民）工工资等其他侵权事件及经营中发生的一切纠纷均由乙方承担，因此对甲方造成的影响和损失，甲方有权向乙方追偿。
十一、乙方必须认真执行国家有关法律、法规和甲方的各项管理制度，负责协调当地工商、税务、建设单位、监理、质检及各级建设行政主管部门的关系，积极主动接受相关职部门的检查与监督，并及时向甲方反馈有关信息。
十二、乙方应有计划地安排员工参加相关的培训，具备条件的员工由甲方统一申报技术职称，所需费用由乙方承担。
十三、乙方必须对经营的工程项目按照国家有关规定承担相应的经济和法律责任。
十四、甲乙双方应相互为对方保守商业秘密，乙方在确保甲方利益的基础上有独立确定投标价的权利。
十五、乙方在承包经营期间，若不能自觉地履行上述职责及义务的，甲方有权终止合同，并且不退还当年上交的费用。
十六、违约责任
甲乙双方应认真全面履行本合同，除不可抗力外违约的，责任方在赔偿对方相应的损失后，必须另支付壹拾万元违约金。
十七、其他条款
1、乙方超出本区域的投标须报经甲方同意方可进行。
2、经营承包期满后，若乙方履行本合同情况良好，在同等条件下享有优先续签权。
3、本合同在实施过程中如有争议且协商不成的，可依法向甲方所在地法院起诉。
4、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后，签订补充协议（合同），补充协议与本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
法人代表签字： 签字：
年月 日 年月日（附身份证复印件）
最新布线工程施工合同（热门15篇）篇十五
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
地点：.二、承包方式。
三、
四、合同价款。
五、付款方式。
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任。
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任。
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修。
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法。
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;。
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：