在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
安装合同协议书篇一
承 包 人： （以下简称：乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省湘潭市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：湘潭市宜华地产水电安装工程 （以下简称：本工程）；
工程地点：湘潭市东泗路西侧；宜华~湘江名城一期工程
工程内容：水电安装工程；
强电：按所有水电施工完毕
弱电：（包括电视，电话，安防）从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管完毕，但转换箱主线需预埋管至室外1.5米，进户线等施工完成。
防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。
给水：室内按给水图施工完毕。
雨水：落水，阳台排水，空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕
污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕
施工现场条件：以现场实际情况为准；
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：宜华湘江名城一期工程 栋中水电安装工程包含的内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：、乙方包人工、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。
2、承包范围：包消防预留洞孔、弱电预留预埋（并穿好钢丝）、室内等所有一切给排水。室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。
3、承包的主要内容：施工图纸方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、电信、电视、智能化安防系统预埋、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
三、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为**日历天；开工日期为：**年**月**日，竣工日期为：**年**月**日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
四、质量标准：
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：
① 建设强制性条文；
② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；
③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx；
④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-20xx；
⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；
⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）
⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；
⑧省、市相关部门的各种规章制度；
⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“优良”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。
3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、文明工地、安全标化标准：
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。
2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。
六、合同价款、工程量的计量及结算方式：
1、本工程约定单价为不含税综合单价，本合同约定本工程人工单价明细如下：
①人工价： 元/㎡；
②计时工：按 60.00元/工日计算；
2、工程量的计量：
（1）结算工程量以图纸实际建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》20xx版执行，下同）。
（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。
（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
3、结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的15%；
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；
③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；
④调试验收部分占本合同约定综合单价的30%
七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方就必须向听从甲的工作安排，报好材料计划。
2、主体封顶前，保证班组生活费，每人每月按800元，主体封顶后经质监站等相关部门验收合格后，支付完成工程量40%的工程款
3、主体封顶后交付的装饰，完成所有零星工程后，支付完成工程量的10%。
4、装饰工程完成后，在向乙方支付完成工程量20%的工程款。
5、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在一年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。
6、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
八、甲、乙的权利和义务：
1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准并更好；参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
5、当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换、后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。
8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款800元。
9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。
10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双枪季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
12、乙方负责在承包的，设备的装车，卸车及搬运和甲方工具及设备。
13、甲方负责资金的及时到位，及关系协调义务。
九、施工管理规范
乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）。
2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）。
3、建筑施工安全检查标准（jgj59-99）。
4、建筑施工高处作业安全技术规范（jgj80-91）。
5、湘潭市建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）
7、湘潭市治安管理处罚条例。
十、合同生效：
1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。
2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。
3、本合同为尽事宜，双方协商解决。
4、本合同订立时间：**年**月**日。
5、签订地点：湘潭市雨湖区
甲方： 乙方：
日期： 日期：
安装合同协议书篇二
甲方：
乙方：
为了达到项目部施工中机械正常使用及安拆时操作人员安全，项目部委托有安装资质证书单位承包吊篮拆卸、安装，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，达成双方如下协议，并共同遵守。
一、承包工作内容：
吊篮由库房运往工地后，使用方要根据进场的设备台数，配备搬运工人，将设备的零部件运输到具体的安装位置，最低不少于每台三人为宜。由出租方负责提供工地电闸箱至吊篮配电箱的电缆线，工地配电房到楼层的电缆线和控制箱由甲方承担。
二、安全管理：
乙方进入施工现场必须遵守甲方的各项规章制度及安全操作规程，操作人员必须有操作证不得弄虚作假，人员配备必须足够，在操作中必须服从总指挥安排，如操作运输时出现安全问题，凡属安装方安装问题有安装方承担。吊篮在安装、调试、使用过程中不得有违规或其它垂直交叉作业，由此而引起的安全事故有甲方负全部责任。
三、甲方配合：
对吊篮拆卸时安排电工1人、安全员在施工吊装区要挂牌，严禁非施工人员进入吊装区，双方配合做好安全工作。
本协议一式两份，双方签字日起生效，工程结束自行失效，希双方共同遵守执行。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
年月日 年月日
安装合同协议书篇三
合同签订时间：
合同签订地点：
发包人（全称）
承包人（全称） 年 月 日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。
一 工种概况、要求
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4工程承包方式：包工包料
1.5工程日期：工期为日历天数年 月 日，竣工日期： 年 月
日。
1.6工程质量标准：合格
2 工程不允许转让，分包
3 工程项目的保险
本合同工程项目由承包人办理一切保险，保险公司由承包人选定，但须发包人认可，承包人负责付给保险公司相关工程保险的所有费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 4 图纸
4.1 承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。
4.2 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。
4.3 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的`补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
二 双方一般权利和义务
5 工程师
5.1 监理单位委派的工程师：
姓名：
5.2发包人代表
姓名：
6 项目经理
姓名：
7 发包人工作
7.1 发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。
7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人
进行设计意见交底。
8 承包人工作
8.1 施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。
8.2 承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。
8.3 承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。
8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。
8.5 所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。
8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
8.7 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。
8.8 承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。
8.9 专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。
8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
8.11 在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：
a、干扰公众的便利；
b、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。
承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。
8.12 负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。
三 施工组织设计和工期
9 进度计划
9.1 承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。
9.2工程师应在7天内做出批复。
9.3 如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进
度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
10 开工及延期开工
10.1 开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。
10.2 延期开工：承包人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后3日内，以书面形式向工程师提出延期开工的和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后3天内答复承包人。工程师同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。发包人因政策变化、迁占、地方干扰等原因推迟开工，以书面形式通知承包人，工期相应顺延。 11 暂停施工
发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。 12 工期延误
12.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。
（1）设计变更和工程量增加：
（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；
（3）不可抗力。
12.2 承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。
四 质量与检验
13 工程质量
13.1发包人对工程质量的要求：合格
13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。
13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。
13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。
13.6隐蔽工程承包人应提前24小时通知发包人及监理验收，未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。
13.7如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担，工期不予顺延。若复查结果符合设计要求，质量合格者复查费用由发包人承担，工期相应顺延。
13.8任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24小时通知发包人和监理公司，而上述开户、检验费用（含修复费用）应认为已包括在合同价内，如未通知发包人、监理方，则承包人承担因此发生的全部费用和损失，工期则不予顺延。
13.9工程竣工后，如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失，承包有承担赔偿损失。
安装合同协议书篇四
安装使用单位（甲方）：_________<
设备施工单位（乙方）：_________
为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款：
第一条 设备安装使用的条件、经济效益。
1．甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。
2．乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。
3．经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________％。
第二条 所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额
┌───┬────┬─────┬────┬────┬─────┐
│名称 │ 型号 │ 规格 │质量标准│单价 │ 备注 │
├───┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┴────┴─────┴────┴────┴─────┤
│合计 │
└──────────────────────────────┘
第三条 使用、维护、保修责任
本公司的产品保修期_________年，_________年维修。使用年限在十年以上。
第四条 安装条件和结算条件
1．甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签字作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中；如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。
2．甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30％。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30％。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。
3．甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。
第五条 双方责任及义务
1．甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。
2．甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。
3．甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。
4．乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本合同约定的效果指针。
5．在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。
第六条 违约责任
如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法执行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额5％的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。
第七条 本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。
第八条 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。
第九条 本合同自签字盖章日起生效，双方自觉遵守。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
安装合同协议书篇五
甲方：**恒顺房地产开发有限公司
乙方： **盛世东方光电科技有限公司
二 0 一四年九月十八日
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行、政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《**恒顺莫尔街d5商业项目室外全彩 led 显示屏订购与安装》工程施工承包有关事项经双方协商一致同意订立本合同。双方共同遵守，严格执行。
工程概况:
1、工程名称：恒顺.莫尔街d5商业项目室外全彩
2、工程地点：**市**区恒顺.莫尔街d5商业
工程承包方式:
包工包料，主要设备、材料的规格型号、品牌均按乙方提供设计方案、合同后附报价清单及技术参数为准。
本合同工期:
开工日期：二o一四年九月二十日。
竣工日期：二o一四年十月二十日。
本合同工期总日历天数30天。（乙方收到预付款开始计算，不含验货期）
合同总价款大写人民币：壹佰叁拾伍万元整；(含税)
小写￥： 1350000.00元整。
合同价款组成及说明：
1、本工程合同价款为**恒顺莫尔街d5商业室外全彩 led 显示屏订购与安装工程范围内施工总包干价。
2、合同价款以项目现有施工场地、现有施工条件。为完成合同范围内施工内容所涉及的全部工作，实现承包范围内工程竣工所包含的全部费用。
3、合同价款包括合同范围内国家、地方政府规定计取的有关各种风险，市场涨价因素对本工程影响，以及因地质条件等对本工程特有的全部风险。
4、合同价款已包括：本项目含（所发生的直接工程费、垂直运输费、采保费、各类专业措施费，通用措施费、工程所需各种机械租赁费、文明施工、安全防护、安全施工、水电费的全部费用）。
5、合同价款包括市场各种价格风险，政策性调整的有关费率、人工、材料、机械调整系数、建筑安装工程造价指数和施工过程中的各种风险及施工过程中不可预见因素等全部内容所发生的费用。
1 甲方
（1）派现场人员及时组织有关部门做好施工中的协调工作。
（2）提供必要的施工现场条件；甲方提供施工用电端口及规定内的有效场地。
（3）按合同规定及时支付led显示屏工程款。
（4）在施工中，若需调整或者变更应提前书面通知乙方，并出具正式签证。
（5）甲方必须按合同约定履行相关付款义务，乙方能保证工程按期竣工。
（6）及时通报组织有关部门及人员进行工程验收，协助乙方组织竣工验收。 2 乙方
（1）按合同要求负责工程安装材料的采购、运输、保管、制造及安装。
（2）负责系统整体设计,结合项目实施要求完成深化设计，包括全部设备、控制、配电、安装、维护及调试等，直至竣工验收合格，交付甲方使用。
（3）严格按照合同要求精心组织施工，确保工期和施工质量。
（4）负责对所属施工人员进行管理，做到文明施工、安全作业，乙方施工前必须办理保险手续，在施工过程中因乙方原因导致的一切事故由乙方承担全部法律责任及经济损失。
（5）完成相关竣工验收工作，并取得验收资料交甲方。
（6）在施工期间，安排一名项目经理在施工现场与甲方和相关施工单位联系，出现问题及时向甲方现场领导汇报，并服从于他们的协调。
（7）乙方未履行以上条款，导致工期延误，乙方应赔偿甲方因此发生的相关损失。
（8）对接管人员操作规范不少于两次的培训。
免费质保三年，终身维护，（两年内不能有三次以上有黑块、黑条现象，超过三次时，合同总金额的5%质保金由甲方全部扣除）质量保证期以甲方提供的产品的验收报告证明之日起计算，在质量保证期内，故障产品由乙方进行免费维修或更换；以下情况（使用方造成显示屏不能正常运行）应由甲方负责： 1）显示屏控制用计算机挪作他用或者网络连接使用时或染上病毒等原因，破坏了计算机自有及显示屏控播软件。
2）显示屏使用中由于甲方使用不当造成的损失，乙方可协助甲方进行解决，但有关费用由甲方负责。
供方负责产品安全运输到需方指定地点（**** 联系人：------- 电话：-----）。
供货周期：合同签字、盖章并收到预付款后生效，30个工作日内完工。如订单有另行约定，则以订单交期为准。
1、合同签订后付货款合同总额的30%即人民币 40.5万元整，大写：肆拾万零伍仟元整；
2、货到现场开箱验收完毕5个工作日内付合同总金额的30%即人民币40.5万元整，大写：肆拾万零伍仟元整；
3、安装调试完成，经甲方验收核实，乙方为甲方提供好操作人员后开具合同总金额95%的发票，并送至甲方指定财务部门主管会计验收人员验证无误后5个工作日内付合同总金额35%即人民币47.25万元整，大写：肆拾柒万贰仟伍佰元整；
4、合同总额的5%即人民币6.75万元整，大写：陆万柒仟伍佰元整留作质保金，在经验收合格后叁年后的一月内无息付清，款到乙方账户视为甲方付款义务的完成；
乙方负责免费培训甲方操作人员3-5名，培训内容为led电子显示屏的操作及日常维护，使操作人员培训结束后能够熟练掌握显示屏的操作常见故障的排除；
1、甲方按照合同约定及相关地方法规和规范进行验收。
2、乙方负责整个显示屏的安装调试工作，乙方安装调试完毕并出具书面验收申请后5个工作日内，甲方对整个系统进行验收，验收标准依据合同约定条款规定及技术标准执行。
3、显示屏验收合格及培训完成以前工作人员的所有系统控制必须由乙方完成，验收合格后甲方人员必须配合乙方代表在验收报告上签字盖章。
甲方责任
（1）工程未经验收，应由乙方进行半成品、成品保护，若甲方需提前使用必须通知乙方并做好运行作业操作维保。
（2）收到乙方竣工验收通知3个工作日内，甲方应派人组织相关部门验收，若因整项工程进度问题不能验收，需及时通知乙方，另行约定验收时间。
（3）该产品达到合同要求后，甲方未按合同规定付清全部费用（除质保金）以前，显示屏的所有权归乙方所有。如有一方有违约，应向对方支付订单合同总金额5%的违约金 ，并承担由此造成的损失；
乙方责任
（1）工程质量不符合合同规定时，应及时修理或返工直至合格为止。由于修理返工造成逾期交工的，乙方承担全部责任。
（2）工程未按合同工期交付，则每延误1天，按合同总价的1％向甲方支付违约金。
（3）乙方必须向甲方提供正确的转账账户资料，如因乙方提供资料有误，造成工程延误由乙方承担全部责任。
（4）乙方提供给甲方的所有产品需提供产品合格证、3c证资料及厂家来源等，如甲方发现乙方提供假冒产品，甲方有权清退乙方并解除合同，且乙方需向甲方赔偿合同总价两倍的违约金。
合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院起诉，因诉讼所产生的诉讼法、鉴定费、勘验费、律师代理费、交通费等实际费用均由违约方承担。
1、本合同附件具有与本合同正文同等的效力。
2、甲乙双方保证信守合同全部条款，触不可抗拒因素外，任何一方如果违约，损失由违约方负责。对本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商处理。
3、本合同一式xx份，甲方持肆份，乙方持贰份，经双方代表签字、盖章后生效。
安装合同协议书篇六
甲方：
乙方：潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂
甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任，双方依照《中华人民共和国经济合同法》、《工程安全安装条例》的具体情况协商达成如下协议，共同遵守。
一、施工地点，在阜康佳苑7号楼，施工时间为xxx结束。
二、太阳能工程为22套，太阳能安装费用为4500.00元（大写：肆仟伍佰元），包括一切费用。工程结束以后，乙方经过试水、试压、调试，用户验收合格后，甲方付给乙方80%工程款，剩余工程款在试用一段时间后无问题，甲方全部付清余款。
三、乙方在太阳能安装期间，必须要严格遵守工程安全技术规程，安装工人安全操作规程，消防条例和其他相关法规规范，防止发生安全事故。若发生一切安全事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理，并承担全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。
四、乙方在施工期间，甲方须配合乙方施工，乙方一定要文明施工，
与施工工地用方保持良好关系，如果双方施工期间违背合同条例，要拿出
50%的违约赔偿给对方。
五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成由招远市人民法院裁决处理。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
性价比高的一点的太阳能路灯还是建议到潢川利民科技路灯厂根据你的情况一对一的进行定制，定制的在同等质量下，价格是相对较为优惠的。
安装合同协议书篇七
发包方：绵阳西城建工集团（简称甲方） 承包方：四川绵阳能全建筑设备租赁有限公司(简称乙方)
经甲、乙双方共同自愿协商一致，甲方将相国生活馆工地型号为sc200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下：
1．该施工电梯安拆费总承包价为元整）。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费，基础预埋件埋设，电梯安装调试，标准节安装及连墙附着安装。
2．付款方式：乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用 5000 元（大写： 伍仟 元整）余下部分在施工电梯出场时一次性付清。
3．安装及拆除时间：根据甲方施工需要。
4．乙方在安装拆卸该施工电梯时，甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平，在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄，无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成，经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责，其安全责任也由甲方承担，如因安装不到位而发生事故，其责任由乙方承担。
5．该施工电梯在整个使用期间每月进行检查，并将检查结果报给甲方，对不合格项提出整改建议，如未按要求进行检查，其责任由乙方承担。
6．该施工电梯在该工地使用期间，驾驶员由甲方自派，驾驶员需每日填制交接班记录，运转记录，甲方自做好施工电梯维修记录，乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料（如签字、盖章、提供专用相关表册）
7．该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责，大型专业维修、保养、人工由乙方负责，材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的责任由乙方负责，如操作使用不当造成的责任由甲方负责。
8．甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因，导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。
9．施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。
10．甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节，乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节，将按照每拖延一天500元处罚。
11．合同有效期：乙方安拆完毕，甲方付清安拆费用时终止。
12．合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份，甲乙双方各执一份。
13．本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取
14．其它未尽事宜双方协商解决。
甲方：乙方：
签字 签字：
安装合同协议书篇八
单杆“小高炮”广告牌合同
甲方：阜南七彩图文广告社（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经甲乙双方协商，本着自愿、平等、互利的原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点：
1、项目名称：单杆“小高炮”广告牌（以下简称广告牌）
2、工程地点：阜南县公桥乡
3、广告牌规格：版面长8米，宽4米，总高9.5米，版面下沿距地面高5.5米。
二、工程内容
1、本项目甲方投资，乙方受甲方委托负责广告牌钢结构制作及安装的具体施工。
2、乙方应依据甲乙双方确认的施工图进行施工，钢结构加工包括镀锌管、彩钢瓦、予埋、地槽、角铁结构表面刷调和漆（中灰色），工程做法及选材标准详见施工图（乙方绘制）。
3、广告牌钢结构配件加工及钢结构配件安装由乙方负责，施工人员的吃住由乙方自理。
4、本合同签定前。乙方负责提供符合国家施工技术规范及政策法规要求的施工图（含钢结构及基础施工图）附后一张施工图作为本合同的有效文件。
三、工程价款：
广告牌每座单价为 壹万弎仟元整, ￥:13000:00元
四、付款方式：
合同签订后甲方支付给乙方单个广告牌人民币8000元，广告牌制作、安装完毕，经甲方验收后，甲方支付给乙方工程款人民币4000元。余款1000元一年后乙方本合同无违约，甲方支付。
五、工程期限：
每个广告牌制作安装10日，总时间自20xx年 6 月 8 日至20xx年 6 月18日完成，安装期间如遇外来干扰，特殊障碍，或其他无法抗拒的天气，自
然灾害因素造成的停工，工期适当向后自然顺延，顺延时间不得超过排除障碍的时间。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、甲方负责广告牌的前期审批协调，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到路政及其他监察机关对工程进行视察，或当地群众阻拦。甲方负责协调至正常施工止。
2、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，解决应由甲方负责的问题配合乙方施工。
3、甲方应按本合同及时拨付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。
4、甲方负责工程价款拨付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
（二）乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告牌结构安全性，不得随意变更施工图纸。乙方确保设计施工的广告牌抗风力为10级。结构质保期为6年。
2、在质保期内如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量问题，由乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）。
3、如施工设计存在缺陷或因焊接安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担。
4、在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，施工中（包括运输、安装等）出现的意外事故，由乙方负责，在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任，广告牌制作、安装场地如为有偿使用，费用及看管由乙方负责。
5、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程价款的5%赔偿甲方损失。
6、乙方施工人员在施工、安装期间应遵守施工、安装区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，所有责任由乙方负责,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任.
(三)其他约定
1、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风下雨等）原因，工期顺延。
2、在保修期（一年）内，脱漆，脱焊乙方免费维修。以后的设施维护由甲方检修和维护。
七、工程质量验收：
以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始（一年）；如乙方工程竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知10日内未验收工程，被视为验收通过。
八、附则
（一）如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，受害方有权依照本合同的相关内容交司法部门追究违约方的违约责任。
（二）本合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。
（三）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。双方签字后生效
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
（盖章） （盖章）
年 月日 年 月日
本合同3张、附图1张计4张
安装合同协议书篇九
甲方(劳务发包方)：
乙方(劳务承包方)：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：
工程名称：
工程内容：
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下：探头单价：70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开dn150洞，单价：45元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方代表(签字)：乙方负责人(签字)：
联系电话：联系电话：
日期：日期：