在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
2023年二次结构砌砖合同免费精选篇一
乙方(供方):
根据《^v^合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:
酚醛板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的酚醛板使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到陕西省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员 ^v^ 对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年二次结构砌砖合同免费精选篇二
乙方(供方):____________
一、经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,规范产品交易行为,保护供需双方的合法权益,根据《^v^合同法》及相关法律法规的规定,现就乙方向甲方供应生产物质材料事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,保证正常交易程序,特订立本合同,以资共同遵守。
二、质量标准:
1.乙方供应符合国家质量标准和甲方要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
2.其他要求:
2)如乙方运至甲方工地的材料为不符合国家质量标准要求的材料,甲方将不予计量,且乙方承担因材料不合格甲方清除所需的费用。
三、质量责任:
1.乙方提供的产品出现质量问题,由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。
2.甲方安装施工严格按照国家建筑标准、设计文件及地方要求进行规范施工,如由甲方操作安装不当造成的损失,由甲方负责。
四、交货地点:昆明经济技术开发区洛羊物流片区呈东路(一标段)。
五、供货时间:
1.乙方在收到甲方书面通知(或电话通知)后的次日24小时内将首批货物送至合同指定地点。
2.供货期间根据甲方施工需要保证24小时不间断供货。
六、运输方式及费用负担:
1.到交货地点的运费及装、缷费用由乙方负担,运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
2.随车必备品、配件、工具数量及供应方法:无。
七、付款方式
乙方供货结束后三个月内付款,付款时预留5%作为质量保证金,一年后无息付清。在甲方支付给乙方货款时乙方需提供与支付金额相符的增值税发票,否则甲方可以拒付该款项。
八、双方的权利和义务:
1.货物交付时,甲方按规定对货物的外观、规格、数量、产品合格证进行验收,如乙方提供的产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的产品,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
2.甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
3.因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
4.如乙方未按照本合同第七条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金3000元。如在规定期内甲方未付清货款,甲方应承担延期付款的银行同期贷款利息。
5.双方都应保守对方的商业机密。
九、违约责任:
1.乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约是,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2.因质量不符合合同约定,甲方要求更换或退货,更换视作逾期交货,退货视作不能交货。并承担由此给甲方造成的经济损失。
十、争议解决
1.本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜,将受^v^法律管辖,任何争议仅适用^v^法律。
2.供需双方因合同的解释或履行发生争议时,首先应争取通过友好协商解决,或申请有关合同管理或造价管理部门调解。
3.如协商、调解不成的,双方可以申请向签约地人民法院提出诉讼。
4.诉讼期间,除争议事项外,双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。
十一、合同的生效、终止与解除
1.本合同一式4份,需方持3份,供方持1份,具有同等法律效力,自合同各方授权代表签字盖章之日起生效。
2.合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3.合同的解除:有下列情形之一,可解除合同
1)经合同双方协商一致同意,可解除本合同。
2)因不可抗力致使不能实现合同目的。
3)在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务。
4)一方延迟履行主要义务,经催告后7天内仍未履行。
5)一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
十二、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
十三、合同签订地:昆明市都市明园a幢2701室
甲方(公章):____乙方(公章):____
法定代表人(签字):____法定代表人(签字):____
____年____月____日____年____月____日
2023年二次结构砌砖合同免费精选篇三
乙方:
一、工程承包范围及工作内容
二、质量要求:
必须严格按现行施工验收规范及管理人员技术交底进行施工,确保工程质量达标。
1、乙方进场后,甲方给乙方提供食宿水源、电源及吊栏、搅拌机、翻斗车等大型机具,施工中所用的小型工具,切割机、切割片、线、钉子及清洗面砖用品,劳保福利用品由乙方自备。
2、甲方管理人员负责给乙方进行技术交底和技术指导工作。
3、甲方负责组织各种材料及时进场,并协调乙方和其它各工种之间的配合施工。
4、如果乙方不服从甲方的管理,甲方有权勒令其停工整改并进行经济处罚。
5、在施工过程中,因乙方人员配备不到位,工程质量存在问题,造成停工,影响工程进度的,甲方有权终止合同,更换施工队,人员调整过程中发生的差价在乙方工程款中支付,并按乙方所完成工程量的50%结算付款。
l、乙方必须按合同工期要求完成所承包的工程量,施工中乙方必须严格按建安操作规程及技术交底进行施工,不按要求施工,造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。
2、乙方人员进场后,必须服从甲方现场管理人员的管理和指挥,对不服从管理的甲方有权进行处罚。
3、乙方应爱护甲方提供的机具设备、搅拌机、翻斗机等必须坚持每天由专人负责清理干净和不定期加油保养。砼的养护乙方应派专人负责。楼层及施工现场的清理,乙方应按甲方文明施工有关要求派专人进行清理。
4、乙方工人每天施工用的贴砖灰当天应用完,如若到处乱丢,甲方将视情节进行处罚。因甲方材料组织不到位造成停工待料6日以上,乙方有权要求甲方赔偿乙方人员伙食费。
1、乙方人员必须严格按《建安操作规程》进行施工,严禁野蛮施工违章作业。因乙方工人操作不当造成人身伤害,一切经济损失由乙方自负,设备损坏应赔偿。
2、机械操作方面,乙方应派懂业务的熟手进行操作,配备2-3人轮流操作,并应保持操作人员的相对稳定,机械出现问题及时向管理人员反映。因操作不当造成事故,一切后果由乙方自负。
3、甲方提供给乙方每人安全帽一项,工程完工后乙方必须退还给甲方,如损坏或丢失按每顶8元扣回成本。
4、根据文明施工有关要求,乙方应保持自己生活区及施工作业区的环境卫生干净达标,严禁擅自在楼内生活做饭及随地大、小便。如果乙方不按文明施工有关要求进行施工,甲方将视情况进行处罚。
5、严禁班组之间扯皮闹事。如若发生,甲方将对无理取闹班组进行处罚,情节严重的将移交司法机关进行处理。
2023年二次结构砌砖合同免费精选篇四
土建工程清包工合同合同编号:发包方(以下简称甲方): 法定代表人: 施工队(以下简称乙方): 法定代表人: 依照《xxx合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。
一、工程名:二、工程地点: 三、工程范围 建筑面积共计 平米(结款时以实际建筑面积为准)四、承包性质:包工不包料五、承包内容:(一)基础工程 1、铺褥垫层2、砼垫层3、基础支模拆模4、钢筋焊接、制作、绑扎5、基础砼浇筑。(二)主体工程 1、主体的柱、梁、板支模拆模2、主体钢筋焊接、制作、绑扎3、主体砼浇筑。
(三)二次结构 1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。(四)内外装修工程(不包括水电暖、门窗、粉刷、防水) 内外装修必须按照图纸和甲方要求施工,且符合验收规范。
(五)主体施工放线并保质,保量,包安全,文明施工。六、材料 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
七、工期 从 年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延并付窝工费技工 元/天,壮工 元/天;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费 元/天;因不可抗拒因素可顺延工期。八、材料搬运 甲方材料送至乙方指定场地位置,乙方无条件搬运。
九、劳动力管理 a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。
c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。 d、未经甲方同意,除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。
十、施工机具 甲方提供施工所需的一切工具,并保证工具的安全性和良好使用性,甲方承担工具维修费。十一、工地现场管理 1、甲方提供工人居住的房屋,并保证工人照明用电及吃水方便,工人应做到生活垃圾定点堆放。
2、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。乙方应做到材料分开放置,干一层清一层。
3、乙方应做到工具不乱丢,小型材料及时拾成堆做到少丢的原则 4、付款方式 本协议的承包价格按建筑平米结算,每平米价格为240元,结算时以实际建筑面积为准。 1、施工队进场,预支生活费: 20000元(两万元整)。
2、主体框架按110元每平方米计算,每层930平方米。每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。
3、二次结构每平方米45元,每完成三层结算完成工程量的85%。 4、内外装修每平方米85元,每完成三层结算完成工程量的85%。
5、主体剩余款项经主体验收合格后结清。二次结构剩余款项经二次结构验收合格后结清。
内外装修剩余款项经验收合格后结清。十二、违约责任 1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延并甲方承担一切责任。
2、乙方在施工过程中,完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。 乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。
十四、图纸变更 1、乙方按图纸正常施工中如有图纸变更甲乙双方应以书面形成文字。 2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字。
以上两点作为结算依据。十五、因乙方违章作业出现施工安全责任事故造成人员伤亡的,一千元以下由乙方负责解决,如出现严重事故由双方协商解决。
十六、本协议一式两份,甲乙双方各一份。本协议双方签字、盖章(按手印)生效。
结清工程款后合同终止。 甲 方: 乙 方:签 章: 签 章:签定日期: 签定日期:。
2023年二次结构砌砖合同免费精选篇五
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就劳务分包工程施工事项协商一致,订立本劳务工程分包合同。
一、工程概况
1、工程名称:邛崃市“4.20”地震灾区高标准农田建设项目三标段
2、工程地点:高何镇、靖口村、王家村
3、工程内容:包括c15砼砂浆卵石、干砌卵石(包括砼框架)、旧坎补砌、人工填基。具体做法以设计图纸和技术交底、和“样板”工程做法为准。
二、承包方式:
1、本工程采取包工不包料方式承包。
2、甲方提供以下机具及材料: 转运砂、石、三轮车、铺路木板
3、乙方必须自备以下机具工具:铁锤、撬棍、吊砣、麻线、水平尺、卷尺、铁铲、铝合金靠尺、灰桶、灰刀、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、等上述第 2 点未提及的其它需用料具。
三、承包范围及工作内容:
1、承包范围:人工清基,干砌卵石(包括砼框架)、c15砼浆砌卵石(包括c15砼压顶)、旧坎补砌,具体范围以甲方最终审核确认为准。
2、工作内容:
(1)熟悉施工图纸,布置操作地点,领退料具,班组自检并配合受检,整个施工现场内一切所需材料在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输,含反复多次转运)。
(2)清理基层,拉线,弹线,吊线,坡度杆,调制砂浆、砼,砌体外架翻板,选料,铺浆,砌卵石,搭拆所有砌体架子(含超高),勾缝,安放收缩缝木板,落地灰回收重新使用,清理碎料及其它建筑垃圾并运至地面指定地点堆放等。同时做好养、保护工作。
(3)除上述内容外,还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。
四、承包价格:砌筑浆砌170元/m3;干砌160元/m3结算。
五、付款方式:
1、由工地技术员及建设、监理、总包单位对所承包项目验收达到合格后,每月根据结算单位所结工程量的70%付给,砌体项目全部完工后,经甲方及项目部,监理验收达到要求后付余款的28%,剩余2%待工程通过竣工验收后全部付清。
2、每月25号结算本月工程量,次月5号前支付(乙方提供民工工资表)。
六、质量标准及有关要求:
1、质量标准:本工程质量必须达到《邛崃市高标准农田建设工程施工质量验收统一标准》和《砌体工程施工质量验收规范》合格等级。
2、质量验收:每条田埂砌体完成后,先进行自检,然后甲方技术人员检查后,报建设、监理单位验收,每次验收必须一次通过,多验收一次,根据严重程度予以罚款50~200元。
3、砌体坡度偏差不大于10mm,表面平整度偏差不超过20mm。
4、质量要求:本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方质量检查条款的规定。
七、文明施工要求:文明施工,保持施工现场整洁,做到工完料尽场地清;文明工地检查时,乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改,甲方将另派人员整改,工资加倍从乙方工程款中扣除。
八、安全要求:严格按照安全操作规程要求操作,保证施工安全,杜绝工伤事故发生。在施工中因乙方原因若出现任何意外伤亡事故,造成一切经济损失和后果全部由乙方自负。
九、工期要求:根据甲方要求时间进场施工,工程必须按期完成,工期每推后一天罚200元。
十、管理要求
1、上班期间负责人必须在现场,离开必须向项目部经理请假。
2、班组人员必须服从甲方的管理。
十一、合同签订后,乙方不能无任何理由随意解除合同,否则已完工程量按50%结算,并承担给甲方造成的所有损失。
十二、乙方施工的工程质量、安全、进度、文明施工必须达到甲方计划要求,否则甲方有权终止合同。
十三、本合同一式两份,甲方,乙方各一份,双方签字盖章后生效,工程完成后并结算付款后自行失效。
合同签订日期:年 月 日。
甲 方:
代 表: 电 话:
乙 方:
身份证号码: 电 话:
2023年二次结构砌砖合同免费精选篇六
现房虽有保障,但是房价会更高,对很多刚需来说都是有心无力,不过,当楼房主体工程已经基本完成的时候,出现烂尾的几率会大大降低,所以把握好购房时机也很重要。
2、选购二手房
同地段的房子,二手房价格更便宜,而且房子质量一目了然,不仅不会有楼房烂尾的困扰,同时还有即买即住的优势,尤其二手房是经过一段时间发展的,周边配套更加齐全完善,生活的便利性要比新房好很多,所以资金不充裕的家庭,也不一定要为了省钱就选购期房, 入手一套房龄不太大的二手房,也是很好的选择。
3、综合考察开发商实力
要知道建房需要投入大量资金,而出现楼房烂尾的很大一部分原因,就是因为开发商资金有了问题。如果你不得不入手期房,那在买房前一定要仔细了解开发商实力,比如开发资历、注册资金等,如果发现开发商负债过重,或者有过多的负面新闻,那么后期烂尾的几率可能会非常大,即便是大房企也不能幸免,千万别盲目入手。
4、考察开发商信誉口碑
诚信是彼此和谐相处的必要前提,如果开发商信誉差、口碑差,那么无论买哪种类型的房子都非常没保障,所以提前了解清楚开发商的信誉和口碑,也能未雨绸缪,有效规避买到烂尾房的风险。
5、检查五证
《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》是开发商合法建房售房的重要凭证,同时也是购房者衡量购房安全的一大标准。如果五证不全,那么不仅会影响后期房产证的办理,楼房违建以及楼房烂尾的风险也是非常大的,所以买房前一定先检查五证原件。