施工过程中需要考虑的因素众多,如工人的技能水平、材料的质量、环境的影响等等。在施工中遇到问题?不妨看看以下的施工解决方案,或许能帮到你。
围墙施工协议书(实用16篇)篇一
甲、乙双方经协商,甲方同意将_______围墙委托乙方施工,并达成以下协议:
一、 围墙长度______米。
二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币______元(大写:____________)。
三、 付款方法:工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。
四、 未尽事宜,双方协商解决。
五、 本协议书一式二份,各执一份,具同等效力。
甲方(盖章):______________
甲方代表(签字):__________
乙方(盖章):______________
甲方代表(签字):__________
乙方代表(签字):__________
建设单位: (甲方)
施工单位: (乙方)
甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:
第一条:工程标准
以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)
第二条:工程承包费
实体墙每延米约 元,文化墙每延米约 元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。
第三条:付款方式
按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的 %计 元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。
第四条:工程质量要求
按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。
第五条:合同预定
基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为 天内完工,遇雨雪顺延。
第六条:双方责任
1、甲方:
(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;
(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。
2、乙方:
(1)在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;
(2)承担施工中所发生的`不安全事故引起的责任;
(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;
(4)承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。
第七条
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
20xx年 月 日
附件一:
一、工程劳务费;开挖围墙基沟槽,要求 公分、深 公分,每立方米 元,折合每米为 元(如遇沙石另协商);夯实回填三七灰土,厚 公分,每米 元;砌墙砖机制红砖,按 墙(每 米 个 墩子,文化墙墩子留里边,墩子为扁三七)高 米(包括地下基础在内),渭河沙 立方、水泥( 号旋窑水泥) 公分、白灰 立方。
文化墙外粉刷用水泥沙浆、并挂白顶部用料,流水瓦 块,三曲瓦 块,筒瓦 块,以上费用均包括施工所需的各种工具及器械在内,均为乙方自备。
二、材料供应及价格:乙方包工包料、负责运料到施工现场。以上价格一次性包死,不做调整。
以上材料价格中包括运送到施工现场的费用,乙方不得索要其它任何运输费用。
以上合同附件与合同正文具有同等效力。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
20xx年 月 日
围墙施工协议书(实用16篇)篇二
甲方:
乙方:
甲方将围墙工程发包给乙方,为了在工作过程中避免安全事故的发生,明确双方各自责任,经甲、乙双方协商达成以下协议:
1、乙方工人进入施工现场必须接受乙方公司组织的安全教育、遵守安全制度、服从安全管。
3、
若因乙方责任造成安全事故的由乙方承担责任范围内的相应责任。
5、
6、
废。
甲方现场代表:乙方现场代表:
施工现场安全管理制度。
一、所有进入施工现场人员必须配戴安全帽、上岗证、规范使用安全带,一经发现未戴安全帽、上岗证及安全带者将作以下处罚:
1、管理人员或班组长未戴安全帽处50元/次的罚款。
2、工人未戴安全帽处20元/次的罚款。
3、未戴上岗证的处5元/次至20元/次的罚款。
4、临边、高空作业人员未捆安全带处200元/次的罚款。
二、施工作业人员(管理人员、班组长、工人)禁止酒后上班,一经发现勒令停止当天当次上班,同时处以50元/次至500元/次的罚款。
三、严禁从高处抛、扔物品、工具、用具等,违者处200元/次至500元/次的罚款。
四、严禁在施工现场随地大便,违者处200元/次至500元/次的罚款,同时必须清除干净施工现场所有大便直至发现第二个违规者为止。
五、严禁穿硬底鞋、拖鞋进入施工现场。
六、严禁小孩、与施工无关人员进入施工现场。
八、严禁外来人员借宿。
九、未尽事宜如在施工中发生,应立即组织管理人员,班组长共同协商解决,如任何一方不配合给予500元/次至1000元/次的罚款。
十、凡以上违反者的罚款均由所在班组的班组长负责给付。若未支付,不得再施工下步工作。
甲方现场代表:乙方现场代表:
年月日年月日。
各班长、各组长及领班管理制度。
一、各班组长必须全天侯在现场值班。
二、服从现场管理人员安排。
三、工作范围内全权负责。
四、各班组长必须熟悉施工图、技术规范及质量要求。
五、组织工人进行班前质量及安全教育,以书面型式上交办公室。
六、定期组织工人学习各项安全规范规定。
甲方现场代表:乙方现场代表:
年月日年月日。
围墙施工协议书(实用16篇)篇三
乙方:
丙方:
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方,就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议:
一、工程地址:————————————、
二、工程价款:单价为————元米,工程量约为————米,工程总价为:————元,大写:人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用,一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。
三、工程款支付方式:
1、甲方将工程款付至丙方账户,由丙方负责监管;
2、工程开工时,甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。
3、总工程款的5%作为质保金,工程完工经历一个雨季后,确认无质量问题一次性付清。
四、施工标准。
1开槽宽60cm、深30cm,基础以下5cm灰土夯实。
2、正负零以下30cm砖基础,2层50墙、2层37墙、层24墙,砌筑砂浆为m0。
3、正负零以上50cm二四砖墙,m0水泥砂浆砌筑。
4、内外墙:3:2水泥砂浆抹平压光。
5、砖墙以上按透视墙要求立、5m规格水泥柱。
6、水泥立柱栽入墙内5cm,水泥砂浆填充抹平压光。
7、围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8、围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9、预埋墙内及水泥立柱内穿线管,穿线管由甲方购置。
五、工期:年月日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。
六、双方约定:
1、甲方按协议及时支付工程款。
2、甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3、乙方必须服从甲方的管理,配合甲方工作人员的'相关工作。
4、乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5、工程发票由甲方自行解决。
6、乙方须及时支付农民工工资,如出现农民工上访事件,甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7、乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8、施工过程中出现因政府行为,部分土地征地未完成影响施工,由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调,如果协商不成,乙方先避开,协商完成后再施工,避免影响整体施工进度。
七、其他:
1、本协议未尽事宜,可签订补充协议作为附件,具有同等法律效力。
2、本协议一式四份,甲方两份,乙丙双方各一份。
3、本协议自签字盖章后生效,工程质保期结束后失效。
甲方:
乙方:
丙方:
围墙施工协议书(实用16篇)篇四
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
工程名称:
工程地点:
合格达到国家及郑建文(____)94号郑州市市政工程施工围挡建设标准的相关要求。
包工、包料、包工期、包质量、包安全。
____年___月___日开工,____年。
(1)本工程采用围墙单价包干价方式肆佰捌拾元元/米,南侧广告牌及大门共计壹万伍仟元(含税费及所有材料、人工、机械、场地平整费等)。
(2)甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,承包单价今后不作调整。
(3)工程结束以实际工程量计算工程总价。本合同作为工程价款结算的依据。
工程竣工验收合格并提供正规发票后10个工作日内一次性付清,乙方应提交相应金额的正式发票,否则甲方有权拒付切不承担违约责任。
1、甲方责任、义务。
(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程交底,指定围墙位置,配合乙方现场定位测量,如有变更,以变更通知为准。
(2)按照合同约定向乙方支付工程款。
2、乙方责任、义务。
(1)乙方对现场已经考察过,同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准,不得另收其他费用。
(2)按工程需要安排施工、安全保卫工作。施工需要的水、电、路等所发生的费用自理。
(3)乙方负责对施工人员进行安全教育,且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工,保证工地施工安全,施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三者伤亡的,均由乙方承担全部责任。
(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品保护,如遭损坏,乙方负责无偿修复。
(5)乙方按照工期要求保质完成工作量。
(6)承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(7)施工使用所有材料均有乙方全部负责。
(8)负责处理地方关系及费用。
(9)负责因小区中部南北道路的封堵而建设的临时道路施工及相关费用。
(1)从工程竣工之日起六个月内为质量保修期。
2)工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用有乙方支付。
(1)工程施工过程中乙方存在质量及其他问题的,甲方有权要求乙方及时整改,乙方在接到甲方通知后3天内不予整改的,甲方有权清场,造成的`一切损失由乙方承担。
(2)因乙方原因不能按照合同约定的工期竣工,处每日1000元延期赔偿费。
(2)因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向当地人民法院诉讼。
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
授权委托人:
授权委托人:
日期:____年___月___日
日期:____年___月___日
围墙施工协议书(实用16篇)篇五
发包方:_________(以下简称甲方)承包方:_________(以下简称乙方)。
经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:
一、工程范围及内容:
1、乙方承建甲方位于进贤县民和路以北、嘉禾路以西福星家园地块的施工围墙工程;
2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;
3、由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理,以保证围墙的安全建设和使用;
4、该砖砌围墙的施工要求:以甲方指定的基准点做为基准点,c15砼垫层,300宽×300高c20钢筋砼地梁,墙体为240mm墙。墙身高度为500mm,墙柱高度为2200mm,每约4100mm为一跨墙,围墙及柱全采用水泥砂浆面层。
二、工程质量:
1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准;
2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。
三、工期:
严格按照现场管理人员的安排,随工期需要搞好料具计划,备足料具,组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工,该工程从______年1月16日开始进场,______年2月5日前完工。
四、工程价款及支付:
1、工程价款:
c:本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2m),单价为120元/m,暂定总长100m,工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。
2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后10日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期一年满后15日内无息付清。
四、成品及半成品保护:
1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏,应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理,则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费),乙方方可进行维修处理。
五、甲方责任、权利、义务。
1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;
2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等,并提出整改的权利;
3、做好各工序的统筹安排,解决征地问题;
4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题,并办好签证。
六、乙方责任、权利、义务。
1、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;
3、在甲方未按本合同约定时间付款时,乙方有权拒绝施工;
4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工,如违法施工发生安全施工,由乙方付全责。
七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方不得违约,如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。
八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决,协调不成或调解未达成协议,可进贤县人民法院起诉。
九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效,同时具有法律效力。
十、本合同自签字之日起生效,工程保修期结束后自行废除。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
围墙施工协议书(实用16篇)篇六
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
1、工程地点:_________________。
2.3米,其中:砖柱。
2.3米、铁艺栏杆。
1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面,外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。
3、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。
4、承包形式:本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。
1、乙方按图施工,要求线条顺直,工程质量达到国家质量验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失,甲方有权要求乙方赔偿。
1、本工程包工包料元米(含开税票),具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为_______万元(暂定),该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用(施工企业管理税除外)。
2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,承包单价今后不作调整。
3、工程结束以实际工程量计算工程总价,本合同作为工程价款结算的依据,现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。
2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后,支付至结算价款的80%;。
3、工程全部移交给甲方后,支付至除工程保修金以外的结算价款。
4、工程结算总价的10%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(本工程保修期为________年,保修期从工程竣工验收合格开始计算)。
5、甲方每次支付工程款前,乙方应提供等额正式发票给甲方。
1、甲方责任、义务。
(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底,如有变更,以变更通知为准。
(2)乙方施工过程中给予协助和配合,以确保工程顺利进行。
(3)负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减,须由甲、乙双方代表签字认可。
(4)按时支付乙方工程款。
2、乙方责任、义务。
(1)乙方对现场已经考察过,同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准,不得另收其他费用。
(2)若工程质量验收不合格,乙方在接到甲方限改通知书后,必须限期整改完毕。
(3)乙方负责对施工人员进行安全教育,且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工,采取必要的安全防护措施,保证工地施工安全,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;如给甲方或第三人造成经济损失,由乙方全额赔偿。
(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品保护,如遭损坏,乙方负责无偿修复。
(5)乙方按照工期要求保质完成工作量。
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工,处500元日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。
4、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。
1、从工程竣工之日起________年内为质量保修期。
2、工程竣工验收后,在国家相关规定的`保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后48小时内进行维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接扣除。
1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权书面或口头通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后3天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
2、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向人民法院诉讼。
十、其他:本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方:___________乙方:___________。
________年____月____日________年____月____日。
围墙施工协议书(实用16篇)篇七
甲方:黄州火车站经济开发区舵塘村村民委员会(以下简称甲方)。
乙方:曾和平(以下简称乙方)。
根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;
二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;
甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;
2、水泥,统一采用雷山牌水泥;
3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;
4、透视墙材料由乙方负责采购。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
甲方签字:乙方签字:
围墙施工协议书(实用16篇)篇八
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。
(一)拆除任务:
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二)拆除范围:
配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。
(三)拆除期限。
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即:年月天。
(四)付款方式:
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五)乙方权利及义务:
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七)如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八)本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
法人代表(签字)法人代表(签字)。
围墙施工协议书(实用16篇)篇九
自从巨人拆除了围墙后,他的花园里又变回原来那样:春天鲜花盛开,夏天绿树成荫,秋天鲜果飘香,冬天白雪一片,空气清新甜润,美丽级了。花园里又常年洋溢着孩子们欢乐的笑声。巨人也没那么凶了。
有一天早上,巨人要外出有事情了,可能要一两个星期的时间吧,所以,这个花园又成了孩子们的'乐园。有一个小男孩叫亮亮,他对小女孩红红说:“红红,我们组织几个朋友,一起来去花园里探险吧!”红红说:“好吧!”于上红红找来了黄黄、绿绿、蓝精灵和白白。他们一起去花园中探险了。
他们进了一个小小的遂道,突然,黄黄说:“你们快来看,这儿有个不是很小的洞呢!”大家都跑了过去,白白说:“这个洞足够我们几个进去了。”于是蓝精灵从口袋里找了一个和洞底到洞口一样长的绳子,放了进去,大家陆续抓着绳子都小心翼翼地下去了。
他们终于到底了,他们在下面发现了一种叫不出名字我鸟儿,绿绿说:“它好像是受伤了呢,谁敢把它抱起来看看呀?”说着,勇敢的亮亮把这只鸟儿抱了起来,抱在怀中,给这只鸟儿一点温暖。
亮亮说:“它的一只腿受伤了,需要一个人的呵护。”
红红对大家说:“那我们应该把它抱回家去,用医药品把它包扎一下,好让它恢复健康。现在先结束探险活动吧!”
大家异口同声地喊:“好吧!为了一只动物的生命,我们宁可放弃探险!”
于是他们放弃了探险的活动,回亮亮家照顾那只受伤的鸟了。
围墙施工协议书(实用16篇)篇十
乙方:
丙方:
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方,就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议:
1.甲方将工程款付至丙方账户,由丙方负责监管;
2.工程开工时,甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。
3.总工程款的5%作为质保金,工程完工经历一个雨季后,确认无质量问题一次性付清。
1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。
2.正负零以下30cm砖基础,2层50墙、2层37墙、1层24墙,砌筑砂浆为m10.
3.正负零以上50cm二四砖墙,m10水泥砂浆砌筑。
4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。
5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。
6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。
7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管,穿线管由甲方购置。
1.甲方按协议及时支付工程款。
2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3.乙方必须服从甲方的管理,配合甲方工作人员的相关工作。
4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5.工程发票由甲方自行解决。
6.乙方须及时支付农民工工资,如出现农民工上访事件,甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8.施工过程中出现因政府行为,部分土地征地未完成影响施工,由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调,如果协商不成,乙方先避开,协商完成后再施工,避免影响整体施工进度。
1.本协议未尽事宜,可签订补充协议作为附件,具有同等法律效力。
2.本协议一式四份,甲方两份,乙丙双方各一份。
3.本协议自签字盖章后生效,工程质保期结束后失效。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:年月日
整修围墙请示范文。
物业关于ee6号楼北侧围墙施工的通知模板。
仲裁协议书样本-仲裁协议书。
仲裁协议书模板-仲裁协议书。
仲裁协议书范文-仲裁协议书。
渔业争议仲裁协议书-仲裁协议书。
仲裁协议书格式-仲裁协议书范文。
仲裁和解协议书-仲裁协议书范文。
围墙施工协议书(实用16篇)篇十一
甲方: 绛县兽医院 合同编号:
乙方: 签订地点: 兽医院办公室为了保证工程质量,按时完成工程任务,根据《合同法》有关规定,按照平等互利的原则,明确甲乙双方的权利义务,特签定本合同:
13、工程细目: 基槽、基础3:7灰土、片石砌筑、勾缝、混凝土压顶、混凝土散水、基槽回填。2单价320元/m2(结构工程,含三钢钢使用费、机械费和小型材料)。
4、质量标准:
1、合同一经签定,乙方应尽快组织力量进行施工,并将其人力、机具的组织安排计划书面呈报甲方,如未按计划安排到位的,甲方有权终止合同。
2、工期要求:20xx年4月1日开工,2004年5月30日完工。
1、每月月底前由工长开据任务书结算一次,结算单交财务报账,甲方依据工程结算单,按业主工程计量支付实际情况每月按完成工程额的70%付款。
2、单位工程完成后,经甲方与监理验收达到质量标准,结算款余额一次付清。
1、乙方单项工程完工后,甲方应及时组织有关人员对该工程进行全面检查验收,并根据交通部颁发的质量评定标准给予评定。分为优良、合格、不合格,此评定作为结算付款的依据。如有不合格者,甲方有权要求乙方在限定期限内返工处理或甲方可另寻施工队进行修复,其所需一切费用由乙方承担,并承担5%的违约金罚款。
2、甲方发现乙方不按规程施工或施工质量不过关、有偷工减料等不利于施工质量行为,甲方有权终止合同,其损失由乙方承担。
3、乙方如没有按规定工期完工,甲方有权在本单项工程歀中扣 5 %的违约金,就具体情况甲方可再组织力量。
4、甲方不得威胁或用非法限制人身自由的手段强迫乙方工作。 2、工程地点桩号:
5、对于乙方不听指挥的`劳务人员,甲方有权给予清退。
1、合同一经签定,乙方及时组织施工。
2、乙方工地负责人必须坚守工地。
3、乙方在施工中的一切生活费、劳保待遇及病残伤亡、安全事故等费用自理,甲方概不负责。
4、合同一经签定,乙方不得转包、分包,否则视为无效,并接受甲方处罚或解除合同。
5、乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工(除甲方有关人员单独安排外),已计入相应单价内,不再另外计量。
6、乙方必须按照甲方的技术、质量、进度要求进行工作,否则,由此给甲方造成损失的,由乙方赔偿。
7、施工结束后由乙方配合甲方验收。
1、 乙方必须对自己的职工进行安全教育,增强安全意识,提高自身素质。
2、乙方在施工期间,危险作业区,必须设立安全防护措施,并设危险标志,上岗人员必须佩戴安全帽。否则,由此给工地施工人员其它人造成的安全伤亡,由乙方承担赔偿责任。
3、乙方每作业班组必须至少有一名安全员,负责施工安全。
4、乙方要遵守法律法规。遵守当地村规民约,严禁打架斗殴、汹酒赌博,如果因乙方原因与当地村民发生纠纷,一切责任由乙方承担。
5、乙方要严格遵守操作规程,不得违章作业。
合同签定后,双方遵照执行。如有违反本合同约定,造成损失的,要求对方赔偿损失。
本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。若协商不妥,可通过法律诉讼的方式解决。
安全生产合同,并作为合同不可分割的一部分。
十、本合同一式 三 份,甲方 一 份,乙方 一 份,存档一份;双方签字盖章之日起生效。
甲方代理人签字: 乙方代理人签字:
日 期: 日 期:
围墙施工协议书(实用16篇)篇十二
甲方:
乙方:
根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;
二、工程质量标准:
三、工程价格:
二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;
四、付款方式:
五、双方责任。
甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
六、工程材料标准。
1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;
2、水泥,统一采用雷山牌水泥;
3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;
4、透视墙材料由乙方负责采购。
七、工程进度。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
八、该工程税费由乙方自行承担。
九、其他未尽事宜,双方协商处理,可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
围墙施工协议书(实用16篇)篇十三
发包人 (全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
承包人 (全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。
1、项目名称:
2、工程地点:
承包方式:
合同工期总日历天数:
本合同采用单价包干价方式:
1、平基土方挖、填、运____元/m3,(小区范围内)
2、石方爆破及挖运____元/m3(小区范围内,包爆破材料)
3、挡土墙砌筑____元/m3(包工包料,含勾缝)
4、永久性围墙砌筑____元/m(包工包料,含600mm宽,500m深的浆砌毛石基础,基础超深部份按____元/m3计算)。以上单价均含税。
1、甲方供应材料:甲方不供应材料。
2、乙方供应材料:全部材料由乙方采购,采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
1、甲方工作
1.1、对工程质量、进度、安全进行监督;
1.2、对工程中各个工序的验收工作;
1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;
1.4、确定水准点与坐标控制点;
2、乙方工作
2.1、服从甲方的管理;
2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;
2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;
2.5、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件。
2.6、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。
由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。
本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担。
1、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。
2、因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。
与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。
1、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
2、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日
围墙施工协议书(实用16篇)篇十四
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等、友好协商,甲方同意将地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致,达成如下协议:
一、工程内容:
二、工程造价:
暂定35万元。工程竣工验收后根据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮,即:竣工结算(结算套用江苏省建筑综合预算定额)由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%;工程具体造价在甲乙双方结算时,由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价xxxx年7-8月综合价格》中供应价一次包定,今后结算时不作调整。
三、工程质量:
经甲方一次性验收合格。因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准,乙方承担工程总造价百分之五的`违约金,且乙方应无条件整改直至合格,如乙方无能力整改合格,甲方有权聘请第三者进场施工,所产生的全部费用和损失由乙方承担,甲方在工程款中直接扣除,直至合格。
四、工期:
xxxx年9月26日开工,xxxx年11月15日竣工并验收合格。乙方如逾期完成,则每逾期一天,按工程总造价0.4‰违约金支付给甲方。
五、工程款支付:
围墙砌满500米后,经甲方验收合格,付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后,甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%;10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前,乙方应向甲方提出付款的书面申请,付款金额经甲方盖章核准后,乙方应提交相应金额的发票,否则甲方有权拒付。
六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。
七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。
八、乙方负责对施工人员进行安全教育,保证工地施工安全,施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的,均由乙方承担全部责任。
九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
十、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。
十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件,被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的,影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等,每发生一次,乙方应支付违约金伍万元/次,从工程款中直接扣除,造成甲方损失的应另行支付赔偿金。
十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向江阴市人民法院诉讼。
十三、本协议以打印稿为准,若有手写添加处,需双方签字盖章后生效。
十四、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
围墙施工协议书(实用16篇)篇十五
甲方:
乙方:
根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;
二、工程质量标准:
三、工程价格:
二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;
四、付款方式:
五、双方责任。
甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
六、工程材料标准。
1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;
2、水泥,统一采用雷山牌水泥;
3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;
4、透视墙材料由乙方负责采购。
七、工程进度。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
八、该工程税费由乙方自行承担。
九、其他未尽事宜,双方协商处理,可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
文档为doc格式。
围墙施工协议书(实用16篇)篇十六
甲方:
乙方:
丙方:
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方,就乙方承包甲方位于经济开发区的xx内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议:
一、工程地址:
二、工程价款:单价为元/米,工程量约为米,工程总价为:元,大写:人民币元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用,一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。
三、工程款支付方式:
1.甲方将工程款付至丙方账户,由丙方负责监管;
2.工程开工时,甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。
3.总工程款的5%作为质保金,工程完工经历一个雨季后,确认无质量问题一次性付清。
四、施工标准。
1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。
2.正负零以下30cm砖基础,2层50墙、2层37墙、1层24墙,砌筑砂浆为m10。
3.正负零以上50cm二四砖墙,m10水泥砂浆砌筑。
4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。
5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。
6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。
7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管,穿线管由甲方购置。
五、工期:年月日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。
六、双方约定:
1.甲方按协议及时支付工程款。
2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3.乙方必须服从甲方的管理,配合甲方工作人员的相关工作。
4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5.工程发票由甲方自行解决。
6.乙方须及时支付农民工工资,如出现农民工上访事件,甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8.施工过程中出现因政府行为,部分土地征地未完成影响施工,由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调,如果协商不成,乙方先避开,协商完成后再施工,避免影响整体施工进度。
七、其他:
1.本协议未尽事宜,可签订补充协议作为附件,具有同等法律效力。
2.本协议一式四份,甲方两份,乙丙双方各一份。
3.本协议自签字盖章后生效,工程质保期结束后失效。
甲方:
乙方:
丙方:
日期: