销售合同的解除、变更和违约等问题都应当在合同中有明确规定，以便及时处理和解决可能出现的纠纷。这里有一些销售合同的范文，可以帮助大家更好地理解和应用销售合同的原则和技巧。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇一
甲方：
乙方：
担保人：
甲乙双方根据国家有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立如下面料采购合同，双方共同遵守：
一、甲、乙双方按订购单所列内容供货。
甲方按订购单（详见合同附件）所列内容向乙方购买所需货物，乙方按订购单所列内容供货。
二、交货期限。
乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的，乙方应提前______天以书面形式通知甲方，需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。
三、品质要求。
大货面料缩水率不能超过3%，对人体有害物质一定不能超标。乙方严格按照“确认样品”的质地、“色卡确认板”的颜色生产大货。交货面料要符合gb18401《国家纺织产品基本安全技术规范》a类标准的各项要求（主要检验项目有：强力、色牢度、ph、甲醛、偶氮染料、可分解芳香胺等）。
四、货品验收。
1、乙方应提前________天时间以书面方式通知甲方相关负责人员对大货面料进行验收，如果乙方生产的面料没有达到国家检测标准和甲方的质量要求，甲方有权拒绝收货。由此造成的经济损失全部由乙方承担。验收不合格后，乙方应马上安排返工或重新生产面料，如因此导致乙方不能按期交货，则按照条款二进行交货。
2、质量异议期：由于面料产品的特殊性，甲方在对采购面料进行裁剪前，如发现有质量任何问题，甲方有权提出质量异议。甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测，如检测出质量不合格，甲方有权退还该批次面料。乙方无条件退还合同定金，并承担由此给甲方造成的所有损失。如甲方在对采购面料进行裁剪后才发现质量问题的，由甲方自行承担所有损失。
3、甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时，应及时以书面方式（书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快递方式等）提出质量异议通知。乙方在收到甲方书面通知后，必须在________个工作日内提出补救处理方案并积极与甲方协商。如乙方过期拒不提出明确处理方案，或未与甲方就处理方案达成一致，甲方有权解除合同，并按合同第八条追究乙方违约责任；在此情况下，甲方也有权视情况选择继续履行合同，要求乙方承担违约、赔偿责任。
五、交货数量。
甲方可接受超出约定数量3%的大货货品，但实际交货数量不能少于约定数量。
六、交货方式。
乙方按照甲方的交货资料要求，把大货面料送交至甲方指定的交货地点（甲方以传真、电子邮件、电报、信函等书面文件指定交货地点）。乙方交货时应在交货清单上注明单号和货物的款号、色号、布种、克重、颜色、缸号以及数量。
七、付款方式。
甲乙双方签订订购单后________个工作日以内，甲方将订购单总价款的作为定金支付给乙方；甲方支付总价款的给乙方后，乙方将合同货品交付给甲方；乙方合同货品全部交付甲方天以内，甲方再支付总价款的余款给乙方。如甲方未能按时付款，将视为甲方违约并承担相关违约赔偿责任。
八、违约责任。
逾期交货达到________天以上（含________天），乙方将承担合同总价款金额5%的违约金；逾期交货达到________天以上（含________天），乙方将承担合同总价款总金额10%的违约金；逾交货期超过________天甲方则有权选择解除本合同，或者选择继续履行合同但同时要求乙方承担违约责任。甲乙双方必须严格履行本合同，若因违约造成本合同无法继续履行，违约方将赔偿合同总价款的30%违约金。
九、因本合同发生纠纷，双方协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起民事诉讼解决纠纷。
十、本合同一式贰份，双方各执壹份。自双方签订之日起产生法律效力。
甲方（公章）：_________________。
乙方（公章）：_________________。
担保人（签字）：
________年____月____日。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇二
甲方：
乙方：
丙方：
为保障甲方债权的实现，丙方自愿为甲方与乙方之间形成的相关债权提供额保证。为此，依据《民法典》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，三方经友好协商，订立本合同内容如下：
第一条定义。
额保证，是指甲方与丙方之间就乙方在一定期间内连续发生的多笔债务，确定一个额度，由丙方在此额度内对乙方履行债务向甲方提供保证。该额度是指乙方在甲方处的各项债务的总余额。
第二条被保证的主债权。
被保证的主债权是指自____年____月____日至____年____月____日期间因甲方与乙方之间的《销售合同》而形成的一系列债权，其额度为人民币______元整。
在上述约定期限和额度内，甲方与乙方根据《销售合同》所签订的一系列合同、协议及其他法律文件为本合同的主合同。
第三条保证方式。
丙方提供的保证为连带责任保证。
只要《销售合同》及其他主合同项下单笔债务履行期限届满，乙方没有履行或者没有全部履行其债务，甲方即有权直接要求丙方承担保证责任。
当乙方未按主合同约定履行其债务时，无论甲方对主合同项下的债权是否拥有其他担保，甲方均有权直接要求丙方在其保证范围内承担保证责任。
第四条保证期间。
1.对于主合同项下其他单笔债务，保证期间自债务履行期届满之日起两年止。
2.若发生法律法规规定的事项，甲方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。
第五条保证范围。
本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用。
第六条丙方声明与保证。
1.丙方是依法成立的法人，具有签订和履行本合同所必须的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
2.丙方自愿为主合同乙方提供担保，其在本合同项下的全部意思表示是真实的。
3.丙方提供的与主合同有关的一切文件、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。除已向甲方书面披露的情形以外，丙方没有任何可能影响本合同履行的其他任何重大负债、重大违约行为、重大诉讼、重大仲裁事项或其他影响其资产的重大事宜未向甲方披露。
第七条保证人的权利与义务。
1.丙方应向甲方提供真实有效的能够证明其合法身份的法律文件。
2.在本合同有效期内，如丙方变更法定代表人、住所、名称、电话、传真，应于变更后一周内书面通知甲方。
3.丙方应定期或随时应甲方要求，向甲方提供真实反映其综合财务状况的报表及其他文件。
4.在本合同有效期内，如丙方发生转股、改组、合并、分立、股份制改造、合资、合作、联营、承包、租赁、经营范围和注册资本变更、重大资产转让等，应提前三十日书面通知甲方。
5.丙方停业、歇业、被宣告破产、解散、被吊销营业执照、被撤销、财务状况恶化或涉及重大经济纠纷应在发生之日起三日内书面通知甲方。
第八条：保证权利的实现：
1、乙方在债务履行期限届满时不履行债务的，甲方有权要求丙方承担保证责任。
2、债务履行期内，如果甲方有确切证据证明乙方经营恶化或抽逃资金、转移资产逃避债务，或其他足以危及甲方债权的情况，甲方有权要求丙方提前承担保证责任。
3、丙方有部分或全部失去代为清偿能力的可能时，甲方有权要求丙方提前承担保证责任。
第五条、本合同履行时，如发生争议，三方应友好协商解决，协商不成时，向甲方所在地法院诉讼解决。
第六条：本协议一式三份，三方各执一份。
甲方：乙方：丙方：
法定代表人：法定代表人：法定代表人：
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇三
购货方（甲方）：
供货方（乙方）：
担保人：
一、产品名称、颜色数量、金额、供货时间。
产品名称：______。
成品有效门幅：______。
色号：______。
数量：______（米）。
单价：______（元/米）。
总金额：
交（提）货时间：
二、合同金额。
1、总采购金额为：人民币______（元），含产品金额、包装、装卸、运输、税费等全部费用。
2、最终合同金额以乙方实际交付的货物总量结算。
三、付款方式和结算。
1、签订本合同之日起____内支付定金（元）。
2、甲方收到乙方交付的每笔货物及相关发票后____个工作日内交付货款。
四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为____——____%。
五、交货、包装。
1、交货地点：甲方指定仓库。
2、包装：乙方应将产品按照产品特性进行包装，面料纸筒内径超过____cm,门幅正负不超过____cm,外观需有供应商的制单，保证产品不被水浸、不被污染等。
六、交货期限。
乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的，乙方应提前____天以书面形式通知甲方，需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。
七、质量标准。
1、符合国内外对面料及成衣的相关质量标准、乙方提供的样品标准。
2、具体要求如下：
（1）面料上设有防水涂层，当有水分摄入时，面料上不应残留水痕、污迹，不应出现吸水等现象；涂层平整、光滑、无裂缝等，不易沾染污渍等。
（2）面料本身和涂层的硬度不应随着温度条件的改变而改变，不会因低温、暴风、暴雨等天气变化而变硬、变脆、出现裂痕等。
（3）面料本身无异味，干净、颜色纯一，与样品或色板等无色差、无油渍和其它污渍。
（4）面料无抽纱、色纱、边中差、前后断差等不良现象。
（5）面料染色无不均匀现象，包括色牢度，无掉色、相互染色等现象。
八、货品验收。
1、质量异议期：
由于面料产品的特殊性，乙方在交货时须附相关检测报告，但甲方在对采购面料进行裁剪前后，发现有质量问题的均有权提出质量异议。
甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测，如检测出质量不合格，无论是否开裁，甲方均有权退还该批次面料。乙方无条件退还合同定金，并承担由此给甲方造成的所有损失。
2、甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时，应及时书面方式（书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快递方式等）提出质量异议通知。
乙方在收到甲方书面通知后，必须在____个工作日内提出补救处理方案并积极与甲方协商。如乙方过期拒不提出明确处理方案，或未与甲方就处理方案达成一致，甲方有权解除合同，并按合同追究乙方违约责任；在此情况下，甲方也有权视情况选择继续履行合同，要求乙方承担违约、赔偿责任。
九、甲方权利义务。
1、及时向乙方下订单，说明所需的面料颜色、货号、数量等。
2、按照约定及时接货，如出现数量、质量等问题及时与乙方沟通。
十、乙方权利义务。
1、按照甲方订单要求，及时按质足额提供产品。
2、保证产品本身质量，如发生数量、质量等问题，应及时给予调换、补货等，不得以任何理由推诿。
3、提供的辅料符合国内外相关质量标准，不得存在违禁添加剂、存在对人体有害的物质等。
十一、违约责任。
1、如乙方每迟延交货一天，应按当笔货款的____%支付违约金，甲方有权从贷款中直接扣减。
2、如因面料本身数量不足、质量存在缺陷、原残等问题，导致甲方出现工期延误等情况，乙方应立即予以调换、补货等，并承担因此给甲方造成的包括给加工厂延期补偿、运输费用、诉讼费、律师费等一切经济损失。
十二、解决合同纠纷的方式。
1、由当事人双方协商解决。
2、协商不成，由购货方所在地人民法院管辖处理。
十三、其它约定事项。
1、双方每次供货可以传真等书面形式下订单，传真视为原件，每个订单作为本合同附件，具有同等效力。
2、本合同一式____份，双方各持____份，具有同等效力，如有未尽事宜，双方另行协商。
3、本合同自双方签字盖章后生效。
购货方：
供货方：
担保人：
日期：
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇四
甲方（债务人）：
乙方（债权人、抵押权人）：
丙方（抵押人/连带责任保证人）：
甲方欠乙方货款，丙方愿提供房屋和土地为其抵押担保并自愿担任连带责任保证人，根据《_合同法》、《_担保法》规定双方就货款、抵押等相关事宜平等协商一致订立合同，内容如下：
第一条：
1.欠款金额;xx元，大写金额：xx元整。
2.资金占用费支付办法xx元/月。现在x计xx元。
3．甲方承诺年月日前付清欠款及占用费，并制订分月还款计划。
第二条：丙方愿以其享有土地使用权的的房屋为乙方该项货款和资金占用费提供抵押担保，并自愿担任连带责任保证人。
第四条：甲方付清乙方货款和资金占用费后，丙方抵押及连带责任解除失效。如甲方不能按期付清款项，乙方有权直接要求甲方和丙方共同付清货款及资金占用费。
第五条：本合同争议由乙方所在地人民法院管辖。
第六条：本合同一式三份，各方签字盖章生效，三方各执一份。
甲方（盖章签字）：
乙方（盖章签字）：
丙方（盖章签字）：
时间：
xx年xx月x日。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇五
写一份销售相关的合同不难，让我们也来写写。众所周知，现在销售已超出原来职业的含义，而成为一种生活方式，一种贯穿和渗透于各种活动中的生活理念。你是否在找正准备撰写“销售欠款合同范本”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！
甲方：________________________________。
乙方：________________________________。
现经甲乙双方共同协商，本着平等互利，共同发展的原则，并且按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，在明确双方权利和义务的基础上，现制定本合同，条款如下：
一、乙方为甲方制作服装数量、价格。
_____________________________________________________________。
二、量身及交货期限。
1、乙方按甲方量身通知_______日之内到甲方指定地点进行量身。
2、乙方在收到甲方的订金、确定样衣、量身完毕后日内交货，约_____________年_________月_________日。
三、质量检验及验收方法。
1、合同签订后，乙方提供样板衣须得到甲方认可后盖章封板，交付时以封板样衣为准。
2、乙方承诺所提供服装保证是一等品，否则甲方有权要求换货。
四、包装要求及运费负担。
乙方负责包装并承担包装费，乙方将货运送到甲方指定地点(______________市内)，运输费用由乙方承担。
五、付款方式。
1、甲方付款后乙方须提供普通发票。
2、于合同生效之时，甲方须支付合同总金额_______%的定金即人民币______________元;乙方全部交货后，甲方支付合同总金额_______%货款即人民币____________元;另预留合同总金额_______%货款既人民币______________元作为质量和维修保证金，天内服装没有质量问题，则付清余款。
3、为维护双方利益，以上款项(定金、余额)在签约后需汇入乙方指定的帐户，或由收款人出示本公司的收款委托书方能支取现金。
六、违约责任。
1、在合同履行过程中，任何一方未履行本合同任何条款视为违约，由违约方支付违约造成的一切损失。
2、乙方须按时交货，甲方须按时付款，如因乙方原因延迟交货或因甲方原因延迟付款，逾期，则按日承担合同总金额的‰违约金。
七、售后服务。
1、服装保修期为________天，在保修期间乙方为甲方提供免费修改服务。
2、乙方随时为甲方增添或修改服装提供方便。
3、甲方日后补做服装，如整套补做按报价单的整套价格收取费用，如单件补做则按报价单中的单件价格收取费用。
八、合同纠纷解决。
1、本合同产生的纠纷，应由双方通过友协商方式解决。
2、因本合同引起或本合同有关的任何争议，双方同意由______________仲裁委员会进行仲裁。
3、任何变更解除，由双方同意并签署书面意见方为生效。
九、本合同如有修改和补充条款，须双方授权代表签署并视作合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。
十、本合同一经签订，双方应严格遵守和履行，自双方签字盖章后即发生法律效力。
十一、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。
销货方：__________________________(以下简称甲方)。
购货方：__________________________(以下简称乙方)。
第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。
第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。
按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。
第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。
在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。
国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。
逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。
第四条运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。
第五条各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。
第六条商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的.包装费用，由乙方负担。
第七条商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。
第八条对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以发货;有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。
第九条甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站(港)委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。
如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。
第十条商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔;若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复;属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。
第十一条商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内(贵重商品在7天内)，责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。
发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。
接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。
乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物;甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。
为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理(零件除外)。对笨重商品的查询(如缝纫机头、部件等的残品)乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。
第十二条商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。
货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式;对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。
第十三条甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。
1.甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值___%的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。
2.自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用;乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。
3.甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。
4.对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。
第十四条甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。(两者选一)。
第十五条本合同一式4份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。
第十六条本合同(协议)双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。
甲方：
乙方：
上述甲乙双方方因为拓展市场，充分调动乙方的积极性、主动性，实现企业增效、个人增收的目标，现双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：
一、本协议是平等主体的甲、乙双方之间的业务合作关系，甲、乙双方不存在劳动关系及其他任何人事隶属关系。
二、双方商定，合作为期限为年，自_____年____月____日起至_____年____月____日止，期满双方可协商续订。
三、合作合作方式：
乙方以甲方名义对外开展销售业务，甲方提供所需的法律文件。必要时，甲方以其掌握的商业信息与乙方共享。
四、利益分配：
乙方取得的销售收入，扣除税收、、等企业必要开支后的净利润，按甲方65%、乙方35%的比例分配。
上述利益分配的具体时间、方式，双方可另行协商，但每一协议年度应对双方各自收益结算一次，乙方对其拓展的销售业务，应进行后续跟踪，包括安排生产、监督生产、监督发货以及货款全额回收等。
五、乙方在开展业务的过程中支出的差旅费、招待费、交通费、通讯费等由乙方承担。
六、乙方在承接业务前，应对客户的资信情况进行认真、详细的调查，在确定对方有履行能力和诚意的情况下，方可与其发生业务往来。乙方承接的所有业务，拟签订的合同或协议(特别是有关质量要求、价格、交期、付款方式、期限进度等条款)均须经甲方审核同意后，方可正式与客户签约。合同应由甲方与客户签订。
七、售后服务由甲方指定的部门或人员负责，乙方应按甲方的要求积极配合，货物(定作物)发出后，客户就质量、数量、交期等方面提出异议的，乙方按甲方的指示进行处理，乙方不能自行与客户签订赔偿协议或任何类似的合同、承诺、声明等，否则，甲方由此遭受的.损失均由乙方承担。
乙方应及时将客户的意见向甲方反映，由甲方进行调查核实，如确需退货、换货或赔偿损失的，由甲方书面委托的人员与客户谈妥解决方案后签订处理协议。处理上述争议过程中所需的差旅费、招待费、赔偿金等，作为经营成本。
八、凡乙方拓展的业务，乙方应负责按甲方与客户签订的合同所约定的收款期限及时把业务款收回并交至甲方。逾期未收回，该款暂列为亏损，在结算双方受益分配时从纯利润中扣除，待收回后另行按约定进行分配。
在收款过程中，应请客户一律以银行汇票、支票、电汇等方式把款项直接打入甲方银行帐户，不得收取现金。如遇特殊情况确需收取现金的，必须在收款后三日内交(汇)给甲方。聘期届满，若双方未达成续聘协议的，乙方仍应按前述约定将其经手的业务款全部收回甲方。严禁以任何形式、理由挪用或侵占业务款，否则，一经发现，甲方除可依法追回该款项外，还有权解除与乙方签订的协议，情节严重的，还可请求公安机关追究其刑事责任。
九、甲方或乙方如提前解除本协议，应提前30天向对方递交书面通知。甲方或乙方提前解除本协议或本协议期限届满而终止的，乙方必须将自己所经办的业务款全部收回，并将自己经办的其他事宜向甲方办妥移交手续。乙方向甲方付款后，该业务应收款债权转让给乙方，并通知有关债务人。
十、乙方在与甲方合作期间以及解除合作关系后两年内，必须严格保守甲方的商业秘密(包括但不限于客户名单、销售渠道、销售策略等经营秘密和技术秘密);不得泄露、非法使用、转让或许可其他单位、个人使用。具体事宜，由双方签订的保密协议确定。
十一、双方在履行本协议的过程中如发生争议，友好协商解决未成的，任何一方均可向张家港市人民法院起诉。
十二、本协议一式六份，甲方和乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：
乙方：
_____年____月____日。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇六
2、对于乙方提出的软件功能需求或其他方面的建议，甲方应及时与乙方进行沟通确认，给予乙方合理的解决方案。
3、对于乙方要求甲方对软件进行更改或功能扩充，经双方协商确认后，乙方需向甲方支付一定的`费用，甲方在最快时间内对软件进行修改并提供给乙方。
4、对于乙方要求甲方按乙方的需求进行定制研发，经双方协商确认后，乙方需向甲方支付一定的费用，甲方在最快时间内对软件进行修改并提供给乙方。
5、甲方提供注册码给乙方对软件进行注册，每次将收取成本费___________元。
6、甲方若对软件代理价进行更改，须在半个月前通知乙方。
二、乙方的权利和义务。
1、乙方享有“__________”产品在所在地区的代理销售权。
3、乙方可要求甲方对乙方进行上门技术支持和服务，但所需费用由乙方承担。
4、乙方单位已不存在或变动，必须尽快告知甲方。
5、乙方未经甲方同意不得修改所代理的软件或对软件进行解密或反编译、进行非法销售等。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇七
甲方为“_______________”软件的开发者和者。甲乙双方经友好协商，现就乙方以代理商买断方式成为甲方的销售代理达成如下协议。
1、“_______________”产品为大连奥远软件有限公司研发。
3、乙方在本协议签订之日起向甲方一次性支付代理商买断费用______________________。
4、甲方在收到乙方预付款后三日内进行发货。
5、乙方所销售的“__________”产品必须严格执行_______________价格体系。
6、乙方所销售的“__________”产品销售范围：__________________________________。
7、合同到期后，经甲乙双方协商后可自动顺延。
一、甲方的权利和义务。
1、甲方提供乙方或其客户的互联网技术支持和电话技术支持。
2、对于乙方提出的软件功能需求或其他方面的建议，甲方应及时与乙方进行沟通确认，给予乙方合理的解决方案。
3、对于乙方要求甲方对软件进行更改或功能扩充，经双方协商确认后，乙方需向甲方支付一定的费用，甲方在最快时间内对软件进行修改并提供给乙方。
4、对于乙方要求甲方按乙方的需求进行定制研发，经双方协商确认后，乙方需向甲方支付一定的费用，甲方在最快时间内对软件进行修改并提供给乙方。
5、甲方提供注册码给乙方对软件进行注册，每次将收取成本费___________元。
6、甲方若对软件代理价进行更改，须在半个月前通知乙方。
二、乙方的权利和义务。
1、乙方享有“__________”产品在所在地区的代理销售权。
2、乙方可获得甲方的互联网在线技术支持和电话技术支持。
3、乙方可要求甲方对乙方进行上门技术支持和服务，但所需费用由乙方承担。
4、乙方单位已不存在或变动，必须尽快告知甲方。
5、乙方未经甲方同意不得修改所代理的软件或对软件进行解密或反编译、进行非法销售等。
在协议执行期间，如果乙方没有按时付款、乙方单位已不存在、乙方未经甲方同意修改所代理的软件或对软件进行解密或反编译、进行非法销售等，本协议即告终止，乙方无权要求甲方返还所支付的款项。
协议执行期间如果双方发生争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，双方同意提交仲裁机构进行仲裁。
本协议及其附件等最终解释权归甲方所有，本协议如有未尽事宜，双方协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，经签、盖章、乙方支付甲方所需的款项后生效，两份合同具有同等效力。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇八
（一）甲方的义务：
1．对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2．在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。
（二）乙方的义务：
1．应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。
2．乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。
第五条本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。
甲方：（公章）______________。
代表人：____________________。
乙方：（公章）______________。
代表人：____________________。
签约日期：_________________
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇九
原告：
住所地：
法定代表人：职务：
被告：
住所地：
法定代表人：职务：
诉讼请求：
1、原告请求依法判令被告给付原告货款元。
2、请求判令被告支付逾期付款违约金元。
3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。
事实与理由：
清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。
此致
附：1、本状副本份。
2、书证份。
3、其他材料份具状人：法定代表人：年月日。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇十
1、身份证载明的双方（各方）通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
2、出借人为实现本协议所载明的债权而产生诉讼的，与诉讼相关的以为费用由借款人承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。
3、本协议自双方签字或盖章后生效。
还款人（签字捺印）：__________。
签订日期：__________
出借人（签字捺印）：__________。
签订日期：__________
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇十一
原告:忻州市xx混凝土有限公司。
法定代表人:杨xx职务执行董事。
地址:忻州忻府区解原工业园区。
被告:中化x建集团有限公司。
法定代表人:刘xx职务董事长。
住址:山西省太原市xx街xx号。
邮政编码:0300**。
联系电话:0351-6xxx。
被告:中化x建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部。
负责人:王x项目经理。
住址:xx县孙家沟乡。
诉讼请求。
1、判决被告支付混凝土工程欠款945958.75元;。
2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至20xx年1月11日的违约金75676元。
3、判决被告支付从20xx年1月12日至付清所有欠款时的违约金;。
4、诉讼费、律师费用由被告承担。
事实及理由。
被告中化x建集团有限公司承建山西王家岭煤业有限公司高山水地招待所工程并成立项目部具体负责工，2011年10月14日中化x建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部与原告签订《保德预拌商品混凝土供应合同书》，约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。
之后原告按合同约定按质按量完成了供应。
截止9月11日被告中化x建集团有限公司尚欠原告工程款945958.75元，但至今被告未支付该款项。
合同约定:“甲方在乙方供货3日前应先付总额70%的.备料款，批量供应后办理结算付款，并付款到总额的95%，留5%尾款在乙方将本批量r28d砼强度报告提供给甲方进付清。
”原告施工结束达到付款条件后，被告与原告对帐并与原告签订《对帐单》明确欠款情况，但至今仍拖欠巨款不付。
此为本案事实，原告唯有诉讼解决。
最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释14号)第二十四条规定:“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。
”第十七条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
”第十八条规定:“利息从应付工程价款之日计付。
”由于所约定的每日1%的计息数字偏高，故原告请求按照不高于中国人民银行一年期贷款利率的四倍计算违约金，以示公平。
由于被告拖欠巨额工程款不付导致原告经营极大困难，濒临绝境，靠借高利周转，据此原告依据《民事诉讼法》第119条规定提起诉讼，请秉公办理。
此致
xx市人民法院。
原告:忻州市xx混凝土有限公司。
时间:。
原告:阳习，又名欧阳习，男，汉族，19xx年8月29日生，湖南隆回县人。
被告:陈明，男，汉族，1973年2月27日生，住广东省汕头市潮阳区。
诉讼请求:。
1、请求人民法院判令被告立即支付给原告建设工程欠款60000元整，并请求人民法院判令被告赔偿原告为追讨该笔欠款花费差旅费、住宿费、误工费等合计8000元整。
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:。
被告陈明从韩江北桥总包中铁十三局承包该桥东岸引桥工程。
原告阳习经人介绍与被告陈运明认识，原、被告达成承包协议，原告承包被告承包的东岸引桥工程中的模板工程。
原告从20xx年初开始施工，到初完工。
到20xx年8月27日，被告与原告结算，被告欠原告工程款6万元，被告当天写下欠条。
该欠条约定被告于春节还原告2万元整，20xx年7月前将余下欠款付清，但被告一直未付款给原告。
原告多次向被告电话催讨，被告总是借口不给。
为此原告为维护自己的合法权利，特向贵院起诉，请贵院依法支持原告所有诉讼请求!
此致
广东省汕头市潮阳区人民法院。
具状人:阳习。
20xx年8月4日。
债务纠纷起诉书范本【3】。
原告:(身份信息)，姓名，性别，年龄，出生年月，住址。
被告:(身份信息)，姓名，性别，年龄，出生年月，住址。
诉讼请求。
1、请求人民法院依法判令被告偿还原告欠款人民币元;。
2、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由。
首先简述借款产生情况，和借款相关证据的产生情况。
以及约定还款日期等情况(没有的话不写)。
经原告多次催讨，被告仍拒不偿还，为了维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼，请贵院依法判如所请。
此致
人民法院。
具状人:。
起诉日期:
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇十二
被告：梁某女，汉族，1xx年8月出生，身份证号：45xxxxxxxxxx364，户籍：某某县平乐镇平乐村下新队19号，住某某市某某镇二环西路106号永顺名门小区20号楼a1002号房。
诉讼请求：
1、请求法院判令被告支付给原告货款125819.6元;。
3、本案受理费等诉讼费由被告承担。
事实和理由：
20xx年3月31日前，被告梁某在某某市大风门水泥厂附近经营一家石灰厂，原告多次向被告供应燃煤，至20xx年9月24日，经双方结算，被告尚欠原告燃煤货款为96985元，为此，被告立下《欠条》一张，称：“今欠陈某某煤款肆玖万陆仟玖佰捌拾伍元(96985元)。”梁某签字确认。
20xx年3月，原告再次向被告运送燃煤29.79吨，价格为每吨1580元，折货款46878元，后被告陆续支付了18044元，此次，尚欠原告燃煤货款28834.6元。
以上两项被告共欠原告125819.6元货款。。
原告认为，原告已经按约定交付了货物，履行了全部合同义务，被告应按双方约定和诚实信用的原则支付价款，但被告却以各种理由，拒绝支付所欠原告的货款，已经构成合同违约，严重侵害了原告的合法权益。
为了维护原告的合法权利，根据《民事诉讼法》第108条的规定，特向贵院起诉，请人民法院依法支持原告的以上诉讼请求。
此致
某某市人民法院。
具状人：
20xx年9月25日。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇十三
乙方愿意以其所有的车辆就甲、乙双方于______年____月____日签订的《保证担保借款合同》向甲方提供抵押反担保。
甲、乙双方现就该反担保事宜，经平等、友好协商，自愿达成如下条款，共同遵照执行：
第一条抵押物。
1、本合同签署前，甲、乙双方共同清点核查抵押车辆。
抵押期间，该抵押车辆的机动车登记证书正本、机动车销售统一发票正本、车辆购置税收据正本等交由甲方保管。
2、本合同签订后三日内，乙方负责到有关车辆管理机关办理抵押车辆登记手续，甲方对此予以协助，由此产生的费用全部由乙方承担。
在办妥抵押登记手续之前，甲方有权拒绝为乙方提供担保手续。
第二条抵押反担保的范围。
2、上述《保证担保借款合同》中约定的乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。
3、甲方为实现本合同项下的抵押权而发生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、律师代理费、调查取证费等。
第三条乙方的义务。
1、乙方应将抵押车辆在抵押期间向当地保险机构投以机动车辆保险，保险受益人为甲方。
保险到期时间应在乙方反担保期限届满时间之后。
借款展期的乙方应办理延长投保期的手续。
抵押车辆在抵押期间，其保险到期的，乙方应在保险到期前_____日内到当地保险机构续保，保险受益人为甲方。
甲方有权主动代办保险，保险费由乙方承担。
保险项目如下：
1、机动车辆损失险;。
2、机动车辆强制险;。
3机动车辆座位险;。
4、第三者责任险;。
5、盗抢险;。
6、自燃险。
2、在抵押期内抵押车辆发生保险事故，甲方有权将保险赔偿金提存。
在借款到期后，如乙方不能按期偿还借款，致使甲方承担担保责任的，甲方有权用保险赔偿金清偿借款及甲方为实现债权支出的费用，不足清偿的，甲方有权另行向乙方追偿。
3、抵押车辆在签订本合同前已先行保险的，乙方应到保险机构办理保险受益人变更手续。
保险金额小于抵押车辆评估价值的，应补足保险金额。
4、本合同项下抵押车辆的保险凭证均交甲方保管。
5、抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得以出售、出租、赠与等方式转让或以其他方式处分抵押车辆，也不得对抵押车辆增、拆、改、修。
否则，甲方保留向乙方追索的权利。
6、抵押车辆在抵押期间可继续由乙方使用、保管，并负责保养和保修及年审，其一切费用开支由乙方承担.乙方必须保证抵押物的安全、完整，要合理使用抵押物，以确保抵押车辆价值不致非正常减少，并接受甲方的监督、检查。
7、抵押车辆毁损的，乙方应在五日内将抵押车辆恢复原状，未能恢复原状的，乙方应提供经甲方认可的其他等价财产作为新的抵押物或提供其他担保。
8、抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得擅自赠与、出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分抵押车辆，并不得实施降低抵押车辆价值的任何行为。
9、抵押车辆价值减少时，乙方应在三十日内向甲方提供与减少的价值相当的担保。
10、乙方保证对抵押车辆享有所有权。
11、抵押期间，经甲方书面同意，乙方转让抵押车辆所得的价款优先向甲方提前清偿所担保的债权。
12、乙方不得隐瞒抵押车辆存在共有、争议、被查封、被扣押或已被设定抵押的任何情况。
第四条违约责任。
1、乙方违反本合同第五条第五款约定的，其行为无效，甲方可要求其按抵押车辆之抵押价值总额的0%支付违约金。
2、乙方违反本合同第五条第六款约定的，因保管不善致使抵押车辆毁损的，甲方可要求其恢复原状或重新提供甲方认可的新的抵押物，并可要求其按抵押价值总额的0%支付违约金。
3、乙方违反本合同约定的其他义务与责任的，其应按抵押价值总额0%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
第五条抵押权的实现在甲方履行了代偿义务后的____天内未受乙方清偿的，甲方可依照法律规定的形式以抵押物折价或以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿。
抵押物折价或拍卖、变卖后所得的价款仍不足以清偿的，甲方有权就不足部分向乙方继续追偿。
也不因乙方发生合并、分立等情形或变更法定代表人、承办人等情形而免除。
若本合同项下各方当事人发生合并、分立、变更等情形的，由变更后的当事人承担或分别承担本合同所列义务和责任。
第七条通知。
1、甲方对乙方的任何通知按照乙方地址或短信发送，发送日即视为送达乙方日期。
2、乙方上述地址或联系方式变更时，应于变更之日起次日内书面通知甲方。
3、若乙方提供地址、联系方式不准确或其变更后未依约通知甲方，致使甲方无法发送短信的，则甲方发送通知之日仍视为送达乙方日期。
第八条争议解决方式甲、乙双方在执行本合同中产生争议，应协商解决。
协商不成的，由甲方所在地法院管辖。
第九条其他。
1、本合同由甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
3、本合同附件与本合同具有同等法律效力。
4、不论主合同或甲方因主合同与他人签订的其他反担保协议有效与否，本合同仍然有效。
_______年_____月____日。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇十四
告龙某，男，汉族，xxxx年6月2日生，住xx乡——xx加油站负责人。
被告湖南xx开发有限公司。
住所地隆回县xx镇。
法定代表人：刘某。
诉讼请求：
一、请求人民法院判决被告立即支付欠款壹拾陆万元(160000.00元)给原告。
二、请求人民法院判决被告支付逾期利息18000元。
三、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由：
原告与被告从开始建立购销业务关系，原告作为卖方卖柴油，被告作为买方购买柴油。20xx年被告购买原告柴油出现欠款现象。20xx年9月30日被告出具欠条一张，欠原告柴油款50000元，限一个月付款。20xx年10月6日，被告出具欠条一张，欠原告柴油款80000元。20xx年被告出具欠条一张，欠原告油灌款和油灌租金30000元。原告多次向被告催讨欠款，被告找借口不还。原告为维护自己合法权益，特依法提起诉讼，请人民法院依法判决支持原告所有诉讼请求!
此致
隆回县人民法院。
具状人：龙某。
20xx年8月2日。
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇十五
诉讼请求：
1、请求判令被告返还欠款20万元及利息2701元，共计202701元;。
2、请求判令被告承担诉讼费用。
事实与理由：
被告5月11日向原告借款二十万元，并答应三天之内还清。还款期满后原告多次向被告索要，被告均借口种种理由拒不偿还。为保护原告的合法利益不受侵害，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。
此致
朝阳区人民法院。
具状人：
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇十六
法定代表人：刘xx联系电话：
被告：孙xx女汉族年龄：46岁联系电话：
侯xx男汉族年龄：66岁联系电话：
诉讼请求：
1、判决被告偿还所欠房费37698元。
2、判决被告支付违约金5482.8元。
3、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：
现诉请法院判决被告偿还原告的欠款，以维护原告合法权益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第108条规定诉至贵院，恳请贵院依法支持原告的`诉讼请求。
此致
xx市xx区人民法院。
具状人：
销售合同欠款起诉（汇总17篇）篇十七
本人朱，已充分了解并同意由提名人基业股份有限公司(以下简称“该公司”)第五届董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规。
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;。
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;。
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;。
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;。
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公。
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;。
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;。
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询。
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的。
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;。
(八)其他证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;。
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;。
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;。
(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;。
本人在连续任职未超过六年。
本人已经根据证券交易所《证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及证券交易所业务规则的要求，接受证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：朱。
x年11月30日。