范文范本可以激发我们的创造力,帮助我们写出具有独特特色的作品。下面是一些经典的范文范本,大家可以借鉴学习,提高自己的写作水平。
项目代建协议(精选16篇)篇一
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等互利的基础上,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:
1、工程名称:临清豪翰商贸城一期10kv配电工程施工。
2、工程地点:新华路与纬八路交汇处西北角。
承包方式:包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围:
1、供电系统设计。
3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10kv1013南华线9号杆t接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630kva箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630kva的箱变及电缆施工属于改线工程,乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。
4、整理工程施工验收资料。
5、协调与供电部门的关系,办理施工验收手续。
20_______年7月15日至20_______年8月15日。
该工程实行包干价:总造价人民币68万元整(含税),大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。
总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。
付款方式:
1、合同签订后2日内,甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;
2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后,甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。
3、剩余5%作为质保金,从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修,甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。
2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等,所有柜体内外必须要有标示牌;
3、每组箱变内部低压出线为6路400a+2路250a,低压柜体之间用母排连接;
6、母排要求铜母排,国家标准t2铜排,质量标准参照国家标准规范要求;
7、电气开关等元器件品牌为正泰或质量不低于该品牌。
1、甲乙双方约定本工程施工质量标准:按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的'电气工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
2、乙方提供的材料、设备质量标准:执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的,乙方承担赔偿责任。
3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。
5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象,甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外,并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。
甲方责任:
1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。
2、施工现场必须具备施工条件,否则因此造成的工期拖延,乙方不负责。
3、及时支付工程款。
乙方责任:
3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。
4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工,严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定,确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过,乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期,每拖延一天按合同总造价的3,给甲方赔偿损失。
5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630kva的配电施工工程,须协助甲方将壹630kva箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。
箱变、高压分接箱质保期二十年,其它质保期两年。在质保期内,乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的,应给予甲方相应的赔偿。
合同生效时间:20_______年7月15日。
本合同双方签字后生效。本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
项目代建协议(精选16篇)篇二
甲方:
乙方:
为保证甲方承接的xxxxx花园小区有线电视系统建设项目的顺利实施,经甲乙双方友好协商一致,达成以下内容:
1、项目名称:《xxxxx花园小区有线电视系统建设》;
2、项目地点:
1、甲方承接的xxx花园小区有线电视系统建设工程全权委托乙方,由乙方全面负责该工程的一切施工事务。
2、工程实施细则及要求以甲方与xxx公司签订的《xxx花园小区有线电视系统建设》各项条款为准。
3、乙方自行组建施工团队,自觉与xxx公司沟通协商现场技术及安全等相关问题,施工过程中发生的一切安全责任及纠纷甲方概不负责。
4、甲方负责与xxx公司沟通及收取该项目的'所有费用,并在该项目完工前15天内向乙方支付该项目工料包干费共工程的现场技术与安全,组建项目部及劳务队,债权、债务等由乙方负责,乙方自主经营,自负盈亏,工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。
5、协议一经生效,乙方自觉与xxx公司(包括拨款、现场技术及安全等),甲方不再参与。
6、该项目封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方,否则由此造成的损失由甲方负责。
甲乙双方在本合同履行中发生争议,应协商解决;协商不成的,依法向_________人民法院起诉。
本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(签章):________乙方(签章):________。
代表人:____________代表人:____________。
______年___月___日______年___月___日。
项目代建协议(精选16篇)篇三
根据《中华人民共和国合同法》及其他、有关法律、行政法规,为保证投资建设项目的顺利实施,充分发挥投资效益,严格控制投资概算,经委托方与代管方双方协商同意,签订本合同。
20_______年实施的具体项目:
(1)委托方完成的主要节点。
完成前期主要关键节点。
1、20_______年___月28日前完成项目产品定位决策,立项、土地、规划方案的报建报批等有关前期手续办理。
2、20_______年___月20日前完成工程施工招投标,合同签订并获得项目施工许可证。
(2)代管方完成主要节点。
20_______年2月20日完成规划方案上报委托方认可确定。
20_______年3月28日完成施工图设计报委托方审图。
20_______年3月15日完成施工单位进场。
20_______年9月1日—10月31日室内外土建装修达到竣工条件。
20_______年11月—室内通暖进入室内精装。
20_______年2月28日—精装完成。
合计6500万元。
注明:
一、以上资金计划不含以下内容:
1、室内精装及设备。
2、室外管网系统。
3、室外项目。
二、以上资金必须保障按月及时到位。
三、精装及设备资金由委托方自行计划安排。
一、项目的策划及论证。
乙方配合甲方进行项目的功能策划与论证,在甲方进行的工作基础上,从项目整体规划分期开发的原则出发,并准备有关资料做好规划方案及申办项目的规划意见书。
二、项目建筑设计方案的招标。
乙方配合完成以甲方批准的功能需求报告为依据,进行项目整体建筑设计方案的招标,协助甲方选定其中优秀的方案,并在深化与完善方案设计的基础上完成方案的专家论证和政府审批,进而协助甲方与中标(中选)的设计方签订工程设计承包合同。
三、办理开发建设的政府手续。
甲方委托乙方于该项目开发前期及工程建设期间,在各项工作现状的基础上,配合甲方继续进行政府规定的立项、规划、土地、建设、市政公用、街道和其它政府主管部门的各项手续,组织协调有关工作。
四、工程协调及监理工作。
甲方委托乙方负责监督、控制、协调、管理设计、施工、监理等方面的工作,负责解决和协调工作中的问题,确保进度、技术方案、质量、安全、成本等计划的全面实现。
五、进度计划管理。
乙方负责该项目施工进度计划的制定,包括编拟调整项目开发建设进度总控制计划,并报业主核准后生效,乙方应督促、协助参加项目建设的各单位按照上述总控制计划的要求,编制各自的`工作计划,使之相互协调,并检查各项进度计划执行情况。
六、工程质量管理。
甲方委托乙方制订项目的质量目标和工作体系,在甲方已对项目的质量要求作出充分的定义,设计单位已作出设计后,编制质量实施计划,报甲方审批。并按照批准的质量控制计划对项目质量管理实施监督、控制。
七、合同管理。
乙方应在对工程内容和设计文件进行深入分析和研究的基础上,向业主提出工程分项承包范围划分的建议,编拟项目合同报送业主审批。合同的制定应保证:设计与施工充分搭接;明确各承包商之间的工作范围;有利于各分包商之间进行协调。各类合同签订后由甲方存档。
八、组织招标工作。
在项目进度总控制计划获得甲方批准的基础上,乙方负责配合。
九、采购管理。
乙方配合甲方完成该项目重要材料及设备的选型及管理工作。乙方须根据项目功能的要求和工程建设进度情况,进行该项目所需材料及设备的市场调研、选型和厂商洽谈工作,并编写详细的`采购计划和能价格比较报告,报经甲方核准后,起草供货合同报甲方审批后,负责监督并管理的供货合同的执行,负责按合同验收材料和设备,并代表甲方与厂商落实安装、调试、保修事宜。
十、工程造价管理。
乙方负责该项目的工程造价管理工作。在工程实施中负责组织各类各项工程标底的编制,进行标底的审查,负责按时完成该项目各阶段、各分项工程施工的概算及其审查工作,包括办理各种设计变更、现场施工技术措施与经济洽商。该项目竣工后的一年内,应完成经各单位确认的该项目的竣工结算报告,并提交甲方,如项目分期竣工交付,则应分别按期完成并提报。
十一、工程验收。
十二、档案管理。
乙方配合甲方主持该项目开发建设工程档案的管理及竣工资料的报备工作,乙方保证在该项目验收合格时,应有系统完善的、分类合理的全套开发及建设工程档案(原件),并移交甲方。
十三、财务管理。
1、在该项目建设期间,乙方提供每月的资金使用计划报甲方审批,甲方及时筹备资金,按时支付。
2、该项目工程建设及开发所涉及的合同款项和其他款项,甲方委托乙方按时编制详尽的款项支付审核表,报经甲方批准,由甲方按相关合同规定或计划直接支付。
一、专职管理机构及组成人员。
乙方接受甲方委托后,甲方应立即成立专职的管理机构“达坂城西部歌城小镇项目管理”部,甲方选派项目部经理一名及相关管理人员,甲方全权负责评价该机构以及全部组成人员的工作表现及工作业绩;乙方选派项目部副经理一名及相关专业工程师。
二、会议制度和月报。
四、合同的签署。
在甲方委托乙方的管理工作范围内,凡属该项目对外合同以及对内合同的修改、补充协议均由甲方审核签订,甲方委托乙方的只是合同的起草、合同的执行以及合同的管理工作。
一、甲方责任和义务。
1、确定整个项目的产品定位及投资决策;
2、负责项目建设全过程管理并组建管理团队;
3、牵头组织项目规划、设计方案审批施工图设计及审图等;
4、牵头办理项目所有前期手续(如:土地取得规划审批、开工许可审批、绿色通道等);
5、负责项目建设的资金管理并按照项目进度拨付项目资金;
6、负责组织整个项目的主要材料设备采购管理、招投标及合同签订;
7、牵头项目的工程验收手续并协调相关职能部门;
8、牵头工程竣工决算的定案;
9、负责现场树木移植,施工用水、用电的协调;
10、对乙方提出工作目标、任务和工作要求;
11、提供为进行本合同规定工作所需的各类资料和信息;
二、乙方责任和义务。
1、负责实施业主方委托的项目施工管理,交付完整合格产品。
2、负责项目规划设计、方案、施工图设计;
3、配合业主做好工程验收手续办理;
4、配合业主方财务提交工程款支付审核表;
5、工程预决算管理;
6、配合业主方对外合同的谈判、招投标、合同签订;
7、配合业主做好项目竣工资料的报备。
一、委托管理费。
乙方受托进行该项目开发及工程管理的取费按照项目施工总造价的3%计取(以下简称管理费总额),管理费总额暂定为195万元整。甲、乙双方同意,在管理费结算时,管理费总额大于以上暂定价时,按时结算;管理费总额小于以上暂定价时,按以上管理费总额暂定价进行管理费的结算。该项目费用主要用于工程管理中人员工资,办公费用,差旅等费用及奖励基金。
二、管理费支付办法。
双方同意,支付方式按照每月审核完成的施工产值3%支付。
第六章合同生效、违约责任。
一、本合同自签订之日起生效。
二、由于委托方的原因致使项目管理工作发生延误、代管方应将此情况与可能产生的影响及时通知委托方,委托方应采取相应的措施。由于委托方未采取相应措施,代管方可继续暂停执行全部或部分项目管理业务,直至提出解除合同。委托方承担违约责任。
六、乙方未能按计划工期完成工程进度,由乙方承担责任。
七、代管方与委托方办理完成项目移交手续,工程决算,代管方收到项目管理报酬尾款后,本合同即终止。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
项目代建协议(精选16篇)篇四
委托人:
代建人:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法,经委托人研究,同意将______建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则,就代建管理事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:前期工作代理和建设实施代建。
总投资:
工程立项批准文号:
二、工程总建设期。
工程总建设期:__.__.__-__.__.__,。
三、质量标准:优良。
四、合同价款:。
甲方以项目总概算的2%作为乙方的代建管理费。工程竣工后,根据审计结果据实调整代建管理费。
五、合同组成的文件。
组成本合同的文件包括:
1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件。
3、本合同专用条款。
4、本合同通用条款。
5、描述代建项目的技术性文件。
6、标准、规范及有关技术文件。
构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
六、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、代建人向委托人承诺,按本合同的规定承担本合同专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。
八、委托人向代建人承诺,按本合同专用条款中议定的期限、方式和币种,向代建人支付代建管理费。
九、合同生效。
合同订立时间:年月日。
合同订立地点:
本合同约定双方签字盖章后生效。
法定代表人:法定代表人:
项目代建协议(精选16篇)篇五
乙方:_____________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的.相关规定,在互惠互利和自愿诚信的原则下,双方达成以下合同条款:
:_____________工程。
1、项目工程名称:
2、项目工程地点:
3、项目工程内容:
4、项目工程造价:
1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与正签合同甲方自愿付给乙方费用(报酬)。
2、无论合同名称或项目,工程负责人及法人发生变化,甲方付给乙方的报酬都要如约履行。
3、本合同在执行过程中结束,甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。
1、工程报酬:按本工程总造价3%提取报酬(税后),以实际发生工程量为准。
2、付款方式:年完工结算剩余50%一次性付清。
甲乙双方发生争议时,乙方有权向仲裁机构和法院起诉。
本合同一式贰份,甲乙双方每人各执一份,经甲乙双方签字盖章生效。
甲方:_____________乙方:_____________
日期:_____________日期:_____________
项目代建协议(精选16篇)篇六
项目编号:
项目名称:
项目地点:
委托单位(甲方):
承担单位(乙方):
签订日期:年月日
发包人:
设计人:
经招投标,设计人中标承担项目勘测设计工作,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据。
1、本工程设计成交通知书。
2、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
3、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。
4、建设工程批准文件。
第二条设计依据。
1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件。
2、发包人提交的基础资料。
3、设计人采用的主要技术标准是:现行国家标准和规范。
第三条合同文件的优先次序。
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书。
3.2中标函(文件)。
3.3发包人要求及委托书。
3.4投标书。
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容:
1、项目名称:
2、规模:
3、阶段:
4、设计内容:
5、设计周期:
第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间(附:分标段提供图纸份数等同):
序号资料及文件名称份数提交日期有关
事宜。
第六条费用。
根据本工程设计采购、投标文件及中标通知书,本合同的设计费总包干价为:。(项目采取包干价承包,含工程现场踏勘、办公条件,初步设计编制及评审,施工图编制等一切费用)。
项目设计费情况一览表。
编号项目名称中标费率。
合计。
第七条支付方式。
2、提交所有施工图成果后3日内支付合同额的30%,即;。
3、项目竣工验收后3日内支付剩余10%尾款。
4、双方委托银行代付代收有关费用。
5、项目因各种原因无法实施的,设计费用将在合同签订后一年内支付完毕。
第八条双方责任。
8.1发包人责任。
8.1.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已支付的定金,已进行的实际工作量,按实际工作量支付设计费。
8.1.2发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,如逾期支付,设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
8.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
8.1.4发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作方面的便利条件。
8.2设计人责任。
8.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现8.1.3、8.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
8.2.2设计合理使用年限各单位工程合理使用年限。
8.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
8.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,并严格按照发包人意图进行项目设计。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额为不超过设计费总额的100%。
8.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之一,此项违约金限额为合同价款的4%。
8.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
8.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定设计范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第九条保密。
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十条仲裁。
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十一条合同生效及其他。
1、发包人要求设计人现场进行配合与解决有关问题时,如不能通过电话互联网解决时须在24小时内到现场进行配合以解决。
2、设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。
3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,设计人应无条件配合。
4、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
6、本合同双方签字盖章即生效,一式份,发包人份,设计人份,采购代理份。
7、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
9、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
法人代表或法人代表或。
授权委托人:授权委托人:
通讯地址:通讯地址:
税号:税号:
电话号码:电话号码:
银行账户:银行账户:
开户银行:开户银行:。
项目代建协议(精选16篇)篇七
甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就出国留学事宜达成如下协议:
第一条甲方为满足国家人才培养计划和市场的需要,根据我校与(国家)。
(国外学校中文名称)所签订的交流协议的相关条款,接受乙方的申请,同意选派乙方前往。
(国家)(国外学校中文名称)进行交流学习,专业为。交流学习期限从年月至年月。
第二条甲方承担的义务:
1、直接向乙方提供联系出国交流学习的帮助;。
2、对乙方的出国交流学习申请给予必要的指导,提供有关的咨询和服务;。
3、为乙方办理出国交流学习手续提供帮助和方便;。
4、保持与乙方及乙方出国交流学习学校的联系,了解乙方学习、生活及其它情况。采取适当形式将乙方的出国留学情况通知其在湖南科技学院所在的系部和学校有关部门。
第三条乙方承担的义务:
2、保证遵守甲方提出的有关出国交流学习的各项规定;。
6、督促(国外学校)在交流学习期末向甲方提供学习成绩单;。
7、乙方按规定应在年月完成交流学习项目并回校继续学习。
8、支付办理出国交流学习手续所需的一切费用(外语考试、体检、护照、签证、公证、交通、通讯、指导、接待、翻译、复印、打印、录音磁带及场地租用等)。
9、按时交清甲方学费等相关费用(含学籍续存期)。
第四条如乙方违反本协议约定,甲方有权根据其违约事实,按照国家法律和甲方有关规定,要求其承担相应的违约责任。
2、因乙方原因,出国交流学习期间终止国外学业提前归国,甲方只对所学专业课程合格的学分进行认证,不认可语言和不合格专业课程的学分。未尽事宜甲方教学主管部门将根据有关规定进行处理。由此发生的费用由乙方承担。
第五条出国交流学习期间,如果由于乙方违约、忽视管理或违反法令,或由乙方引起的其它原因造成(国外学校名称)人员或财产一定程度上的伤害和财产损失,乙方将赔偿该校的损失、损害及因伤亡所发生的费用,包括索赔、诉讼费等。
第六条所有交换生出国前须与学校签订留学协议,并向湖南科技学院交纳保证金人民币整。乙方按照学校规定按时返校后,持相关票据到学校财务处办理保证金全额退款手续。
第七条甲、乙双方因违反本协议而产生的纠纷,应当在中华人民共和国境内提起诉讼,使用中华人民共和国法律,或按协议进行仲裁。
第八条本协议书自签订之日起生效,签约各方均负有履行本协议的义务。
第九条本协议书正本一式四份,甲、乙双方各一份,教务处一份,学生所在院系一份。甲方法定代表人或乙方(签字):其委托代理人(签字):
日期:日期:地点:湖南科技学院地点:
项目代建协议(精选16篇)篇八
甲乙双方经友好协商,就甲方代理乙方进行项目融资与理财服务达成如下协议:
一、融资金额、成本、用途、资金期限。
融资金额:_________(_________美金),分_________批执行。
融资成本:综合融资成本为融资总额的_________%(含甲方的佣金)。
融资用途:_________.资金期限:_________.约定佣金:资金总额的_________%.二、甲方责任:
2.负责对乙方的存量资产进行整合,选择出可被银行易于接受的资产条件;
5.代表乙方向银行呈交授信申请表,附带项目计划方案、财务报表等必须的文件;
7.申请手续通过银行审核后,取得银行对乙方对外开立备用信用证的整体授信;
9.取得银行的授信后,请求银行先对外发出预开证通知书,并请接证行给予回复确认;
10.在银行授信范围内,向银行申请对甲方指定的银行开立不可撤消的、到期保兑的、定期为1年的备用信用证。
11.负责选择具有离岸业务并在中国境内开设分行的外资银行作为接证行;
16.备用信用证到期自动失效,解冻甲方被冻结的信用额度。
三、
乙方责任:
1.向甲方提交委托申请表,此申请表作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力;
2.正式书面授权甲方代理项目融资和理财服务;
3.组织和协调项目相关人员全程配合甲方的服务;
四、其他未尽事宜,甲乙本着真诚合作、互利互惠的原则,双方友好协商解决,增加条款可以作为本协议的附件,并与本协议具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
项目代建协议(精选16篇)篇九
目录。
1.定义与解释。
2.工程内容。
3.工程造价。
4.对技改项目的基本要求。
5.工程实施责任。
6.工程进度。
7.调试。
8.移交所有权。
9.争议的解决。
10.附则。
协议书。
为加快郑州市高新技术开发区基础设施融资和建设步伐,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规、政策的规定,基于平等、自愿、互惠的原则,郑州市高新技术开发区管理委员会(以下简称甲方)与河南省徐氏建筑集团(以下简称乙方)协商一致,甲方将其开发区自来水厂技改项目经营权出让给乙方。即甲方授权乙方在特许经营期内按经过审批的规划建设施工图进行建设,按双方约定条款进行运营,并在特许期满之日将该项目无偿移交给甲方。就此技改工程甲乙双方达成本协议。
1.定义与解释。
“工程”指基础设施建设的规划、可行性研究、设计与工程技术服务、建造、竣工、调试、试运行和运行。
“工程造价”指第3款的费用。
“竣工期”指基础设施调试成功并可以开始运行的日期。“运行期”指从基础设施商业运行开始日计算的日期。“移交日期”指运行期最后一天的第二天。
“日”指公历日。
2.工程内容。
2.1本工程命名为河南省郑州市高新技术开发区自来水厂技改项目。
2.2工程项目位于郑州市高新技术开发区,具体位置可以根。
据现场条件在详细设计阶段予以适当调整。
2.3本工程应在建设、运营和移交的基础上实施。
2.4本工程的建设内容:建设日供水3万吨的自来水厂(视园区发展情况可分期建设)及配套供水管网工程。
3.工程造价。
3.1工程造价估算约5000万元(具体见工程竣工决算)。
3.2工程总造价应由下述费用组成但不限于下述费用:
1)可行性研究、设计、地勘和工程技术服务及其他咨询服务的费用;
2)建造和安装费用;
3)购买设备和材料的费用;
4)管理费用;
5)其他费用;
6)不可预见费用;
7)建造期融资贷款等资金的利息;
8)工程建设费。
3.3工程预算、决算按照住房和城乡建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)、《河南省建设工程造价管理办法》(省政府令第192号)、《河南省建设工程计价办法》(豫建价[20xx]330号)、《河南省建筑装饰装修工程消耗量标准》(20xx版)、《河南省安装工程消耗量标准》(20xx版)、郑州市建设造价(建设期内)等文件和定额确定的方法和原则,在按上述方法和原则编制造价预算和决算,并符合郑州市相关规定(即由郑州市财政投资评审中心进行预算评审和郑州市审计局进行工程竣工决算)。
4.对技改项目的基本要求。
4.1自来水厂项目建设和园区供水管网建设必须符合国家相关行业的有关规定和要求。
4.2日供水3万吨自来水厂项目5年技改项目经营权授予乙方。
4.3自来水费征收比照县物价部门的收费文件及收费标准收取。
4.4乙方必须按照已获批准的自来水处理初步设计,委托有相应资质的设计单位进行施工图设计,并依此投资建设;初步设计的变更必须征得甲方同意并取得原批准单位的批准。工程竣工后需经相关部门验收通过,首期工程建设期1年,二期以后视园区发展情况另定。
5.工程实施责任。
5.1乙方应负责:
5.1.1工程施工设计与工程技术服务、设备采购、建造和试运行;
5.1.2建造工程的`所有费用及保证建设资金充盈;
5.1.3建造的自来水厂必须采用国内先进的处理工艺,先进的处理设备,自动化程度高的水厂。
5.1.4注册成立项目公司,负责该项目的建设运营和维护,在特许期满自来水厂及配套管网无偿移交给甲方。
5.1.5乙方应当按照授权的相关条款规定和该项目特许经营协议的约定履行义务,并接受甲方的监管。
5.1.6乙方不得超越授权规定的范围从事其他经营活动。未经甲方批准,不得以转让或者出租、质押等方式处理特许经营权。
项目代建协议(精选16篇)篇十
发包人:重庆美心防盗门集团防火门分公司。
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
二、工程合同工期。
开工日期:20xx年12月7日竣工日期:20xx年5月30日
三、质量标准。
本标准以国家消防部门防烧火门安装调试及标准执行。
四、合同价款。
工程总造价(金额):肆佰万元整。
五、付款方式。
1、乙方进场后,甲方付乙方工程造价的30%,中期50%,完工后付20%,甲方扣留工程造价款的5%,作为保证金,骏工一年后付清。
2、乙方必须付给甲方工程造价款的20%作为工程转让费。
六、施工要求。
将原场地的垃圾全部清理干净,并将垃圾全部运出。所有防火门安装及验收合格。
七、双方权利及义务:
1、乙方在施工过程中不得拖欠施工人员工资,与发生经济纠纷及其他纠纷,均与甲方无关,甲方不承担任何责任。施工过程中发生任何事故及伤残事件,全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。
2、乙方在施工地点内严禁发生打架斗殴及酗酒事件及偷窃行为,如有此类情况发生交与公安机关处理,并赔偿一切损失。
3、乙方必须按照合同要求进行施工,乙方必须保证施工质量及要求,如给甲方造成建筑材料浪费和损失,乙方加倍赔偿。
4、乙方如不按合同要求施工,甲方有权拒付余额,并将乙方清理出场,且损失由乙方负责承担。
八、如本合同与原合同不符时,以原合同要求为准。
九、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:重庆美心防盗门集团防火门分公司。
乙方:
项目代建协议(精选16篇)篇十一
丙方:
受工程征地拆迁影响,丙方原受让的土地及所建的厂房被征用、拆除,为保证丙方正常的生产经营,扩大企业的.生产经营规模,甲、乙、丙三方经充分协商,由甲方在丙方原征用土地的南边继续征用土地出让给丙方,由丙方进行水泥制品项目建设,就有关事项达成如下协议:
第一条地块的位置和面积。
1、征用乙方地块(以下简称该宗地)位于,四至为:东至、西至、南至、北至,具体位置和四至详见附件。
上述地段面积约为亩,具体面积以规划部门出具的红线图确定的面积为准。
2、该地块的土地所有权现属于乙方所有,由甲方和乙方履行法定程序征用为国有土地后,出让给丙方兴建项目。
第二条征地款。
丙方受让征地款为包干价,其标准为每亩万元人民币,包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、社会保障费用等费用,总价款约为万元();因土地征用,经结算,乙方应付丙方万元差价款,该款从上述征地总价款中扣除,实际丙方应付给乙方价款为万元。
征用土地范围内的树木补偿及地上建筑物的拆除费用等共计万元,由丙方承担。
案依法组织实施。
第三条征地款的支付。
本协议签订生效后三日内丙方按实际应付征地总价款约%(计万元),以及树木补偿、拆迁补偿费万元支付给乙方;在政府征用土地公告期满后日内丙方将余款元支付给乙方,由甲方和乙方按相关规定及标准及时支付有关对象户。
第四条甲方和乙方保证丙方受让的土地符合土地利用总体规划、城市规划和村镇规划,并被确定为商业、工业综合用地,且所出让的土地无他项权利、无纠纷,丙方受让后可以建设办公楼、厂房、职工宿舍等。
第五条甲方和乙方协助丙方在本协议签订后日内办理规划部门出具的该宗地红线图。甲方和乙方负责在年月日前将土地使用权证办理到丙方名下,如不能按时办理国有土地使用权证,由甲方和乙方承担违约责任。
第六条丙方受让土地后须合理利用土地,不得损害或者破坏周围环境和设施。
第七条本合同生效、丙方按本合同约定支付款项后,如遇所征用的项目区内土地另被征用,征用补偿安置款项归丙方所有,甲方和乙方应给予必要的协助。
第八条本合同生效后,丙方在使用期限内可以对项目区土地及相关设施及设备进行部分或全部转让,甲方和乙方应给予必要的协助。
第九条甲方和乙方要保证丙方项目工程正常施工,负责处理丙方在施工及生产经营过程中与地方及周边农户的矛盾,如因此而给丙方施工及生产经营活动造成影响,甲方和乙方按丙方已付款的10%支付违约金,给丙方造成损失的由甲方和乙方负责赔偿。
协调相关部门保障丙方施工进度,使丙方的施工和正常生产经营活动不受到外来干扰。
第十一条在丙方项目开工前,甲方和乙方负责供电、给排水、道路、通讯等公用设施接到丙方项目地界边(红线边),保证丙方正常使用。周边如有其他项目工程建设,甲方和乙方应规划建设丙方通往的道路,路宽不得少于9米,以便于丙方产品运输。
第十二条甲方和乙方负责在交地前将树木清理干净、地上建筑物拆平,在丙方按第三条支付第一次征地款后,将该宗地交付给丙方;土地交付后,该宗地上所有附着物归丙方所有,其他人不得再进场施工。
第十三条丙方项目在建或投产后,甲方可按最低标准收取国家、省、市规定应收的行政事业性费用,免收其他行政事业性费用。经营服务费用按照物价部门规定的最低标准收取。
第十四条对丙方实行社会治安保障制度,各有关部门未经甲方批准,一律不准进入丙方厂区收费和开展检查、评比、验收等活动。
第十五条甲方和乙方保障丙方有权自行决定项目的筹建模式、有权自己选择符合资质要求的设计单位,甲方和乙方不得干涉。
第十六条甲方和乙方协助丙方解决员工住房、子女入学、入托等问题,丙方员工及家属当地居民同等待遇。
第十七条甲方和乙方协助丙方办理项目码头建设所需的审批手续。
第十八条本协议未尽事宜由甲、乙、丙三方协商解决,协商不成可以向人民法院起诉。
第十九条本协议经甲、乙、丙三方法定代表人签字、加盖单位公章后生效。
第二十条本协议一式捌份,甲方执两份、乙方执两份、丙方执四份。
附件:四至范围图(甲、乙、丙三方盖章)。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
20xx年月日。
乙方(盖章):村民委员会。
法定代表人(签字):
丙方(盖章):
法定代表人(签字):
20xx年月日。
项目代建协议(精选16篇)篇十二
甲方:
乙方:
一、依据《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国专利法》的规定,双方就本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则签订本协议,双方承诺共同恪守。
二、合作的内容与目标
乙方依据甲方项目的研发计划,提供试验、测试等技术支持,通过双方合作互动、优势互补,共同完成研发工作。
三、双方的权利与义务
(一)甲乙双方共同的权利与义务
1、合作范围内的项目资料、项目信息与对方共享。
2、共同组建项目团队,完成项目策划、论证、设计开发、项目实施等工作。
3、双方定期沟通和研讨项目进展情况,及时解决技术问题。双方各自指定项目联系人,变更联系人应及时通知对方。
4、因不可抗力造成合同不能或没有必要履行时,双方各自承担由此造成的损失。
(二)甲方的权利与义务
1、甲方有合作项目申请专利的权利,申请被批准后,甲方为专利权人。
2、甲方不可向其他单位及个人(乙方除外)转让专利权。
(三)乙方的权利与义务
1、若合作项目申请专利成功,乙方有实施该专利的权利。
2、乙方不得申请合作项目的专利。
3、乙方不得擅自将科研与技改的相关内容进行专利申报。
4、乙方应权利配合甲方共同完成合作项目。
四、知识产权
在本协议签订后,双方利用原有的技术积累和成果,为该项目所完成的新技术成果,归甲乙双方共有。成果设计专利的部分,申请专利的权利属于甲方,申请被批准后,甲方为专利权人。
五、保密
协议双方都有为对方保守经济、技术等商业秘密的责任,协议双方均不得泄露本协议所涉及的保密信息。
六、适用法律和争议解决
(一)本协议的订立、效力、解释、履行适用中华人民共和国法律。
(二)本协议未尽事宜由双方协商解决,若协商不果,应依据法律申请仲裁或诉讼。
本协议一式两份,双方各执一份。协议签署加盖公章后生效。
甲方: 乙方:
授权代表签字: 授权代表签字:
日期: 日期:
项目代建协议(精选16篇)篇十三
为了帮助甲方水稻新品种实脸项目获得成功,甲乙双方经充分协商,兹定如下协议,共同遵守。
一、甲方负责提供x x亩良田,种植水稻新品种x x号。并负责耕田、施肥、用水等事项。
二、乙方负责提供水稻新品种种子及整个种植期间的技术指导。整个种植期间的技术指导,由乙方拟订出详细的实施方案,甲乙双方同意后由甲方组织的人员及乙方技术员共同实施。
三、甲方对本项目负责资助经费x万元,乙方只能用于本项目的费用支出,不得挪作他用。
四、在本项目进行中,甲方有权检查项目的进展情况和经费支出情况以及提出建议和意见。对提出的建议和意见,乙方应予重视。
五、合作期间,甲方选派农民技术员到乙方进修培训,乙方免收培训费及住宿费。
六、本项目结束后,由乙方及时做出详细、全面的总结给甲方,以利甲方将实验进一步推广;同时,乙方还需提供资金的使用报告及具体细目给甲方。
七、本项目结束后,甲乙双方视其情况可进行其他科技项目的合作。
八、甲乙双方应严格执行本协议,以保证实验的成功。如由于乙方的责任,使项目受到损失,甲方有权扣除部分资助经费作为报失的补偿。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。本协议自双方盖章后生效.有效期自x x x x年x月至x x x x年x月止。
甲方:(章)
负责人:(签名)
乙方:(章)
负责人:(签名)
x x x x年x月x日
这份协议的结构和合同完全相同。但正文主体部分的内容(双方的权利与义务、违约责任等),则订得比较原则,有一定的弹性,不像合同那样具体、明确。
项目代建协议(精选16篇)篇十四
丙方:
受 工程征地拆迁影响,丙方原受让的土地及所建的厂房被征用、拆除,为保证丙方正常的生产经营,扩大企业的生产经营规模,甲、乙、丙三方经充分协商,由甲方在丙方原征用土地的南边继续征用土地出让给丙方,由丙方进行水泥制品项目建设,就有关事项达成如下协议:
第一条 地块的位置和面积
1、征用乙方地块(以下简称该宗地)位于 ,四至为:东至 、西至 、南至 、北至 ,具体位置和四至详见附件。
上述地段面积约为 亩,具体面积以规划部门出具的红线图确定的面积为准。
2、该地块的土地所有权现属于乙方所有, 由甲方和乙方履行法定程序征用为国有土地后,出让给丙方兴建项目。
第二条 征地款
丙方受让征地款为包干价,其标准为每亩 万元人民币,包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、社会保障费用等费用,总价款约为 万元( );因 土地征用,经结算,乙方应付丙方 万元差价款,该款从上述征地总价款中扣除,实际丙方应付给乙方价款为 万元。
征用土地范围内的.树木补偿及地上建筑物的拆除费用等共计 万元,由丙方承担。
案依法组织实施。
第三条 征地款的支付
本协议签订生效后三日内丙方按实际应付征地总价款约 %(计 万元),以及树木补偿、拆迁补偿费 万元支付给乙方;在政府征用土地公告期满后 日内丙方将余款 元支付给乙方,由甲方和乙方按相关规定及标准及时支付有关对象户。
第四条 甲方和乙方保证丙方受让的土地符合土地利用总体规划、城市规划和村镇规划,并被确定为商业、工业综合用地,且所出让的土地无他项权利、无纠纷,丙方受让后可以建设办公楼、厂房、职工宿舍等。
第五条 甲方和乙方协助丙方在本协议签订后 日内办理规划部门出具的该宗地红线图。甲方和乙方负责在 年 月 日前将土地使用权证办理到丙方名下,如不能按时办理国有土地使用权证,由甲方和乙方承担违约责任。
第六条 丙方受让土地后须合理利用土地,不得损害或者破坏周围环境和设施。
第七条 本合同生效、丙方按本合同约定支付款项后,如遇所征用的项目区内土地另被征用,征用补偿安置款项归丙方所有,甲方和乙方应给予必要的协助。
第八条 本合同生效后,丙方在使用期限内可以对项目区土地及相关设施及设备进行部分或全部转让,甲方和乙方应给予必要的协助。
第九条 甲方和乙方要保证丙方项目工程正常施工,负责处理丙方在施工及生产经营过程中与地方及周边农户的矛盾,如因此而给丙方施工及生产经营活动造成影响,甲方和乙方按丙方已付款的10%支付违约金,给丙方造成损失的由甲方和乙方负责赔偿。
协调相关部门保障丙方施工进度,使丙方的施工和正常生产经营活动不受到外来干扰。
第十一条 在丙方项目开工前,甲方和乙方负责供电、给排水、道路、通讯等公用设施接到丙方项目地界边(红线边),保证丙方正常使用。周边如有其他项目工程建设,甲方和乙方应规划建设丙方通往 的道路,路宽不得少于9米,以便于丙方产品运输。
第十二条 甲方和乙方负责在交地前将树木清理干净、地上建筑物拆平,在丙方按第三条支付第一次征地款后,将该宗地交付给丙方;土地交付后,该宗地上所有附着物归丙方所有,其他人不得再进场施工。
第十三条 丙方项目在建或投产后,甲方可按最低标准收取国家、省、市规定应收的行政事业性费用,免收其他行政事业性费用。经营服务费用按照物价部门规定的最低标准收取。
第十四条 对丙方实行社会治安保障制度,各有关部门未经甲方批准,一律不准进入丙方厂区收费和开展检查、评比、验收等活动。
第十五条 甲方和乙方保障丙方有权自行决定项目的筹建模式、有权自己选择符合资质要求的设计单位,甲方和乙方不得干涉。
第十六条 甲方和乙方协助丙方解决员工住房、子女入学、入托等问题,丙方员工及家属当地居民同等待遇。
第十七条 甲方和乙方协助丙方办理项目码头建设所需的审批手续。
第十八条 本协议未尽事宜由甲、乙、丙三方协商解决,协商不成可以向人民法院起诉。
第十九条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人签字、加盖单位公章后生效。
第二十条 本协议一式捌份,甲方执两份、乙方执两份、丙方执四份。
附件:四至范围图(甲、乙、丙三方盖章)
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
20xx年 月 日
乙方(盖章): 村民委员会
法定代表人(签字):
丙方(盖章):
法定代表人(签字):
20xx年 月 日
项目代建协议(精选16篇)篇十五
双方本着互利互惠、共同发展的原则,利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商,一致决定合作经营配电房设备供货及安装项目,特订立本协议。
一、合作经营人的规范
甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信,和公司及客户签署的各项协议及各项开支,双方都不可隐瞒。
二、合作经营项目:
配电房设备供货及安装项目。
三、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:
1、甲方:
甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。
甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作
乙方必需按计划要求保质保量按照合同及甲方的供货要求
2、乙方:
乙方负责本项目合同的跟踪、购买标书、编制投标文件和业主签订合同协议书
乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作
乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部,及时完成项目部的各项工作。
四、利润分配:
1:甲方按照新扬公司的报价____元,按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项,除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3,经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
______年___月___日______年___月___日
项目代建协议(精选16篇)篇十六
甲方:
乙方:美术馆。
在美术馆落成开幕仪式上,甲方将有关领导及书画界名人的书画转赠给美术馆收藏,本。
着对这批有历史意义和艺术价值的书画的收藏和日后的展览使用,甲乙双方经友好协商后,明确关于收藏的书画的双方责任。
1、甲方收藏乙方捐赠书法、美术作品34件,其中书法24幅,国画10幅(详见附件)。
2、甲方收藏乙方捐赠的34件书画作品,属于国家拥有的文化财产。甲方有责任将收藏的艺术品按国家博物馆的有关条例保护好,承担该艺术品不作任何商业用途和不作礼品赠与他人的责任。甲方向乙方颁发《收藏证书》。
3、甲方收藏书画作品后,按国家有关文物工作法规享有对艺术藏品的有关权利,包括用于文化交流、出版、展览、陈列、研究、传播、推广及进行有关修复装裱工作的权利。
4、乙方有权监督甲方有关收藏捐赠书画作品,保证不进行商品用途及不作礼品赠与他人的责任。
5、乙方如要借出捐赠书画艺术品进行文化交流,必须向甲方承诺该活动为非商业性质,并承担藏品不受损坏的责任。
6、乙方应尽可能向甲方提供有关捐赠书画作品的有关资料,以便甲方做好捐赠书画作品的档案登记工作。
7、本协议一式两份,甲、乙双方一份,双方有义务共同执行。未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方:(美术馆)。
签字(盖章):
日期:年月
乙方:签字:.日期:年日.日月