最优管道煤气申请书（模板18篇）

申请书是对自己前进道路上不懈努力的最好见证，用心写才能展现自身的独特魅力。更多申请书是一种书写方式，用于表达申请者对某个职位、奖学金、项目等的兴趣和合适性。在现代社会中，越来越多的人需要撰写更多申请书来展示自己的才华与能力。撰写更多申请书需要深入了解所申请内容的要求与特点，用恰当的语言和论据来展示自身的价值。如何撰写一份令人印象深刻的更多申请书成为许多申请者关注的重点问题。要写一份完美的更多申请书，申请者需要事先进行充分的调研与准备，确保对所申请内容有全面的了解。以下是小编为大家收集的更多申请书范文，希望对大家的写作提供一些帮助和参考。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇一

本人xxx，住在xxx小区（县财政局后面）5号楼2单元302号，户口所在地是xxx镇xxx1组，本人属于低保户家庭。我们小区已经安装了燃气管道，但5栋楼还没有通天然气，我们小区的大部分家庭是属于低保户家庭，人员是年龄比较大老年人或者没有干活能力的残疾人…等，在生活中换煤气罐子不方便，因生活需要开通天然气，希望领导批准我的'此申请，特此申请，望予批准!

此致

敬礼!

申请人：

日期：2018年7月23日

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇二

世上有许多不可避免的灾难，但有一些灾难却是人为的，我家就差一点出了一件大事，而那一件大事差点就造成了火灾或是死亡。

我一回到家，二楼的门紧紧关着，，我想也不想，一开门就走进去，迎面便扑过来一阵臭鸡蛋的味道，我顿时有一种不祥的预感，而表弟却无所谓的地去开灯（那是冬天晚上六点钟左右），我却站在那里思考着为什么会有这种味道。

表弟顿时哭了，因为他害怕极了，我又捂住了他的嘴，因为万一吸入太多煤气会中毒死亡的。

我跑向厕所，拿了两块湿毛巾，捂住表弟的嘴和鼻子，又捂住自己的。表弟似乎明白了什么，主动扣住了湿毛巾。

我走进厨房，关了煤气，把所有的窗户打开，带着表弟走出二楼的门。()。

过了好一会，我走了进去——臭鸡蛋味少了好多了，我抓起电话，打给了妈妈，并让妈妈叫了修理员过来。为了奖励我们，妈妈准许我们玩一个小时的电脑——哎呀，忘了，电脑坏了。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇三

1、旧村改造用气××村（正式公文文头）。

关于××村使用管道天然气（或人工煤气）的申请。

淄博市公用事业管理局：

我村位于××（详细地址），现有居民××户，计划建设××栋居民楼，共计××户。现已建设××栋，共计××户，需配套使用管道天然气（或人工煤气），以满足居民生活用气的需要。

申请单位（公章）年月日。

联系人：联系电话：

2、新建小区用气。

××房地产开发商或物业公司（正式公文文头）。

关于××小区使用管道天然气（或人工煤气）的申请。

淄博市公用事业管理局：

××房地产开发商（或物业公司）位于××（详细地址），法人代表：××，注册时间××，主要经营范围××。我公司开发建设（或负责管理）的××小区，位于××（详细地址），计划建设××栋居民楼，共计××户。现已建设××栋，共计××户，需配套使用管道天然气（或人工煤气），以满足居民生活用气的需要。特此申请，请批示。

附：××房地产开发商（或物业公司）工商营业执照（复印件）。

申请单位（公章）年月日。

联系人：联系电话：

××单位（正式公文文头）。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇四

兹有无锡商业大厦集团东方汽车有限公司因金城东路290号宿舍楼a楼（共114间宿舍）即将启用，需向华润燃气有限公司申请办理宿舍楼天然气入户事宜。

申请单位：无锡商业大厦集团东方汽车有限公司。

2018年7月24日。

国外4座大型igcc电站的煤气化工艺论文。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇五

今天，发生了一件非常惊险的事情，真让人心惊胆战。

好奇的我决定出去瞧一瞧，不看不知道，一看吓一跳。我家屋外的一根天然气管子被一辆汽车撞断了。我立刻像旋风一样跑回了家，让家人赶快撤离。不一会儿，行动不便的妈妈也走出了门，我忘着慢悠悠的妈妈，心像是要从喉咙里嘣出来一样，我心里仿佛有一只小鹿乱撞，直到妈妈来到了安全区域，心中的一块大石头才算是落了下来。

这时，我突然闻到了腊肉的香味，我疑惑不解，在这个时候怎么会有腊肉的香味呢？原来在离煤气泄漏的不远处，居然有一个阿姨在那里炕腊肉！她完全不知道危险正离她越来越近，我鼓起勇气，冒着煤气爆炸的危险，跑过去制止了阿姨这危险的行为，让她赶紧把火灭掉。不一会儿，警察叔叔也赶到了现场，立即疏散了群众，请工人来把管道修好了。人们这才安心地回到了家。

看来，掌握一些必要的逃生技能和生活常识还是很必要的。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇六

煤气供需合同书供方单位：_________(简称甲方)需方单位：_________(简称乙方)。

为了明确供气双方的职责和义务，根据《_________》等有关法律法规，经双方共同协商，特订立本合同书。

一、甲方的职责和义务。

1.要按照《国家供气标准》规定提供给乙方使用。

2.正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

3.及时做好压力表及管道保养与维修。

4.经常向乙方宣传用气知识及安全使用。

二、乙方的职责和义务。

1.要按照有关规定范围内使用煤气。

2.不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。

3.严禁将液化气残液倒在群众密集的'地方，以确保人身安全。

4.如有发现钢瓶漏气及灶具损坏，要及时同专管部门取得联系。

三、甲乙双方事项约定。

1.甲方要在经常的情况下，必须确保不间断地提供乙方用气。

2.出现设备故障或维修，要及时通知乙方尽量在最短时间内修复。

3.以上合同乙方自行管理，如发现不规范操作，一切后果自己负责。

4.本合同生效后甲乙双方均不得修改，合同中如有需要修改经双方协商作出补充。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

代表(签字)：_________代表(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇七

星期四我和妈妈从奶奶家回小区，发现在小区周围有好多的人，有警察叔叔，还有好几辆红色的消防车，还拉了黄色的警戒线，不让我们进小区。妈妈问了一下门卫才知道有一家的煤气漏了，整个小区和街道都弥漫着煤气的味道，空气指数中天然气的浓度很大，会有危险，正在清理小区里的住户，不让进去，只能在外面等待处理。我和妈妈就在河边的游乐场玩，一会儿又看到了一辆消防车开了过来，我问妈妈，为什么要消防车来呢?又没起火，妈妈说这是防患于未然，一旦天然气爆炸引起火灾，消防队员就能及时进行救火，这样就不会有太大的损失，我看到消防员叔叔正忙着接通救火的水管，水管里喷出了很多的水，像喷泉一样，妈妈告诉我这是为了稀释空气中天然气的浓度，这么热的天气，消防员叔叔跑前跑后的，累的是满头大汗，妈妈说，这是他们的使命和责任，是为了保护我们广大人民群众的生命和财产不受损坏，我很敬佩这些叔叔。

晚上7点的时候，我们才回家，但是电还是停了，外面还有喷水的声音，从我家阳台看还有两辆消防车停在外面路边上，消防员叔叔也没有回家，他们有的躺在路灯下面休息，有的坐在路边上说话，我问妈妈，他们怎么还不回家呢?妈妈说是因为小区的漏气问题还没有彻底解决，领导让他们原地待命随时准备解决突发事件。

妈妈找来应急灯，可是没有电池，我们又从抽屉里拿出了四节电池装在了应急灯上，哗的一下灯亮了起来，妈妈说还早，让我写两篇字，我写了，还和爸爸妈妈说了很久了话，我觉得没有电的晚上也是很好玩的。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇八

甲方：

法定代表(负责)人：

注册地：

工商营业注册号：

乙方：

法定代表(负责)人：

注册地：

工商营业注册号：

根据《中华人民共和国合同法》《城市燃气管理条例》等法律法规的规定，甲乙双方经充分协商，就甲方向乙方报装燃气管道事宜，达成如下协议。

一、报站事项。

甲方将其房屋燃气设施安装工程委托给乙方组织实施。

二、报装工程。

1、工程内容：(1)报装工程的设计及文件的编制;(2)工程所需设备，材料的购置;(3)安装施工。

2、施工地点：

3、入户管网安装的分界范围：表尾阀(包括该点)逆向方向的管道及设施设备由乙方负责安装。表尾阀顺流方向向前的管道和用户终端燃气用具，由甲方自备。

4、工程执行标准：(1)《城镇燃气设计规范》;(2)《城镇燃气验收工程施工及验收规范》;(3)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》;(4)其他：。

三、工期。

2、甲方支付报装费后，乙方立即组织设计，落实施工队伍，准备施工材料;。

3、甲、乙双方共同商定，在具备燃气管道的条件(水通、电通、路通、场地平整)下日内进场施工，经乙方组织验收后具备置换通气条件，方可置换通气。

四、工程设计及施工条件。

1、合同生效后，乙方委托具有设计资质的燃气设计单位进行设计，设计图纸完成后，甲乙双方给予确认。

2、乙方应具备施工作业空间;施工时应尽量避免其他交叉工程干扰;周边居民、社会环境应不出现干扰施工的行为。

3、为了更好的与其他管网配合施工，甲方应指定专门的技术工程人员负责小区燃气管网，入户安装的现场协调和定位工作，甲方免费提供施工安装工程中用水用电。

4、乙方完成户内及小区外网调压站等全部供气系统的施工图设计后，设计图纸人员与甲方指定人员、乙方工程技术人员、工程施工方人员、工程监理方人员进行设计交底，甲乙双方技术人员5日内现场定位。

五、施工设计的变更。

1、甲乙双方对确认的施工方案，不得随意再进行变更，如有变更应事前通知另一方，并征求另一方同意方能实施。

2、如因甲方的设计方案变更，造成工期延误或工程费用提高，则由甲方承担。

六、工程验收及保修。

1、工程完毕，乙方应向甲方提交“竣工验收通知单”;甲方收到竣工验收通知后应及时进行验收。

2、本报装工程保修期为年，自竣工验收合格之日起计算，因甲方及或第三方使用不当、认为破坏的，不在保修范围内。

七、报装费及其支付。

1、本项工程共有用户户，其中居民用户户，配套费标准户/元，合同配套费总额合计人民币元(大写：元整)。配套费标准按照政府物价部门批准执行。

2、本合同签订之日起日内，甲方应支付乙方管道建设配套费总额的%，及人民币元(大写：元整)。乙方收到上述款项后，开始对此项目配套燃气工程的委托设计、及组织材料、人员开始进场施工等前期准备工作。

3、在本项工程庭院管道或者入户管道入场之前三日内，家当再付给乙方管道天然气配套费总额的%，及人民币元(大写：元整)。

4、燃气配套工程通过双方竣工验收后，甲方必须付清全部工程配套人民币元(大写：元整)。甲方付清上述款项后，乙方在具备条件的情况下进行庭院管网置换通气。

八、双方责任。

(一)甲方。

1、根据乙方要求提供相关资料和便利条件，如果甲方无法提供前述资料，可委托乙方收集相关资料，并安装国家有关标准另行支付相关费用。

2、甲方提供给乙方的图纸及相关资料(小区平面布置图、小区规划图、庭院地下室管网图等)必须详细准确，前后一致。若因图纸及相关资料错误造成乙方施工的失误或工程返工、停工、延期的，责任由甲方承担。

3、符合同规定的期限的额度支付给乙方报装费。

4、负责自有设施及财产的安全保卫，否则须自行承担不利后果。

5、负责工程验收工作。

(二)乙方。

1、按照合同约定负责组织实施燃气管道工程设计、施工安装及相关事项，如有变更，必须经双方协商一致。

2、落实安全措施，遵守安全施工规范。

3、按合同约定组织完成报装工程内容。

九、产权界定。

报装的燃气管道建成后，以调压箱(柜)出口法兰片为界，含该点逆燃气气流方向的本燃气设施报装项目区域范围内所有燃气管道及相关设施、设备归乙方所用，并负责维护管理;顺燃气气流方向的本燃气设施报装项目区域范围内所有燃气管道及相关设施、设备归甲方所有，并负责维护管理。

十、增项及结算。

1、安装增项：超出第2条第3款规定范围的工程安装，属于安装增项，根据乙方的要求，本合同的安装增项包括：

2、增项费用结算：甲方按照当地现行预算定额或当地物价部门制定标准收取增项费用。本合同项的增项部分预算见附表。开工前，应按照预算交付增项费用。增项施工完成，开阀通气前，用气方按照增项预算价格和双方现场核定的实际完成工作量进行结算，对增项的工程款多退少补。结算完成，方可开盘阀通气。

十一、违约责任。

1、由于乙方原因造成工程质量不符合验收要求，乙方负责无偿返工。

2、由于甲方、第三方以及不可抗力的合理原因造成的不能按合同约定完工，乙方不承担责任。

十二、争议的解决。

1、在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方及时协调解决;。

2、如协商不成，可选择下列第种方案解决：

(1)提交(仲裁机构名称)申请仲裁，适合该种的仲裁的仲裁规则，仲裁地点在;。

(2)依法向人民法院提起诉讼。

十三、其他。

1、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效。

2、本合同一式四份，双方各执两份，各份合同具有同等效力。

3、合同附件及补充协议是合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。附件与本文不一致，以本文为准;如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。

4、其他：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇九

关于××村使用管道天然气（或人工煤气）的申请。

淄博市公用事业管理局：

我村位于××（详细地址），现有居民××户，计划建设××栋居民楼，共计××户。现已建设××栋，共计××户，需配套使用管道天然气（或人工煤气），以满足居民生活用气的需要。

申请单位（公章）年月日。

联系人：联系电话：

××房地产开发商或物业公司（正式公文文头）。

关于××小区使用管道天然气（或人工煤气）的申请。

淄博市公用事业管理局：

××房地产开发商（或物业公司）位于××（详细地址），法人代表：××，注册时间××，主要经营范围××。我公司开发建设（或负责管理）的××小区，位于××（详细地址），计划建设××栋居民楼，共计××户。现已建设××栋，共计××户，需配套使用管道天然气（或人工煤气），以满足居民生活用气的需要。特此申请，请批示。

附：××房地产开发商（或物业公司）工商营业执照（复印件）。

申请单位（公章）年月日。

联系人：联系电话：

××单位（正式公文文头）。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇十

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方________________项目的管道安装工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

一、工程概况。

1、施工范围：

2、施工地点：

3、承包方式：

二、施工工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

1、计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，总_______天。

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

三、质量保证地暖使用寿命保修________年，乙方对安装工程保修_______个采暖期，________年负责维修。

四、施工方案及验收标准。

1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。

2、工程的验收标准与施工方案一致，最低是合格，验收不合格的，乙方应无偿返工。

五、施工现场管理。

1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。

2、乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。

3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

4、施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。

六、工程造价和结算方式。

1、合同造价：造价按工程量据实结算，共_______平方米，每平方米单价_______元，合计______________元。

2、结算方式。

（1）主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%；

（2）后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%；

（3）工程竣工付至总价的90%，

（4）保修期为________年，

第一个采暖期结束后_______天内付到95%，

第二个采暖期结束后____日内付清余款，终生负责维修。风险提示：保修责任的起算。

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

七、保修本工程的保修期为________年，保修期内，乙方要及时履行保修责任，不得拒绝，如若违约则应承担维修的所有费用，并支付_______元违约金给甲方。

八、合同签订后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向守约方赔偿经济损失，守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。

九、附则。

1、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇十一

发包方（以下简称甲方）：

代表人：

承包方（以下简称乙方）：

负责人：

经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方________________项目的pp管道安装工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

一、工程概况。

1、施工范围：

2、施工地点：

3、承包方式：

二、施工工期。

1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总_______天。

2、乙方开工前_______天，应向甲方发出开工通知。

三、质量保证。

四、施工方案及验收标准。

1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。

2、工程的验收标准与施工方案一致，最低是合格，验收不合格的，乙方应无偿返工。

五、施工现场管理。

1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。

2、乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。

3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

4、施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。

六、工程造价和结算方式。

1、合同造价：造价按工程量据实结算，共_______平方米，每平方米单价_______元，合计______________元。

2、结算方式。

（1）主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%；

（2）后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%；

（3）工程竣工付至总价的90%，

（4）保修期为_______年，第一个采暖期结束后_______天内付到95%，第二个采暖期结束后_______日内付清余款，终生负责维修。

七、保修。

本工程的保修期为_______年，保修期内，乙方要及时履行保修责任，不得拒绝，如若违约则应承担维修的所有费用，并支付_______元违约金给甲方。

八、合同签订后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向守约方赔偿经济损失，守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。

九、附则。

1、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地法院起诉，也可解除合同。

甲方：

地址：

联系人：

联系方式：

_______年_______月_______日。

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

_______年_______月_______日。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇十二

二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;。

四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第九条乙方的承诺与保证。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇十三

设计安装普遍存在的问题有：固定焊口组对及焊接质量差；垫片的安装不正确；螺栓紧固受力不均匀；各种材质混合使用，如将一些普通的螺栓用在高温高压管道上；滑动管托与固定管托不按照图纸进行施工；在安装支吊架前，有些工人没有认真阅读安装说明书，而是凭借自身的施工经验操作等。无损检测是检查管道焊缝质量极为重要的环节，如果焊道没达到质量要求，压力管道极易出现各种问题，如裂纹、气孔及根部未融合、夹渣等各种不易察觉的现象。现在很多无损检测方法欠妥，并没有依据相关规定进行检测而是随意抽检，在检测中若出现不合格片，也就对一些模拟检查件实施补片，如果时间不够甚至不进行无损检测。监理工程师的专业水平也不能满足要求，缺乏责任心，对于无损检测中存在的问题不够重视。当管道试验完之后，有一部分安装依然没有完成，比如支吊、托管未焊接，一些仪表的管嘴没有安装，设计安装中的变更要修改管线没有采用相应的管道试验进行补救，对管道未进行吹扫导致其不够清洁等。在管道试验中，操作人员应该仔细检查，通过查看压力表的读数进行判断，但是实际使用中一部分试压包系统的容积较大，如果泄流量较小就极难被发现，因此压力表的读数并不能够反映真实情况。在安装压力管道时还要做好防腐工作，从而延长管道的使用寿命。但是在设计安装中极易忽视防腐工作，许多施工单位并没有专业的防腐工程师，多是由其他专业的工程师兼任，导致经常出现不按要求配比、油漆的质量不合格，除锈达不到要求，漆膜厚度不均匀、气泡、流挂及分层脱落等问题，这都会影响到管道的防腐作用。

以上各种问题严重影响着压力管道的设计安装，因此必须要找出问题的原因所在，进而做出有针对性的改进策略。依据实况，施工单位要建立压力管道质量管理体系，明确质量目标、质量方针，将质量目标进行量化，合理按照从上到下进行分解，从而编制出质量计划与相应的施工文件。依据工程需要，组织员工进行压力管道相关安装知识的.培训，突出安装中的关键点。严格控制特殊工种的资格证，对焊工进行现场考核，技术不过关者不能够上岗，必须要经过岗前培训，培训后满足要求者方能上岗。科学投入资金，营造良好的施工环境，并购买先进的安装机具、设备，以确保施工质量。比如为工厂的管道提供自动焊接技术、增加管道的预制深度等，并采用有效措施提高工作效率，降低工作人员的劳动强度，确保压力管道设计安装的质量。

压力管道元件的质量控制问题及策略。

相关制度中明确了压力管道元件的许可项目以及各种级别表，指明了哪种管道元件需要何种许可证以及相应的审批机关级别。在实际操作中，许多设计安装单位对许可证制度并不了解，依然使用没有资质的单位生产的产品，对于供方所提供的评审，常常忽略供方的制造资质，这样必然不能够保障管道元件的质量。对于压力管道来说，其元件制造质量的好坏直接关系着压力管道的安装质量，从许多设计安装问题来看，一些安全事故主要根源就在于元件质量较差所造成。因此要全面了解生产元件厂商的许可证制度，采购时一定要选用具有制造许可证的供方。管道元件采购入场时，一定要按照检验程序，严格验收，绝对不能够让不合格产品进入。在设计安装中有一些项目所使用的材料是甲方所提供，就是甲供材料。但因多种原因甲供材料大都存在以次充好的现象，为压力管道的设计安全埋下了极大隐患。一旦出现严重后果，压力管道设计安装单位自然也难逃责任，因此设计安装单位就要采取相应措施严格控制甲供材料的质量。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇十四

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第十三条不可抗力。

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十四条争议的解决。

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条优先权。

为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇十五

一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_________。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇十六

一、基本情况：

压缩空气虽然经电脑编算设计，其排气压力不会超过储气罐及管道的设计压力，但由于强大的内部气体对气罐及管道造成的压强以及外界因素的影响，可能导致贮气罐及供气管道的炸裂等现象。

二、危险目标：

四、救援机构：

应急救援机构由配电主任、安全员、设备运行工、生产调度、当班班长、组长。

五、事故的处理：

1、发生贮气罐及供气管道炸裂，当班班长应立即疏通附近人群，并通知做好附近因炸裂造成连带事故的有关车间，防止发生群发事故。

2、当班班长应迅速组织保护现场，并就地安全迅速切断气源。

3、保护好贮气罐安全阀等有关安全保护装置的参考数据。

六、注意事项：

1、发生炸裂事故，进入现象前，一定要注意现场的电源是否已切断。

2、当强大的排气压力排放时，一定要躲开，并从最近旁迅速切断气源开关。

3、防止裂片伤人皮肤。

4、防止因炸裂引起的高空裂片下落伤人。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇十七

xxx天然气开发有限公司（简称xx天然气）位于xx市xx区xx中路,成立于20xx年12月，是xxx石油集团下属企业。是集城市管道天然气、压缩天然气（cng）生产、运输、利用一体化，跨地区经营的天然气公司，是xx石油集团最具成长性的核心业务之一，加快发展天然气业务，符合国家能源消费结构调整方向，也是推进绿色发展的现实途径。公司充分发挥资源优势和管网调运优势，强化产运销储衔接，天然气销量持续保持较快增长，市场供应保障能力明显增强。公司发挥集中调控管理优势，优化产运销资源配置，确保管网安全平稳高效运行，建立了全方位的抢维修和应急支援体系。

20xx年经xx市政府、市发改委批准，与xx市建设局签订了民用天然气准入书，获得xx市xx区南部区域的特许经营权。目前供应范围内的天然气城市中压管网等基础设施已建成投产，可满足区域内居民、商业及压缩天然气用户的用气，是天津市最大钢铁民营企业——天津达亿钢铁有限公司投资控股企业。

和cng压缩天然气领域，主要致力于天然气分销、储运销售、输配站、加气站工程建设、天然气管网建设、运营管理。投资范围包括中压长输管线、天然气门站、城镇市政管网、居民用户、公福及工业用户，供气能力达1亿标准立方每年。

xxx天然气公司经过多年的运营，赢得了当地政府和居民的一致好评。截止目前，公司拥有3万余居民用户及配套的公服用户、商业用户。公司拥有天然气门站1座，汽车加气母站一座，汽车加气站4座，加油站4座，日供应压缩天然气的能力可达到30万方，管线铺设120公里。现已门站为辐射中心，形成高效的市场网络和巨大的.潜在用户市场。

xxx天然气开发有限公司气在未来的发展中将配合国家“西气东输”和发展西部油气田的大战略，加大投资力度，抓住机遇不断发展壮大。公司还致力于转变为以城市输气管网建设投资为主的投资管理运营商，成为更具市场竞争力的城镇天然气运营公司。

自查项目及检查结果。

（一）管理机构。

公司下设工程技术部，负责公司各压力管道工程的监管和验收工作；管网运行部负责公司辖区内各压力管道的日常检查和维护工作，安全监察部负责组织公司的安全大检查，并协助和督促公司有关部门和各基层单位对事故隐患及时整改并制定防范措施。

（二）管理制度。

的学习，由安全监察部负责监督各项安全管理制度的执行情况。

（三）操作规程。

公司现有现实可行的操作规程共计35项，每年会对各管理制度进行评审和修订。由综合管理部组织员工对各项操作规程的学习，由安全监察部负责监督各项操作规程的执行情况。

（四）安全检查。

管网运行部设专业管网巡线人员，每天对辖区内压力管道进行安全巡检，对于发现的安全隐患及时上报整改。安全监察部除了对巡线人员的巡检工作，隐患整改工作进行监督检查外，每年会例行组织各项专项检查，节前安全检查，综合性安全检查，确保各项安全工作做到实处。

（五）应急救援。

公司的应急救援预案中专设压力管线事故的救援预案，每年由安全监察部牵头，对应急救援预案进行演练并总结评审。公司既定于20xx年6月25日左右进行中压管线抢修作业的演练，届时会进一步提高公司对中压管线的应急救援能力。

（六）存在的问题及解决方案。

公司现有的4580米钢制次高压管线因工艺陈旧，使用年限过高，存在安全隐患，我公司已将相关情况上报有关部门，届时会对此段管线进行改造。

最优管道煤气申请书（模板18篇）篇十八