三方安全协议书 三方安全协议(汇总5篇)

业 主 方：四川中虹集团房地产开分公司

施工总承包方：湖南中格建设集团有限公司

电梯安装方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，为保证双方安全生产，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议：

第一条 业主单位： 四川中虹集团房地产开分公司

工程名称： 嘉陵区都尉路二段丽晶府2、3、4号楼

第二条 施工单位：湖南中格建设集团有限公司

施工总承包方责任人：蒙庆吉 电话：

安全生产管理人员： 陈小红 电话：

第三条 电梯安装公司：

电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员：

电梯安装方现场负责人： 电话：

安全生产管理人员： 电话：

说明：电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到业主方工程管理部备案。

第四条 业主方的责任和权利

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改。

3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚，处罚金从安全保证金中扣除。

第五条 施工总承包方的责任和义务

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、按工程要求达到移交标准，移交后电梯的安全责任由电梯安装方自行责任，做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护，与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合，安全高效的完成安装工作。

3、对安装过程中的安全文明施工情况，有权进行安全监督处罚，处罚金从保证金中扣除。

4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时，可以向另外两方提出整改要求等。

5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时，安装方须配合。

6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。

第六条 电梯安装方的责任和权利

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、电梯安装方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负主要责任。

照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为电梯安装方，不得将经济损失和矛盾转移到施工总承包方，不得对事故隐瞒不报。

4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。经过审核审批的安全施工方案和技术措施应交给施工总承包方进行备案.

5、电梯安装方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员，应当按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。

6、电梯安装方投入现场的全部机械及种类生产工具，必须经政府安检部门检验合格，符合国家的有关标准，并遵守操作规程。

7、根据工程特点，在施工组织设计（或施工方案）编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

8、施工过程中，对人的不安全行为、物（设备）的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现；对打开的电梯井口，要及时做好安装防护，以防发生意外。

9、电梯安装方施工现场的控制，由电梯安装方单位负责人负责。服从监理单位、业主单位对施工现场的安全管理。

10、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对业主方单位知书，应无条件进行整改。

11、电梯安装方有权对业主方的安全管理提出合理化建议。

12、爱护好总承包成品的保护，损坏的产品照原价的3倍赔赏。

第七条 其他

1、本合同签订后，未经三方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2、本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致；如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动；工程施工结束以后，本合同也一同解除。

3、合同履行过程中发生争议时，三方应协商解决；如果协商不成，三方均可以向仲裁机构申请仲裁。

4、本合同自签订之日起生效，一式三份，三方各执一份。

业主方：

施工总承包方：

电梯安装方：

日期： 年 月 日

建设单位：北京实兴腾飞置业发展公司 （甲方）

施工单位：中扶建设有限责任公司 （乙方）

监理单位：北京精正兴工程建设监理有限公司 （丙方）

为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强安全生产管理，落实安全生产职责，保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律，建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致，订立本协议。

一、工程基本情况

工程名称：苹果园交通枢纽h地块廉租房项目：

建筑面积：19370平方米

工程地点：苹果园路

二、工期

开工日期： 2011 年4月20 日结束日期：2012 年 9 月 25 日

三、协议内容：

（一）施工单位责任（乙方）：

1、严格执行北京市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程，并严格遵守协议中所规定的条款。

2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。

3、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款，造成的生产安全事故，由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。

4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员，并对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准，经常组织开展安全宣传活动。

6、负责施工人员入场前的安全教育培训，告知岗位安全操作规程和违章作业的危害，考试合格后方能上岗作业。

7、组织安全技术交底，并严格履行签字手续，对措施的执行情况进行监督检查，并督促、检查隐患的整改落实。

8、对特种作业人员进行培训，并对持证操作情况进行检查，将证件复印件备案，严禁无证作业。

10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备，在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。

11、定期组织事故应急救援预案的演练，积极参与安全宣传活动。

12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查，落实隐患整改。

13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员，必须保证从业人员身体和心理健康，因违反本条规定，造成的生产安全事故和其它事故，承担事故的责任和因此发生的全部费用。

15、因安全措施不落实，安全防护未达到标准，安全隐患未整改或未进行有效控制，以及个人违章导致的生产安全事故，施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。

16、发生伤亡事故，优先抢救受伤人员，及时通知建设单位，积极进行事故调查，承担事故责任和损失。

17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业，施工中发生危及人身安全的情况时，有权立即停止作业及时撤离。

（二）、监理单位责任（丙方）

1、认真学习贯彻执行国-家-安-全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。

2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在开工前应认真检查施工现场的安全生产条件。

3、工程开工前监理部门必须审查施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。

4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程、专项施工方案，并附具安全验算结果，施工单位负责人必须签字。

5、施工现场管理人员每天对施工现场安全情况进行巡视，配合安全生产主管部门做好监督管理工作，对监理过程中发现的安全隐患部位，及时书面要求施工单位整改，情况严重的，责令施工单位停止施工，并呈报建设单位，施工单位拒不整改或拒不停止施工，及时向有关主管部门报告。

6、监理部门在做好监理规划和工作实施细则时，应把监理对安全生产的控制实施，作为一项必要的内容列入工作规划中，规范安全控制程序。

7、做好每次监理例会，把安全管理工作，作为一次重要的议事内容，加强对施工单位安全管理工作的协调，对现场安全技术存在的问题进行分析总结，制定有效对策。

8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况，在监理日志中做好专项记录，月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析，总结控制方法。

9、实行安全生产逐级检查制度，监理部应实行周检、月检检查制度。

2

四、协议的生效与终止

1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。

2、本协议在完成工作内容、所有施工人员撤离施工现场后，即宣告终止。 十一、 本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等效力。

建设单位：(盖章) 负责人：(签字)

施工单位：

监理单位：

建 设 单 位 （以下简称甲方）： 菏泽鲁商置业有限公司

菏泽鲁商凤凰城二期 由开发公司直接发包给专业承包单位施工，为搞好施工现场的安全生产管理，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及菏泽市有关安全生产规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，加强施工现场安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，经协商签订“安全管理协议书”，三方遵循公平、守法、安全、环保、诚信的原则，就施工安全事项协商一致，订立本协议书。

一、工程概况：

1.工程名称：菏泽鲁商凤凰城二期

2.工程地点： 菏泽市牡丹区人民路与长城路交汇处

3.承包形式： 甲分包

4.承包范围：菏泽鲁商凤凰城二期

二、工程安全目标：

杜绝重伤及其以上等级生产安全事故。

三、发包公司（甲方）职责：

1、贯彻执行国家及地方安全生产的法律、法规、条例，负责对专业分包施工安全生产活动的检查、指导与整改，确保安全生产各项责任落实到实处。

1

查作业人员操作证等与安全生产相关要求的证件与证书。

3、审批分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施，并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案，并负责对专业承包施工的安全实施监督管理。

4、负责协调施工现场专业承包与总承包单位的协作关系及施工配合事项，明确专业承包单位要服从总承包单位的安全生产管理要求，并以书面形式告知总承包单位，向总承包单位承付配合费。

5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对分包单位提出整改或停工整改。

四、总包单位（乙方）职责：

1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度。

2、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等；核查机具设备产品合格证书、检验检测报告、与安全生产相关要求的证件与证书。不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

3、配合建设单位做好对分包单位的安全监督，对施工现场的安全生产与文明施工实施统一管理。

4、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”。

5、对专业承包设备、设施具有监督检查权，依据安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

6、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时，一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故；二是要以书面形式尽快通知建设单位及监理，促使分包单位立即整改或停工整改；三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。

2

7、监督专业承包单位建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求其建立相应的救援体系，落实救援措施。

8、按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。

9、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。

10、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。

五、专业承包单位（丙方）职责

1.专业承包单位应为独立的法人主体（单位），须贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立相应安全生产自保体系，积极参加总承包安全生产例会，对所属范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理，并承担自身发生的安全质量事故和一切责任，及对第三方造成的一切经济损失及责任。

2、负责向总包单位提供中标通知书、合同、企业资质、安全生产许可证（原件审核）及现场项目经理法人委托书、专职安全员委托书及管理人员和特殊工种操作证，专业公司人员劳动关系证明等相关有效证件和证明材料等。不得将专项分包项目再次转包（或分包）。

3. 贯彻落实国家及菏泽市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。

4、服从建设单位、监理单位、总承包单位的安全生产管理，对专分包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，主动配合总包单位做好安全生产管理工作。

5、专业承包方应应配备与本合同造价相对应的数额委派的专职安全员在施工现场负责本专业班组作业安全的监督和检查，并对本专业班组安全负全责。同时要求专业公司相关人员应在现场，随时配合总包相关安全工作，消除隐患，以利共赢。

6、有权对施工现场安全生产工作提出意见和建：有权拒绝总包单位违反法律法规的安全指令;一旦分包单位施工视为认可，并承担由此带来的一切责任。

7、对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须以书面形式告之相关单位及人员，要有相关单位人员接收签字手续。

8、使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负主要责任并承担经济损失。有义务防护与自身工作有关的危险区域和危险源；在自身无能力解决时，应及时报总共同协商处理。

9、对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。

10、使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。

11、对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。自备配电设备设施必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》《建筑施工安全检查标准》等要求，对不符合安全标准使用的机电设备有权拒绝，签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。

12、自带机械设备、设施应符合国家或地方有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时，须按相关规定程序及时报批、法检（检测），在安装、使用前向总包及相关部门备案。

13、负责编、审核相应的专项施工方案，并将安全技术措施和安全技术交底，报总包单位，便于监督实施。

技术人员的安全与技术交底。书面告知本岗作业危害和操作规程、并做到班前安全交底、班中安全检查，发现隐患及时予以整改到位。

15、负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。并提供相关人员与此单位的劳动关系证明。

16、按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。

17、按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务及时向总包方报告。

18、服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。

19、在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向总包报告，并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。

20、发生生产安全事故后，必须在1小时内向总承包单位报告，由总承包单位及建设单位按照菏泽市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，必须承担事故的全部责任。

21、需要施工明火的地方，须办理动火证审批事先通知总包单位，并做好周边的消防防护措施。

22、做好现场文明施工，每日做好“落守清”工作，做到工完料净场地清。

六、违约和索赔：

1、 由于专业承包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分专业承担全部事故责任和经济责任。

2、 由于其他责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承

担相应的事故责任和经济责任。

3、发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由专业承包方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

七、其他

1、总包向专业承包方征收安全、治安、消防、环境卫生保证金，金额为（） 元。专业承包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除，如专业承包方在施工中无任何违章行为，待专业承包工程结束后全部退还。

2、其他未尽事宜另见《分包治安管理条例》。

3、协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。

4、协议份数：本协议一式肆份，具有同等效力，由甲、乙、丙方分别保存一份，抄报建设主管部门一份。

开发公司（甲方盖章）： 年 月 日

总包单位：(乙方盖章) ： 年 月 日

专业承包单位：(丙方盖章) ： 年 月 日

建设单位：

总包单位： （以下简称乙方）

分包单位： （以下简称丙方）

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《潍坊市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、潍坊市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”（以下简称《协议书》）。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。

本《协议书》的`宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。

第一条；建设单位的权力和义务

1审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

2．审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。

3．协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。

4．如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。

5．对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。

第二条；总承包单位的权利、责任和义务

l．按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。

2．配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作。

3．分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。

4．对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。

5．对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。

第三条；分包单位的权利、责任和义务

1

一、贯彻落实国家及潍坊市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。

二、服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。

三、根据现场实际施工需要及便于工程施工进程及管理，丙方按实际施工楼座交予乙方 3000 元安全文明施工保证金。

四、现场安全文明施工生产要求：

1.丙方应遵循乙方提出明确的安全要求，并接受乙方的监督检查，丙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对乙方提供的安全生产设施，丙方不得破坏，若因丙方原因发生物品损坏，丙方按照损坏物品市场价格双倍赔偿，赔偿直接从丙方保证金中扣除。

2.牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，严格遵守工地安全制度，服从乙方管理人员的指挥，做到生产必须服从安全。无操作证人员一律不准玩弄机器。

3. 乙方安全员对施工现场安全具有监督和处理权，对违反安全生产规程的行为，有权力加以制止并提出整改措施，对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退。

4. 丙方进入施工现场必须戴好安全帽等防护用具，高空（阳台保温、吊篮外墙施工）作业时应配戴安全带，如因丙方原因所引发的安全事故，丙方应承担全部责任，乙方将根据现场实际情况进行处罚，罚款从安全文明保证金中直接扣除。

5.在施工过程中，丙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由丙方负责，并根据现场实际损失赔偿乙方，赔偿款直接从保证金中扣除。

6.丙方应严格按照施工方案进行施工，现场使用电焊时下方应配备接渣盒，防止电渣掉落引起火灾，周边应配备防火设施。

7.丙方应正确使用升降机，不得擅自操作升降机。如经发现有违规使用的，乙方将根据现场情况进行罚款。罚款从安全文明保证金中直接扣除。

8.丙方进场材料要分区整齐堆放，施工垃圾不得随意乱倒，如经发现甲方将根据情节轻重进行罚款。

五、治安管理

方负责。

六、文明管理

1.本工程生产区、生活区实行市级文明施工标准化管理，进场施工人员必须证件齐全。

2.丙方人员必须遵纪守法、讲究社会公德、仓库及加工区应保持清洁，人员轮流值日、服装、鞋帽成线放齐，文明有秩。严禁烧电炉、热得快等高频率电器设备，严禁电线乱拉或乱接插座.

七、处罚制度

1.机械违章操作的行为，每次罚款50—200元。

2．机械违章操作发生事故，按现场实际情况处理。

3.要节约用电，合理利用，严禁乱拉乱扯，现场严禁使用不符合国家规范的电缆，甲方管理人员发现每次罚款100元。

4.下班后不切断机械及照明电源的罚款100元/天。

5.现场发现随地大便者罚款50—100元/次，并责令其清理全部大便。

6.夜间20：00以后无环保局批准手续，绝对禁止作业，否则除承担环保罚款外，乙方将根据名誉损失程度酌情处罚。

7.每天完工后的建筑垃圾及时清理，丙方安甲、乙方指定地点堆放整齐，如有乱抛乱甩行行为，经教育不听者，罚100元。

8.赤膊、穿拖鞋，野蛮施工一次罚款200元。

9.损坏工地内的临时设施、宣传标语，按情节严重程度作赔偿处理，并处100元起罚款。

10．未经许可擅自动明火的班组和个人分别作100—1000元罚款。

11．特殊工种无证进行上岗操作，发现一次罚款100元，责令停止。

施工现场严禁使用电炉及高频率设备烧饭、取暖，发现一次罚款200元，责令停止。

12．擅自拆除外架子或损坏各项防护，隔离措施的罚责任班组100—500元，并责令整改好。

13．无故动用（或损坏）灭火器、消防栓的罚款100元。

14．丙方因操作者违章或野蛮操作，造成伤害他人或自身的，承担经济损失的100%，并按情节轻重处罚。

15．丙方违章作业的整改内容在发出整改后，要求规定时限内未完成者，责令继

续整改，并以每延期一天罚款500元，依次类推，严重者做停止作业退场处理。

16．打架斗殴，按情节轻重处理，参与者不论理由，最低以1000元起处罚，情节严重的送司-法-部门处理。

17．为安全，本工程禁止未满16周岁的小孩进入作业现场，发现一次罚款100元。

第六条、施工用电

18.丙方现场所用的施工用电、照明灯具、三级配电箱、电缆线等全部由乙方自理，严禁乱拉乱扯，或使用不符合规范的配电箱及电缆。

第四条；保证金支付及退还

1、支付：自本协议经甲乙丙双方签订时，由丙方一次性将安全文明施工保证金交予乙方，乙方开具收款收据给乙方。

2、退还：待丙方工程全部结束退场且工完场清后15日内，经甲乙方验收合格后无息退还剩余安全文明施工保证金。

第五条；协议起止时期

3、罚款：罚款通知单需经甲方、监理、乙方单位共同签字后生效，费用直接从保证金中扣除。

本协议书一式三份，签字（盖章）后建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。

本协议自双方签字并交付安全文明施工保证金之日起生效，乙方工程全部结束退场后退还剩余安全文明施工保证金后失效。

建设单位（章）

项目负责人： 年 月 日

总承包单位（章）

项目负责人： 年 月 日

分包单位（章）

项目负责人： 年 月 日

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》，加强施工现场安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定，经协商签订“安全管理协议书”（以下简称协议书）。本协议书适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。

本协议书的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务，确保本工程安全生产与文明施工。

一、建设单位的责任、权力和义务

l、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

2、审查分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施，并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案。

3、协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位，向总承包单位承付配合费。

4、如发生生产安全事故，负责协助分包单位做好抢险、

救人及现场保护等相关工作。

5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对分包单位提出整改或停工整改。

二、总承包单位的责任、权利和义务

l、按时完成建设单位交办的各项施工配合工作，服从总包方施工管理。

2、配合建设单位做好对分包单位的安全监督，对施工现场的安全生产与文明施工实施统一管理。

3、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”。

4、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时，一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故；二是要以书面形式尽快通知建设单位，促使分包单位立即整改或停工整改；三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。

5、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。

6、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。

7、由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。

三、分包单位的责任、权利和义务

l、贯彻落实国家及深圳市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。

2、服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。

3、对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）负有全部责任，并按有关标准设舲安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须以书面形式告之相关单位及人员，要有相关单位人员接收签字手续。

4、对分包范围内的施工用电及生活用电负有全部的安全管理责任。b级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

5、使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续，签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。

6、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合深圳市有关安全标准。使（租）用特种设备时，应在使用前向总承包单位备案。

业人员持证上岗，负责建立特种作业人员登记表，并向总承包单位备案。

8、按照深圳市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其它事故隐患，应向总承包方及时报告。

9、按照深圳市有关规定合法使用劳务作业人员，办理劳务注册及相关保险，对作业人员进行安全生产教育培训考核考核合格后方可上岗作业。

10、使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负主要责任并承担经济损失。

11、服从总承包单位安全生产与文明施工管理，并负责所辖施工区域内的管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

12、由分包单位责任造成的生产安全事故或导致总承包单位和第三方人员伤亡时，由分包单位承担事故主要责任和全部经济责任。

13、由总承包单位责任造成的生产安全事故，分包单位有义务负责处理善后事宜。

14、由双方或第三方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

15、发生生产安全事故后，必须在1小时内向总承包单位报告，由总承包单位及建设单位按照深圳市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，必须承担事故的全部责任。

四、建设单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下：

本协议书一式六份，建设单位、总承包单位、分包单位各执二份，三方盖章签字生效。至分包单位工程项目完工及所有管理人员与作业人员撤出本施工现场后自行终止。 建设单位（盖章）

（盖法人单位章）

法定代表人或委托代理人（签字）

总承包单位（盖章）

项目经理（签字）

分包单位（盖章）

（盖法人单位章）

法定代表人或

委托代理人（签字） 施工负责人（签字）

签订日期： 年 月 日

业 主 方：四川中虹集团房地产开分公司

施工总承包方：湖南中格建设集团有限公司

电梯安装方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，为保证双方安全生产，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议：

第一条 业主单位： 四川中虹集团房地产开分公司

工程名称： 嘉陵区都尉路二段丽晶府2、3、4号楼

第二条 施工单位：湖南中格建设集团有限公司

施工总承包方责任人：蒙庆吉 电话：

安全生产管理人员： 陈小红 电话：

第三条 电梯安装公司：

电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员：

电梯安装方现场负责人： 电话：

安全生产管理人员： 电话：

说明：电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到业主方工程管理部备案。

第四条 业主方的责任和权利

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改。

3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚，处罚金从安全保证金中扣除。

第五条 施工总承包方的责任和义务

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、按工程要求达到移交标准，移交后电梯的安全责任由电梯安装方自行责任，做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护，与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合，安全高效的完成安装工作。

3、对安装过程中的安全文明施工情况，有权进行安全监督处罚，处罚金从保证金中扣除。

4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时，可以向另外两方提出整改要求等。

5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时，安装方须配合。

6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。

第六条 电梯安装方的责任和权利

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、电梯安装方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负主要责任。

照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为电梯安装方，不得将经济损失和矛盾转移到施工总承包方，不得对事故隐瞒不报。

4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。经过审核审批的安全施工方案和技术措施应交给施工总承包方进行备案.

5、电梯安装方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员，应当按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。

6、电梯安装方投入现场的全部机械及种类生产工具，必须经政府安检部门检验合格，符合国家的有关标准，并遵守操作规程。

7、根据工程特点，在施工组织设计（或施工方案）编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

8、施工过程中，对人的不安全行为、物（设备）的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现；对打开的电梯井口，要及时做好安装防护，以防发生意外。

9、电梯安装方施工现场的控制，由电梯安装方单位负责人负责。服从监理单位、业主单位对施工现场的安全管理。

10、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对业主方单位知书，应无条件进行整改。

11、电梯安装方有权对业主方的安全管理提出合理化建议。

12、爱护好总承包成品的保护，损坏的产品照原价的3倍赔赏。

第七条 其他

1、本合同签订后，未经三方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2、本合同与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致；如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动；工程施工结束以后，本合同也一同解除。

3、合同履行过程中发生争议时，三方应协商解决；如果协商不成，三方均可以向仲裁机构申请仲裁。

4、本合同自签订之日起生效，一式三份，三方各执一份。

业主方：

施工总承包方：

电梯安装方：

日期： 年 月 日

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条 工程项目：

第二条 施工地址：

第三条 甲方安全责任

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派         同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第四条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派      作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

乙方应将事故调查组的.事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第六条 施工安全保证金

甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

（1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

（2）发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

第七条 违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

第八条 甲乙双方约定的其他事项：无

第九条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第十条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条 本协议有效期限：自       年     月      日起至      年   月     日止。

第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

建设单位： （以下简称甲方）

总承包单位： （以下简称乙方） 甲方直接分包单位： （以下简称丙方）

为了全面履行甲方、乙方、丙方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工全过程中甲、乙、丙三方各自的安全责任和主体责任，为保护施工人员的安全、身体健康和防止伤亡事故的发生。依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关法律、法规和雨润集团的相关规章制度等，甲、乙、丙三方签订本协议，并在履行合同时应认真履行本协议。

一、工程概况

1、工程名称：青岛雨润国际广场写字楼工程

2、工程地点：位于青岛市高新区科技大道以北，智力岛1号线以南，创业大道

以东，智力岛6号线以西。

3、承包范围：幕墙工程

4、承包方式：甲方直接发包

二、甲、乙、丙三方共同责任

1、甲、乙、丙三方共同遵守国家和本地政府有关安全生产的法律、法规规定，认真执行国家、行业、安全技术标准。

理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。乙方、丙方各自配备专职安全管理人员。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违规指挥和违章作业。在组织施工生产同时首先落实安全保护措施，防止事故发生。

4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

5、一旦发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任。

三、甲方责任

1、甲方负责对丙方安全生产资质进行审查，审核丙方安全生产许可证、项目经理安全b证、专职安全员c证。

2、丙方进入现场施工前，甲方须提前告知乙方，以便乙方做好施工场地和安全管理安排。

3、丙方进场施工时，根据合同约定，甲方须对乙方、丙方现场安全管理责任进行书面交底，明确乙方、丙方安全管理职责。总体原则：如丙方施工与乙方无经济关系，乙方主要负责协调双方现场相互影响安全的工作，否则乙方承担总包合同约定的安全管理职责。

4、甲方负责协调解决乙方、丙方安全工作纠纷。

四、乙方、丙方责任

1、丙方进入施工现场，必须服从乙方安全管理，遵守甲方、乙方各项安全文明施工管理制度。

2、丙方施工人员不得擅自拆除施工现场的安全防护设施。如在施工中遇到非暂

拆不可的，丙方应提前向乙方申报，经同意后方可施工，并在施工完后恢复原样，双方做好责任区域书面交接记录，否则一切安全事故由丙方负责。

3、丙方负责自己施工和办公生活区的消防保卫工作。丙方在动用明火时，应履行动火审批手续，并告知乙方，丙方现场安排专人看护，配备消防器材，严防火灾的发生。一旦发生火灾，如殃及他人必须承担相应的责任。

4、丙方应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，用电必须自带电表，自备合格的用电设备，由乙方指定接线、接配电箱。经乙方专业人员读数记录后方可使用。

5、丙方应教育自己的职工，任何财物不得随便带出工地，如有发现，轻则处罚，重则交公安部门查处。

6、丙方应独立的对本单位施工安全承担责任。

7、丙方应做好文明施工工作，做好现场安全防护，采取严密可行并符合安全标准的预防措施，不得存在危及作业人员安全和健康的危险情况，不得随意动用乙方任何机械及料具，确保所有工作场所的安全。如有需要应提前申报乙方，在乙方同意后方可使用。

8、丙方必须为进入施工现场的人员配备合格的劳动防护用品，同时将人员基本信息（姓名、家庭住址、联系人及电话）报乙方项目部，如有人员变化应及时告知。

9、丙方进入乙方施工区域，应提前告知乙方，书面写明所影响的作业区域、作业内容、可能出现的重大危险因素等信息，以便双方协商，避免因交叉施工带来安全隐患。

10、丙方进入施工现场的工具材料、机械设备、油品、工人宿舍等停（存）放、

布置须征得乙方同意，不得随意占用施工场地。

11、乙方发现丙方施工现场存在安全隐患，可下发隐患整改通知单并抄送甲方，丙方须及时落实整改并回复甲方、乙方。对于严重安全隐患或屡教不改的安全问题，乙方征得甲方同意后，可下发处罚单（停工、撤换人员或经济处罚）。但不能因此免除丙方现场安全管理责任。

12、双方应各自安排技术、安全、质量等专业施工管理人员做好现场管理，落实甲方及各自单位规章制度，确保安全施工。

13、双方应确保信息沟通畅通，原则上同一区域不得有相互干扰的班组施工。如必须在同一区域施工，后进入的一方应主动向先进入的一方通报施工内容等信息，确认互不干扰且各自落实安全措施后，方可同时施工。一旦因互相干扰造成安全隐患，后进入的一方应立即停止施工。

14、事故汇报及处理原则：如一方发生安全事故可能影响另一方人身、财产安全，必须立即告知对方，并由责任方承担相应责任和经济损失。发生事故后，双方均应全力实施救援。

15、乙方、丙方各自负责本单位人员生命和财产安全，承担各自单位治安保卫和消防责任。施工人员发生矛盾，双方管理人员必须及时调解沟通，避免治安事件发生。

16、丙方进场前，应向乙方交纳安全生产文明施工保证金，根据工程合同造价提交2-5万元，施工过程中，因安全文明施工问题致使安全保证金被扣罚，丙方有权要求补缴约定全额；施工结束，安全文明施工保证金余款在丙方退场时返还。

四、附则

1、如有未见事宜或在施工过程中出现新的矛盾，乙丙双方无法解决时则有甲方

统一协调处理。

2、本协议一式三份，三方各执一份。

建设单位(章) 负责人：

总承包单位：项目部（章）负责人：

甲方指定承包单位（章）

负责人：

签订日期年 月 日

建设单位： (以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位： (以下简称乙方) 施工承包单位： (以下简称丙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议：

一、概况：

1、 工程名称：

2、 工程地址：

3、 乙方分包内容及范围： ４、丙方施工承包协议另行签订。

二、甲方责任

a、质量管理责任：

1、 甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务；

b、安全文明责任：

1、 提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。

2、 甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调，乙方、丙方积极服从。

共 9 页

建筑工程施工协议书

3、 甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。

4、 甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等，不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。

５、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后，由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。

６、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。

７、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。

c、进度管理责任：

1、 甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。

2、 由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误，甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。

d、其他责任：

1、 甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作；

2、 甲方应按合同约定按时拨付乙方、丙方工程材料款、形象进度款及工程结算款。

共 9 页

建筑工程施工协议书

3、 甲方在对乙方进行付款时，应扣除乙方按合同应支付给丙方的施工配合费，转付给丙方。（如乙方进场后已直接缴纳施工配合费给丙方，由丙方出具收款证明，甲方以收款证明作为依据，拨付款时不再扣除乙方的施工配合费）

三、乙方责任

a、质量管理责任：

１、乙方必须以本工程的施工图纸和相应的现行国家施工规范、施工质量验收标准、操作规程以及相关的行业标准为施工的依据和标准。严格按甲方提供的施工图、变更和技术交底进行施工。

２、乙方必须向甲方及监理单位以书面形式明确从事本工程施工质量管理的专职质检员名单。所有现场施工人员必须有服从甲方及监理单位的统一管理。对甲方及监理单位提出的质量问题或隐患，乙方应及时予以整改。对不服从管理或因质量问题不及时整改而造成工程后患或其它负面影响的，甲方及监理单位有权进行处罚。

３、对进场使用的原材料或半成品和构配件，乙方单位应及时会同甲方及监理单位进行有见证取样复试合格，试验合格后方可投入使用。严禁不合格的原材料或半成品和构配件投入工程中使用。

４、本工程的施工质量实行“样板制”。 乙方进场施工时，应进行样板施工，在样板施工完成质量报验得到甲方及监理单位认可后方可进行批量施工。

５、乙方必须实行严格的“三检制”，即：自检、互检、交接检。已施工完成的成品，在经过严格的“三检制”合格后，报甲方及监理单位进行验收。在验收合格后，方可进行下道工序施工。

６、施工过程中，如发现专业设计存在的问题、施工存在的问题或与其它专业

共 9 页

建筑工程施工协议书

产生工序交叉冲突以及其它问题时，应及时与甲方及监理单位进行沟通解决。严禁私自做主，盲目施工。

７、乙方对已施工完成的成品或半成品应采取有效措施进行妥善保护。因保管不善引起的一切后果均由乙方自行承担。

８、对乙方分包范围内的施工质量及质量保修工作，乙方必须向甲方及监理单位负责并以书面形式明确。

９、因乙方的施工质量不合格或达不到要求而影响到本工程最终交工验收的，甲方将根据实际情况追究乙方的相关责任。

10、乙方施工完成的工作内容经甲方及监理单位验收合格后，乙方应及时做好签证资料。

11、乙方对本分包工程资料的及时性、完整性负责。分包工程最终完工验收合格后乙方编制成完整资料交付甲方或监理单位，由甲方或监理单位转交丙方统一汇总形成最终工程交工资料。

b、安全管理责任：

1、 乙方必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

2、 乙方的现场施工人员必须严格遵守国-家-安-全施工规范和省、市的建设工程施工安全规程，落实《建设工程安全生产管理条例》中施工单位安全责任。

3、 乙方的外来人员进场应有有效身份证明,并应按规定要求自动办理驻石暂住手续及其它手续。

4、 乙方进场施工前必须按国家建筑工程安全管理相关规定要求以书面形式明确专、兼职安全负责人名单报甲方及监理单位，乙方进场后施工前应以本工程的安全目标为依据制定相应的安全目标，明确安全保证计划。

共 9 页

5、 乙方在施工过程中，对施工现场的安全防护设施应加以保护，如因施工需要需拆除安全防护设施的，在得到丙方的同意并经妥善安排后，方可拆除。施工完成后必须立即恢复原样。如发现有意的损坏行为，甲方、监理单位及丙方均有权对其进行严肃处罚。情节严重者，甲方有权责令其退场并对其进行重罚。

6、 在未经丙方同意下，乙方的任何人不得动用丙方的任何机械设备及材料。

7、 乙方应自备合格的安全帽、安全带及基本安全劳保用品。进入施工现场必须戴好安全帽，悬（临）空作业必须系好安全带，严禁在高处随意扔投物料。

8、 乙方所有人员都必须服从甲方、监理单位的统一管理，遵守丙方对施工现场安全文明的统一要求。对提出的安全隐患，施工人员应立即无条件停止作业进行认真整改，整改完成隐患消除后，方可继续施工，否则甲方、监理单位、丙方有权对其进行处罚。

9、 乙方应建立施工安全生产教育制度，对所有未经施工安全生产教育的人员不得从事上岗作业。

10、 乙方应编制有针对性的安全专项施工方案报甲方及监理单位审批，施工过程中实行严格的安全技术交底制度、班前安全活动制度和定期安全检查制度。甲方、监理单位有权对乙方的所有安全工作进行不定期的检查，发现的问题乙方必须立即进行认真整改。

11、 乙方的施工机械应做好安全防护并设专人操作，做好施工机械的定期维护保养工作。

位的相关处罚。

13、 乙方的施工人员如因非乙方原因而造成自身或他人安全事故的，一切责任及后果由责任方负责。

14、 如发生重大安全事故，乙方应及时将情况上报甲方、监理单位及上级主管部门进行统一处理，不得擅自处理。

c、进度管理责任：

1、 施工过程中，乙方的施工进度计划应服从施工总进度计划。

2、 乙方应准时参加甲方及监理单位组织的每周的生产协调会及其它通知必须参加的工作会议，对不及时参加或不参加会议的，甲方及监理单位有权根据实际情况进行处罚。

3、 乙方应以合同工期为依据，每月25日报下月工作计划，并以月计划为依据报每周工作计划。除重大设计变更或其它不可抗力的影响外，施工进度计划一般不作调整。如计划需作调整，乙方应提前通知甲方及监理单位，阐明计划调整状况及影响进度的特殊原因及分析。

4、 如产生重大设计变更，乙方应根据实际情况及时做出调整计划报甲方及监理单位审批。

5、 除重大设计变更或其它不可抗力的影响外，乙方不得以任何理由或借口拖延工期。如超过合同约定工期的，乙方将承担由此引起的一切责任及后果。

d、现场文明管理责任：

1、 乙方进入施工现场后，乙方的施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区等应接受甲方、监理单位及丙方的统一规划安排和管理。

2、 乙方施工中所投入的施工机械及材料，必须按甲方及丙方指定的位置进行

集中堆放。如随意铺散且不听指挥的，甲方及丙方有权对乙方进行处罚或清除出场。

3、 施工现场内，禁止明火作业，如确实需要动用明火，乙方应以书面报告向甲方、监理单位及丙方进行申请，征得同意后方可使用。乙方必须在施工区及生活区自行配备灭火器材，落实消防责任。

4、 乙方在人员施工现场内，严禁随地大小便。违者甲方、监理单位及丙方有权对其进行处罚。

5、 乙方在施工中应做到“工完料清”。施工现场内产生的施工垃圾，应及时做好收集、清理和倒运。如不及时清理或随地乱扔，甲方、监理单位及丙方有权根据实际情况进行处罚。

6、 在本工程中，严禁一切打架斗殴行为。对在施工或生活中产生的矛盾或利益冲突，乙方现场主管人员应及时向甲方、监理单位及丙方主管人员反映并协商解决。对一切打架斗殴行为，甲方、监理单位及丙方每次将根据实际情况对打架斗殴进行2000元以内的严厉处罚。情节严重者，移交司-法-部门处理。

7、 严禁一切聚众赌博、酗酒闹-事和卖淫嫖娼行为。违者，甲方、监理单位及丙方将根据实际情况对其进行严厉处罚。情节严重者，移交司-法-部门处理。

8、 乙方应切实做好安全防盗工作。对因管理不善引起的一切被盗损失，乙方自行负责。

9、 乙方应切实做好职工的防寒、防暑、防疫工作，保证职工的正常生活秩序。如发生意外情况（如非典、甲流等），应及时向总包单位、监理单位及建设单位汇报情况，禁止私自处理。

e、其他责任：

1、 乙方进场时，应提供丙方一份与甲方所签订的施工合同，作为丙方收取乙方施工配合费的依据。

2、 乙方进场时，应根据分包工程规模预交适当的施工用水、用电预付款及临设费用给丙方。

3、 乙方进场时，应根据分包工程规模预交1～3万元给丙方，作为现场管理费用，此费用用于工程施工过程中发生的罚款、赔偿等用途。乙方工程完工后，丙方扣除现场实际发生的费用，余款再由丙方退还给乙方。

四、丙方责任

3、 乙方进场并预交现场相关费用后，丙方负责提供乙方工地出入、材料堆放场地、现场垂直运输等配合工作。

4、 丙方现场管理人员在施工现场发现的乙方施工质量问题、安全问题，及时向甲方、监理单位、乙方提出，乙方须按要求及时落实整改。

5、 对乙方未经丙方同意，擅自动用丙方安全设备、材料或私自接电以及现场文明施工不按要求施工等行为时，丙方有权根据实际情况对乙方进行处罚。

6、 施工过程中，丙方应给予乙方较好的施工配合。在丙方与乙方发生争议时，由甲方负责统一协调解决。

7、 在有关费用结清后，乙方施工全过程所形成的相关资料，在丙方审核无误

后，由甲方及监理单位转交丙方负责最终整理归档。

五、附则：

1、 在施工中执行分包合同中安全条款时，本管理协议书具有优先权。

2、 本合同签字后生效。

3、 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。

4、 未尽事宜，甲丙乙三方可另定补充管理协议，补充管理协议也是本协议的一部份，具有同等效力。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

丙方： 代表：

甲方：江苏康禾生物制药有限公司

乙方：晟元集团江苏康禾生物制药工程项目部

丙方：

因工程需要，现将 分项分部工程由甲方委托丙方施工。为了明确履行各自安全及其他职责，确保各项安全措施及其他有关事项的落实，有效的预防重大伤亡事故的发生，避免三方之间的矛盾产生。保障施工现场作业人员的生命安全以及施工生产的顺利进行。维护单位的社会信誉和良好的形象，提高经济效益，依据我国现行的《建筑法》、《合同法》，以及江苏省建设厅、泰州市建设局关于现场安全管理工作的要求，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下，甲、乙、丙三方就本建设工程施工安全及有关事项协商一致，达成如下条款：

一、 甲方责任与权力

1、 分包单位由甲方指定落实单位施工。有责任对丙方单位进行营业执照、施工资质的备案。监督落实分包单位进场施工前《三方安全协议书》的签订。

2、 在丙方进场前，对乙方完成的工程质量进行确认签证。对因丙方进场施工需乙方提前（延后）施工项目增加的工程费用签证确认。

3、 负责监督、担保丙方在施工期间违反工地管理的一切罚款费用（其款项由甲方负责转到乙方帐号）。

4、 负责协调乙方与丙方在施工期间的配合。

5、 对丙方施工的水电、机械设备、外架等租用物件使用费用的监督、落实（必要时由甲方直接支付）。

6、 在施工期间监督、落实乙方和丙方协议的履约执行。

二、 乙方责任与权力

1、 有权力对丙方单位进行营业执照、施工资质的检查。

2、 对丙方施工存在的安全隐患有权提出责令整改或停工整改。

3、 丙方单位必须服从乙方单位的安全生产管理，对拒绝不服从安全生产管理，乙方有权拒绝配合。

4、 乙方对丙方进场的施工机具安全情况有权进行检查，不符合安全要求的施工机具乙方有权责令退场。乙方对丙方进场施工提供丙方的生活场地及施工作业操作场地，其场地的设施和安全措施由丙方负责。

5、 乙方有权对丙方员工违反安全管理措施及违反工地规章制度进行罚款处理。乙方不负责丙方施工的分项工程质量、进度及成品保护费。因分项工程造成的竣工验收不通过或后期整改，乙方概不负责任。

三、 丙方责任与权力

1、 对新进场工人应及时向乙方项目部报到，并提供有效证件，未经上报登记擅自进场施工者，对该单位工人进行200元/人罚款外，同时责令马上退出工地。对生产的'质量及相应的后果一切由丙方负责。

2、 对特殊作业人员的进场应提供特种作业证证书，严禁无证操作，对无证操作造成的后果一切由丙方负责外，并给予500元-10000元的罚款。

3、 对新进场工人未进行三级安全教育或三级安全教育没有通过者而强行进场者给予500元/人罚款外，对生产的相应后果一切由丙方负责。

4、 施工现场必须配备一名专（兼）职安全员，并按照工程需要配备经国家劳动部门培训合格的特殊工种作业人员上岗，持证率达100%，对不能达到上述条件者给予该分包单位500元-2000元的罚款。

5、 丙方每月必须组织工人进行一次安全教育与交底工作，并邀请项目部人员参加。在安全教育与交底工作会议中要做到有记录、有签到、有整改、有落实，对不能履行上述要求的给予200元-1000元的罚款。

6、 丙方负责人应做好班前、班后安全教育工作，同时做好班前、班后安全教育的书面记录。

（以书面报告为准）。否则后果由丙方自负。

8、 丙方有责任对自己使用的施工机具进行安全监督、及时整改、自行保管维护。

定。

故及其他损失由丙方负责，包括所有的经济损失由丙方加倍赔偿。

11、 丙方进场前一次性支付给乙方水电费元，在水电费支付前丙方不得进场施工。

止以后的施工水电配合。

同时因违反本条规定造成的一切后果由甲方、丙方负责。

周最少保持清场一次）。

15、 进入工地必须戴好安全帽，系好帽扣。违反本条规定罚款50元/人*次。

16、 严禁随地大小便，违反本条规定罚款3000元-5000元。

成的维修和返工费用由丙方负责。在丙方施工过程中对乙方成品或半成品造成损坏的丙方必须无条件修复。否则按其损坏的成品或半成品的工价、材料价等组合费用的双倍价赔偿，同时罚款500元-10000元。

18、 丙方负责分项工程的质量和成品保护。丙方必须具备在泰州备案条件，若因丙方不具备在泰州施工条件引起的工程验收及其他相应的损失由丙方负全部责任。丙方承包施工生产范围的分部、分项工程资料由丙方负责完善，同时按乙方时间要求提供完整、有效的资料给乙方归档备案。否则乙方有权拒绝配合，造成的后果由丙方负责，同时丙方应承担造成甲方和乙方相应的经济损失。

19、 丙方必须按照乙方的施工进度保质保量的按时完成任务。若因丙方原因造成乙方不能按时完成施工进度计划任务的一切责任由丙方负责。同时承担乙方相应的经济损失和丙方自己增加的施工费用。丙方必须按乙方指定作业操作区域、生活区域搭设合格的防护设施，确保安全生产施工。

20、 签订本协议者为丙方第一责任人，必须严格遵守本工种的各项安全操作规程和晟元集团有限公司和项目部制定的关于安全生产、文明施工的各项管理制度，自觉遵守泰州市民准则和行为规范，严禁违章工作、野蛮施工，赌博打架斗殴等行为。如发生打架斗殴的每人每次罚款2000元，同时报请当地派出所处理。

21、 本合同一式4份，甲方保存1份。乙方保存二份，丙方保存一份。

本合同自三方签字即生效，自工完料清人退场后失效。

甲方负责人（签字盖章）身份证号码

时间：

乙方负责人（签字盖章） 身份证号码：

时间：

丙方负责人（签字盖章） 身份证号码：

时间：