合同协议主要用于约定双方的权益和责任，防止争议的发生。合同协议主要包括协议的目的、内容、约束力、违约责任等要素。在撰写合同协议时，要注意以双方公平和合理的原则为基础，避免单方面的不公平条款。以下是小编为大家收集的合同协议范文，仅供参考，希望能帮助到大家。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇一
发包方（以下简称甲方）：
住址：
承包方（以下简称乙方）：
住址：
风险提示：发包人的相对义务。
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》，甲方将______________________项目的夜景安装工程承包给乙方施工，在平等、自愿的原则下，结合具体情况，双方协商一致，签订本合同：
一、工程概况。
2、工程地点：
3、承包方式：
5、工程造价：
二、施工期限。
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、_______年_______月_______日开工，_______年_______月_______日完成。
2、因不可抗拒因素导致施工不能的，则工期顺延。乙方无正当理由不施工，延误工期的，每延期一天，乙方需向甲方缴纳罚款_______元/天。
风险提示：工程质量未符合标准的归责。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的.，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
三、质量和效果要求。
1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证；
4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。
四、甲、乙双方责任。
1、甲方责任。
（1）图纸和技术的交底须在开工前10天完成。
（2）积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。
（3）对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。
2、乙方责任。
（1）施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。
（2）严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。
（3）工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。
五、安全责任。
1、在使用甲方设施时应注意安全措施，保持建筑的整洁，如有损坏，乙方应无偿修复、赔偿。
2、晚上加班时要控制噪声，及时清运垃圾，在甲方指定地点堆放并外运。
3、严格按照安全规范操作，确保安全施工，否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、验收及保修。
1、乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请。
2、甲方接到乙方竣工验收申请后，应于_______天内组织城市管理委员会等相关部门共同验收，验收不合格的，乙方应无条件返工至合格。
风险提示：保修责任的起算。
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
3、本工程免费保修_______年，非工程设计、产品和安装质量问题除外，接到甲方维修通知_______小时内到达现场进行维修。
七、工程费结算与付款。
经甲方和城市管理委员会共同验收合格后，甲方_______天内一次性支付工程款（除留5%质保金）给乙方，即______________元整，质保金_______万元，在_______年内付清。
八、违约责任。
1、合同签订后，单方面不履行合同义务者需要承担违约责任，违约方需支付_______万元违约金给守约方，同时对方保留追究违约方的权利。
2、未尽事宜双方友好协商，如协商不成可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
九、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，双方签字盖章生效，具有同等法律效力，合同履行完毕后，自动失效。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
______年_______月_______日。
乙方：
负责人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
______年_______月_______日。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇二
邮码_______________________________。
电话_______________________________。
法定代表人：_______________________。
职务_______________________________。
承包方：___________________________。
邮码_______________________________。
电话_______________________________。
法定代表人：_______________________。
职务_______________________________。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称：____________。
二、工程地点：____________。
三、工程项目批准单位：____________批准文号________________（指此工程立项有权批准机关的文号）。
项目主管单位：____________。
五、工程造价____（万元），其中土建：________（万元），安装：________（万元）。
一、发包方：
1．____月____日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。
2．____月____日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空的隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料。
3．本合同签订后____天内提交建筑许可证。
4．合同签订后____天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图____份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点）____份。
5．组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在________天内分送有关单位，____天内提供会审纪要和修改施工图____份。
二、承包方：
1．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
2．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
3．编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天（日历天），自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表略）。
二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
4．非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
5．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
6．人力不可抗拒的因素而延误工期。
一、本工程质量经双方研究要求达到：____________。
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
3．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
6．工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：____________。
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________。
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的《基本建设工程价款结算办法》执行。
一、本合同签订后____日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的____%备料款，计人民币________万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元，安装工程按人工费的____%计人民币________万元；材料设备差价________万元，分____次支付，每次支付时间为____，金额________。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的____%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之____的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式：
七、承包方在单项工程竣工验收后____天内，将竣工结算文件送交发包方和经过银行审查，发包方在接到结算文件____天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请示经过银行审定后拨款。
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予以实施。
一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，发包方方可使用。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得
以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；
二、向人民法院起诉。
一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送经过银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方（盖章）：__________。
法定代表人：______________。
委托代理人：______________。
________年______月______日。
承包方（盖章）：__________。
法定代表人：______________。
委托代理人：______________。
________年______月______。
合同编号：——————。
工程名称：——————。
工程编号：——————。
发包方：——————。
承包方：——————。
签订时间：——————。
签订地点：——————。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇三
依照法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：电子监控系统工程
工程地点：________
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
四、技术标准及质量保证黏
(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
五、工程项目建设期限：
合同签定后___日内进场施工，整个施工工期为________天。( ________年________月________日开工________年________月________日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在12小时内响应，12小时内解决故障。
七、竣工验收及付款方式：
项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收。
项目施工安装、调试完毕后，由甲方验收。自验收合格之日支付合同总金额。
八、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
九、本合同一式两份，由甲乙方各执一份。
十、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十一、本合同经双方法定代表人签字后生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方：______________
_____年_____月_____日
乙方：______________
_____年_____月_____日
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇四
顺利如期完成，依照《中华人民共和国合同法》的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称：泌阳县杨家集乡土地复垦项目第二条工程地点：泌阳县第三条工程内容：
1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。
2图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改第四条施工工期：
1本工程自11月18日开始，至3月18日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。
2若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更;甲方建筑工程不具备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时，乙方可向甲方提出工程顺延。第五条工程价款：
本工程合同包工不包料，价格为一次性报价总全额为3584458元，金额大写：叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾捌第六条付款方式：
合同生效后，甲在进场时应先预付45﹪工程款，在工程完工及验收结束后再支付工程款的55﹪第七条双方责任：
1甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。
2施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。3甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。
4甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1﹪作为滞纳金。
5施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
6乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。
7乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
8本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方交纳违约金200元。第八条工程质量及验收：
乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。工程经验收合格、送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量做出评价，经双方签字盖章后，各持一份，即为工程移交。第九条施工安全：
在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。第十条解决纠纷方式：
本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决。仍不能达成一致意见者，可向提交合同履行的人民法院处理。第十一条合同份数：
本合同本一式陆份(具有同等效力)，甲方持五份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效，自完成约定工作内容自行终止。
甲方：泌阳县土地开发整理中心乙方：河南恒业建筑安装工程有限公司。
法定代表人：法定代表人：
委托人：委托人：
联系人：
电话：
2010月10日2011。
联系人：电话：年10月10日。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇五
____年____月____日，______________有限公司(简称甲方)，与______________有限公司(简称乙方)，签订安装________的项目合同。
2.工程地点：甲方___________________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。
5.安装工程总价格：_______________美元整。
第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____%，即_____________________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____%计算，即_____________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对__________主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。
甲方：____________。
乙方：____________。
____年____月____日。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇六
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。
一、工程概况：
1.3工程内容：强电安装。
二、工程承包范围及方式。
2.1承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。
2.2承包方式：分包(电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装)。
2.3机具供应：施工机具乙方自理。
三、合同工期。
3.1开竣工日期：开工日期为年月日;竣工日期为年月日。
四、工程质量。
4.1工程质量标准：合格。
4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
五、合同价款。
5.1合同预算价格：材料款(148960元)、工程安装费(24000元)。
六、付款方式。
乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款)，剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
七、甲方责任。
7.1甲方满足施工用电量的需求。
7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。
八、乙方责任。
8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。
8.3乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。
8.4乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。
8.5乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。
8.6乙方应严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
九、违约责任。
9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
9.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
9.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。
9.4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
9.5乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
十、合同纠纷的解决方式。
10.1甲乙双方进行协商调解。
十一、合同份数及生效日期
本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇七
双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_________工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。
第一条、工程名称_________。(指分包部分之工程名称)。
第二条、工程地点_________。
第三条、工程范围________。(可用列附表办法)。
第四条、质量标准_________。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条、承包方式_________。(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条、工程总价本工程包价计人民币_________元整。
第七条、工程包价本工程包价计人民币_________元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条、付款办法_________。
第九条、工程期限按本合同第三条、规定的工程范围自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日止全部完工。
第十条、中间交工本工程项目范围内的_________工程，自_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日完成交工。
第十一条、双方联系制度及协作办法_________。
第十二条、关于工程保密办法_________。
第十三条、违约责任_________。
第十四条、特殊条、款_________。
第十五条、合同有效期限，本合同自双方签盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条、合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本_________份，总承包方收执_________份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_________份。
总承包方(盖章)：_________分包方(盖章)：_________。
负责人(签)：_________负责人(签)：_________。
地址：_________地址：_________。
电话：_________电话：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇八
双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_________工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。
_________。(指分包部分之工程名称)。
第二条工程地点。
_________。
_________。(可用列附表办法)。
第四条质量标准。
_________。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包方式。
_________。(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
本工程包价计人民币_________元整。
本工程包价计人民币_________元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条付款办法_________。
第九条工程期限。
按本合同第三条规定的工程范围自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日止全部完工。
第十条中间交工。
本工程项目范围内的_________工程，自_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法_________。
第十二条关于工程保密办法_________。
第十三条违约责任_________。
第十四条特殊条款_________。
第十五条合同有效期限，本合同自双方签盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数。
本合同正式本二份，双方各执一份，副本_________份，总承包方收执_________份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_________份。
负责人(签)：_________负责人(签)：_________。
地址：_________地址：_________。
电话：_________电话：_________。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇九
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。
1.1工程名称：
1.2工程地址：
1.3工程内容：强电安装
2.1承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。
2.2承包方式：分包(电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装)
2.3机具供应：施工机具乙方自理
3.1开竣工日期：开工日期为_______年_______月_______日;竣工日期为_______年_______月_______日。
4.1工程质量标准：合格。
4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
5.1合同预算价格：材料款(148960元)、工程安装费(24000元)。
乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款)，剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
7.1甲方满足施工用电量的需求。
7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
7.3甲方负责协调承包人与分包商的配合工作。
7.4甲方负责对乙方的安全施工。
8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。
8.3乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。
8.4乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。
8.5乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。
8.6乙方应严格遵守甲方的，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
9.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
9.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工。造成的损失由乙方承担。
9.4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
9.5乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
10.1甲乙双方进行协商调解
本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十
摘要：本文结合建筑电气工程的施工、质量管理等概念、特点为出发点，对我国的建筑电气工程的施工项目、质量管理等现状进行了分析，以及对其所具有的问题进行了探析，针对建筑电气工程的施工提出了完备的质量管理的对策，以及对施工质量的管理模式进行了探索。
关键词：建筑电气；工程施工；质量管理；管理体系。
经济在快速地发展，在我国的建筑行业当中，因为建筑市场不大，也不成熟，尤其质量管理的观念尚未进入人心，从而给我国的建筑、产品等质量造成影响，使其不高，尤其是给我国的建筑业的发展带来严重的影响，所以，针对建筑电气工程的施工质量，必须实施一定措施给予管理，只有这样，建筑行业的产品质量才会不断提升，而我国全民的身体、财产才能得到保户，促进社会的安定团结，对于建筑电气工程，施工质量、管理体系需要得到完善，才能促进工程的质量得到提升，这是一件值得研究的事情[1]。
对于建筑电气工程的施工项目的质量，从其定义分析是指，针对施工的项目，结合业主所提出的需求，使其与技术的标准统一、根据合同所规定的来设置文件，以及按照法律、法规所规定的来实施。对于建筑电气工程，在施工质量、管理方面，要给予一定的控制、协调与指挥，这些活动的实施，来提高建筑电气工程在施工在方面方面的质量，这些活动，往往促进建筑电气工程的施工项目与有相规定、要求符合，来保证各个环节的完成，在一定的需求下，与质量、管理给予的要求统一，对于建筑电气工程，在进行施工的过程中，需要不断监视、控制、指导每一个施工的单位，即参照质量标准，来进行活动，使得质量管理贯穿在整个建筑电气工程中，尤其是施工的过程中，总而言之，对于建筑电气工程，通过合理的施工、质量的管理，最终实现产品质量提升[2]。
2.1质量管理不受重视。
目前，在我国，存在很多的企业、质检等部门具有一些问题，尤其对于建筑电气工程中，在施工的过程中，往往只关注检验工程的质量，而不关注管理、工程施工的质量，对于一部分企业、质检等部门，对于建筑电气工程，在施工的进程中，能很好地进行管理，包括：成本、质量等，从而促进建筑电气工程的，尤其是施工的顺利进行，但是，往往在很大方面限制质量，目前，我国的经济在不断发展，而建筑的水平不断得到提升，所以，质量管理在这样的经济时代，变得被很多人关注，对其提出的要求也更加高了。但是，对施工质量、管理方面，没有过高地得到重视，从而阻碍施工的进展、质量[3]。
2.2建材管理不够科学。
对于建筑电气工程，在进行施工的过程中，针对一个企业来说，往往关注的是施工在初始阶段，但是，对于质量、管理等问题还比较多，尤其是关于建材的使用、人员的管理等问题，第一方面，关于建材的使用方面，其问题主要包括：建材的保管、使用；以及在进行施工的过程中，不当使用建材等问题；第二，关于建筑人员方面，其问题包括：管理方法问题、施工管理问题、管理人员问题等，工程施工管理没有一个好的经验，使得建筑电气工程的施工人员的技术、水平很低。
2.3管理技术含量不够充足。
对于建筑工程，在进行施工的进程中，尤其对于现场的施工时段，针对建筑电气工程，在施工的质量、管理等方面，尤其在管理方面，使用方法不大，而分析其技术含量等方面存在不足等，第一，对于建筑电气工程，在进行施工管理时，在方法上小而明确，对于建筑公司、企业等部门只关注那些重点的工程，而忽略其他的工程，第二，对于建工施工的技术来说，具有小而先进的特点，而机械的使用率小而高，其生产的效率很低，而在选用的过程中，表现研究性很小，减缓了机械的性能。
第一，对于建筑电气工程项目，针对施工团队的建设，要大大加强，从而构建一支素质高的队伍，即突破以前计划经济的时代，避免实施用人体制，从而彻底对各方面进行考虑，包括：选取优胜的、淘汰劣质的、通过竞争来上岗；严格进行设置关于对象的选拔、方法的选取、程序的选拔，结合工作的能力、组织的能力、知识、结构等来进行，尤其要充分分析各人员在这个项目团队中的重要意义；第二，加强培养一支含有技术的队伍，对于每一个建筑电气工程，针对施工企业，应该构建一批技术过硬的、熟练的工人队伍，特别是，要有技术含量高的技术工种，从而促进建筑电气工程的发展，尤其是促进施工项目的安定，以及增加施工的效率，对于建筑电气工程，在进行施工的进程中，通过有关资格证制度的实行，使得员工、技术、标准统一，进而胜任工作，而那些对操作不是很熟，甚至仅仅懂一点的人，应积极加强培训，直到其取有关上岗的资格证，这样，在进行工作时，一些安全问题就会不多，而施工的质量就会提高。
3.2严把建材使用标准。
对于一个建筑企业，要想提高建筑电气工程的材料质量，必须从管理开始进行，尤其从源头开始，通过建立一个全程的建材质量的监督机制，对于一个工程，在实行全程管理中，要从建筑电气工程的施工过程开始，尤其是把握好材料，确保建筑电气工程在施工时候的顺利运行，对于建筑工程，在进行施工的过程中，内要保证有高的质量，外要保证漂亮、平整、干净，从某种意义上分析，对于建筑材料，在其整个质量方面是重要的，所以，针对建筑电气工程，在进行施工时，从其质量、管理实施。综上所示，在建筑电气工程中，质量管理是一个重要的部分，是为了促进建筑电气工程，必须保证任何一个环节圆满完成，按照一定的要求来完成，因此，对于建筑电气工程，在进行施工的过程中，以质量管理为核心，通过创设一定的条件，来达到质量的要求。
参考文献：
[1]姚远.关于建筑电气工程施工技术的浅析[j].黑龙江科技信息,(25).
[2]谢放.建筑电气工程施工中的质量通病及防治措施探讨[j].门窗,20xx(07).
[3]吴飞.浅谈建筑电气常见问题及对策[j].门窗,20xx(12).
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十一
摘要:本文首先对风机安装工程中的塔筒吊装质量控制做了简单的阐述，然后分析了风机安装工程中的机舱吊装质量控制，最后对风机安装工程中的叶轮组装质量控制进行了简要的描述。
中国市场经济改革的情况下，我国风电研制技术也在快速发展的阶段，并且国家相关政策也很支持风电发展。由于风电具备了再生性非常强，且干净环保的特征，所以是我国重点扶持的一个项目。而风力发电机主要是由塔筒、机舱以及叶片等组件组合而成的。下文针对风机安装工程质量控制要点进行了简要的分析和阐释。
相关干工作人员需要在塔筒法兰处装置专用的吊具。底塔筒吊装需要的工具以及吊具等，开展吊装塔筒的过程中，相关工作人员可以在主吊车的钩子上悬挂一个箱子，这个箱子里面装有螺栓、工具、垫圈、螺母，可是一定要确保其不会损害任何东西。进行吊装塔筒这方面的工作，需要采用主要的吊车来进行，相关人员需要把塔筒呈现于竖直的情况下。这时需要相关工作工作人员注意塔筒必须是和地面相距为1米之处的，并且要清理掉塔筒表层的杂质，接着涂漆，接着放开辅助吊车。相关工作人员把塔筒举起来然后旋转塔筒，等待塔筒的横截面积朝向基础旋转塔筒门到相应的地方才可以把塔筒放下来。相关人员在这个时候，一定要确定塔筒门的方位是对的，进而防止风的主要方向，让其和基础环的法兰相连接。工作人员使用一个大长钉让塔筒以及基础环的法兰面定位，将大长钉放在有梯子的地方进而加固，把螺栓插到法兰孔里面在把吊车放置之前，应当将所有的螺母之类的东西给安置好。并且一定要把吊车降低到最小的负荷，相关施工人员可以采用调动扳手将4个对角螺栓拧牢固了，然后对于各个对角上增加5个螺栓，进而根据程序来将螺栓拧固。而电动扳手打力矩通常为1000n．m。部分工作人员应当在这个时候使用液压扳手把螺栓拧固，此时采取的步骤可分为两个步骤开始:首先，达到额定力矩百分之50，先要把四个对角进行紧固，接着按照顺序把螺栓紧固到额定力矩的百分之50。其次，打到额定力矩，方式是和上一个步骤相同的。针对打过力矩的螺栓需要做好相应的标识，还有就是需要在使用螺栓的过程中应当采用润滑剂做一下润滑的工作。当第一段塔筒成功安置好之后，把外部的梯子放在方便安装塔筒门的地方安装第二段塔筒，工作人员吊装连接1、2节塔筒的螺栓、垫圈、螺母、安装连接所必须的工具到底部塔筒上边平台上，进而准备好安装第二节塔筒。吊装的时候以及吊装第一节塔筒是一样的，从涂抹玻璃胶开始，然后就是重复之前的所有步骤。
相关工作人员把特别指定的吊装工具安装到吊车上面并且把吊装工具移动到机舱上边部分。然后相关工作人员把相应的吊装工具通过机舱吊装孔和机舱拧固处理。人员将机舱与机舱上罩卸除。进行二次吊装安装过程中，需要对机械里面的吊车与机舱上罩以及机舱内部风筒的安装。相关工作人员需要注意到一个问题就是进行设施风速仪和风向标时，进行加固电缆工作任务时，应当在机舱上安置好所需要的一些工具，且把机舱进行清理。在机舱里面或者外面所规定的地方安置4条吊装绳子用来提升安全性，以此来确保机舱开展吊装工作时的管控。一些有关人员可以将机舱和运输的支架等全部拆了，然后将机舱转移一个位置，接着把偏航刹车盘法兰端面给清理干净。相关工作人员一定要小心翼翼的把机舱吊起来，然后通过机舱保护绳子控制机舱的正确方位。人员需要注意一定要把机舱吊到高于顶塔筒法兰的位置。把机舱放低的过程中需要依据塔顶相关人员的无线电发出命令来执行。进行调节的时候可以采用撬杠进行小小的调节。
3叶轮组装质量把控。
当有关工作人员将轮毂卸除的时候，假如必须这样做，可以将被叫做“象脚”的位置下边设置好木头当成支撑点，然后就可以放置于地面。这时需要关注的问题是轮毂放置于地面的时候应当处于垂直的状态的，以此使螺栓穿越法兰端面进一步和叶片相接。进行安置首片叶片时，一定要将法兰运输罩通通带走，对于余下的可以将其罩住，从而确保轮毂内部质量。加入到所有关键的螺栓与螺母等到轮毂里面。且这时需要相关工作人员注意到一个问题就是在放置轮毂以前应当首要把场地进行平整，加入场地平整之后应当测量其水平度，水平度合理，再进行轮毂组装。可是如果场地地区作为砂质地区，应当将地进行平整，然后采用钢板当成底部支撑点。工作人员进行安置零部件的时候，需要将连接叶片的法兰和轮毂进行整理。人员应当在轮变桨轴承上标注好零摄氏度的螺栓孔方位，进而通过变桨电机把变桨轴承零摄氏度位置调节到12点的方向。接着把变桨轴承零摄氏度标记点和叶片零摄氏度标记点对齐。可以先把叶片卸载，将其放置在地面。因为叶片相较于其他更容易找到损坏，所以进行处理的过程中，一定要小心再小心。进行叶片起吊的时候，第一，将轮毂和运输支架连接螺栓卸除，采用两个吊车一同起吊转子让其离开地面大约1米位置。第二，清理法兰面。第三，安装连接轮毂以及主轴的双头螺柱的时候，相关人员应当进行润滑。第四，人员应当使用吊车来起吊转子，进而可以有效帮助吊车控制叶片，让转子处于垂直的情况下，将吊带由叶片拉下。然后人员应当把吊带卸除，把吊车开走。第五，工作人员需要拉紧两条绳子并且把其加固以此来控制转子。进行起吊过程中必须保持绳子是非常紧的，这样才能确保叶片不会碰撞到吊车梁接着摩擦到叶片。第七，小心且慢慢的起吊转子。使用吊车把转动转子在法兰之前。经过调节吊车大臂上下的方位，就可以将叶轮拉近主轴法兰。松开高速轴制动器，调节主轴法兰定位销，进而通过连接的长螺栓来开展定位工作。最后将轮毂螺栓插入主轴法兰螺栓孔。当轮毂以及主轴已经牢固以后就可以把主吊车载荷卸除了。
4结束语。
风机安装工程牵涉的专业知识很广，且安装工程相当复杂。所以，安装工作人员要确保其安装质量，就需要对这部分知识做一个详细的了解，且全面掌握住风机安装工程质量控制要点，这样就可以从根本上防止不良现象产生，确保工程安装质量。
参考文献。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十二
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。
1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程;。
2、工程地点：新邵县文化路;。
3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。
1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备;。
2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门)。
3、消火栓系统;。
4、喷淋系统;。
6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制;。
7、消防电梯系统相关消防控制线路;。
8、防火卷帘门设备及控制线路;。
9、切断非消防电源线路，消防的监控及反馈系统;。
综合单价29.8元/m2。，不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处理，施工中消防工程的深化设计由乙方自行处理不增加任何费用.
以甲方工程进度为准，接到甲方通知后，施工工期为天。如影响甲方移交时间，每延迟一天罚款500元/天。
乙方施工单位及施工人员必须具备施工资质，材料必须符合设计和国家标准。
1、材料进场经验收合格后支付材料进价款的70%。每月25号按照完成的工程进度支付工程款。
2、工程施工完毕经甲方验收合格后支付至工程款的85%：
3、出具消防验收合格证付至工程款的95%。
乙方必须严格按国家施工规范质量验收规范标准，施工确保工程质量达到合格。
乙方应严格按照文明施工安全规定组织施工，如出现安全问题由乙方全权负责;要做到工完场清，不准打架斗殴，每违反一次罚款500元。质保方面：保质期一年，以甲方整体移交日为准，质保金按整个工程价款的5%，保质期满后一个月内付清。质保期内如出现工程质量问题，接到甲方通知后的24小时内必须赶到现场处理问题。如果是甲方问题，乙方须无条件支付其所有费用。因主体原因影响消防验收无需乙方负责。无需出具税票。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十三
摘要：从目前市政工程的发展来看，其在建设与管理的过程当中还是存在着一些问题,针对这些问题提出解决的方法和对策。
关键词：市政工程；建设质量；安全管理；对策。
就如今社会的发展节奏来说，几乎所有的事情都在讲求着快速，在这个注重经济利益的时代，市政工程由于其所属的不同于一般工程的特殊性也受到了很多人的关注。市政建设产业发展比较迅速，它的建设不仅与人民的生产和生活息息相关，而且与政府和工程在人们心中的形象和地位有着密切的联系。况且市政建设本身就是市政活动当中非常重要的部门，因而不论是在城市的建设还是发展当中，其整体质量直接影响着工程建设和发展的质量与效益，其安全性对于城市市容也有着一定的影响。随着经济的发展和人们生活水平的提高，社会整体的消费水平和人们对生活质量的要求也越来越高。在这个高质量的时代，在进行任何工作当中都必须事先的安排和预算，这样才能够有明确的计划，也才能够保证工程的质量和准时的工期。对于市政工程来说，由于其所承担的工程基本都是由政府和国家出资进行建设，在这个过程当中难免会出现一些质量和安全管理方面的问题。在全面建设小康社会时期，城镇的建设也是其中非常重要的环节。随着目前市政工程建设越来越多，因而其建设的质量和安全性也就成为了与人们生活息息相关，同时又受到社会广泛关注的问题。所以如果市政工程质量不能满足要求的话就会直接影响到地方经济的发展与人们的人身安全。因而在本文当中我便会对相关问题进行具体的分析，仅希望能够起到一些借鉴的作用。
1市政工程建设质量安全管理中的存在的问题。
1.1使用水电与施工仪器方面存在着管理漏洞。水电系统是工程当中非常重要的部分，会直接影响到居民的正常生活和人生安全，因而在工程建设完成之后其供水系统的安全性和便捷度也成为了直接影响工程质量的重要因素。因而只有有效确保供水系统的整体服务质量才能够更好的为给人们创造一种较为良好的生活和用水的整体条件。况且水电本身就是人们日常生活当中的基础性工程和部分，因而在市政工程的建设与发展当中就需要首先保证人们的基本生活条件，这样才能够更好的保证工程的质量。就施工仪器而言，它是工程当中必不可少的操作工具，但是施工仪器的工作进行又是以较为科学和先进的施工技术为前提和推动力的，因而保证科学化的施工技术也就是目前有效促进工程安全质量的重要因素。实际上操作人员的技术和经验也会影响到仪器的应用效果和质量，如果工作人员技术不好的话也会降低仪器的使用效果，从而直接降低工程的整体质量。1.2现场施工人员的综合素质较低。随着社会发展和国家建设的推动，目前市政工程对于工作人员的数量需求都比较多。所以施工单位为了提高工程施工的效率，因而在很多情况下都需要招聘农民工参加到工程当中。但是由于这一部分人员本身的素质较低且流动性较大，因而在施工当中并不能够进行科学有效的推动。而且在市政工程的实际推进和管理当中，用人单位由于工期比较紧，对于施工人员并没有较为科学化和合理的培训。这些因素都直接导致了施工人员缺乏较高的施工人员的技术和安全的防范意识，这不仅会给施工现场的管理带来一定的难度和增加复杂性，同时还会直接影响到市政工程建设和发展的安全和质量问题。所以从目前市政工程的建设规模和水平看，实际在现场施工人员的职业素质和技术都会直接影响到整体工程的质量和安全。故市政工程建设当中现场施工人员的综合素质都会直接影响到工程的质量。
2解决市政工程建设质量安全管理问题的相应对策。
2.1提高现场施工人员的综合素质。施工人员是工程建设的直接参与者和推动者，其素质会直接影响到工程的质量，所以就需要对他们的专业素质和安全防范意识进行定期的培训和管理，这样才能够更好的提高工程的安全质量。所以提高现场施工人员的综合素质也就成为了目前提高工程质量的一项有效措施。所以在工作人员进行实际施工之前就需要首先对这些人员进行统一的管理和培训，这样不仅能够强化他们已有的操作技术，同时还能够对其技术进行针对性的提高。这些人员的专业素养会直接影响到他们在实际工作当中操作的规范性和安全性，因而就需要对其职业操守进行培训，这样不仅能够有效提高他们的保护意识，同时还能够避免违规操作。此外所有的操作行为都是需要有相应的监督管理机制才能够更好发展的，施工企业除了需要建立完整市政工程建设质量安全管理的制度之外，还需要定期对施工人员的操作规范性和现场管理的安全性进行监督，这样才能够更好的推动整体工程质量的发展，也才能够更好的保证工程建设的安全性。2.2对施工设施及施工材料进行严格的检查。施工设施和材料是工程的主要组成部分，因而其质量和管理方式会直接影响到工程的安全性。在管理的过程当中就需要对相应的设施和材料进行科学化的管理，建立较为严格的材料检查和入库制度，对于参与到施工现场当中货物的名称、大小与规格都进行细致的核对与检查，这是一种施工单位自身管理的基本部分。当然有关的市政管理部门也可以和施工企业进行联合性的检查，也可以对实际施工当中使用的材料进行抽样调查和管理，这样不仅能够及时将有质量问题或者是不合格的材料进行上报和更换，同时还能够形成一种规范化管理的制度。况且就施工的推进来看，施工的设备和材料都是需要安放在一定场所当中的，由于这些材料本身都具有一定的特性，因而在管理上也需要进行较为严格的安排，切实做好防火、防潮的工作，这样才能够更好的保证施工设施和材料的科学性和有效性。2.3提高市政工程建设设计水平。市政工程的质量和设计水平同时也代表着政府的管理水平，从目前我国市政工程的建设和发展来看，其工作人员的设计水平是其中的一个短板，并不能够真正代表市政的层次。所以提高市政工程建设设计水平也就成为了目前急需解决的一个重要问题。具体而言可以加强市政部门与高校之间的联合，由专家学者推荐一些具有高水平的设计人才，这样不仅能够避免在寻找高水平人才过程中对于时间的浪费，同时还能够减少对于人力、物力和财力的浪费。
3结论。
以上是基于我对市政工程建设以及安全管理相关知识的了解展开的，在文章当中我首先从使用水电与施工仪器方面存在着管理漏洞和现场施工人员的综合素质较低这两个点论述了市政工程建设质量安全管理中的存在的问题。之后则又从提高现场施工人员的综合素质、对施工设施及施工材料进行严格的检查和提高市政工程建设设计水平这三个角度论述了解决市政工程建设质量安全管理问题的相应对策。然而由于个人知识水平的限制，在文章当中我并未能够就相关问题进行全面详尽的阐释，仅希望能够起到一些抛砖引玉的作用。
参考文献。
[1]俞艳滨.试析市政工程建设管理存在的问题及对策[j].住宅与房地产，20xx（19）：217.
[2]黄光利.市政工程建设的质量安全管理探讨[j].现代装饰，20xx（7）：239.
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十四
_________年_________月_________日，_________（简称甲方），与_________（简称乙方），签订安装主机的项目合同。
2．工程地点：_________。
3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4．完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。
5．安装工程总价格：_________美元整。
第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10％，即_________美元整；
第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10％，即_________美元整。
7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________美元整。
8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的.灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一（1）年。
13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16．附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一（1）年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
周记。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十五
在电气设备的安装过程中，电气电缆具有十分重要的作用，其在实际的运行过程中骑着电能输送的作用，由于材料方面的问题也是的整个电气设备中出现潜在的安全隐患。在电气设备的安装工程中，其使用的电缆主要是选择4mm2到185mm2不等的从三芯到五芯的电力电缆,如果在实际的采购选择中不进行类别的甄别和实际质量和型号的审查就是的整个工程出现了混乱和以次充好的现象，这就使得电缆在工作过程中出现运行过热等最终造成电气事故和火灾等事故。在电力电缆的安装过程中，一些施工单位为了降低成本，因此在施工中经常选用质量不合格的产品，进而使得整个电缆的截面小于正常值，进而使得电阻率过高但是熔点趋势非常的低，因此其抗腐蚀性差和耐温差等问题使得电缆充斥着危险。
2、楼宇可视对讲及门禁、监控系统等弱电系统质量控制。
随着科技的不断发展，在现代化的.小区施工过程中弱点性的设备越来越多，因此在专业上也具有越来越高的要求，这就需要相关工作人员与时俱进，掌握最先进的技术知识，进而在安装与调试过程中给予足够的重视，将工作的重点和狄难点能够摆正，进而实现整个工作的顺利开展，同时还需要在交接手续上进行督促和合理性的监控。在实际的工作过程中，工作人员需要重视到施工现场的监督和管理工作，今儿实现工作流程的严格把握，当其中出现故障和问题时要进行几十的解决与管理。同事还需要渗入到施工现场之中，通过多方面因素的协调来实现整个施工过程中质量和安全的保证。因此相关工作人员需要严格要求自己，进而通过工作流程的不断强化来实现安全性、可靠性的保障。
在居民小区的高层住宅建设中一般会配有乘客电梯，因此在对于电梯的安装更加需要注重其舒适和安全可靠性的提高，进而为居民提供更加优质的服务。因此在实际的工作中必须考察电梯施工队伍的施工资质，进而经过正规的委托来保证整个施工顺利。施工队伍需要时刻牢记自身所肩负的重要责任，进而在实际工作过程中需要通过对于导轨指教的间距和上端和下端的之间距离进行严格的把握，进而保证整个电气设备安装的准确性。在电气设备的安装过程中需要对于各项工作进行严格细致的检测，进而注意到当第三方来进行检查的时候是否能够达标，除此之外还需要对电气安装中的关键设备进行监督和管理，不可具有敷衍性的情绪。在电梯的安装过程中，电梯井道的照明是十分重要的部分，对于封闭性质的电梯井道需要设置一种永久性的照明，进而能够保证之后的维修与检查工作能够顺利进行，同事在照明的设置上还需要注意到灯具的防水能力，今儿安装在距离最高处与最低处半米的地方，而且最大的建个也不能够超过七米，在照度上也要大于501x,特别注意到讲灯具开关的控制系统安装在机房和底坑中。
4、严格质量监控。
电气设备安装施工过程中，相关工作人员和管理人员需要努力提升自身对于其理论素质的培养和专业能力的提高，进而实现质量的监督与控制。
（1）认真对待图纸的审阅，在质量上做好监督和控制。
设计图纸可以说是一个施工的重要发展前提与工作依据，因此在实际的工作过程中只有通过对于图纸的完全和详细的掌握来实现图纸的消化，今儿对电气设备安装工程中的每一个细节都能够做到心中有数，同时在施工的过程中一旦发现问题就能够立刻的解决，进而实现其工程质量的控制。因此，在电气安装工程施工之前，需要对于图纸进行详细的审读与校对，进而实现整个工程进度的科学化管理，最终实现工程质量的监督与控制效率的不断提高。
（2）实现质量目标的预控。
在电气工程的施工过程中，甲方和相关施工人员、监督和管理人员需要对于其工作职责进行明确的划分，进而通过电气设备的配电装置的控制盒电力电缆方面的监督和选择以及配电箱方面工作效率的提高来实现明确的措施制定，进而使得整个的建工质量都能够得到提高，最终实现以点带面，促使工程质量不断提高。
5、小结。
在建筑电气的安装施工过程中，其施工过程中为了能够提高工作质量，基恩人在整个施工过程中对其规范进行约束，而相关工作人员需要对其相关规范与条例的认知，进而根据施工工程的具体情况来提出更加具有针对性的施工方案，进而实现业务水平的不断提高。在整个电气工程的施工过程中，工程材料的质量和性能上的保证是整个施工质量中的决定性因素，而材料设备的管理与监控也是其工程建设的重要组成部分，进而实现电气工程施工质量上和安全上的保障。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十六
经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程。
二、工程地点：慈利县朝阳乡金龙村（距县城50公里）。
三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设，主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。
四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度：
1、根据甲乙双方商定，乙方在_________年8月10日前进场施工，_________年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式：
1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担"工程总价款×10%"的'建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任：
甲方：
1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。
5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。
6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。
6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1）设计图纸及招投标文件的技术要求。
2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3）设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十二、合同份数：
本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。
甲方：_________乙方：_________。
_________年_________月_________日。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十七
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。鉴于甲方是合法的发包人，乙方是合法的分包人，甲乙双方就_______________项目的车间吊顶板安装工程达成一致意见，为规范双方的职责，特签订如下协议，共同遵守。
一、工程概述。
1、工程地点：
3、承包范围：
4、承包价格：
二、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、计划开工时间：________年____月____日，计划完工时间：________年____月____日，总工期_______天。
2、如遇不可抗力，不能正常施工的，工期顺延。
三、双方职责甲方。
1、甲方应保证向乙方交付工程时的条件是满足施工条件的。
2、甲方在收到验收通知时要及时组织人员验收。
3、甲方应按照本合同的'约定支付工程款。乙方。
1、乙方应按照本合同的约定标准进行施工。
2、乙方应保证施工的安全、文明，酒后不得进场。
3、竣工时，及时向甲方发出竣工通知。风险提示：工程质量未符合标准的归责。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
四、质量要求。
1、乙方应按国家、行业的标准进行作业。
2、吊顶完工后，顶面应平整、整洁、美观、色泽均匀。
5、如乙方在施工过程中发生质量问题，经甲方纠正乙方不进行整改或不按期进行整改，甲方有权解除合同，且发生的一切损失均由乙方承担。
五、安全事宜乙方进入施工现场后须听从甲方现场管理人员的统一指挥调配，遵守甲方相关安全规定。如因违章操作及不听从指挥造成的一切工伤事故责任自负。
六、付款方式。
1、本工程无预付款。
2、乙方完成本工程的一半时，甲方支付工程款的50%，完工后经验收合格付款至95%，剩余5%作为质保金，等整体工程验收交工后付清。
七、验收标准本工程执行国家相关规范进行验收，在隐蔽工程验收前必须要经过监理及甲方代表验收，合格后方可进行隐蔽。
八、违约责任在本合同的履行过程中，任何一方导致合同无法履行或者不能完全履行本合同，责任方均应赔偿守约方因此受到的全部损失。
九、其他。
1、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等效力。
2、本合同自双方签字后生效，工程交工验收完成，工程剩余款项付清后，本合同自动失效。
3、因履行本合同发生争议，双方协商不成，均可向合同履行地法院起诉。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十八
质量监督人员应当充分考虑经济学规律和国家的基本国情，融合不同种类的资源和工程建设的实践策划、监控工作，完善建设工程的组织和调和工作，实现建设工程质量和建设行业的企业经济效益和社会效益。建设行业作为我国国民经济发展的支柱产业，创新和改进建设工程质量监督管理措施不仅可以提高管理效率，还可以改善建设工程的施工进度和工程质量，进而提高建设行业的市场竞争力。
2.1建设工程责任主体不明确。
由于建设工程的施工环境随着经济社会的不断发展而日益复杂以及传统落后的企业建设工程监督管理观念，使得建设工程在施工的监督管理过程中存在成本投入过高和工作人员安排严重滞后的问题。尤其是建设工程的管理阶层的人员存在观念上的严重偏差，使得建设工程的施工效率极低。质量监督管理人员落后的管理观念使得建设工程的责任主体不明确，对建设工程质量监督管理人才的资质认定模糊,很难匹配上国际建设施工工程的水准，这不利于建设企业市场竞争能力的提高。
2.2建设工程的监督管理体制不完善。
随着建设行业标准的提高，我国建设行业市场中绝大多数的建设工程施工项目质量监督管理体制均需改善。然而，由于许多建设单位不具备健全的监管体制，使得质量管理工作脱离了施工的实际情况，不能合理有效地安排施工人员，拖延了施工工期，不利于促进建设工程施工的顺利进行。在建设工程的施工过程中,没有从开始到完成整个过程中的企业监督管理机构来完成建设项目。此外，建设单位为了减少开支而随意裁减施工人员，极易导致监督管理工作秩序的混乱，严重影响了建设管理工作效率的提高，降低了建设工程施工质量，增加了建设工程的投资成本。
建设工程施工单位的管理人员在施工过程中，不能合理运用监督施工材料质量的管理职能，不利于建设工程质量监督管理人员顺利开展施工技术工作。施工人员极易忽视建设行业的方针、政策以及操作技术规范，使得建设施工的各环节技术工作指标不到位，落后的质量监督管理技术使得建设工程的施工技术秩序比较混乱。尤其是缺乏建设工程施工技术的质量管理培训，不利于合理配置建设工程施工资源，使得正常有序地施工秩序得不到保证，从而降低了建设工程的施工效率，延缓了施工速度和工期。
3.1明确建设工程的责任主体。
为了明确建设工程的责任主体，使得建设工程的施工人员能够明确分工，有序地进行各项施工环节，建设工程的质量监督管理人员应当合理有效地完善建设工程的施工环境，转变传统的企业建设工程施工管理观念，使建设行业在成本的投入和工作人员的安排上都能够发挥一定的前瞻性。因而应当提高建设工程管理层人员的素质，加强对质量监督管理人员的专业培训，完善定期的培训考核制度，引进先进的施工机器设备，尤其要积极引进高端的技术人才，提高建设工程的施工效率，进而改进质量监督管理人员的观念，提高质量监督管理人员的专业水平和专业素质，进而改进机械设备和建设施工技术。
3.2完善建设工程的质量监督管理体制。
完善建设工程的质量监督管理体制，是建立在对建设工程进行秩序维护和妥善管理各项施工环节的基础之上的。因而我国建设单位需要建立健全质量监督管理体制，构建合理、科学的监管体制，必须建立专门的监管部门，并根据建设工程的施工项目妥善安排技术管理人员。建设工程管理机制需要明确规定建设技术人才的资格注册和建设工程管理机制,尤其要对一些疑难问题进行创新性研究。只有建立适合我国国情的质量监督管理机制,才能够推进建设企业各施工环节的正常经营管理工作。
为了创新建设工程的施工质量监督管理技术，避免质量监督人员在建设施工过程中因施工材料不合格而引起的施工进度被拖延的现象，建设单位应当根据建设施工工程的实际情况，综合考虑施工技术、施工质量、工程成本等因素，制定严格可行、经济合理的施工审核方案。建设企业还应当重点规划建设项目的编制施工方案，完善建设工程施工组织的设计编制，对建设项目的施工材料进行合理的部署，有效控制和解决建设工程项目的实施过程，促进建设施工质量管理技术有组织、有秩序、有计划地进行，严格执行建设项目施工图纸的审查工作，进而保证整个施工过程符合相关技术规范要求。总之，建设工程的施工质量由施工材料的质量来决定，因而加强对施工材料的质量控制是提高建设工程质量的重要保证。
4结束语。
综上可知，创新建设工程施工质量的监督管理技术，有利于提升建设工程整体的施工质量。施工质量技术监督人员在建设工程施工过程中，应当明确建设工程的责任主体，完善建设工程的质量监督管理体制，创新建设工程施工质量的监督管理技术，落实好建设工程的施工质量监督工作，定期对质量监督人员进行安全和质量控制方面的培训，从而建立完善的质量监督管理机制，使得建设工程的施工质量监督管理技术能够造福于人类。
作者:关明杰关明宇单位:大庆市杜尔伯特蒙古族自治县建设工程质量监督站。
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇十九
当前人们生活对电能的需求不断增大，水电站作为一种将水力资源转化为电能的重要基础设施，能帮助满足人们对电能使用的需求。机电设备能够将水力势能最终转化为电能，因此是整个水电站的核心设备。水电工程施工复杂，施工技术实施的难度大，水电站的大多数机电设备需要分开运输到工程施工地并进行拼装和安装，机电设备的拼装和安装难度较大，若技术实施不到位严重的会导致机电设备的报废。由此可见，对加强水电站机电设备安装过程中的质量控制能够节约施工成本，控制施工进度。本文接下来将重点对机电设备的质量控制的相关内容进行介绍。
对于水力发电工程整体而言，其投资巨大、建设周期长、质量要求高、专业性强，对于水电站中的机电设备而言，其价值昂贵、制造和安装质量要求高、安全性要求高。针对水电站中机电设备的安装过程而言，其持续时间长、系统性强、涉及的专业面十分广泛（包括水力机械动力设备、通风空调设备、通信以及传输设备、继电保护设备等）、所需的技术人员多、工作量大。综上所述，要想做好水电站机电设备安装工程的质量控制，必须控制好多方面的影响安装质量的因素，进而实现全面而有效的控制。
2.1做好水电站机电设备的安装技术控制。
水电站机电设备的安装技术控制是质量控制的关键环节，安装技术操作包括水轮发电机组的安装、主要电气设备的安装、辅助设备及系统管路的安装、电气设备的试验等。在进行机电设备的具体安装时，要严格按照《水轮发电机组安装技术规范》（gbt8564-20xx）、《电力电气装置安装工程施工验收规范》等国家、行业标准和规程规范进行，以确保安装技术符合规范要求。
2.2加强施工材料和设备的管理。
水电站机电设备安装时需要用到较多的设备和施工材料，且施工材料和设备有较高的要求，施工材料的选取是否符合施工要求直接影响着安装工程的施工质量，因此，必须做好施工材料和设备的管理，在选择材料时，遵循安全性、经济性、易用性、技术先进性、维护便捷性等原则，以水电站机电安装工程中的相关行业规范和国家标准、国内外先进企业和优质工程的施工标准选取所需要的施工材料和设备，确保施工材料和设备与施工设计以及质量要求相符。
2.3做好工程施工人员的素质培养工作。
水电站机电设备的安装工程复杂性高、难度大、安全性要求高，因此，对于从事机电设备安装工作的工程人员提出了较高的要求。机电设备的安装人员是安装工程的施工主体，对机电设别的安装质量起到至关重要的把控作用。高素质、高技能的机电设备的安装工程人员能够最大程度上保障安装质量，因此，为了避免安装工程出现因人员疏忽造成的安全隐患，必须重视提高安装工程施工人员的整体素质。首先要着重提高施工人员的质量意识；其次可有效分解机电安装工程的质量控制目标，将机电安装的基本要求与质量控制有效融合，利于工程人员接受；再者需要开展多种形式的技能培训，并在施工的关键环节加强人员施工的监管和质量控制；最后要严格安装工程施工人员的准入制度，提高技术考核和培训机制，通过多方面的措施实现对水电站机电安装过程中技术人员素质的有效控制。
2.4健全质量保证体系。
健全质量保证体系包括设立质量管理机构、完善各项质量管理制度、扩充质量控制内容、做好施工全过程控制等内容。水电站机电设备安装工程的具体操作首先必须遵照国家、行业的质量标准和规范，并结合建立起的与工程项目相适应的完善的质量保证体系，最大程度上控制工程质量。完善质量管理机构的设立和完善各项质量管理制度是控制质量的重要环节，质量管理机构的主要职能是对各部门、各环节的质量管理活动以及生产过程中影响设备安装质量的因素进行分析、有效控制人员、材料和机械设备等施工资源，为后续的质量控制工作提供支持。健全的质量保证体系和有效的事前控制相结合，将最大程度上实现安装工程的质量控制，事前控制包括对施工方案的审核、对施工材料和设备的审核、对施工计划和施工方法的审查等，事前控制是实现有效的安装工程质量控制的必要前提。
2.5加强信息管理。
加强信息管理体现的是对已出现问题的深入分析，以最大程度上避免重复出现此类问题。信息管理的具体内涵是指对安装过程中出现的问题进行及时的发现、分析和处理，及时的向项目业主、监理、设计、安装单位和设备制造厂商反馈信息，以帮助相关部门采取有效的控制措施，避免此类问题再次出现。加强信息管理能够实现施工信息共享，能保证人员、设备、资金方面有较高的使用率，避免资源的重复投入。
2.6做好工程质量验收与评定。
做好水电站机电安装设备的质量控制，其中必不可少的环节即对工程质量的验收与评定，要国家主管部门、项目业主、监理和施工等工程参建单位积极履行职责，以设计文件以及规范、规程的要求为准则认真的检查和验收水电站机电设备安装的各个阶段。此外，可采取水电站机电设备安装的单元工程、分项分部工程的验收和评定方式，进行分环节验收和评定，验收人员必须高度重视验收过程中发现的设备安装质量缺陷，要求其返工，并严格控制返工质量，返工不符合质量要求的绝不投入使用，以保证水电站机电设备安装工程的质量符合相关要求。
3结语。
水电站机电设备的安装具有专业性强、知识面广、操作技术要求高的特点，体现出较强的系统性和复杂性。在具体的机电设备的安装操作过程中，需要施工人员严格按照施工标准进行，制定严格的质量控制制度，抓住施工的关键环节，做好施工细节的控制，从而使水电站机电设备的安装质量得到保证，保证水电站安全稳定运行的实现。
参考文献：
[2]杨利丽,王建魁.对水电站机电安装质量控制的要点分析[j].黑龙江水利科技,20xx(08).
电气设备安装工程合同（优质20篇）篇二十
摘要:建筑工程出现质量问题，轻则墙体裂缝、漏水，重则沉陷坍塌。建筑工程质量是以建筑工程为框架进行的质量定义。长久以来，人们的主观能动性和思想层面的疏忽都增加了建筑工程质量问题的规避难度。项目负责人在工程实践中，要对具体的质量监督问题进行严格考量，并对建筑工程进行整体性的规划和布局，在标准化范畴内对其质量层面进行监督和管理，将工程项目实践中的不可控因素降到最低，使其在质量方面更具可开拓性。
关键词:建筑工程;质量;标准化监督;管理。
1前言。
建筑工程是在社会和经济的大环境中架构和发展起来的。建筑业属于民生性产业，它与建筑企业和老百姓都有相关性。建筑工程施工中涉及到水泥、钢筋、混凝土等，任一环节的疏漏，都会引发建筑工程弊病，使其整体性能和质量遭到质疑。当前，很多建筑企业为了在拥挤的市场竞争中寻求一席之地，往往牺牲建筑工程质量，获取更加广阔的利润空间。当前，网络信息化布局也已经深入到建筑工程中，使我国建筑行业呈现更加集约的发展态势。项目负责人要结合建筑工程的整体构思，将目光聚焦在信息化层面，借助科技的优越性，对建筑工程的质量进行监督，使其实践中的不安定因素时刻处于可控性状态。
建筑工程质量的影响因素呈现立体性和框架性特征。施工企业和施工作业队伍属于最主体性的影响节点。实际工程操作中，如果高级工程师在理论架构、项目布局和决策层面都能够做到可圈可点，那么就会使整体建筑工程上升一个段位。反之，如果高级工程师的专业性遭到诟病，将会使工程面临诸多负向的不可控性。同时，水文地质、天气等外部自然环境及制度、人员等内部管理环境也会以其多变性和不稳定性对项目工程造成或多或少的干扰。项目负责人作为建筑工程实践过程中的统筹者，很难立足于工程的整体架构，对这些影响因素进行兼顾，更枉论标准化监督管理。项目负责人要立足于全局对整体建筑工程进行重新定位和构思，了解其细部性问题，并予以遏制［1］。
3建筑工程质量标准化监督管理问题。
3．1政府监管力度不足。
施工单位枉顾制度层面的约束，其往往不注重结合既定性法律，对工程脉络进行整体性把控，使得工程开工过于仓促。部分施工单位为了拓展利润空间，在非制度约束下，进行非法转包，或对设计图纸进行主观更改。该种背景下，对建筑工程产生的影响都是极为负面的。政府部门并没有将建筑工程作为既定巡视框架，不注重在法律范围内，安排专门人员深入到工程内部进行实地考察，且其与施工单位的关系过于微妙，各项检查工作都比较粗糙，很难发现细部性问题，并助长了施工单位的违规行为，使工程标准化质量监督管理难以实现。
3．2重进度轻质量。
规范制度框架背景下的建筑工程，能够在规定的施工期限内，满足既定的质量诉求。但是，进度层面下的经济效益更加明显和直观。使得很多施工单位往往过于考量进度问题，忽视了建筑工程质量也很重要。使得质量背景下，增加了建筑工程的可控难度。同时，在有限的时间内完成高强度的施工负荷，使管理人员和施工人员时刻处于疲惫状态。极有可能出现人为层面的偷工减料或安全性问题。在该种工况下，建筑工程很有可能出现墙体裂缝、管道开裂及电气问题等［2］。
3．3缺乏安全资金投入。
资金一直是建筑工程实践中的敏感性问题。很多项目负责人认为投入过多资金维护项目实践中的安全度，是不必要的。项目负责人正确的选择是将目光聚焦在建筑工程框架内，使工程质量、安全、效益兼备。并结合具体工程内容，投入安全保障资金。但是，实际工程实践中，很多企业目光比较狭隘，缩减了安全资金投入，使施工人员在安全防护、安全设施和保险等层面存在诸多疏漏。安全资金投入并非一个短期性问题，经历了长期工程实践之后，才能够真正体会其价值。它是一线施工人员和技术人员的无形性安全屏障。部分施工企业往往存在侥幸心理，错误的认为其属于不必要的资金浪费，使得建筑工程质量问题频发，为施工企业带来诸多负面问题。
4建筑工程质量标准化监督管理对策。
建筑工程质量标准化监督管理，能够将项目约束在常规化的施工范畴内，从而对质量节点内的不安定因素进行控制，提升建筑工程的整体达标度，确保我国建筑行业的话语权。
4．1完善政府监督管理体制。
政府在建筑工程质量监督中的参与性比较强。政府要加大与建筑企业的沟通，保障项目质量标准化管理过程中的严谨性。政府要结合地区建筑行业具体情况，构建专业化的监管团队，深入到项目工程核心中，对其进行严格的质量监管，借助制度和法律层面的完备性，将工程实践中的不安定因素降到最低，使其整体质量更加可观。政府以其特有的权力和职能参与到具体的工程实践中，能够及时对工程实践中的违规性行为进行处理和控制。政府要以具体的监督管理制度为参考，结合实际工程背景，对其进行针对性监督，对建筑工程实践中的动态不可控性因素进行有效遏制。
4．2合理把控工程进度。
在合理度层面缩短工程进度，能够提升工程实践中的性价比，使其质量与进度兼备，以最小的投入，获得最大的工程回报。施工单位要在质量和规范许可范围内，对工程进度进行合理控制，并将额外节省的工程资金作为奖励，提高一线施工人员的积极性，使其能够在具体的工程实践中，以有限的施工时间，获得无限的质量优势，从而使施工企业朝向健康合理的方向发展，使其在激烈的建筑市场博弈中获取无限的开拓空间。项目负责人要对施工人员、材料质量、设备机械和工艺流程等从严要求，提升实际工程操作中的质量可控度，既不会因为进度过慢而增加额外投资，也不会因为进度过快，导致整体施工过于粗糙。
4．3增加建筑工程安全投资。
安全投资的价值是无形且无限的。在意识层面提高安全警惕，不仅要保证建筑工程的安全，也要保证施工主体的安全。项目负责人要将安全投资用在有价值的地方，从安全利益和资金激励两个层面，使管理人员和一线施工人员时刻处于良性的施工状态。将安全资金用在有意义的地方，为其创造优质的施工环境，使主观层面的安全问题得到有效控制，使建筑工程施工更加高效、优质。施工单位和项目负责人要结合具体工程背景，对安全专项资金进行合理应用，将其转化为有形的工程价值，将建筑施工过程中的不可控安全隐患降到最低。
5结语。
项目负责人和安全管理人员要立足于工程全局，对标准化质量监督管理工作进行立意，以全新的思路，对整体工程进行有序性规划，使建筑工程呈现安全动态的施工特性。同时，也要安排专业人员深入到建筑工程内部，对其实践过程中涉及到的各个工程要素进行严格审核，及时对质量和安全层面的不安定因素进行遏制，时刻确保建筑工程质量控制过程中的主动性，以有限的项目资金，创造出无限的质量价值。
参考文献:。