监理合同答案（精选20篇）

《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾、清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

2.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价执行

3.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的(d)条款仍对双方具有约束力。

a.质量

b.工期

c.解决争议

d.结算

4.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了(c)的原则。

a.诚实信用

b.全面履行

c.法定履行

d.约定履行

5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是(b)。

a.专家评审

b.定性评审

c.定量评审

d.资格评审

6.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前(a)天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

a.7

b.14

c.28

d.30

7.合同被变更、撤销的前提是(c)。

a.合同欠缺生效条件

b.合同无效

c.当事人提出请求

d.人民法院有权变更、撤销合同

《施工合同条件》中，选择指定分包商的基本原则是(b)。

a.由承包商负责协调管理

b.业主必须保护承包商合法利益不受侵害

c.指定分包商的违约责任由承包商承担

d.承包商应向指定分包商收取协调管理费

《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾，清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

10.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是(a)。

a.一般保证

b.连带责任保证

c.法定保证

d.委托保证

1.按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括(abd)。

a.价目表的寄送

b.招标公告

c.递送投标书

d.无价格的商业广告

e.发出中标通知书

《施工合同条件》下，承包商提出变更建议在(abce)时可能被采纳。

a.可加速完工

b.可降低业主实施、维护或运行工程费用

c.为业主带来利益

c.可降低施工成本

e.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值

3.下列关于设计变更程序的说法，正确的是(be)。

a.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案

b.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供

c.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更

d.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意

4.与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有(abc)。

a.主体具有特定的资格条件和资质条件

b.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

c.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约

d.合同标的是质量、进度、投资三控制

e.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质

5.确定变更价款的原则包括(abcd)。

a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平

b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款

c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

6.下列对索赔的表述。正确的是(ad )。

a.索赔要求的提出不需经对方同意

b.索赔依据应在合同中有明确根据

c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

d.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

e.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定

7.某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权(ace)。

a.要求撤回投标文件

b.要求赔偿损失

c.拒签延长投标保函有效期

d.要求将合同授予他们协商推举的中标人

e.要求返还投标保证金

8.下列导致委托代理关系终止的是(bcde)。

a.被代理人取得或恢复民事行为能力

b.代理期限届满或代理事项完成

c.被代理人取消委托或代理人辞去委托

d.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

e.作为代理人或被代理人的法人终止

《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括(bc)发布的指令。

a.业主

b.监理工程师

c.承包商代表

d.监理工程师代表

e.经承包商代表确认的监理工程师

10.依据《中华人民共和国合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有(be )。

a.当事人双方无法达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理

b.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审

c.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行

d.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

e.建设丁程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算

b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量

e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效

2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于

c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整

3.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

c.工程严禁任何部分甩项竣工

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用

5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款

b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计 b.费用的支付

c.设备设计的编制 d.参加初步审查

e.参与工程施工招标

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料 b.费用的支付

c.双方责任 d.工程概况

e.违约责任

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程 b.工期较短工程

c.施工简单工程 d.施工复杂工程

e.紧急工程

10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

c.提供进度统计报表

d.提供和维修围栏设施

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理备考题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.设备验收阶段的监理工作不包括的是( )。

a.启动试车

b.生产验收

c.性能验收

d.最终验收

2.制造质量责任不包括( )。

b.监造代表发现重大问题要求停工检验时，供货方应当遵照执行

3.( )指承包商履行合同义务期间应遵循的准则，也是工程师进行合同管理的依据。

a.合同专用条件

b.合同通用条款

c.规范

d.合同协议书

4.合同协议书，是业主发出中标函的( )内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。

a.18天

b.28天

c.38天

d.48天

5.关于争端裁决程序，下列叙述有误的是( )。

a.裁决委员会成员审阅各方提交的材料

b.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料

c.调解合同争议并作出决定

6.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( )。

a.合同专用条件

b.合同协议书

c.业主的要求

d.合同技术条款

7.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。

a.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料

b.对工程或其任何部分的预期目的说明

c.竣工工程的试验和性能标准

d.除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料

合同属于固定工期的承包方式，但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间。这些情况不包括( )。

a.变更导致承包商施工期限的延长

b.承包商应修改进度计划

c.业主应承担责任的事件对施工进度的干扰

d.因项目所在单位行政当局原因造成的延误等

9.索赔的特征不包括( )。

a.索赔是一种未经对方确认的单方行为

b.索赔是单方面行为，对对方形成约束力，不必需要通过权力部门的确认才能实现

c.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔

d.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔

10.按索赔的合同依据分类有合同中默示的索赔和( )。

a.工期索赔

b.工程变更索赔

c.合同中明示的索赔

d.其他索赔

1.规范建设工程合同，不但需要规范合同本身的法律法规的完善，也需要相关法律体系的完善。与建设工程合同有直接关系的是( )。

a.《中华人民共和国民法通则》

b.《中华人民共和国合同法》

c.《中华人民共和国经济法》

d.《中华人民共和国招标投标法》

e.《中华人民共和国建筑法》

2.建设工程合同管理的方法有( )。

a.普及相关法律知识，培训合同管理人才

b.建立合同监理日标制度

c.严格执行建设工程合同管理法律法规

d.推行合同示范文本制度

e.没立合同监理机构，配备合同监理人员

3.合同法律关系的主体可以是( )。

a.自然人

b.行为

c.其他组织

d.法人

e.物

4.委托代理关系终止的原因有( )。

a.代理期间届满或者代理事项完成

b.被代理人取消委托或代理人辞去委托

c.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

d.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定

e.监护关系消灭

5.《担保法》规定的.担保方式为( )。

a.保证

b.保留

c.抵押

d.留置

e.定金

6.下列财产不得抵押的有( )。

a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

d.所有权、使用权不明或者有争议的财产

e.依法被查封、扣押、监管的财产

7.狭义的工程阶是针对工程的保险，工程的保险险种有( )。

a.建筑工程一切险(及第三者责任险)

b.人身意外伤害险

c.货物运输险

d.安装工程一切险(及第三者责任险)

e.机动车辆险

8.《合同法》的基本原则是( )。

a.自愿原则

b.诚实信用原则

c.对等原则

d.公正原则

e.遵守法律法规和公序良俗原则

9.合同生效应当具备的条件是( )。

a.当事人具有相应的民事权利能力

b.当事人具有相应的民事行为能力

c.意思表示真实

d.违反社会公共利益

e.不违反法律法规

10.采用直接委托的方式发包建设任务有( )。

a.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工

b.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

c.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

d.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的

e.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

1.答案：b2.答案;c3.答案：c4.答案：b5.答案：d

6.答案：d7.答案：a8.答案：b9.答案：b10.答案：c

1、动产(  )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

a、抵押

b、提存

c、留置

d、质押

2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为，计划经济主要是依靠(  )规范财产流转关系。

a、合同

b、行政手段

c、经济基础

d、文化建设

试题来源：2017版监理工程师执业资格考试宝典

1.施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。

a.有利于本地区的承包商

b.有利于本系统的承包商

c.施工内容的专业要求

d.避免施上现场的交叉干扰

e.对项目建设总投资的影响

2.应由监理工程师签发的文件包括( )。

a.临时支付证书

b.竣工结算支付证书

c.最终报表

d.最终支付证书

e.结清单

9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应( )。

a.以自己的名义签定合同

b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

c.在授权范围内单独与第三方谈判合同

d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。

a.批准招标申请

b.审核招标文件

c.负责编制标底

d.参加开标会议

e.监督评标过程

5.按照fidic合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔。

a.合同签字日到发布开工令日

b.开工令日到颁发工程移交证书日

c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

e.结清单生效日之后到提出合同争议日

6.下列合同中，属于主合同的`是( )。

a.施工承包合同

b.施工分包合同

c.担保合同

d.监理合同

e.工程保险合同

7.在fidic土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险。

a.战争、动乱等

b.工伤事故

c.正常的恶劣天气

d.设计不当造成的损失和破坏

e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏

f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8.仲裁协议包括如下( )内容。

a.请求仲裁的意思表示

b.不向法院起诉的承诺

c.仲裁事项

d.双方争议的解决方式

e.所选定的仲裁委员会

f.争议调解人

9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容。

a.监理上作目标设置的合理性

b.项目监理班子组织机构的完备性

c.工作计划的可行性

d.承诺保证提前竣工时间的长短

e.提交的方案是否有创新性

10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容( )。

a.招标的目标

b.招标项目的范围和性质

c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素

e.工程的施工质量评定标准

1.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的(  )。

a.10%

b.20%

c.30%

d.40%

2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中，不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。(环球网校监理工程师频道为您整理)合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是(  )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.在市场经济条件下，由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施(  )行为的主要依据。

a.建设工程

b.设备采购

c.勘察设计

d.违约责任

7.我国建设领域的核心制度是(  )。

a.法人负责制

b.招标投标制

c.工程监理制

d.合同管理制

8.关于法人的说法，错误的是(  )。

a.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类

b.有独立经费的机关需要办理法人登记，经核准登记，具有法人资格

c.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

d.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人

9.保险合同一般是以(  )的形式订立的。

a.现金支票

b.保险单

c.银行汇票

d.银行保函

10.被保险人不包括(  )。

a.业主或工程所有人

b.承包商或者分包商

c.技术顾问

d.材料配送人员

11.招标人采用邀请招标方式的，应保证有(  )个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

a.2

b.3

c.4

d.5

12.取得(  )的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

a.工程设计综合资质

b.工程设计专业资质

c.工程设计行业资质

d.工程设计专项资质

13.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品(  )代理资格。

a.国际招标

b.国内招标

c.公开招标

d.邀请招标

14.具有代为清偿债务能力的法人、(环球网校监理工程师频道为您整理)其他组织或者公民，可以作为(  )。

a.抵押人

b.代理人

c.保证人

d.法人

15.合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，连接主体的纽带的是(  )。

a.合同法律关系的内容

b.合同法律关系的.主体

c.合同法律关系的客体

d.合同法律关系的权力

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是(  )。

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5～7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在工程建设的过程中，(  )是最为常用的一种担保方式。

a.质押

b.留置

c.保证

d.抵押

18.投标保证金将被没收的情况不包括(  )。

a.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

b.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同

c.中标人根据规定未能提交履约保证金

d.投标人采用正当的手段中标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.根据《招标投标法》规定，(环球网校监理工程师频道为您整理)(  )要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。

a.招标文件

b.招标邀请书

c.授权委托书

d.保证人的保证书

1.b 2.d 3.d 4.d 5.d6.a 7.d 8.b 9.b 10.d

1.按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是(  )。

a.监理委托函

b.工程变更申请书

c.监理合同专用条件

d.实施过程中与委托人签署的补充文件

2.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是(  )。

a.通知委托人，建议下达停工指令

b.征得委托人同意后，下达停工指令

c.立即下达停工指令并尽快通知委托人

d.立即召开现场会议，讨论对策

3.建设工程委托监理合同的终止日为(  )之日。

a.监理合同内注明的监理工作完成

b.监理的工程竣工验收通过

c.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

d.监理的工程保修期届满

4.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是(  )。

a.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

b.监理的工程施工中未发生安全事故

c.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

d.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是(  )。

a.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

b.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

c.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

d.方案设计文件应满足编制工程预算的要求

6.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是(  )。

a.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

d.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

7.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是(  )。

a.合同协议书、通用条款、专用条款

b.中标通知书、专用条款、协议书

c.中标通知书、专用条款、投标书

d.中标通知书、专用条款、工程量清单

8.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是(  )。

a.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同

b.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

c.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

d.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同

9.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是(  )。

a.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

b.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

c.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任

d.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据

10.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正 在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施 工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为(  )。

a.9月10日

b.9月17日

c.9月25日

d.9月30日

11.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过(  )共同清点。

a.发包人与工程师

b.工程师与承包人

c.发包人与承包人

d.工程师与供货人

12.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的'建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为(  )。

a.发包人负责试验，费用由发包人承担

b.发包人负责试验，费用由承包人承担

c.承包人负责试验，费用由发包人承担

d.承包人负责试验，费用由承包人承担

13.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是(  )。

a.给承包人顺延工期并追加合同价款

b.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

c.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

d.工期延误和费用损失均由承包人承担

14.某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新 检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是(  )。

a.工期和经济损失由承包人承担

b.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

c.顺延合同工期，不补偿经济损失

d.补偿经济损失并顺延合同工期

15.工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是(  )。

a.停止施工等待工程师的指示

b.向工程师再次发出请求复工的要求

c.自行复工

d.向发包人发出请求复工的要求

16.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为(  )之日。

a.工程师发出设计变更通知

b.承包人完成变更工程

c.承包人提交变更追加合同价款报告

d.最近一期工程进度款支付

17.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是(  )。

a.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

b.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

c.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

d.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

18.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包 人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列 关于承包人的工程责任的说法中，正确的是(  )。

a.提前工期1个月给予承包人奖励

b.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

c.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

d.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

19.承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与(  )共同验货。

a.供货商

b.铁路运输部门

c.监理工程师

d.供货商和铁路运输部门

20.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是(  )。

a.按订购数量加多付数量计算货款

b.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

c.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

d.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

1.b2.c3.c4.c5.c6.b7.d8.a9.b10.b

11.c12.d13.a14.a15.c16.d17.d18.b19.b20.a

1、要约的撤销通知应在 ( ab )到达受要约人。

a受要约人发出承诺通知之前 b要约到达被要约人之后

c要约未发出之前 d要约同时到达受要约人 e要约生效之后

2、如果要约没有确定承诺期限，承诺应按 ( de )处理。

a按法律自定期限 b无期限永久有效 c一年的要约期限

d要约以对话方式作出的，应当即时做出承诺，但当事人另有约定的除外

e、要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限到达

3、合同内容不明确，如质量要求不明确，可按 ( abc )规定执行。

a按国家标准 b行业标准 c通常标准

c符合合同的特定标准 e合同一方的意思标准

4、下列情形属于要约失效的有 ( de )

a要约人确定了承诺期限 b拒绝要约的通知到达要约人

c要约人依次撤销要约 d。承诺期届满，受要约人未做出承诺

e受要约人对要约的内容做出实质性变更

5、有下列情形之一的，合同的权利义务终止的是( acde )

a合同解除 b债务人免除债务 c，债权债务同归于一人

d债务相互抵消 e债权人依法将标的物提存

6、下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是 ( abd )

a合同标的 b合同质量 c增加有建议性条款

d合同的报酬 e增加说明条款

7、下面情况可以中断履行债务的'是 ( abcd )

a经营状态严重恶化 b丧失商业信誉 c转移财产、抽逃资金，以逃避债务

d有丧失或者可能丧失债务能力 e当事人无确切证据中断履行债务

8、《合同法)第七十九条规定了三种不得转让的债权 ( cde )

a公益性债权 b私人债权 c根据合同性质不得转让

d根据当事人约定 e依照法律不得转让

9、合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念，两者区别表现为 ( ac )。

a合同成立是解决合同是否存在的问题，而合同生效是解决合同效力的问题

b合同成立是解决合同效力的问题，而合同生效是解决合同是否存在的问题

10、下列属于可撤销合同特征的是 ( abde )。

a使可撤销合同效力消失的取决权仅在于撤销权人的意思

b可撤销合同在未被撤销以前属于有效合同

c撤销权一旦行使，合同成立之时的效力就消失

d合同具有可撤销因素，但撤销权人未有撤销行为，合同仍然有效

e、合同具有可撤销因素，合同可以部分有效，部分无效

11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定，承诺生效应符合(acd )

a承诺必须由受要约人向要约人作出 b承诺可以由要约人向受要约人作出

c，承诺的内容应当与要约的内容相一致 d受要约人应当在承诺期限内作出承诺

e承诺应以通知的方式作出

12、《合同法》规定合同一般包括 ( abce )

a当事人的名称或者姓名和住所 b合同当事人权利义务共同指向的对象

c履行期限、地点和方式 d质量即对标的计量

e质量即标的的内在素质和外观形态的综合

13、合同是平等主体的 ( ade )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

a自然人 b合同人 c代理人 d法人 e其他组织

14、合同可变更、撤销的条件是 ( cde )。

15、合同的订立当事人条件 ( cd )

a 、自然人 b代理人 c具有相应的民事权利能力

d具有相应的民事行为能力 e依法可委托的代理人

16、下列情况可以变更合同的有 ( ae )

a甲、乙共同协商，达成一致协议;

b甲以胁迫手段使乙签订合同

c甲对合同变更内容不明确

d甲、乙两方对合同变更的内容定义与原合同找不出本质区别

e，一方因不能履行合同，而愿意变更或撤销条款合同

17、下列情形使格式合同无效的有 ( bd )

a一方对条款理解不明 b一方加重对方责任 c、一方免除对方责任

d、一方排除对方主要权利的 e、一方向对方做出口头承诺的

18、当事人订立合同，采用的方式有 ( ad )。

a要约 b格式条款合同 c合同示范文本 d承诺 e协商

19、下列不是订立合同的过程的是 ( bcd )。

a提出要约 承诺 签字、盖章 合同成立

b承诺 要约 签字盖章 合同成立

c承诺 协议 签字盖章 合同成立

d协议 承诺 签字盖章 合同成立

e要约 承诺

20、要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应符合的规定是 ( bc )

a、内容详尽、具体 b、内容要确定 c要约人受意思约束

d要约人受自己意思约束 e要约限定其在一定期限做出承诺的意思表示

1.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。

a.按监理工程概预算的百分比计算

b.按参与监理工作的年度平均人数计算

c.由甲乙双方按商定的其他方法计算

d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

e.按委托人提出的方法

2.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。

a.生产工艺设计变更

b.工程分包人的资格

c.确定设计标准

d.调换承包人工作不力的有关人员

e.选择工程总承包人

3.监理人的附加工作包括(cde)。

a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作

b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间

e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。

a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任

b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

c.不对第三方违反合同规定的`质量要求和完工时限承担责任

d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任

e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任

5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。

a.发包人与设计协商并经设计人同意

b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同

c.该部分设计成果需经设计人审查批准

d.设计人不对该部分的设计质量承担责任

e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

6.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。

a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议

c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件

e.减少对工程质量的检测试验项目

施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。

a.由业主选定并管理

b.与承包商签订合同

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

d.承担不属于承包商应完成工作的施工

e.由承包商负责协调管理

8.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是( ac)。

a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告

b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求

c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担

d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理

e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任

9.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。

a.双方提名的成员代表各自的单方利益

b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务

c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人

e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议

10.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。

a.不可预见的外界条件

b.施工中遇到文物和古迹

c.异常不利的气候条件

d.业主或其他承包人的干扰

e.后续法规的调整