监理合同答案（专业17篇）

1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算

b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量

e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效

2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于

c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整

3.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

c.工程严禁任何部分甩项竣工

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用

5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款

b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计 b.费用的支付

c.设备设计的编制 d.参加初步审查

e.参与工程施工招标

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料 b.费用的支付

c.双方责任 d.工程概况

e.违约责任

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程 b.工期较短工程

c.施工简单工程 d.施工复杂工程

e.紧急工程

10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

c.提供进度统计报表

d.提供和维修围栏设施

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护

1、动产(  )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

a、抵押

b、提存

c、留置

d、质押

2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为，计划经济主要是依靠(  )规范财产流转关系。

a、合同

b、行政手段

c、经济基础

d、文化建设

试题来源：2017版监理工程师执业资格考试宝典

工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。

a.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

b.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

c.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

d.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

正确答案：a

第 2 题

在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。

a.承包人承担由此发生的费用

b.工程师可以拒绝验收

c.由此造成工期延误不予顺延

d.承包人可以存放这些材料设备于施工现场

正确答案：d

第 3 题

不论监理工程师与承包人协商达成一致，还是他单方面作出的处理决定，批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内，则可( )，并抄送业主。

a.决定工期延长

b.提前终止合同

c.将此结果通知承包人

d.支付索赔款

正确答案：c

第 4 题

根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是( )。

a.工程师与承包人共同检验

b.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

c.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

d.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

正确答案：a

第 5 题

对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。

a.应由承包人自行复制，复制费用自行承担

b.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担

c.应由发包人复制，复制费用由发包人承担

d.应由发包人复制，复制费用由承包人承担

正确答案：d

第 6 题

依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

a.保证 b.抵押 c.质押 d.定金

正确答案：d

第 7 题

业主的索赔主要根据( )提出。

a.施工质量缺陷

b.设计变更

c.工程量减少

d.施工进度计划修改

正确答案：a

第 8 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是( )。

a.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

正确答案：d

第 9 题

某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )

a.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

b.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

c.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

d.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

正确答案：d

第 10 题

某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。

a.招标文件为准，开标时间后延

b.招标文件为准，开标时间不变

c.书面解答为准，开标时间后延

d.书面解答为准，开标时间不变

正确答案：c

第 11 题

建设工程一切险的被保险人可以包括( )。

a.业主 b.总承包商

c.分包商

d.业主聘用的监理工程师

e.设备供应商

正确答案：abcd

第 12 题

关于资格预审，下列说法正确的是( )。

a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分

b.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定

c.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质

d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件

e.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍

正确答案：acd

第 13 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有( )。

a.工程设计的建议权

b.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

c.施工承包单位的选定权

d.工程设计变更的决定权

e.工程项目协作单位协调工作的主持权

正确答案：abe

第 14 题

《建设工程委托监理合同(示范文本)》中赋予监理人的'权利包括( )。

a.终止合同的权利 b.负责合同的协调管理 c.合同承包人的选定权

d.委托监理工程重大事项的决定权 e.完成监理任务后获得酬金的权利

正确答案：ae

第 15 题

工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。

a.中标意向书

b.经工程师认可的施工进度计划

c.工程师发布的各种书面指令

d.招标时的标前会议记录

e.各类财务凭证

正确答案：bce

第 16 题

根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有( )。

a.大型基础设施建设项目

b.涉及国家安全的保密工程项目

c.国家融资的工程项目

d.世界银行贷款项目

e.采用特定专有技术施工的项目

正确答案：acd

第 17 题

在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。

a.按时提供设计依据文件和基础资料

b.施工图设计完成后，组织鉴定和验收

c.负责审查外商提供的设计资料

d.解决施工中出现的设计问题

e.保护发包人的知识产权

正确答案：cde

第 18 题

按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中( )。

a.将中标结果通知未中标的投标人

b.与投标人就投标价格进行谈判

c.强制中标人接受新的承包条件

d.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

e.授权评标委员会确定中标人

正确答案：bcd

第 19 题

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人的主要义务包括( )。

a.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益

b.推荐选择工程的施工单位

c.选派合格的监理人员及总监理工程师

d.不得泄露与工程有关的保密资料

e.代表委托人与承包人解决合同争议

正确答案：acd

第 20 题

材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可 ( )确定交货地点。

a.由双方协商

b.由采购方自行

c.按交易习惯

d.由供货方自行

e.按供货方所在地

正确答案：ace

1.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。

a.按监理工程概预算的百分比计算

b.按参与监理工作的年度平均人数计算

c.由甲乙双方按商定的其他方法计算

d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

e.按委托人提出的方法

2.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。

a.生产工艺设计变更

b.工程分包人的资格

c.确定设计标准

d.调换承包人工作不力的有关人员

e.选择工程总承包人

3.监理人的附加工作包括(cde)。

a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作

b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间

e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。

a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任

b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

c.不对第三方违反合同规定的`质量要求和完工时限承担责任

d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任

e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任

5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。

a.发包人与设计协商并经设计人同意

b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同

c.该部分设计成果需经设计人审查批准

d.设计人不对该部分的设计质量承担责任

e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

6.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。

a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议

c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件

e.减少对工程质量的检测试验项目

施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。

a.由业主选定并管理

b.与承包商签订合同

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

d.承担不属于承包商应完成工作的施工

e.由承包商负责协调管理

8.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是( ac)。

a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告

b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求

c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担

d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理

e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任

9.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。

a.双方提名的成员代表各自的单方利益

b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务

c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人

e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议

10.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。

a.不可预见的外界条件

b.施工中遇到文物和古迹

c.异常不利的气候条件

d.业主或其他承包人的干扰

e.后续法规的调整

施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容，必须以书面形式签认，并作为合同的组成部分。那么，下面是小编为大家整理的监理员考试《合同管理》练习题，欢迎大家阅读浏览。

1.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。c

a.通知业主后即可调换 b.无需通知业主可自行调换

c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换

2.合同法对合同纠纷解决的规定是( )。b

a.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

b.调解、仲裁、诉讼可以任选

c.若达成了调解协议，不能再提起诉讼

d.只能通过仲裁解决

3.监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )。d

a.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

b.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

4.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的( )。b

a.施工图预算价格 b.当前建筑市场价格

c.初设概算价格 d.预计的可能最低投标价格

5.工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( )办理。a

a.业主 b.总监理工程师

c.监理机构有关人员 d.承包商

a.提交仲裁机构仲裁

b.中止履行合同

c.再由工程师调解

d.将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师

a.建设项目所依据的国家计划被取消

b.战争

c. 动乱

d.协议条款内约定等级以上的地震

8.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师( )。a

a.不承担责任 b.承担连带责任

c.承担全部责任 d.同意扣除一定数量监理酬金

a.业主 b.工程师 c.承包商 d.设计人

a.招标文件中的规定 b.招标单位在会议上的口头解答

c.发给投标单位的会议记录 d.现场考察时招标单位的口头解释

1.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的(  )。

a.10%

b.20%

c.30%

d.40%

2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中，不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。(环球网校监理工程师频道为您整理)合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是(  )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.在市场经济条件下，由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施(  )行为的主要依据。

a.建设工程

b.设备采购

c.勘察设计

d.违约责任

7.我国建设领域的核心制度是(  )。

a.法人负责制

b.招标投标制

c.工程监理制

d.合同管理制

8.关于法人的说法，错误的是(  )。

a.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类

b.有独立经费的机关需要办理法人登记，经核准登记，具有法人资格

c.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

d.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人

9.保险合同一般是以(  )的形式订立的。

a.现金支票

b.保险单

c.银行汇票

d.银行保函

10.被保险人不包括(  )。

a.业主或工程所有人

b.承包商或者分包商

c.技术顾问

d.材料配送人员

11.招标人采用邀请招标方式的，应保证有(  )个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

a.2

b.3

c.4

d.5

12.取得(  )的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

a.工程设计综合资质

b.工程设计专业资质

c.工程设计行业资质

d.工程设计专项资质

13.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品(  )代理资格。

a.国际招标

b.国内招标

c.公开招标

d.邀请招标

14.具有代为清偿债务能力的法人、(环球网校监理工程师频道为您整理)其他组织或者公民，可以作为(  )。

a.抵押人

b.代理人

c.保证人

d.法人

15.合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，连接主体的纽带的是(  )。

a.合同法律关系的内容

b.合同法律关系的.主体

c.合同法律关系的客体

d.合同法律关系的权力

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是(  )。

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5～7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在工程建设的过程中，(  )是最为常用的一种担保方式。

a.质押

b.留置

c.保证

d.抵押

18.投标保证金将被没收的情况不包括(  )。

a.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

b.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同

c.中标人根据规定未能提交履约保证金

d.投标人采用正当的手段中标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.根据《招标投标法》规定，(环球网校监理工程师频道为您整理)(  )要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。

a.招标文件

b.招标邀请书

c.授权委托书

d.保证人的保证书

1.b 2.d 3.d 4.d 5.d6.a 7.d 8.b 9.b 10.d

1.按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是(  )。

a.监理委托函

b.工程变更申请书

c.监理合同专用条件

d.实施过程中与委托人签署的补充文件

2.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是(  )。

a.通知委托人，建议下达停工指令

b.征得委托人同意后，下达停工指令

c.立即下达停工指令并尽快通知委托人

d.立即召开现场会议，讨论对策

3.建设工程委托监理合同的终止日为(  )之日。

a.监理合同内注明的监理工作完成

b.监理的工程竣工验收通过

c.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

d.监理的工程保修期届满

4.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是(  )。

a.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

b.监理的工程施工中未发生安全事故

c.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

d.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是(  )。

a.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

b.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

c.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

d.方案设计文件应满足编制工程预算的要求

6.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是(  )。

a.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

d.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

7.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是(  )。

a.合同协议书、通用条款、专用条款

b.中标通知书、专用条款、协议书

c.中标通知书、专用条款、投标书

d.中标通知书、专用条款、工程量清单

8.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是(  )。

a.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同

b.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

c.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

d.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同

9.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是(  )。

a.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

b.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

c.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任

d.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据

10.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正 在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施 工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为(  )。

a.9月10日

b.9月17日

c.9月25日

d.9月30日

11.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过(  )共同清点。

a.发包人与工程师

b.工程师与承包人

c.发包人与承包人

d.工程师与供货人

12.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的'建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为(  )。

a.发包人负责试验，费用由发包人承担

b.发包人负责试验，费用由承包人承担

c.承包人负责试验，费用由发包人承担

d.承包人负责试验，费用由承包人承担

13.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是(  )。

a.给承包人顺延工期并追加合同价款

b.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

c.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

d.工期延误和费用损失均由承包人承担

14.某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新 检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是(  )。

a.工期和经济损失由承包人承担

b.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

c.顺延合同工期，不补偿经济损失

d.补偿经济损失并顺延合同工期

15.工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是(  )。

a.停止施工等待工程师的指示

b.向工程师再次发出请求复工的要求

c.自行复工

d.向发包人发出请求复工的要求

16.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为(  )之日。

a.工程师发出设计变更通知

b.承包人完成变更工程

c.承包人提交变更追加合同价款报告

d.最近一期工程进度款支付

17.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是(  )。

a.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

b.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

c.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

d.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

18.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包 人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列 关于承包人的工程责任的说法中，正确的是(  )。

a.提前工期1个月给予承包人奖励

b.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

c.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

d.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

19.承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与(  )共同验货。

a.供货商

b.铁路运输部门

c.监理工程师

d.供货商和铁路运输部门

20.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是(  )。

a.按订购数量加多付数量计算货款

b.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

c.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

d.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

1.b2.c3.c4.c5.c6.b7.d8.a9.b10.b

11.c12.d13.a14.a15.c16.d17.d18.b19.b20.a

《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾、清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

2.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价执行

3.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的(d)条款仍对双方具有约束力。

a.质量

b.工期

c.解决争议

d.结算

4.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了(c)的原则。

a.诚实信用

b.全面履行

c.法定履行

d.约定履行

5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是(b)。

a.专家评审

b.定性评审

c.定量评审

d.资格评审

6.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前(a)天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

a.7

b.14

c.28

d.30

7.合同被变更、撤销的前提是(c)。

a.合同欠缺生效条件

b.合同无效

c.当事人提出请求

d.人民法院有权变更、撤销合同

《施工合同条件》中，选择指定分包商的基本原则是(b)。

a.由承包商负责协调管理

b.业主必须保护承包商合法利益不受侵害

c.指定分包商的违约责任由承包商承担

d.承包商应向指定分包商收取协调管理费

《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾，清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

10.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是(a)。

a.一般保证

b.连带责任保证

c.法定保证

d.委托保证

1.按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括(abd)。

a.价目表的寄送

b.招标公告

c.递送投标书

d.无价格的商业广告

e.发出中标通知书

《施工合同条件》下，承包商提出变更建议在(abce)时可能被采纳。

a.可加速完工

b.可降低业主实施、维护或运行工程费用

c.为业主带来利益

c.可降低施工成本

e.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值

3.下列关于设计变更程序的说法，正确的是(be)。

a.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案

b.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供

c.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更

d.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意

4.与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有(abc)。

a.主体具有特定的资格条件和资质条件

b.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

c.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约

d.合同标的是质量、进度、投资三控制

e.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质

5.确定变更价款的原则包括(abcd)。

a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平

b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款

c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

6.下列对索赔的表述。正确的是(ad )。

a.索赔要求的提出不需经对方同意

b.索赔依据应在合同中有明确根据

c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

d.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

e.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定

7.某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权(ace)。

a.要求撤回投标文件

b.要求赔偿损失

c.拒签延长投标保函有效期

d.要求将合同授予他们协商推举的中标人

e.要求返还投标保证金

8.下列导致委托代理关系终止的是(bcde)。

a.被代理人取得或恢复民事行为能力

b.代理期限届满或代理事项完成

c.被代理人取消委托或代理人辞去委托

d.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

e.作为代理人或被代理人的法人终止

《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括(bc)发布的指令。

a.业主

b.监理工程师

c.承包商代表

d.监理工程师代表

e.经承包商代表确认的监理工程师

10.依据《中华人民共和国合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有(be )。

a.当事人双方无法达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理

b.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审

c.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行

d.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

e.建设丁程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理