合同协议是商业交易的法律保障，能够增强交易的合法性和可靠性。阅读合同协议范文可以帮助你更好地理解合同的条款和约定，提高合同起草的准确性和合规性。
最新退房租协议大全（19篇）篇一
注册地址：_____。
联系电话：_____。
乙方：_____。
身份证号：_____。
地址：_____。
联系电话：_____。
乙方于_____年______月______日购买______区______小区______号楼______单______元______室，该商品房建筑面积为______平方。
由于乙方提出退房，经甲______乙双方协商，达成如下协议：
1、自本协议签订之日起日内，乙方须到当地公积金中心申请办理还款，在乙方贷款额还清后，甲方退还乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注销手续办理结束后退还给乙方。
2、在乙方贷款还清后，甲方向______市房地产管理局申请办理相关注销手续。在办理上述手续时，乙方须积极给予配合退房协议范本退房协议范本。若因乙方故意拖延或不及时提供相关材料，造成甲方损失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上协议一式两份，甲乙双方各执一份。
以上协议双方签字有效。
甲方：_____乙方：_____。
日期：______年______月______日
最新退房租协议大全（19篇）篇二
注册地址：
联系电话：
乙方：
身份证号：
地址：
联系电话：
乙方于*年**月**日购买**市**区*小区号楼单元**室，该商品房建筑面积为**平方。
由于乙方提出退房，经甲乙双方协商，达成如下协议：
1、自本协议签订之日起**日内，乙方须到当地公积金中心申请办理还款，在乙方贷款额还清后，甲方退还乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注销手续办理结束后退还给乙方。
2、在乙方贷款还清后，甲方向*市房地产管理局申请办理相关注销手续。在办理上述手续时，乙方须积极给予配合。若因乙方故意拖延或不及时提供相关材料，造成甲方损失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上协议一式两份，甲乙双方各执一份。
以上协议双方签字有效。
甲方：乙方：
*年*月*日*年*月*日。
最新退房租协议大全（19篇）篇三
甲方(原房主)：
乙方(现房主)：
20xx年月日甲方与乙方签订了，甲方卖给乙方的房产位于东路x医院家属院第号楼单元室。现因乙方未按约定支付购房款，甲方多次催要无果，且乙方目前仍无能力支付的现实情况，双方经多次协商达成一致意见，乙方同意将上述房产退还给甲方。兹就退房及解除上述合同的相关事宜，达成如下协议：
一、自本协议签订之日起，甲方与乙方签订的上述房产买卖合同双方自愿解除，不再履行。
二、原房产买卖合同签订后因乙方付款违约，导致房产证等未能变更，现于本协议签订之日，原物退还甲方房产证等产权证件及相关票据。
三、乙方支付给甲方的购房首付款按定金处理，以此视为对甲方的经济补偿，双方一次性了解，互不追究。
四、乙方保证上述购房期间未对改套房产进行过任何质押、抵账及它项权、许诺等，而且未拖欠居住期间的物业费、水电暖气、网费等居住费用。如若出现，全部由乙方承担，与甲方无关。
五、本协议双方签字生效。本协议一式叁份，双方各执壹份，说和人壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新退房租协议大全（19篇）篇四
因甲方提供之****花园第四期25b102号楼楼前增设一个公共厕所引起乙方不满。双主经过友好协商达成如下协议：
1、乙方答应将房退回甲方。
2、甲方承诺：
a、甲方承担所有退房费用。
b、甲方退回乙方所有购房费用及供房六期费用共计人民币：壹拾壹万玖仟伍佰柒拾壹元玖角贰分。
甲方代表签名：乙方代表签名：
年月日年月日。
最新退房租协议大全（19篇）篇五
甲、乙双方就年月日共同签订的《房屋租赁合同》(下称合同)的解除相关事宜，约定如下，以资遵守。
一、甲、乙双方友好协商，一致同意解除合同。
二、甲、乙双方共同确认以下事实：_________________。
4、甲方已代收乙方缴纳的水电、煤气等费用人民币_____元(大写：______________)。至本协议签订之日起，乙方尚欠水、电费用_____元。
三、乙方装饰、装修及改造费用与欠付甲方租金、欠缴水、电费相互折抵(或折抵后甲方/乙方须向对方另外给付人民币_____元)。
四、合同解除后，乙方所有的可移动物品归属乙方;租赁房屋内固定物及装修部分归属甲方。
五、乙方应于本协议签订之日起_____日内迁出租赁房屋。乙方按约迁出租赁房屋后_____日内，甲方应全额返还乙方履约保证金人民币_____元(大写：______________)并以银行转帐方式支付给乙方。乙方帐号见合同。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效力。
甲方(盖章)___________。
法定代表人(签章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
最新退房租协议大全（19篇）篇六
法定代表人证明书同志现任我单位职务，为我单位法定代表人。特此证明。
我单位经济性质为，营业执照号码：。
单位全称（盖章）：
授权委托证明书。
广州市国土资源和房屋管理局：
现授权委托同志（性别：，职务：）为我单位到你局申请办理区路街巷号里。
预售商品房买卖合同注销登记、退房重签手续的代理人。此致
法定代表人（签名或盖章）：
年月日代理人：
身份证件号码：
联系电话：
代理人：
身份证件号码：
联系电话：
最新退房租协议大全（19篇）篇七
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
甲、乙双方就________年____月____日共同签订的《房屋租赁合同》（下称合同）的解除相关事宜，约定如下，以资遵守。
一、甲、乙双方友好协商，一致同意解除合同。
二、甲、乙双方共同确认以下事实：
3、乙方承租后为承租房屋添置了等物品，价值人民币x元（大写：x）；
4、甲方已代收乙方缴纳的水电、煤气等费用人民币x元（大写：x）。至本协议签订之日起，乙方尚欠水、电费用x元。
三、乙方装饰、装修及改造费用与欠付甲方租金、欠缴水、电费相互折抵（或折抵后甲方/乙方须向对方另外给付人民币x元）。
四、合同解除后，乙方所有的可移动物品归属乙方；租赁房屋内固定物及装修部分归属甲方。
五、乙方应于本协议签订之日起____日内迁出租赁房屋。乙方按约迁出租赁房屋后____日内，甲方应全额返还乙方履约保证金人民币x元（大写：x）并以银行转帐方式支付给乙方。乙方帐号见合同。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效力。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
_________年____月____日_________年____月____。
最新退房租协议大全（19篇）篇八
甲、乙双方就年月日共同签订的《房屋租赁合同》(下称合同)的解除相关事宜，约定如下，以资遵守。
一、甲、乙双方友好协商，一致同意解除合同。
二、甲、乙双方共同确认以下事实：
4、甲方已代收乙方缴纳的水电、煤气等费用人民币_____元(大写：____________)。至本协议签订之日起，乙方尚欠水、电费用_____元。
三、乙方装饰、装修及改造费用与欠付甲方租金、欠缴水、电费相互折抵(或折抵后甲方/乙方须向对方另外给付人民币_____元)。
四、合同解除后，乙方所有的可移动物品归属乙方;租赁房屋内固定物及装修部分归属甲方。
五、乙方应于本退房协议签订之日起_____日内迁出租赁房屋。乙方按约迁出租赁房屋后_____日内，甲方应全额返还乙方履约保证金人民币_____元(大写：____________)并以银行转帐方式支付给乙方。乙方帐号见合同。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效力。
总之，房屋租赁合同的当事人必须记住，想要解除房屋租赁合同，必须出现当事人约定或者法律规定的情形，否则一方当事人不能擅自解除合同。如果一方当事人擅自解除合同，需要承担违约责任，赔偿对方的损失。
甲方：_____________。
乙方：_____________。
___年___月___日。
最新退房租协议大全（19篇）篇九
委托人：
身份证号/组织机构代码证号：
受托人：
身份证号/组织机构代码证号：
受托事项：我与儿子郑鑫购买了一处位于济南绿地香榭丽公馆的房产，并与绿地地产（济南）有限公司签订了选房协议，现委托郑鑫为我的代理人，代为办理解除该协议的相关手续。由此产生的所有法律责任与经济纠纷与绿地地产（济南）有限公司无关。
受托人无转委托权。
委托人：
最新退房租协议大全（19篇）篇十
地址：______。
电话：______。
乙方(购买方)：______。
地址：______。
电话：______。
中介方：______。
地址：______。
法定代表人(负责人)：______。
电话：______。
甲乙双方及中介方在自愿平等，互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方厂房，并委托中介方办理过户按揭事宜达成协议如下：
一、甲方自愿将其坐落于______区______路______号______区______号楼______号，建筑面积_________平方米。_________结构厂房及其附属设施、设备出售给乙方(见附件一)。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。
二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币____________元(大写：____________)。甲乙双方共同委托中介方办理过户手续，甲乙双方应予以积极协助。
三、甲方有义务告知乙方上述房地产的真实状况，保证其产权清晰，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
四、甲乙双方在办理银行按揭贷款申请以及产权过户、房产抵押手续时，向银行及相关部门所提供的资料(如：房产证、身份证、户口本、结婚证、收入证明等)均保证真实有效。若提供的相关资料有虚假成分，最终导致银行贷款审批以及产权过户、房产抵押手续未能通过和不能正常办理的，由提供虚假资料的一方承担违约责任和已产生的一切费用。并承担由此给其他两方带来的全部经济损失。
四、该厂房在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由甲乙双方按规定各自承担。
日代甲方收到乙方交来购房定金______元(大写：____________元)，甲方应在中介方收到定金后______日内将房产证交给中介方。
六、购房定金交付之日起____________日内甲乙双方应到中介方签订《房地产买卖契约》。任何一方不能按时签订《房地产买卖契约》应承担由此给对方造成的损失。
七、《房地产买卖契约》签订之日,甲方应按规定向中介方支付中介代理费费______元;乙方应按规定向中介方支付中介代理费_元。
八、中介方在甲乙双方签订《房地产买卖契约》，收齐甲乙双方相关证件后，乙方应将购房首付款交存中介方，然后在银行确定贷款获得批准后，甲乙双方协同中介方到相关部门办理过户手续;完结后由中介方在三日内将首付款转付甲方，余款在银行发放贷款后三日内由中介方转付给甲方。
九、中介方办完相关手续后三日内甲乙双方交验厂房，由甲方提供截止交房当日的物业管理、水、电等费用的明细清单(见附件二)。如有拖欠，须由甲方负责结清，如存在预交或节余情况，则由乙方补偿甲方的费用。甲方须在交验完毕后当日内将厂房交于乙方，本协议即告履行完毕。
十、违约责任：
(一)甲方不能如期签订《房地产买卖契约》，并导致最终不能办理过户手续的;或者甲方在办理过户过程中违约，在得到确认后，除中介方退还乙方所交的购房定金外。甲方向乙方支付相当于乙方购房定金数额的违约金。中介方已经将部分房款转交给甲方的，甲方负责无条件退回，因此而给乙方和中介方造成的一切损失，由甲方承担。
(二)乙方不能如期签订《房地产买卖契约》并导致最终不能办手续的;或者乙方在办理过户过程中违约，在得到确认后，乙方所交的购房定金不予退还，作为乙方违约金由中介方直接转交给甲方。在此过程中，中介方已经将部分房款转交给甲方的，乙方负责追回，因追不回而造成乙方的损失，由乙方自行承担。
(三)甲方如不按合同规定的日期交付厂房，每期逾期一天按房价总额0.5%计算违约金与乙方。逾期超过_________日时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并双倍返还乙方定金，应赔偿乙方因此而造成的一切经济损失。
(四)乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按0.5%计算的违约金给甲方。逾期超过______日时，甲方有权解除合同。解约时，甲方不退还乙方所交的购房订金，同时乙方并应赔偿甲方因此而造成的一切经济损失。
(五)交房时，乙方发现厂房构造和设备与合同约定的不符，经鉴定属实，甲方应于______日内修理，如逾期不修理或不能及时解决的，按逾期交房计算甲方违约金，乙方也可自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求的，乙方可解除合同，解约时，甲方除应返还已收房价款外，还应按照本条第三款规定承担违约责任。
(六)如果甲方出售的厂房存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
(七)中介方因丢失重要资料及其他原因不能办理过户的，退还所收的中介代理费，并承担由此给甲乙双方造成的经济损失。
(八)因甲乙任何一方违约的，违约方应向中介方支付全部中介代理费用。
十一、本协议一经签订，一切事项均以本协议所列条款为准，其他口头承诺无效。
十二、其他事项：
(一)本合同在履行过程中发生的争议，由当事人协商解决;协商不成的按下述第______种方式解决。
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
(二)本协议及其附件经过三方签章后生效，一式叁份，具备同等法律效力。
十三、其他补充事项：
特别提示：
尊敬的客户，在本公司签订合同后，一切事项均以本合同所列条款为准，任何人未经本公司书面同意作出的任何口头承诺无效。如需交购房定金、购房款及中介费者，______元以下，可直接交于分店店长;______元以上的，请交于本公司指定银行帐号，否则因此产生的不良后果，本公司概不负责。
甲方签名：_________________。
乙方签名：_________________。
中介方签名：________________。
签约时间：______年______月______日。
最新退房租协议大全（19篇）篇十一
在当下社会，男女老少都可能需要用到协议，签订协议可以约束双方履行责任。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编为大家整理的退房协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。
一、乙方于__________年_____月_____日购买甲方开发的预售商品房：_______________小区_____幢（栋）_____单元_____层_____号房（下称该房），建筑面积__________平方米，单价：__________，总价：__________，并网上签订了购房合同，合同备案编号：_________________________。
二、乙方采用的'付款方式为（_____）：
（1）一次性付款；
（2）按揭付款，首付款数额为：____________________。
三、该房屋目前的状况为（_____）：
（1）正在施工中；
（2）已经竣工但未交付；
（3）已交付但未入住使用；
（4）现房，尚未办理产权登记；
（5）其它：________________________________________。
四、因为如下原因，经过协商双方同意解除购房合同，由甲方协助办理相关撤销合同备案手续：
（1）买受人无法办理银行按揭付款手续；
（2）其它：________________。
五、甲方返还乙方购房款或首付款采用如下方式（_____）：
（1）现金并签署收条；
（2）现金支票；
（3）银行转账。
甲方（盖章）：__________乙方（签字）：__________
最新退房租协议大全（19篇）篇十二
一、乙方于__________年_____月_____日购买甲方开发的预售商品房：_______________小区_____幢(栋)_____单元_____层_____号房(下称该房)，建筑面积__________平方米，单价：__________，总价：__________，并网上签订了购房合同，合同备案编号：_________________________。
二、乙方采用的付款方式为(_____)：
1)一次性付款;。
2)按揭付款，首付款数额为：____________________。
三、该房屋目前的状况为(_____)：
1)正在施工中;。
2)已经竣工但未交付;。
3)已交付但未入住使用;。
4)现房，尚未办理产权登记;。
5)其它：________________________________________。
四、因为如下原因，经过协商双方同意解除购房合同，由甲方协助办理相关撤销合同备案手续：
1)买受人无法办理银行按揭付款手续;。
2)其它：
五、甲方返还乙方购房款或首付款采用如下方式(_____)：
1)现金并签署收条;。
2)现金支票;。
3)银行转账。
六、甲、乙双方保证上述内容属实，已无违约纠纷及其它债权、债务关系，如有任何法律责任均由双方承担，与第三方无关。
甲方(盖章)：乙方(签字)：
__________年_____月_____日。
__________年_____月_____日。
最新退房租协议大全（19篇）篇十三
买受人（乙方）：柯总，身份证号码：
乙方于20xx年9月29日与甲方就位于***苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》（编号03333），根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书（20xx）湖民初字第3333号判决确定，双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除，现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议：
一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的.款项直接转入以下账户，以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对（20xx）湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分：
户名：柯总。
开户行：
账号：
二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内，乙方应积极促成：
1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请，并经产权登记管理机关依法受理；
2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施，并经产权登记管理机关依法受理。
三、在***苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的按揭抵押登记注销后三日内，乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续，并促成产权登记管理机关依法受理。
四、退房申请经产权登记管理机关受理当日，甲方按（20xx）湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
五、乙方逾期履行本协议项下义务的，应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金；甲方逾期履行本协议项下义务的，应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
六、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方（盖章）：乙方（签字）：
20xx年月日20xx年月日。
最新退房租协议大全（19篇）篇十四
宜昌瑞德隆房地产开发有限责任公司你好：
本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份宜昌盛世天下商品房买卖合同，合同号/所购房号为________________。该合同第条明确规定：交房期限为_____年___月___日前，交房条件符合国家和政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。
年月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的情况下（在交房期间未能出示国家规定的交房需出示的三证一书一表：《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建筑工程质量认定书》《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》《竣工验收备案表》），向业主发出了收房通知。并且要求业主先付款后验房。严重违反国家规定，因此须承担违约责任。另外贵公司所准备交付的楼盘存在以下几点问题：其一：楼层偏低影响其使用功能，其二：公摊过大达25.02%（盛世天下所提供数据，业主未经实地测量），其三：房屋结构（阳台外墙）变动其未对业主出示书面通知，其四：楼盘整体结构设计缺陷，存在安全隐患。其五：交房的基本要求户型未达到合同上写明的1房1厅1厨1卫1非封闭式阳台。其六：根据合同附一号楼1号公寓标准层平面图，房间开门为内开门，现在却都变成了外开门；楼道间距为2米，现在实际测量只有1.7米。根据合同规定层高4.39米，减去楼层间地板厚度一般标准的0.1米，净高应有不少于4.29米，而现在实际测量厚度仅有4.09米，少了20厘米。其七：电梯太小，不符合国家高层用电梯使用标准。()其八：消防和逃生通道未满足国家消防逃生的要求。
最后，本人对其所签署的合同的法律效益的质疑，其一，在该楼盘开盘销售之日起，其售楼工作人员在售楼部展示的沙盘模型，广告宣传，样板房与实际楼盘不一致（沙盘所规划的绿化带部分面积实际楼盘中为五医院住院部。样板房变更。）其二其售楼人员在业主购买房产时故意模糊层高概念及隐瞒真实公摊面积比例（售楼人员销售过程中告知业主房屋净高为4.39m公摊面积为9%），实际交房通知时的公摊面积为25.02%。综上所述，瑞德隆房地产公司楼盘销售及交房期间明确存在违反国家规定和欺诈业主的行为，误导其购置房产和哄骗业主收房的事实。
依照相关规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照相关规定尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名：公司签收：
日期：
文档为doc格式。
最新退房租协议大全（19篇）篇十五
承租方(乙方):_________联系方式：_________。(附身份证复印件).
甲、乙双方自愿就乙方承租甲方所有的房屋一事，达成本合同。
甲方将位于_________的房屋出租给乙方_________使用(租赁用途)。
租赁期限为_________年，即_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
1、本房屋租金为每月人民币_________元(_________元整)。
2、本合同按(分期、一次性)交付租房款为定。分期交付的，按(季/半年)计算。凡分期交付租房款的，乙方应在下一期继续居住前一周内交付款项。
3、付款方式：从乙方入住日期开始，首期付清_________月房租，共计人民币(大写)：_________元整(小写：_________元整)，其后按_________付房租。
4、乙方应支付押金人民币(大写)：_________元整(小写：_________元整)。乙方在入住前必须交纳给甲方。在租期满后，经甲方检查室内物品是否严重损坏与物品是否减少，若有损坏或减少，折价赔偿，经检查合格后，甲方如数退还押金。
1、乙方在接到住房后，应及时更换门锁;否则发生意外与甲方无关。
2、乙方有权在交付足额租金后合理使用房屋、以及房屋内配套的家具、电器，甲方不得在合同履行过程中非经乙方同意私自处分这些家具、电器。但上述设施若出现安全隐患或损坏，由乙方自行更换或维修。
3、乙方有权在甲方的同意下增置其所需的家具，费用由乙方自己承担，所增置物所有权归属乙方，租赁期满后乙方应搬出或与甲方协商处理。
4、房屋租赁期间所产生的水费、电费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。
5、租赁期间，乙方不得改变房屋租赁用途(包括且不限于不得转租)、不得利用租赁房屋从事违法犯罪行为、不道德行为，也不得对近邻造成伤害、妨碍或干扰，若在租房过程中对近邻造成损失的，由乙方全权负责。
6、乙方不得损坏房屋以及房内设施，房屋主体不得改变，屋内开关、家具、家电等房内设备不得损坏。若违反本条，乙方应当承担所有责任并折价赔偿，甲方概不负责。
7、乙方必须正确用电，用水，时刻注意防火，防盗，防事故，保证自己和他人的生命和财产安全，遵守小区的管理规定。房内开关照明、煤气设施(电热水器、煤气热水器、煤气灶等)均正常，租赁期间，乙方发生任何安全事故，概由乙方负责，甲方概不负责。
8、租赁期满后，如乙方要求继续租赁的，应提前1个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后，在同等条件下，乙方有优先租赁的权利。
9、凡乙方违反本合同条款的，甲方有权随时单方解除合同(合同接触时间以甲方通知乙方的时间为准，通知方式包括并不限于电话、短信、书信等);并且甲方有权追索乙方造成的损害赔偿(赔偿范围包括但不限于为索赔所支付的诉讼费、律师费及其他合理费用)。
1、合同期限届满;。
2、双方协商均合意解除;。
3、乙方违反本合同款项的约定，甲方可随时单独解除合同;。
4、违约责任：乙方若在租赁合同期间内退房，甲方只退还押金500元(伍佰元整)。若甲方因自己的原因单方解除合同，需提前两个月通知乙方，并得到乙方同意后退回乙方租房押金。
1、未尽事项双方可补充合同，补充的合同与本合同具有同等法律效力。
2、本合同签订之日煤气表计数_________;水表计数;_________；电表计数_________。
3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字或捺印之日起生效。房内设备：电视_________台、冰箱_________台、洗衣机_________台、空调_________台、电风扇_________把、热水器_________台、抽油烟机_________台、煤气灶_________台、床_________张、沙发套、餐桌套、茶几张、饮水机台(若有损坏，乙方折价赔偿)。
甲方：_________乙方：_________。
最新退房租协议大全（19篇）篇十六
一、乙方于__________年_____月_____日，购买甲方开发的预售商品房：_______________小区_____幢（栋）_____单元 _____层_____号房（下称该房），建筑面积__________平方米，单价：__________，总价：__________，并网上签订了购房合同，合同备案编号：_________________________。
二、乙方采用的.付款方式为（_____）：
1） 一次性付款；
2） 按揭付款，首付款数额为：____________________。
三、该房屋目前的状况为（_____）：
1）正在施工中；
2）已经竣工但未交付；
3）已交付但未入住使用；
4）现房，尚未办理产权登记；
5）其它：________________________________________。
四、因为如下原因，经过协商双方同意解除购房合同，由甲方协助办理相关撤销合同备案手续：
1）买受人无法办理银行按揭付款手续；
2）其它：____________________________________________________。
五、甲方返还乙方购房款或首付款采用如下方式（_____）：
1）现金并签署收条；
2）现金支票；
3）银行转账。
六、甲、乙双方保证上述内容属实，已无违约纠纷及其它债权、债务关系，如有任何法律责任均由双方承担，与第三方无关。
甲方（盖章）：
乙方（签字）：
__________年_____月_____日
__________年_____月_____日
最新退房租协议大全（19篇）篇十七
委托人：性别：，年月日出生，身份证号码：
受托人：性别：，年月日出生，身份证号码：
委托人因购买惠州市富航实业有限公司开发之位于惠州市大亚湾澳头中兴五路公司就该商品房预售合同之履行发生纠纷，现因委托人事务繁忙，特委托受托人代为办理撤销合同备案，参与诉讼活动等相关事宜，具体代理权限及范围如下（包括但不限于）：
1.有权代为向大亚湾区房产管理局办理有关商品房买卖合同撤销备案，注销预购商品房预告登记手续，包括填写申请表及签署相关文件。
2.有权代为提起诉讼、反诉及应诉，承认、放弃、变更诉讼请求、进行和解，申请财产和证据保全，提供证据、询问证人、鉴定人和勘验人员、发表答辩及代理意见，提起上诉或申请执行，代为缴纳和退回诉讼费、收取执行款项，签收法律文书等其他诉讼活动。
3.本委托书未能穷尽且为委托人办理上述委托事项所必须之代理权限，应视为已得到委托人办理上述委托人的充分授权。委托人在办理上述事项所为的'一切行为，视为委托人亲为。委托人权限为特别授权，受托人有转委托权。
委托期限：
委托人：
最新退房租协议大全（19篇）篇十八
本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号/所购房号为_________________。该合同第八条明确规定：交房期限为_______年____月_____日前，交房条件符合国家和政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经综合验收合格”这一条件，但贵司未能按期交房。
_______年______月下旬贵司在明知该商品房未经综合验收的情况下，向业主发出了收房通知。依据合同第九条规定，贵司的行为已构成违约，须承担违约责任。到目前为止，距该商品房的合同约定交房期限已超过90天，依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份，双方各执一份，经双方签字后具同等法律效力。
业主签名：___________。
公司签收：
日期：
日期：
最新退房租协议大全（19篇）篇十九
_____年______月____日甲方与乙方签订了《____________》，甲方卖给乙方的房产位于_____________________________室。现因乙方未按约定支付购房款，甲方多次催要无果，且乙方目前仍无能力支付的现实情况，双方经多次协商达成一致意见，乙方同意将上述房产退还给甲方。兹就退房及解除上述合同的相关事宜，达成如下协议：
一、自本协议签订之日起，甲方与乙方签订的.上述房产买卖合同双方自愿解除，不再履行。
二、原房产买卖合同签订后因乙方付款违约，导致房产证等未能变更，现于本协议签订之日，原物退还甲方房产证等产权证件及相关票据。
三、乙方支付给甲方的购房首付款按定金处理，以此视为对甲方的经济补偿，双方一次性了解，互不追究。
四、乙方保证上述购房期间未对改套房产进行过任何质押、抵账及它项权、许诺等，而且未拖欠居住期间的物业费、水电暖气、网费等居住费用。如若出现，全部由乙方承担，与甲方无关。
五、本协议双方签字生效。本协议一式_____份，双方各执_____份，说和人_____份。