合同协议是一种法律文书，它涉及到交易双方的权利和义务。初学者可以从这些合同协议范文中学习和借鉴，提高合同撰写的准确性和规范性。
维修合同简易协议书大全（17篇）篇一
供方：(以下简称甲方)合同编号：需方：(以下简称乙方)签订日期：
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方提供服务，达成如下协议：
项目为通信线路维修，采购总金额为：9490元。
二、服务方式。
甲方应接到乙方通知后24小时能到达现场并处理好故障问题，若甲方未能在规定时间内完成故障处理，应按合同价日千分之五每日支付违约金。
三、质量保证。
甲方应按《工程建设标准强制性条文》(信息工程部分)的通知(建标20__259号)等法律法规规定及各专业施工规范要求进行工程施工。在具体项目建设过程中如发现甲方未能按时、按质、按量提供服务的，乙方有权提出限期整改的要求，整改期届满而甲方施工仍未能符合规范要求的，乙方有权中止直至解除具体合同/订单，并要求甲方承担相应赔偿及违约责任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工报告》后一个月内支付该次维修费用。甲方收到货款后开具维修费发票。
五、合同纠纷解决方式。
双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。
六、合同生效。
双方授权代表签字并盖章后本合同生效，本合同一式二份，各执一份。
甲方：
乙方：
维修合同简易协议书大全（17篇）篇二
甲方：
乙方：
就甲方的一栋教学楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
二、质量标准。
1、乙方施工必须规范，不能粗制滥造、野蛮施工;。
2、工程质量保修1年，若甲方发现质量问题，乙方应及时维修;。
3、如果在保修期内工程出现漏水等质量问题，乙方因各种因素无法维修，则乙方需赔偿甲方相应损失(损失包括就质量问题带来的其他损失)。
三、费用及付款方式。
签订本合同后，乙方开始施工，工程完工，经验收合格后一次性付工程款元。
四、安全责任。
1、乙方必须规范施工，按照国家的相应的施工规范操作，做好劳动保护，确保施工安全。
2、在施工过程中，若发生事故，责任有乙方自负，甲方不承担任何责任。
3、施工方的工作人员与甲方没有任何劳动关系或雇佣关系。
五、其他事项。
1、本合同签订后，甲乙双方不得随意更改(过程变更部分除外)。
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字生效。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
日期：
维修合同简易协议书大全（17篇）篇三
就甲方的一栋教学楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
二、质量标准。
1、乙方施工必须规范，不能粗制滥造、野蛮施工;。
2、工程质量保修1年，若甲方发现质量问题，乙方应及时维修;。
3、如果在保修期内工程出现漏水等质量问题，乙方因各种因素无法维修，则乙方需赔偿甲方相应损失(损失包括就质量问题带来的其他损失)。
三、费用及付款方式。
签订本合同后，乙方开始施工，工程完工，经验收合格后一次性付工程款________元。
四、安全责任。
1、乙方必须规范施工，按照国家的相应的`施工规范操作，做好劳动保护，确保施工安全。
2、在施工过程中，若发生事故，责任有乙方自负，甲方不承担任何责任。
3、施工方的工作人员与甲方没有任何劳动关系或雇佣关系。
五、其他事项。
1、本合同签订后，甲乙双方不得随意更改(过程变更部分除外)。
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字生效。
甲方代表签字：________。
乙方代表签字：________。
日期：________
维修合同简易协议书大全（17篇）篇四
甲方：
乙方：
双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本合同，并共同遵守。
一、维修内容及金额：rmb(含税价)
序号名称数量修理内容合计
合计：____元（含税）
二、乙方负责将带出维修，维修后送回甲方工厂。
三、工期：合同签署后____日内完成维修。
四、付款：验收合格后一次性付清，同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收：维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保：质保期____个月，从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务：质保期内出现质量问题由乙方在一周内免费更换。
八、违约责任：如因乙方不能按甲方要求完成维修，每延期一周，乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金;因乙方原因延期交货超过一个月，甲方有权取消本合同，同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决：所有因本合同或执行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方代表：
乙方代表:________
签订日期：___年__月__日
签订地点：
维修合同简易协议书大全（17篇）篇五
甲方：
乙方：
甲方因工作需要建设临时板房一批，经过同乙方友好协商，达成如下协议。
1、工程概况。
临建地点位于__以南，__以东，数量暂定为间，实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任。
甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化，乙方负责地面上建筑物的建设施工，门窗安装。
3、房屋构造。
单间房屋尺寸一般为3米×5米结构，具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构。木头门窗，门窗玻璃厚度不低于cm。杨木檩条，檩条上加苇箔，并覆盖油毡。墙壁应采用厚度不低于5cm，价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式。
乙方包工包料，单层石棉瓦房530元/间，双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方结算工程款的95，其余5作为保证金，如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任。
乙方不能按期完成建设的，甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款，房屋在1年内出现质量问题时，甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
甲方：________。
乙方________。
日期：
维修合同简易协议书大全（17篇）篇六
甲方：
地址：
法人代表：
电话：传真：
乙方：
地址：
法人代表：
电话：传真：
根据北京市消防局消监字《20xx》140号通知规定，为了保证消防器材的正常使用，甲方委托乙方对大厦内具4kg干粉abc灭火器进行维修年检，每具维修费用为元人民币。双方本着互惠互利、友好合作的前提，明确双方的权利及义务，特达成如下合作事项：
具4kg干粉abc类灭火器(具体明细详见附件)，每具维修价格元人民币，维修费用合计：。人民币大写：。以上报价含税金及乙方灭火器材维修、运输等全部费用。
二、维修日期：
三、交货地址：将维修合格消防器材送至。
四、验收方式：甲乙双方在大厦现场验收维修合格消防器材，灭火器外观、喷射软管良好，压力充足。
五、付款方式：甲方验收合格并收到乙方提供符合国家和甲方要求的发票后10日内将维修款以支票形式付给乙方。
六、质保期：乙方对所负责维修的甲方具干粉abc灭火器材免费质保1年，一年内灭火器出现压力不足、软管开裂等情况，乙方负责免费上门维修。
七、甲方责任。
1、甲方须保证消防器材不受人为破坏，消防器材应放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦发现消防器材压力不足、喷射软管断裂等异常情况后及时通知乙方，乙方须在24小时内及时给予维修。
3、认真履行合同，对工作任务的完成情况和工作质量进行监督检查和验收。
八、乙方责任。
1、乙方必须按照国家的有关标准进行灭火器的维修，严格质量管理，保证维修的灭火器能够正常有效的使用。
2、质保期内乙方对需要进行维修的灭火器实行免费上门服务，维修后的灭火器按原位摆放。
3、甲方须保证消防器材不受人为破坏，消防器材应放在干燥防潮的地方。
4、本协议书采用固定总价方式即：协议依据报价时的所有工程量固定，人、材、机及取费全部固定。负责提供本协议施工材料、零配件和工具，对人工费乙方不再单独收费。
5、协议价款已结合工程具体情况考虑了技术措施费及保证工期、质量等因素所需的赶工费等全部费用。
6、本工程以乙方包材料设备、包工期、包施工、包质量、包材料检验、包安全的形式进行承包。
八、本协议一式肆份。甲、乙双方各持贰分，具有同等法律效率。本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
维修合同简易协议书大全（17篇）篇七
甲方：
乙方：
双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本合同，并共同遵守。
一、维修内容及金额：rmb（含税价）
三、工期：合同签署后____日内完成维修。
四、付款：验收合格后一次性付清，同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收：维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保：质保期____个月，从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务：质保期内出现质量问题由乙方在一周内免费更换。
八、违约责任：如因乙方不能按甲方要求完成维修，每延期一周，乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金；因乙方原因延期交货超过一个月，甲方有权取消本合同，同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决：所有因本合同或执行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方代表：
乙方代表:
签订日期：____年__月__日
签订地点：
维修合同简易协议书大全（17篇）篇八
法定代表人：__________。
职务：__________________。
委托代理人：__________。
身份证号码：__________。
通讯地址：__________。
联系人：__________。
电话：__________。
传真：__________。
帐号：__________。
电子信箱：__________。
乙方(承揽人)：__________。
法定代表人：__________。
职务：__________。
委托代理人：__________。
身份证号码：__________。
通讯地址：__________。
联系人：__________。
电话：__________。
传真：__________。
帐号：__________。
电子信箱：__________双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下_________修缮协议：
第一条修缮修理项目、数量、报酬。
第二条定作人保证其有权对上述_________进行修缮。
第三条承揽人保证其具修缮的资格证照，有权从事修缮的企业。
第四条材料。
第五条检验。
第六条修缮修理时间。
从_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七条质量要求。
第八条资料提供。
1、定作人于_________时间，以_________的方式向承揽人提供以下技术资料、图纸：__________。
2、承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在_______________日向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的_______________日内答复。
第九条转包。
1、定作人(是/否)同意将定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。
2、承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
3、双方必须在得到对方书面批准后，雇佣第三方执行承揽人在本协议中的有关义务，否则，未被通知方有权单方面停止此协议的执行。
4、承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
第十条保密。
承揽人应当就以下方面保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。具体包括：
1、双方同意在本合同执行过程中了解到的与双方有关的内容及数据或信息确认为机密。
2、双方负责确保其雇员和受雇第三方应严格遵守保密义务。
3、定作人对其专有机密信息自行负责。
第十一条中途变更的后果。
定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第十二条协助。
1、承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：__________，并满足以下要求：__________。
2、定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在_________天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。
3、定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解除合同。
第十三条监督。
承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。
第十四条保管义务。
承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。
第十五条更换部件：
1、部件更换可能会影响_________的功能、性能，承揽人要在与定作人协商认同后进行。
2、定作人为承揽人提供的更换部件必须保证为与设备同品牌原装部件，如有特殊情况，承揽人人需在与定作人协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
3、更换部件的费用由定作人承担，承揽人有义务提供部件的报价，供定作人参考确认，报价中的部件价格不得高于设备的生产商在_________市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。定作人可以在经承揽人书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。
4、承揽人未经定作人同意不应自行更换或雇佣未经定作人书面同意的第三方更换或拆卸部件。
第十六条交付。
修缮修理项目完工后，交付时间：__________，交付方式：__________，交付地点：__________。
第十七条验收。
1、双方约定由_________来进行本次修缮的验收工作，并向其支付规定报酬_______________元。该部分费用由定作人来负担。
第十八条修缮费用。
本次修缮的费用为_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承揽人预付材料款(大写)_______________元，在本次修缮结束并经验收合格后_______________日内将尾款_______________元全部付清。
第十九条结算方式。
报酬与材料费的结算方式为：
第二十条保修。
设备修复后，对于该设备的同一故障，承揽人提供_________个月的保修。
但下列情况不属保修范围：
1、他人擅自拆装或操作失误造成的损坏;。
2、使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤;。
3、因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏;。
4、因未经承揽人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。
第二十一条合同的变更。
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十二条合同的终止。
如果发生下列情况，各方有权单方面立即终止本协议。
1、在没有特殊原因的情况下，双方有一方未能履行本合同的义务。
2、未经定作人同意而私自更换部件。
3、更换部件时，未经定作人同意私自更换非原装品牌/或假冒伪劣的部件产品，承揽人退还定作人所付的部件费用，并更换原品牌部件，如果造成设备损坏，承揽人要按市场价格进行赔偿。
4、未经承揽人同意而拖欠承揽人货款。
第二十三条合同的转让。
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第二十四条声明及保证。
定作人：
1、定作人保证其有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
承揽人：
1、承揽人保证其有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第二十五条通知。
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：__________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之________日起_______________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十六条争议的处理。
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向人民法院起诉。
第二十七条不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_______________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订________日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十八条合同的解释。
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十九条补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第三十条合同的效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之________日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
定作人(盖章)：__________承揽人(盖章)：__________。
法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：__________。
委托代理人(签字)：__________委托代理人(签字)：__________。
签订地点：__________签订地点：__________。
维修合同简易协议书大全（17篇）篇九
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
职务:_________。
委托代理人:_________。
身份证号码:_________。
通讯地址:_________。
邮政编码:_________。
联系人:_________。
电话:_________。
传真:_________。
帐号:_________。
电子信箱:_________。
乙方(承揽人):_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
职务:_________。
委托代理人:_________。
身份证号码:_________。
通讯地址:_________。
邮政编码:_________。
联系人:_________。
电话:_________。
传真:_________。
帐号:_________。
电子信箱:_________双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下_________修缮协议:。
第一条修缮修理项目、数量、报酬。
(注:空格如不够用，可以另接)。
第二条定作人保证其有权对上述_________进行修缮。
第三条承揽人保证其具修缮的资格证照，有权从事修缮的企业。
第四条材料。
(注:空格如不够用，可以另接)。
第五条检验。
第六条修缮修理时间。
从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七条质量要求。
第八条资料提供。
1、定作人于_________时间，以_________的方式向承揽人提供以下技术资料、图纸:_________。
2、承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在_________日向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的_________日内答复。
第九条转包。
1、定作人(是/否)同意将定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2、承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
3、双方必须在得到对方书面批准后，雇佣第三方执行承揽人在本协议中的有关义务，否则，未被通知方有权单方面停止此协议的执行。
4、承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
第十条保密。
承揽人应当就以下方面保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。具体包括:。
1、双方同意在本合同执行过程中了解到的与双方有关的内容及数据或信息确认为机密。
2、双方负责确保其雇员和受雇第三方应严格遵守保密义务。
3、定作人对其专有机密信息自行负责。
第十一条中途变更的后果。
定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第十二条协助。
1、承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助:_________，并满足以下要求:_________。
2、定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在_________天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。
3、定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解除合同。
第十三条监督。
承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。
第十四条保管义务。
承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。
第十五条更换部件:。
1、部件更换可能会影响_________的功能、性能，承揽人要在与定作人协商认同后进行。
2、定作人为承揽人提供的更换部件必须保证为与设备同品牌原装部件，如有特殊情况，承揽人人需在与定作人协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
3、更换部件的费用由定作人承担，承揽人有义务提供部件的报价，供定作人参考确认，报价中的部件价格不得高于设备的生产商在_________市授权的维修(服务)中心提供的'部件价格。定作人可以在经承揽人书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。
4、承揽人未经定作人同意不应自行更换或雇佣未经定作人书面同意的第三方更换或拆卸部件。
第十六条交付。
修缮修理项目完工后，交付时间:_________，交付方式:_________，交付地点:_________。
第十七条验收。
1、双方约定由_________来进行本次修缮的验收工作，并向其支付规定报酬_________元。该部分费用由定作人来负担。
第十八条修缮费用。
本次修缮的费用为_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承揽人预付材料款(大写)_________元，在本次修缮结束并经验收合格后_________日内将尾款_________元全部付清。
第十九条结算方式。
报酬与材料费的结算方式为:_________。
第二十条保修。
设备修复后，对于该设备的同一故障，承揽人提供_________个月的保修。
但下列情况不属保修范围:。
1、他人擅自拆装或操作失误造成的损坏;。
2、使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤;。
3、因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏;。
4、因未经承揽人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。
第二十一条合同的变更。
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十二条合同的终止。
如果发生下列情况，各方有权单方面立即终止本协议。
1、在没有特殊原因的情况下，双方有一方未能履行本合同的义务。
2、未经定作人同意而私自更换部件。
3、更换部件时，未经定作人同意私自更换非原装品牌/或假冒伪劣的部件产品，承揽人退还定作人所付的部件费用，并免费更换原品牌部件，如果造成设备损坏，承揽人要按市场价格进行赔偿。
4、未经承揽人同意而拖欠承揽人货款。
第二十三条合同的转让。
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第二十四条声明及保证。
定作人:。
1、定作人保证其有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
承揽人:。
1、承揽人保证其有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第二十五条通知。
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十六条争议的处理。
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决:。
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向人民法院起诉。
第二十七条不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十八条合同的解释。
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十九条补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第三十条合同的效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
定作人(盖章):_________承揽人(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________。
签订地点:_________签订地点:_________。
维修合同简易协议书大全（17篇）篇十
甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：
一、维修内容、范围及时间。
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：______年_______月____日至______年_______月____日。
二、维修承包费用。
全年为________元。
三、双方约定事项。
(1)乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。
(2)乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。
(3)工程质量要求：乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。
(4)因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方施工者，乙方不负任何责任。
(5)施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。
四、付款方式。
每半年付款________元，年底付完。
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
维修合同简易协议书大全（17篇）篇十一
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》的规定，就乙方承包国际汽车园入园路面维修工程，双方自愿达成如下协议：
二、甲方指派代表负责合同履行，工程外观及内在质量恢复原貌，经业主认可并签字验收后结算。
三、乙方须保质保量按期完成施工任务，保护施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消除等工作。施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
四、本工程以原路面质量及验收标准执行。由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担。
五、为保证质量，工程全部完工经验收合格后，甲方付清工程款。
六、乙方负责施工期间的安全工作，发生一切安全事故及经济损失均由乙方承担。
七、本合同在履行期间，双方发生争议时，双方协商解决。协商不成时可向当地人民法院起诉。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代理人签字：
代理人签字：
____年__月__日。
维修合同简易协议书大全（17篇）篇十二
乙方：______________。
双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本合同，并共同遵守。
一、维修内容及金额：_____________(含税价)。
序号：_____________。
名称：_____________。
数量：_____________。
修理内容：_____________。
合计：______________________元(含税)。
二、乙方负责将带出维修，维修后送回甲方工厂。
三、工期：合同签署后________日内完成维修。
四、付款：验收合格后一次性付清，同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收：维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保：质保期________个月，从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务：质保期内出现质量问题由乙方在一周内更换。
八、违约责任：
如因乙方不能按甲方要求完成维修，每延期一周，乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金;因乙方原因延期交货超过一个月，甲方有权取消本合同，同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。
九、不可抗力：
甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在________日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决：
所有因本合同或执行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式________份，双方各执壹份。
甲方代表：________有限公司乙方代表：___________。
____年____月____日____年____月____日。
维修合同简易协议书大全（17篇）篇十三
乙方：
双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本合同，并共同遵守。
一、维修内容及金额：rmb(含税价)。
二、乙方负责将带出维修，维修后送回甲方工厂。
三、工期：合同签署后日内完成维修。
四、付款：验收合格后一次性付清，同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收：维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保：质保期个月，从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务：质保期内出现质量问题由乙方在一周内免费更换。
八、违约责任：如因乙方不能按甲方要求完成维修，每延期一周，乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金;因乙方原因延期交货超过一个月，甲方有权取消本合同，同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决：所有因本合同或执行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方代表：x有限公司乙方代表:________。
签订日期：20xx年xx月xx日
签订地点：xx市。
维修合同简易协议书大全（17篇）篇十四
供方：(以下简称甲方)。
合同编号：
需方：(以下简称乙方)。
签订日期：
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方提供服务，达成如下协议：
项目为通信线路维修，采购总金额为：9490元。
甲方应接到乙方通知后24小时能到达现场并处理好故障问题，若甲方未能在规定时间内完成故障处理，应按合同价日千分之五每日支付违约金。
甲方应按《工程建设标准强制性条文》(信息工程部分)的通知(建标20_259号)等法律法规规定及各专业施工规范要求进行工程施工。在具体项目建设过程中如发现甲方未能按时、按质、按量提供服务的，乙方有权提出限期整改的要求，整改期届满而甲方施工仍未能符合规范要求的，乙方有权中止直至解除具体合同/订单，并要求甲方承担相应赔偿及违约责任。
乙方在收到甲方提供的《完工报告》后一个月内支付该次维修费用。甲方收到货款后开具维修费发票。
双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。
双方授权代表签字并盖章后本合同生效，本合同一式二份，各执一份。
甲方：乙方：
日期：____年____月____日____年____月____日
维修合同简易协议书大全（17篇）篇十五
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》的规定，就乙方承包国际汽车园入园路面维修工程，双方自愿达成如下协议：
二、甲方指派代表负责合同履行，工程外观及内在质量恢复原貌，经业主认可并签字验收后结算。
三、乙方须保质保量按期完成施工任务，保护施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消除等工作。施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
四、本工程以原路面质量及验收标准执行。由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担。
五、为保证质量，工程全部完工经验收合格后，甲方付清工程款。
六、乙方负责施工期间的安全工作，发生一切安全事故及经济损失均由乙方承担。
七、本合同在履行期间，双方发生争议时，双方协商解决。协商不成时可向当地人民法院起诉。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代理人签字：代理人签字：
20xx年5月23日。
维修合同简易协议书大全（17篇）篇十六
供方：
受理编号：
需方： 签订地点：
签订时间： 年 月 日
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以便共同遵守。
二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额差旅费：
上门服务费：
合计人民币金额（大写）：
三、维修方式、维修地点：________________
四、修复设备的交付方式、地点：___________
五、需方在按本合同付款后，供方实施维修，在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄（送）出。
六、设备修复后，对于该设备的同一故障，供方提供三个月的保修。
七、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并另订合同，方为有效。
八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由_________仲裁委员会仲裁。
十、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，_________作为附件。
十一、本合同另附件_________张，本合同一式_________份，双方各执一份，传真件有效。
十二、其它约定事项：_______________
供方：需方：
盖章：盖章：
维修合同简易协议书大全（17篇）篇十七
乙方：
双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本。
合同。
并共同遵守。
一、维修内容及金额：rmb(含税价)。
序号。
名称。
数量。
修理内容。
合计。
合计：元（含税）。
二、乙方负责将带出维修，维修后送回甲方工厂。
三、工期：合同签署后日内完成维修。
四、付款：验收合格后一次性付清，同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收：维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保：质保期个月，从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务：质保期内出现质量问题由乙方在一周内免费更换。
八、违约责任：如因乙方不能按甲方要求完成维修，每延期一周，乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金;因乙方原因延期交货超过一个月，甲方有权取消本合同，同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决：所有因本合同或执行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方代表：x有限公司乙方代表:________。
签订日期：20xx年xx月xx日
签订地点：xx市。