合同协议是指当事人在特定事项上达成一致意见，并以书面形式确定权利义务关系的文件。合同协议是双方或多方在一定条件下达成的一种法律约定，是维护各方权益的重要保证。如何撰写一份符合法律规定、明确各方权益的合同协议是我们应当思考的问题。以下是小编为大家整理的一些合同协议范文，供大家参考和借鉴。
最新工程包清工合同（通用17篇）篇一
甲方(发包人):。
乙方(承包人)：
根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务大清包。
四、承包范围。
1、甲方提供临建材料、所有主材及周转材料。
2、乙方负责本工程设计文件中的所土建、安装、装饰装修、给排水、电路电器、采暖设施、所有防水工程、明暗沟工程的劳务施工。(不锈钢工程、外墙保温、外墙涂料、门窗工程不在本合同承包范围内)并包含为完成本工程承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。
3、现场临建的搭拆：现场暂设的搭设、各工种作业场地平整、由乙方负责。
4、设备提供：龙门架式卷扬机、台锯、手锯、钢筋机械、搅拌机、劳保用品用具设备维修调试等均乙方承担。
5、乙方对本合同工程内容的造价、质量、工期、安全、文明施工等实行全面承包。
六、工程面积及单价：
1、按图纸施工面积，检测中心加车间贴建办公室2278平方米、车间1138.83平方米。
2、每平方米工程承包单价：检测中心及车间贴建办公室部分每平方米230元，车间部分每平方米110元。
3、本合同价款解释：采用固定综合单价，无论发生任何情况，结算时均不作调整;。
4、合同以外工程量确认：合同以外工程，承包人应及时提交现场计时工签证单;经发包人批准同意签字后，方可作为结算依据，待本合同全部完工后一并结算。
七、付款方式。
1、进度付款方式：
基础结构完成支付总工程款的10%;一层结构、砌筑完成时支付至总工程款的25%;二层结构、砌筑完成时支付至总工程款的40%;三层结构、砌筑完成时支付至总工程款的55%;抹灰、防水、地面、给排水、电路电器采暖设施工程完成时支付至总工程款的70%;装修完成时支付至总工程款的85%;本合同承包范围完成经甲方确认达到竣工验收条件，支付至总工程款的95%;留5%作为本工程保修金，保修期一年，保修期满后无施工质量问题一次性无息支付。
八、双方责任：
1、甲方责任：
(1)、每个单体工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。
(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
(3)、保证原材料及时无误地供应到现场。
(4)、保证按时给乙方拨付工程款。
(5)、机械挖填土。
2、乙方责任：
(1)、组建一支过硬的施工队伍，配齐各工种技术人员，主要负责人保证随时在现场。配备具备相应能力的施工管理人员。
(2)、上报施工队的人员名单，包括资质及各种上岗证件，保证农忙季节不停工。所有参加施工人员均为合法公民，按照相关要求办理暂住证等。
(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守项目部一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门人员发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
(4)、严格执行特种工种持证上岗，如：卷扬机操作、电焊工、电工、架子工等特殊工种。
(5)、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
(6)施工中注意安全施工，如因乙方原因发生的大小事故，均有乙方全部承担。
九、质量验收。
1、工程质量按现行国家验收规范执行，质保期1年，低于此标准的视具体情况按工程款总价的1%~10%承担违约金。
十、工期。
乙方按合同约定工期(以通知甲方验收合格日期为准)内完成，每延期一天按工程造价5‰承担延期违约金。如乙方已违反施工进度不能按期完工，甲方有权责令乙方退场，并要求乙方承担延期及退场给甲方造成的全部经济损失。
十一、材料供应与管理。
甲方供应工程全部材料，乙方必须按照施工图纸、施工合理损耗耗用量上报，甲方审核后及时组织供应各种材料。乙方必须按规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料用量按以下方式进行限额领料：
3、其它直接材料，如多孔砖、外墙砖、砂石料以及其他甲供材料)实际耗用量不得超过合理消耗量标准;所有甲供材料由乙方材料员会同甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续，乙方验收后，应妥善保管和节约用量。如由于乙方管理不善超出以上的约定用量，则超出部分的材料费用由乙方承担，甲方有权从乙方进度款中扣减支付费用，在工程结算款中全部扣除，如乙方管理得当，甲供材料在约定用量基础上有节约，节约部分的材料费甲方将按50%给予乙方作为奖励，在工程结算款中支付。
十一、安全及文明施工与管理。
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工，否则后果自负。
3、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方处理并承担全部经济赔偿责任，与甲方无关。
4、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
5、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工，按照甲方要求悬挂安全、质量等宣传牌(幅)，积极配合甲方迎接公司、安监站等领导的检查。
7、乙方应做到工完场清、文明施工，应将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔;施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范。
8、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
9、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力，乙方必须遵守。
十一、合同生效。
合同订立时间：年月日。
本合同一式四份双方签订后即生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
最新工程包清工合同（通用17篇）篇二
发包方：（以下简称甲方）。
承包方:（以下简称乙方）。
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《安全法》的相关规定，甲方将工程土建项目的劳务双包项目（包工包辅料）分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，本着平等、互利、志愿的原则，特签订以下劳务合同，望共同遵照执行。
一、工程名称：工程。
二、工程地点：
三、建筑面积约（以竣工图为准）。
四、承包方式：乙方按甲方提供的建筑施工图、图纸会审纪要、设计变更、技术洽商实行全包干方式。即包工程质量、包安全生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值易耗品、包工程验收合格（验收费用由甲方承担）。（工程所需要的人工费+机械费+周转性材料、生产性辅助材料、耗材费、安全文明施工费、搭设临设人工费及围墙砌砖抹灰、钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费）。
五、施工承包内容:。
1、（1）甲方负责主材，即：钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、外墙面砖、外墙涂料；甲方负责以下分部分项工程，即：消防、通风、水电、弱电、门窗、栏杆、防水、室内涂料、节能保温及电气设备安装。
（2）其余工程：搅拌机搭设、场地硬化、主体、内外抹灰、模板安装、内外架搭设、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水（水沟、盖板、挖土）、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。
2、乙方所用于本工程的塔吊机械、施工电梯、搅拌机、振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。
3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费用由甲方承担，乙方工人生活用水由乙方承担。
4、施工用电由甲方提供一级配电箱、电源线、机械设备、临时电器线路，由甲方搭接。施工用电费用由甲方承担，乙方工人生活用电由乙方承担。
5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场，乙方应积极派出人员、机械配合，保证材料顺利到场，施工现场内的降排水及雨后基坑（槽）内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由乙方承担。
6、细化乙方工作内容及细则。
（1）、钢筋工程：该工程设计图纸及更改内容（含基础及预制构件）、塔机基础等工程所有钢筋的制作、安装、钢筋的焊接、试件的制作，连墙筋的埋设，钢材的上下车及场内转运，包括辅助材料（扎丝、焊条、切割片、竖焊剂、焊钳（线）、绝缘手套、钢筋机械连接（包括钢套管）、钢筋保护层垫块等，生产用具设备（焊机、面罩、断线钳、钉板、切断机、对焊机、调直机、钢筋拨丝机及劳动保护用品等）。
（2）、脚手架、模板工程：
最新工程包清工合同（通用17篇）篇三
甲方(发包人):。
乙方(承包人)：
根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
劳务大清包。
1、甲方提供临建材料、所有主材及周转材料。
2、乙方负责本工程设计文件中的所土建、安装、装饰装修、给排水、电路电器、采暖设施、所有防水工程、明暗沟工程的劳务施工。(不锈钢工程、外墙保温、外墙涂料、门窗工程不在本合同承包范围内)并包含为完成本工程承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。
3、现场临建的搭拆：现场暂设的搭设、各工种作业场地平整、由乙方负责。
4、设备提供：龙门架式卷扬机、台锯、手锯、钢筋机械、搅拌机、劳保用品用具设备维修调试等均乙方承担。
5、乙方对本合同工程内容的造价、质量、工期、安全、文明施工等实行全面承包。
1、按图纸施工面积，检测中心加车间贴建办公室2278平方米、车间1138.83平方米。
2、每平方米工程承包单价：检测中心及车间贴建办公室部分每平方米230元，车间部分每平方米110元。
3、本合同价款解释：采用固定综合单价，无论发生任何情况，结算时均不作调整;。
4、合同以外工程量确认：合同以外工程，承包人应及时提交现场计时工签证单;经发包人批准同意签字后，方可作为结算依据，待本合同全部完工后一并结算。
1、进度付款方式：
基础结构完成支付总工程款的10%;一层结构、砌筑完成时支付至总工程款的25%;二层结构、砌筑完成时支付至总工程款的40%;三层结构、砌筑完成时支付至总工程款的55%;抹灰、防水、地面、给排水、电路电器采暖设施工程完成时支付至总工程款的`70%;装修完成时支付至总工程款的85%;本合同承包范围完成经甲方确认达到竣工验收条件，支付至总工程款的95%;留5%作为本工程保修金，保修期一年，保修期满后无施工质量问题一次性无息支付。
1、甲方责任：
(1)、每个单体工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。
(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
(3)、保证原材料及时无误地供应到现场。
(4)、保证按时给乙方拨付工程款。
(5)、机械挖填土。
2、乙方责任：
(1)、组建一支过硬的施工队伍，配齐各工种技术人员，主要负责人保证随时在现场。配备具备相应能力的施工管理人员。
(2)、上报施工队的人员名单，包括资质及各种上岗证件，保证农忙季节不停工。所有参加施工人员均为合法公民，按照相关要求办理暂住证等。
(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守项目部一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门人员发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
(4)、严格执行特种工种持证上岗，如：卷扬机操作、电焊工、电工、架子工等特殊工种。
(5)、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
(6)施工中注意安全施工，如因乙方原因发生的大小事故，均有乙方全部承担。
1、工程质量按现行国家验收规范执行，质保期1年，低于此标准的视具体情况按工程款总价的1%~10%承担违约金。
乙方按合同约定工期(以通知甲方验收合格日期为准)内完成，每延期一天按工程造价5‰承担延期违约金。如乙方已违反施工进度不能按期完工，甲方有权责令乙方退场，并要求乙方承担延期及退场给甲方造成的全部经济损失。
甲方供应工程全部材料，乙方必须按照施工图纸、施工合理损耗耗用量上报，甲方审核后及时组织供应各种材料。乙方必须按规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料用量按以下方式进行限额领料：
3、其它直接材料，如多孔砖、外墙砖、砂石料以及其他甲供材料)实际耗用量不得超过合理消耗量标准;所有甲供材料由乙方材料员会同甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续，乙方验收后，应妥善保管和节约用量。如由于乙方管理不善超出以上的约定用量，则超出部分的材料费用由乙方承担，甲方有权从乙方进度款中扣减支付费用，在工程结算款中全部扣除，如乙方管理得当，甲供材料在约定用量基础上有节约，节约部分的材料费甲方将按50%给予乙方作为奖励，在工程结算款中支付。
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工，否则后果自负。
3、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方处理并承担全部经济赔偿责任，与甲方无关。
4、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
5、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工，按照甲方要求悬挂安全、质量等宣传牌(幅)，积极配合甲方迎接公司、安监站等领导的检查。
7、乙方应做到工完场清、文明施工，应将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔;施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范。
8、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
9、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力，乙方必须遵守。
合同订立时间：____年____月____日。
本合同一式四份双方签订后即生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
最新工程包清工合同（通用17篇）篇四
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：
一、工程名称：厂房。
二、工程地点：沭阳县官墩乡。
三、清包工。
四、承包范围：
本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责。
五、开工日期：年月日(具体时以发包人通知单为准)。
六、工程单价：按每平方米43元计算。
七、付款方式：
工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%。三层现浇面结束后五日内付工程款量的'20%。四层现浇面结束后五日内付工程量的20%。粉刷结束后付总价的95%。余款验收一次性付清。
八、双方责任：
1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负。
2、乙方配备现场施工用电至电箱。
3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工。
4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险。
5、乙方必须服从甲方管理人员指挥。
6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚。
九工期延误。
如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延。
十、违约责任。
乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次。
十一、质量管理。
质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工。
十二、施工安全、施工生产目标承诺。
1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担。
2、杜绝设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工。
十三、合同有效期限。
自年月日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。
十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁。
十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新工程包清工合同（通用17篇）篇五
甲方：项目部(以下简称：甲方)。
乙方：(身份证：)(以下简称：乙方)。
经甲、乙双方协商确认，本着确保工程质量、安全，确保施工进度，提高效益，甲方决定将庐江县汤池镇双墩安置房三标段工程楼承包给乙方施工。为了明确双方的责任、权益、利益等关系，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动法》及有关国家的法律、法规为依据，本着平等、自愿、公平、互利互惠、承信守诺的前提下，经甲乙双方互相协商，特订立以下合同条款，供甲、乙双方共同执行：
一、工程名称：
二、工程地点：
承包范围：楼工程，图纸范围内工程的全部工程量清包工(包括：所承包楼号内文明施工所有用工(日常和检查时的清扫、道路硬化)、大小工具、大小机械及所有费用;外墙保温除外)。
四、承包金额及付款方式。
1、本工程的建筑面积按建筑施工图总说明注明的建筑面积进行计算，清包单价按元/平方米计价。(清包单价组成：瓦工________元/m2、该单价为一次性包死价(承包单价)，本承包价已包含所有施工、安装、机械、人工、运输、返工费等;包干价已综合考虑人工、机械涨价及政府政策性文件调整等风险因素，计价方式以人民币结算。结算时乙方不得以任何理由要求向甲方增加任何费用。
2、乙方凭参与本项工程施工的劳务作业人员每月人工工资发放单以甲方签字确认的工程量清单作为工程款结算依据，每月底支付已确定完成工程量的工程款70%。确保现场实际所有农民工月工资足额发放到位。各工种在完成图纸规定范围内工程量后付总工程款的85%(扣除原先支付工程进度款的70%)，剩下工程款在工程竣工验收合格后付清。
五、施工工期及工程质量。
1、工程施工工期为________天。甲方根据总工期编制进度计划，乙方须每月25日之前拟定分部分项工程施工计划进度表严格按甲、乙双方的进度计划要求配备足够的现场作业人员，在规定时间内完成工作内容，根据施工计划及天气情况乙方应合理安排好工程施工进度，夜间乙方应无条件服从甲方加班的要求，若不能按照进度计划准时完成的延误一天承担违约金________元。
2、工程质量标准为合格，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
六、甲方职责。
1.甲方负责办理施工所须的证件及其他需甲方办理的事宜，费用由乙方负责，已包含在合同包干单价中。
2.甲方提供垂直运输机械，其余施工机具由乙方自理，配电箱提供到二级分配箱，其余施工用电线路乙方自理。
3.及时提供施工技术及设计方面安全质量交底和技术指导，根据工程需要施工期间派员对工程安全、质量、进度、材料进行监督、检查和管理。
七、乙方职责。
1.乙方在工人进场后10天内主动配合甲方登记、办理农民工工资卡，教育工人必须具有强烈的安全、质量意识，在施工期间必须把甲方的信誉、利益放在首位，教育和带动班组成员，自始自终牢记“质量是生命，安全是保障”这一根本原则，并贯彻实施，同时不得把甲方的内部情况随意透露。乙方在分部分项工程完成时，必须自检后再通知甲方检验，若甲方发现超过________处不符合规范或图纸规定，超过一处处违约金________元。
2.要按甲方同意安排的计划施工，在材料、后勤跟上时，由乙方引起的工期延误，每天处违约金________元并从当月工程款中扣除。当乙方无法保证工程质量时，所产生的不规范产品按其价值由乙方承担并赔偿。因乙方操作不当而出现安全质量及工伤和伤亡事故(工伤事故医疗费用________元以内由乙方自行承担，________元以上乙方承担30%费用)，一切责任由乙方自负。甲方有权终止合同，另行组织队伍进场，所有施工费用只能按已完成工程量总额(本合同完成的工程量)的60%结算，乙方若自己中途退场，甲方有权不予结帐，并有权终止合同。
3.施工质量必须符合国家的有关规定、标准和设计要求以及甲方技术交底的要求，遵守操作规程。施工期间甲方质检部门，在质量检查中对未按设计和施工质量交底要求或达不到“合格”工程的施工，有权要求限期整改，返工的材料费、人工费均由乙方承担。本着质量第一的原则，在施工期间乙方有义务对设计不妥部位或实际有误差的图纸及甲方交底不清的地方予以指出、指正，并按更正后的方法进行施工，否则视违章处理，按违章施工所浪费的价值及人工数进行赔偿。
4.若甲方有与乙方工程有关的工作需点工完成的工程量乙方应无条件服从。
5.乙方进场后必须严格遵守国家的有关法律和法规，自觉遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的领导和指挥，及时办理施工人员的暂住证及计划生育证，特殊工种人员的上岗证(机械操作必须持证上岗)，做好上岗前的“三上岗”教育，并做好记录。与班组人员签定安全责任书。施工期间妥善处理好与业主方及其他安装工程方之间的配合关系。违章施工的，按甲方有关奖罚制度进行处罚。人员进场后不得随地大小便，如随地大小便发现一次应承担清洁费500元，并直接在工程款中扣除。乙方进场后，不允许乙方自行烧水烧饭，统一到工地食堂进餐、取水，如有私自烧水做饭的，每发现一次处违约金________元，并没收所有用具。
6.施工期间严禁材料浪费，在不影响工期、安全、质量的前提下尽量做到降低材料损耗，加快施工进度，并及时做好落手清工作，并保持周围环境整洁，包括外架、道路等，每一个部位、每一天的工作做到工完场清，并制定每天自查的责任人，若清理工作不彻底，重新清理干净，并且按甲方的落手清制度进行处罚，每次处违约金________元。除了正常的施工损耗外，材料浪费按浪费材料价值数的2倍进行赔偿。
7、乙方自备的现场施工设备必须有出厂合格证，满足施工和安全要求，否则，产生的后果由乙方自负。
8、乙方不得以任何理由任何形式到甲方、建设单位及其它相关主管部门闹事，如每发生一次则应承担违约金________元。
9、乙方在施工期间使用机具必须自备三级移动箱，严禁在甲方二级箱内私拉乱接，如发现一次处违约金________元。
10、楼层内清理的垃圾必须垂直运输堆放到甲方指定场地。
八、奖罚方法。
1.整个工程必须达到“优良”，现场必须达到市级文明标化，并经过质检，安检等有关部门核定为市级文明标化工地，由于乙方原因达不到以上目标(以分部分项工程验收质检、监理等评定标准)，由乙方承担一切损失(不低于________元)。
2.在平时的安全、质量检查中整改单(建设、监理)上列明的内容整改不力或影响工期的，每次处违约金________元。
3.奖罚明细作为合同附件与合同具有同等法律效力。
4.技术交底是班组施工操作、考核质量依据，作为合同附件之一，与合同具有同等法律效力。
九、违约责任。
1.当乙方无法保证工期，不服从甲方指挥、领导或出现重大安全、质量事故，合同自动解除。甲方另组织队伍进场，且按已完成工程总额的60%结算。
2、乙方未能按合同约定按期完成工程任务的，应支付合同总价款1‰每天的违约金;逾期________天未能完工的，甲方有权单方解除合同，并不予支付劳务费用。
3、乙方不遵守甲方指挥，违反安全操作规则，发生人身伤害事故的责任和所产生的费用乙方自付，甲方慨不负责。甲方有权解除合同，并不予支付相应的劳务费用;若因乙方原因导致甲方、第三人损失的，乙方应赔偿由此产生的全部费用，同时甲方有权不予支付相应的劳务费用。
4、如有以下情况之一发生，甲方有权解除合同，通知自送达乙方或现场负责人时生效，由此引起的所有损失由乙方承担：
(4)乙方因其他法律纠纷或行政违法被查封或有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助停止支付工程款的，致使合同无法继续履行的。
十、安全、文明施工及其他。
1.安全生产：
2、乙方有权拒绝违章指挥，有权越级报告现场安全隐患;。
3、乙方在施工期间由于乙方违规操作发生安全事故，所有责任和费用由乙方承担;。
12、不服从塔吊、人货梯等设备指挥强行吊运材料的，违反者每次罚款________元。
2.文明施工：乙方应遵守甲方的现场文明施工规定，教育民工遵纪守法。一旦出现违纪现象，按甲方规定接受处理。乙方在施工过程中，严格安全操作规程，在工地内严禁赌博、斗殴，不论何种理由发生上述行为，由国家公安机关处理并清退出场。现场住宿男女不得混住，带家属的民工住宿由乙方自行安排。
3.乙方施工人员进场后严格按工地消防用火规定。
4、乙方施工机具必须按一机、一闸、一漏保原则进行现场施工。
5、甲方在施工过程中对乙方签发的各种形式的技术(安全)交底、通知、声明、整改责任书等文件作为合同附件之一具有同等的法律效力，拒不签收的罚款每次________元。
十一、本合同壹式叁份，甲方执弍份，乙方执壹份，自双方签字起生效。未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
十二、若在合同履行过程中发生争议，双方应协商一致解决，当事人协商不成或不愿协商的，任意方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、乙方必须是具备合法的注册的劳务公司资质同甲方签订本工程的合同协议书。
甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：
年月日年月日。
最新工程包清工合同（通用17篇）篇六
发包方：_________________医院项目部(以下简称甲方)。
承包方：________劳动人才公司________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》，公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点，甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工，双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，双方共同遵守.
一、承包工作范围和内容。
1.___________医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。
2.按浙江省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术，安全质量交底中明确的作业内容。
3.搞好落手清工作，如泵管支撑架清理堆放，砼拌和机及水泥桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可，否则月终不予结帐。
二、承包单价和结算方式。
1.按泵送15.0元/m，非泵送20.0元/m(此价格为优质工程价)。点清工技工按5元/小时，普工按3元/小时(包括夜班、节假日)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、绝缘鞋)、小型工具(手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀)、小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗，余料利用。五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理，砼的'养护不少于七天(包括麻袋铺面)、墙、柱立面不得脱水及采取相应措施(塑料薄膜保护)，以及个人调节税等。
2.每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月10日前支付工作量的80%，余款20%到年底时(农历)再支付10%，剩余10%作为安全质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法。
乙方每月须编制一份有关劳务人工费发配方法，特别是年终劳务费用分配细则(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同制定供料计划合理安排材料进场时间。严格按施工有关部门制定的材料损耗表控制节超，并采取相应奖罚措施。
甲方：________。
乙方：________。
________年________月________日。
最新工程包清工合同（通用17篇）篇七
甲乙双方按照《_____》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。
第一条?承包工程概况。
__________________。（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）
第二条?合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律。
_____________________________________________。
（本条主要是用于涉外方面的）。
第三条?图纸。
____________________________________。
（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）
第四条?甲乙双方驻工地代表。
____________________________________。
（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）。
第五条?甲乙双方的基础工作。
____________________________________________。
第六条?工程进度计划。
____________________________________________。
第七条?工程监督。
____________________________________________。
（包括隐蔽工程的中间验收等）。
第八条?人事同价款及其调整。
____________________________________________。
第九条?工程预付款及工程价的支付方式和时间。
____________________________________________。
第十条?工程验收。
____________________________________________。
第十一条?决算。
____________________________________________。
第十二条?保修。
____________________________________________。
第十三条?争议处理。
____________________________________________。
第十四条?违约责任。
____________________________________________。
第十五条?双方约定的其他内容。
____________________________________________。
第十六条?本合同一式_______份，当事人各执_______份。本合同自_______年______月______（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
承包方（盖章）：________?发包方（盖章）：________。
代表人（签字）：________?代表人（签字）：________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：______________?签订地点：______________。
最新工程包清工合同（通用17篇）篇八
业主(以下简称甲方)：联系电话：
施工队(以下简称乙方)：联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况。
工程名称：。
二、工程量、价格。
1、单价：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式：现金付款。
四、设计。
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期。
从年月日起至年月日止，工期为天。
七、材料运输。
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故，由乙方承担。
十一、合同争议。
甲乙双方各执一份。
甲方(签字)：乙方(签字)：
最新工程包清工合同（通用17篇）篇九
甲方：
乙方：
甲、乙双方依据有关规定，就甲乙双方石材安装相关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，经协商一致订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、质量要求：线条要垂直，接缝要均匀，无明显缺边掉角，大角通顺，具体按国家标准验收。
四、施工期限：从年月日起至年月日。
五、安装单价：详见附件1。
六、付款方式：
1、因本工地施工成本较高，乙方进场后，甲方预付工程款伍万元整，其他付款按每栋门套安装完后予以结清。
2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。
七、结算方式：按现场的实际安装数量为准结算。
八、其它约定事项：
1、甲方应向乙方提供详细可供施工的图纸;。
2、乙方工人进场后积极配合甲方的各项事项，遵守工地的文明施工公约，遵守各种规章制度。
3、甲方应向乙方提供员工宿舍，及搭脚手架所有需要材料，如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。
4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。
5、现场如有变动或是增加部分，其价格及相关事宜另行商议签定。
九、违约责任：合同签订后具有同等法律效应，甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款，如有争议双方协商解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章后生效。
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
联系地址：联系地址：
合同订立时间。
最新工程包清工合同（通用17篇）篇十
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
第一条工程项目。
(一)工程名称：大通县长宁镇新添堡新村搬迁工程。
(二)工程地点：大通县长宁镇新添堡新村。
(三)工程内容：层栋，建筑面积平方米。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：主体施工;抹灰;挖机;钢筋工;木工;搅拌机;水电;垫层层面及所有土建。甲方只负责开挖基础、回填费用。
(五)承包方式：乙方以大清包工，包括机械设备所有施工。
第二条工期。
工期为_________天，自_________年_________月。
第三条工程质量标准和保修期。
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为三年。保修期。
自竣工验收签字之日起计。
第四条工资支付和结算。
(一)乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单详见清单，双方确认有效。
(二)工资支付方式：
按工程进度付款，每次付款由项目部核工程量后付款，干完付总工程量的75%，余额在新村办验收合格交工后付20%(新村办转款日起15个工作日内支付给乙方，扣5%作用于保修金)。
第五条双方责任。
(一)甲方责任：
1、提供原材料及，包括基础开挖机械。
2、合同签订后甲方向乙方提供施工图纸一份。
3、落实施工用水、用电，保证常用电源、主配电箱的布置。
4、负责监督工程质量及工程进度，必要时有权责令乙方停工整改等制约措施。
5、编制工程进度、计划和工程质量月报表。
6、甲方及时提供乙方施工所需材料。
7、在开工期间若发生安全事故，除不可抗力引发的由甲乙双方共同承担外，其余安全事故由乙方负责。
8、委派为现场管理代表，监督检查工程质。
(二)乙方责任：
1、必须严格按图纸施工，按施工规范操作施工，若发生质量问题或验收不合格必须返工处理。
2、配合与工程有关监督部门的关系，不得与甲方、业主、监理等督管人员争执、争吵。做好文明施工。
3、提高安全意识，加强安全施工，清除安全隐患，做到安全施工。施工期间发生施工质量安全事故的均由乙方负责并承担全部责任。
4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期，甲方有权对乙方采取一定的罚款措施，其在工程款中扣除。
5、乙方应按定额要求合理使用材料，严禁不合理的大料小用、长料短用、好料差用。用料提前预算，不合理的超额用料部分，乙方承担经济责任，甲方有权在其工程款中扣除。
6、做好成品防护，如损坏成品及损坏甲方财物照价赔偿。
7、乙方自己负责采购小材料包括(铁丝、扎丝、钉子、切割片、施工电线)等消耗品。
8、妥善保管好建筑工地的建材，如有损坏、丢失、承担全部材料赔偿责任。
9、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。施工人员进入工地必须佩带安全帽，做到安全施工。
10、委派为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。
第六条：其他条款：
(一)、施工队工人工资由负责发放并代扣个人所的税，工程竣工后如出现拖欠或未支付工人工资，由承包人承担法律责任，与甲方无关。
(二)、本合同一式叁份，甲方存二份，方存一份，所有合同具有同等效力，合同所有的附件均是组成部分。
(三)、本合同签订之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新工程包清工合同（通用17篇）篇十一
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
为了进一步实施内部经济承包责任制，明确双方责权利关系，甲方的联体建房工程主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、模板分项、内外脚手架、砌筑分项、抹灰分项等工程(不包含外墙面砖、内墙乳胶漆及水电安装)由乙方承包施工，根据实际情况，经双方协商同意，鉴定以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
钢筋工程：绑扎，成品搬运，图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装，保护层垫块的制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。土建、砌筑、抹灰工程：甲方提供材料，包括自制(水泥、黄砂、碎石、砖块等);机械设备由乙方自理。模板和脚手架工程：脚手架所需的一切材料由乙方提供，必须达到安全要求。
四、承包方式：分包(包清工)乙方盈亏自负。
五、承包价格：按每平方___元计算，建筑面积共计(其中每户地下室约为60平方米，上部建筑面积约为400平方米，顶层木头计算半层，建筑面积合计每户460平方米)。
六、工程款支付方式：
1、甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%，三层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%，余款待竣工验收后一周内一次性付清。
七、工程质量保证措施及奖惩办法：本工程质量创群体优良，必须达到一次性合格率100%，优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量，按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验，达不到标准者必须返工，返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担，且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。
八、安全生产及现场管理：
1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后，方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理，否则出现一切问题由乙方负责，包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故，其一切费用均由乙方承担，包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理，严格遵照甲方制定的各项管理制度，在施工中由甲方检查、监督，对违章作业、不服从管理的，甲方有权制止、罚款，以至辞退。
2、乙方在施工中，必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工，确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工，人员分配及夜间加班，甲方总施工员通知任务后，乙方务必遵照执行。如不服从管理，出现质量问题及延误工期，甲方有权辞退乙方，且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款，其余款项作赔偿甲方的'损失和罚金。
3、乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作，搞好环境卫生，加强职工的职业道德教育和管理，如发生打架现象，一次罚款500元;严禁小孩进入工地，发现一次罚款200元;无上岗证者不能进入工地做工，探亲的不能进入工地现场，不准在生活区留宿，发现一次罚款100元。
4、工地以外，乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故，甲方概不负责。
九、甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定，如乙方有违反，甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据，一式三联交乙方负责人一份，不需要乙方签字认可即可生效，罚金从承包工程工资款中直接扣除。
十、违约责任：甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约，由违约方负全部责任。
十一、本合同未尽事宜，见钢筋工补充协议。
十二、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效，至工程结算分配完终止。
十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
最新工程包清工合同（通用17篇）篇十二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原则，现就项目的水电安装具体事宜签立合同如下条款，双方共同遵照执行：
第一条工程概况。
一、安装工程名称：
二、安装工程地点：
三、安装工程范围和内容：乙方作为甲方水电项目的施工人员对承建的项目工程的清包施工，包括综合楼、宿舍楼、厂房、仓库及附属设施室内的给排水、强弱电，避雷、系统调试及配合验收和场内临时用电等。
四、工程造价：厂房24元人民币(大写：二十四元)每平方，办公室、宿舍楼、研发楼(大写：)每平方(待进场后拿到施工图纸结合两地市场价格取平均价手写填入)。
五、工期：合同签立生效后，随土建项目时间续延。
第二条承包方式。
1，本工程的承包方式：乙方清包工。
2，自合同签订之时起乙方交纳5万元工程保证金三个月全部返还。
3，水电材料由乙方开列数量清单报给甲方，由甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具及试压和检测工具由乙方自备。大型工具由甲方提供。
4，乙方应提前3天将需要购买的材料清单提供给甲方，甲方应在5天内(考虑异地购买材料)及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
5，乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场和材料存放地。
6，乙方应做好对施工完成的成品保护。
7，未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的五倍从人工费中扣除。
第三条工程款支付与结算。
第四条质保条件及期限。
1，严格按照水电规范要求施工，每道工序须经质检，监理验收合格为准。
2，在质保期内，出现问题，由乙方免费维修，质保时间根据《水电安装合同(编号：20xx050501)》为准。
第五条安全文明施工。
乙方按照建筑施工相关规范、规定，采取严格的安全防护措施，乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》和《安全文明施工要求》，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。如因乙方未按相关规范安全施工，造成一切损失及后果由乙方全部承担。
第六条违约责任。
乙方责任：工程质量如不符合规定，乙方负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，期间发生的一切费用由乙方自理。乙方无权自行停止施工，因此造成的一切损失由乙方负责，并承担相应法律责任。
甲方责任：甲方确保材料及时到位，保证乙方正常施工，如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日内不计算，停工三天以上的人工损失由甲方全部承担。甲方必须按转款节点(依据总承包合同的节点)及时付款，如因甲方资金不能及时到位，乙方有权停工，因此造成损失由甲方承担。
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
联系地址：联系地址：
合同订立时间。
最新工程包清工合同（通用17篇）篇十三
单位名称：(以下简称甲方)
单位名称：
油漆工(班组) (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》及有关规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经双方协商，签订本合同。
第一条工程名称及地点
工程名称：
工程地点：
第二条工程范围及内容
工程范围：的内外墙、平顶涂料工程。包括清理基层、搭拆架子、括腻子(掺白水泥)二遍，配料、打磨砂纸、刷涂料三遍等全部工作内容。
工程承包形式：包工包料(并由承包方自备机具、工具。)
第三条结算方式
1、按实做面积进行结算，工程量计算方式按定额规定。
2、合同暂定数量：内墙涂料m2，外墙涂料m2，其它：。
3、单价约定：内墙涂料元/ m2，外墙涂料元/ m2，其它：。
第四条合同价款的支付
本工程根据每月完成进度部位，在月底按完成的工程量结帐，并按70%支付工资。工资于次月5日前由班组长按出工人数造好工资表报项目部，次月15号左右发放到各工人手中，工程余款在工程结顶经验收达到要求后一个月内支付，乙方需开具劳务发票。
第五条工程质量要求
1、按建筑、安装规范、技术标准和施工验收规范，并按gb50210-20xx建筑工程质量验评定标准及《杭州市提高建筑安装感观质量的若干规定》进行施工和检验。
2、材料要有质量检验合格证，如因乙方责任造成返工，其损失费由乙方承担，保修期暂定为工程竣工交付建设单位使用后半年。
3、在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。按有关标准规定进行处理，一切损失及费用均由乙方负责。如由于管理不善或有意的偷工减料等，甲方根据情节轻重和造成影响程度，有权向有乙方处以罚款、停工，甚至终止合同。
4、乙方必须负责其所承担的工作完成之前的成品、半成品的保护工作。对项目部经查不符合要求的，由项目部开出整改通知单，班组如不及时整改的则按有关条例处罚。
第六条施工工期及进度要求
1、施工工期：暂定为年月日开工，具体各幢施工工期必须符合现场项目部计划要求;并于年月日前完工。
2、进度要求：乙方必须根据甲方每周安排的.进度计划施工，如按时保质、保量完成的，将给予2元/m2的奖励。如由乙方原因引起拖延工程进度情况，甲方将乙方本月完成工程量结算价中扣除5元/m2，严重的甲方有权辞退乙方，并按完成工作量的70%结算。
第七条工程双标化管理
1、工程施工人员进场必须具有身份证、劳务证、暂住证，暂住证可由甲方代办，费用由乙方自负。
2、乙方施工人员进场七天内，承包人必须将全部名单报给项目部，并交身份证复印件和一寸照片2张。
3、乙方施工人员必须严格遵守工地的一切规章制度，如有违反按规定在当月生活费中扣除相应的罚款金额。
4、乙方在工地住宿人员必须服从甲方统一安排，不得留宿外来人员，必须保持宿舍内清洁，每周项目部对宿舍进行检查，对检查不符合要求的处以20-100元的罚款。
5、乙方在施工中必须严格落实，在施工中不得浪费原材料，真正做到工完料清，否则甲方视情况对乙方处以相应的罚款。落手清必须钢筋头用掉，或堆放好。如发现未清理或浪费者，按每跟5元扣罚。
6、施工现场清洁卫生实行包干制，乙方必须由专人负责清理卫生，并在包干范围内的所有垃圾运到甲方指定地点。
7、绝对禁止妇女及儿童进入工地现场，如发现一次当事人罚100元，承包人罚200元。如确需要用女工的班组，应将名单上报项目部，由项目部统一划分宿舍住宅，绝不允许男女混居。
8、乙方在施工现场内严禁发生打架事件和赌博，如发生不管双方对错及赌额大小，均对当事人罚200元/次，承包人罚500元/次，情节严重的送公安机关处理。
9、要求班组长在施工过程中的到岗率不小于%。班组在一个月内违反以上规定三项次以上，在当月完成工作量的结算中扣除21元/ m。
第八条安全要求
施工人员进入工地必须戴好安全帽，必须遵守安全制度及安全纪律，严格按操作规程操作，杜绝安全事故。如因乙方原因而发生安全事故，一切责任由乙方承担;如因其它原因发生的安全事故，双方协调解决。甲、乙双方必须共同签订安全合同。
第九条合同生效
乙方在签订本合同时必须签订相关的安全合同和递交工程量总价8%的金额作为保证金。只有在签订安全合同及提交保证金后，本合同才生效。合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份，副本若干份。
第十条其他约定事项
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
20xx年____月____日
20xx年____月____日
最新工程包清工合同（通用17篇）篇十四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原则，现就项目的水电安装具体事宜签立合同如下条款，双方共同遵照执行：
第一条工程概况
一、安装工程名称：
二、安装工程地点：
三、安装工程范围和内容：乙方作为甲方水电项目的施工人员对承建的项目工程的清包施工，包括综合楼、宿舍楼、厂房、仓库及附属设施室内的给排水、强弱电，避雷、系统调试及配合验收和场内临时用电等。
四、工程造价：厂房24元人民币(大写：二十四元)每平方，办公室、宿舍楼、研发楼(大写：)每平方(待进场后拿到施工图纸结合两地市场价格取平均价手写填入)
五、工期：合同签立生效后，随土建项目时间续延。
第二条承包方式
1，本工程的承包方式：乙方清包工。
2，自合同签订之时起乙方交纳5万元工程保证金三个月全部返还。
3，水电材料由乙方开列数量清单报给甲方，由甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具及试压和检测工具由乙方自备。大型工具由甲方提供。
4，乙方应提前3天将需要购买的材料清单提供给甲方，甲方应在5天内(考虑异地购买材料)及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
5，乙方应做好材料的.保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场和材料存放地。
6，乙方应做好对施工完成的成品保护。
7，未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的五倍从人工费中扣除。
第三条工程款支付与结算
第四条质保条件及期限
1，严格按照水电规范要求施工，每道工序须经质检，监理验收合格为准。
2，在质保期内，出现问题，由乙方免费维修，质保时间根据《水电安装合同(编号：20xx050501)》为准。
第五条安全文明施工
乙方按照建筑施工相关规范、规定，采取严格的安全防护措施，乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》和《安全文明施工要求》，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。如因乙方未按相关规范安全施工，造成一切损失及后果由乙方全部承担。
第六条违约责任
乙方责任：工程质量如不符合规定，乙方负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，期间发生的一切费用由乙方自理。乙方无权自行停止施工，因此造成的一切损失由乙方负责，并承担相应法律责任。
甲方责任：甲方确保材料及时到位，保证乙方正常施工，如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日内不计算，停工三天以上的人工损失由甲方全部承担。甲方必须按转款节点(依据总承包合同的节点)及时付款，如因甲方资金不能及时到位，乙方有权停工，因此造成损失由甲方承担。
第七条统一管理
1，所有进场施工人员必须无条件服从项目部及甲方的统一管理，维护公司的企业形象，遵守项目部的一切规章制度。
2如有发生违法违章的人员，项目部及甲方有权追究责任人及其所属施工队伍的相关责任，并有权要求立即开除该责任人出场，乙方应无条件执行。
3，各施工队伍负责人应对其所用人员的合法性、安全性负责，如有违反任何政府及有关管理部门的用工规定，均由乙方负全责。
4，如发现在工地打架者不论双方方谁与错，罚款500元。
5，在施工现场施工不穿衣服或穿拖鞋者每项处罚50元/次
6，现场材料不整齐、不按规定堆放、乱摆乱放、罚款50元/次，及限期整改，限期未改好的，罚款200元/次。
7，在工地随便大小便者，处罚款100元/次。
第八条附则
甲乙双方应本着友好合作互惠互让精神，认真履行本合同，合同履行过程中如产生争议，首先双方协商解决，协商不成可通过法律途径解决。
本合同自签订日起生效，到工程验收并结清工程款之日自然失效。
本合同为《水电安装合同(编号：20xx050501)》的附件，与合同具备同等法律效应。
本合同一式肆份，附件及合同文本签字盖章后同样生效。
甲方单位：(盖章)
乙方单位：(盖章)
甲方代表：
乙方代表：
日期：
日期：
最新工程包清工合同（通用17篇）篇十五
甲方：
乙方:。
为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：
综合楼。
xxx。
本工程所有施工内容：
2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);。
5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)。
承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
单价：255元/平方米。
单价说明：1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作;2、包场地清理等工作;3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;4、面积按建筑面积计算;5、乙方在施工的水电费不包含在内。
1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。
2、支付方式：甲方付款时采用现金。
1、总工期历时___天，开工时间___年6月1日，竣工时间___年___月30日。
2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期，每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
3、浇筑砼垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，砼垫层平整度必须控制在+2cm之内，否则由乙方承担所有材料损失。
4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。
6、工程质量要求达到“合格”标准，若工程质量未达到标准，则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。
(一)甲方职责：
1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
2、提供施工图两份。
3、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
(二)乙方职责：
1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。
2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。
3、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。
4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
a)本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;。
b)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
电话：电话：
签订日期：___年___月___日
最新工程包清工合同（通用17篇）篇十六
业主(以下简称甲方)：联系电话：
施工队(以下简称乙方)：联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的.情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程名称：。
二、工程量、价格
1、单价：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式：现金付款。
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期
从年月日起至年月日止，工期为天。
七、材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故，由乙方承担。
十一、合同争议
出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
最新工程包清工合同（通用17篇）篇十七
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
第一条工程项目。
(一)工程名称：大通县长宁镇新添堡新村搬迁工程。
(二)工程地点：大通县长宁镇新添堡新村。
(三)工程内容：层栋，建筑面积平方米。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：主体施工;抹灰;挖机;钢筋工;木工;搅拌机;水电;垫层层面及所有土建。甲方只负责开挖基础、回填费用。
(五)承包方式：乙方以大清包工，包括机械设备所有施工。
第二条工期。
工期为_________天，自20xx年_________月。
第三条工程质量标准和保修期。
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为三年。保修期。
自竣工验收签字之日起计。
第四条工资支付和结算。
(一)乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单详见清单，双方确认有效。
(二)工资支付方式：
按工程进度付款，每次付款由项目部核工程量后付款，干完付总工程量的75%，余额在新村办验收合格交工后付20%(新村办转款日起15个工作日内支付给乙方，扣5%作用于保修金)。
第五条双方责任。
(一)甲方责任：
1、提供原材料及，包括基础开挖机械。
2、合同签订后甲方向乙方提供施工图纸一份。
3、落实施工用水、用电，保证常用电源、主配电箱的布置。
4、负责监督工程质量及工程进度，必要时有权责令乙方停工整改等制约措施。
5、编制工程进度、计划和工程质量月报表。
6、甲方及时提供乙方施工所需材料。
7、在开工期间若发生安全事故，除不可抗力引发的由甲乙双方共同承担外，其余安全事故由乙方负责。
8、委派为现场管理代表，监督检查工程质。
(二)乙方责任：
1、必须严格按图纸施工，按施工规范操作施工，若发生质量问题或验收不合格必须返工处理。
2、配合与工程有关监督部门的.关系，不得与甲方、业主、监理等督管人员争执、争吵。做好文明施工。
3、提高安全意识，加强安全施工，清除安全隐患，做到安全施工。施工期间发生施工质量安全事故的均由乙方负责并承担全部责任。
4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期，甲方有权对乙方采取一定的罚款措施，其在工程款中扣除。
5、乙方应按定额要求合理使用材料，严禁不合理的大料小用、长料短用、好料差用。用料提前预算，不合理的超额用料部分，乙方承担经济责任，甲方有权在其工程款中扣除。
6、做好成品防护，如损坏成品及损坏甲方财物照价赔偿。
7、乙方自己负责采购小材料包括(铁丝、扎丝、钉子、切割片、施工电线)等消耗品。
8、妥善保管好建筑工地的建材，如有损坏、丢失、承担全部材料赔偿责任。
9、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。施工人员进入工地必须佩带安全帽，做到安全施工。
10、委派为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。
第六条：其他条款：
(一)、施工队工人工资由负责发放并代扣个人所的税，工程竣工后如出现拖欠或未支付工人工资，由承包人承担法律责任，与甲方无关。
(二)、本合同一式叁份，甲方存二份，方存一份，所有合同具有同等效力，合同所有的附件均是组成部分。
(三)、本合同签订之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。