随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
光伏安装施工合同篇一
供方：______________
购方因工程建设需要，经项目部采购邀标比选及双方友好平等协商，依照《民法典》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，就如下事项达成一致协议定立本合同，以兹双方遵照执行，的瓷砖购销合同范本。
1、工程名称：______________
2、工程地址：______________
2、以上数量为暂估数量，按实供数量结算。
按照国标执行。xx所供的产品必须与xx提供的样品基本一致。
双方合同签定生效后，xx在15天内发第一批货陆续组织到工地，以后根据购方工程进度，购方将所需货物数量以书面形式加盖公章后提前5天通知xx，以便xx在接到购方通知后及时安排供货。
光伏安装施工合同篇二
乙方：xxx
甲乙双方在平等自愿的基础上，根据《xxx合同法》的有关规定，就会所软装物品设计、采购，安装，摆放事宜，经双方协商一致，达成如下合同条款。
一、工作内容：物品采购(详见附件清单)：具体内容分为三部分：即家具、饰品(挂画等)、灯具。
二、承包方式：包设计、供应、物品陈设。另双方约定在非承包范围内的地毯、窗帘、小饰品的陈设等附加工作由乙方免费提供指导和服务(设计费和技术指导费不另收取)。
三、货款结算方式
(1)(2)、合同签订之日起乙方开始下定单(甲方支付乙方壹万元定金)，合同签订后7个工作日内甲方预交订单总金额的25%作为预付款，各部分货(分为家具、灯具、饰品三部分)到工地7个工作日之内甲方须支付该部分总金额的40%货款，乙方再开始安装家具及饰品摆放，30%货款在乙方安装家具完毕，甲方验收后7个工作日内无质量问题后付清，质保金5%一年后无息付清，每次付款乙方需提供同等金额的发票(最后一次开票包括质保金金额)。
(3)、本合同范围内的所有单价均为“固定单价”，无论市场价格涨跌与否，均不再进行增、减调整。
四.交货时间：乙方应在合同签订后当日下单，从下单之日起，灯具在35天内供应完毕，家具及饰品45天内对上述物品摆放完成。
五、包装及运输方式：乙方应在双方约定的时间内，将所有物品交付到甲方指定的地点，并提供详细的物品清单;本合同产品的包装必须适合汽车长途运输和产品多次搬运;汽车运输并搬运到甲方指定地点(运费、装卸费及人工费含在总价内)。
六、物品摆设布置
物品摆设布置必须在设计师本人的监督下进行，设计师到现场进行安装工作，甲方可协调当地搬运工人(所产生的费用及责任由乙方负责)。乙方进场时间以甲方告知为准，乙方的摆设布置工作应该在3天内完成。
七、双方责任
1、甲方责任
(1)、甲方在本合同签定后，须在本合同约定时间内按时付款。若由于甲方原因，延期付款，乙方交货时间顺延。
(2)、如因甲方原因推迟安装时间，甲方应提前通知乙方;乙方交货时间顺延。
(3)、甲方应在乙方安装前提供以下条件：室内已经初步完成清洁;晚间有保安;安全系统已经安装并运行。
(4)、甲方应认真审核乙方提供的清单，明确最后摆放的效果，并予以确认。
2、乙方责任
(1)、乙方须将货物送至合同约定的交货地点;
(2)、乙方采购的货品效果及安装效果应该达到室内设计的要求。配饰附件清单没有包括部分，按甲方要求增加的，费用另付。
(3)、乙方应该保护甲方的私密资料，不得向第三人泄露或转让本设计合同及相关附件等技术资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。
(4)、乙方在安装及布置过程中不得损坏已完成的精装饰及土建结构成品及半成品，否认照价赔偿。
(5)、乙方应按本合同约定时间完成合同内容。
八、售后服务
本合同所有家具家俬严格按照国家三包法执行，所有家具家俬质保一年，自确认验收1年之后截止。保修期内，如出现确属质量问题，应由乙方提供的厂家免费维修;确实不能修复的，厂家予以更换。若因甲方原因造成家具损坏或超出保修期限的，厂家可提供维修服务，但需收取相应的工本费及运费。
九、争议的解决及违约责任
1、本合同一经签订，甲乙双方均应履行各自的义务。除因不可抗力造成本合同无法正常履行时，甲乙双方互不承担责任外;甲乙任何一方的单方面违约而造成对方损失，均应承担相应的经济赔偿责任。赔偿责任的限额，不超过本合同规定的合同总金额。
2、甲方应按合同约定的时间及金额付款，如甲方不按合同约定时间及时付款，因此造成乙方交货时间超时，后果由甲方自行承担，于乙方无关。
3、未经甲方允许变更产品标准或乙方所提供的产品，未达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准(或与封样、图纸标示基本相符)，甲方有权扣除总货款的5%作为违约金。
4、乙方未按照合同约定的时间、地点将货送到指定地点，按1000元/天结算违约金，在剩余货款中扣除。
5、甲乙双方在执行此合同过程中发生争议，且不能通过友好协商方式解决时，甲乙任何一方均有权向宁海县人民法院提请诉讼。
十、其他
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决并签订补充条款或相应附件。补充条款或附件作为本合同内容的延续和补充，具有同等法律效力。
合同有效附件:工程量清单
本合同经甲乙双方签字(盖章)后即生效。合同正本一式四份，甲方、乙方各持二份;合同与附件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
光伏安装施工合同篇三
本周500w+双玻组件执行价格约每瓦元人民币、单玻的价格价差每瓦1-3分人民币左右。四季度国内项目不得不开始拿货的情况下，国内组件价格走势平缓，四季度看来只会稍回滑落至每瓦元人民币的区间。
值得注意，有些厂家已经开始低价抢市，四季度激进的价格每瓦元人民币也开始有报价耳闻。
海外部分，9月海外价格稍微滑落，主要因为需求疲软、以及汇率因素波动影响，目前四季度的项目在观望延期。
当前海外整体价格略为下滑、价格区间约每瓦元美金的水平，其中澳洲9月价格也些许下调到元左右，日本元美金。
欧洲分销仍有许多库存低价抛售价格已可听到元美金，均价大宗维持每瓦元美金。
n型产品报价尚未形成主流，本周价格持稳上周，等待后续厂家量产情况四季度再行决议是否增加报价栏位。目前n型电池片对外销售份额并不多，大多以自用为主。hjt电池片（m6）价格每瓦元人民币不等。topcon（m10/g12）电池片当前价格约在每瓦元人民币。而组件价格部分，本周价格持稳，目前hjt组件（m6）价格约在每瓦元人民币，海外价格约每瓦元美金。topcon组件（m10/g12）单面价格约每瓦元人民币、双面每瓦元人民币，海外价格约每瓦元美金。
光伏安装施工合同篇四
需方（以下简称乙方）：__________________
为了提高经济效益，增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的`，根据《_合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 甲方工程开关插座加工订货一事委托给乙方完成。
甲方委托乙方加工的开关插座的名称、规格、型号、电压等级、质量（技术指标）等应严格按照施工图纸及验收规范制作。
1、此表内的数量均为暂估量，结算以实际送货量为准；
2、乙方应根据甲方提供的材料计划单及进场时间按时进场不得延误工程的进展；
3、此价格为含税价格。
第二条 产品包装规格
开关插座出厂时，附产品出厂合格证及检测报告。
第三条 验收方法:
监理工程师及甲方工程师按国家规定的相关验收规范对产品进行抽查验收，对达不到验收标准的甲方拒绝接收。
第四条 货款、费用等付款及结算办法
每批开关插座送货到现场经甲方验收合格后，付至本批次货款的 75％，安装/施工完毕后付至总货款的85%，竣工验收合格后付至总货款的95%，预留总货款的5％作为质量保修金，保修金在保修期满后一次性付清。
第五条交货规定
交货方式：汽运到施工现场。
交货地点：福悦名居项目现场内指定地点。
交货日期：_____年____月____日开始供货，保证工程进度需要。
运输费：乙方承担（含卸车费）。
第六条 对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，因开关插座数量较多只能抽验。在安装、调试及使用中如果发现产品的规格、型号、电压等级和质量等不符合规定，应一面妥为保管，一面在5天内向乙方提出书面异议；在托收保管期内，甲方有权拒付不符合合同规定的货款。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条 经济责任
（一）甲方责任
1、甲方提前向乙方报货，并按合同约定付款。
2、在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后，未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议，或因其它原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。一经动用，即视为接收，甲方应按期向乙方付款。
（二）乙方责任
1、产品型号、规格、电压等级、质量等不符合本合同规定时，甲方同意接收的，按质论价。不同意接收的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期1日，乙方应按逾期交货部分货款总值的5％向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如果甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的20％的违约金。
3、产品交货时间不符合合同规定时，每延期1天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5％的违约金。
4、开关插座在正常使用中，确因开关插座自身质量问题引起的火灾、触电等安全事故，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
5、在外观无损坏、不影响二次销售情况下，乙方需无条件退货。
第八条 质量标准：
1、乙方所供的开关插座质量必须符合相应的国家检验质量标准以及相关的规范及技术要求，如上述标准要求及规范未达到，甲方有权要求乙方退货，其运费由乙方承担。
2、各型开关插座的规格、型号必须符合设计要求，应有产品出厂合格证、“ccc”认证标志和认证证书复印件。
3、开关插座的绝缘性能、导电性能和阻燃性能必须符合相应的国家检验质量标准。
4、塑料（台）板，应具有足够的强度。塑料（台）板应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。
第九条 产品价格为固定价格，不考虑市场价格波动因素。
第十条 甲、乙任何一方如果要求全部或者部分终止合同，必须提出充分理由，经双方协商，有的还应报请上级主管部门备案。提出终止合同一方须向对方偿付终止合同部分总额10％的补偿金。
第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如果一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条 甲、乙任何一方如果确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在依法取得相关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十三条 保修期：乙方供应的所有开关插座保修期为本工程竣工验收合格并交房后两年。属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方全部承担。在正常使用中，对于由乙方开关插座自身质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效，到乙方将全部订货送齐并经甲方验收无误、按本合同规定保修期满保修金付清后自动终止。
第十五条 本合同在执行期间，若有未尽事宜，须由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。
第十六条 纠纷的处理
本合同发生纠纷的，甲乙双方应协商解决；协商不成时，任何一方可向人民法院起诉。
第十七条 本合同共一式_____份，由甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：______________
_____年____月____日
光伏安装施工合同篇五
甲方：
乙方：
兹有甲方现将宿州市浍水西路下关中学南侧的中央大厦工程的石子、黄砂用料由乙方提供，本着平等互利，各种其责任的原则，经双方协商特签订合同条例如下：
一、甲方卸货地点：宿州市浍水西路下关中学南侧中央大厦工地。
二、材料的价格：黄砂、石子价格：乙方进入工地现场黄砂按每立方元，石子按每立方元。材料的价格按市场行情价进行涨幅。
三、质量检查：乙方所有进入工地现场的材料，须经过甲方收料员检查，材料的质量和材料的数量合格后方可卸货。
四、在施工过程中，乙方材料进场，甲方应及时收料，乙方要按甲方通知，指定的时间、地点把材料进入现场，如乙方供货不及时，甲方有权另选供货商。
五、付款方式：乙方送入工地现场的.数量达到立方时，甲方应给乙方按数量的70%给予付款。结算时依据，按双方约定的价格，以甲方收料员签字的材料数量为计数，开票结算。
六、甲、乙双方应共同遵守，如有一方违约，违约按总工程材料款的3%赔偿。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
光伏安装施工合同篇六
采购方：
供应方：
根据《_合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条、材料价格清单及总价
1、材料名称；数量；单价；金额：总价：元人民币（小写）总价：元整（大写）
第二条、交货地点：
第三条、付款方式：
第四条、材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能（保质保量）
第五条、验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、违约责任：
1）乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2）乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3）乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
第七条：合同执行：
本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。
本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。
采购方签字（盖章）：
法定代表人：
光伏安装施工合同篇七
甲方：
乙方：
根据《_合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
一、材料价格及计量方式
1、水泥标砖按每块(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240x115x53)按每快元，配砖(200x90x53)按每块元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。
2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。
二、付款方式
1、付款实行月结款制度，每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方，待甲方审核无误后，于下月5日之前付款。
三、材料质量：
乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量)，如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场。
四、违约责任：
1、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少部分2陪罚款，且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。
2、乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料，如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。
3、乙方必须安全规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行承担责任。
4、如发现三次以上材料不符合质量要求，或数量不足;甲方有权终止合同。
五、合同执行：
1、 本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理。
2、 本合同双方签字盖章之日起生效。
3、 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。
甲方签字(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日 乙方签字(盖章)
光伏安装施工合同篇八
出卖人：
买受人：
根据《_合同法》及其他相关法律法规的规定，出卖人与受买人在平等自愿的基础上经过协商，就水泥买卖事宜达成以下协议：
场调整价格，双方另行协商签订补充协议予以约定。结算数量以买受人实际提货的数量为准，每次汇款金额不低于壹佰吨的款项。
上述合同单价及据此计算出的合计金额为买受人在此合同下必须支付的全部费用，其中已包含了出卖人为完成生产、包装、税额等费用。
1.当受买人需求量有较大变化时，为便于出卖人合理安排供应，买卖人应在提货前三日以书面方式通知出卖人，通知内容包括本次提（供）货商标、规格型号、数量、时间、具体承运人等内容，出卖人按照通知内容供应货物即视为履行了货物交付义务。
2、质量标准：执行gb175—20标准。
3、履行提货期限：自___年___月___日至___年___月___日止。
4、验收标准、方法、地点及期限：
数量、外观验收：散装水泥以出卖人实际出厂过磅数量为准。买受人对水泥数量、外观有异议时，必须在接收货物后某日内提出，逾期视为对数量、外观无异议，出卖方不再承担合同责任。
质量验收：买受人委托出卖人取样、签封，以出卖人合同编号水泥的检验报告作为验收依据。买受人对水泥质量有异议时，必须在接收货物后某日内提出，双方将签封试样送甘肃省建筑材料产品质量监督检验站进行仲裁检验。逾期视为对质量无异议，出卖方不再承担合同质量责任。
5、水泥的交付：买受人自提货物，水泥在出卖人的货物栈台交货，所有权及毁损、灭失的风险自货物离开出卖人货物栈台时转移至买受人。
6、结算方式
货款以人民币结算，采用银行汇款、现金支票或现金支付，合作之初适当采用少量银行承兑结算。
在合同履行过程中经买卖双方确认的有关提（供）货凭证是双方结算时确认规格型号、数量、价款等的有效文件。
付款方式：先支付货款后提货，即买受人拉运货物采取先付款后提货的方式，货款到达出卖人指定账户后，由出卖人出具相应数量的提货凭据，买受人凭提货凭据提货。
7、违约责任
双方应全面履行本合同，任意一方违反本合同任意一条约定均构成违约，违约方应向守约方支付合同总价款的%的违约金。
买受人未按照合同约定全面履行合同，出卖人有权暂停供货。
出卖人交付货物经检验不符合合同约定质量标准，买受人有权拒绝接收。
发生下列情况之一，出卖人有权要求在买受人支付完应付款后，单方解除本合同：
1）买受人被宣告破产或被解散；
2）买受人违反本合同约定义务或发生其他严重违约行为，致使合同目的无法实现的；
3）买受人拒绝、拖延或连续次未按期与出卖人对账结算，并付清前期货款；
4）合同履行期间买受人卷入或即将卷入重大的诉讼（或仲裁）程序、发生其他足以影响其偿债能力或缺乏偿债诚意的行为等情况。
8、合同的解除
经质量检验部门终检，标的质量不合格，买受人有权解除合同。
价格需调整，双方协商不成时，买卖方有权解除合同。
因不可抗力或政策原因导致合同无法履行，买卖双方协商一致可解除合同，双方互不承担违约责任。
未经出卖人书面同意，本合同项下买受人的义务不得转让，否则出卖人有权要求在买受人支付应完成货款后，单方解除本合同。
9种方式解决。
1）向兰州仲裁委员会申请仲裁
2）向买卖双方所在地人民法院起诉
10、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，出卖人执三份，买受人执两份，未尽事宜须经双方共同协商做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
11、其他约定事项
双方每月月底对账并签订月度对账确认函，年底签订年度对账确认函。
1若遇价格调整，买卖双方尚未及时签订补充协议，且经买受人同意调价予以发货的，出卖人按调价后价格执行，否则出卖人有权暂停发货。
2买卖双方对本合同约定内容严格保密，若受买人泄露本合同内容任何一条，则自泄露之日起出厂价格按出卖人当时挂牌价格执行。
出卖人（盖章）：
买受人（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
___年___月___日
光伏安装施工合同篇九
甲方：
乙方：
根据《_民法通则》、《合同法》的规定，甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，在平等、自愿、真实的基础上，共同协商订立本合同，具体约定于下：
一、乙方因批发或零售需要，向甲方购买产品系列，甲方以当天报价为准，价格如有变动，甲方提前__天内通知，乙方打电话或上门到甲方公司问价为准，甲方所报的价格均为不含税的价格，如果乙方需开发票请事先声明，并在付款时加收__%税金。
二、乙方每次订单及供货时，应提前__天以传真或电话方式事先通知甲方，在正常情况下，甲方接到通知后 天内送达本合同指定的区域内或乙方指定的地点。如因特殊产品需要备（调）货时间比较久的，乙方需要与甲方业务员沟通清楚，属乙方急用的货物乙方必须与甲方业务员明确指定送货时间。乙方订货时应必须写明产品的品名、规格、型号、数量等要求组织供货，并在订单上注明送货地点，乙方每次送货不得低于 元，否则甲方有权不送货。
三、送货范围__市__区内，货物运输到本合同约定地点内，运费由甲方负责，乙方应派人员帮手卸货。
电话号码
身份证号码
五、质量标准：甲方需按乙方要求供货，所供货物应为正规厂家生产且符合国家或行业标准或生产企业标准；甲方供货如有质量问题（认为除外），甲方实行三包（包换、包保修、包退），但乙方应保管好货物及相关单证。
六、结算依据：甲乙双方按照乙方指定验收人员签字的送货单标明价格、数量、金额汇总统计并结算。
七、付款方式：甲乙双方在每月25日作为结算日，乙方每月所欠甲方的货款结算后，应在下月的__日之前结清，如乙方没有按本合同上约定执行，则乙方延付货款每超期一天，按日息__%计违约金支付给甲方。甲方授给乙方的信用度为人民币__万元 天，甲方因是系统管理，当乙方的信用额度满额或付款期限到期而未按约付款中任一种情况发生时，甲方的系统就自动停止供货，直到乙方充值或还款后再恢复供货。
九、甲方按乙方要求送货到指定地点后，乙方无正当理由拒绝收货的，甲方有权选择继续履行或终止供货，并要求乙方支付本批材料价款10%的违约金，（甲方提供给乙方所有的产品，除质量问题外，其他非质量问题退货时按采购价__折结算）。
甲方未按时（延期两天以上）、按数量送货的（与订单数相差30%以上），乙方有权选择继续履行或终止采购，并要求甲方支付本批材料价款10%的违约金给乙方。
十、在乙方未完全付清货款之前，甲方保留对已发送至乙方指定地点的未付款材料的所有权，该部分材料损坏的，其损失由乙方负责赔偿。如经过甲方二次通告乙方仍不付款的，甲方有权收回乙方未用完部分材料。
十一、双方因该合同引起的争议由当地人民法院管辖。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同如有未尽事宜，应经双方共同协商，做出决定补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
十三、本合同有效期为20__年__月__日至20__年__月__日。
本合同一式两份，双方各执壹分。
甲方：
乙方：
法人代表：
法人代表：
签名及盖章：
采购人员及电话：
订货电话：
验收人员及电话：
银行账号：
银行账号：
光伏安装施工合同篇十
甲方：
乙方：
根据《_合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商达成以下协议：
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求技术标准：符合国家技术标准。
三、交货地点、方式：迁西济德医院
四、运输方式及到站费用负担运费由乙方负担。
五、包装标准、包装物的供应与回收包装物回收。
六、验收标准、方法提出异议期限按相关国家标准及行业标准验收。包装完好，无破损，货到当日提出异议。
七、付款方式
1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%，即_______
2、甲方通知乙方进场安装，甲方向乙方支付合同总价款的50%，即_______元;
3、系统安装完毕，验收合格当日甲方支付乙方合同总价款的40%，即_______元。
八、违约责任：
1、甲方未按合同规定付款，每延期一天支付乙方总额的1%滞纳金。
2、乙方无故延误工期，每延期一天支付甲方总额的1%滞纳金。
九、产品保修：主机保修3年，电器保修1年。
十、解决合同纠纷的方式由双方协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、合同壹式贰份，甲方双方各执壹份，双方签定盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日