随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
2023年危房拆除合同 山体爆破施工合同模板篇一
发包方(全称)
承包方(全称):
签订时间:20xx年____月____日
签订地点:重庆市江北区
爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.4爆破工艺:岩石松动水压爆破,边坡为预裂爆破或光面爆破。
二、承包范围
2.1指定范围内的土石方爆破施工和构筑物临边减震槽爆破施工;
2.2爆破后土碴挖运由发包人自行处理;
2.3爆破总量为:按照甲方提供的本工程原始地貌图计算土石方方量,扣除设计图不能爆破区域,作为乙方的施工结算依据,此单价为不含税单价。
三、合同工期
3.1合同工期总日历天数为:6个月;
3.2计划开工日期:以发包人发布的开工通知为准;
3.2计划竣工日期:以发包人发布的完工通知为准。
四、工程质量及计量标准
4.1、严格执行国家法律、法规等相关规定,按照现行的技术标准、规范和设计文件进行施工,杜绝工程质量、安全事故。
4.2、严格执行甲方关于工程质量管理的有关规定、办法。
4. 3、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。
4.4、按爆破方案审批要求,施工必须达到符合本工程的爆破设计规范和验收标准。
4.5爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,块粒径0.8立方以上承包方负责及时改小,块粒0.8立方以下承包方不负责。
五、合同价款及支付方式
5.1合同价款:
本合同为单价价款合同,合同综合单价为 元/立方米(不含任何税费)。(大写: /立方米)
5.2合同价款支付:
发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付:
5.2.1甲方给乙方按月进度完成工程量的80%支付工程款(按建设单位计量付款时间)。
5.2.2合同签订后乙方向甲方提交贰拾万元履约保证金。
5.2.3验收合格后2个月(60日内)一次性支付剩余全部工程款和退还保证金。
六、双方责任与义务
6.1发包人责任义务
6.1.1在承包方进场后组织承包方人员进行入场教育,并进行监督、检查。督促乙方按规定办理有关务工手续。
6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。
6.1.3负责提供施工图纸、地质勘察报告、相关资料一套,用于办理爆破方案;及时向乙方提供监理工程师批准的设计变更以及业主的有关指令等。
6.1.4负责施工前对乙方进行技术交底和安全交底,向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、安全文明施工等要求。
6.1.5负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查,在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时,甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。
6.1.6对于乙方不服从甲方的合理安排,对总工期、爆破质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元(以下)罚款每次。并从合同款中直接扣除。
6.2承包人责任义务
6.2.1承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建设单位的管理。
6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。
6.2.3采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人自行负责,发包方不承担任何责任。。
6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。
6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。
6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。
6.2.8在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。
6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。
6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时,承包人必须采取相应的保护措施,并对周边人员进行撤离安置。
6.2.11在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。
6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护用品并正确使用。
6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。
6.2.14非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。
6.2.15妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地公安部门出面处理。
6.2.16、乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕,保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉。妥善处理与地方政府及村民的关系,避免矛盾激化和产生纠纷。乙方不得以甲方项目部或项目部工程处、队等名义对外签订合同,乙方对外所签订的合同责任自负,否则,甲方将从乙方的工程款中直接拨款付清。甲方不承担任何连带责任。
6.2.17、及时发放所雇佣人员的工资,严禁拖欠人工工资。因拖欠人工工资造成不良影响或恶劣后果的其责任由乙方自负,给甲方造成影响的乙方必须承担相应责任。乙方必须对所使用的人工就工资发放,运行妥善解决,甲方对乙方支付的工程款,乙方必须优先考虑人工工资。
6.2.18、在施工过程中出现由爆破震动而产生的炮损由乙方出面协调和赔偿。爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责赔偿。乙方的爆破程序和装药量必须符爆破技术规范的要求。
6.2.19、本工程的一切保险、包括第三者责任险由乙方统一办理,相关费用由乙方承担;乙方原因造成的一切事故损失由乙方自己承担;由于乙方原因造成的人身伤亡及其他人为事故,若出现保险赔付差额部分,由乙方自行承担。
6.2.20、在施工过程中的一切安全责任事故与甲方无关,乙方自行解决。
6.2.21、由于业主或工程变更及其它不可预计因素造成的工程停工,延期,乙方应无条件接受,并完成本年度的工作任务。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:
7.1施工合同书
7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、违约责任
8.1、甲、乙双方应严格履行本合同协议的实施,若有一方未履行本合同协议而给另一方造成损失时,违约方应承担由此造成的全部损失。
8.2、因合同任意一方违约而提前终止本合同时,违约方应向另一方支付本合同工程价款总额5%的违约金。
8.3、本合同未尽事宜,由双方共同协商后另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。合同履行过程中,双方如发生争议,应协商解决,如协商不成,可向项目所在地人民法院提起诉讼。
九、其它约定:未尽事宜,协商解决。
十、合同生效
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
十一、合同终止
11.1、在施工中发生以下情况时,发包方有权终止本协议,承包方不得拒绝,并立即退场。同时发包方按实际完成工程量的90%给承包方办理结算。
11.1.1 承包方没有履行本项目关于人员,设备保养和操作,进度的强制性要求,又不接受甲方管理规定的。
11.1.2 承包方因机械人员不足、爆破物资不能及时到位和不能按计划施工,影响工程进度,承包方可下达书面通知,要求其调整人员,保证生产需要。若在规定时间内乙方仍不能满足生产的。
11.1.3承包方拒不服从发包方管理。施工达不到规定指标的。
11.1.4承包方已不具备继续施工能力,或承包方将本合同工程转包或再分包或中途退场的。
十二、其他事项
12.1本合同一式四份,双方各执二份。
发包人(盖章): 承包人(盖章)
现场负责人: 现场负责人:
联系电话: 联系电话:
帐 号: 帐 号:
年 月 日 年 月 日
2023年危房拆除合同 山体爆破施工合同模板篇二
乙方:
一、拆除范围:____市、____镇、下芦村中____区十巷1号房的土建部份和基础,拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。
二、材料所归:本工程的钢筋和废铁归乙方所有,砖块由甲方向乙方购买,价格为每块两角钱。
三、拆除费用:甲方补给乙方拆除人工壹仟陆佰圆整(1600元)。
四、安全责任:所有安全责任由乙方承担。
五、付款方式:工地完工后,甲方当场把补助的人工费和红砖钱一次性付清。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,共同遵守,经甲、乙双方签字后合同生效。
甲方签名:乙方签名:________年____月____日
2023年危房拆除合同 山体爆破施工合同模板篇三
____________房地产开发有限责任公司 ( 以下简称甲方 )
________________________( 以下简称乙方 )
为加强城市房屋拆除管理工作,规范拆房施工队伍的行为,搞好安全防范和市容环境卫生,确保拆迁现场安全、规范、文明,有序地运作。经甲乙双方平等协商订立如下协议。
一、拆除房屋范围为
所有旧房拆完后乙方将建筑垃圾清运完毕。
二、经济结算:
三、乙方必须自觉接受建设局、城管、市容等有关部门的管理。切实搞好房屋拆除的.管理工作。乙方在施工时必须持房屋拆除许可证,方可施工。
四、乙方在施工中,必须确保周围道路、水电不断,排水不堵,周围环境设施完好,不得明显影响未拆居民的正常生活和工作。建筑垃圾必须清运至有关部门指定地点倾倒,费用由乙方承担。在运输过程中必须采取有效措施,防止抛、撒、溢、漏、污染道路及城市环境。必须对拆除房屋工程环境、市容卫生负责。
五、乙方施工前必须制订安全作业规程和方案,报县建设局安监站备案,并采取有效的安全防范措施,现场四周必须设置连续、整齐、牢固的砌体围墙(城市主要路段高2.5米,一般路段高1.8米以上)。实施封闭作业、拆除项目经理或技术负责人要亲临现场组织指挥。严格按照安全、科学的规范操作。施工中如发生伤亡责任事故,必须按法定程序和时限报告有关部门,不得拖延、隐瞒不报。乙方应对安全生产、防范措施、环境、市容、卫生等负责。甲方负有检查拆房施工作业安全生产、防范措施、环境、市容、卫生等发现问题及时通知乙方纠正处理的责任,发生的安全伤亡事故由责任方负责。
六、甲乙双方订立本协议生效时,乙方必须在县建设局安监站指定银行存足5~10万元人民币安全保证金,待工程完工报拆除管理部门验收合格后退回保证金。
七、乙方必须提供在保险部门交纳所有参加拆除施工人员安全保证证明,报县建设局安监站备案。
八、其它事项
甲方 :____________ (盖章)
______年______月______日
乙方 :____________ (盖章)
______年______月______日
2023年危房拆除合同 山体爆破施工合同模板篇四
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及《安全生产法》的规定, 经甲乙双方协商一致签定本合同。
一、工程名称及拆除塔吊的概况:
1、工程名称:
2、塔吊概况:塔吊为40塔,总高度为46米,两套附墙,本塔为楼中塔类型,塔吊各种机械性能完好,拆除、安装采用100吨吊车。
二、拆除价款: 人民币两万六千元整。
三、付款方式:
拆除、安装分两次付清,第一次在塔吊拆除完毕后支付一万三仟元。第二次在塔吊安装完毕后将剩余款一次性付清。
四、在拆除过程中,乙方确保现场施工人员的安全及建筑物各种构件等完好,若出现施工现场施工人员的任何安全事故和建筑物构件等损坏,一切责任全部由乙方负责,造成的一切经济损失均由乙方承担。
五、甲方提供在拆除中所需要的工具(氧气一套),乙方提供拆除的技术人员。
六、乙方操作人员进入现场必须遵守项目部的管理制度,严格按照安全操作规程进行作业。
七、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效。
八、本协议在履行过程中,若出现纠纷,甲乙双方协商解决,解决未果,可以通过仲裁机构解决或通过人民法院起诉。
九、乙方提供塔吊安装、拆除的资质证书和人员操作上岗证等所有相关资料。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年危房拆除合同 山体爆破施工合同模板篇五
乙方:
一、拆除范围:院内南侧平房30间
二、拆除工期:拆除工期为10 天。具体拆除日期以电话和书面通知为准。拆除工期若超出规定的时间,每推迟一天,按罚款1000元计算。
三、拆除标准:被拆建筑物清除至基础、房屋内地面(水泥地面)全部清空,拆除垃圾全部清走。最后将施工现场平整好,垃圾清空,恢复至原貌。
1、服从甲方管理、积极配合甲方工作,不得以任何形式转让、转包工程。
2、指定主要负责人及现场负责人,不得随意变动,如确需变动应征得甲方同意。
3、严格遵守上级有关部门制定的房屋拆除工程安全管理规定,安全责任到位、文明施工,施工中的一切安全责任一律由乙方负责,与甲方无关。
4、做好拆房安全防护措施,标明安全警示标志,确保所拆房周围的建筑物及人员进出安全。如出现事故由乙方承担一切责任。
5、施工过程中,施工人员不准带走拆除范围外的东西,如有带走行为,将追究乙方责任。
6、乙方必须对工场内所拆位置一次性拆除到位,不许留有后患。
五、费用结算:房屋拆旧物(门窗、檀条、钢梁等)归乙方所有,乙方拆除工程费由拆旧物折算。根据拆旧物评估价值,除全都抵消拆除费外,乙方仍需向甲方付款 元。本合同签定日一次付清。
六、为保证施工质量,签定合同时乙方需向甲方交纳保证金 元,待竣工验收合格后返还乙方。
七、本合同如在履行中出现未尽等事宜,双方另外协商解决。
八、本合同如有违约行为,违约方应向守约方支付违约金5000元。
九、本合同双方盖章签字后生效。甲、乙方各执一份。
2023年危房拆除合同 山体爆破施工合同模板篇六
甲方:______x委员会(以下简称甲方)
乙方:____x(以下简称乙方)
一、结算方式:甲方以旧料折算乙方拆房工资。甲方不再支付任何费用。
二、乙方在拆房期间,必须加强施工现场管理。做到安全施工,如施工过程发生一切安全事故,均由乙方自行负责,并承担相应的责任和一切经济赔偿。
三、乙方应在20天内完成,乙方在拆房期间应做好警示标志和防护措施,确保周围行人安全。
四、乙方在开工前,甲方应把房内所有东西搬空,并负责协调周围村民工作,如遇村民阻碍致使乙方派出的工人无法正常施工,其延误工期及误工费用均由甲方负责承担。
五、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份。
六、本合同经甲、乙双方签字之后立即生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
2023年危房拆除合同 山体爆破施工合同模板篇七
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意见,签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称: __ 水塔拆除工程。
(二)工程地点:
(三)工程范围:
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;
3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
(四)施工方式:人工作业拆除。
(五)工程施工期间:20__年__月__日至20__年__月__日,共__天。
二、工程造价及付款方式
(一)工程总价:人民币__元。
(二)付款方式:水塔拆至三分之一处时,甲方给付乙方合同总价款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
三、双方权利及义务
(一)甲方权利及义务
1、清理工程施工范围内的财物;
3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电;
4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。
(二)乙方的权利和义务
2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;
3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;
5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。
7、乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。
四、工程验收
完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
五、违约责任
乙方必须在规定的时间内完工,每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金,超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
六、争议解决
在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由x人民法院管辖。
七、其他
3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日