施工合同是在建筑工程等领域中，由业主与施工单位签订的一种法律文件，用于明确各方在工程实施过程中的权利和义务。施工合同作为建筑工程实施的法律依据，它规范了双方的权利和责任，有利于工程的顺利进行。如何编写一份完善的施工合同是每个建筑从业人员需要掌握的重要技能之一。以下是一份常见的施工合同范本，供大家参考和借鉴。
区域施工合同范文（18篇）篇一
兹有乙方承接“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：
施工长约3、2km、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。
同心路长约1、47公里，路灯安装间距为30米，安装hxzx023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设；和谐路长约1、78公里，路灯安装间距为30米，安装hxzx013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。
……。
在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯；和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。
工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。
按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及与本合同约定标准进行验收。
协议签定后由甲方预付合同款的`给乙方；路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%；路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%；路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。
在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
区域施工合同范文（18篇）篇二
甲方：
乙方：
经校务委员会研究决定，将大塘中学猪场以议标的形式承包给乙方，协议内容具体如下：
1、标底：白肉陆佰捌拾斤。
2、承包期限：20xx年9月1日------20xx年8月31日。
3、学校提供现有的猪场，不再增加和提供其设施设备。目前学校猪场场舍不动产属学校所有，不能因为乙方在20xx年的维修中而改变学校产权。20xx年乙方的维修费已从20xx年---20xx年度的承包款中核减。
4、乙方不得到学校食堂拿任何用具，不得在食堂加工饲料，不得占用场地，不得影响食堂和学校的一切工作。
5、学校只提供餐饭剩菜，承包者不能将整盆饭菜倒掉。学生的米饭、饭、菜按实际需要发放，乙方无权干涉。就餐率与标底无关。
6、食堂白肉不受乙方限制，若到乙方采购，其价格比市场要采购价格低0.5元每斤。
7、乙方向甲方提供的白肉必须是健康的猪肉。按甲方要求供货。
8、猪场用电由乙方自行负责，安装独立电表。
此合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。不尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
区域施工合同范文（18篇）篇三
1、工程地点：________________。
2、工程名称：________________。
二、承包内容价款以及工期。
1、承包内容污水站全部土建工程。
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量。
1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量：合格。
四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的.问题，给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。
签字：________________身份证号：________________。
日期：________________日期：________________
区域施工合同范文（18篇）篇四
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程名称：__________________。
二、工程地点：__________________。
三、承包方式：__________________。
四、工程造价：__________________。
五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。
区域施工合同范文（18篇）篇五
根据《合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就________工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
一.工程概况。
工程项目名称：________工业园厂区路灯安装。
工程地点：________工业园。
工程内容：厂区路灯安装施工。
资金来源：自筹资金。
二.工程范围。
厂区路灯布臵图内要求的内容。
三.施工工期。
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四.质量标准。
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
五.合同款项与支付。
该合同价为包干价：86900.00元，大写：________元整。
付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的.5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
六.质保期。
验收合格后，乙方质保时间为________年。
七.违约责任。
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
区域施工合同范文（18篇）篇六
需方(甲方)：
供方(乙方)：
一、工程项目。
1、工程名称：
2、交货及安装工程地点：
二、项目总造价。
1、本路灯项目含税总造价为人民币：
2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
三、款项支付。
1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。
2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;。
3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。
4、预留质量保证金5%，一年期满后在5日内付清工程质保金。
四、供货及安装：
1、本路灯工程安装施工日期总计个工作日内完成路灯安装施工项目。
2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。
五、安全责任。
乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。
六、维修保养。
七、违约责任。
甲乙双方互相协商解决。
八、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。
发包人(公章)：承包人(公章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托法定代表人：委托法定代表人：
电话：电话：
传真：传真：
日期：日期：
区域施工合同范文（18篇）篇七
甲方：乙方：
一、工程地点及名称。
1、工程地点：
2、工程名称：
二、承包内容价款以及工期。
1、承包内容污水站全部土建工程。
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量。
1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量：合格。
四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。
甲方：乙方：
签字：身份证号：
日期：日期
区域施工合同范文（18篇）篇八
工程项目：________________________________。
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
2、居室规格：总计：施工面积____________平方米。
3、施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、工程开工日期：______年______月______日
5、工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天。
工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。
2、工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（年月日），甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）。
甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场酷清。
3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的'1%支付给乙方。
4、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印峻）交给乙方。
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
1、本合同由双方盖章，签字后生效。
2、本合同一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方（业主）：________________（签章）乙方：________________（签章）。
电话：________________电话：________________。
日期：________________日期：_________
区域施工合同范文（18篇）篇九
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：消防水池;。
工程地点：股份有限公司院内;。
工程面积：该工程建筑面积共计199.5平方米;。
工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。
二、合同工期：
本工程从20xx年11月10日开工，到20xx年11月26日竣工。总日历天数为16天。
三、承包方式：
承包方式：采取包工包料形式。
四、质量标准。
(一)钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。
(二)工程质量标准按国家现行施工规范验收。
(三)工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，
五、工程付款办法。
(一)乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方;。
(二)工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的90%;。
(三)剩余10%工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。
六、责任范围。
(一)甲方责任：
1、负责解决施工用水、用电、道路畅通;。
2、及时组织工程竣工验收工作;。
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任：
2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复;。
3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。
七、其它事项。
(一)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。
(二)合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。
(三)本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
甲方(盖章)：负责人：
乙方(盖章)：负责人：
区域施工合同范文（18篇）篇十
甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：
一、工程承包内容和结算方式：
施工内容：工程（包工包料）。
工程类别结算方式：
本工程包干价____________万元。
乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进度款的依据。
二、工期。
年11月8日开工；室外给排水工程年10月20日竣工交付甲方使用。
三、工程款拨付：合同包干价：____________万元。
合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年。
四、违约责任。
该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从工程结算款中扣除，归甲方所有。若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。
五、质量和质量保证金：
工程质量：一次性验收合格。
若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格，乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元，从工程结算款中扣除，归甲方所有。
六、验收标准：工程验收依据建筑工程质量检验评定标准、建筑工程施工质量验收统一标准、砌筑工程施工质量验收规范等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司20xx年8月8日关于规范使用小型供水工程材料的通告的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。工程竣工后，由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告，甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。
七、工程其它事项。
1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。
2、乙方应按照甲方的.要求组织施工，接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求，施工进度不能按计划完成时，甲方有权拒付工程款，并有权与乙方解除合同。
3、乙方施工时，不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施，否则由乙方自行恢复，费用自理，造成损失的，由乙方承担。
八、乙方同意在工程竣工验收合格之日起七日内，给甲方提供工程竣工资料两套，将工程交付甲方使用；该项条款作为双方进行工程结算的前提条件之一。
九、工程结算完毕后，乙方同意33万元采用非货币形式进行支付工程款。其它未尽事宜，双方协商或另外签订补充协议，本协议一式四份，甲乙双方各执二份。。
代表人：____________。
代表人：____________。
____________年____________月____________日。
区域施工合同范文（18篇）篇十一
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的`基础上，就甲方将该村鱼池承包给乙方使用，乙方承包甲方鱼池事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。
第一条甲方保证所发包的鱼池合法有效。
第二条鱼池的坐落、面积。
1、甲方发包给乙方的鱼池位于莫旗汉古尔河镇三合村二组东北角。
2、发包鱼池面积共____________平方米。
第三条发包期限、用途。
1、该鱼池承包期共____________年。自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
2、乙方向甲方承诺，该鱼池仅作为使用。
3、承包期满，甲方有权收回发包鱼池，乙方应如期交还。乙方如要求继续承包，则必须在承包期满一年之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。甲方继续发包该鱼池时，乙方有优先权。
第四条租金及支付方式。
1、该鱼池每年租金为____________元。
租金总额为____________元（大写万仟佰拾元整）。
2、鱼池租金支付方式如下：
乙方一次性缴费，甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
第五条鱼池的转包。
未经甲方同意，乙方不得转包该鱼池。
第六条乙方违约责任。
承包期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该鱼池。
（1）未经甲方书面同意，将鱼池转包、转借给他人使用的；
（2）未经甲方书面同意，扩建该鱼池；
第七条本合同自双方签（章）后生效。
第八条本合同及附件一式份，由甲、乙双方各执份。具有同等法律效力。
甲方：____________。
乙方：____________。
身份证号：____________。
电话：____________。
身份证号：____________。
电话：____________。
区域施工合同范文（18篇）篇十二
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚信的原则，为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，双方就本工程施工事项协商一致，订立本安全合同。
一、甲方职责。
1、工程开工前，甲方应向乙方工程项目负责人和工程技术人员进行全面安全技术交底，并有完整记录。负责对参加单位工程施工人员的安全教育和工程防护设施的检查。负责施工过程中的安全技术措施的落实，并帮助督落实。并定期召开安全施工会议，及时加强工人对安全施工提高和警惕。
2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全施工管理，配合安全施工、文明施工检查，凡查出的.事故隐患及时通知乙方进行整改。
3、安排专人在施工现场，加强对施工过程中的安全防护措施、机械、电器及临时施工用电等方面的检查，发现存在的问题，提出整改意见。
4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
5、按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救预案；如果发生因施工不当出现安全事故，由乙方负全部责任。
6、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。
7、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安全带）等，并进行验收。
二、乙方职责。
1。严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行施工中的安全要求。严禁私自乱拆安全防护设施。
2、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强工人的安全施工意识，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
3、乙方必须遵守甲方的各项管理规定，服从甲方安全生产文明施工管理，甲方有权对各种违章行为、安全隐患进行处罚；因甲方过错，造成乙方人员或财产损害的，乙方有权向甲方提出索赔；乙方负责人必须履行对其施工人员进行入场前的安全生产教育的义务。
4、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，由乙方承担全部责任。
5、乙方必须为施工的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件，在项目开工前，办理人身意外伤害保险并支付保险费。在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取有效措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。
6、乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。
三、违约责任。
如因甲方或乙方违约造成安全事故，都将依法追究其责任。
本合同正本一式二份，合同双方各执一份。由双方代理人签字盖章（或按手印）后生效，工程竣工验收后自动失效。
甲方：____________（姓名）。
乙方：____________（姓名）。
日期：____________
日期：____________
区域施工合同范文（18篇）篇十三
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：消防水池；
工程地点：股份有限公司院内；
工程面积：该工程建筑面积共计199.5平方米；
工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。
二、合同工期：
本工程从20xx年11月10日开工，到20xx年11月26日竣工。总日历天数为16天。
三、承包方式：
承包方式：采取包工包料形式。
四、质量标准。
（一）钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。
（二）工程质量标准按国家现行施工规范验收。
（三）工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，
五、工程付款办法。
（一）乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方；
（二）工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的90%；
（三）剩余10%工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。
六、责任范围。
（一）甲方责任：
1、负责解决施工用水、用电、道路畅通；
2、及时组织工程竣工验收工作；
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
（二）乙方责任：
2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复；
3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。
七、其它事项。
（一）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。
（二）合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。
（三）本合同一式2份，甲乙双方各执1份。
甲方（盖章）：____________。
负责人：____________。
乙方（盖章）：____________。
负责人：____________。
____________年____________月____________日。
区域施工合同范文（18篇）篇十四
甲方：
乙方：
根据《合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就__x工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
工程项目名称：___________________。
工程地点：__________________。
工程内容：厂区路灯安装施工。
资金来源：自筹资金。
厂区路灯布臵图内要求的.内容。
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
该合同价为包干价：__________________元，大写：__________________元整。
付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
验收合格后，乙方质保时间为________年。
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
________年____月____日。
区域施工合同范文（18篇）篇十五
为认真贯彻落实党中央。国务院关于农村饮水安全工程。让村民吃上安全水。卫生水。放心水。确保工程技术质量。安全管理，经甲乙双方协商特拟下以下条款：
一：甲方应履行以下职责：
1：甲方负责规划，宣传好，开好会，收取好保证金。
2：甲方受益户负责挖水井及池子，及挖沟埋管，架管道和机器电线零工等。
3：甲方受益户负责二道搬运材料到施工地点。
4：甲方受益户负责乙方施工人员的生活及住宿。
5：甲方负责协调乙方找水源。
6：上述各条的安全事故均由甲方自行负责。
二：乙方应履行以下职责：
1：负责施工技术指导。
2：负责质量监管。
3：保证整个工程质量验收合格达标。
4：保证负责乙方安装工人的安全等。
5：负责整个水池的修建，凡发现有漏水现象均属不合格工程。
6：负责管道及机器电源线路的`安装，凡发现管道有漏水，机器线路有漏电现象，受益户有权要求赔偿甲方所付劳力及生活费。
三：上述各条望双方共同遵守执行，若有违约或违背条款，违约方应负责整个工程工程款的百分之三的违约金，交鉴证方或司法机关裁决。
四：此合同一式三份，甲。乙双方。鉴证方各执一份。
五：此合同自签定之日起生效，直至上级验收合格兑现废此合同。
____________年____________月____________日。
区域施工合同范文（18篇）篇十六
身份证号：____________。
身份证号：____________。
联系电话：____________。
联系电话：____________。
合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。
1、甲方将位于x市x区x小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。（甲方拥有对房屋的所有权）。
2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的`财务乙方概不负责。
3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。
7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。
8、总工程的费用为__元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。
双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。
甲方：____________（签字）盖章。
乙方：____________（签字）盖章。
区域施工合同范文（18篇）篇十七
1.1发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。
1.2承包方(简称乙方)：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。
1.3甲方代表：甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。
1.4乙方项目经理：乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。
1.5铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。
1.6总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。
1.7设计单位：铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。
1.8工程质量监督站：铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。
1.9工程：协议条款约定的具体的永久工程。
1.10合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。
1.11经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
1.12费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
1.13工期：协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。
1.14开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
1.15竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
1.16施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的工程项目施工场地。
1.17书面形式：根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
1.18协议条款：结合具体工程，甲、乙双方协商后签订的书面协议。
1.19变更设计：自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接期间对原设计的变更。
2.合同文件及解释顺序。
合同文件应能相互解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
2.1协议条款;。
2.2合同条件;。
2.3洽商、变更等明确双方权力义务的纪要、协议;。
2.4招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书;。
2.5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;。
2.6标准、规范和其他有关技术资料(material)、技术要求。当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的前提下，由甲、乙双方协商解决(或先由监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按照解决争议的方式加以解决。
3.合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章。施工中必须使用协议条款约定的铁道部颁发的标准、规范。铁道部没有相应标准、规范时，可以使用国家和建工行业标准、规范。
4.双方一般责任。
4.1甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：
4.1.1甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己的部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。
4.1.2甲方代表的通知由本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生效。确有必要时甲方代表发口头通知，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的通知应予执行。乙方认为甲方代表通知不合理，应在收到通知后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内，作出修改通知或继续执行原通知的决定，以书面形式再通知乙方。
4.1.3甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需文件、图纸及资料(material)，并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内，可向甲方代表提出迟误的后果。甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。
4.2乙方项目经理按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责;。
4.2.2乙方项目经理按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的通知、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。
5.对《协议条款》中有关条款的其他合同条件为：
5.1第1条工程概况。
5.1.1建设项目名称系指铁道部批复的技术设计或扩大初步设计的建设项目名称。工程名称系指乙方承担的建设项目中的某段或一项工程的名称。
5.1.2工程地点系指工程所在县(含)以上行政区域。
5.1.3承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类项目。
5.1.4承包方式系指双方约定的，甲方对乙方包工包料或包工不包料、概算总包及单价承包等。
5.2第5条设计文件。
5.2.1在开工前甲方若不能将设计图纸全部提供，应在合同补充协议中写明分期分批，按站前、站后或专业分别列出可提供的设计图纸，以满足乙方施工要求。
5.2.2甲方对设计文件和图纸有保密要求的，应在本条写明要求的内容，保密费用由甲方承担。
5.3第7条7.9“申请项目开工报告”按《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》(计建设〔1997〕352号)办理。
5.4第11条11.1“在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工”中“确有必要”系指：
5.4.1在合同中另有规定的;。
5.4.2由于乙方某种失误或违约导致的，或乙方应对其负责的必要的暂停施工;。
5.4.3由于施工现场气候条件恶劣导致的必要停工;。
5.4.4为了本工程的合理施工或为了本工程及任何部分的安全所需的停工;。
5.4.5计划调整。
5.5第12条12.1工期延误原因及责任中：
5.5.1不可抗力是指因突发战争、军事征地、动乱、罢工、空中飞行物体附落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。
5.5.2重大工程质量事故是指依据《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》(铁建〔1996〕13号)划分的四个等级的重大工程质量事故。
5.6第14条工程质量检查中：
5.6.1质量保证体系：乙方为了实现合同对工程质量的要求，建立的质量管理组织结构、制度和措施等。
5.6.2工程质量：在国家和铁道部现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件，以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。
5.6.3不合格工程：既包括不符合设计标准要求、不符合国家或铁道部的技术标准和规范要求的工程，也包括低于协议条款中约定的质量等级要求的分部、分项工程。
5.7第15条隐蔽工程检查和签证中：
5.7.1隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的，竣工后无法观察检查的，需被复、掩盖的分部、分项工程。
5.7.2本条“甲方代表”系指甲方监察工程师或甲方派驻工地的技术负责人。
5.7.3重点工程系指按(80)铁基字665号《关于试行〈铁路基本建设工程开工报告审批办法〉的通知》中规定的重点工程，或甲方根据建设项目的具体情况确定的重点工程。
5.8第17条甲方供应的材料设备。
5.8.1承包方式采用包工包料的工程项目可不使用本条款的规定。
5.8.2承包方式采用包工不包料的工程项目，以及铁路通信信号等专业材料设备，甲方须自行采购的，应使用本条款规定。
5.9第21条验工计价。
5.9.1乙方按协议条款约定的时间，向甲方代表提交已完实际工程量报告，甲方代表在接到报告后3天内，按设计图纸核实已完工程量(以下简称“计量”)，并在计量前24小时通知乙方。若不通知，甲方计量结果无效。
5.9.2乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加，无正当理由不参加，甲方自行计量有效。
5.9.3甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。
5.10第22条工程款支付。
工程款的支付应按铁道部和建设银行的规定，双方根据工程实际情况协商研究，明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。
5.11第23条竣工验收。
依据国家计委计建设〔1990〕1215号文《关于印发〈建设项目(工程)竣工验收办法〉的通知》和铁道部(84)铁鉴字第180号《铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法》的规定执行。
5.12第24条竣工决算。
国家组织验收的大中型项目，在工程正式验收后，竣工决算在6个月内完成并报铁道部计划、财务、建设司，鉴定中心及使用单位。其他建设项目，在工程正式验收后，竣工决算应在3至6个月内完成，并报铁道部财务司、建设项目主管部门及使用单位。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
区域施工合同范文（18篇）篇十八
邮码____________。
电话____________。
法定代表人：____________。
职务____________。
（乙方）承包方：____________________________。
邮码____________。
电话____________。
职务____________。
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目。
1、工程名称：________________。
2、工程地点：________________。
3、承包施工期限______年____月____日开工，_____年____月____日竣工。
4、承包施工材料费与人工费总计________元。
5、乙方投入工种及人数________人。
第二条施工结算按施工项目进度，第一次支付人民币________元，第二次施工结束，甲乙双方共同验收合格，支付尾款人民币________元。
第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方施工必须考虑日后使用安全要求，和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的'规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，日后使用中，如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方负责一年内设备的免费保养及维修，两年内的维护维修，并告知甲方，使用中注意事项，并以书面形式呈交甲方。
第五条甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付。
第六条本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。
第七条本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。
本合同自双方签章之日起生效，至合同期满失效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。