装饰公司业务合同大全(17篇)

时间:2025-08-23 作者:念青松

公司通常通过销售产品或提供服务来获得收入,并通过控制成本和提高效率来实现利润最大化。公司是一个经济实体,具有独立法人资格,它需要通过制定规章制度来管理和约束员工的行为,公司需要不断创新和适应市场变化,以保持竞争优势和持续发展。如何建立一个高效的公司组织结构?公司如何树立良好的企业形象和品牌价值?以下是大量优秀公司的发展思路和管理经验,供您阅读参考。

装饰公司业务合同大全(17篇)篇一

甲方:

乙方:华润漆黄石服务中心

(以下简称甲方、乙方)

为了保障双方权益,维护良好的业务合作关系,在平等互利的基础上,经双方协商同意,特签订以下协议:

1. 乙方应以双方确认的产品种类和价格及时、准确地给甲方供货;

2. 乙方在接到甲方订货通知(传真或电话)后48小时内,应将甲方所订购的货物按时送到甲方指定地点。第一次送货乙方承担运输费用,二次或再次补货按照当地行情收取上楼费。

3. 由甲方指定代表人, 对乙方送货产品的数量、金额、付款期限等项内容得以确认后,在送货单上签名或盖章作为双方的业务凭据。若甲方在人事及收货地点上有任何变更,应及时知会乙方,否则一切后果由甲方负责。

4. 经双方协定,以现款(批结)付款方式:账期不超过天,每月日前应将当期货款结清。

甲方需在付款期限内,以现金或有效支票形式结清到期货款,届时乙方以甲方签名或盖章的送货单为收款依据进行结帐。若甲方拖欠到期货款,乙方将保留停止供货,并依法追缴所欠货款的权利。

5. 在双方合作的过程中,若发现甲方有低价倾销的行为,则乙方有权解除合同,停止供货及服务。

6. 甲方在使用乙方提供的产品时,若出现产品质量问题,乙方将在收到通知后24小时内上门处理。甲方有义务防止损失的扩大,对于甲方造成扩大部分的损失乙方有权不负任何责任。甲方必须配合乙方到现场调查处理,经问题明确后双方协商解决。如确属产品质量问题,乙方将补偿补偿其直接损失,但不承担由此造成的甲方的间接损失。

8. 乙方为甲方提供专项服务内容包括如下项目:

(1)免费提供指定产品首次工地配送服务;

(3)免费提供乳胶漆墙面a类浅色调色服务;

(4)免费提供黄石市城区内遮蔽及无气喷涂服务;

(5)免费提供所经营产品的相关技术资料,技术咨询及技术服务;

9. 在协议期限内,货品价格是经双方确认并签字后各执一份,如果遇上游原材料价格调整,应提前通知甲方,经双方协商确定后,执行新的协议价格,同时终止原协议价格。

10. 其他事宜:

11. 为了保障甲、乙方的合法权益,在协议期满时有未尽事或发生纠纷应通过友好方式协商解决,不能解决时在乙方所在地司法裁决解决。

12. 本协议作为法津依据一式两份,甲、乙方双方各执一份,自双方签订之日起生效。有效期从年月日至年月日止。

13. 组成本协议的文件包含供货价格表、指定授权人委托书、营业执照、税务登记证、法人身份证复印件等相关档案资料。

甲方:

地址:

代表人:(单位签章)

年月日

乙方:华润漆黄石服务中心 地址:黄石市黄石港区黄石大道1030号(农行隔壁)

代表人:(单位签章)

年月日

装饰公司业务合同大全(17篇)篇二

甲方:

乙方:

经甲、乙双方共同协商,甲方决定将工程委托乙方施工,现就有关事项签订本装饰装饰用工合同,具体条款如下:

一、工程名称:

二、工期 天完工:从 年 月 日至年 月 日止。

三、工程质量标准

按甲方的规定要求为准。

四、安全责任

1)乙方在施工期间,施工人员安全事故,由乙方全权承担一切费用,甲方不负任何责任。

2)乙方在施工期间,施工人员造成甲方的利益损失,由乙方赔偿给甲方。

五、付款方式

装饰用工合同生效后,进场施工15天后,甲方预付给乙方工程款20000元整(人民币)。

六、其他具体规定

1)因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场。

2)施工期间,甲方提供房门钥匙给乙方保管,造成的损失由乙方赔偿。

七、附则

1)本装饰用工合同由甲、乙双方直接签订,装饰用工合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。本装饰用工合同经甲、乙双方签字、盖章(手印)后生效。

2)附件同样具有装饰用工合同法律效力。

3)装饰用工合同履行完后自动终止,签订后期服务协议。

甲方(签字):甲方签章(手印):

乙方(签字):乙方签章(手印):

签约地点:

甲方联系方式:

乙方联系方式:

年 月 日

装饰公司业务合同大全(17篇)篇三

发包方(以下简称甲方)

单位地址:武汉市洪山区洪山街红旗欣居商业街d4—106a

施工负责人:陈今龙联系电话:18107219613

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条 工程概况

1.1工程地点:

1.2工程装饰装修面积:

1.3工程承包:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料

1.4工程期限 日(以所有手续交接第二天起计算)

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

1.5工程款和工程预算表:

(1)工程款:本合同工程造价金额(详细见工程预算表):

(2)工程预算表应当与材料质量标准、制作工艺配套编制共同作为确定工程款的根据。

第二条 甲方工作

2.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

2.2无偿提供施工过程的水源、电源以及其他约定必要的条件保障。

2.3负责在物业部门办理开工手续,支付所有相关费用并交纳物业部门收取的所有押金。

2.4遵守物业管理部门的各项规章制度。

2.5负责协调现场施工队与邻里之间的关系。

2.6参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

2.7甲方对乙方提供的《工程预算表》,本合同书,以及工程所设计的设计方案及相关材料负有保密责任。

第三条 乙方工作

3.1施工中严格执行施工规范、安全操作规范、防水规定、质量标准,按期、保质完成合同约定的工程内容。

3.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定;

(1)无有关房屋管理部门和物业管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面载荷,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)不得扰民及污染环境。

(3)负责工程成品、设备和居室留存家具的保护。

(4)保证居室内上、下水管道的畅通和卫生间的清洁。

(5)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。

3.3应甲方要求,如实告知甲方本合同签定及履行过程中设计的各种标准、规范、设计书,参考价格等有关资料以便查阅。

3.4负责协调现场施工队与邻里之间的关系。

第四条 工程变更

4.1在工程期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同协商变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。

4.2工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件一《工程预算表》,双方签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增建项目的价款,当场结清。

第五条 工期延误

5.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延;

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

5.2对以下原因造成竣工的日期延误,返工费用由甲方承担,工期应当顺延;

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

(3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

5.3因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.4判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

5.5由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,工期顺延;由于乙方施工造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

5.6在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5.8施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第六条 工程验收

6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

(1)材料验收;

(2)隐蔽工程验收;

(3)竣工验收。

6.2工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知后三日内组织验收。逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。乙方未进行水电改造的情况下,乙方不用提供水电改造图。

6.3双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

6.4双方未办理验收手续,甲方不得入住,如果甲方擅自入住视同验收合格,由此造成的损失由甲方承担。

6.5竣工验收在工程质量方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。

6.6本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为三年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为五年。

第七条 工程款支付方式

7.1合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

7.2工程进度过半,指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,衣柜、电视柜、电视墙、电脑桌、隔断、立柱、门、窗及相关木制品基层制作安装完成为界定工程过半的标准。

7.3工程竣工验收合格之日起二日内如未有异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

第九条 附则

9.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

9.2因不可归责于双方的原因影响了合同履行后造成损失的,双方应该本着公平原则协商解决。

9.3本合同履行完毕后自动终止。

甲方(签字):

年月

(盖章):年月 乙方 日日

装饰公司业务合同大全(17篇)篇四

住址:_________________民族:_________________。

身份证号码:_________________。

一、劳动合同期限。

合同履行期限为自______年____月____日起,至______年____月____日止,其中试用期为个月(自______年____月____日起,至______年____月____日止)。

二、工作内容。

1、乙方工作岗位为业务员,按甲方公司指定负责具体的销售业务。

2、双方有关岗位聘用、解聘等事项按有关规定办理。

三、双方责任和义务。

1、甲方应根据国家有关劳动保护、安全生产的法规制度,采取有效措施,为乙方提供良好的劳动环境和工作条件,加强对职工的安全、卫生和劳动保护。

2、甲方根据生产和工作需要,对职工提供必要的专业技术培训和业务进修条件,并进行业务学习等。

3、乙方上岗后应按照甲方的生产和工作要求,掌握本岗位的工作技能,按质按量地完成各项规定的生产和工作任务,并接受甲方职能部门的有关考核。

4、乙方在合同期内,应树有良好的职业道德和精神风貌,维护企业声誉,爱护集体财产。

5、乙方不得以任何形式私自回扣、截留、挪用、侵占公司的业务款,否则将依法追究其法律责任。

6、公司所有业务款项均由公司办公室会计人员收取并开正式收据或者打入公司专用账号,乙方不得以任何形式私自收取,造成经济损失的追究其法律责任。

7、乙方在业务销售过程中,不得私自压价或抬高价格,不得同其他客户、第三方串通、隐瞒、欺骗等一切有损甲方利益的行为,一经发现,即予开除,造成经济损失的追究其法律责任。

8、乙方发生任何不安全事故、违纪违法等活动,甲方不承担任何责任,甲方可协助相关部门处理。

四、用工性质:_________________(全职或兼职)。

五、劳动报酬。

甲方实行本企业的内部工资分配形式并根据“按劳分配”的原则,按照岗位的劳动技能高低、工作责任大小、劳动强度和劳动条件优劣情况,确定乙方的劳动报酬,并随着生产经营发展和经济效益增长情况,逐步提高乙方劳动报酬和有关福利待遇。

1、业务员工资=底薪+业务提成。

2、底薪计算方法:_________________业务员工底薪为元,月末未签单者无底薪。

3、业务提成计算方法:_________________。

要求底薪者按照:_________________的比率计提成;不要求底薪者按照:_________________的比率计提成。

装饰公司业务合同大全(17篇)篇五

甲方(公司主管签字):

乙方(应聘业务员签字):

本着“平等自愿、协商一致”的原则,经双方协商,乙方被甲方聘用为(专、兼)职业务员。为了保障甲乙双方的合法权益,特制定协议如下:

一、乙方应严格遵守甲方制定的各项有关规定(若应聘为兼职业务员,甲方的上班时间、签到制度及有关和兼职业务员不兼容的制度不对乙方而论),不得做出有损于甲方形象和经济效益的事情。

二、甲方负责提供本公司业务往来的商品价位,乙方要在甲方规定的价位浮动范围之内对外进行业务往来(如该价位有变更,甲方应及时通知乙方)。

三、乙方在甲方商品的业务往来中,甲方按(销售额、纯利润)的__%作为提成在月工资结算时支付给乙方。

四、乙方在业务往来中,从甲方供货的款项,由乙方负责收回入帐;乙方对外的业务往来,有技术或维护方面的,由甲方提供。

五、乙方(兼职业务员)需带甲方商品对外联系业务的,要办理商品出库手续,并支付同商品价格等额的押金。如办理入库退款手续,时限不得超过7天。

六、乙方对外的业务往来需用甲方名义签订合同的,必须经过甲方同意,否则视为无效。

七、乙方每周向甲方汇报自己的业务开展情况,以作为甲方下一步市场业务开展的参考。以上协议经双方签字后生效。

本协议一式三份,甲、乙双方各一份,公司存档一份。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________。

签订地点:_________签订地点:_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

装饰公司业务合同大全(17篇)篇六

买方: 卖方:

地址: 地址:

电话: 电话:

传真: 传真:

经买卖双方共同协商,由买方向卖方订购办公家具一批(详见清单),并就有关事宜达成如下共识:

一、合同总价:人民币(大写)______________________元, rmb(小写__________元。

二、付款期限:

1、此合同一经双方签订,买方即付总货款的 __________%(计rmb__________元)。卖方收到预付款后开始备货。

2、货款的__________%(计rmb__________元)于卖方交货并经买方验收合格后两日内全部付清。逾期支付,买方应按同期银行贷款利率承担卖方财务损失。

3、由于买方原因导致交货期推迟到15天以上的,买方必须另付一期货款,其数额加上预付款之和必须达到总货款的80%。

四、交货日期:卖方收到买方预付款次日起__________天内。

五、1、货物的运输费用由____________________负责。

2、货物的安装费用由____________________负责。

六、卖方有责任提供优质的产品和良好的售后服务,卖方对所有货物保修__________年,但人为损坏除外。

七、因人力不可抗拒的因素造成卖方延期交货时,卖方无须承担责任。

八、付款方式:1、银行转帐或现金支票:所有支票均须将收款人、帐号、金额等填写完整。

2、现金:买方支付现金时,由卖方出具现金收据。

3、银行汇票或电汇。

九、本合同签订后任何一方均不得擅自变更或终止,否则视为违约,如有此现象发生,对方所造成的全部损失均由对方全部赔偿。但双方一致同意变更或终止的除外。任何一方提出款式、颜色等方面变更,均须与对方进行协商并书面确认,还应承担因此造成的经济损失。

十、合同履行期间若发生争议,由双方协商解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院或仲裁部门起诉,但无争议部分应继续履行。

十一、本合同由合同正本、合同清单及________________组成。

十二、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

十三、其它约定:

3、未尽事宜双方协商解决。

买方: 卖方:

帐号: 帐号:

开户行: 开户行:

代表: 代表:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

装饰公司业务合同大全(17篇)篇七

买方:卖方:。

地址:地址:。

电话:电话:。

传真:传真:。

经买卖双方共同协商,由买方向卖方订购办公家具一批(详见清单),并就有关事宜达成如下共识:

一、合同总价:人民币(大写)______________________元,rmb(小写__________元。

二、付款期限:

1、此合同一经双方签订,买方即付总货款的__________%(计rmb__________元)。卖方收到预付款后开始备货。

2、货款的__________%(计rmb__________元)于卖方交货并经买方验收合格后两日内全部付清。逾期支付,买方应按同期银行贷款利率承担卖方财务损失。

3、由于买方原因导致交货期推迟到15天以上的,买方必须另付一期货款,其数额加上预付款之和必须达到总货款的80%。

四、交货日期:卖方收到买方预付款次日起__________天内。

五、1、货物的运输费用由____________________负责。

2、货物的安装费用由____________________负责。

六、卖方有责任提供优质的产品和良好的售后服务,卖方对所有货物保修__________年,但人为损坏除外。

七、因人力不可抗拒的.因素造成卖方延期交货时,卖方无须承担责任。

八、付款方式:1、银行转帐或现金支票:所有支票均须将收款人、帐号、金额等填写完整。

2、现金:买方支付现金时,由卖方出具现金收据。

3、银行汇票或电汇。

九、本合同签订后任何一方均不得擅自变更或终止,否则视为违约,如有此现象发生,对方所造成的全部损失均由对方全部赔偿。但双方一致同意变更或终止的除外。任何一方提出款式、颜色等方面变更,均须与对方进行协商并书面确认,还应承担因此造成的经济损失。

十、合同履行期间若发生争议,由双方协商解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院或仲裁部门起诉,但无争议部分应继续履行。

十一、本合同由合同正本、合同清单及________________组成。

十二、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

十三、其它约定:

3、未尽事宜双方协商解决。

买方:卖方:

帐号:帐号:

开户行:开户行:

代表:代表:

日期:年月日日期:年月日

装饰公司业务合同大全(17篇)篇八

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。以下是“装饰公司合作合同范本”希望能够帮助的到您!

甲方:

乙方:

甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神,按《合同法》有关条款规定,经双方友好协商,就甲方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料),合作经营事宜达成一致意见,并签订如下合作协议:

一、合作材料:“xxxx”

二、合作期限为xxxx年,自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。

三、合作方式(详见附件一):

1、甲、乙双方总部直接签署合作协议,建立合作关系;

2、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议;

四、产品价格:

3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权,并在调整价格前以书面形式通知乙方,同时将该材料的最新价格提供给乙方。

五、结算方式(详见附件二):

主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算,而后甲方及时将结算情况回执乙方,并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单,以便进一步办理相关手续。

六、甲方权利、义务:

1、权利:

(2)对于乙方擅自违约的行为,甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿;

(3)对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为,甲方有权向乙方提出索赔;

(5)如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失,甲方有权追究乙方的法律责任。

2、义务:

(2)甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准;

(4)甲方应对所供产品的安装承担保修义务,保修期为一年,自安装之日起算,甲方在其所供产品保修期内出现质量问题,由甲方向终端用户履行保修责任及义务。

七、乙方权利、义务。

1、权利:

(1)乙方可以指定下属分公司(分店)与甲方指定的专卖店进行合作;

(2)乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品,有权向甲方提出索赔;

(3)乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定,提出赔偿。

2、义务:

(1)乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品;

(2)乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜;

(5)乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。

八、合同的解除:

1、本协议规定终止之日前30日,双方协商续约事宜;

2、本协议规定终止之日后没有续签的,本协议自动解除;

3、本协议有效期内,经甲乙双方协商同意解除,本协议自动解除;

4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行,本协议自动解除。

九、其他条款:

3、本协议附件为本协议不可分割部分,与本协议具有同等法律效力;

4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。

甲方:乙方:

地址:地址:

授权代表:授权代表:

电话:电话:

传真:传真:

日期:日期:

装饰公司业务合同大全(17篇)篇九

买方:卖方:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真:

经买卖双方共同协商,由买方向卖方订购办公家具一批(详见清单),并就有关事宜达成如下共识:

一、合同总价:人民币(大写)______________________元,rmb(小写__________元。

二、付款期限:

1、此合同一经双方签订,买方即付总货款的__________%(计rmb__________元)卖方收到预付款后开始备货。

2、货款的__________%(计rmb__________元)于卖方交货并经买方验收合格后两日内全部付清。逾期支付,买方应按同期银行贷款利率承担卖方财务损失。

3、由于买方原因导致交货期推迟到15天以上的,买方必须另付一期货款,其数额加上预付款之和必须达到总货款的80%。

四、交货日期:卖方收到买方预付款次日起__________天内。

五、1、货物的运输费用由____________________负责。

2、货物的安装费用由____________________负责。

六、卖方有责任提供优质的产品和良好的售后服务,卖方对所有货物保修__________年,但人为损坏除外。

七、因人力不可抗拒的因素造成卖方延期交货时,卖方无须承担责任。

八、付款方式:1、银行转帐或现金支票:所有支票均须将收款人、帐号、金额等填写完整。

2、现金:买方支付现金时,由卖方出具现金收据。

3、银行汇票或电汇。

九、本合同签订后任何一方均不得擅自变更或终止,否则视为违约,如有此现象发生,对方所造成的全部损失均由对方全部赔偿。但双方一致同意变更或终止的除外。任何一方提出款式、颜色等方面变更,均须与对方进行协商并书面确认,还应承担因此造成的经济损失。

十、合同履行期间若发生争议,由双方协商解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院或仲裁部门起诉,但无争议部分应继续履行。

十一、本合同由合同正本、合同清单及________________组成。

十二、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

十三、其它约定:

3、未尽事宜双方协商解决。

买方:卖方:

帐号:帐号:

开户行:开户行:

代表:代表:

日期:20xx年x月x日日期:20xx年x月x日

装饰公司业务合同大全(17篇)篇十

原告上海上丰船务工程有限公司,住所地上海市浦东新区三林路494号。

法定代表人王珊妹,总经理。

委托代理人张根兴,男,52岁,上海上丰船务工程有限公司职员,住上海市雪野路34号25号302室。

委托代理人王童愚,上海市正成律师事务所律师。

被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司,住所地武汉市东西湖区革新大道南五支沟西。

法定代表人孙健,董事长。

委托代理人杨肃,男,23岁,武汉凌云建筑装饰工程有限公司办公室职员,住武汉市江汉区建设大道417号三号公寓101室。

原告上海上丰船务工程有限公司(以下简称原告)与被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院于xx年11月26日受理后,依法组成由法官李士刚担任审判长,法官李丹、翟新忠参加的合议庭审理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张根兴、王童愚,被告委托代理人杨肃均到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。

原告起诉称:原告与被告北京办事处于xx年8月28日签订《加工合同》,约定由原告为被告北京金地国际花园工程加工型材,单价2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同义务,被告接收。后被告给付原告部分加工费,尚欠原告加工费461371。11元至今未付,原告多次催要未果,诉至法院,请求判令被告给付原告加工费461371。11元,赔偿原告逾期付款的利息损失(自xx年3月17日计算至实际给付之日)并承担本案诉讼费用。

原告向本院提交以下证据予以证明:加工合同、送货单、结算单、发票接收单、明细。

被告辩称:对于铝型材加工费无异议,但是对于pvc板材加工费不予认可。双方加工合同中只约定型材加工,pvc板加工与铝型材加工费不是同一法律关系,原告应当另行起诉。即使法院合并审理,被告对于其加工量无异议,对于价格有异议。由于被告与原告并未进行约定,原告按照2元每块结算没有依据,被告同意按照0。2元每块计算。此外,原告在加工过程中造成部分原料缺失,给被告造成损失310000元,此部分被告暂不提起反诉。

经本院庭审质证,本院对原告提交的加工合同的真实性、关联性、合法性予以确认,对于原告提交的送货单、结算单的真实性、合法性予以确认,对其关联性部分确认,对于其中原告据以证明其主张的pvc板加工价格部分不予确认,对于发票接收单、明细的真实性、合法性予以确认,对于其关联性不予确认。

经审理查明:xx年8月23日,原告与被告签订加工合同,约定由被告为原告加工铝型材,按照工程进度滚动付款,最后一批产品出厂前付清所有余款。合同签订后,原告为被告加工铝型材,并另行为被告加工了pvc板材108034个,原告最后一次供货时间为xx年3月16日,尚欠原告铝型材加工费245303。11元及pvc板材加工费至今未付,原告催要未果,诉至法院。上述事实,有原告提交的上述证据和当事人陈述意见在案佐证。

本院认为:原、被告自愿建立的定作合同关系,系双方真实意思表示,且不违背法律及行政法规的规定,应为合法有效,双方均应恪守履行。关于pvc板材加工价格,无证据表明原、被告双方曾对此进行约定,对于原告提出的按照2元每块计算的主张,因其未能提供证据证明被告曾对此表示认可,亦未能按照法律规定程序申请鉴定,故本院不予支持,对于被告自认的按照0。2元每块计算意见,本院予以确认。据此,被告应支付原告pvc板材加工费21606。8元。至此,被告尚欠原告加工费266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的时间为xx年3月16日,按照合同约定,其应当在最后一批产品出厂前付清所有余款,其至今未付构成违约,依法应当承担继续给付并赔偿原告逾期付款的利息损失的责任。对于原告要求被告给付加工费461371。11元,赔偿逾期付款的.利息损失(自xx年3月17日计算至实际给付之日,按照中国人民银行同期逾期贷款利率计算)的诉讼请求,本院支持其中的加工费266909。91元及自xx年3月17日起计算至实际给付之日,按照中国人民银行同期逾期贷款利率计算的利息损失,其余部分证据不足,本院不予支持。被告提出原告应当另行起诉pvc板材加工费的抗辩意见,本院不予采信。综上,依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:

三、驳回原告上海上丰船务工程有限公司其他诉讼请求。

被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费八千二百二十一元,由原告上海上丰船务工程有限公司负担二千九百一十八元(已交纳);由被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司负担五千三百零三元,于判决生效之日起七日内交纳。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳相应上诉案件受理费,上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。

审判长李士刚。

代理审判员李丹。

代理审判员翟新忠。

二oo八年十月十日。

书记员李雪莲。

装饰公司业务合同大全(17篇)篇十一

xx设计工作室装修合同发包方(以下简称甲方)。

代理人(姓名):身份证号:住所:联系电话:承包方(以下简称乙方)。

单位地址:施工负责人:联系电话:依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合合肥市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况。

1.1工程地点:

1.2工程装饰装修面积:

1.3工程承包,采取下次第种方式:

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

1.4工程期限90日(以水电工作结束的第二天起计算)。

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

1.5工程款和工程预算表:

(1)工程款:本合同工程造价金额(详细见工程预算表):

(2)工程预算表应当以《合肥市家庭装饰工程参考价格》为依据,根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。

(3)工程预算表应当与材料质量标准、制作工艺配套编制共同作为确定工程款的根据。

第二条甲方工作。

2.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

2.2无偿提供施工过程的水源、电源以及其他约定必要的条件保障。

2.3负责在物业部门办理开工手续,支付所有相关费用并交纳物业部门收取的所有押金。

2.4遵守物业管理部门的各项规章制度。

2.5负责协调现场施工队与邻里之间的关系。

2.6参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

2.7乙方对甲方提供的《工程预算表》,本合同书,以及工程所设计的设计方案及相关材料负有保密责任。

第三条乙方工作。

3.1施工中严格执行施工规范、安全操作规范、防水规定、质量标准,按期、保质完成合同约定的工程内容。

3.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定;。

(1)无有关房屋管理部门和物业管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面载荷,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)不得扰民及污染环境。

(3)负责工程成品、设备和居室留存家具的保护。

(4)保证居室内上、下水管道的畅通和卫生间的清洁。

(5)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。

3.3应甲方要求,如实告知甲方本合同签定及履行过程中设计的各种标准、规范、设计书,参考价格等有关资料以便查阅。

3.4负责协调现场施工队与邻里之间的关系。

第四条工程变更。

4.1在工程期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同协商变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。

4.2工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件一《工程预算表》,双方签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增建项目的价款,当场结清。

第五条工期延误。

5.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延;

(1)工程量变化或设计变更;。

(2)不可抗力;。

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

5.2对以下原因造成竣工的日期延误,返工费用由甲方承担,工期应当顺延;

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;。

(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;。

(3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

5.3因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.4判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

5.5由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,工期顺延;由于乙方施工造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

5.6在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5.8施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第六条工程验收。

6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

(1)材料验收;。

(2)隐蔽工程验收;。

(3)竣工验收。

6.2工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知后三日内组织验收。逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单,乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。乙方未进行水电改造的情况下,乙方不用提供水电改造图。

6.3双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

6.4双方未办理验收手续,甲方不得入住,如果甲方擅自入住视同验收合格,由此造成的损失由甲方承担。

6.5竣工验收在工程质量方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。

6.6本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为五年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为八年。

第七条工程款支付方式。

7.1合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

7.2工程进度过半,指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,衣柜、电视柜、电视墙、电脑桌、隔断、立柱、门、窗及相关木制品基层制作安装完成为界定工程过半的标准。

7.3工程竣工验收合格之日起二日内如未有异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

第八条违约责任。

8.1合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签定补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的5%交付对方违约金,并办理终止合同手续。经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

8.2一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

8.3甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款,每延误一日,甲方应当向乙方支付本合同工程造价金额的2‰作为违约金。

8.4由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方应当向甲方支付本合同工程造价金额的2‰作为违约金。

第九条附则。

9.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

9.2因不可归责于双方的原因影响了合同履行后造成损失的,双方应该本着公平原则协商解决。

9.3本合同履行完毕后自动终止。

备注:

4、本保修单在甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方(签字):乙方(盖章):

年月日年月日。

装饰公司业务合同大全(17篇)篇十二

承包人(乙方)________________________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:

第一条工程概况

1.工程名称:__________________________________.

2、工程地点:__________________________________.

3、承包范围:参见合同附件之预算表。

4、工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式:

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

(3)承包人包工、发包人包料。

(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)

第二条施工图纸

双方施工图采取下列第____________种方式提供:

(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

(2)发包人托承包人设计施工图纸,设计费(写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)

施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

第三条甲方工作

1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。

第四条乙方工作

1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

3.未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

5.对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

6.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

7.工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第五条关于工期

1.工程期限____________天,开工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。

2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。

3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:

(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;

(4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;

(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

第六条关于材料供应和保管

1.任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。

2.对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。

3.材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。

第七条关于质量和验收

2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。

3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。

4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收移交手续。

5.验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。

6.乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及筏程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

____________________________________________________________________.

8.工程未验收的,甲方不得先行使用。

第八条关于工程价款及结算

1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款:

(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款:

第四次____________工程验收后天工程总造价的5%,约____________元。

(2)其他支付方式:______________________.

2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算:

(1)固定价格,本工程总价款为____________元;

(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。

a.乳胶漆和油漆类为:墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;

b.瓷砖面积为:实际面积+6%×实际面积;

e.其他按项项目按项计算;

f.其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%×实际面积;

g.估价项目测量后再具体报价;

h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。

3.特别费用的约定:

(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。

(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

5.工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。

第十条责任与罚则

1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。

2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。

3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

5.未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。

6.因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩部分承担赔偿责任。

第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决:协商无效的,可提交人民诉讼。

第十二条附则

1.本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。

2.本合同履行完成后自动终止。

装饰公司业务合同大全(17篇)篇十三

买方:

卖方:

经买卖双方共同协商,由买方向卖方订购办公家具一批(详见清单),并就有关事宜达成如下共识:

一、合同总价:人民币(大写)______________________元,rmb(小写__________元。

二、付款期限:

1、此合同一经双方签订,买方即付总货款的__________%(计rmb__________元)卖方收到预付款后开始备货。

2、货款的__________%(计rmb__________元)于卖方交货并经买方验收合格后两日内全部付清。逾期支付,买方应按同期银行贷款利率承担卖方财务损失。

3、由于买方原因导致交货期推迟到15天以上的,买方必须另付一期货款,其数额加上预付款之和必须达到总货款的80%。

四、交货日期:卖方收到买方预付款次日起__________天内。

五、货物的运输费用由____________________负责。货物的.安装费用由____________________负责。

六、卖方有责任提供优质的产品和良好的售后服务,卖方对所有货物保修__________年,但人为损坏除外。

七、因人力不可抗拒的因素造成卖方延期交货时,卖方无须承担责任。

八、付款方式:1、银行转帐或现金支票:所有支票均须将收款人、帐号、金额等填写完整。

2、现金:买方支付现金时,由卖方出具现金收据。

3、银行汇票或电汇。

九、本合同签订后任何一方均不得擅自变更或终止,否则视为违约,如有此现象发生,对方所造成的全部损失均由对方全部赔偿。但双方一致同意变更或终止的除外。任何一方提出款式、颜色等方面变更,均须与对方进行协商并书面确认,还应承担因此造成的经济损失。

十、合同履行期间若发生争议,由双方协商解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院或仲裁部门起诉,但无争议部分应继续履行。

十一、本合同由合同正本、合同清单及________________组成。

十二、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

十三、其它约定:

3、未尽事宜双方协商解决。

买方:

代表:

日期:

卖方:

代表:

日期:

装饰公司业务合同大全(17篇)篇十四

原告上海上丰船务工程有限公司,住所地上海市浦东新区三林路494号。

法定代表人王珊妹,总经理。

委托代理人张根兴,男,52岁,上海上丰船务工程有限公司职员,住上海市雪野路34号25号302室。

委托代理人王童愚,上海市正成律师事务所律师。

被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司,住所地武汉市东西湖区革新大道南五支沟西。

法定代表人孙健,董事长。

委托代理人杨肃,男,23岁,武汉凌云建筑装饰工程有限公司办公室职员,住武汉市江汉区建设大道417号三号公寓101室。

原告上海上丰船务工程有限公司(以下简称原告)与被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院于xx年11月26日受理后,依法组成由法官李士刚担任审判长,法官李丹、翟新忠参加的合议庭审理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张根兴、王童愚,被告委托代理人杨肃均到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。

原告起诉称:原告与被告北京办事处于xx年8月28日签订《加工合同》,约定由原告为被告北京金地国际花园工程加工型材,单价2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同义务,被告接收。后被告给付原告部分加工费,尚欠原告加工费461371。11元至今未付,原告多次催要未果,诉至法院,请求判令被告给付原告加工费461371。11元,赔偿原告逾期付款的利息损失(自xx年3月17日计算至实际给付之日)并承担本案诉讼费用。

原告向本院提交以下证据予以证明:加工合同、送货单、结算单、发票接收单、明细。

被告辩称:对于铝型材加工费无异议,但是对于pvc板材加工费不予认可。双方加工合同中只约定型材加工,pvc板加工与铝型材加工费不是同一法律关系,原告应当另行起诉。即使法院合并审理,被告对于其加工量无异议,对于价格有异议。由于被告与原告并未进行约定,原告按照2元每块结算没有依据,被告同意按照0。2元每块计算。此外,原告在加工过程中造成部分原料缺失,给被告造成损失310000元,此部分被告暂不提起反诉。

经本院庭审质证,本院对原告提交的加工合同的真实性、关联性、合法性予以确认,对于原告提交的送货单、结算单的真实性、合法性予以确认,对其关联性部分确认,对于其中原告据以证明其主张的pvc板加工价格部分不予确认,对于发票接收单、明细的真实性、合法性予以确认,对于其关联性不予确认。

经审理查明:xx年8月23日,原告与被告签订加工合同,约定由被告为原告加工铝型材,按照工程进度滚动付款,最后一批产品出厂前付清所有余款。合同签订后,原告为被告加工铝型材,并另行为被告加工了pvc板材108034个,原告最后一次供货时间为xx年3月16日,尚欠原告铝型材加工费245303。11元及pvc板材加工费至今未付,原告催要未果,诉至法院。上述事实,有原告提交的上述证据和当事人陈述意见在案佐证。

本院认为:原、被告自愿建立的定作合同关系,系双方真实意思表示,且不违背法律及行政法规的规定,应为合法有效,双方均应恪守履行。关于pvc板材加工价格,无证据表明原、被告双方曾对此进行约定,对于原告提出的按照2元每块计算的主张,因其未能提供证据证明被告曾对此表示认可,亦未能按照法律规定程序申请鉴定,故本院不予支持,对于被告自认的按照0。2元每块计算意见,本院予以确认。据此,被告应支付原告pvc板材加工费21606。8元。至此,被告尚欠原告加工费266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的时间为xx年3月16日,按照合同约定,其应当在最后一批产品出厂前付清所有余款,其至今未付构成违约,依法应当承担继续给付并赔偿原告逾期付款的利息损失的责任。对于原告要求被告给付加工费461371。11元,赔偿逾期付款的利息损失(自xx年3月17日计算至实际给付之日,按照中国人民银行同期逾期贷款利率计算)的诉讼请求,本院支持其中的加工费266909。91元及自xx年3月17日起计算至实际给付之日,按照中国人民银行同期逾期贷款利率计算的利息损失,其余部分证据不足,本院不予支持。被告提出原告应当另行起诉pvc板材加工费的抗辩意见,本院不予采信。综上,依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:

三、驳回原告上海上丰船务工程有限公司其他诉讼请求。

被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费八千二百二十一元,由原告上海上丰船务工程有限公司负担二千九百一十八元(已交纳);由被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司负担五千三百零三元,于判决生效之日起七日内交纳。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳相应上诉案件受理费,上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。

审判长李士刚。

代理审判员李丹。

代理审判员翟新忠。

二oo八年十月十日。

装饰公司业务合同大全(17篇)篇十五

联系电话:__________。

手机号:_______。

乙方:

单位名称:

地址:

服务电话:

设计负责人:________。

联系电话:____________。

手机:

按照《中华人民共和国经济合同法》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

甲方委托乙方承担以下家装设计任务:

工程地址:__________。

(一)本工程的设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

经过甲乙双方商定设计收费为元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图),估算总收费元,金额大写元。

(二)付款方式。

甲乙双方采用了以下付款方式。

1、量房前付预付款1000元(其中200元上门测量费和800元方案费);

2、方案通过后,出全套施工图,客户付清余款并可带走全套图纸;

3、出电脑效果图,价格:800元/张(a4);

(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

(二)平立面图。

1、原房型图。

2、墙体改造图。

3、平面家具布置图。

4、地面图。

5、天花图。

6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)。

7、门立面图(根据实际情况出或者不出)。

6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)。

7、电视背景墙立面图。

8、其它现场需施工墙面的立面图。

(三)剖面图。

1、应标明材质、用料、颜色等。

2、门窗套剖面图。

3、玄关剖面图。

4、天花剖面图。

5、电视背景墙剖面图。

6、其它需施工处剖面图。

(四)水电施工图。

(五)甲乙双方约定,从合同生效之日起,7天内完成平面方案图;

平面方案甲方通过后,乙方在7天内完成全套施工图。

(一)甲方责任。

2、按照约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;

3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担;

(二)乙方。

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

(四)甲方通过方案,但不认可施工图,则甲方不退还所有预付款,同时不得带走施工图纸。

(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:

一、向消费者委员会申请调解;

二、向有管辖权的人民法院起诉;

三、其它解决方式:_______________。

(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。

(二)本合同附加条款如下:

1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

2、设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);

3、设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);

4、设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单;

5、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);

一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。

三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

四、合同履行完后自动终止。

五、本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。

甲方:乙方:

签章:签章:

签约地址:签约地址:

签约日期:签约日期:

装饰公司业务合同大全(17篇)篇十六

20____年____月____日甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》、甲方依法制定的规章和政策规定,在平等自愿、协商一致的基础上,签订本合同,以共同遵守合同所列条款:

1、劳动合同类型和期限。

1.1甲、乙双方选择以下第_______种形式确定本合同期限:

(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____个月。

(二)无固定期限,自年月日起至法定终止情形出。

(三)以完成一定的工作任务为期限:自_______年____月____日起至_______工作任务完成时即行终止。

1.2双方同意本合同有效期内___个月为试用期,其中试用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。

2、工作内容。

2.1根据甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部门(或岗位)担任_______职务,乙方具体工作内容按照甲方的岗位职责要求执行。

2.2甲方因生产经营需要可以调整乙方的工作岗位,乙方若无正当理由,应当服从甲方的工作安排。

2.3乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作量,达到规定的质量标准,并爱护设备及所使用的工具。

3.劳动报酬和保险福利待遇。

3.1乙方正常工作时间的工资按下列_____种形式执行。

3.1.1月薪工资制:乙方月工资标准为人民币_______元/月,若甲方安排乙方加班,则加班费按甲方的有关规章制度执行。

3.1.2提成工资制:以实际业绩数计算,乙方工资标准为人民币_______元/每月支付,基本工资____________元,若无达成每月任务将扣除50%基本工资。

3.2甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工。

3.4甲乙双方按国家和当地人民政府关于社会保险的有关规定交纳职工社会保险费用前提需在公司工作满一年者。当双方解除、终止劳动合同后,按有关规定转移。。

4.劳动时间。

4.1甲方实行国家法定的标准工作时间制度,具体工作时间由甲方根据生产经营需要安排,乙方应当服从,双方以后另有约定的按补充协议或规章制度执行。

4.2甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

5.劳动保护和劳动条件。

甲方应根据法律、法规的规定,为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件、必要的劳动保护用品,以保障乙方在人身安全不受危害的环境下从事生产(工作)。甲方的劳动条件恶劣,严重违反劳动安全卫生标准的,乙方可以拒绝履行本合同。

6.劳动纪律。

6.2甲方的商业秘密包括:

6.2.1公司程序性文件,包括操作规程和作业指导文件。

6.2.2技术资料,包括实物的照片、技术图纸、技术数据、技术指标。

6.2.3公司经营计划及指标,包括财务及运营数据。

6.2.4市场状况,包括业务网络、合作伙伴及客户资料。

6.2.5供应商资料、仓库进料及成品数据。

6.2.6以任何形式存储在各类住处包括电脑、网络中的各种资料。

7.技术成果和非技术成果的归属在甲方工作期间乙方所开发的产品、发展的客户等技术成果和非技术成果归属甲方所有和享有;乙方所开发的技术和产品,能够申请专利的,申请权归属甲方。

8.劳动合同的变更、解除、终止、签订。

8.1经甲、乙双方协商同意,本合同可以变更、解除。

8.2本合同期满终止后,经甲乙双方协商,可以续订劳动合同,续订的劳动合同期限、工作内容等由双方协商确定。劳动合同期满,没有办理终止劳动合同手续,而存在事实的劳动关系,视为延续过去合同,延续合同的期限另行商定。

8.3乙方有下列情节之一,甲方可以解聘乙方:

8.3.1在试用期间,被证明不符合录用条件的。

8.3.2旷工天数连续3天或一年累计7天以上。

8.3.3泄露甲方商业秘密,给甲方造成损失的。

8.3.4乙方严重违反劳动纪律、规章制度或严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成损害的。

8.3.5不能胜任劳动合同约定的工作,经过培训或者调整工种后仍不能胜任工作的。

8.3.6劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。

9.双方协商约定的其他内容。

9.1本合同未尽事宜,等甲乙双方另行签订补充协议。甲乙双方依法签订的各项补充协商,是本合同的有效附件,与本合同具有同等的法律效力,补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

9.2本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签署之日起生效。

9.3劳动合同涂改的部分、未经合法授权代签,无效。劳动合同为解决双方劳动争议的依据。

9.4签订本合同前,乙方已阅读过本合同内容及合同中所涉及的相关规章制度并同意受期约束。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

装饰公司业务合同大全(17篇)篇十七

需方:(以下简称甲方)。

供方:(以下简称乙方)。

甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据中华人民共和国合同法,经营法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。

一、合同内容:

所提供材料的品名、品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息。

二、质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求):

1、乙方必须提供全新的材料(含零部件,配件等),表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,付产品合格证书及检测报告,不得侵害他人的知识产权。

2、材料必须符合或优于国家规定的“装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。

3、乙方对其产品包修,包修期为年,在包修期内出现产品质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),所产生的费用由乙方自行承担。包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。其他质量、要求。

三、交货时间与地点:

1、乙方负责将材料运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸的费用。并在材料交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、外观检查后验收,对材料质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

2、交货时间:

3、交货地点:

四、付款方式:

1、乙方在材料交付甲方指定地点并验收合格后,要求甲方提供收货确认单并支付材料款的50%,余款在甲方安装验收合格后的15个工作日内凭发票一次结清。

2、国家税收应由乙方自行负责(材料应交税收)。

五、双方违约责任:

甲方责任:

1、甲方如中途变更材料品种、规格、型号、质量或包装,应提前天通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。

2、甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意,乙方同意退材料的,应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值的违约金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收材料,产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的'情形除外。

3、甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天,应按延期付款总额的_____%计算支付给乙方,或按银行同期利率支付,作为延期付款违约金。

乙方责任:

1、材料品种、规格、质量不符合本合同约定时,乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同,同时由乙方向甲方支付总材料款_____%的违约金。

2、乙方应在合同约定的时间及地点交材料,如果乙方逾期交材料,应争得甲方同意,然则每逾期一日,乙方应按总材料款的_____%计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因材料逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。

六、免费条款:

甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由,在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承担违约责任。

七、合同争议解决方式:

本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。

本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。

甲方:

乙方:

日期:

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
合同协议一般包括合同主体、合同目的、合同内容等要素。想要写一份完美的合同协议,下面的范文可以为您提供灵感和指导。甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:第一条房
在策划方案中,我们要明确项目的目标、目标受众、实施步骤以及资源需求等重要内容。策划方案的范文可以启发我们创新思维,寻找更好的解决方案。本站发布校庆文艺演出活动策
在当今社会,购房已成为人们追求安居乐业的重要目标之一。购房也可以考虑一些房产交易平台或在线公众号,获取更多的购房信息。职务:____________。身份证号:
租赁合同具有约束力和保障作用,为租赁交易提供了法律依据。如果你不确定如何起草租赁合同,可以参考下面的合同范文,了解一些常见的条款和格式。出租方:承租方:根据《民
优秀作文体现了作者的思维深度和独到的见解,能够引发读者的思考和讨论。下面是一些优秀作文的片段,希望能够给你一些写作的灵感。拨开耀眼的云彩,太阳就像火球一般的出现
合同协议是双方或多方在特定事项上达成一致并签署的法律文件,具有法律约束力。合同协议是双方达成的一种法律文件,用于规定双方的权利和义务。如何撰写一份符合法律要求的
租赁合同作为一种法律约束,可以帮助租赁双方在租赁过程中遵守相关法律法规,保护双方权益。为了帮助大家更好地理解租赁合同,小编特意搜集了一些典型范例供大家参考。
一份明确的装修合同可以保障双方的权益,避免后期出现纠纷和争议。现在您可以参考下面的装修合同示例,了解一些注意事项。发包方(甲方):承包方(乙方):合同编号:xx
转让合同可以由专业律师提供咨询和起草,以确保合同条款的合理性和有效性。以下是小编为大家整理的几篇转让合同范文,供大家参考。通过阅读这些范文,我们可以更好地理解转
撰写小学生演讲稿可以帮助孩子们培养自信、积极向上的心态,同时也能够提高他们的思辨能力和语言表达能力。接下来我们来看一些小学生精彩演讲的范例,相信会给大家带来不少
每个人都渴望创作一篇优秀作文,因为它代表了一个人的思想和才华。以下是小编为大家整理的一些优秀作文,供大家参考学习。1、最后还是哭着笑着,离开了你们的世界.2、这
在商业交易中,合同协议是确保各方利益平衡和保护权益的重要手段。范本合同协议可以帮助您更好地把握合同的结构和内容,提高起草的质量和效率。甲方:乙方:(以下简称;甲
买卖是人们日常生活中不可或缺的一环,它涉及到我们的衣食住行各方面。下面是一些与买卖相关的实用信息和经验分享,希望对大家在买卖过程中有所帮助。本合同双方当事人:卖
教学工作计划应该具有明确的指导作用,能够有效地引导学生的学习。接下来,我们一起来看看一份优秀的教学工作计划范例,希望能够给大家带来一些启发和思考。1.通过理解课
活动总结应该注重对参与者的反馈和意见的收集,从而改进活动的质量和效果。接下来是一些精心整理的活动总结范文,希望对大家的写作有所启发。20xx年对活动与策划部来说
合同协议是双方在特定事项上达成一致的书面文件,具有法律效力。这些合同协议范文还包括了一些实例和解释,帮助您理解合同条款的具体含义。一、苗木品种、数量、价格。注:
租赁合同是租赁交易中必不可少的法律文书,对双方权益有着保护和约束作用。在租赁合同的参考范文中,您能找到关于租金计算公式、合同解除和违约责任等条款的规定。
英语是一门有趣的语言,通过学习英语可以体验到不同的文学作品和影视作品。接下来是一些英语学习的网址推荐和资源分享,希望能够给大家提供更多的学习资料。在上学的路上,
优秀作文可以让读者产生共鸣,引发深入思考,甚至改变人的生活态度。优秀作文是一种通过文字表达思想、感情、体验等,具备良好组织结构、合理论证和生动形象的写作作品。
实习总结是对自己实习期间所遇到的问题和困扰进行总结和剖析,有助于自我成长和职业发展的思考。小编为大家整理了一些比较有代表性的实习总结样例,希望可以给大家写实习总
撰写实习报告可以帮助我们回顾整个实习过程中所经历的各种挑战和困难,并从中获取宝贵的经验和教训。这些实习报告范文展示了实习生在实习期间所了解到的行业动态和发展趋势
实习鉴定是对实习生实习期间工作情况进行分析和评价的一种重要方式。以下是小编为大家收集的实习鉴定范文,仅供参考,大家一起来看看吧。范文一:在实习期间,同学们积极参
办公室工作计划还可以促进团队合作和沟通,确保工作目标的实现。以下是小编为大家整理的一些可行性较高的办公室工作计划示范,供大家参考学习。2018年是分公司收入指标
供货是一个动态的过程,商家需要及时调整供应策略,适应市场变化和顾客需求的变化。这些供货范例来自于各行各业的供应商,具有一定的参考价值。购货方:_________
三年级教案的编写还应该注意语言生动有趣,激发学生学习兴趣,增强学习的积极性。以下是关于三年级教案的一些实例,希望对大家的教学工作有所启示。教材分析:本课描写的是
采购过程中,需要注重风险管理,预防和解决采购中可能出现的问题。这里有一些采购案例分析,希望可以给大家一些启发和思路。在中央空调的采购过程中,设计院、招标公司、行
实习报告是一种重要的工作总结形式,能够记录下实习期间的收获和成果。以下是小编为大家整理的实习报告范文,希望能够对大家的写作提供一些参考和启迪。我于xx年9月1日
活动策划需要根据参与人员的年龄、兴趣爱好等特点,设计相应的活动内容和形式。如果你对活动策划还不是很熟悉,以下的范文可以给你提供一些建议和指导。通过节日的氛围推销
经典作品是人类文明的瑰宝,它们超越了局限的个体经验,反映出普世的价值观。下面是一些经典作品的介绍,希望能给大家带来一些启发和灵感。。甲方:乙方:(以下简称甲方)
实习总结是对实习工作过程中遇到的问题和解决方案的记录,有利于经验的积累。接下来是一些实习单位对实习生写的总结的评语和建议,供大家参考和借鉴。20xx年10月17
活动总结是对团队合作和个人能力的回顾和总结,可以帮助我们成长和进步。在这里为大家准备了一些专业的活动总结范文,供大家参考和学习。今年4月15日是我国x个全民国家
合同协议以书面形式记录双方的协议内容,有利于减少争议和纠纷的发生。小编为大家整理了一些合同协议的典型范本,供大家参考。接受甲方管理,安全行驶,文明服务。第二条承
在现代社会,买卖已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。以下是小编为大家整理的买卖交易实用技巧,供大家参考。小产权房通常是指在中国农村和城市郊区农民集体所有的土
聘用是企业日常运作中必不可少的环节,关系到企业的整体运营。以下是一些关于聘用管理的实践经验和案例分享,希望能够给大家带来启示。驾驶员聘用合同聘用单位:(下称甲方
认真查看和理解装修合同的内容,确保自身的利益不受损害。接下来是一些关于装修合同的重要事项和注意事项,大家一起来看看吧。甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙
一个完善的策划方案还应该包含资源分配和风险评估等内容,以确保项目的成功实施。策划方案的成功案例分享,帮助大家更好地理解和运用策划的方法和技巧。在这犹暖咋寒的初春
合同协议是商业活动中进行风险管理和合作保障的一种方式。这里提供了一些关于合同协议的经典范文,供大家学习和参考。下面是小编为大家整理的,供大家参考。在现实生活中大
合同协议的签署不仅是法律意义上的约束,也是商业道义和诚信的体现。-以下是小编为大家收集的合同协议范文,仅供参考,希望能帮助到大家。三人合作合伙合同要如何写,
在制定合同协议时,双方应当充分考虑各种可能的风险和情况,并做好相应的规定。以下是小编为大家整理的合同协议范文,希望对大家的合同起草有所帮助。。甲方:。乙方:。甲
租赁合同一般由双方协商订立,注重合同的合理性和公平性。想要保证租赁合同双方的权益?那就请看一看以下小编为大家整理的租赁合同样例吧。出租指收取一定的代价,让别人在
策划方案的实施过程中需要及时进行监督和评估,以确保项目的目标得以实现。以下是近期一些成功策划案例的总结,希望能为大家提供一些灵感和启示。数千年人类文明中,棋类艺
合同协议的签订可以有效地避免纠纷和争议的发生,保护各方的合法权益。如果你需要签署一份合同协议,以下的范本可以作为你起草合同的参考。合同编号:甲方:*******
运输合同是货物或者乘客运输过程中,保障双方权益并防止纠纷的重要法律文书。下面是几份经过业内专家审核的运输合同示范,供大家参考借鉴。有限公司(以下简称甲方)与,就
买卖可以促进经济的繁荣发展,创造就业机会,推动社会的进步和稳定。请大家看看以下是小编整理的买卖交易报告案例,有助于大家更好地理解和应用。中介方:________
合同的转让必须经过双方的协商一致,并按照法定程序进行书面确认。以下是近期市场流行的几个转让合同案例,供大家参考学习。当我们想要转让房屋的时候,签订转让合同,让彼
工作总结是衡量自己工作成果的标准,它能够反映出我们在工作中的亮点和待提高之处。在写月工作总结之前,先来看看小编为大家准备的范文,或许会有些灵感。时间过得真快,加
军训心得体会可以帮助我们发现自身在军训过程中的不足,从而更好地提升自己。下面是一些值得阅读的军训心得体会范文,欢迎大家一起来分享和交流。踏入高中生活之后,我们迎
读后感有助于培养我们的阅读习惯和思考能力,使我们在阅读中能够更深入地思考和体会。在这些读后感范文中,你将会感受到作者对书中情节和人物的深入思考和感悟,同时也能够
幼儿园教案是帮助教师规划和组织教学活动的重要工具和依据。这些幼儿园教案的范文是经过实践检验的,具有一定的参考价值。小朋友,今天老师给你们请一位客人你们看是谁?这
学习英语可以提高我们的思维能力和学习能力,对整个人的成长有积极影响。小编为大家准备了一些英语总结模板,希望能够给您提供一些写作的思路和方法。《标准》强调评价应有
运输合同是为保护双方权益、规范运输活动而必须签订的合同文书。接下来是小编为大家整理的一些成功案例,希望对大家的运输合同草拟有所启发。依据《中华人民共和国合同法》
租赁合同是租赁交易的法律依据,具有一定的约束力和保障作用。小编为大家收集了一些租赁合同的典型范文,希望对大家撰写租赁合同有所帮助。出租方(甲方):承租方(乙方
建筑的可持续发展已经成为当今设计的重要方向,要注重环保和资源节约。在下文中,我们整理了一些近期的建筑总结文章,将它们归类并提取出了某些共性和亮点。购货单位:__
劳动合同是雇主与劳动者之间达成的一种协议,约定了双方的权利和义务。下面是关于劳动合同的一些示范文本,供各位参考并在实际撰写过程中加以借鉴。甲方:乙方:身份证号:
在商业社会中,买卖是商品交换的一种形式,通过货币的流通实现商品的买进和卖出。以下是一些成功买卖案例的总结,希望可以给大家带来启发。身份证号码:身份证号码:住址:
劳动合同具有法律效力,双方在签订合同时应认真对待,确保合同内容合法、合理、符合双方的真实意愿。以下是一些常见的劳动合同样本,我们希望能够为您提供一些帮助和参考。
聘用人员的背景和能力要与招聘职位的要求相匹配,才能更好地发挥其工作价值。通过以下聘用案例,我们可以了解到一些企业在人才引进上的策略和思路。甲方:乙方(临时工):
通过撰写事迹材料可以了解一个人或团体的成就、经历和贡献。这是一些精选的事迹材料范文,通过阅读和学习这些范文,我们可以提升自己的写作水平和表达能力。xxx同志现任
聘用过程需要慎重,要充分考虑应聘者的适应性、可塑性和团队合作精神等因素。聘用是组织机构为了满足工作需要而与个人签订劳动合同并支付工资的行为,它可以促使我们思考,
英语学习可以拓宽我们的视野,让我们更好地了解不同的文化和思维方式。以下是小编为大家整理的英语学习心得总结,希望能够与大家共同分享和交流。(1)概念:混合农业是种
租赁合同是租赁双方为了保障各自权益而达成的一份法律约定书,明确了租赁物的使用和租金支付等关键事项。在起草租赁合同时,参考一些已有的范文可以帮助双方更好地理解和明
学好英语不仅可以提升我们的语言能力,还可以扩大我们的视野。为了帮助大家更好地学习英语,下面分享一些英语学习资料和资源。计划,就是在一个本子上列出这个小时要做的事
装修合同是确保施工方完成工程质量和业主支付工程价格的法律保障。接下来是一些关于装修合同的常见问题和解答,供大家参考。发包方:(以下简称甲方)。委托代理人(姓名)
优秀作文是一种能够通过文字描绘画面和气氛的文学创作,它能够给人以身临其境的感受。现在,请大家跟随小编的脚步,一起来欣赏下面这些优秀作文的范例,相信它们能够给大家
按照租赁合同的约定,承租方有权合理使用租赁物,并按时支付租金。下面是小编为大家整理的一些租赁合同案例,希望能够给大家提供一些参考和借鉴。出租方:(以下简称甲方)
销售是指通过各种渠道将产品或服务推向市场并实现交易的过程,它是企业收入来源的主要方式之一。具备良好的谈判技巧是购销人员必备的能力之一,以下是一些关于谈判的技巧分
劳动合同是用人单位与劳动者之间签订的法律关系合同,是保障劳动者权益,维护劳动秩序的重要文件。这是一份标准的劳动合同样本,可以供你参考并根据实际情况进行修改。
优秀作文是对学习成果的一种积极总结,它可以帮助学生检验自己掌握的程度和能力。以下是小编为大家整理的优秀作文范文,供大家参考和学习。暑假到了,令我期盼已久的暑假,
销售合同是商务活动中信任和合作的象征,体现了商业伦理和规范。请您在使用销售合同范文时务必注意法律法规和双方实际情况的适用性。买方:(简称甲方)。卖方:(简称乙方
劳动合同是一种法律约束双方权利和义务的重要文件,对于确保劳动关系的稳定和有序发展至关重要。以下劳动合同范文是根据相关法律法规编写的,但具体适用情况还需要根据个人
利用合同样本作为参考,我们可以更好地理解和运用合同法律条款。如果您对合同样本有任何疑问或建议,欢迎在下方留言讨论。承包方(简称乙方):_____________
劳动合同是劳动双方就工作内容、工作条件、工作报酬等达成协议并签订的法定文件。以下是一些关于劳动合同的常见问题和解答,请大家参考。用人单位除按劳动合同法第三十九条
借款合同是一种法律文件,用于规定借款人和出借人之间的借款关系。借款合同范文提供了典型的借款条款,包括借款金额、利率、还款方式等关键内容。乙方现有_____辆__
劳动合同应该是加密的合同形式,双方要保证合同内容的保密和不对外披露。下面是一些劳动合同的范例供大家参考,希望能为大家提供一些启示。没有长期劳动合同的说法,只有固
借款对于金融机构来说,是其主要的业务之一,通过借贷活动盈利并为借款人提供资金支持。如何降低借款风险?以下是小编为大家整理的一些建议和防范措施,供大家参考。
转让合同是一种法律约束,用于明确转让方和受让方的权利和义务。转让合同可以根据具体情况进行调整和修改,以下范文仅供你参考,必要时请咨询专业人士。转让方(甲方):顶
工作计划范文是对工作任务和目标进行规划和总结的文本,它是衡量工作成果和效率的重要依据。以下是小编为大家准备的工作计划范文,供大家参考借鉴,欢迎一起来看看!
进行合同协议前,双方应对相关条款进行仔细研究,确保达成的协议符合双方的意愿和需求。下面是一些成功案例中所使用的合同协议范本,值得学习和借鉴。甲乙丙三方于____
合同协议是一种具有约束力的文书,在法律上具备强制执行的效力。以下是一些成功商界人士使用过的合同协议范本,希望对您有所启发。根据国家有关规定,甲、乙双方在自愿、平
转让合同的签署需要双方自愿、平等地达成协议,并遵守法律法规。以下是小编为大家整理的转让合同样本,希望能为大家提供一些有用的参考。甲方(出售方):身份证:乙方(购
合同协议是商业活动中,确保交易安全和权益保障的重要工具。小编为大家提供的合同协议范文经过了专业的审核和筛选,具备较高的可靠性。合同签订日期:合同签订地点:抵押人
感恩是一种能够培养内心宁静与满足感的力量,让我们更加平和地面对各种变化。通过感恩,我们学会了如何宽容、善良以及对他人的言行多一份理解和包容。1.离那些只要求有房
房屋租赁市场中,租金的高低往往与地段、房型、面积等因素有关。小编为大家准备了一些成功租房的案例分享,希望大家可以从中获得启示和inspiration。
促销方案还需要与其他营销手段相结合,形成整体的市场推广策略。以下是小编为大家整理的十种促销方案,供大家参考。第一种是限时促销,在特定时间段内提供折扣或特价商品;
在商业交易过程中,合同协议扮演着非常重要的角色,对于双方的权益保护至关重要。如果您需要参考他人的合同协议,以下是一些常见的范文供您选择。甲方:有限公司乙方:订立
在工程建设中,施工合同扮演着重要的角色,它不仅是法律依据,也是保障双方合法权益的有效途径。下面是一些实际应用的施工合同样本,供大家参考、借鉴。甲方:乙方:卖方与
通过团日活动,学生可以增强自信心和责任感,培养良好的行为习惯和积极的人际关系。接下来是小编为大家准备的团日活动相关案例,欢迎大家一起来探讨和分享。:粘有该学期所
优秀作文通过细腻的描写和鲜明的形象塑造,使得读者情感共鸣,产生强烈的阅读体验。下面是一些经典的优秀作文范文,希望可以给大家提供一些写作的思路和方法。
通过写学习心得,我们可以发现自己的优势和不足,为今后的学习提供有效的指导。以下是一些关于学习心得的范文,供大家参考。这些范文内容丰富,立意深刻,可以帮助我们更好
合同协议通常包括合同的目的、双方的权益、履行方式、争议解决等方面的内容。以下是小编为大家收集的合同协议范文,仅供参考,大家一起来学习吧。根据《中华人民共和国劳动
学习是一种方式,它可以让我们在人生的道路上不断成长和进步。小编为大家搜集了一些学习总结的经典案例,让我们一起来学习吧。清明节前夕,我们参观了烈士陵园——张蔚华烈
一篇优秀的作文应该具备良好的结构,包括引言、正文和总结三个部分,以使内容更加有条理和完整。感谢各位同学的积极参与,以下是我整理的优秀作文集锦,希望大家喜欢。
汽车的发展推动了交通的便捷化和城市的快速发展,为人们带来了更多机遇和选择。经过调研和分析,我们为大家整理了一份关于汽车驾驶安全的指南。抵押人(以下简称甲方):抵
销售合同可以为双方提供明确的权利和义务,确保交易的公平和公正。销售合同的重要性不可忽视,以下是一些常见的销售合同案例,供大家参考。写一份销售类的合同很简单,让我
一份有效的租赁合同可以保证双方的权益得到有效地保障。后面是一些租赁合同的示范模板,供大家参考起草自己的租赁合同。一、办理地点:区房地产交易中心。二、办理时间:三
转让合同的违约责任由违约方承担,并按照法律规定进行赔偿。为了帮助大家更好地了解转让合同的撰写要点,以下是一些转让合同的实际范例。本协议遵照《中华人民共和国宪法》
租赁合同是租赁活动的基础,确保租赁双方的合作顺利进行。以下是一些租赁合同范文的集合,涵盖了各种情况下的合同条款。出租方:身份证号:承租方:身份证号:担保方:身份
运输合同是运输业务中的重要合同,它关系到货物的安全和运输效率。想要写一份较为完美的运输合同,不妨参考以下范文,灵活运用其中的条款和措辞。本保险分为平安险、水渍险
销售合同中的条款应该简明扼要、具备可执行性,避免模糊和歧义,以防止因合同纠纷导致经济损失。接下来,我们一起来看看小编为大家整理的一些销售合同样本,希望对大家在编
劳务合同是一种约定,明确了劳务提供方和劳务接受方的权责义务关系。以下是小编为大家整理的劳务行业的职业素养和技能要求,供大家进行自我评估和提升。雇主(甲方):地址