施工合同是建筑工程管理中必备的文书,它对于确保工程顺利完成、保证施工质量至关重要。小编为大家搜集了一些行业内相对成熟的施工合同范本,希望能给你一些参考思路。
采购施工合同(模板13篇)篇一
14、根据《标准施工招标文件》通用合同条款,关于工程进度款支付的说法,正确的有()。
b.监理人出具进度付款书,不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作。
c.监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额,应提交发包人进行裁决。
d.发包人应在签发进度付款证书后的28天内,将进度应付款支付给承包人。
e.承包人应在每个付款周期末,向监理人提交进度付款申请单及相应的支持证明文件。
a.对分包工程进行施工、保修。
b.向承包人提供详细施工组织设计。
c.向监理方提交季度、月度进度报告。
d.负责未交付的已完分包工程的成品保护工作。
e.向业主按月提交工程款结算报告。
采购施工合同(模板13篇)篇二
购货方(以下简称甲方):
供货方(以下简称乙方):
签订地点:
根据中华人民共和国经济合同法,经甲乙双方友好协商,签订本合同。第一条淮南瀚城二期项目所需的钢材原则上全部由甲方供应。经甲乙双方协商原则上确定乙方为产品供货方之一。
第二条甲方根据工程实际进度的需要分批进行采购,每次实际采购产品的规格、数量应提前一周以书面形式通知乙方,以货到现场实际验收数量为准。
第三条甲乙双方同意每次所采购钢材的价格参照当时的市场行情双方共同协商确定。
第四条乙方确保材料质量,甲方按国家相关规定标准进行验收,如遇货物质量问题,甲方可无条件退货。
第五条由乙方负责将材料运至甲方在淮南市指定地点并承担运杂费、装卸费等相关费用。乙方在接到所需材料的规格、数量书面通知后的一周内提供给甲方,逾期则视为违约。
第六条乙方将所供材料运到甲方指定地点时,甲方委派相关人员进行验收,并对所供材料进行复检,验收合格后付款。乙方须开具增值税发票给甲方。第七条合同签订后,双方均不得违约,否则,违约方须赔偿对方经济损失及一定数额的违约金。
第八条本协议在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的协议管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第九条本协议在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本协议之内,所有附则在法律上均与本协议有同等效力。
第十条本协议自双方签章之日起生效,本协议共一式四份,由甲、乙双方各执正本二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
采购施工合同(模板13篇)篇三
购货方:________________(简称甲方)。
供货方:________________(简称乙方)。
甲方因施工生产需要,向乙方定购“________________”建筑用钢筋。根据《_合同法》和现行有关法律法规有关规定,经甲、乙双方友好协商,达成一致,特订立本合同,以资双方共同遵守。
1、1、甲方在施工过程中若需调整钢筋的品种,甲方将书面通知乙方,双方另行协商单价。
1、2、甲方规定乙方所供钢筋品牌为攀成钢、德胜,若因市场原因导致前两个品牌出现缺货,乙方在告知甲方并征得甲方同意后可供给______钢、______钢两种品牌。
1、3、上述合同单价包含乙方送至甲方人员指定地点全部费用。
2、1、乙方保证钢筋质量、规格等达到国家标准及______市、行业主管部门的规定及合同要求。对甲方特别约定之要求亦要完全予以满足。
2、2、钢筋送到甲方施工现场后,由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、规格、质量等进行验收。货到现场若有质量问题应向乙方交涉。
2、3、产品几何尺寸的偏差必须在验收规范的要求之内,偏差大过要求的为不合格品,乙方必须无条件予以更换,所造成的损失由乙方自负。
2、4、乙方对所供钢筋质量承担全部责任,若因乙方所供产品的质量、规格、数量未能达到国家标准或满足工地的要求时引起甲方停工带料,甲方根据当时现场的具体情况,任意采取包括但不限于下述措施进行处理:
2、5、2、因钢筋质量和供应不及时的原因导致甲方的全部损失由乙方承担,损失甲方可以在事发当月计算也可在最终结算时一并计算,乙方对此无任何异议。
2、6、由于钢筋是国家规定的强制性复检物资,因此所进的每批钢筋都必须按规定进行取样复检,且必须与监理工程师一起,若钢筋检验不合格则该批次钢筋乙方应无条件退货,所产生的费用全部由乙方承担。
3、1、甲方收货人员对所到钢筋的数量按实清点或抽查,实际数量以甲方指定的收货人清点的质量规格都符合合同要求的数量为准。清点的数量与乙方的数量有差异时,按本次清点的实际送货量计算本次至上次清点时间之间所送货的数量。若发生两次以上的数量差异时,甲方可以终止合同另行选择供应商,乙方同意以所欠货款为保证,承诺按甲方要求退场甲方另行选择供应商的工作。
3、2、乙方必须积极配合甲方对实到数量清点工作,若乙方不配合,甲方可自行派人抽查,其抽查实到量作为本次计算的依据,乙方对此无异议。
4、1、甲方应提前______天将所需品种、数量,以清单或电话通知乙方,乙方要根据甲方的供应计划组织货物运输到甲方施工现场,同时按甲方要求整齐地堆放在甲方指定地点,乙方承担运费。
4、2、由乙方负责送货到甲方施工现场指定地点,甲方指定的收货人:,当甲方指定收货人不在现场时,甲方另行委托指定收货人。凡非甲方指定的收货人所签署的任何与收货数量相关的文件及所反映的内容甲方均不予承认,乙方对此无任何异议。
5、1、甲乙双方各自出具的“送货单”或“收料单”均不作为结算之依据,过程中的数量统计以甲方指定人员验收签字并经甲方核算部门负责人确认的《月度数量统计单》为唯一依据。最终结算以甲乙双方办理的《财务结算》为准。
财务结算》最终价款为:________________________。
a、《送货数量认可单》合计数×对应的材料单价合计数。
b、减去已支付货款。
c、减去违约金(如果有时)。
d、减去应扣除之款项。
e、减去因供应方(乙方)原因造成的甲方各种损失。
5、1、3、双方约定:甲方在每批次钢筋到施工现场后______天内付给乙方材料款。若因甲方资金原因,甲方可延期付款给乙方,但必须支付乙方资金利息,一个月内付款为每吨每天______元,______月内付款为每吨每天______元,______月内付款每吨每天______元。计息时间以每批次钢筋进场的时间和批量计划为准,且超过一个月又不足两个月的,第一个月以一月内付款应付利息计算,余下天数以两月内付款应付利息计算。(例:供货后第______天付款,甲方应付利息为______吨位×第一个月每吨每天利息×______天+吨位×第二个月每吨每天利息×______天,以此类推)。在此期间,乙方不得因此停止对甲方钢筋的供应。
5、2、货款的支付付款方式:以转帐支票方式支付,乙方出具正式普通发票。
6、1、乙方向甲方提供《营业执照》副本复印件、《许可证》复印件一份。
6、2、产品送到工地,应随货将与产品质量相关的有效《质保书》、《许可证》等提供给甲方。办理上述证件发生的费用由乙方承担。若乙方提供的上述证件为虚假或过期证件,则乙方向甲方赔偿不低于______万元违约金。
7、2、乙方未按甲方通知送货时间及时供货,由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失,拖延7天以上,为了工程的工期,甲方有权另找供应商购买钢筋。
7、3、乙方未按合同要求提供甲方需要的相关资料,甲方有权拒付货款,因此造成的损失由乙方承担,同时甲方有权对乙方进行处罚。
7、4、合同一方不按合同约定履行自己的各项义务,即被视为违约;对方有权要求终止合同,违约方应按合同总价的万分之三负责赔偿给对方造成的损失。
8、1、合同双方发生纠纷,双方应友好协商解决;
8、2、协商不成,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9、1、乙方承诺对其进入甲方工地的人员甲方负责做好安全教育工作,保证上述人员按国家、当地建设主管部门、甲方的各种要求做好安全防护工作。因乙方安全防护不力造成的安全事故,其责任全部由乙方自负。
9、2、乙方应按时提供甲方所需的相关资料,乙方提供的`资料交项目资料员,并由材料员在收料单或发票上签字说明资料是否已提供齐全,否则可不予付款。
9、3、本合同未尽事宜,双方协商解决或另订补充合同。
9、4、本合同自甲乙双方签字后生效,至结清工程价款之日失效。
9、5、本合同正本______份,双方各执______份;副本______份,双方各______份。正、副本具有同等法律效力。
甲方:_________________。
乙方:_________________。
日期:_____年___月___日
采购施工合同(模板13篇)篇四
若工程质量问题并非施工单位原因导致,施工单位在完成返工后,应及时提交索赔报告,详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料,证明材料应包括:
(2)返工过程中发生的所有费用及延误工期的凭证,包括供货供料单据、签证、发票、工人工资支付凭证、机械台班费用凭证、施工日志等。
需要注意的是,对于以工程总承包模式实施的项目,由于承包人同时也负责工程项目的全部或部分设计以及采购工作,承包人还需收集工程项目设计、采购方面并未导致工程质量问题的证明材料。
百年大计,质量第一。但在确保和提升施工质量,响应国家建筑产业转型升级政策的同时,面对建筑行业高发的返工问题,作为弱势一方的施工单位也时常感到无所适从。但只要施工单位能够准确认识工程返工问题出现的根本性原因,提前部署做好准备,并在工程质量问题发生后,能够准确判断工程质量问题发生的原因,积极收集证据材料,进行针对性安排,面对建设单位的返工要求,就能够在最大限度内保护自身合法权益,与建设单位共同推进和提升工程项目质量。
[1]《合同法》第二百八十一条规定:“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。”
[2]《民法典》第八百零一条规定:“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。”2021年1月1日起施行。
[3]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条规定:“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人请求减少支付工程价款的,应予支持。”
[4]《民法典》第七百九十六条规定:“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。”第七百九十八条规定:“隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。”
[5]马雪峰:《雨季基坑混凝土施工而引发的后续质量问题研究》,城市建设理论研究(电子版),2013,(22)。
[6]第项约定:“承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。”
采购施工合同(模板13篇)篇五
采购方:(简称甲方)。
供货方:(简称乙方)___钢铁有限公司。
根据《^v^合同法》甲乙双方本着诚信、互利的原则,就甲方向乙方购买钢材事宜,达成合同条款如下:
一、定货详情:甲方在20_年5月18日至20_年8月18日向乙方采购钢材,总量不少于15000吨(按甲方实际采购数量结算,若甲方实际采购数量达不到约定采购数量,则不足部分每吨补偿乙方100元)。
二、质量标准:符合国家标准。
三、送货地点、方式、费用:货物由乙方负责运输到甲方指定地点。
四、计算方式:线材过磅、螺纹钢及其它钢材按理论计算。
五、验收方式、方法及提出异议期限:甲方指定朱夏明、吴俊强为收货人(身份证号码:)。经双方协商确定甲方所需钢材规格、数量后乙方在三日内开始供货,货到工地后甲方收货人当场确定所供钢材规格、数量并在送货单上签字。本签字验收单的价格由甲方材料负责人签字认可后价格作为结账的凭证,是本合同的组成部分。甲方收货后应在三日内进行检测,如有异议应在五日内向乙方书面提出并出具国家有关部门检验报告,该批不合格钢材由乙方负责及时退还费用由乙方承担,同时承担甲方送样检测费用。若五日内不提出视为该钢材合格,事后乙方概不负责。
六、计价、结算方法及付款期限(注:货款必须汇入公司或法人账户)。
乙方所供钢材价格、(包括运费、吊费)以货到工地当日西本新干线会员交易指导价(上海地区)每日报价为基准价结算。方收到货款后继续再供货满20_吨后甲方立即支付到乙方所供钢材全部款项的70%,余下所有的款项在20_年10月18日前全部付清。之后乙方所供钢材在每个月25日结算,次月10日前甲方支付80%,以此类推,钢筋供货结束后,在两个月内结清20%的余款。
八、约定事项及违约责任:甲方若违约(未按时付款和未按时还清垫资款得均构成违约),乙方有权单方提前解除本合同并停止供货。合同解除后甲方必须在十五日内一次性付清所有欠款和垫资款,逾期未付清的欠款和垫资款甲方除每天支付千分之一的违约金给乙方外,还应向乙方偿付赔偿金,赔偿金为货款总额的。委托代理人签字承担连带担保责任。乙方若无法按合同及时供应甲方钢材则视为乙方违约,甲方可单方面解除合同并要求乙方补偿。
九、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,在送货过程中如遇特殊情况可签补充协议,补充协议与本合同同样生效。在签订合同同时乙方应向甲方交50万元信誉保证金,乙方在第一批钢筋到场时由甲方退回保证金。
十、如有纠纷,由原告方人民法院解决。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字乙方保证金到账后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
采购施工合同(模板13篇)篇六
发包方:
承包方:
1、钢材:采用甘肃______钢、陕西______或山西______合格产品;。
2、水泥:采用甘肃祁连山牌、安徽海螺牌或扶凤盾石牌的合格产品;。
4、石子:采用长庆桥北泾明石子;。
5、砂子:采用巴家咀或长庆桥砂子、水洗颗粒砂;。
6、木材:采用国家一级松材;。
7、玻璃:采用兰州平板玻璃厂生产的合格产品;。
8、石材:采用广东或山东石材;。
9、门窗制作必须符合质量标准与设计规格;。
10、电源线采用兰州长通或众邦厂生产的合格产品,规格符合设计要求;。
11、防水材料采用国家标准sbs厚度为5.0mm-10。c改性油毡;。
12、暖气片采用山西赵家堡生产的国标产品。
以上材料在市场紧缺不能保证使用的情况下三方考察约定其它品牌合格材料,一经确定投入使用的材料施工期间不得变更,凡购进不合格材料,甲方有权拒绝进入施工场地,若发现使用不合格产品,坚决予以拆除,费用乙方自负。
发包方(公章):______承包方(公章):______。
法定代表人(签字):______法定代表人(签字):______。
委托代理人(签字):______委托代理人(签字):______。
采购施工合同(模板13篇)篇七
受托单位名称(称乙方):
绍兴市政府采购中心根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就以下项目委托代理采购事项协商一致,订立本委托协议。
1、委托乙方采购时,应保证采购资金已到位,若因采购资金没有到位而产生的一切后果由甲方负责。
2、委托乙方对本项目进行采购,甲方愿意承担采购过程所发生的一切费用。
3、在签订本协议后5日内,向乙方提交《政府采购项目详细清单》及项目详细技术、经济和供应商资格需求(详细清单附后)。
4、对乙方草拟的各类采购文件进行确认。
5、对乙方在代理期间和代理权限内提出的与项目有关的问题,甲方有及时答复的义务。
6、本协议履行期间,应乙方要求,甲方有按照项目执行进度及时指派采购人代表参加抽取专家、确认中标(成交)结果、澄清、答复、签订。
7、不得要求乙方向其指定的供应商(品牌)进行采购。
8、在中标通知书发出起三十日内与中标供应商签订采购合同。
10、中标(成交)通知书发出后,甲方改变中标(成交)结果,甲方应依法承担法律责任。
11、按规定组织验收小组对供应商履约情况进行验收,并填写验收结算书和反馈表(委托乙方组织验收的,甲方应在特别委托事项中明确)。
1、甲方递交技术需求之日起七个工作日内,编制、组织专家论证采购文件(招标文件、谈判文件、询价文件等)并交甲方确认。
2、印刷、发布、发售和提供上述文件。
3、在财政部门指定的政府采购信息发布指定媒体上发布项目政府采购信息。
4、采购文件发出后,如出现必须对采购文件进行澄清和修改的情形,乙方必须在甲方同意后,方可对采购文件做出澄清和修改,并通知到所有投标(谈判、询价等)供应商。
5、按照项目需求抽取政府采购评审专家,组建评标委员会(谈判小组、询价小组)。
6、对委托项目供应商资质进行初审。
7、组织项目开标(谈判、询价等),及对上述采购活动(开标过程、竞争性谈判过程、询价过程)进行记录。
8、在甲方委托的范围内按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理政府采购事宜。
1、双方的有关人员在采购活动中,如与供应商有利害关系的,都必须回避。
2、双方在采购过程中如发现对方有违规违法行为,可向政府采购监督管理部门或监察机关投诉、检举并终止采购协议。
3、双方应当自觉接受政府采购监督管理部门、监察机关和审计机关的监督检查。甲方应当派出代表对项目采购活动实施全程监督,并在采购记录、中标结果上签名。
5、本协议一式四份,甲乙双方、市政府采购办公室和市招投标市场管委会办公室各执一份。
附注:
1、采购清单附后,甲方同时请将清单的电子文档发送至绍兴市招投标中心政府采购科电子信箱,信箱地址:。
2、本协议共页。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签约日期:年月日签约日期:年月日
采购施工合同(模板13篇)篇八
甲方(需方):
乙方(供方):
供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则,根据国家有关法律、法规的规定,经友好协商签定本协议。
第一条 商品类型 麻核桃树码子 ; 附报价单明细:
特别约定:
1、供方按协商一致并书面确认的商品类型供货。
2、需方按供方所供商品的品种统一验收。
3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。
4、供方所供商品包括:麻核头树码子、免费嫁接。
第二条 商品价格
1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致,双方代表签字,加盖公司印章确认后,即有效,并作为结算货款的依据之一。
2、如供方所供商品有价格变动,应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单,,经协商一致,由双方代表签字并加盖公司印章后确认。凡给需方的价格,应公平合理,不得高于在本协议适用区域内同类供货价格。价格应包括运费、嫁接费、后期保活维护费有。
第三条 付款 1、 2、 3、付款期:付款方式:在签约时,一次性给需方履约保证金元,本协议届满后保证金由需方如数退还供方,如供方违反本协议规定,需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。
4、如双方对供货量及供价存在对帐差异,则以双方共同书面确认数量为准。
第四条 退换货
1、需方发现商品质量不符合质量和品种要求,供方无条件退货。
第五条 商品验收
1、供方应保证树码的完好性及100%存活。
2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。
3、上述验货,如产品质量责任由供方承担完全责任。
第六条 违约责任及产品质量责任
1、任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。
2、因质量等问题给第三方所造成的损失,全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉,需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000―3000元的罚款。
第七条 本合同未尽事宜,双方在协商一致的基础上补充:
第十一条 本协议一式两份,双方各执一份。本协议经双方签字盖章后生效
甲方(需方): 乙方(供方):
公司盖章: 公司盖章:
总经理: 总经理:
电话: 电话: 签定日期: 签定日期:
采购施工合同(模板13篇)篇九
鉴于甲方施工生产的需要,同意由乙方供应甲方______项目的钢筋,依照《^v^合同法》及其它相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同,以资共同遵照执行。
名称,品牌,规格型号,生产:________________________。
厂家,计量单位,数量,单价(元),总金额(元):__________。
2、1、交货时间:具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。
2、2、交货地点及方式:按甲方计划送货至甲方____项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。
2、3、本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后,经甲方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。
3、1、乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点,乙方负责卸车。
3、2、材料的装卸、运输、过磅由乙方负责,费用由乙方承担,费用按____元/吨(一般为______元,因不同项目情况有变化),与货款一并结算。
4、2、乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件____份。
4、3、乙方必须保证所供钢筋为合格产品。
6、1、盘圆、______以下螺纹钢按过磅计重,过磅单上必须由双方人员签字,____及以上螺纹钢按点支计重,最终以工地实际签收数量为准。
6、2、盘圆按过磅计重,螺纹钢点支,最终以工地实际签收数量为准。
6、3、盘圆、螺纹钢均按过磅计重,最终以工地实际签收数量为准。
甲方指定委派____(甲方验收人员的更改需提前____天以书面形式告知乙方)、____名现场施工员和____名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收,并开具收货单给乙方;同时对钢筋质量文件进行签收。
螺纹钢____或______定尺交货(按甲方计划要求)。
甲方验收后对乙方钢筋质量有异议时,可随时对所供钢筋进行抽样送检,若发生质量问题除由乙方负责组织无条件退货外,乙方应全部承担由此造成甲方的损失。
甲方提出异议的期限为抽样送检后,检测单位出具检测报告____天内。
上月______日至当月____日为一个结算期,供需双方月底办理结算,乙方向甲方提供当批次全额有效税务发票,甲方在次月____日前支付本结算期货款的____%、余款在甲方通知乙方完成供货后____个月内分____次付清。
甲方以银行转账方式支付货款,不接收供货方的委托付款。乙方必须出具有效的税务发票给甲方。
9、1、乙方必须保质保量及时组织钢筋进场,因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。
9、2、甲方应按时支付乙方的货款,若甲方资金暂时不能到位,双方可协商延期支付,如延期超过____天,延期支付的资金,由甲方按贷款利率和延期时间向乙方支付利息。
9、3、乙方应在甲方送货计划指定的时间内将货物送达到甲方指定的地点,每延迟一天乙方按货款的____%向甲方支付违约金。超过____天,甲方有权解除合同。
10、1、乙方对运货物的车辆严格要求,消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用,货运车辆出工地大门,必须经过清洗,确保车路整洁、轮胎无泥。如未按甲方要求清洗车辆,造成市内管理部门罚款,其费用由乙方自行承担。
10、2、甲方负责对施工环境中存在的废气、噪音、扬尘、辐射等制订相应措施、确保进场作业人员符合劳动法规要求的作业环境。
11、1、向有管辖权的人民法院起诉。
12、1甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商,乙方必须无条件接受,乙方不承担违约责任。
12、2乙方必须保证所供材料为合格产品,如验收不符合计划或合同要求或经检验产品质量不合格,乙方必须无条件接受退货处理,并承担由此发生的费用。
12、3合同签订时,乙方须提交营业执照、税务登记证等证件的复印件给甲方,并加盖公章。
12、4如需担保,另立合同担保书作合同附件。
12、5本合同签订后,如甲乙双方需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同,该合同同样具有法律效力。
甲方单位名称(章)__________。
乙方单位名称(章):_____。
时间:____年____月____日。
采购施工合同(模板13篇)篇十
希望可以帮助到大家!
乙方(供方):_________。
经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守、履行合同。
一、产品清单及付款方式。
1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)。
2.付款方式。
全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的_________%即_________元人民币整。若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。
合同总金额_________%的余款即_________元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。
二、交货时间及地点。
1.交货时间:_________(投标文件承诺时间)。若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。
2.交货地点:送货上门,安装调试。
三、保修条款。
1.不可抗力引起的损害;。
2.用户电力系统故障(如接地不良、电压超过规定范围等)引起的损坏;。
3.用户私自维修引起的损坏;。
4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);。
5.其它不属于供应商负担的保修事宜。
四、相关权利及义务。
2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成;。
4.甲方在合同规定期限内履行付款责任;。
6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;。
7.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项;。
8.乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求;。
9.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。
五、争议。
双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决。
六、其它。
2.本合同自签订之日起生效;。
4.其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
签订地点:_________签订地点:_________。
合同编号:_________。
需方(甲方):_________。
供方(乙方):_________。
经协商同意,根据中华人民共和国合同法的规定,订立合同如下:
第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条产品名称、规格、质量(技术指标)。
_________。
第三条产品包装规格及费用。
_________。
第四条验收方法。
_________。
第五条货款及费用等付款及结算办法。
_________。
第六条交货规定。
1.交货方式:_________。
2.交货地点:_________。
3.交货日期:_________。
4.运输费:_________。
第七条经济责任。
(一)乙方应负的经济责任。
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任。
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。
2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第八条产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。
第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前_________天与甲方协商。
第十一条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十四条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
本合同共一式_________份,由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份,并报双方主管部门各一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
地址:______________地址:_________。
电话:_______________电话:_________。
开户银行:_____________开户银行:_________。
帐号:_________________帐号:_________。
xx年xx月xx日_________xx年xx月xx日。
甲方:(以下称甲方)合同编号:
乙方:(以下简称乙方)合同履行地:长沙岳麓区。
为确保双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、产品名称、规格、数量、金额、交货日期
二、产品技术标准和质量要求。
必须符合国家或行业技术标准要求,没有国家或行业技术标准的,要符合通常标准或合同目的。
三、产品包装。
1.厂商原厂包装,包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成的全部损失由乙方承担。包装费由乙方支付。
2.随货应附有:送货单及产品质量合格证书。
四、产品运输。
运输方式:乙方委托第三方货运公司承运。交货地点:甲方仓库;运费由方承担。
五、产品验收。
按本合同规定验收。卖方交货时,应将产品合格证、
说明书。
交买方据以验收。甲方验收后,乙方确保所提供产品一年的保质期。
六、结算付款。
甲方自本合同签定之日起日内按照货款总金额的%向乙方支付预付款,第二批货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内按照货款总金额的%向乙方支付,剩余货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内向乙方支付;甲方在支付货款之前,乙方应提供相应的增值税专用发票,否则,甲方有权拒付相应货款。
七、违约责任。
产品规格、质量不符合合同规定的,由卖方包换、包退,并承担因此产生的费用。乙方逾期交付产品,逾期1-3天内,每逾期一天乙方支付逾期部份价款的2%作为违约金;逾期在4-7天内,每逾期一天支付逾期部分价款的5%作为违约金;逾期在7天以上的,甲方有权单方面解除合同并要求赔偿损失。
八、其他。
1.本合同经双方委托代理人签字并加盖公章后生效,传真件与合同原件具有同等法律效力。
2.本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖。
3.本合同有效期自年月日至年月日。
--。
采购施工合同(模板13篇)篇十一
甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间:
2、验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限:
3、对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务:
甲方:
1、按照合同约定,按时支付相应费用;
3、按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
乙方:
2、严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任。
2、乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。
五、布线设备名称、型号、数量、金额。
_________。
六、合同总额。
_________。
七、合同的变更与解除:
1、如发生不可抗力事件,本合同自动解除;
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决;
3、如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、如有纠纷,由双方协商解决。
九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
采购施工合同(模板13篇)篇十二
需方:____________________________(以下简称甲方)。
供方:____________________________(以下简称乙方)。
根据《^v^民法典》的有关规定,按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条、钢材品种、规格、材质。
________________________________________________________。
第二条、合同金额。
2、付款:支付,在需方每次付款时,供方要提供正规发票,并作为付款的前提条件。
3、在合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解,乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付,并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方同意不追究甲方逾期付款责任,并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。
第三条、钢材数量按第条原则计算。
1、现场设置地磅,按实测吨位计算。
2、圆钢以过磅数量为准;螺纹钢现场点数,计算延长米,按每米理论重量计算吨位。若现场抽样的每米实际重量误差小于理论重量的97%时,按每米实际重量计算或退货。
第四条、交货规定。
1、甲方提前天通知乙方,乙方应保证两天内按计划交货。因乙方原因使甲方停工待料,给甲方造成经济损失由乙方承担。
2、乙方送货工地,甲方联系人及联系方式地的运费由乙方承担,卸车的费用由甲方承担,在运输途中的安全及责任由乙方负责。
3、乙方交货时提交送货单,本批次的材质检验单及相应钢材,应价格)乙方钢材送到现场,甲方当场办理验收手续。
第五条、验收方法:现场由监理和甲方按规范标准见证取样、送检。
第六条甲乙双方的权利和义务。
1、甲方负责每月提交一次钢材用量计划,提前叁天向乙方提供所采购的详细数量、规格型号清单及到货日期。在收到乙方准确到货时间通知后组织验收、收货。
2、甲方按照约定的付款方式的规定向乙方支付款项。
3、乙方所交货物品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方不能利用的,乙方应负责包退、包换。由于上述原因导致延误交货时间,按第六条中第4点处理。
4、乙方延迟供货,根据延迟天数按本合同暂定总价款的日支付违约金。乙方任何理由拒绝供货的,按本合同暂定总价款的50%向甲方支付违约金。甲方也可主张损失赔偿,乙方延迟或拒绝供货给甲方造成的损失包括但不限于工期违约、赔偿(罚款)损失、班组停(窝)工赔偿损失、租赁设备租杂费损失、管理成本增加带来的损失、更换供应商的损失、物价上涨损失等。
5、乙方供应不及时影响甲方生产时,甲方有权另找其他供应商。
第七条产品价格如需调整,必须经双方协商。如乙方因价格问题而擅自延期交货,或停止供货时,按第六条第4点处理。
第八条为了便于甲方对合同履行实施有效监控,乙方必须于每月28日前将供货、收款、欠款等情况以传真形式送至甲方,并进行电话确认,甲方传真号为。
第九条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由,在取得对方相关许可证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,向______________人民法院起诉。
第十一条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部货物送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十二条本合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲乙双方协商,另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
第十三条本合同一式两份,甲乙双方各一份。
采购施工合同(模板13篇)篇十三
供货方:__________________(以下简称甲方)。
需货方:__________________(以下简称乙方)。
担保方:__________________(以下简称丙方)。
乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢筋,丙方对乙方合同义务进行担保,为明确各方的权利义务,经各方平等友好协商,订立以下条款。
乙方_______工程建设所需的钢筋全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢筋(注:合同签订后,甲方每一次送货后,乙方未在_______个月内向甲方再次发出书面的需货通知,则该情况视为乙方从其他渠道购买钢筋,即为违约),否则,甲方视乙方违约,乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方,同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
乙方根据工程进度的需要,分批向甲方购进所需钢筋,乙方每次需货,应提前_______天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢筋的规格、型号、数量、单价及货款价值,该传真应经甲方书面确认,甲方在确认后安排车辆将该钢筋送到乙方上述工地现场,运费及吊装费由甲方承担。注:若乙方以电话方式通知甲方送货,则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准,甲乙双方对签收的送货单无争议。
每批货物的价格参照_______贸易发展有限公司的当天市场价格上浮_______元/吨计算,并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢筋数量全部按理论重量或_______计算。
1、钢筋交货地点为:_______。
2、乙方授权本公司工作人员名字_______,身份证号码_______,工作人员名字_______,身份证号码_______。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单),其签收视为乙方收货且对货款金额的确认,签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时,应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章,或由乙方单位法定代表人签字。
3、乙方收货后应先检测后使用,如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起_______日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢筋的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢筋质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢筋运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在_______日内换送合格钢筋。
1、乙方的工程于_______年_______月_______日开始至_______年_______月_______日止,这期间总计钢筋用量为_______吨全由甲方供货。
2、甲方先期垫资_______吨钢筋,以后每次送货到场后当场支付该批货款的_______%,剩余_______%的货款累计到满_______吨货款时,则甲方为乙方实际垫资了_______吨货款,该_______吨钢筋款自合同签订日起满_______个月时即行全部支付;期间超出_______吨的部分在货到时即行支付各批次货款,乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款,甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢筋运回(注:乙方应赔偿此批全部钢筋来回运费及吊装费)并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款),同时乙方应承担应付钢筋款及垫资款日计千分之_______的违约金;另甲方有权就乙方付款不符(违反本合同付款规定)的行为单方解除合同。
3、乙方应要求甲方在_______年_______月_______日开始供应钢筋,乙方要求甲方供货总量不少于_______吨,若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后_______日内要求甲方供应钢筋,乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失,乙方补偿给甲方以_______吨钢筋垫资款(按送货单确定的金额为准)为基数按人民银行同期贷款利息的_______倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同,乙方违约造成甲方解除合同的,乙方应在合同解除后_______日内支付全部所欠钢筋款并承担全部钢筋欠款日计_______%的违约金。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保,担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后_______年。
甲方(印章):____________。
乙方(印章):____________。
丙方(印章):____________。
日期:_____年___月____日