施工合同的签订应遵循公平、合理、互利互惠的原则，确保双方的合作顺利进行。以下是一些关于施工合同的范文，供大家参考和学习使用。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇一
工程名称：甲方名称：乙方名称：签订时间：签订地点：
年6月16日。
2014。
甲方(全称)：
乙方(全称)：
为了明确双方责任,分工协作,更好地相互配合,确保本工程项目按质、按量、按时完成，根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建设安装工程承包合同条例》,并结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程期限：
4.工程情况及承包方式：包工包料。
（1）工程情况：厂房基础（桩基础、承载、梁、附墙、地面、地面防潮层）备注；
（2）工程承包方式：按得到甲方认可的乙方设计的方案图进行施工。
5.合同价格：
（1）该工程每平方米为___元，该工程建筑面积为___平方米。
（2）该工程款总价以乙方报价项目为准，如有增加项目，按签单为准，进行结算。
二、工程价款和支付方式。
1、付款方式：
（1）合同签订后，甲方支付乙方备料款（第一期工程款）该工程总价的%给乙方。
（计：___元）人民币。（大写：____________）。
（2）乙方工程材料进场，甲方支付乙方材料款（第二期工程款）该工程总价的%给乙方。
（计：___元）人民币。（大写：_______________）。
（3）该工程完成经甲乙双方验收后甲方支付乙方余额（第三期工程款)该工程总价的%给乙方（计：___元）人民币。（大写：______）。七日内付清。
2、甲方支付乙方的所有款项以现金或转账方式支付。所有付款日期均以甲方付款之银行付款凭证日期为准。为确保工程顺利进行，甲方应按时支付上述款项。
三、施工准备。
1、甲方责任：
（1）按合同条款及时支付工程款。
（2）提供工程施工所需水、电线路的接点，并保证施工期间的需要。
（3）负责确保施工场地以及施工场地内的主要交通干道满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。
（4）向乙方提供材料场地。
（5）向乙方提供原有地基数据，保证数据真实准确。
（6）甲方应严格履行上述各项义务，并承担相应的责任。如甲方负责的内容准备工作不足，影晌开工及施工，工期相应顺延并赔偿乙方的损失。
2、乙方责任：
（1）严格按照国家有关规范、规程进行施工确保符合设计图纸（此处设计图纸指得到甲方认可的乙方设计的钢结构厂房设计方案图）的要求、本工程使用要求和技术附件的条件。
（2）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通及施工噪音等管理规定。
（3）做好施工现场原有管线的保护工作。
（4）乙方负责厂房工程材料保护工作。
（5）乙方负责现场所卸材料的清点、整理、堆放、保管、搬运等。
（6）乙方严格按照国家的施工规范和安装标准进行施工。
（7）乙方不履行上述各项义务，承担工期延误责任和经济损失。
（8）负责委派项目经理一名、技术员、施工员、安全员、资料员全面全面负责工地的质量、进度、安全和交工验收等工作。
(9)组织施工人员、施工用具、施工机械进场，就近安排住宿场所，费用由乙方承担。
四、施工与设计变更。
1.、甲方认可的钢结构厂房设计方案图纸为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
2、施工图的重大修改，应由甲方同意，甲方签证后，乙方才予实施。
3、施工中发现下述事故，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认。
(1)施工图纸和现场状况不一致。
(2)施工图表示不明确或有错误。
4、施工中如有修改或增加项目的，由此发生的一切材料，费用等都有甲方承担，并视情顺延工期。
五、工程施工和质量。
2、乙方必须严格按照施工图纸，技术规范和组织设计进行施工，确保工程质量达到优良的质量标准，不留隐患交付使用。
3、甲方派出代表，协助配合乙方项目经理技术协调及鉴证工作。
4、乙方须派驻工地项目经理，全面负责现场管理、施工质量、施工进度、施工安全等所有事宜。
5、施工如需提前完工，双方另行签订协议。乙方按此修订进度。
计划，报甲方批准。甲方应在3天内给予批准，并为赶工提供方便条件。
六、工程施工安全条款。
1、乙方进入施工现场人员必须戴好安全帽，穿好工作服和工作鞋。
2、施工人员遵守安全操作规范，加强自我保护意识。
3、按技术安全规范进行施工，非施工人员不得进入施工区，严禁违规操作。
4、乙方项目经理必须对全体人员进行安全教育，配备安全装备。
5、注意用电安全，每天收工时关掉总闸刀，对电焊机盖上防雨瓦。
6、下雨天严禁施工。
7、工地施工中施工人员的安全事故全权，由乙方负责。
七、违约责任。
1、任何一方违约或不履行合同中的条款，而造成对方经济损失时，由违约方承担经济责任，任何一方不可单方面终止合同，否则造成的损失由该方负责。
2、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金。如甲方有不明原因不能及时按合同规定付工程款，乙方有权终止合同，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
3、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
（1）甲方不按合同付款，影晌工程材料进场。
（2）工程量变化或设计变更；
（4）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过12小时。
（5）乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复，逾期不予答复，可视为延期要求已被确认。
（6）乙方不能按开工日期开始安装，应在3天之前向甲方代表提出延期开工的理由和要求，甲方代表在3天内签复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予签复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
八、解决合同纠纷办法。
1.因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
九、附件部分。
1.由乙方提交并经甲方确认本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
2.本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条其他。
本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同自双方代表签字盖章后生效。在完工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，保修条款终止。
甲方：乙方：
(盖章)(盖章)。
甲方法定表人：乙方法定代表人：
公司地址：公司地址：
公司开户行：公司开户行：
银行帐号：银行帐号：保密。
税号：
联系电话：
税号联系电话：日期：2014年6月16日5
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇二
产品形象墙的设计、制作、安装;。
产品展示架的设计、制作、安装;。
店内主体色调的制定、粉刷;。
店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;。
甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。
自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_________________元整。
乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。
甲、乙双方合作满一年后，乙方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约情况，甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。
本协议一式3份，甲方2份，乙方1份。
本协议修改由双方协商解决。本协议自双方盖章之日起生效至________年____月____日终止。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇三
钢结构的厂房主要是指主要的承重构件是由钢材组成的。钢结构厂房。
发包单位:(以下称甲方)承包单位:(以下称乙方)。
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、工程面积：
四、承包方式：
五、工程造价：
六、工程期限：开工年月日竣工年注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。
结算方式：合同签订后甲方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的%，完工经验收后付清全款。
七、甲、乙双方责权：
2.钢构部分税收(地税)由乙方自理。
3.乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。
4.工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。
5.钢结构税收由乙方负责。
6.进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。
八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列：
1.使用不善、人为破坏。
2.自然灾害：如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。
九、其他约定：
1.施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。
2.末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。
3.本合同一式两份，甲方双方各执一份。
4.注：本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工，不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。
甲方：乙方：
电话：电话：
甲方盖章：乙方盖章：
年月日年月日。
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。
一、工程概况：
1、工程名称：xxx有限公司厂房钢结构屋面。
2、工程地点：蒲江成佳。
3、工程内容：
工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。
钢架梁采用h型钢，为300×150型，檩条采用冷轧c型钢6米开间用c100×50×20，8米开间用c100×50×20，屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。
4、工程数量：建筑面积4512平方米。
5、开工日期、工期：
合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式：
1、工程价款：
工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)。
2、付款方式：
竣工6个月后一次付清。
3、工程验收：
施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。
三、甲方的义务和责任：
1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方;。
2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系;。
3、提供施工所需的水、电源。
四、乙方的义务的责任：
2、在施工过程中，乙方应文明施工;。
3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。
五、保修期：
钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。
六、违约责任：
2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金;。
3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。
七、违约解决方式：
经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。
甲方(代表)：乙方(代表)：
发包方：__________________________。
承包方：__________________________。
签订时间：__________________________。
签订地点：__________________________。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：__________________________。
二、工程地点：__________________________。
四、工程造价：___________(万元)，其中土建：__________(万元)，安装：__________(万元)。
第二条施工准备。
一、发包方：
1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。2.月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。
二、承包方：
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天(日历天)，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。
二、开工前______天，承包方向发包方发出开工。
通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇四
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构__作、安装事宜达成如下一致协议。
一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、工程内容：。
四、工期：工程总工期天。
工程具体开工时间以合同签定为准。
五、工程造价：金额（小写人民币）
（大写人民币）元整。
六、承包及结算方式：
承包方式：包工包料。
结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。
1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。
2、结算总价=固定总价+变更部分签证。
3
七、质量要求：
1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。
2、质量验收等级：合格。
3、质量问题整改率：100%。
4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。
八、付款方式：
1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。
2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。
3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。
4、第四期付款：3个月后付清总工程款
九、甲方责任：
1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。
2、提供现场施工场地。
3、按本合同规定支付费用。
4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。
5、甲方负责与其他工程队协调。
6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。
十、乙方责任：
1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行__作、安装。
2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认后方可更改。
3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的'移交地方司法部门追究其法律责任。
4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构部分进行转包，否则甲方有权拒付工程款。
十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单，均作为本合同主要组成部分。
十二、违约责任：
1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。
2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七级以上大风等）或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，若乙方无正当理由未能按本合同按时__作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。
十三、争议解决方式：
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民____。
十四、其他：
1、本合同经双方签字之日起生效。
2、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
______号码：______号码：
联系电话：联系电话：
__年__月__日__年__月__日
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇五
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。
一、工程概况：
1、工程名称：x有限公司厂房钢结构屋面。
2、工程地点：蒲江成佳。
3、工程内容：
工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。
钢架梁采用h型钢，为300×150型，檩条采用冷轧c型钢6米开间用c100×50×20，8米开间用c100×50×20，屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。
4、工程数量：建筑面积4512平方米。
5、开工日期、工期：
合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式：
1、工程价款：
工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)。
2、付款方式：
竣工6个月后一次付清。
3、工程验收：
施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。
三、甲方的义务和责任：
1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方;。
2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系;。
3、提供施工所需的水、电源。
四、乙方的义务的责任：
2、在施工过程中，乙方应文明施工;。
3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。
五、保修期：
钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。
六、违约责任：
2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金;。
3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。
七、违约解决方式：
经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。
甲方(代表)：乙方(代表)：
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇六
6.未按。
合同。
规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量。
一、本工程质量经双方研究要求达到：
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;。
5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);。
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;。
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________。
第六条工程价款的支付与结算。
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%;2.承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%;3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
第七条施工与设计变更。
一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改。
通知书。
和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第八条工程验收。
一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
二、工程竣工验收后，方包方方可使用。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。
第九条违约责任。
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法。
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第()项方式解决：
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。
二、向人民法院起诉。
第十一条附则。
一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方(盖章)：___________承包方(盖章)：___________。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇七
乙方：xxx省xxx钢结构工程有限公司。
经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。
一、工程概况：
1、工程名称：xxx有限公司厂房钢结构屋面。
2、工程地点：蒲江成佳。
3、工程内容：
工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。
钢架梁采用h型钢，为300×150型，檩条采用冷轧c型钢6米开间用c100×50×20，8米开间用c100×50×20，屋面采用夹心彩钢板（厚度为50mm）。
4、工程数量：建筑面积4512平方米。
5、开工日期、工期：
合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式：
1、工程价款：
工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。（工程验收后以实际面积结算）。
2、付款方式：
竣工6个月后一次付清。
3、工程验收：
施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。
三、甲方的义务和责任：
1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；
2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；
3、提供施工所需的水、电源。
四、乙方的义务的责任：
2、在施工过程中，乙方应文明施工；
3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。
五、保修期：
钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量（人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为两年。
六、违约责任：
2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金；
3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。
七、违约解决方式：
经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。
甲方（代表）：乙方（代表）：
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇八
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程名称
工程名称：
工程地点：
第二条工程承包范围
第三条合同工期加工__作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至__年__月__日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至__年__月__日，总日历天数_日历天。
第四条质量标准
第五条合同价款与支付
一、合同价款：
二、工程量增加：
2、追加的合同价款与工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；
2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%
4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。
第六条发包人工作
（2）确定水准点与座标控__点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；
（4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。
第七条承包人工作
（1）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；
（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；
（3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；
（4）遵守____有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的.管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。
第八条工期顺延
因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。
1、发包人未能协调准备好开工条件；
2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；
3、设计变更和工程量增加；
4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；
5、不可抗力因素。
第九条安全责任
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
第十条工程竣工
1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；
2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。
3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。
4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。
第十一条违约责任
2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；
合同订立时间：__年___月____日
合同订立地点：____发包人办公室_______
本合同双方约定签字、盖章后生效。
本合同一式四份，签字盖章有效。
发包人：（签字、盖章）：承包人：（签字、盖章）
委托代理人：委托代理人：
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇九
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。
为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国民法典》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。
4、工程面积：以实际建筑面积为准。
5、开工日期、工期：
合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。
工期为两个月，乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式：
1、工程价款：
工程为全包工程，工程造价为：85元平方米。
(工程验收后以实际面积结算)。
2、付款方式：
合同生效后，乙方所有钢结构材料进入甲方场地后，即付给乙方15万元，以后款。
3、工程验收：
施工完毕后，乙方通知甲方进行验收。
三、甲方的义务和责任：
1、施工过程中，协助乙方协调好各种关系;。
2、提供施工所需的水、电源。
四、乙方的义务的责任：
2、在施工过程中，乙方应文明施工;。
3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。
五、保修期：
钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。
质保金为：为总金额的5%，期限为一年。
六、违约责任：
乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金;。
七、违约解决方式：
经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。
如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。
甲方(代表)：乙方(代表)：
时间：时间：
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十
甲方:。
乙方:。
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。
第一条工程概况。
1、工程名称：
工程地点：
工程内容：商用空调设备销售及安装。
2、开工日期：定货__天设备到达施工现场。
安装施工工期：__天。
3、技术指标：建筑面积为___平方米，制冷面积为___平方米。制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
1、合同语言：中文。
2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国民法典》及有关法规。
3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同总造价：
第四条付款方式及期限。
1.预付款数额为供货合同签订后7日内付__%;。
2.货到工地现场经验收后付__%;。
4.安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付__%;。
5.质保金：_%。
第五条甲方工作及责任。
1、确认施工场地具备开工条件;。
2、水、电等施工管线进入施工场地;。
3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求：按__省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。
9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。
第七条检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条、隐蔽工程中间验收。
中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。
第九条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。
第十条验收：工程验收日期双方协商而定。
甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款。
第十二条确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。
第十三条保修。
1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为__个月。
2、_年内免费上门保养服务。
3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震;。
7级以上持续4天以上的大风。
第十六条争议。
1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。
如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。
第十七条合同生效与终止。
1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。
第十八条合同份数。
合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。
第十九条合同签订日期和地点
1、本合同签订的时间：年月日。
2、合同签定的地点：
第二十条双方需要说明的事项。
1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。
甲方乙方。
地址：地址：
法定代表人：法定代表人:。
委托代理人：委托代理人:。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十一
甲方：
乙方：
因公司发展需要，甲方须在三荷卫生院后约壹公里处修一栋约847平方米厂房，由乙方承包施工，经双方协商同意签订如下合约。
一、承包方式：
甲方采用包工包料方式承包，乙方提供建房所需材料、劳务、建筑技术及工具等。
二、承建项目：
乙方应严格按照设计图纸施工，不得偷工减料，乙方应按照甲方要求保质保量进行工程施工，总承包价格按每平方米元计算，总面积约平方米，总造价元，此造价包含基础开挖、预埋、回填，另附用材规格明细表。
三、双方责任：
甲方负责水电供应，提供住宿方便，乙方必须选用国标材料且保证工程质量，按设计图纸施工，乙方设备工具及材料自行保管，如有丢失、损坏乙方自行负责。
五、责任安全。
文明安全施工，如果乙方施工人员出现工伤或施工过程中造成他人损伤，财物损坏等安全事故，一切由乙方负责，甲方不负任何行和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究现场清洁卫生。
六、工期要求：
工期为晴天35天，乙方进场之日起计算，乙方不能因各种原因拖延完工日期，拖延按500元/天处罚，特殊情况除外。
七、付款方式：
合同签订后2天，乙方需进场进行基础开挖制作，基础开挖制作完工，甲方应付乙方贰万元，一次主钢进场甲方应付乙方总造价40%，檩条瓦板进场甲方应付乙方总造价7%，待工程完工由甲方验收合格付足总造价的95%，余款5%作保质金半年后付清(不得超过7个月)。
本合同一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十二
甲方：
乙方：
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况。
1、工程名称：2、工程地点：
第二条、分包内容。
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。
上述工作范围包括：下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面，一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。
第三条、合同价款及计量。
一、合同价格。
1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、
2、屋面瓦安装：20元/m2(不含税)。
3、墙面瓦安装：10元/m2(不含税)。
4、屋面及墙面收边：10元/m(不含税)。
二、计量。
1、钢结构按实际制作重量计算吨位;。
2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;。
3、收边按实际安装米数计量;。
4、料损按所有钢结构重量的3%计量;。
5、边角余料按钢材重量的6%计量，不计费。
三、其他。
1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由甲方支付。
2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单，按以下原则和办法计价：
(1)、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行;。
(2)、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。
第四条、施工工期。
总工期为开工日期为预定截止工期日期。
第五条、付款方式。
1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内，甲方支付乙方元整)。
2、制作完工量达工程制作量总量的50%时，甲方支付乙方制作费元，(大写：贰拾万元整)。
3、拾万元整)。
4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。
第五条、双方责任。
甲方责任。
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点，并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。
4、提供符合安全结构要求的图纸。
5、对所提供的材料质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。
6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量，
乙方责任。
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责，并做好自检工作。
2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定，做到安全、文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
6、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
第六条、附则。
如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：xx公司乙方：xx公司。
年月日年月日。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十三
发包人：
承包人：
依照《这人民共和国合同法》，按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款：
一、工程概况。
工程名称：生产车间钢结构楼层制作安装工程。工程地点：
二、工程承包范围。
承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。
三、质量标准：符合国家建筑工程质量要求。
四、合同价款：
计算方式：发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算，以过磅重量为准。发包人另计：工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人，正负零以下另计造价，双方协商。
五、合同期限。
开工时间：年月日。
竣工时间：年月日。
六、发包人提供现场施工场地和水、电，包括周围的协调工作。
七、付款方式：
承包人主材料进场，发包人付给承包人壹拾万元，待主体梁结构完工，发包人付给承包人壹拾万元，余款待工程全部竣工，验收合格，收方结算，发包人一次性付完全部工程款给承包方，但扣壹万元质保金，三个月后付清。
八、发包人的责任和义务。
监督承包人的质量和安全，按期完成任务。
九、承包人的责任和义务。
保证质量完成上述工程内容，负责施工中的一切安全责任。
十、违约责任：若谁违约，必须履行合同条款，并付对方违约金1万元。
十一、未尽事宜，双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十四
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则，经甲、乙双方协商同意，在乙方(厂房用地的所有权归乙方所有)所在地笔架山乡上新桥村一字墙小组宅基地南边竹村建造编织袋加工厂。为明确双方的责任和义务，共同制定如下协议，以便双方共同遵守执行。
第一条：本协议的履行地点是笔架山乡上新桥村。双方出资总额为人民币叁拾肆万元整。双方协商的出资情况如下：
1、a.甲乙双方共同立据向张正红(身份证号码：)借款人民币贰拾万元整，按肆年分期还清全部借款，即每年底还借款人民币伍万元整。另甲乙双方各出资现金人民币柒万元整。
2、乙方负责提供厂房用地，配套设施的完善，以及周边关系的处理，厂房建设及以后所产生的费用由双方共同平均承担。
3、乙方负责提供工厂用电源生活用水、协商协调当地社会关系，保证工厂能够正常生产经营，不受外界非法干扰。该项所需费用由甲乙双方共同承担。
双方一致同意，甲方本条1a项中的义务于年月月毕。
双方一致同意：各方投入的资产为甲乙双方各50%，各方投入的物权无论协议期间或协议期满，仍然由双方所有，但物权的行使需不违反本协议的约定。
第二条：利益分配及风险承担。
甲乙双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资经营的利润，分担共同投资经营的亏损，投资人的出资形成的权益及其附加值为投资的共同财产，由共同投资人按其出资比例共有。在本编织袋厂偿还完建厂初期所借得的周转资金，预备好所需的生产资金(金额数量甲乙双方另行决定)后，剩余利润一季度分配一次，当产生利润较大时，一月分配一次。
第三条：事务执行。
1、委托乙方执行日常事务，即工厂员工管理、生产、质一检查、收货、发货，乙方负责每日员工生产数量定额的记载，做到帐目清楚明细。
2、委托甲方负责工厂所需生产的定单、资金的管理。所有资金的进项存入编织袋厂专用帐户，支出需甲乙双方共同签字，资金往来在完全透明的操作下运作。
第四条：投资人向投资人以外的人转让其在投资中的全部或部分出资额时，须经另一投资人同意。
第五条：本厂成立后，任一投资人不得擅自抽回出资额，本厂不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各投资人的出资比例分担。
第六条：如遇国家政策调整或重林建设需征用所建厂房用地，土地补偿金归乙方所有，厂房补偿金按投资人出资比例分配。
第七条：违约责任，如任何一方不履行本协议，违约一方应当向对方支付出资总额百分之百的惩罚性违约金，并赔偿对方出资比例的百分之百经济损失。
第八条：双方协商同意，双方的合作期限为壹拾伍年，合作期内如遇国家政策调整，不能实现合同目的，双方协商解决，合作期满，双方根据实际情况另行协商。
第九条：其它，本协议未尽事宜，另行签订补充协议，本协议经投资人签字盖章后生效，本协议一式两份，投资人各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十五
根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方充分协商钢结构厂房承包达成以下协议：
一、乙方以包工形式承包钢结构厂房组装面积约_____平方米，以每平方米_____元。
二、乙方带焊接，安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理，搞好安全施工，甲方及时提供厂房材料，水电服务到位。
三、工程期限为：_____天，(如天气变化，材料供应不及时除外)。
四：工程款支付方式：
1、厂房立柱时支付总工程款_____%。
2、上梁支付总工程款_____%。
3、上屋面瓦及墙瓦支付_____%。
4、工程完全验收合格后支付总工程款的_____%六个月后支付剩余_____%工程款。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：______乙方：______。
代理人签字：______代理人签字：______。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十六
发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)。
经甲乙双方自愿协商，甲方同意将工程由乙方承建，以下签定条款。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程承包范围，工程面积约平方米，具体面积按照实际丈量面积计算。
第四条：工程细项。
1、基础：乙方划线、出水平、预埋铁板，甲方挖孔、浇注混凝土，地面建设。
2、地面以上：乙方钢结构厂房制作，此工程厂房不做窗户。甲方建设厂房下脚1.2米围墙。
3、钢梁安装：甲方无偿提供吊车。
4、甲方及时提供材料、水、电、各种耗材、脚手架等，。
5、每个厂房中间隔断工程工资另算。
第五条：工程期限：本工程工期定于材料进入工地之日起天内完成，雷雨天除外。
第六条：结算方式。
1、本工程按每平方米元计算，丈量面积按屋面实际面积丈量。
2、乙方施工后，甲方按工程进度预付%进度款于乙方，工程完工按%结算，剩余%年底付清。
第七条：安全责任：从开工时起到工程完工，及保修时内乙方所发生的安全事故由甲方负责。
第八条：违约责任。
1、工程完工，经甲方验收不合格，乙方负责无偿返工或修改整理。
2、工程完工后，保修至年底，自然灾害、人为损坏，不保修。如乙方不保修，甲方有权安排其他人员保修，维修费从乙方工程款中扣除。
第九条：未尽事宜，由双方另行协商，并成为合同之附件，双方共同遵守。
第十条：纠纷解决方式。
如双方就本合同发生争议，经协商不成的，任何一方都可向人民法院提出诉讼。
本合同双方共同遵守，一式贰份，甲乙双方各执一份，本合同自签定之日起生效。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
单位签章：单位签章：
电话：电话：
签约日期：年月日签约日期：年月日
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十七
发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方)
经甲乙双方自愿协商，甲方同意将工程由乙方承建，以下签定条款。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程承包范围 ，工程面积约 平方米，具体面积按照实际丈量面积计算。
第四条：工程细项
1、基础：乙方划线、出水平、预埋铁板，甲方挖孔、浇注混凝土，地面建设。
2、地面以上：乙方钢结构厂房制作，此工程厂房不做窗户。甲方建设厂房下脚1.2米围墙。
3、钢梁安装：甲方无偿提供吊车。
4、甲方及时提供材料、水、电、各种耗材、脚手架等，。
5、每个厂房中间隔断工程工资另算。
第五条：工程期限：本工程工期定于材料进入工地之日起 天内完成，雷雨天除外。
第六条：结算方式
1、本工程按每平方米 元计算，丈量面积按屋面实际面积丈量。
2、乙方施工后，甲方按工程进度预付 %进度款于乙方，工程完工按 %结算，剩余 %年底付清。
第七条：安全责任：从开工时起到工程完工，及保修时内乙方所发生的安全事故由甲方负责。
第八条：违约责任
1、工程完工，经甲方验收不合格，乙方负责无偿返工或修改整理。
2、工程完工后，保修至年底，自然灾害、人为损坏，不保修。如乙方不保修，甲方有权安排其他人员保修，维修费从乙方工程款中扣除。
第九条：未尽事宜，由双方另行协商，并成为合同之附件，双方共同遵守。
第十条：纠纷解决方式
如双方就本合同发生争议，经协商不成的，任何一方都可向人民法院提出诉讼。
本合同双方共同遵守，一式贰份，甲乙双方各执一份，本合同自签定之日起生效。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
单位签章： 单位签章：
电话： 电话：
签约日期： 年 月 日签约日期： 年 月 日
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十八
甲方：
乙方：
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。
上述工作范围包括：下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面，一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。
一、合同价格。
1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、
2、屋面瓦安装：20元/m2(不含税)。
3、墙面瓦安装：10元/m2(不含税)。
4、屋面及墙面收边：10元/m(不含税)。
二、计量。
1、钢结构按实际制作重量计算吨位;。
2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;。
3、收边按实际安装米数计量;。
4、料损按所有钢结构重量的3%计量;。
5、边角余料按钢材重量的6%计量，不计费。
三、其他。
1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由甲方支付。
2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单，按以下原则和办法计价：
(1)、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行;。
(2)、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。
总工期为开工日期为预定截止工期日期。
1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内，甲方支付乙方元整)。
2、制作完工量达工程制作量总量的50%时，甲方支付乙方制作费元，(大写：贰拾万元整)。
3、拾万元整)。
4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。
甲方责任。
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点，并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。
4、提供符合安全结构要求的图纸。
5、对所提供的材料质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。
6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量，
乙方责任。
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责，并做好自检工作。
2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定，做到安全、文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
6、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：____公司乙方：____公司。
年月日年月日。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇十九
双方经友好协商，根据《合同法》及国家、当地政府对厂房租赁的有关规定，就租赁厂房一事达成以下协议。
1、甲方保证向乙方出租厂房系本人所有，拥有完全所有权和使用权。
2、出租厂房概况：
出租厂房用途：合法合规的生产、加工、库房、办公等。
出租厂房面积：房屋一楼一底280平方米，厂房1030平方米，共计1310平方米。
出租厂房质量：钢结构与砖混结构。
厂房租赁期限：____年___月___日至____年___月___日止，共计伍年。
1、租金单价______元/平方米/月，每月合计人民币_____元（大写：_____）。
2、租金支付方式：租金按每半年支付一次，首次支付租金时乙方支付保证金_____元，合计人民币_____元（大写：_____）乙方以后应提前一个月支付下个半年租金给甲方。第二年起每年租金递增0.5元/平方米/月。
3、甲方和乙方双方在签定本合同书时，甲方收取乙方合同订金人民币_____元整（大写：_____），乙方并在____年___月___日前支付甲方半年租金和保证金，甲方在收到乙方首次半年租金和保证金的同时退还乙方人民币_____元合同订金。
1、厂房在租赁期间产生的税收由乙方承担。
2、租赁期间，乙方因正常生活之需要煤气费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费、装修费用等由乙方自行承担。
3、租赁期间，厂房的使用权归乙方，包括甲方有所有权或独立使用权的厂房外墙、屋顶、及厂房的附属配套设施等。
1、租赁期间，乙方如欲将厂房转租给第三方使用，须征得甲方书面同意，并与甲方重新签定新的合同书。
1、租赁期间，甲方应负责厂房的正常维修，或委托乙方代行维修，维修费用由甲方承担。甲方只保证厂房能满足乙方正常使用和居住之需要。
2、租赁期间，如厂房发生非因乙方原因造成的自然损坏，或屋面漏水等，影响乙方正常居住生活事由的，甲方应在接到乙方书面通知之日起一星期内予以修缮，超过7天的，乙方有权自行修缮，费用由甲方承担。
1、甲方保证如实向乙方解释和说明厂房情况和周边概况，应包括厂房权属、厂房维修次数、物业管理、治安、环境等，及如实回答乙方的相关咨询。
2、甲方要按本合同规定时间向乙方提供租赁厂房。
3、租赁期间，如甲方确需收回厂房自用，必须提前2个月通知乙方。解除合同后，甲方应支付违约金为收取总租金总天数的千分之三计算，并如数退还保证金。
4、若遇国家或集体租用或征用，房屋补偿归甲方所有，生产补偿归乙方所有，合同终止。
1、租赁期间，乙方未经同意改变厂房的结构及用途，故意或过失造成租用厂房和设备的毁损、倒塌，应负责恢复原状或赔偿厂房当年市场价值的经济损失。乙方如需装修墙、安装窗和防盗门等，须事先征得甲方同意，如需要经政府审批的.，则应经有关部门批准方能施工。
2、乙方在厂房内的装修，在合同期满搬出时全部均属甲方，但安装的设备、物品除外。双方如无法达成协议，则乙方应自合同期满之日起7天内自行拆除，恢复至厂房原状。超过7天，甲方有权无偿保留或自行拆除，拆除费用由乙方在合理数额内承担。
3、根据本合同约定提前终止合同或合同期满，乙方应在收到甲方正式通知之日起l5天内搬出全部设备、物件，但双方另有协商除外。如乙方短期内另找厂房确实有困难或另有其它特殊情况，则甲方应允许乙方延期20天，但乙方应按本合同约定的租金一次性交清租金。
4、乙方需续租，应在租期到期前一个月通知甲方，甲方自收到通知之日起10天内应提出异议或与乙方协商续约；如在接到乙方通知之日起10天内甲方不答复，则视为默认同意乙方续租，本合同自动延长。
5、租赁期满，乙方在同等租金下有优先承租权。
6、乙方渝期10天不激租金，甲方有权收回房屋，并不作任何补偿。
7、乙方违反租用期内任何约定，无条件终止合同，并不退剩余时间的租金。
对于本协议履行而发生的争议，双方应协商解决，协商不成，应向厂房所在地法院诉讼。
本协议白双方签字盖章之日起生效。
1、房租赁期间，若有工伤意外等，由乙方自行负责，与甲方无关。
2、乙方在租赁期间只能将房屋作合法的生产、加工、库房、办公等，不能作违法违规的生产、加工等，若甲方发现乙方有违规违法行为，甲方有权向当地公安部门及相关部门报案或反映，并视乙方违约。
1、本协议一式两份盖章、签字有效（复印件无效），甲方、乙方双方各存一份，均具有同等法律效力。
2、本协议如有未尽事宜，可经双方协商作出补充规定，补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本合同有条款不一致，则补充规定为准。
甲方：______乙方：______。
代理人签字：______代理人签字：______。
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇二十
甲方：
乙方：
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。
上述工作范围包括：下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面，一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。
一、合同价格
1、 钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、
2、 屋面瓦安装： 20元/m2(不含税)
3、 墙面瓦安装： 10元/m2(不含税)
4、 屋面及墙面收边：10元/m(不含税)
二、计量
1、钢结构按实际制作重量计算吨位;
2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;
3、收边按实际安装米数计量;
4、料损按所有钢结构重量的3%计量;
5、边角余料按钢材重量的6%计量，不计费。
三、其他
1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由甲方支付。
2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单，按以下原则和办法计价：
(1)、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行;
(2)、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。
总工期为开工日期为预定截止工期日期 。
1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内，甲方支付乙方 元整)。
2、制作完工量达工程制作量总量的50%时，甲方支付乙方制作费元，(大写： 贰拾万元整)。
3、拾万元整)。
4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。
甲方责任
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点，并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。
4、提供符合安全结构要求的图纸。
5、对所提供的材料质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。
6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量，
乙方责任
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责，并做好自检工作。
2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定，做到安全、文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
6、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：____公司 乙方：____公司
年 月 日 年 月 日
钢结构厂房施工合同（优秀21篇）篇二十一
发包方：(全称)（以下简称甲方）。
承包方：(全称)(以下简称乙方）。
甲方因生产需要，拟在厂区(别桥镇绸缪化工园区6幢5号)建造厂房一幢，现将钢结构制作及吊装进行承包，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、承包方向发包方承诺按图纸或口头约定进行施工，发包方要求进行钢结构放样，并负责放置预算埋螺杆。如有错误，损失由承包方承担。
二、工程造价：面积约制作，进场运输吊装费、除锈、油漆，包括油漆材料。其余材料由发包方提供，造价为人民币位+行车吨位)*800吨位计算。
三、质量保证及安全施工：安全规范，施工中一切安全事故与责任由承包方负责。四、发包方要求承包方必须投保，内容包括：危险工种人员必须办理人身保险。
五、工程款支付：工程完成后10天内付清工程全款。六、本合同一式二份，发包方与承包方各执一份。附：合同签定地点溧阳市万达金属冷拔有限公司，变动，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。