制定合同协议需要考虑到双方的需求和利益，并确保合同内容明确、合法合规。如果你需要一份完整的合同协议模板，可以查看以下范文以供参考。
电力设备合同（优秀19篇）篇一
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
二、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
三、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
四、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备合同（优秀19篇）篇二
根据《^v^民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买_____________设备事宜达成如下协议：
一、购销内容：___________________。
二、需求方提供：_____________________________。
三、质量保证：
1.供方必须保证提供的货物是全新的，并且符合生产使用。
四、设备安装调试与验收：
1.供方应负责指导需方对产品进行安装、调试，按合同规定的时间交货后10日内完成。
2.安装调试地点：需方指定地点(省内，需方承担运费，运费不包含在合同价款内)。
3.验收由需方组织有关专业人员，对供方应答的产品配置、性能指标等进行验收。
五、培训：供方负责对需方的有关使用、维护、维修人员进行安装、操作、维护维修培训，培训可由需方进行远程指导或现场培训，如需现场培训，培训人员的费用由供方自行承担(包括但不限于住宿费、餐旅费、工资)。
六、特殊工具：供方应向需方提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用应包括在合同价格之内。
七、质保期：质保期为验收合格后12个月。更换项目耗材除外，包括滤、活性碳滤、膜、石英砂、清洗药品等。
八、售后服务：
1.在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，保证用户工作及时正常运行。供方须在质保期内免费提供备件并终身维修。
2.供方应在质保期内提供免费电话维修服务或远程免费指导服务，并进行终身远程维护。
3.供方在接到需方报修通知后，须在2小时内做出响应，24小时内予以维修或远程指导，直到解除故障为止。如果供方收到需方通知后，未在规定的响应时间内弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由供方需求方共同承担。
九、交货时间与方式：交货时间：供方收到需方货款后15天内交货安装验收完毕，并将用户验收单交给需方。交货方式：委托第三方机构：国家正规的快递公司或物流公司进行，保证运输物品不受任何影响。
十、费用支付：付款方式：
1.第一笔货款：合同签订后的3日内，需方向供方支付30%的货款为定金。供方在收到需方汇款凭证后的10日之内备货并等待通知安排安装，需方在货物到场后15-20日之内安装完成。
2.第二笔货款：安装完毕，设备运行正常，产品水质正常(电导率10/以下)付总货款50%。
3.第三笔货款：安装完成并验收合格之日起计算10天内。付总货款的余下20%。
4.指定收款资料收款人名称与账户信息：
5.发票交付之日，发票交付之日在收第三笔货款之时交付。
十一、反渗透纯水设备产水水质为电导率小于10/，如果水质降低在10/以下时，需更换或者清洗反渗透膜及耗材。(水源要求为市镇自来水小于210/)。
十二、其他：
1.标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。包装由供方负责。
2.需方以后若从供方采购耗材，按照附件中《耗材表》的价格执行，如果整个行情价格变化，则双方协商调节价格。
3.本合同经双方签字盖章生效。合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
4.合同未尽事宜，双方协商解决。
需方(盖章)：供方(盖章)：
法定代表人/授权代表(签字)：法定代表人/授权代表(签字)：
合同签订日期：年月日
电力设备合同（优秀19篇）篇三
采购方：________________________(以下简称甲方)。
负责人：________________________。
联系地址：________________________。
供货方：________________________(以下简称乙方)。
负责人：________________________。
联系地址：________________________。
依照《^v^民法典》和《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方购买乙方生产或经销的建筑设备一事协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。
第1条设备名称。
设备名称：
规格型号：
质量标准(或技术指标)：
所购设备附送服务项目还包括以下项。
可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。
可派技术人员到场指导甲方施工。
乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。
第2条设备包装。
包装标准：
包装费用：
包装物的处理方法：选择以下第种处理方法。
甲方负责自行回收;。
包装物随设备归乙方所有;。
其它方法：现场所产生的其它与设备包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。
第3条设备数量。
采购数量：
计量单位：
合同数量确认方法：
第4条收货规定及使用工程概况。
收货地点：
收货方法：
运输方式：
运输费用的承担：
收货时间：
工程名称：
工程地点：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
使用部位：
签收人：
乙方应将设备一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。
资料交付：乙方应将与设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以随货附交方式交付给甲方。
第5条收货时间。
本合同起止时间：。期间具体节点，见甲方提供的相关文件。
如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方，经甲方认可后，设备供应可作相应顺延。
按施工准备规定，不能提供施工场地，水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场。
甲方提出重大设计变更;新增项目或设备供应量大幅增加。
施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。
乙方在上述情况发生后三天内，将延误内容向甲方提交书面报告，需甲方签证认可，逾期不予确认。
乙方若违反合同及其附件对设备供应时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的设备及服务范围进行调整。
第6条验收方法。
验收方法:。
进口设备还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。
甲方应当在货物交接时对设备的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对设备有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到设备后日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
甲方有权要求从设备中封存样品并对每批设备进行质量复检。设备质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。
双方对于封样以及复检的办法，按执行，没有相关规定的，复检的项目与检测方法是：
样品采集与封样的方法是：
双方约定的复检检测鉴定机构为，检测费由甲方承担;但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方承担。
在甲方验货时不能及时发现的质量问题，乙方仍应承担全部责任，甲方不因已对该设备进行验收而放弃向乙方索赔的权利。
第7条合同价款。
本合同设备单价元/台(具体见附件)。本合同签订后甲方增加采购量的，双方应当签订补充协议;未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的设备数量为准，并按照本条约定的单价执行。
本合同总价款为元(大写元整)。
以上合同价款中含税。
第8条货款支付。
设备预付款：按合同总价的%支付，支付时间：。
设备采购进度款：
按每(年、季、月)甲方审核完毕后的乙方当期提供设备及完成附加服务的实际量支付80%的进度款。
结算流程(见下页)：
待甲方办理好审计后，累计资金支付至最终结算价的%。
留%作为设备质保金，若设备无任何质量问题本工程竣工备案起一年后无息返还。
1、乙方凭项目开据的物资验收单及发票到甲方材料科对帐。
2、甲方设备科将审核后的单据交项目开具收料凭证。
3、项目经理、设备负责人在发票及收料凭证上签字。
4、项目设备负责人将收料凭证和发票等资料一起交到甲方设备科。
6、甲方分管设备采购的领导审核并在发票上签字。
7、甲方分公司经理审核并在发票上签字。
8、签字齐全后转对应项目成本员签收挂帐。
付款依据：
合同、发票。
设备入库耗用单、资金分配单(各种单证要求项目经理、主管工长、甲方负责人等相关人员签字俱全)。
甲方收到业主当(年、季、月)进度款后，甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方货款。最高不得高于总价款的80%。
支付方式：转帐支票，不支付现金，乙方支领进度款所用印鉴与签定本合同所使用的印鉴单位相符。
乙方开户银行、帐户、帐号。
开户银行：________________________。
帐户名称：________________________。
帐号：________________________。
其他约定：________________________。
第9条双方责任。
乙方责任。
乙方负责人：________________________。
达到甲方的要求，设备必须严格按乙方的报价文件(甲方要求)进行配置。并保证全部设备验收合格，因乙方设备不合格所造成的一切后果，均由乙方负责。
乙方以下人员按甲方要求必须在24小时内调离本工程范围，否则乙方向甲方支付违约金伍佰元/人次，同时，乙方须在24小时内用甲方批准的、合格的人员代替下述调离的任何人员：
电力设备合同（优秀19篇）篇四
甲方(买方)：_______________。
乙方(卖方)：_______________。
1、甲乙双方根据《^v^民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备)：
本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。
2.设备的交付期乙方在合同生效的_________天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第7条规定执行。
3.设备运输、安装和验收。
乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方___________承担。
甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在______天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
设备到货后，乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。
甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4.付款方式。
甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______，在两个______月后、三个月内付清。
5.伴随服务。
乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。
乙方还应提供下列服务：
设备的现场安装和调试。
提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。
6.质量保证及售后服务。
乙方应保证所供设备是在__________(______年______月)后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
乙方应提供保修期_____________月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。
报修响应时间_______小时，到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。
保修期满后，人工费为单次故障不高于____________元，______年度定期预防性维护保养次数，不少于_______次。
乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以__________的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。
7.索赔条款。
如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救：
同意买方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。
调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。
如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五()计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。
乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8.争端的解决。
双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。
9.合同生效。
本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。
本合同一式____份，以中文书就，甲方执叁份、乙方执壹份，具有相同的法律效应。
10.合同附件合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
配置清单设备的配置清单。
技术标准投标文件的技术响应设备技术说明。
11.特别约定________。
甲方：__________乙方：__________。
日期：__________日期：_________
电力设备合同（优秀19篇）篇五
承租人转租租赁物须经出租人同意。转租与债的转移不同。转租期间，承租人与出租人的。
继续有效，第三人不履行对租赁物妥善保管义务造成损失的，由承租人向出租人负赔偿责任。承租人未经同意而转租的，出租人可终止合同。
篇一。
出租方：(甲方)。
承租方：(乙方)。
双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上、经协商一致，就乙方承租甲方电力设施事宜达成如下协议。
一、出租电力设施情况：(电力变压器型号、功率：)甲方作为该电力设施的产权人与乙方建立租赁关系。
二、乙方向甲方承诺：租赁该电力设施作为乙方生产经营使用。并遵守国家和供电部门有关电力设施管理的有关规定。
乙方保证：在租赁期内，未征得甲方书面同意以及按规定经有关部门审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。
三、甲乙双方约定：甲方于年月日前向乙方交付该电力设施，租赁期自年月日起至年月日止。
租赁期满，甲方有权收回该电力设施，乙方应如期返还甲方。若乙方需要继续租赁该电力设施，则应于租赁期满前个月，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后重新签订续租协议。
四、租赁期间，该电力设施的管理由乙方根据供电部门对电力设施管理的有关规定进行全面和专人管理。
五、电费及其它有关费用的上交，由乙方负责向供电部门按时上交。
甲方需要在该电力设施上用电，乙方要保证供给，甲方在该电力设施上所用的电力，应按乙方当月同等的电价进行结算，乙方不得附加其它费用。
六、乙方因生产需要另行铺设电力线路或增加电力设施零配件，因此而产生的材料工本等费用均有乙方承担，甲方不承担任何费用。
七、出现以下情况而造成的经济损失，甲方不承担任何费用。
1.因乙方生产过程中出现故障或超出用电负荷而造成的停电，产生的经济损失。
2.国家电网的停电而产生的经济损失。
3.因不可抗拒的自然灾害(雷击、地震等)因素造成的经济损失。
4.因偷盗电力设施和人为破坏电力设施而造成的经济损失。
八、电力设施租赁前，甲、乙双方应对该电力设施进行检验和登记造册。
电力设施的登记造册范围为：电力变压器、配电间设施、房屋租赁区内的电线、电杆以及电柜等相应设备。所登记的电力设施清单双方各执一份、租赁期满，乙方应根据登记造册的电力设施和设备，完好的交还给甲方。如发现损坏应由乙方更换和修理完好以后交还甲方。
九、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可订立补充条款。
十、甲乙双方在签署本协议时，对各自的权利、义务、责任清楚明白。并愿意按协议规。
定严格执行。如一方违反本协议，另一方有权按本协议规定索赔。
十一、甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议、应通过协商解决、协商解决不成的，
可以依法向人民法院起诉。
十二、本协议连同电力设施清单一式二份，甲乙双方各执一份。
(以下无正文)。
甲方：(单位名称)乙方：(单位名称)。
法人代表签字：法人代表签字：
签订地址：签订日期：年月日
合同号：
出租人：(以下简称甲方)承租人：(以下简称乙方)履行地点：
根据《合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就供电设备租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量。
甲方提供设备应符合乙方图纸使用和主管部门的验收要求并合格完备。第二条租赁期限。
1.租金及计算：两个租赁年度共计支付租金万元(包干价)，不到两年按两年计，超期后按元/月支付。
2.租金支付：租赁费用分两次支付。付款前出租方应先开具当期租赁发票交承租方办理手续。
3.20xx年2月20日为本次设备的到场时间。设备到达工地后，因出租方原因若不能通电使用的期间不计费。
4.设备进退场费：进出场运输由出租方负责办理。设备的拆除由出租方负责。
第四条工程项目、工作内容和施工地点。
1.工程项目：
2.工作内容：
3.施工地点：
第五条租赁方式及所有权。
1.租赁方式：设备由承租方配备操作人员，出租方负责设备的维护保养工作。
2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享有租赁期间的使用权。
3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条出租方配合设备的验收、安装、调试。使用由承租方自行负责。
第七条租赁机械的毁损和灭失。
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁设备的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁设备发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下。
列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁设备同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时，双方协商由承租方赔偿于出租方，赔偿费用不高于投标时的报价。
第八条双方义务和责任。
(一)出租方的义务和责任。
1.密切配合承租方的施工用电。
2.负责配备设备维保人员，确保设备状态完好。如因设备自身故障造成单次连续。
停电超过24h以上，按8000元/月扣除一个月租赁费。
(二)承租方的义务和责任。
负责工作期间设备的保护及看守。
第九条合同变更。
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式书面通知承租。
方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第十条违约责任。
1.未经双方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
2.承租方如不按期支付租费时，出租方有权采取下列措施：
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十一条声明及保证。
(一)出租方：
1.出租方为依法设立并合法存续的单位，有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方：
1.承租方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十二条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第(1)种方式解决：
1.提交乌市开发区仲裁委员会仲裁;。
2.依法向人民法院起诉。
第十五条其他约定事项：
出租方设备因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个日历。
日的情况在一个月中累加超过三次，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过5个工作日，双方解除租赁合同。
第十六条合同效力。
未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
电力设备合同（优秀19篇）篇六
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。
一、工程概况：
工程名称：
工程地址：
工程内容：强电安装。
二、工程承包范围及方式。
承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装（包含电梯的电源安装）。
承包方式：分包（电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装）。
机具供应：施工机具乙方自理。
三、合同工期。
开竣工日期：开工日期为年月日；竣工日期为年月日。
四、工程质量。
工程质量标准：合格。
必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
五、合同价款。
合同预算价格：材料款（148960元）、工程安装费（24000元）。
六、付款方式。
乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%（除材料款），乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%（除材料款），剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
七、甲方责任。
甲方满足施工用电量的需求。
甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
甲方负责对乙方的安全施工教育。
八、乙方责任。
乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。
乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。
乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。
乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。
乙方应严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
九、违约责任。
一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。
甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
十、合同纠纷的解决方式。
甲乙双方进行协商调解。
十一、合同份数及生效日期
本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
甲方代表：（章）乙方代表：（章）。
年月日年月日。
电力设备合同（优秀19篇）篇七
合同号：
出租人：(以下简称甲方)承租人：(以下简称乙方)履行地点：
根据《合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就供电设备租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量。
甲方提供设备应符合乙方图纸使用和主管部门的验收要求并合格完备。第二条租赁期限。
1.租金及计算：两个租赁年度共计支付租金万元(包干价)，不到两年按两年计，超期后按元/月支付。
2.租金支付：租赁费用分两次支付。付款前出租方应先开具当期租赁发票交承租方办理手续。
3.20xx年2月20日为本次设备的到场时间。设备到达工地后，因出租方原因若不能通电使用的期间不计费。
4.设备进退场费：进出场运输由出租方负责办理。设备的拆除由出租方负责。
第四条工程项目、工作内容和施工地点。
1.工程项目：
2.工作内容：
3.施工地点：
第五条租赁方式及所有权。
1.租赁方式：设备由承租方配备操作人员，出租方负责设备的维护保养工作。
2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享有租赁期间的使用权。
3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条出租方配合设备的验收、安装、调试。使用由承租方自行负责。
第七条租赁机械的毁损和灭失。
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁设备的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁设备发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下。
列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁设备同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时，双方协商由承租方赔偿于出租方，赔偿费用不高于投标时的报价。
第八条双方义务和责任。
(一)出租方的义务和责任。
1.密切配合承租方的施工用电。
2.负责配备设备维保人员，确保设备状态完好。如因设备自身故障造成单次连续。
停电超过24h以上，按8000元/月扣除一个月租赁费。
(二)承租方的义务和责任。
负责工作期间设备的保护及看守。
第九条合同变更。
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式书面通知承租。
方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第十条违约责任。
1.未经双方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
2.承租方如不按期支付租费时，出租方有权采取下列措施：
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十一条声明及保证。
(一)出租方：
1.出租方为依法设立并合法存续的单位，有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方：
1.承租方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十二条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第(1)种方式解决：
1.提交乌市开发区仲裁委员会仲裁;。
2.依法向人民法院起诉。
第十五条其他约定事项：
出租方设备因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个日历。
日的情况在一个月中累加超过三次，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过5个工作日，双方解除租赁合同。
第十六条合同效力。
未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
电力设备合同（优秀19篇）篇八
采购方（以下简称“甲方”）：
地址：
电话：
供货方（以下简称“乙方”）：
地址：
电话：
依据民法典及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。
一、合同标的。
1、设备名称：
2、规格：
3、数量：
4、价格：
二、质量标准或要求。
符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。
三、供货时间。
______年______月______日至______年______月______日。乙方接到甲方每次购货通知后______日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。
四、交货的时间与地点。
（1）交货时间：_________年_________月__________日前。
（2）交货地点：约定于______________。
五、运输方式。
______方代办托运。运费由______方负责。装货费用由______方负责，卸货费用由______方负责。运输途中发生事故损失由______方负责。
六、产品包装和计价。
包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因腐蚀，由______方承担损失。
七、验收。
自货物运到购方之日起______日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后______日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接受单据，一式______份，双方各执______份，作为结算依据之一。
八、结算依据。
供方必须根据购方验收合格的合同内的数量和发票为结算依据。即在乙方提供接收单据同时，需提供当期结算款发票。
九、结算方式。
每次货物验收合格后______日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行存款利率计算利息。或采用______方式付款。
十、合同变更或解除。
变更或解除合同必须经双方协商，以书面为依据。任何一方因为不可抗力而不能履行合同，经协商后，合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。
十一、延期交货或短缺供货的责任。
供方未能按合同约定时间交货的，每延期______日，按延期部分货款总值的______%赔偿购方损失。短缺交货数量的，按短缺货物款项总值的______%赔偿购方损失。因延期交货或短缺交货数量造成购方损失大于上述赔偿款额时，由购方提出书面计算依据，由供方补偿。
十二、本合同不适用留置权，物资交付即为所有权转移。
十三、供货证件包括以下。
1、产地证明书。
2、质量证明书。
3、化验单。
4、材质单。
十四、双方发生争议或违约，可协商解决，协商不成通过法律程序解决。诉讼至被告所在地法院。
十五、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本合同一式______份，购方执______份，供方执______份。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
电力设备合同（优秀19篇）篇九
甲方：(委托方以下简称甲方)。
乙方：(供货方以下简称乙方)。
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备合同（优秀19篇）篇十
甲方(工程发包方)：
乙方(工程承包方)：
甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：
一、甲方的安全责任：
l、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任：
1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。
5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，可另外附页。
六、其它需要约定的事项：
七、本协议工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方代表盖章：乙方代表盖章：
甲方单位盖章：乙方单位盖章：
日期：日期：
电力设备合同（优秀19篇）篇十一
出卖人：（乙方）合同编号：
买受人：（甲方）签订地点：
甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10kv中心控制室设备委托乙方加工定做，双方洽商后达成以下协议：
质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
正常使用条件下，质保期为1年。
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
合同签订后，甲方付合同款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人。
指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1%支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
电力设备合同（优秀19篇）篇十二
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
根据《^v^合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲方同意将工程交由乙方承包，为明确双方权利义务，经双方协商一致，现签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
第二条工程内容：
第三条工期。
本工程期限自合同签定、预付款支付、甲方土建完成，场地交给乙方施工后至个工作日止。由于甲方的原因或不可抗力所延误的工期，经甲乙双方签证认可后，可对工期进行调整。
第四条工程合同价款：本工程合同价款为可变价。工程预算总造价为：xx元；大写金额：xx。工程发生设计变更，因此而增加的工程量按本合同第十一条规定的计价办法确定增加工程量的结算价款。
第五条材料、设备供应。
一、由乙方提供的材料、设备均须具备出厂合格证明并满足工程施工的要求，经甲方项目负责人或监理公司检查签证后方可进场。已进场的物资，若发现有不合格者，乙方应迅速将其运出场外。
二、具有合格证的材料，如一方对材料有异议，提出对材料进行检验，另一方应积极配合，如检验属合格产品，其检验费用全部由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
三、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、构配件等，均不得用于本工程。
材料或设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方相应的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程质量和检查验收。
一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方项目负责人和监理工程师的监督检查，工程质量应达到国家规定的质量标准。
二、甲方确定的项目负责人和监理工程师，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知乙方。
三、乙方确定的施工现场负责人、技术人员和管理人员，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知甲方和监理公司。
四、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，通知甲方和监理公司检查验收，甲方和监理公司在接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。甲方和监理公司未按时到场检查验收，乙方经自检合格，并由乙方现场施工负责人、质检人员及技术管理人员在施工记录上签字后，即可继续施工，甲方和监理公司应予承认并办理检验合格手续。如事后甲方要求复检，复检合格者，其费用由甲方负责；不合格者，其费用及由此而造成的工期延误和其他损失均由乙方负责。
五、乙方应积极配合甲方做好各分项工程中间验收，并办理中间验收签证，该签证作为竣工验收的依据之一。
六、工程验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。
七、工程各阶段验收时，如发现有不符合质量要求，需返工的，应分清责任。属乙方责任的，由乙方负责修好后再进行检验，竣工日期以最后检验合格的日期为准。
八、双方对工程质量有争议时，应提请质量监督部门裁决，裁决费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。
第七条施工依据及设计变更。
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自修改。
二、施工图的重大修改变更，必须经甲方批准及设计单位同意，并于修改前2天办理设计变更通知单。设计变更通知单经甲方签证后，乙方才可实施。设计变更通知单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同补充文件。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。
四、在工程施工中发生下列情况之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认。
（一）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与事实严重不符。
（二）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符。
（三）设计图纸和说明文件中未明确的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
第八条工程保修。
自工程验收合格之日起个月内，乙方对其所承包工程承担保修责任。
第九条甲乙双方职责。
一、甲方。
（一）组织乙方和设计单位参加的施工技术交底，并作好三方签署的交底记录，于签订后3日内送有关单位。
（二）审核施工组织设计（施工方案）和进度计划，根据施工进度及时向乙方支付工程进度款。
（三）对工程进度、工程质量、安全施工、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查。
（四）负责设计图纸问题处理，设计变更的签证，工程中间验收、隐蔽工程验收签证。
（五）组织工程竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好结算工作。
（六）组织工程验收前的施工技术资料审查工作。
（七）协助乙方排除工程施工期间外界对工程施工产生的干扰。
（八）工程停建缓建时，负责组织乙方及有关单位协商解决有关事宜。
（九）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而造成的责任由甲方负责。
（十）负责提供符合国家规定施工条件的作业环境，否则因此造成的工期延误及由此造成责任由甲方承担。
二、乙方。
（一）负责向各施工班组负责人、施工管理人员、技术人员、施工人员进行全面的技术交底，并做好记录。
（二）编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划，材料、成品、半成品等进场计划、隐蔽工程验收单、开工报告、竣工报告等，并及时送甲方。
（三）在开工前办理工程施工报建手续，负责工程材料、成品、半成品安装前的检查工作。
（四）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完成工程。
（五）提供验收技术资料，参加工程验收，办理工程结算。
（六）确保施工技术资料填写合格和真实，负责继续完善验收中发现不合格的施工记录并及时移交甲方。
（七）严格遵守各项安全工作规程，做好施工安全措施，确保安全施工。施工中造成的安全和质量事故，责任由乙方承担。
（八）加强现场施工管理工作，做到文明施工，不损害当地群众利益，杜绝违法乱纪的行为。各分项工程完成后，及时清理好场地。
（九）在保修期内接到甲方申诉，应迅速组织有关人员赴现场调查，对属于乙方责任的问题，负责无偿修理。
第十条工程竣工及资料移交。
一、乙方在工程施工完毕并通过自检后，用书面形式向甲方提交竣工报告，竣工报告必须经监理公司审核，甲方确认。竣工日期以经甲方确认的，由监理公司签发的工程移交证书上指明的竣工日期为准。
二、乙方向甲方提交竣工报告的同时必须移交施工技术资料，否则其竣工报告将被拒绝，该工程被视为未竣工。
三、乙方必须按达标投产的有关要求移交施工技术资料（一式二份）：
（一）竣工验收签证书、工程施工组织设计、施工图会审记录、施工技术交底记录、开工报告、竣工报告、设计修改通知单、中间验收检查记录及签证、代用材料清单及签证、工程质量（安全）事故处理记录、设备移交清册。
（二）合格证、施工记录及试验报告。
（三）按实际施工内容修改后，加盖竣工图章的完整的竣工图纸。
四、工程竣工验收合格，甲方按本合同确认该工程后，乙方负责在3个工作日内将工程相关文件移交供电部门，协助甲方办理送电手续。
第十一条工程合同价款的支付与结算。
一、工程合同价款。
工程合同价款按下列标准计算：
（一）执行定额或标准为。
电气部分执行：
土建部分执行：
工程设计费执行：
（二）设备材料价采用施工期内《工程造价信息》的发布价，没有发布价的，按双方在前审定的预算书的价格作为结算价格。
（三）本合同增加的工程量的价款须经建设方和施工方共同确认。
（四）甲方提出赶工，工程竣工后，乙方可按上述定额标准收取工程赶工措施费。
二、工程合同价款的支付与结算。
合同签定后甲方按工程总造价的取整支付工程设备采购定金给乙方，工程竣工经验收合格后乙方根据实际发生的工程量和本工程合同价款出具工程结算书。经双方确认后，甲方按确认后的结算价一次付清工程余款。乙方在收到甲方工程余款后的三个工作日内将竣工资料移交甲方和供电部门，并配合供电部门完成本工程验收工作。
甲方：
乙方：
日期：
电力设备合同（优秀19篇）篇十三
供方：(以下简称甲方)。
需方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量。
二、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。
三、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
四、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备合同（优秀19篇）篇十四
甲方：（委托方以下简称甲方）。
乙方：（供货方以下简称乙方）。
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方：
乙方：
电力设备合同（优秀19篇）篇十五
出租方：(甲方)。
承租方：(乙方)。
双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上、经协商一致，就乙方承租甲方电力设施事宜达成如下协议。
一、出租电力设施情况：(电力变压器型号、功率：)甲方作为该电力设施的产权人与乙方建立租赁关系。
二、乙方向甲方承诺：租赁该电力设施作为乙方生产经营使用。并遵守国家和供电部门有关电力设施管理的有关规定。
乙方保证：在租赁期内，未征得甲方书面同意以及按规定经有关部门审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。
三、甲乙双方约定：甲方于年月日前向乙方交付该电力设施，租赁期自年月日起至年月日止。
租赁期满，甲方有权收回该电力设施，乙方应如期返还甲方。若乙方需要继续租赁该电力设施，则应于租赁期满前个月，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后重新签订续租协议。
四、租赁期间，该电力设施的管理由乙方根据供电部门对电力设施管理的有关规定进行全面和专人管理。
五、电费及其它有关费用的上交，由乙方负责向供电部门按时上交。
甲方需要在该电力设施上用电，乙方要保证供给，甲方在该电力设施上所用的电力，应按乙方当月同等的电价进行结算，乙方不得附加其它费用。
六、乙方因生产需要另行铺设电力线路或增加电力设施零配件，因此而产生的材料工本等费用均有乙方承担，甲方不承担任何费用。
七、出现以下情况而造成的经济损失，甲方不承担任何费用。
1.因乙方生产过程中出现故障或超出用电负荷而造成的停电，产生的经济损失。
2.国家电网的停电而产生的经济损失。
3.因不可抗拒的自然灾害(雷击、地震等)因素造成的经济损失。
4.因偷盗电力设施和人为破坏电力设施而造成的经济损失。
八、电力设施租赁前，甲、乙双方应对该电力设施进行检验和登记造册。
电力设施的登记造册范围为：电力变压器、配电间设施、房屋租赁区内的电线、电杆以及电柜等相应设备。所登记的电力设施清单双方各执一份、租赁期满，乙方应根据登记造册的电力设施和设备，完好的交还给甲方。如发现损坏应由乙方更换和修理完好以后交还甲方。
九、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可订立补充条款。
十、甲乙双方在签署本协议时，对各自的权利、义务、责任清楚明白。并愿意按协议规。
定严格执行。如一方违反本协议，另一方有权按本协议规定索赔。
十一、甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议、应通过协商解决、协商解决不成的，
可以依法向人民法院起诉。
十二、本协议连同电力设施清单一式二份，甲乙双方各执一份。
(以下无正文)。
甲方：(单位名称)乙方：(单位名称)。
法人代表签字：法人代表签字：
签订地址：签订日期：年月日
电力设备合同（优秀19篇）篇十六
采购方（以下简称“甲方”）：
地址：
电话：
供货方（以下简称“乙方”）：
地址：
电话：
依据_____及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。
一、合同标的。
1、设备名称：
2、规格：
3、数量：
4、价格：
二、质量标准或要求。
三、供货时间。
______年______月______日至______年______月______日。乙方接到甲方每次购货通知后______日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。
四、交货的时间与地点。
（1）交货时间：_________年_________月__________日前。
（2）交货地点：约定于______________。
五、运输方式。
______方代办托运。运费由______方负责。装货费用由______方负责，卸货费用由______方负责。运输途中发生事故损失由______方负责。
六、产品包装和计价。
包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因腐蚀，由______方承担损失。
七、验收。
自货物运到购方之日起______日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后______日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接受单据，一式______份，双方各执______份，作为结算依据之一。
八、结算依据。
供方必须根据购方验收合格的合同内的数量和发票为结算依据。即在乙方提供接收单据同时，需提供当期结算款发票。
九、结算方式。
每次货物验收合格后______日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行存款利率计算利息。或采用______方式付款。
十、合同变更或解除。
变更或解除合同必须经双方协商，以书面为依据。任何一方因为不可抗力而不能履行合同，经协商后，合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。
十一、延期交货或短缺供货的责任。
十二、本合同不适用留置权，物资交付即为所有权转移。
十三、供货证件包括以下。
1、产地证明书。
2、质量证明书。
3、化验单。
4、材质单。
十四、双方发生争议或违约，可协商解决，协商不成通过法律程序解决。诉讼至被告所在地法院。
十五、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本合同一式______份，购方执______份，供方执______份。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
电力设备合同（优秀19篇）篇十七
供方：
需方：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量。
二、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
三、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
四、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
法人代表：法人代表：
时间：时间：
电力设备合同（优秀19篇）篇十八
甲方：
乙方：
商南豪迪生物化工有限公司在商南县魏家台乡耀岭村进行贺家沟钒矿的筹建工程期，至今基建工程均已完工，设备安装基本到位。现由甲方委托乙方在商南豪迪生物化工有限公司厂区内的各个生产环节设定的重要地方安装电子监控设备，经双方友好协商一致，达成如下具体协议：
一.乙方施工期限：自20xx年6月5日起至20xx年7月15日止，工期40天，乙方必须在约定工期内保证质量地完成商南豪迪生物化工有限公司厂区内的所有电力安装和管线联接工作。
二.预计总工程费用为260万元，协议签订之日起预付30%工程款项，工程进度过半时付款50%，5%(计13万元)作为质保金部分在甲方预留，剩余15%在工程全面竣工后，根据安装工程决算报告付清尾欠款。
三.乙方在施工过程中必须服从商南豪迪生物化工有限公司管理人员的监督，不得损坏甲方的设备和其它设施。
四.乙方在安装过程中必须加强安全意识，杜绝不安全的事故发生。如因违章操作或不服从商南豪迪生物化工有限公司相关人员的管理，出现事故的一切责任自负。
五.在安装过程中如乙方发现甲方所提供的设备或部件存在质量问题，有义务向商南豪迪生物化工有限公司提出，由甲方与商南豪迪生物化工有限公司协商处理。
六.在协议执行过程中如双方发生争议，应本着平等互利的原则进行协商。协商不一致的可申请仲裁委或向人民法院起诉。
七.本协议一式肆份，双方各执贰份。
八.本协议自盖章签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备合同（优秀19篇）篇十九
出卖人：（乙方）合同编号：
买受人：（甲方）签订地点：
甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10kv中心控制室设备委托乙方加工定做，双方洽商后达成以下协议：
一、质量标准：
质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
二、出卖人对质量负责的条件及期限：
正常使用条件下，质保期为1年。
三、交（提）货地点和费用负担：
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
四、验收：
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
五、付款及结算方式、时间及地点：
合同签订后，甲方付合同款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人。
指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。
六、本合同解除的条件：货、款两清。
七、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的.1%支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
八、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
九、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：