申请书的目的是向评审者展示我们的优势和适应能力，因此我们应该突出个人的成就和经验。在下面，小编为大家整理了一些成功的更多申请书范文，希望对大家在撰写申请书时起到一定的指导作用。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇一
今有_______________向_______________借到人民币大写___________万___________千___________佰___________拾___________元整。小写___________元。
上述借款约定于__________年___________月___________日前还清，逾期不还，借款人应承担违约金___________。双方约定本纠纷由___________人民法院管辖。
借款人：______________
身份证号________________
住址：__________________
电话：__________________
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇二
今有______向______借到人民币大写_____万_____千_____佰_____拾_____元整。小写_____元。上述借款约定于_____年_____月_____日前还清，逾期不还，借款人应承担违约金_____。双方约定本纠纷由_____人民法院管辖。
借款人：______。
身份证号_______________。
住址：__________。
电话：__________。
借款日期：20_____年_____月_____日
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇三
2.应写清楚借款金额，包括大写和小写的金额;。
3.应写清楚借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限;。
4.应写清楚借款用途;。
5.应写清楚还款的具体年月日;。
7.应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式;。
8.应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。
1.借款文书不规范或干脆没有，导致文义含糊、不确切，利息约定不明确;。
2.借贷双方名字书写不规范;。
3.借条不是借款人本人亲自书写;。
4.还有碍于双方友好关系，干脆没有任何文书，借款事实存在与否都很难证明。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇四
本人x在与女方x婚姻存续期间，有过严重的出轨的行为，虽然情况十分恶劣，但双方感情并未破裂。现女方愿意接受男方的保证，给与考察期，为履行双方之间的忠实义务,根据相关法律法规以及司法解释的规定，自愿订立以下协议：
一、因本人在婚姻中已经有过出轨行为，该行为给女方带来了巨大伤害，故本人做出如下保证：
1、自即日起，删除第三者的所有联系方式，断绝与第三者的所有往来;。
2、不得有任何赠与第三者钱财和物品的行为;。
3、不得再有任何出轨行为。
二、本人自婚姻关系建立之日起,以及存续期间，应当遵守忠实义务,若本人有下述行为之一,视为对本协议第一条规定的违反。
1、与异性的偶然的性行为。
2、与异性的长期通奸、同居行为。
3、出现非双方共同所生的一方血缘关系子女。
三、若本人有下列行为,可推定为对本协议第二条规定的违反：
1、与异性在非合理场合存在明显超出正常交际的亲密行为，例如接吻、拥抱等。
2、与异性在非正常时段、单独相处在封闭、隐秘场所,同时明显无法给予合理解释的情形。
3、与异性在非正常时段,长期、频繁的存在有通讯联系,同时明显无法给予合理解释的情形。
4、有异性出现,主动承认自己为第三者，并且能提供相关证据予以直接证明的。
5、与异性长期存在赤裸淫秽言语、图片、视频信息往来,经另一方劝阻过一次不予悔改的。
四、本人必须忠诚对待女方，不得欺骗女方感情。本人保证管理好自己的情绪,不乱发脾气。不得对女方实施暴力、虐待等有损对方身体健康、精神健康的行为。
五、其他。
1、我如果存在违反上述内容的行为，我承诺自愿将双方婚姻关系存续期间财产属于我方财产全部赠与_____方所有，双方所生子女由_____方扶养，我每月支付孩子抚养费生活费、学费、医疗费，本人净身出户。
2、如我本人不愿遵守本保证书条款约定的，___方有权向法院提起诉讼。
3、本人确认,在签订本保证书时冷静而理性,并一致确认上述约定是公平、有效的。
4、若本保证书部分条款被认定为无效,不影响其它部分的效力。
5、本保证书一式两份，本人、女方各执一份，两份具有同等法律效力。
6、本保证书自保证人签字时生效。
保证人(签名/捺指印)：___________。
时间：__________年______月______日。
签署地点：___________。
见证人1(签名/捺指印)：___________。
见证时间：__________年______月______日。
见证人2(签名/捺指印)：___________。
见证时间：__________年______月______日。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇五
小编为大家明确一点，，只是两者的用途、诉讼时效有一定的区别，大家在使用时一定要规范。以下内容为大家作简单介绍。
欠条、借条是生活工作中常见的条据，这两种条据虽然只有一字之差，但其法律含义却相差甚远。
借条是出借人向借用人或者借款人出具的表示出借某物或者某款项的凭证，一般用来证明借用或者借款关系。
很多人对什么时候该打借条，什么时候该打欠条总是不能准确把握，其实区分两者并不难。欠条和借条至少有两点是不同的：
其一，借条背后一般存在着资金或者实物的流动，但欠条则没有。在打借条的时候，出借人“刚刚”、“正在”或者“即将”把物品或者款项交付给借用人，为了确认这个“流动”的事实才用借条加以固定;欠条一般是结算或者证明财产所有与占有的相反状态，也就是所有权人的东西被占有人占有、使用，这种状态在打欠条时早已存在，打欠条的目的就是确认这种状态的存在。
其二，借条一般都有借期和利息，借条的借期和利息计算的起始点一般是出借日，而欠条虽然也可以约定还期以及在逾期未还的法律后果，但这个日期一般是欠条出具后的某一个时间点。
借条的诉讼时效为2年，从借条标注的还款期限之日起算，超过2年未向法院起诉的，法院不再保护。没有约定还款期限的，出借人可随时向借款人要求还款，诉讼时效从出借人主张权利的次日起计算。如出借人在出具借条后20年内没有主张权利的，诉讼时效不再起算。
欠条的诉讼时效也是2年，已标注清偿欠款日期的，诉讼时效从标注的清偿日期之日起算，没有标注清偿日期的，诉讼时效从出具欠条的次日起算。
实践中把借条写成欠条或者反过来把欠条写成借欠的情况很多，造成文不对题，结果往往给事实的印证、法律关系的认定以及权利人利益的实现带来不必要的麻烦。
举一个简单的例子：
3、无论借条还是欠条，都应关注好2年的诉讼时效，索要借款或欠款时可以通过电话录音、短信、微信固定证据或在借条或欠条上让对方签字确认还款等方式保证不要超过诉讼时效，否则您的合法权益可能得不到法院的支持。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇六
2004年6月张某应聘到某星级酒店担任厨师，双方签订了为期二年的劳动合同，月工资5000元。合同签订之前，张某提出不要缴纳社会保险费的请求，酒店考虑到聘请厨师不容易，所以答应了张某的请求，并当即要求张某书面写了一份承诺书，明确不缴纳社会保险费是张某本人的意愿，与酒店无关，今后不得因此事发生争议。2005年11月，张某与酒店总经理发生争执，酒店单方面解除了与张某的劳动关系。
张某对此事非常不满，经过咨询了解到酒店除应支付其提前解除劳动合同的经济补偿金外，还应为其补缴纳社会保险费。于是张某向当地劳动争议仲裁委员会提出申请，要求酒店为其补缴纳工作期间的社会保险。庭审过程中，酒店递交了张某的承诺书作为证据，劳动争议仲裁委员会经过审理最后裁定该酒店为张某补缴纳工作期间的社会保险费。
《劳动法》第七十二条规定，用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令259号)第七条规定，缴费单位必须向当地社会保险经办机构办理社会保险登记，参加社会保险;第十二条规定，缴费单位和缴费个人应当以货币形式全额缴纳社会保险费。
缴费个人应当缴纳的部分，由其所在单位从本人工资中代扣代缴。可见，为职工办理社会保险登记及参保手续，按规定缴纳并代扣代缴社会保险费，是用人单位的法定义务。
张某提出不缴纳社会保险费，用人单位不仅没有强调缴纳社会保险的责任和义务，还让其个人立一份承诺书，这种做法显然是违反法律法规的规定，因而双方的约定也是无效的'。即使双方在劳动合同中明确员工同意放弃享受社会保险的权利，也不能因此而免除酒店和员工参加社会保险，缴纳社会保险的法定义务。
据笔者了解，由于劳动者还不是很清楚缴纳社会保险的真正意义，一些用人单位也就顺水推舟，还美其名曰“职工本人不愿意，我们也是没有办法”。之词推脱责任。
情节特别严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人可以处以5000元以上10000元以下的罚款。经过了解，该酒店虽然办理了社会保险登记，但是没有给张某缴纳社会保险费，其做法也是非常错误的。
即使张某不申请仲裁，根据《社会保险费征缴暂行条例》第十三条规定，也可由劳动保障部门或者税务机关责令限期缴纳。不管是什么情况，该酒店都应当为张某补缴纳社会保险费。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇七
法定代表人：xxx职务：xxx。
借款方：xxx。
担保方：xxx邮码：xxx电话：xxx。
法定代表人：xxx职务：xxx。
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经贷款方、借款方、担保方充分协商，达成如下协议，共同信守。
第一条借款方向贷款方申请借款人民币（大写）万元，用于项目。借款实际发放额，在本合同规定期限内以借据为凭，并作为本合同附件。
第二条贷款方根据借款方按工程进度报送的工程用款计划和用款借据，在天内审查发放贷款，以保证借款方工程进度的资金需要。如因贷款方责任未按时供应资金，要根据违约数额和延期天数付给借款方违约金。借款方违反规定，擅自改变用款计划，挪用贷款或物资，贷款方有权停止发放贷款，被挪用的贷款要加收%的罚息并如数追回。
第三条借款期限定为年月，从发放出贷款之日起至全部收回本息，具体用款和还款的方式和时间，以借据为凭并作为本合同附件。利率月息为，按季收息。贷款逾期未还除限期追收外，按规定从逾期之日起加收利息%。
第四条借款方保证按期偿还全部借款本息。贷款逾期未还的部分，贷款方有权限期追收贷款，必要时，贷款方可从借款方帐户中扣收，借款单位在其他银行还有存款帐户的，贷款方可商请该行代为扣款清偿。
第五条借款方按照银行抵押贷款办法规定，愿以自己拥有的财产或贷款新增的固定资产作抵押，抵押品另附明细清单，作为本合同的附件。借款方不履行合同时，贷款方对抵押品享有处理权和优先受偿权。
借款方请作为借款的保证人，经贷款方审查，证实保证人具有足够代偿的财产。保证人有权检查和督促借款方履行合同。当借款方不履行合同时，由保证方负连带偿还本息的责任，必要时，由贷款方从保证人的存款帐户内扣收。
第六条贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况，借款方应提供工作便利。借款方必须按时向贷款方报送有关工程进展、贷款使用情况及统计报表和资料，贷款项目竣工验收和审查决算时，要有贷款方参加。
第七条因国家调整计划、产品价格以及修正概算等原因需要变更合同条款时，由借、贷双方签订变更合同的协议，并经保证方同意，作为合同的补充部分。
第八条本合同经合同双方签章后生效，有效期至年月止。
本合同一式三份，贷款方、借款方保证方各执一份，具有同等效力。
借款方：xxx（公章）贷款方：xxx（公章）。
法人代表：xxx法人代表：xxx。
开户银行及帐号：xxx。
保证方：xxx（公章）。
法人代表：xxx。
开户银行及帐号：xxx。
签约日期：20xx年x月x日
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇八
2、应写清楚借款金额，包括大写和小写的金额;。
3、应写清楚借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限;。
4、应写清楚还款的具体年月日;。
6、应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式;。
7、应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。
借条的格式并没有统一的规定，但是借条需要具有法律效力则内容必须要符合要求，一个借条要想要想让它具有法律效力，应该按照下面的格式来写：
规范的借条书写格式及内容举例如下：
今有×××向×××借到人民币大写_____万_____千_____佰_____拾_____元整。小写_____元。上述借款约定于201_____年_____月_____日前还清，逾期不还，借款人应承担违约金_____。双方约定本纠纷由_____人民法院管辖。
借款人：×××身份证号_______________。
住址：__________电话：__________。
借款日期：201_____年____月_____日
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇九
保证书是个人、集体、单位，为响应上级号召开展工作、完成任务或做错了事，犯了错误并决心改正面提出保证时使用的专用书信信或文字材料。
保证书分为个人、单位和集体保证书，以下分别说明。
个人保证书是民事上的承诺，即一种民事行为。我国法律规定，凡是与法律相抵触的民事行为无效。同时《民法》以胁迫手段迫使对方实施的民事行为是无效的。如果是被胁迫写保证书，无论是内容还是手段都是违法的，也是无效的。
住宅质量保证书是房地产开发商将新建成的房屋出售给购买人时，针对房屋质量向购买者做出承诺保证的书面文件，具有法律效力，开发商应依据《住宅质量保证书》上约定的房屋质量标准承担维修、补修的责任。鉴于房屋的特殊属性，为了维护购房者的合法权益，国家对住宅质量进行了专项规定，要求开发商建造的房屋必须达到一定的标准，并要求开发商承担一定期限的保修责任。通常房屋保修的事项应该由开发商企业亲自负责维修和处理，如果，开发商委托物业管理公司等其他单位负责保修事宜的，必须在《住宅质量保证书》中对所委托的单位予以明示，保证购房者权益获得实际保护。《住宅质量保证书》是开发商对销售的商品住宅承担质量责任的法律文件，可以作为商品房预、出售合同的补充约定，与合同具有同等效力。中国房地产法规规定，房地产开发企业应当在商品房交付使用时向购买人提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。工程质量保证书是房地产开发企业对所售商品房承担质量责任的法律文件，其中应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。《住宅质量保证书》是房地产开发企业对所售商品房承担质量责任的'法律文件，其中应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。开发商应当按《住宅质量保证书》的约定，承担保修责任。由买卖双方自行约定。房屋在保修期内出现质量问题，如经保修单位维修后导致房屋使用功能受到影响，或因主体结构质量不合格给购买人造成损失的，开发商应承担赔偿责任。购买人认为主体结构质量不合格的，可以向《住宅质量保证书》中注明的工程质量监督单位申请重新核验，经核验确属不合格的，购买人有权退房。
xxx。
20xx年xx月xx日。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇十
本人在与女方婚姻存续期间，有过严重的出轨的行为，虽然情况十分恶劣，但双方感情并未破裂。现女方愿意接受男方的保证，给与考察期，为履行双方之间的忠实义务,根据相关法律法规以及司法解释的规定，自愿订立以下协议：
一、因本人在婚姻中已经有过出轨行为，该行为给女方带来了巨大伤害，故本人做出如下保证：
1、自即日起，删除第三者的所有联系方式，断绝与第三者的所有往来;。
2、不得有任何赠与第三者钱财和物品的行为;。
3、不得再有任何出轨行为。
二、本人自婚姻关系建立之日起,以及存续期间，应当遵守忠实义务,若本人有下述行为之一,视为对本协议第一条规定的违反。
1、与异性的偶然的性行为。
2、与异性的长期通奸、同居行为。
3、出现非双方共同所生的一方血缘关系子女。
三、若本人有下列行为,可推定为对本协议第二条规定的违反：
1、与异性在非合理场合存在明显超出正常交际的'亲密行为，例如接吻、拥抱等。
2、与异性在非正常时段、单独相处在封闭、隐秘场所,同时明显无法给予合理解释的情形。
3、与异性在非正常时段,长期、频繁的存在有通讯联系,同时明显无法给予合理解释的情形。
4、有异性出现,主动承认自己为第三者，并且能提供相关证据予以直接证明的。
5、与异性长期存在赤裸淫秽言语、图片、视频信息往来,经另一方劝阻过一次不予悔改的。
四、本人必须忠诚对待女方，不得欺骗女方感情。本人保证管理好自己的情绪,不乱发脾气。不得对女方实施暴力、虐待等有损对方身体健康、精神健康的行为。
五、其他。
1、我如果存在违反上述内容的行为，我承诺自愿将双方婚姻关系存续期间财产属于我方财产全部赠与_____方所有，双方所生子女由_____方扶养，我每月支付孩子抚养费生活费、学费、医疗费，本人净身出户。
2、如我本人不愿遵守本保证书条款约定的，___方有权向法院提起诉讼。
3、本人确认,在签订本保证书时冷静而理性,并一致确认上述约定是公平、有效的。
4、若本保证书部分条款被认定为无效,不影响其它部分的效力。
5、本保证书一式两份，本人、女方各执一份，两份具有同等法律效力。
6、本保证书自保证人签字时生效。
保证人(签名/捺指印)：___________。
时间：__________年______月______日。
签署地点：___________。
见证人1(签名/捺指印)：___________。
见证时间：__________年______月______日。
见证人2(签名/捺指印)：___________。
见证时间：__________年______月______日。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇十一
借款方：xxx（简称甲方）。
贷款方：xxx银行（简称乙方）。
甲方为承包国（地区）工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在银行总行号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。
一、乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）x元。
二、乙方凭甲方报送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。
三、乙方提供贷款的期限是x年x个月。甲方保证从签订合同之日起至20xx年x月x日止，还清全部本息，并附分次还款具体计划作为本合同的附件。
四、贷款利息在合同规定还款期内，按月息计算。超过还款期限，逾期部分加收%利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收%利息。贷款利息每季计收一次。
五、乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即乙方，并还清贷款本息。
六、甲方担保人是。甲方到期不能如数归还时，由甲方的担保人负连带清偿责任。
七、本合同经甲乙双方和甲方担保单位签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式份，上述三方各执份。
甲方（盖章）：xxx乙方（盖章）：xxx。
法定代表人（签字）：xxx法定代表人（签字）：xxx。
20xx年x月x日20xx年x月x日。
签订地点：xxx签订地点：xxx。
担保单位（盖章）：xxx。
法定代表人（签字）：xxx。
20xx年x月x日。
签订地点：xxx。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇十二
甲方______（身份证号：__________）今借乙方______（身份证号：______________）人民币__________元。（大写）。
借款期限为：________年，从________年____月____日到________年____月____日。
借款利息为：_________。
借款人签名：________。
日期：___________
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇十三
甲方：_________________身份证号码：_________________乙方：_________________身份证号码：_________________兹因___________手头不便需要资金周转，而向___________借款，共借人民币___________元，即________________元整，期间每个月利息人民币______元整。
借款期限为：________年____月____日至________年____月____日。
见证人（签名并按手印）：_________________以上唯恐口说无凭，特立此借条为证。
_____________年__________月__________日。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇十四
原因：今日由于个人财务紧张借1000元人民币(壹仟圆人民币)。
借款人：(签名)。
借款日期：__年4月1日还款日期：__年8月1日
借条。
甲方与__年__月__日借乙方多少钱，借款期限__，约定于__年__月__日归还，利息如甲方不能按时归还，付违约金多少多少。
甲方签字：______。
日期：______
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇十五
实际上，承诺书就相当于协议书一样。
承诺书是 承诺人对要约人的要约完全同意的意思，表示以书面形式。通常是要求以书面订立的合同，其承诺也必须采取书面形式。如《美国统一商法典》第二篇第2-201条规定，凡价金超过500美元的货物买卖合同，除该法典另有规定外，均须以书面方式作成，否则不能要求法院强制执行，法院在诉讼中对这种合同原则上不接受口头证据。
1.保证书关于财产的约定是否合法有效?
《婚姻法》第19条规定：“夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。没有约定或约定不明确的，适用本法第17条、第18条的.规定。夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定，对双方具有约束力。”
保证书中“财产都归对方所有”的承诺，实质上是男女双方对婚姻关系持续期间所得的财产以及婚前财产的归属进行约定;保证书中所谓的“男方再次出轨”约定，实质上是男女双方对承诺的生效条件进行了约定。如果缔约时，双方是合法的夫妻关系，均具有完全的民事行为能力，是自愿签订约定，不存在胁迫、欺骗等情形，不损害国家、集体或者他人的合法权益，不违反国家法律、行政法规的禁止性规定，那么该约定约定合法有效，理应受到法律保护。女方起诉离婚时，可以主张经此保证书的财产分割条款为依据，就家庭财产进行分割。
2.保证书关于抚养权的约定是否有效?
保证书中“自愿放弃孩子抚养权”的承诺，是否合法有效，受到法律保护这个问题，在司法实践中存在争议。婚姻关系具有人身关系，不同于仅限于调整财产关系的《合同法》所说的合同关系。放弃抚养权的承诺并不违反法律的禁止性规定，但因为《婚姻法》并未赋予婚姻当事人在离婚诉讼之外的其他阶段可以对离婚后子女抚养权进行协商或作出单方承诺的权利，就像虽然双方签订了离婚协议，但未到民政部门办理离婚登记，在离婚诉讼中该协议依然不具有法律效力一样。但是，该保证书关于过错方所犯过错的记载，和放弃孩子抚养权的承诺，可以作为法院审理离婚案件时决定孩子抚养权归属的重要参考因素。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇十六
兹因________近来手头不便，而向________借金额，共得款项人民币______元整。预计在____年____月____日前如期归还。
期间每个月利息人民币______元整，需於每个月初支付不得有误。
以上唯恐口说无凭，特立此借条为证。
立据出借人：_______
身分证字号：___________
联系地址：___________
电话：________
立据借款人：_______
身分证字号：___________
联系地址：___________
电话：________
见证人：_______
身分证字号：________
联系地址：__________
电话：__________
保证人：_______
身分证字号：________
联系地址：_________
电话：_________
____年__月__日
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇十七
______借款加利息。
借款利息为：0.5%(年利率)，特立此据为凭。
借款人：_________(亲笔签名并按手印)。
贷款人：_________(亲笔签名并按手印)。
见证人：_________(亲笔签名并按手印)。
____年__月__日。
样的申请书具有法律效力（模板18篇）篇十八
法定代表人：______职务：______。
借款方：______担保方：______邮码：______电话：______。
法定代表人：______职务：______。
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经贷款方、借款方、担保方充分协商，达成如下协议，共同信守。
第一条借款方向贷款方申请借款人民币：__________（大写）万元，用于项目。借款实际发放额，在本合同规定期限内以借据为凭，并作为本合同附件。
第二条贷款方根据借款方按工程进度报送的工程用款计划和用款借据，在天内审查发放贷款，以保证借款方工程进度的资金需要。如因贷款方责任未按时供应资金，要根据违约数额和延期天数付给借款方违约金。借款方违反规定，擅自改变用款计划，挪用贷款或物资，贷款方有权停止发放贷款，被挪用的贷款要加收__________%的罚息并如数追回。
第三条借款期限定为年月，从发放出贷款之日起至全部收回本息，具体用款和还款的方式和时间，以借据为凭并作为本合同附件。利率月息为，按季收息。贷款逾期未还除限期追收外，按规定从逾期之日起加收利息__________%。
第四条借款方保证按期偿还全部借款本息。贷款逾期未还的部分，贷款方有权限期追收贷款，必要时，贷款方可从借款方帐户中扣收，借款单位在其他银行还有存款帐户的，贷款方可商请该行代为扣款清偿。
第五条借款方按照银行抵押贷款办法规定，愿以自己拥有的财产或贷款新增的'固定资产作抵押，抵押品另附明细清单，作为本合同的附件。借款方不履行合同时，贷款方对抵附件。借款方不履行合同时，贷款方对抵押品享有处理权和优先受偿权。
借款方请作为借款的保证人，经贷款方审查，证实保证人具有足够代偿的财产。保证人有权检查和督促借款方履行合同。当借款方不履行合同时，由保证方负连带偿还本息的责任，必要时，由贷款方从保证人的存款帐户内扣收。
第六条贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况，借款方应提供工作便利。借款方必须按时向贷款方报送有关工程进展、贷款使用情况及统计报表和资料，贷款项目竣工验收和审查决算时，要有贷款方参加。
第七条因国家调整计划、产品价格以及修正概算等原因需要变更合同条款时，由借、贷双方签订变更合同的协议，并经保证方同意，作为合同的补充部分。
第八条本合同经合同双方签章后生效，有效期至年月止。
本合同一式三份，贷款方、借款方保证方各执一份，具有同等效力。
借款方：______（公章）。
贷款方：______（公章）。
法人代表：______。
法人代表：______。
开户银行及帐号：______。
保证方：______（公章）。
法人代表：______。
开户银行及帐号：______。
签约日期：__年____月____日